2021二级建造师试题8卷
发布时间：2021-07-05
2021二级建造师试题8卷 第1卷
金属给水管道系统在试验压力下观察()，压力降不应大于0.02MPa，然后降到工作压力进行检查，应不渗漏。
A.5min
B.10min
C.15min
D.20min
B.10min
C.15min
D.20min
答案：B
解析：
2019教材P124。
金属及复合管给水管道系统在试验压力下观测10min，压力降不应大于0.02MPa,然后降到工作压力进行检查，应不渗漏。
金属及复合管给水管道系统在试验压力下观测10min，压力降不应大于0.02MPa,然后降到工作压力进行检查，应不渗漏。
分包人因过失给发包人造成损失的，承包人( )。
A.承担连带责任
B.不承担相关损失
C.承担分包费用
D.不承担连带责任
正确答案：A
单层钢结构主体结构的整体垂直度允许偏差应符合H/1000，且不应大于25mm；整体平面弯曲的允许偏差应符合L/1500，且不应大于( )mm。
A.20
B.25
C.30
D.35
B.25
C.30
D.35
答案：B
解析：
2020版教材P293页
（1）单层钢结构主体结构的整体垂直度允许偏差为H/1000，且不应大于25mm,整体平面弯曲的允许偏差L/1000,且不应大于25mm。
（1）单层钢结构主体结构的整体垂直度允许偏差为H/1000，且不应大于25mm,整体平面弯曲的允许偏差L/1000,且不应大于25mm。
项目的目标控制是项目管理的（ ）任务。
A.关键 B.核心
C.基本 D.主要
A.关键 B.核心
C.基本 D.主要
答案：B
解析：
项目目标控制是为实现项目管理目标而实施的收集数据，与计划目标对比分析，采取措施纠正 偏差等活动，包括项目进度控制、项目质量控制、项目安全控制和项目成本控制。项目管理的核心任务是项 目的目标控制。
某施工单位承建了某一级公路工程，起讫桩号K6＋000～K16＋000，其中K12＋420～K12＋540为一座钻孔灌注桩箱型梁桥。路线施工总平面布置示意图如图5－1所示，拟建公路旁边修建了生产区、承包人驻地及汽车临时便道等，K7＋000～K15＋000段的汽车临时便道共9.3km，K6＋000～K7＋000及K15＋000～K16＋000段的汽车临时便道紧靠拟建公路并与拟建公路平行。桥梁东西两端路基土方可调配，桩号K14＋300附近有一免费弃土坑。
在K7＋000～K15＋000挖填土石方调配完毕后，针对K6＋000～K7＋000（填方路段）和K15＋000～K16＋000（挖方路段），有如下两种路基土方调配方案：
方案一：K15＋000～K16＋000挖土方作为远运利用方调配至K6＋000～K7＋000填筑；
方案二：K6＋000～K7＋000填筑土方从桩号K6＋500附近新设借土场借土填筑。
针对以上两种方案，各分项综合单价见表5。
表5 各分项综合单价表
注：当汽车运输超过第1km，其运距尾数不足0.5km的半数时不计，等于或超过0.5km的半数时按增运0.5km计算。
大桥钻孔灌注桩共20根，桩长均相同，某桥墩桩基立面示意图如图5－2所示，护筒高于原地面0.3m。为保证灌注桩质量，每根灌注桩比设计桩长多浇筑1m，并凿除桩头。
图5－2 某桥墩桩基立面示意图
施工过程中发生如下事件：
事件一：施工单位根据《公路水运工程安全生产监督管理办法》进行了如下安排：
（1）第一年计划完成施工产值2.1亿元，为保证安全生产，设置了安全生产管理机构，并配备了3名专职安全生产管理人员；
（2）依据风险评估结论，对风险等级较高的分部分项工程编制专项施工方案，并附安全验算结果，经施工单位技术负责人签字后报监理工程师批准执行。
事件二：施工单位加强质量管理，根据《公路工程质量检验评定标准》，对钻孔灌注桩设置质量检验的实测项目包括：桩位、孔径、孔深、混凝土强度和沉淀厚度。
事件三：钻孔灌注桩施工中，为保证隐蔽工程施工质量，各工序施工班组在上下班交接前均对当天完成的工程质量进行检查，对不符合质量要求及时纠正，每道工序完成后由监理工程师检查认可后，方能进行下道工序。钻孔灌注桩混凝土浇筑完成后用无破损法进行了检测，监理工程师对部分桩质量有怀疑，要求施工单位再采取A方法对桩进行检测。
【问题】
1.分别计算路基土方调配方案一和方案二综合单价，根据施工经济性选择出合理方案。（计算结果保留整数）
2.事件一中，逐条判断施工单位做法是否正确，并改正错误。
3.针对事件二，补充钻孔灌注桩质量检验的实测项目。
4.针对事件三，写出A方法的名称。
在K7＋000～K15＋000挖填土石方调配完毕后，针对K6＋000～K7＋000（填方路段）和K15＋000～K16＋000（挖方路段），有如下两种路基土方调配方案：
方案一：K15＋000～K16＋000挖土方作为远运利用方调配至K6＋000～K7＋000填筑；
方案二：K6＋000～K7＋000填筑土方从桩号K6＋500附近新设借土场借土填筑。
针对以上两种方案，各分项综合单价见表5。
表5 各分项综合单价表
注：当汽车运输超过第1km，其运距尾数不足0.5km的半数时不计，等于或超过0.5km的半数时按增运0.5km计算。
大桥钻孔灌注桩共20根，桩长均相同，某桥墩桩基立面示意图如图5－2所示，护筒高于原地面0.3m。为保证灌注桩质量，每根灌注桩比设计桩长多浇筑1m，并凿除桩头。
图5－2 某桥墩桩基立面示意图
施工过程中发生如下事件：
事件一：施工单位根据《公路水运工程安全生产监督管理办法》进行了如下安排：
（1）第一年计划完成施工产值2.1亿元，为保证安全生产，设置了安全生产管理机构，并配备了3名专职安全生产管理人员；
（2）依据风险评估结论，对风险等级较高的分部分项工程编制专项施工方案，并附安全验算结果，经施工单位技术负责人签字后报监理工程师批准执行。
事件二：施工单位加强质量管理，根据《公路工程质量检验评定标准》，对钻孔灌注桩设置质量检验的实测项目包括：桩位、孔径、孔深、混凝土强度和沉淀厚度。
事件三：钻孔灌注桩施工中，为保证隐蔽工程施工质量，各工序施工班组在上下班交接前均对当天完成的工程质量进行检查，对不符合质量要求及时纠正，每道工序完成后由监理工程师检查认可后，方能进行下道工序。钻孔灌注桩混凝土浇筑完成后用无破损法进行了检测，监理工程师对部分桩质量有怀疑，要求施工单位再采取A方法对桩进行检测。
【问题】
1.分别计算路基土方调配方案一和方案二综合单价，根据施工经济性选择出合理方案。（计算结果保留整数）
2.事件一中，逐条判断施工单位做法是否正确，并改正错误。
3.针对事件二，补充钻孔灌注桩质量检验的实测项目。
4.针对事件三，写出A方法的名称。
答案：
解析：
1.方案一：4＋7＋1×19＝30元/m3
方案二：4＋7＋1×2＋4＋7＋1＋4＋3＝32元/m3
选择：方案一。
2.（1）错误。应配备专职安全生产管理人员至少5名，且按专业配备。
（2）正确。
3.钻孔灌注桩质量检验的实测项目还包括：钻孔倾斜度、桩身完整性（或钢筋骨架底面高程）。
4.A方法是钻取芯样。
方案二：4＋7＋1×2＋4＋7＋1＋4＋3＝32元/m3
选择：方案一。
2.（1）错误。应配备专职安全生产管理人员至少5名，且按专业配备。
（2）正确。
3.钻孔灌注桩质量检验的实测项目还包括：钻孔倾斜度、桩身完整性（或钢筋骨架底面高程）。
4.A方法是钻取芯样。
电气设备的独立接地体，其接地电阻应（ ）。
A.小于1Ω
B.大于1Ω
C.小于4Ω
D.大于4Ω
B.大于1Ω
C.小于4Ω
D.大于4Ω
答案：C
解析：
2020版教材P143
本题考查的是防雷和接地装置施工技术要求。电气设备的独立接地体，其接地电阻应小于4Ω，共用接地体电阻应小于1Ω。
本题考查的是防雷和接地装置施工技术要求。电气设备的独立接地体，其接地电阻应小于4Ω，共用接地体电阻应小于1Ω。
混凝土应按国家现场标准《普通混凝土配合比设计规程》(JGJ55)的有关规定，根据混凝土( )等要求进行配合比设计。
A.吸水率
B.强度等级
C.耐久性
D.工作性
E.分层度
正确答案：BCD
某建设工程项目施工招标，甲公司和乙公司均参与投标，并都委托丙单位办理投标事宜，甲、乙的行为属于（ ）。
A、 联合投标
B、 合法投标
C、 串通投标
D、 独立投标
B、 合法投标
C、 串通投标
D、 独立投标
答案：C
