2021二级建造师考试历年真题精选7卷

2020版教材P69页
施工期应根据上游水情和预报，对可能发生的漫溢险情，采取有效的抢护措施。较为常用的方案为在堰顶上加筑子堤，子堰顶高要超出预测的最高洪水位，但子堤也不宜过高。各种子堤的外脚一般都应距堰顶外肩0.5~1.0m。

2020版教材P267页
存在下列情形之一的，属于转包：
（一）施工单位将其承包的全部工程转给其他单位或个人施工的；
（二）施工总承包单位或专业承包单位将其承包的全部工程肢解以后，以分包的名义分别转给其他单位或个人施工的；
（三）施工总承包单位或专业承包单位未在施工现场设立项目管理机构或未派驻项目负责人、技术负责人、质量管理负责人、安全管理负责人等主要管理人员，不履行管理义务，未对该工程的施工活动进行组织管理的；
（四）施工总承包单位或专业承包单位不履行管理义务，只向实际施工单位收取费用，主要建筑材料、构配件及工程设备的采购由其他单位或个人实施的；
（五）劳务分包单位承包的范围是施工总承包单位或专业承包单位承包的全部工程，劳务分包单位计取的是除上缴给施工总承包单位或专业承包单位“管理费”之外的全部工程价款的；
（六）施工总承包单位或专业承包单位通过采取合作、联营、个人承包等形式或名义，直接或变相的将其承包的全部工程转给其他单位或个人施工的；
（七）法律法规规定的其他转包行为。

2019版教材P118页
小导管注浆材料可采用改性水玻璃浆、普通水泥单液浆、水泥一水玻璃双液浆、超细水泥四种注浆材料。一般情况下改性水玻璃浆适用于砂类土，水泥浆和水泥砂浆适用于卵石地层。@##

2020版教材P180
(二）资格审查为提高招标效率，节约社会成本招标人应对潜在投标人或者投标人进行资格审查。资格审查方式分为资格预审和资格后审。资格预审是指在投标前对潜在投标人进行的资格审查，资格后审是指开标后对投标人进行的资格审查。进行资格预审的一般不再进行资格后审。资格审查办法包括合格制和有限数量制。

合同形式可以以口头形式、书面形式和其他形式来体现。根据法律规定，建设工程合同应当采用书面形式。

本题考查的是机械设备安装的一般程序和一般要求。安装中通过移动设备的方法使设备以其指定的基线对准设定的基准线，包含对基准线的平行度、垂直度和同轴度要求，即通常所说的中心线调整，从而使设备的平面坐标位置沿水平纵横方向符合设计或规范要求。

2020版教材P132页
，水利工程,建设程序一般分为：项目建议书、可行性研究报告、施工准备、初步设计、建设实施、生产准备、竣工验收、后评价等阶段。

2019新版教材P178页
向水体排放热水并没有做禁止规定。

2019版教材P250页
(2）检验批可根据施工、质量控制和专业验收的需要，按工程量、楼层、施工段、变形缝等进行划分。

浅埋暗挖法施工因掘进方式不同,可分为众多的具体施工方法，如全断面法、正台阶法、环形开挖预留核心士法、单侧壁导坑法、双侧壁导坑法、中隔壁法、交叉中隔壁法、中洞法、侧洞法、柱洞法等。其中，侧洞法防水效果较差。ACD 三项的防水效果都较好。

节能幕墙一般采用隔热型材、中空玻璃（中空低辐射镀膜玻璃等）、高性能密封材料、优质五金件（多点锁等）以及采取相应的保温或遮阳设施，但不是采用了其中一种或多种材料或设施，就可称为节能幕墙。幕墙的各项热工指标满足节能规范对该建筑物要求，才可称为节能幕墙。幕墙节能工程应纳入建筑节能分部工程进行验收。单位工程竣工验收应在建筑节能分部工程验收合格后进行。传热系数是指在稳态条件下，围护结构两侧空气温差为1℃，1h内通过1m²面积传递的热量；导热系数是指在稳态条件下，1m厚的物体两侧温差为1℃，1h内通过1m²面积传递的热量。传热系数是衡量围护结构的热工指标；导热系数是衡量各种建筑材料的热工指标。（注：此知识点在第四版新教材中已删除）