解析：
有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；（5）不同投标人的投标文件相互混装；（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。
2021二级建造师试题8卷 第2卷
某工程项目施工合同约定竣工时间为2016 年12 月30 日，合同实施过程中因承包人施工质量不合格返工导致总工期延误了2 个月；2017 年1 月项目所在地政府出台了新政策，直接导致承包人计入总造价的税金增加20 万元。关于增加的20 万元税金责任承担的说法，正确的是（）。
A.由承包人和发包人共同承担，理由是国家政策变化，非承包人的责任
B.由发包人承担，理由是国家政策变化，承包人没有义务承担
C.由承包人承担，理由是承包人责任导致延期、进而导致税金增加
D.由发包人承担，理由是承包人承担质量问题责任，发包人承担政策变化责任
B.由发包人承担，理由是国家政策变化，承包人没有义务承担
C.由承包人承担，理由是承包人责任导致延期、进而导致税金增加
D.由发包人承担，理由是承包人承担质量问题责任，发包人承担政策变化责任
答案：C
解析：
因承包人原因导致工期延误，在合同工程原定竣工时间之后国家的法律、法规、规章和政策发生变化引起工程造价增减变化的，合同价款调增的不予调整，合同价款调减的予以调整。 
国产水准仪按精度不同划分为（）个等级。
A.3
B.4
C.5
D.6
B.4
C.5
D.6
答案：B
解析：
2020版教材P33页
水准仪用于水准测量，按精度不同可划分为DS05、DS1、DS3和DS10四个等级。
水准仪用于水准测量，按精度不同可划分为DS05、DS1、DS3和DS10四个等级。
2012年2月1日某建设单位与某施工单位签订了施工合同，约定开工日期为2012年5月1日，竣工日期为2013年12月31日。2012年2月10日施工单位与保险公司签订了建筑工程一切险保险合同。施工单位为保证工期，于2012年4月20日将建筑材料运至工地。后因设备原因，工程实际开工日为2012年5月10日。该工程保险开始生效日为()。
A.2012年2月10日
B.2012年4月20日
C.2012年5月1日
D.2012年5月10日
B.2012年4月20日
C.2012年5月1日
D.2012年5月10日
答案：B
解析：
2019版教材P37页
安装工程一切险的保险责任自保险工程在工地动工或用于保险工程的材料、设备运抵工地之时起始，至工程所有人对部分或全部工程签发完工验收证书或验收合格，或工程所有人实际占有或使用接收该部分或全部工程之时终止，以先发生者为准。
安装工程一切险的保险责任自保险工程在工地动工或用于保险工程的材料、设备运抵工地之时起始，至工程所有人对部分或全部工程签发完工验收证书或验收合格，或工程所有人实际占有或使用接收该部分或全部工程之时终止，以先发生者为准。
给水处理构筑物包括( )清水池等。
A.混凝沉淀池
B.澄清池
C.过滤池
D.曝气池
E.反应池
B.澄清池
C.过滤池
D.曝气池
E.反应池
答案：A,B,C,E
解析：
2019版教材P125页
给水处理构筑物包括配水井、药剂间、混凝沉淀池、澄清池、过滤池、反应池、吸滤池、清水池、二级泵站等。
给水处理构筑物包括配水井、药剂间、混凝沉淀池、澄清池、过滤池、反应池、吸滤池、清水池、二级泵站等。
风力发电设备的安装程序中，机舱安装的紧后工序是（ ）。
A.发电机安装
B.塔筒安装
C.叶轮安装
D.轮毂组合
B.塔筒安装
C.叶轮安装
D.轮毂组合
答案：A
解析：
2020版教材P97
2.风力发电设备的安装程序：施工准备→基础环平台及变频器、电器柜→塔筒安装→机舱安装→发电机安装→叶片与轮毂组合→叶轮安装→其他部件安装→电气设备安装→调试试运行→验收。
2.风力发电设备的安装程序：施工准备→基础环平台及变频器、电器柜→塔筒安装→机舱安装→发电机安装→叶片与轮毂组合→叶轮安装→其他部件安装→电气设备安装→调试试运行→验收。
某写字楼项目在交付使用前发现了若干质量缺陷，发包方要求施工单位进行返修。施工单位下列答复正确的是()
A、质量缺陷不是由施工单位原因造成的，施工单位不负责返修
B、只要存在质量缺陷，施工单位都负责返修
C、施工单位负责返修，但发包人应承担返修费用
D、施工单位负责返修，但因承担其他工程任务，需要等一段时间才能返修
B、只要存在质量缺陷，施工单位都负责返修
C、施工单位负责返修，但发包人应承担返修费用
D、施工单位负责返修，但因承担其他工程任务，需要等一段时间才能返修
答案：B
解析：
《建设工程质量管理条例》规定，施工单位对施工中出现质量问题的建设工程或者竣工验收不合格的建设工程，应当负责返修。《合同法》规定，因施工人的原因致使建设工程质量不符合约定的，发包人有权要求施工人在合理期限内无偿修理或者返工、改建。对于非施工单位原因造成的质量问题，施工单位也应当负责返修，但是因此而造成的损失及返修费用由责任方负责。
（2018年真题）有垂直位移，但不能承受水平荷载的管道支架是（ ）支架。
A.固定
B.滑动
C.导向
D.弹簧
B.滑动
C.导向
D.弹簧
答案：D
解析：
本题考查的是供热管网附件及安装。表2K315023-1弹簧支架在管道有垂直位移时使用，不能承受水平荷载。
某机电工程公司承包了一项油库工程，该工程主要包括4台5000m3拱顶油罐及其配套系统和设施。工程公司施工项目部对5000m3拱顶油罐施工方法进行了策划，确定采用液压提升系统倒装的主体施工方案。确定主体施工方案后项目编制了施工组织设计，并按照规定程序进行了审批，并进行了液压提升系统设备订货。施工过程中发生了如下事件：事件1，由于订货的油罐液压提升系统设备不能按计划日期达到施工现场，为不影响工程进度，项目部决定将液压提升系统倒装的主体施工方案修改为采用电动葫芦倒装的施工方案，为此，项目部按电动葫芦倒装的主体施工方案修改了施工组织设计，由项目总工程师批准后实施，并重新订购了提升设备。在施工准备中被专业监理工程师发现。监理工程师认为项目部施工组织设计的主体施工方案发生改变，施工组织设计变更的审批手续不符合要求，因此报请总监理工程师下达了工程暂停令。事件2，在对第一台5000m3罐进行的罐壁焊缝射线检测及缺陷分析中，认为气孔和密集气孔是出现频次最多的超标缺陷，是影响焊接质量的主要因素。项目部采用因果分析图方法，找出了焊缝产生气孔的主要原因，制定了对策表。在后续的焊接施工中，项目部落实了对策，提高了焊接质量。事件3，储罐主体施工完成后，进行了罐体几何尺寸检查和充水试验，均达到了规定的质量标准。
问题：
1.机电工程项目部应编制什么类型的施工组织设计？编制完成后应由谁审批？施工组织设计的主要内容是什么？
2.事件1中为什么监理工程师认为项目部对施工组织设计变更的审批手续不符合要求？变更后的正确审批程序是什么？
3.针对罐壁焊缝产生气孔和密集气孔的主要原因，提出相应的预控措施。
4.拱顶罐采用倒装法施工有哪些优点？拱顶罐罐体几何尺寸检查和充水试验各有哪些检查内容？
问题：
1.机电工程项目部应编制什么类型的施工组织设计？编制完成后应由谁审批？施工组织设计的主要内容是什么？
2.事件1中为什么监理工程师认为项目部对施工组织设计变更的审批手续不符合要求？变更后的正确审批程序是什么？
3.针对罐壁焊缝产生气孔和密集气孔的主要原因，提出相应的预控措施。
4.拱顶罐采用倒装法施工有哪些优点？拱顶罐罐体几何尺寸检查和充水试验各有哪些检查内容？
答案：
解析：
1.应编制单位工程施工组织设计。由施工单位技术负责人审批。施工组织设计的主要内容有：编制依据；工程概况和施工特点分析；组织方案和施工部署；主要施工方案；施工进度计划；施工准备与资源配置计划；施工现场平面图及主要施工管理计划（包括：进度、质量、安全环境、成本管理计划以及绿色施工、合同、组织协调管理计划等）。
2.拱顶罐的施工方案由液压提升系统倒装改为电动葫芦倒装，属于主要施工方法有重大调整，同时也引起主要施工资源配置（主体施工机具）有重大调整，施工组织设计为之进行的修改补充变更，应重新审批（按原审批手续）后实施。
变更后的正确审批程序：施工承包单位完成内部审批程序，由工程项目经理签章后向监理报批。
3.按规定对焊材进行烘干，配备焊条保温桶，采取防风措施，焊接前进行预热，雨、雾天停止施焊。
4.拱顶罐采用倒装法施工的优点：安装基本是在地面上进行作业，避免了高空作业，保证了安全，有利于提高质量和功效。
拱顶罐罐体几何尺寸检查内容：罐壁高度偏差，罐壁垂直度偏差，罐壁焊缝棱角度和罐壁的局部凹凸变形，底圈壁板内表面半径偏差。
拱顶罐充水试验检查内容：罐底严密性；罐壁强度及严密性；固定顶的强度、稳定性及严密性；并进行基础的沉降观测。
2.拱顶罐的施工方案由液压提升系统倒装改为电动葫芦倒装，属于主要施工方法有重大调整，同时也引起主要施工资源配置（主体施工机具）有重大调整，施工组织设计为之进行的修改补充变更，应重新审批（按原审批手续）后实施。
变更后的正确审批程序：施工承包单位完成内部审批程序，由工程项目经理签章后向监理报批。
3.按规定对焊材进行烘干，配备焊条保温桶，采取防风措施，焊接前进行预热，雨、雾天停止施焊。
4.拱顶罐采用倒装法施工的优点：安装基本是在地面上进行作业，避免了高空作业，保证了安全，有利于提高质量和功效。
拱顶罐罐体几何尺寸检查内容：罐壁高度偏差，罐壁垂直度偏差，罐壁焊缝棱角度和罐壁的局部凹凸变形，底圈壁板内表面半径偏差。
拱顶罐充水试验检查内容：罐底严密性；罐壁强度及严密性；固定顶的强度、稳定性及严密性；并进行基础的沉降观测。
2021二级建造师试题8卷 第3卷
项目后评价一般按层次组织实施，包括()。
A.施工单位的自我评价
B.监理单位的自我评价
C.项目法人的自我评价
D.项目行业的评价
E.主管部门的评价
B.监理单位的自我评价
C.项目法人的自我评价
D.项目行业的评价
E.主管部门的评价
答案：C,D,E
解析：
项目后评价一般按三个层次组织实施，即项目法人的自我评价、项目行业的评价、主管部门(或主要投资方)的评价。故本题应选C、D、E。
炉窑砌筑时，吊挂拱顶锁砖应遵循()。
A.不宜锁得太紧
B.整体同时锁紧
C.分环锁紧，锁紧度一致
D.分段锁紧，每段锁紧度应一致
B.整体同时锁紧
C.分环锁紧，锁紧度一致
D.分段锁紧，每段锁紧度应一致
答案：C
解析：
2019版教材P115页
吊挂拱顶应分环锁紧，各环锁紧度应一致。
吊挂拱顶应分环锁紧，各环锁紧度应一致。
室内线路的安全技术要点的叙述错误的是（ ）。
A．室内线路必须采用绝缘导线
B．在任何情况下都不允许直接敷设于钢索上
C．室内线路布置尽可能避开热源
D．室内导线的线路应减少弯曲
正确答案：B
既有结构的安全性评定应包括( )。
A.结构体系和构件布置
B.变形
C.振动
D.连接和构造
E.承载力
B.变形
C.振动
D.连接和构造
E.承载力
答案：A,D,E
解析：
2020版教材P19
既有结构的安全性评定应包括结构体系和构件布置、连接和构造、承载力三个评定项目。
既有结构的安全性评定应包括结构体系和构件布置、连接和构造、承载力三个评定项目。
下列关于工程项目招投标相关内容的说法中，正确的是（ ）。
A．采用邀请招标，邀请单位不应少于三家
B．为更好的评标，建设单位可以根据不同方案设立多标底
C．承包商在投标截至时撤回投标文件，则不应再作为投标人宣读其名称
D．承包合同应自中标通知书发出之日起30日内订立
E．如果某项目正在进行征地工作，则不能开始施工招标
正确答案：ABCE
【背景资料】
A施工单位于2009年5月承接某科研单位办公楼机电安装项目，合同约定保修期为一年。工程内容包括：给排水、电气、消防、通风空调、建筑智能系统。其中：办公楼实验中心采用一组（5台）模块式水冷机组作为冷热源，计算机中心采用10%余热回收水冷机组作为冷热源；空调供回水采用同程式系统。在各层回水管的水平干管上设置由建设单位推荐、A施工单位采购的新型压力及流量自控式平衡调节阀；试验中心的纯水系统由建设单位指定B单位分包施工；大楼采用楼宇自控系统对通风空调、电气、消防等建筑设备进行控制。
A施工单位作为总承包方对B分包单位的进场施工、竣工验收以及技术、质量、进度等进行了管理。
2011年4月，由建设单位组织对建筑智能化系统进行了验收；项目于2011年5月整体通过验收。
2012年7月，计算机中心空调水管上的平衡调节阀出现故障，3～5层计算机中心机房不制冷，建设单位通知A施工单位进行维修，A施工单位承担了维修任务，更换了平衡调节阀，但以保修期满为由，要求建设单位承担维修费用。
【问题】
1.A施工单位对B分包单位的管理还应包括哪些内容？
2.简述建筑智能化系统竣工验收程序。
3.A施工单位要求建设单位承担维修费用是否合理？说明理由。
4.平衡调节阀更换前应做什么试验？维修完成后应进行什么性质的回访？
答案：
解析：
1.A施工单位作为承包方应对B分包单位的管理还应包括：施工准备、工序交验、工程保修以及安全、工程款支付等。
2.建筑智能化系统竣工验收要点：(1)系统竣工验收顺序：应按“先产品，后系统；先各系统，后系统集成”的顺序进行；(2)系统验收方式：分项验收，分部验收；交工验收，交付验收；(3)系统竣工验收条件：系统安装、检测、调试完成后，已进行了规定时间的试运行；已提供了相应的技术文件和工程实施及质量控制记录；(4)竣工验收资料内容：工程合同技术文件；竣工图纸；系统设备产品说明书；系统技术、操作和维护手册；设备及系统测试记录；工程实施及质量控制记录；相关工程质量事故报告表。
机电工程项目竣工验收的基本程序为：(1)根据工程的规模大小和复杂程度，机电安装工程的验收分为初步验收和竣工验收。规模较大、较复杂的工程，应先进行初检，初验合格后再进行全部工程的竣工验收。规模较小、较简单的工程可进行一次性竣工验收。
(2)工程竣工验收前，施工单位应按照国家或地方政府的规定收集、整理好有关文件、技术资料，并向建设单位提交竣工验收报告。
(3)根据施工单位提交的竣工验收报告，建设单位组织设计、施工、监理、使用等有关单位进行初验或直接进行验收；工程符合国家有关规定，满足设计要求、满足功能和使用要求，必要的文件资料、竣工图表齐全，即准予验收，并完成各方的会签手续。(4)建设单位应当在工程竣工验收合格后的15d内到县级以上人民政府建设行政主管部门或其他有关部门备案。
3.不合理。《建设工程质量管理条例》规定，在正常使用条件下，建设工程的供热和供冷系统，最低保修期限为二个采暖期或二个供冷期。
4.平衡调节阀更换前应做模拟动作和压力试验。维修完成后应进行技术性回访。由于使用了建设单位提供的新型材料，需了解其使用性能和效果。
建设工程信息分类方法中，按设计准备、设计、招投标和施工过程等进行信息分类是属于按 ( )的划分方式。
A.项目管理工作过程 B.项目管理的任务
C.项目实施的工作过程 D.项目管理工作任务
A.项目管理工作过程 B.项目管理的任务
C.项目实施的工作过程 D.项目管理工作任务
答案：C
解析：
本题主要考查对“2Z107011施工方信息管理的任务”的熟悉。
如果在保险期内工程不能完工，对建筑工程一切险可以延期,不过投保人须 ( )
A.降低投保限额 B.提前交纳保费
C.交纳补充保险费 D.重填保单
A.降低投保限额 B.提前交纳保费
C.交纳补充保险费 D.重填保单
答案：C
解析：
如果在保险期内工程不能完工，对建筑工程一切险可以延期，不过投保人须交纳补充保险费。
2021二级建造师试题8卷 第4卷
施工流水段划分的依据有()。
A.工程特点
B.季节施工
C.施工方法
D.施工顺序
E.工程量
B.季节施工
C.施工方法
D.施工顺序
E.工程量
答案：A,E
解析：
2020版教材P158页
施工流水段划分应根据工程特点及工程量进行分阶段合理划分，并应说明划分依据及流水方向，确保均衡流水施工。
施工流水段划分应根据工程特点及工程量进行分阶段合理划分，并应说明划分依据及流水方向，确保均衡流水施工。
【2015 案例一~4】
背景资料
某安装公司总包氮氢压缩分厂全部机电安装工程，其中氮氢压缩机为多段活塞式，工作压 力为 32MPa，电体和压缩机本体分为两件进场，现场用齿式联输器连接，压缩机系统的管道随 机组订货，现场组装试验。开工前，安装公司决定压缩机系统的机械设备，电气自动化，管道 等主体工程由本单位自行安装，防腐保温及其他非主体工程分包给具有相应资质的分包单位承担，安装公司对分包工程从技术，质量，安全，进度，工程款支付等进行施工全工程的管理。