（三）行政法规行政法规是国家最高行政机关即国务院根据宪法和法律就有关执行法律和履行行政管理职权问题，以及依据全国人民代表大会及其常务委员会特别授权所制定的规范性文件的总称。可见C为正确选项

2020版教材P186页
根据水利部《关于印发水利建设市场主体信用评价管理暂行办法的通知》（水建管[2015]377号）信用等级分为AAA(信用很好)、AA(信用好)、A(信用较好）、BBB(信用一般）和CCC(信用较差）三等五级。

公路施工企业资质升级的，其信用评价等级不变。

以上规定的第三人，因不能归责于本人的事由未参加诉讼，但有证据证明发生法律效力的判决、裁定、调解书的部分或者全部内容错误，损害其民事权益的，可以自知道或者应当知道其民事权益受到损害之日起6个月内，向作出该判决、裁定、调解书的人民法院提起诉讼。

2019新版教材P150页
《劳动合同法》规定，用人单位招用与其他用人单位尚未解除或者终止劳动合同的劳动者，给其他用人单位造成损失的，应当承担连带责任。

2020版教材P268页
三、总承包的责任(1)《招标投标法》第48条第3款规定，中标人应当就分包项目向招标人负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任。(2)《建筑法》第29条规定，建筑工程总承包单位按照总承包合同的约定对建设单位负责；分包单位按照分包合同的约定对总承包单位负责。总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任。(3)《合同法》第272条规定，总承包人或者勘察、设计、施工承包人经发包人同意，可以将自己承包的部分工作交由第三人完成。第三人就其完成的工作成果与总承包人或者勘察、设计、施工承包人一起向发包人承担连带责任。因此根据本题意，如果分包单位不服从总包单位管理产生安全生产事故，分包单位应承担主要责任，总包单位承担连带责任。

2019版教材P215页
(4)特大质量事故指对工程造成特大经济损失或长时间延误工期，经处理仍对正常使用和工程使用寿命有较大影响的事故。

2019版教材P114页
4）混凝土或抹灰基层涂刷溶剂型涂料时，含水率不得大于8%。

1.事件1：因甲方提供电源故障造成施工现场停电，使工作A和工作B的工效降低，作业时间分别拖延2天和1天；多用人工8个和10个工日；工作A租赁的施工机械每天租赁费为560元，工作B的自有机械每天折旧费280元。
事件1：可以提出工期和费用补偿要求，因为提供可靠电源是甲方责任。
事件2：为保证施工质量，乙方在施工中将工作C原设计尺寸扩大，增加工程量16m3，该工作全费用单价为87元/m3，作业时间增加2天。事件2：不可以提出工期和费用补偿要求，因为保证工程质量使乙方的责任，其措施费由乙方自行承担。
事件3：因设计变更，工作E的工程量由300m3增至360m3，该工作原全费用单价为65元/m3， 经协商调整全费用单价为58元/m3。
事件3：可以提出工期和可以提出费用补偿要求，因为设计变更是甲方的责任，且工作E的工程量增加了60m3， 工程量增加量超过了10%的约定。
事件4：鉴于该工程工期较紧，经甲方代表同意乙方在工作G和工作I作业过程中采取了加快施工的技术组织措施，使这两项工作作业时间均缩短了2天，该两项加快施工的技术组织措施费分别为2000元、2500元。其余各项工作实际作业时间和费用均与原计划相符。
事件4：不可以提出工期和费用补偿要求，因为加快施工的技术组织措施费应由乙方承担，因加快施工而工期提前应按工期奖励处理。

2.事件1：工期补偿1天，因为工作B在关键线路上其作业时间拖延的1天影响了工期。但工作A不在关键线路上其作业时间拖延的2天，没有超过其总时差，不影响工期。
事件2：为保证施工质量，乙方在施工中将工作C原设计尺寸扩大，增加工程量16m3，该工作全费用单价为87元/m3，作业时间增加2天。
事件2：工期补偿为0天。因为不是甲方的责任
事件3：因设计变更，工作E的工程量由300m3增至360m3，该工作原全费用单价为65元/m3，经协商调整全费用单价为58元/m3。
事件3：工期补偿为0天，因工作E不是关键工作，增加工程量后作业时间增加 E原来是5天（360-300）m3/300m3=x/5天 增加了1天，工作量增加了五分之一，总工是5天，增加到6天了，不影响工期。
事件4：鉴于该工程工期较紧，经甲方代表同意乙方在工作G和工作I作业过程中采取了加快施工的技术组织措施，使这两项工作作业时间均缩短了2天，该两项加快施工的技术组织措施费分别为2000元、2500元。其余各项工作实际作业时间和费用均与原计划相符。
事件4：工期补偿0天。
总计工期补偿：1天+0天+0天+0天=1天。