施工前，施工方案编制人员向施工作业人员作了分项专项工程的施工交底，由于交底内容全面， 重点突出，可操作性强，故施工中效果明显工程进展顺利。试运行阶段，一台压缩机振动较大， 经复查土建无施工质量问题，基础无下沉；设备制造质量全部合格；复查安装记录，垫铁设置 合理且规定定位焊接，一、二次灌浆均符合质量要求，测量仪器精度合格，各种环境因素对安 装无影响，建设单位要求安装公司进一步认真复查并处理。
【问题】
4.根据【背景资料】分析可能引起压缩机振动大的原因，应由哪个单位承担责任？
背景资料
某安装公司总包氮氢压缩分厂全部机电安装工程，其中氮氢压缩机为多段活塞式，工作压 力为 32MPa，电体和压缩机本体分为两件进场，现场用齿式联输器连接，压缩机系统的管道随 机组订货，现场组装试验。开工前，安装公司决定压缩机系统的机械设备，电气自动化，管道 等主体工程由本单位自行安装，防腐保温及其他非主体工程分包给具有相应资质的分包单位承担，安装公司对分包工程从技术，质量，安全，进度，工程款支付等进行施工全工程的管理。
施工前，施工方案编制人员向施工作业人员作了分项专项工程的施工交底，由于交底内容全面， 重点突出，可操作性强，故施工中效果明显工程进展顺利。试运行阶段，一台压缩机振动较大， 经复查土建无施工质量问题，基础无下沉；设备制造质量全部合格；复查安装记录，垫铁设置 合理且规定定位焊接，一、二次灌浆均符合质量要求，测量仪器精度合格，各种环境因素对安 装无影响，建设单位要求安装公司进一步认真复查并处理。
【问题】
4.根据【背景资料】分析可能引起压缩机振动大的原因，应由哪个单位承担责任？
答案：
解析：
4.压缩机振动大的原因有两个可能：
（1）安装（操作）误差（或联轴器找正偏差）超过规定要求；
（2）地脚螺栓：未紧固到位或紧固力不均，地脚螺栓不垂直。
属于安装原因，应由安装公司（施工单位）承担责任，并予以处理。
（1）安装（操作）误差（或联轴器找正偏差）超过规定要求；
（2）地脚螺栓：未紧固到位或紧固力不均，地脚螺栓不垂直。
属于安装原因，应由安装公司（施工单位）承担责任，并予以处理。
热辐射光源是人工照明的光源，其特点包括( )。
A.体积小、构造简单、价格便宜
B.散热量大、发光效率低、寿命短
C.用在居住建筑和开关频繁、不允许有频闪现象的场所
D.发光效率高、寿命长、灯的表面亮度低、光色好、接近天然光光色
E.有频闪现象、镇流噪声、开关次数频繁影响灯的寿命
B.散热量大、发光效率低、寿命短
C.用在居住建筑和开关频繁、不允许有频闪现象的场所
D.发光效率高、寿命长、灯的表面亮度低、光色好、接近天然光光色
E.有频闪现象、镇流噪声、开关次数频繁影响灯的寿命
答案：A,B,C
解析：
2020版教材P5
热辐射光源有白炽灯和卤钨灯。优点为体积小、构造简单、价格便宜；用在居住建筑和开关频繁、不允许有频闪现象的场所；缺点为散热量大、发光效率低、寿命短。
热辐射光源有白炽灯和卤钨灯。优点为体积小、构造简单、价格便宜；用在居住建筑和开关频繁、不允许有频闪现象的场所；缺点为散热量大、发光效率低、寿命短。
通气管应高出屋面（ ），且必须大于最大积雪厚度。
A.500mm
B.300mm
C.200mm
D.1000mm
B.300mm
C.200mm
D.1000mm
答案：B
解析：
2020版教材P132
通气管应高出屋面300mm，且必须大于最大积雪厚度。
通气管应高出屋面300mm，且必须大于最大积雪厚度。
施工项目年度成本分析的重点是（ ）。
A.通过实际成本与目标成本的对比，分析目标成本落实情况
B.针对下一年度施工进展情况，规划切实可行的成本管理措施
C.通过对技术组织措施执行效果的分析，寻求更加有效的节约途径
D.通过实际成本与计划成本的对比，分析成本降低水平
B.针对下一年度施工进展情况，规划切实可行的成本管理措施
C.通过对技术组织措施执行效果的分析，寻求更加有效的节约途径
D.通过实际成本与计划成本的对比，分析成本降低水平
答案：B
解析：
本题考查施工成本分析的方法。年度成本分析的依据是年度成本报表。年度成本分析的内容，除了月（季）度成分析的六个方面以外，重点是针对下一年度的施工进展情况规划切实可行的成本管理措施，以保证施工项目成本目标的实现。
施工企业资质的法定条件中，对已完成的工程业绩进行了规定。其中包括近5年承包过的房屋建筑工程建筑面积，对于二级企业的要求大于()m2的建筑工程2项。
A.50000
B.30000
C.10000
D.5000
B.30000
C.10000
D.5000
答案：A
解析：
2019版教材P52页
二级企业：近5年承担过下列4类中的2类工程的施工总承包或主体工程承包，工程质量合格。
(1)地上12层以上的民用建筑工程1项或地上8-11层的民用建筑工程2项；
(2)高度50米以上的构筑物工程1项或高度35-50米(不含的构筑物工程2项；
(3)建筑面积6万平方米以上建筑工程1项或建筑面积5万平方米以上的建筑工程2项；
(4)钢筋混凝土结构单跨21米以上(或钢结构单跨24米以上的建筑工程1项或钢筋混凝土结构单跨18-21米(不含)(或钢结构单跨21-24米(不含)的建筑工程2项。
二级企业：近5年承担过下列4类中的2类工程的施工总承包或主体工程承包，工程质量合格。
(1)地上12层以上的民用建筑工程1项或地上8-11层的民用建筑工程2项；
(2)高度50米以上的构筑物工程1项或高度35-50米(不含的构筑物工程2项；
(3)建筑面积6万平方米以上建筑工程1项或建筑面积5万平方米以上的建筑工程2项；
(4)钢筋混凝土结构单跨21米以上(或钢结构单跨24米以上的建筑工程1项或钢筋混凝土结构单跨18-21米(不含)(或钢结构单跨21-24米(不含)的建筑工程2项。
与平行承发包模式相比，采用施工总承包模式的特点包括()。
A.业主的合同管理工作量大大减小了
B.合同交界面比较多，要非常重视各合同界面间的定义，否则对项目的质量控制不利
C.组织和协调工作量也大大减小，协调比较容易
D.建设周期可能比较长，对进度控制不利
E.要进行多次招标，业主用于招标的时间较多
B.合同交界面比较多，要非常重视各合同界面间的定义，否则对项目的质量控制不利
C.组织和协调工作量也大大减小，协调比较容易
D.建设周期可能比较长，对进度控制不利
E.要进行多次招标，业主用于招标的时间较多
答案：A,C,D
解析：
2020新版教材P223页
进度控制：一般要等施工图设计全部结束以后，才能进行施工总承包单位招标，开工日期较迟，建设周期势必较长，对进度控制不利；合同管理：业主只需要进行一次招标，与一个施工总承包单位签约，招标及合同管理工作量大大减小，对业主有利；组织与协调：业主只负责对施工总承包单位的管理及协调，工作量大大减小。
进度控制：一般要等施工图设计全部结束以后，才能进行施工总承包单位招标，开工日期较迟，建设周期势必较长，对进度控制不利；合同管理：业主只需要进行一次招标，与一个施工总承包单位签约，招标及合同管理工作量大大减小，对业主有利；组织与协调：业主只负责对施工总承包单位的管理及协调，工作量大大减小。
关于民事案件的一般地域管辖，下列表述错误的是()。
A.对公民提起的民事诉讼，由被告住所地人民法院管辖
B.被告住所地与经常居住地不一致的，由经常居住地人民法院管辖
C.经常居住地是指公民离开住所至起诉时已连续居住满6个月的地方
D.同一诉讼的几个被告住所地在两个以上人民法院辖区的，这些人民法院都有管辖权
B.被告住所地与经常居住地不一致的，由经常居住地人民法院管辖
C.经常居住地是指公民离开住所至起诉时已连续居住满6个月的地方
D.同一诉讼的几个被告住所地在两个以上人民法院辖区的，这些人民法院都有管辖权
答案：C
解析：
2020版教材P306页
经常居住地是指公民离开住所至起诉时已连续居住满1年的地方，但公民住院就医的地方除外。
经常居住地是指公民离开住所至起诉时已连续居住满1年的地方，但公民住院就医的地方除外。
2021二级建造师试题8卷 第5卷
在常用水泥中，水化热较大的是( )硅酸盐水泥。
A.普通
B.复合
C.火山灰质
D.粉煤灰
B.复合
C.火山灰质
D.粉煤灰
答案：A
解析：
2019版教材P29页
表2A311032-2硅酸盐水泥水化热大；普通水泥水化热较大。
表2A311032-2硅酸盐水泥水化热大；普通水泥水化热较大。
某施工单位承建一立井井筒，该井筒直径6. 5m，深度668m，采用立井混合作业施工 方式。主要机械化设备配套方案采用了 FID-6伞钻打眼、HZ-4中心回转抓岩机出矸、两 套单钩提升、液压伸缩式模板砌壁，炮眼深度2. 4m，模板高度2.0m。施工组织采用正规 循环作业，综合掘进队劳动组织，每天完成一个循环。但实际施工进度较慢，循环组织经 常被打乱，掘进工效低。
问题
(1)该井筒采用混合作业方式是否合适？
(2)该井筒施工的机械化设备配套方案是否合理？
(3)该井筒的劳动组织形式是否合适？
(4)说明井筒进度慢、掘进工效低的关键原因。
问题
(1)该井筒采用混合作业方式是否合适？
(2)该井筒施工的机械化设备配套方案是否合理？
(3)该井筒的劳动组织形式是否合适？
(4)说明井筒进度慢、掘进工效低的关键原因。
答案：
解析：
(1)该井筒采用混合作业施工方式是合适的，混合作业施工作业方式施工工序简单， 易于组织正规循环，有利于获得稳定的循环进尺，是目前最普遍采用的施工作业方式。
(2)该井筒施工的机械化设备配套方案存在不合理的地方。根据该井筒的特征，组织 机械化施工设备配套方案拟采用轻型设备配套方案，其主要设备选择正确，但炮眼深度选 定为2. 4m，没有发挥出伞钻的性能。模板高度2.0m，虽与炮眼深度配套，但不能发挥出 机械化设备的效率，使得循环数目多，清理工作量大，不利于加快施工进度。
(3)井筒施工劳动组织方式拟采用专业掘进队劳动组织，以充分发挥专业特长，最大 限度地提高施工速度。因此采用综合掘进队组织不合适。
(4)该井筒施工进度慢、掘进工效低，主要原因与井筒的工作条件有关，但根据本井 筒的施工情况，关键因素主要是：由于循环进尺低，掘砌转换量多，施工机械化设备性能 得不到充分发挥；另外井筒施工经常出现打乱正规循环的因素，施工组织又采用综合队作 业，不能及时排除影响，也会影响施工进度，导致掘进工效低。
(2)该井筒施工的机械化设备配套方案存在不合理的地方。根据该井筒的特征，组织 机械化施工设备配套方案拟采用轻型设备配套方案，其主要设备选择正确，但炮眼深度选 定为2. 4m，没有发挥出伞钻的性能。模板高度2.0m，虽与炮眼深度配套，但不能发挥出 机械化设备的效率，使得循环数目多，清理工作量大，不利于加快施工进度。
(3)井筒施工劳动组织方式拟采用专业掘进队劳动组织，以充分发挥专业特长，最大 限度地提高施工速度。因此采用综合掘进队组织不合适。
(4)该井筒施工进度慢、掘进工效低，主要原因与井筒的工作条件有关，但根据本井 筒的施工情况，关键因素主要是：由于循环进尺低，掘砌转换量多，施工机械化设备性能 得不到充分发挥；另外井筒施工经常出现打乱正规循环的因素，施工组织又采用综合队作 业，不能及时排除影响，也会影响施工进度，导致掘进工效低。
（一）背景资料
A安装公司承包了某6层商业中心的空调工程，工程内容为空调工程的施工图深化设计、设备材料采购和安装施工。合同规定热泵机组采用国外品牌，工程结算采用工程量清单综合单价计价，工期3个月。合同订立后，A公司编制了空调工程的施工组织设计，热泵机组采用轮式起重机吊装，该吊装工作分包给B安装公司。B公司依据空调工程的施工组织设计和国家规范标准编制了热泵机组的吊装方案。
工程开工后，因业主装饰设计变更，致使空调工程施工图修改，工程停工数天，影响了计划工期，同时也增加了工程量和新的项目。
问题：
1．B公司编制热泵机组吊装方案的依据是否完整?如不完整请补充。
2．A公司可采取哪些措施来弥补因装饰工程设计变更造成的工期损失。
3．B公司在热泵机组的吊装中主要的直接成本是什么?应采取何种措施来控制直接成本?
4．由于装饰工程设计变更增加的新项目，在结算时A公司向业主索赔费用应按照什么方法确定?
正确答案：
1．B公司编制的热泵机组吊装方案的依据不完整。编制依据还应有空调工程的施工图深化设计（施工现场情况），热泵设备的技术文件，合同规定的规范标准。
2．A公司可以按装饰工程的进度计划，采取调整工期，压缩关键工作时间，重新编制进度计划；调整资源，增加劳动力等措施。
3．B公司在热泵机组吊装中主要的直接成本是吊车的台班费（机械费）。应合理安排吊车的进出场时间，采取措施，降低施工机械费来控制直接成本。
4．A公司在工程结算时，应采用工程量清单综合单价法，按照实际发生的人工、材料、机械台班数量，依据工程造价管理机构发布的市场价格确定索赔费用。
1．B公司编制的热泵机组吊装方案的依据不完整。编制依据还应有空调工程的施工图深化设计（施工现场情况），热泵设备的技术文件，合同规定的规范标准。
2．A公司可以按装饰工程的进度计划，采取调整工期，压缩关键工作时间，重新编制进度计划；调整资源，增加劳动力等措施。
3．B公司在热泵机组吊装中主要的直接成本是吊车的台班费（机械费）。应合理安排吊车的进出场时间，采取措施，降低施工机械费来控制直接成本。
4．A公司在工程结算时，应采用工程量清单综合单价法，按照实际发生的人工、材料、机械台班数量，依据工程造价管理机构发布的市场价格确定索赔费用。
在引水压力钢管内部焊接时的照明电源电压不得大于（ ）V。
A．12
B．36
C．48
D．60
B．36
C．48
D．60
答案：A
解析：
三、施工照明
(2)—般场所宜选用额定电压为 220V 的照明器，对下列特殊场所应使用安全电压照明器：
① 地下工程，有高温、导电灰尘，且灯具离地面高度低于 2. 5m 等场所的照明，电源电压应不大于 36V ;
② 在潮湿和易触及带电体场所的照明电源电压不得大于 24V ;
③ 在特别潮湿的场所、导电良好的地面、锅炉或金属容器内工作的照明电源电压不得不大于12V 。
(2)—般场所宜选用额定电压为 220V 的照明器，对下列特殊场所应使用安全电压照明器：
① 地下工程，有高温、导电灰尘，且灯具离地面高度低于 2. 5m 等场所的照明，电源电压应不大于 36V ;
② 在潮湿和易触及带电体场所的照明电源电压不得大于 24V ;
③ 在特别潮湿的场所、导电良好的地面、锅炉或金属容器内工作的照明电源电压不得不大于12V 。
某建筑公司在工地采取的下列消防安全措施中，正确的是()。
A、将施工用剩余炸药存放在职工宿舍里
B、严禁在居住场所内没置仓库
C、消防产品没有国家标准的，必须符合行业标准
D、为防丢失，将消防器材锁在铁柜中
B、严禁在居住场所内没置仓库
C、消防产品没有国家标准的，必须符合行业标准
D、为防丢失，将消防器材锁在铁柜中
答案：C
解析：
【考点】本题考查工程建设中应当采取的消防安全措施
《消防法》第19条第一款规定生产、储存、经营易燃易爆危险品的场所不得与居住场所设置在同一建筑物内，可见A选项错误，不符合题干要求；第19条第二款规定生产、储存、经营其他物品的场所与居住场所设置在同一建筑物内的，应当符合国家工程建设消防技术标准，可见B选项错误，不符合题干要求；第24条规定“消防产品必须符合国家标准；没有国家标准的，必须符合行业标准”，可见c选项正确，符合题干要求；第28条规定“任何单位、个人不得损坏、挪用或者擅自拆除、停用消防设施、器材”，为防丢失而将消防器材锁在铁柜中的行为违反法律规定，可见D选项错误，不符合题干要求。
《消防法》第19条第一款规定生产、储存、经营易燃易爆危险品的场所不得与居住场所设置在同一建筑物内，可见A选项错误，不符合题干要求；第19条第二款规定生产、储存、经营其他物品的场所与居住场所设置在同一建筑物内的，应当符合国家工程建设消防技术标准，可见B选项错误，不符合题干要求；第24条规定“消防产品必须符合国家标准；没有国家标准的，必须符合行业标准”，可见c选项正确，符合题干要求；第28条规定“任何单位、个人不得损坏、挪用或者擅自拆除、停用消防设施、器材”，为防丢失而将消防器材锁在铁柜中的行为违反法律规定，可见D选项错误，不符合题干要求。
工业厂房构件吊装采用的自行式起重机具有（）的特点。
A、起重量大
B、转移场地方便
C、对场地要求不高
D、台班费用低
E、机动性好
B、转移场地方便
C、对场地要求不高
D、台班费用低
E、机动性好
答案：A,B,E
解析：
本题考核的是自行式起重机的特点。自行式起重机的特点是起重量大，机动性好；可以方便地转移场地，适用范围广，但对道路、场地要求较高，台班费高且幅度利用率低；适用于单件大、中型设备、构件的吊装。
请教:2012年二级建造师《法规与相关知识》最后冲刺试卷(8)第1大题第14小题如何解答?