3.将每项事件引起的各项工作持续时间的延长值均调整到相应工作的持续时间上，
计算得：实际工期为：23天 B D G H 方向见下图 知道是23天
工期提前奖励款为：（25原来工期+1总工期补偿-23实际工期）天 ×3000元/天奖励=9000元



4.首先，事件1：可以提出工期和费用补偿要求，因为提供可靠电源是甲方责任。
事件1：多用人工8个和10个工日，作业时间分别拖延2天和1天；工作A租赁的施工机械每天租赁费为560元，工作B的自有机械每天折旧费280元
所以人工费补偿：（8+10）工日×25元/工日=450元机械费补偿：2台班×560元/台班+1台班 ×280元/台班=1400元
事件2：不可以提出工期和费用补偿要求，因为保证工程质量使乙方的责任，其措施费由乙方自行承担。
事件3：可以提出工期和费用补偿要求，因为设计变更是甲方的责任，且工作E的工程量增加了60m3， 工程量增加量超过了10%的约定。题目说：每一分项工程的工程量增减超过10%时，需调整工程单价。
事件3：因设计变更，工作E的工程量由300m3增至360m3，该工作原全费用单价为65元/m3， 经协商调整全费用单价为58元/m3。
事件3：工期补偿为0天，因工作E不是关键工作，增加工程量后作业时间增加，E原来是5天（360-300）m3/300m3/5天=1天，工作量增加了五分之一，总工是5天，增加到6天了，不影响工期。
事件3：按原单价结算的工程量：300m3×（1+10%）=330m3
事件三的工作是从300到360，360大于330，说明了超过了百分之十了，所以必须调整单价。（因为题目说：每一分项工程的工程量增减超过10%时，需调整工程单价。）
按新单价结算的工程量：360m3-330m3=30m3（超过百分之十的工作量要按照调整的单价算）结算价：30m3×65元/m3（此部分是没有超过百分之十的工作量）+30×58元/m3（此部分是超过百分之十的工作量）=3690元
合计追加工程款总额为：
450元（事件一）+1400元（事件一）+3690元
（事件三）+9000元（奖励提前三天完成的钱）＝14540元

2019版教材P290页
(2B320104)公式：因为只算材料费、因此材料费全为可变要素，比重均为1，代入计算：调值后工程实际结算款=1000×（0+1×110/100）×（0+1×132/100）=1452万元。

2019版教材P264页
水泥出厂期超过三个月或受潮的水泥，必须经过试验，合格后方能使用。

2019版教材P190页
1.灰土地基施工质量要点(1)土料应采用就地挖出的黏性土及塑性指数大于4的粉质黏土，土内不得含有松软杂质和腐殖土；土料应过筛，最大粒径不应大于15mm。

预应力混凝土结构的强度等级不小于C30.

2020版教材P264页
工程建设标准批准部门应当对工程项目执行强制性标准情况进行监督检查。监督检查可以采取重点检查、抽查和专项检查的方式。

2020新版教材P54页
施工机械使用费=（施工机械台班消耗量×机械台班单价） 机械台班单价=台班折旧费+台班大修费+台班经常维修费+台班安拆费及场外运输费+台班人工费+台班燃料动力费+台班车船税费。

建设工程项目的信息管理的目的旨在通过有效的项目信息传输的组织和控制为项目建设提供增值服务。

施工机具使用费是指施工作业所发生的施工机械、仪器仪表使用费或其租赁费。包括：1.施工机械使用费：（1）折旧费；（2）大修理费；（3）经常修理费；（4）安拆费及场外运费；（5）人工费：是指机上司机（司炉）和其他操作人员的人工费；（6）燃料动力费；（7）税费。2.仪器仪表使用费。

2019版教材P329~330页
未经电力企业同意，不准在地下电力电缆沟内埋设输油、输气等易燃易爆管道。管道交叉通过时，有关单位应当协商，并采取安全措施，达成协议后方可施工。