【题目描述】
甲、乙双方订立的商品房买卖合同中约定：“乙将自己开发建设的某公寓A座第10层住房出售给甲，2009年11月8日交付房屋”。2009年9月27日，甲发现该公寓A座刚盖到第2层。根据《合同法》规定，以下表述正确的是（ ）。
A．甲可以立即起诉乙，要求其承担违约责任
B．甲只能要求乙支付迟延履行违约金而不能解除合同
C．甲只能等到2009年11月8日方能要求乙承担违约责任
D．甲只能在乙交房后接受交付，而不能要求乙承担违约责任
| 【我提交的答案】： C |
| 【参考答案与解析】： 正确答案：A |
西北机电安装工程公司承建某商住楼机电安装工程，由于急于使用，没有进行防排烟系统测定和调整，竣工验收后即投入使用。在保修期内，该工程的计算机房由甲供的风机盘管的附件（冷冻水柔性接管）发生断裂而漏水，使建筑装修及计算机均遭受损失。为此，用户发生安装工程质量投诉，经查甲方供的冷冻水柔性接管产品质量问题，安装公司安装时亦没有检查，为此经协商，确定各自的经济责任，由施工单位负责返工更换。经返工更换新型柔性接管后，运行正常。
鉴于上述产品质量问题，用户向施工单位提出全部更换的要求。
问题：
1．接到用户投诉后，施工单位应怎样处理？
2．上述产品质量问题发生在保修期内，应怎样处理？用户提出全部更换要求，施工单位应如何响应？经济费用由谁承担？
3．由施工单位全部返工更换后，运行正常，应进行什么性质的回访？为什么？
4．防排烟系统如何测定和调整？
5．材料进场验收有何要求？
鉴于上述产品质量问题，用户向施工单位提出全部更换的要求。
问题：
1．接到用户投诉后，施工单位应怎样处理？
2．上述产品质量问题发生在保修期内，应怎样处理？用户提出全部更换要求，施工单位应如何响应？经济费用由谁承担？
3．由施工单位全部返工更换后，运行正常，应进行什么性质的回访？为什么？
4．防排烟系统如何测定和调整？
5．材料进场验收有何要求？
答案：
解析：
1．施工单位接到用户投诉后应迅速研究,尤其是已造成经济损失的,尽快派出责任人到事故现场会同用户认真调查分析,调查要仔细、细致,分析要实事求是,尊重事实,不能主观臆测,态度要耐心、诚恳、不生硬。
2．依据有关质量管理的规定,施工单位安装使用时也有失察之责,为此应协商解决,确定各自的经济责任,由施工单位负责返工更换。施工单位应接受用户提出的要求,派出施工人员逐台进行风机盘管的柔性接管的返工更换。由于甲供设备的质量不合格,并未造成质量事件,所以经济费用应由甲方承担。
3．应进行技术性回访。因为使用新型柔性接管,要了解其技术性能和使用后的效果,发现问题及时加以补救和解决,同时也便于总结经验,不断改进完善,以利推广使用。
4．防排烟系统测定和调整要进行防排烟系统测定风量、风压及疏散楼梯间等处的静压差,并调整至符合设计与消防的规定。
5．材料进场验收要求：在材料进场时必须根据进料计划、送料凭证、质量保证书或产品合格证,进行材料的数量和质量验收；验收工作按质量验收规范和计量检测规定进行；验收内容包括品种、规格、型号、质量、数量、证件等；验收要做好记录、办理验收手续；要求复检的材料应有取样送检证明报告；不论谁供应的材料,对不符合计划要求或质量不合格的材料,应拒绝接收。
2．依据有关质量管理的规定,施工单位安装使用时也有失察之责,为此应协商解决,确定各自的经济责任,由施工单位负责返工更换。施工单位应接受用户提出的要求,派出施工人员逐台进行风机盘管的柔性接管的返工更换。由于甲供设备的质量不合格,并未造成质量事件,所以经济费用应由甲方承担。
3．应进行技术性回访。因为使用新型柔性接管,要了解其技术性能和使用后的效果,发现问题及时加以补救和解决,同时也便于总结经验,不断改进完善,以利推广使用。
4．防排烟系统测定和调整要进行防排烟系统测定风量、风压及疏散楼梯间等处的静压差,并调整至符合设计与消防的规定。
5．材料进场验收要求：在材料进场时必须根据进料计划、送料凭证、质量保证书或产品合格证,进行材料的数量和质量验收；验收工作按质量验收规范和计量检测规定进行；验收内容包括品种、规格、型号、质量、数量、证件等；验收要做好记录、办理验收手续；要求复检的材料应有取样送检证明报告；不论谁供应的材料,对不符合计划要求或质量不合格的材料,应拒绝接收。
2021二级建造师试题8卷 第6卷
安全技术交底的内容有()。
A.危险因素
B.施工方案
C.操作规程
D.验收程序
E.应急措施
B.施工方案
C.操作规程
D.验收程序
E.应急措施
答案：A,B,C,E
解析：
2019版教材P228页
3）安全技术交底应结合施工作业场所状况、特点、工序，对危险因素、施工方案、规范标准、操作规程和应急措施进行交底；
3）安全技术交底应结合施工作业场所状况、特点、工序，对危险因素、施工方案、规范标准、操作规程和应急措施进行交底；
水利工程中，起重机械从330kV 高压线通过时，其最高点与高压线之间的最小垂直距离不得小于( )m。
A.4
B.5
C.6
D.7
B.5
C.6
D.7
答案：D
解析：
表 4：旋转臂架式起重机的任何部位或被吊物边缘与 10 kV 以下的架空线路边线最小水平距离不得小于 2m。
表 4：旋转臂架式起重机的任何部位或被吊物边缘与 10 kV 以下的架空线路边线最小水平距离不得小于 2m。
甲施工企业到乙供应商的材料仓库提货时，仓库保管员由于工作疏忽多发了2吨水泥给施工企业，乙供应商发现后要求甲施工企业返还。下列表述正确的是( )。
A.甲施工企业没有过错，无须返还
B.产生侵权之债，甲施工企业应当返还
C.产生不当得利之债，甲施工企业应当返还
D.产生无因管理之债，甲施工企业应当返还
B.产生侵权之债，甲施工企业应当返还
C.产生不当得利之债，甲施工企业应当返还
D.产生无因管理之债，甲施工企业应当返还
答案：C
解析：
2019版教材P19页
不当得利，是指没有法律上或者合同上的依据，有损于他人利益而自身取得利益的行为。由于不当得利造成他人利益的损害，因此在得利者与受害者之间形成债的关系。得利者应当将所得的不当利益返还给受损失的人。不当得利产生的债被称为不当得利之债。
不当得利，是指没有法律上或者合同上的依据，有损于他人利益而自身取得利益的行为。由于不当得利造成他人利益的损害，因此在得利者与受害者之间形成债的关系。得利者应当将所得的不当利益返还给受损失的人。不当得利产生的债被称为不当得利之债。
电气设备的独立接地体，其接地电阻应（ ）。
A.小于1Ω
B.大于1Ω
C.小于4Ω
D.大于4Ω
B.大于1Ω
C.小于4Ω
D.大于4Ω
答案：C
解析：
本题考查的是防雷和接地装置施工技术要求。电气设备的独立接地体，其接地电阻应小于4Ω，共用接地体电阻应小于1Ω。
解决局部地区交通，直接与两侧建筑物出入口相接，以服务功能为主的道路是( )。
A.快速路
B.主干路
C.次干路
D.支路
B.主干路
C.次干路
D.支路
答案：D
解析：
2019版教材P1页
支路宜与次干路和居住区、工业区、交通设施等内部道路相连接，以解决局部地区交通，服务功能为主。
支路宜与次干路和居住区、工业区、交通设施等内部道路相连接，以解决局部地区交通，服务功能为主。
复合地基承载力特征值应通过（）。
A.现场复合地基载荷承载试验确定
B.采用增强体的载荷试验结果和周边土的承载力特征值结合经验确定
C.采用增强体的载荷试验结果确定
D.采用复合地基载荷承载验算确定
E.凭经验确定
B.采用增强体的载荷试验结果和周边土的承载力特征值结合经验确定
C.采用增强体的载荷试验结果确定
D.采用复合地基载荷承载验算确定
E.凭经验确定
答案：A,B
解析：
下列施工安全保证技术中，属于施工安全技术保证第一关的是()。
A、安全可靠性技术
B、安全限控技术
C、安全保（排）险技术
D、安全保护技术
B、安全限控技术
C、安全保（排）险技术
D、安全保护技术
答案：A
解析：
【考点】施工安全保证体系。
施工安全保证体系包括组织保证体系、制度保证体系、技术保证体系、投入保证体系和信息保证体系。施工安全技术保证由专项工程、专项技术、专项管理、专项治理四种类别构成，每种类别又有若干项目，每个项目都包括安全可靠性技术、安全限控技术、安全保险与排险技术和安全保护技术等四种技术。技术保证方面，首先是技术本身可靠性，可靠性失灵时，其他技术进行补救或补偿，可见第一关是可靠性。可见，正确选项是A。
施工安全保证体系包括组织保证体系、制度保证体系、技术保证体系、投入保证体系和信息保证体系。施工安全技术保证由专项工程、专项技术、专项管理、专项治理四种类别构成，每种类别又有若干项目，每个项目都包括安全可靠性技术、安全限控技术、安全保险与排险技术和安全保护技术等四种技术。技术保证方面，首先是技术本身可靠性，可靠性失灵时，其他技术进行补救或补偿，可见第一关是可靠性。可见，正确选项是A。
地基验槽中采用钎探法时，同一单位工程中各钎探点打钎应()。
A.钎径一致
B.钎探耗时一致
C.锤重一致
D.用力(落距)一致
E.锤击数一致
B.钎探耗时一致
C.锤重一致
D.用力(落距)一致
E.锤击数一致
答案：A,C,D
解析：
这是一道关于地基验槽的题。
所称的“以下”不包括本数。
考核验槽方法中钎探法的知识点。此题有一定钎探，又称轻型动力触探试验，就是在基础开挖达到设计标高后，按规定对基础底面
以下的土层进行探察，判断土质的软硬情况，并探察是否存在坑穴、古墓、古井、防空掩体及地下埋设物等。
用直径22～25mm的钢筋作钢钎，钎尖呈60。锥状，长度11 8～2．0m，每300mm作一刻度。钎探时，用质量为4～5kg的大锤将钢钎打入土中，落锤高500～700mm，记录每打入300mm的锤击数，据此可判断土质的软硬情况。
也就是说，针对同一工程，采用同一钎径、同一锤重、同一落距进行打钎，记录每打入300mm深所用的不同锤击数，由此来判断基槽情况。
因为各钎探点的锤击数不同，所以钎探耗时肯定也就不同。
故本题的正确选项为“A、C、D”。
所称的“以下”不包括本数。
考核验槽方法中钎探法的知识点。此题有一定钎探，又称轻型动力触探试验，就是在基础开挖达到设计标高后，按规定对基础底面
以下的土层进行探察，判断土质的软硬情况，并探察是否存在坑穴、古墓、古井、防空掩体及地下埋设物等。
用直径22～25mm的钢筋作钢钎，钎尖呈60。锥状，长度11 8～2．0m，每300mm作一刻度。钎探时，用质量为4～5kg的大锤将钢钎打入土中，落锤高500～700mm，记录每打入300mm的锤击数，据此可判断土质的软硬情况。
也就是说，针对同一工程，采用同一钎径、同一锤重、同一落距进行打钎，记录每打入300mm深所用的不同锤击数，由此来判断基槽情况。
因为各钎探点的锤击数不同，所以钎探耗时肯定也就不同。
故本题的正确选项为“A、C、D”。
2021二级建造师试题8卷 第7卷
施工单位应当为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险。 意外伤害保险费由（ ）支付。
A．施工单位
B．建设单位
C．总承包单位
D．用工单位
正确答案：A
民用建筑工程根据控制室内环境污染的不同要求，属于Ⅰ类民用建筑工程的是（）。
A.旅馆
B.医院
C.展览馆
D.商店
B.医院
C.展览馆
D.商店
答案：B
解析：
2020版教材P252页
Ⅰ类民用建筑工程：住宅、医院、老年建筑、幼儿园、学校教室等民用建筑工程；
Ⅰ类民用建筑工程：住宅、医院、老年建筑、幼儿园、学校教室等民用建筑工程；
下列各项，《水污染防治法》未作禁止规定的是（）。
A.向水体排放热水
B.向水体排放、倾倒放射性固体废物
C.向水体排放油类、酸液、碱液或者剧毒废物
D.向水体排放和倾倒工业废渣、城市垃圾和其他废弃物
B.向水体排放、倾倒放射性固体废物
C.向水体排放油类、酸液、碱液或者剧毒废物
D.向水体排放和倾倒工业废渣、城市垃圾和其他废弃物
答案：A
解析：
2019新版教材P178页
向水体排放热水并没有做禁止规定。
向水体排放热水并没有做禁止规定。
注册建造施工管理签章文件中，签章正确的是()
A、表格填写施工单位全称
B、表格中要求签章的，应签字并盖章
C、质量合格文件须由项目经理签字
D、分包单位质量合格文件，必须经分包方注册建造师签字
E、签章盖章规范
B、表格中要求签章的，应签字并盖章
C、质量合格文件须由项目经理签字
D、分包单位质量合格文件，必须经分包方注册建造师签字
E、签章盖章规范
答案：A,B,E
解析：
注册建造师施工管理签章文件的填写要求：①表格上方右侧的编号（包括合同编号），由各施工单位根据相关要求进行编号。②表格上方左侧的名称应与工程承包合同的工程名称一致。③表格中致××单位，例如：致建设（监理）单位，应写该单位全称。④表格中施工单位应填写全称并与工程承包合同一致。⑤表格中工程地址，应填写清楚，并与工程承包合同一致。⑥表格中单位工程、分部（子分部）、分项工程必须按规范标准相关规定填写。⑦表中若实际工程没有其中一项时，可注明“工程无此项”。⑧审查、审核、验收意见或检查结果，必须用明确的定性文字写明基本情况和结论。⑨表格中施工项目负责人是指受聘于企业担任施工项目负责人（项目经理）的机电工程注册建造师。⑩分包企业签署的质量合格文件，必须由担任总包项目负责人的注册建造师签章。⑩签章应规范。表格中凡要求签章的，应签字并盖章。⑥应如实填写签章日期。
管棚通常可分为( )。
A.长管棚
B.短管棚
C.封闭管棚
D.敞口管棚
E.板棚
B.短管棚
C.封闭管棚
D.敞口管棚
E.板棚
答案：A,B,E
解析：
本题涉及的考点为管棚的结构组成。管棚超前支护是喷锚暗挖(矿山)施工隧道超前加固的辅助施工方法(简称管棚法)。管棚由钢管和钢拱架组成。钢管入土端制作成尖靴状或楔形，沿着开挖轮廓线，以较小的外插角，向开挖面前方打入钢管或钢插板，末端支架在钢拱架上，形成对开挖面前方围岩的预支护。管棚中的钢管应按照设计要求进行加工和开孔，管内应灌注水泥浆或水泥砂浆，以便提高钢管自身刚度和强度。管棚所用钢管一般选用直径 70～180mm，壁厚 4～8mm 无缝钢管。管节长度视工程具体情况而定，一般情况下短管棚采用的钢管每节长小于 10m，长管棚采用的钢管每节长大于 10m，或可采用出厂长度。
在各种计划方法中，（ ）的工作进度线与时间坐标相对应。
A.形象进度计划
B.横道图计划
C.双代号网络计划
D.单代号搭接网络计划
E.双代号时标网络计划
正确答案：BE
测量跨距为75m，且中间无障碍物时宜采用（）进行测量。
A.平行基线法
B.解析法
C.十字线法
D.钢尺
B.解析法
C.十字线法
D.钢尺
答案：D
解析：
2019版教材P18页
当采用钢尺量距时，其丈量长度不宜大于80m，同时，不宜小于20m。
当采用钢尺量距时，其丈量长度不宜大于80m，同时，不宜小于20m。
下列城镇道路沥青混合料面层的接缝处理措施不正确的是（）
A、上下层纵缝的冷接缝错开距离大于热接缝
B、高等级道路的表面层横向接缝应采用垂直的平接缝
C、压路机碾压先横向再纵向
D、纵缝与路线中线平行，并应设置拉杆
B、高等级道路的表面层横向接缝应采用垂直的平接缝
C、压路机碾压先横向再纵向
D、纵缝与路线中线平行，并应设置拉杆
答案：D
解析：
（二）接缝
(l)沥青混合料面层的施工接缝应紧密、平顺。上、下层的纵缝应错开 150mm（热接缝）或300~400mm（冷接缝）以上。相邻两幅及上、下层的横向接缝均应错位 1m 以上。应采用3m 直尺检查，确保平整度达到要求。
(3)高等级道踣的表面层横向接缝应采用垂直的平接缝，以下各层和其他等级的道路的各层可采用斜接缝。平接缝宜采用机械切割或人工刨除层厚不足部分，使工作缝成直角连接。清除切割时留下的泥水，干燥后涂刷粘层油，铺筑新混合料接头应使接槎软化，压路机先进行横向碾压，再纵向充分压实，连接平顺。
D 是水泥混凝土路面的接缝处理
(l)沥青混合料面层的施工接缝应紧密、平顺。上、下层的纵缝应错开 150mm（热接缝）或300~400mm（冷接缝）以上。相邻两幅及上、下层的横向接缝均应错位 1m 以上。应采用3m 直尺检查，确保平整度达到要求。
(3)高等级道踣的表面层横向接缝应采用垂直的平接缝，以下各层和其他等级的道路的各层可采用斜接缝。平接缝宜采用机械切割或人工刨除层厚不足部分，使工作缝成直角连接。清除切割时留下的泥水，干燥后涂刷粘层油，铺筑新混合料接头应使接槎软化，压路机先进行横向碾压，再纵向充分压实，连接平顺。
D 是水泥混凝土路面的接缝处理
2021二级建造师试题8卷 第8卷
王某与用人单位发生劳动争议，要求补发所扣工资，并继续履行劳动合同，为此，王某应采取的措施是()
A、向人民法院提起诉讼
B、向劳动争议仲裁委员会申请仲裁
C、向政府信访部门投诉
D、向劳动监察部门提起行政诉讼
B、向劳动争议仲裁委员会申请仲裁
C、向政府信访部门投诉
D、向劳动监察部门提起行政诉讼
答案：B
解析：