2020版教材P124
埋设护筒：护筒能稳定孔壁、防止塌孔，还有隔离地表水、保护孔口地面、固定桩孔位置和起钻头导向作用等。

2019新版教材P210页
一、施工作业人员依法享有的安全生产保障权利(―)施工安全生产的知情权和建议权(二）施工安全防护用品的获得权(三）批评、检举、控告权及拒绝违章指挥权(四）紧急避险权(五）获得工伤保险和意外伤害保险赔偿的权利(六）请求民事赔偿权(七）依靠工会维权和被派遣劳动者的权利。

2020版教材P9
本题考查的是机电工程中常用的非金属材料使用范围。绝热材料：在机电工程中，常用的绝热材料种类很多，有膨胀珍珠岩类、离心玻璃棉类、超细玻璃棉类、微孔硅酸壳、矿棉类、岩棉类、泡沫塑料类等，常用于保温、保冷的各类容器、管道、通风空调管道等绝热工程。

2019新版教材P78页
有下列情形之一的，评标委员会应当否决其投标：（1)投标文件未经投标单位盖章和单位负责人签字；(2)投标联合体没有提交共同投标协议；（3)投标人不符合国家或者招标文件规定的资格条件；（4)同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外；（5)投标报价低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价；（6)投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应;(7)投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。

本题考查焊接工艺评定。B 选项，首次使用的国外钢材，必须进行工艺评定；C 选项，焊接工艺评定应由本单位技能熟练的焊接人员使用本单位焊接设备焊接试件；D 选项，主持评定工作的人员是焊接工程师。

2020新版教材P210页
（4）一般事故，是指造成3人以下死亡，或者10人以下重伤，或者1000万元以下直接经济损失的事故。

本题考查的是公路建设市场管理的相关规定。联合体有不良履约行为，联合体各方均按相应标准扣分。

2020版教材P171
本题考查的是电梯的组成。从空间占位看，电梯一般由机房、井道、轿厢、层站四大部位组成。

2020版教材P225
土方路基实测项目有：压实度（△）、弯沉值（△）、纵断高程、中线偏位、宽度、平整度、横坡、边坡。

2020版教材P 57
大体积混凝土浇筑时，为保证结构的整体性和施工的连续性，采用分层浇筑时，应保证在下层混凝土初凝前将上层混凝土浇筑完毕。

2020版教材P 82
B项，投标人撤回已提交的投标文件，应当在投标截止时间前书面通知招标人。C项，投标人撤回已提交的投标文件，招标人已收取投标保证金的，应当自收到投标人书面撤回通知之日起5日内退还。D项，投标截止后投标人撤销投标文件的，招标人可以不退还投标保证金。

2019新版教材P112页
按照合同约定的时间、金额和支付条件支付工程价款，是发包人的主要合同义务，也是承包人的主要合同权利。《合同法》规定，价款或者报酬不明确的，按照订立合同时履行地的市场价格履行；依法应当执行政府定价或者政府指导价的，按照规定履行。

室内地板的水泥混凝土垫层，应设置纵向缩缝和横向缩缝；纵向缩缝间距不得大于6m，横向缩缝不得大于6m。工业厂房、礼堂、门厅等大面积水泥混凝土垫层应分区段浇筑。分区段应结合变形缝位置、不同类型的建筑地面连接处和设备基础的位置进行划分，并应与设置的纵向、横向缩缝的间距相一致。

2020版教材P 20
梁的正截面破坏形式与配筋率、混凝土强度等级、截面形式等有关，影响最大的是配筋率。

2020版教材P103
桥梁的组成桥梁由上部结构、下部结构、支座系统和附属设施 四个基本部分组成。下部结构包括桥墩、桥台和基础。

2020版教材P114页
《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》中规定，发承包双方应当在合同中约定，发生下列情形时合同价款的调整方法：(1)法律、法规、规章或者国家有关政策变化影响合同价款的；(2)工程造价管理机构发布价格调整信息的；(3)经批准变更设计的；(4)发包方更改经审定批准的施工组织设计造成费用增加的；(5)双方约定的其他因素。

项目经理由于主观原因，或由于工作失误有可能承担法律责任和经济责任。政府主管部门将追究的主要是其法律责任，企业将追究的主要是其经济责任。但是，如果由于项目经理的违法行为而导致企业的损失，企业也有可能追究其法律责任。