根据《劳动法》规定，用人单位与劳动者发生劳动争议，当事人可以依法申请调解、仲裁、提起诉讼，也可以协商解决。因此，王某应向劳动争议仲裁委员会申请仲裁，当事人申请仲裁无须双方达到一致协议，只要一方申请，仲裁委员会即可受理。
城市轨道交通地下工程施工必须实施动态风险管理，利用( )，实现施工风险动态跟踪与控制。
A.事故应急预案
B.现场监测数据
C.风险管理职责
D.风险记录
E.施工合同
B.现场监测数据
C.风险管理职责
D.风险记录
E.施工合同
答案：B,D
解析：
2020新版教材P40页
9.1.2城市轨道交通地下工程施工必须实施动态风险管理，利用现场监测数据和风险记录，实现施工风险动态跟踪与控制
9.1.2城市轨道交通地下工程施工必须实施动态风险管理，利用现场监测数据和风险记录，实现施工风险动态跟踪与控制
以热轧异型钢为钢框架，以覆面胶合板作板面，并加焊若干钢肋承托面板的一种组合式模板是指（ ）。
A.木模板体系
B.组合中小钢模板体系
C.钢框木（竹）胶合板模板体系
D.散支散拆胶合板模板体系
B.组合中小钢模板体系
C.钢框木（竹）胶合板模板体系
D.散支散拆胶合板模板体系
答案：C
解析：
钢框木(竹)胶合板模板体系:它是以热轧异型钢为钢框架，以覆面胶合板作板面，并加焊若干钢肋承托面板的一种组合式模板。与组合钢模板比，其特点为自重轻、用钢量少、面积大、模板拼缝少、维修方便等。
泥混凝土路面施工混凝土拌合物坍落度宜为（ ）mm。
A．5～10
B．10～25
C．25～30
D．30～35
正确答案：B
根据《劳动合同法》，用人单位招用劳动者及订立劳动合同时，下列行为中合法的是（）。
A.要求劳动者提供担保
B.与劳动者约定合同期限
C.扣押劳动者证件
D.向劳动者收取财物
B.与劳动者约定合同期限
C.扣押劳动者证件
D.向劳动者收取财物
答案：B
解析：
2019新版教材P127页
劳动合同期限是劳动关系双方当事人享有权利和履行义务的有效时间，用合同方式确定下来，才能确保合同内容的实现并使劳动关系稳定，因而是劳动合同存在的前提，故B为正确选项。A、C、D选项均为法律禁止的行为。
劳动合同期限是劳动关系双方当事人享有权利和履行义务的有效时间，用合同方式确定下来，才能确保合同内容的实现并使劳动关系稳定，因而是劳动合同存在的前提，故B为正确选项。A、C、D选项均为法律禁止的行为。
普通硅酸盐水泥的强度等级有()。
A.32.5R
B.42.5
C.42.5R
D.52.5
E.52.5R
B.42.5
C.42.5R
D.52.5
E.52.5R
答案：B,C,D,E
解析：
2020版教材P28
普通硅酸盐水泥强度等级有42.5、42.5R、52.5、52.5R。
普通硅酸盐水泥强度等级有42.5、42.5R、52.5、52.5R。
对掺用缓凝型外加剂或有抗渗等要求的混凝土，洒水养护时间应不少于（ ）d。
A.10
B.7
C.28
D.14
B.7
C.28
D.14
答案：D
解析：
P39-41
洒水养护的时间，采用硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥的混凝土，不得少于7d 。掺用缓凝型外加剂或有抗渗等要求以及高强度混凝土，不少于14d。
洒水养护的时间，采用硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥的混凝土，不得少于7d 。掺用缓凝型外加剂或有抗渗等要求以及高强度混凝土，不少于14d。
根据《标准施工招标文件》中“通用合同条款”的规定，在质量控制方面下述说法正确的有（）。
A.监理人的检查和检验，不免除承包人按合同约定应负的责任
B.监理人未按约定的时间进行检查的，承包人可自行完成覆盖工作，监理人应签字确认，并不得约定重新检查
C.由于发包人未按约定的时间进行检查的，承包人可自行完成覆盖工作，监理人应签字确认，并不得约定重新检查
D.承包人未通知监理人到场检查，私自将工程隐蔽部位覆盖的，监理人有权指示承包人钻孔或揭开检查，由此增加的费用和工期延误视检查结果而定
E.按合同约定应由监理人与承包人共同进行试验和检验的，由承包人负责提供必要的试验资料和原始记录
B.监理人未按约定的时间进行检查的，承包人可自行完成覆盖工作，监理人应签字确认，并不得约定重新检查
C.由于发包人未按约定的时间进行检查的，承包人可自行完成覆盖工作，监理人应签字确认，并不得约定重新检查
D.承包人未通知监理人到场检查，私自将工程隐蔽部位覆盖的，监理人有权指示承包人钻孔或揭开检查，由此增加的费用和工期延误视检查结果而定
E.按合同约定应由监理人与承包人共同进行试验和检验的，由承包人负责提供必要的试验资料和原始记录
答案：A,E
解析：
2020新版教材P238页
监理人的质量检查监理人的检查和检验，不免除承包人按合同约定应负的责任。4.工程隐蔽部位覆盖前的检查(1)通知监理人检查经承包人自检确认的工程隐蔽部位具备覆盖条件后，承包人应通知监理人在约定的期限内检查。承包人的通知应附有自检记录和必要的检查资料。监理人应按时到场检查。经监理人检查确认质量符合隐蔽要求，并在检查记录上签字后，承包人才能进行覆盖。监理人检查确认质量不合格的，承包人应在监理人指示的时间内修整返工后，由监理人重新检查。(2)监理人未到场检查监理人未按约定的时间进行检查的，除监理人另有指示外，承包人可自行完成覆盖工作，并作相应记录报送监理人，监理人应签字确认。监理人事后对检查记录有疑问的，可按约定重新检查。(3)监理人重新检查承包人按第13.5.1项或第13.5.2项（即上述的（1)、（2))覆盖工程隐蔽部位后，监理人对质量有疑问的，可要求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测或揭开重新检验，承包人应遵照执行，并在检验后重新覆盖恢复原状。经检验证明工程质量符合合同要求的，2Z106000施工合同管理由发包人承担货此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润；经检验证明工程质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。(4)承包人私自覆盖承包人未通知监理人到场检查，私自将工程隐蔽部位覆盖的，监理人有权指示承包人钻孔探测或揭开检查，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。A选项符合原文，B、C选项承包人不能自行覆盖。D选项应该是都有承包人承担，不需视情况而定。E选项符合原文。
监理人的质量检查监理人的检查和检验，不免除承包人按合同约定应负的责任。4.工程隐蔽部位覆盖前的检查(1)通知监理人检查经承包人自检确认的工程隐蔽部位具备覆盖条件后，承包人应通知监理人在约定的期限内检查。承包人的通知应附有自检记录和必要的检查资料。监理人应按时到场检查。经监理人检查确认质量符合隐蔽要求，并在检查记录上签字后，承包人才能进行覆盖。监理人检查确认质量不合格的，承包人应在监理人指示的时间内修整返工后，由监理人重新检查。(2)监理人未到场检查监理人未按约定的时间进行检查的，除监理人另有指示外，承包人可自行完成覆盖工作，并作相应记录报送监理人，监理人应签字确认。监理人事后对检查记录有疑问的，可按约定重新检查。(3)监理人重新检查承包人按第13.5.1项或第13.5.2项（即上述的（1)、（2))覆盖工程隐蔽部位后，监理人对质量有疑问的，可要求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测或揭开重新检验，承包人应遵照执行，并在检验后重新覆盖恢复原状。经检验证明工程质量符合合同要求的，2Z106000施工合同管理由发包人承担货此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润；经检验证明工程质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。(4)承包人私自覆盖承包人未通知监理人到场检查，私自将工程隐蔽部位覆盖的，监理人有权指示承包人钻孔探测或揭开检查，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。A选项符合原文，B、C选项承包人不能自行覆盖。D选项应该是都有承包人承担，不需视情况而定。E选项符合原文。
热门文章
