2021二级建造师考试题免费下载7辑
发布时间：2021-07-05
2021二级建造师考试题免费下载7辑 第1辑
当钢制储罐的罐壁采用普通碳素钢制造时，标准规定充水试验的水温不应低于 （ ）。
A．－5℃
B．0℃
C．5℃
D．10℃
正确答案：C
市政公用工程的施工平面布置图有明显的（ ）特性，必须详细考虑好每一步的平面布置及其合理衔接。
A.静态
B.动态
C.稳定
D.辅助
B.动态
C.稳定
D.辅助
答案：B
解析：
本题考查的是施工现场的平面布置与划分。市政公用工程的施工平面布置图有明显的动态特性。
电力设施与绿化工程互相妨碍时，有关单位应当按照()有关规定协商，达成协后方可施工。
A、电力行业
B、市政部门
C、当地政府
D、国家
B、市政部门
C、当地政府
D、国家
答案：D
解析：
《电力法》第五十五条规定，电力设施与公用工程、绿化工程和其他工程在新建、改建或者扩建中互相妨碍时，有关单位应当按照国家有关规定协商，达成协议后方可施工。
地下连续墙施工各工序先后顺序是( )。
A.导墙→分段成槽→泥浆护壁→浇筑混凝土
B.导墙→分段成槽→掉放接头管→浇筑混凝土
C.导墙→分段挖土成槽→注入泥浆→排渣
D.分段成槽→导墙→吸泥清底→浇筑混凝土
B.导墙→分段成槽→掉放接头管→浇筑混凝土
C.导墙→分段挖土成槽→注入泥浆→排渣
D.分段成槽→导墙→吸泥清底→浇筑混凝土
答案：A
解析：
本题要求考生掌握地下连续墙的施工工艺。
(1)修筑导墙。在挖槽之前，需沿地下连续墙纵向轴线位置开挖导沟，修筑导墙。导墙材料一般为混凝土、钢筋混凝土(现浇或预制)，也有用钢结构导墙的。
(2)泥浆护壁。泥浆护壁的作用是：固壁、携砂、冷却和润滑，其中以固壁为主。泥浆的主要成分是膨润土、掺合物和水。施工中，泥浆要与地下水、砂和混凝土接触，并一同返回泥浆池，经过处理后再继续使用。
(3)深槽挖掘。深槽挖掘是按单元槽段一个一个挖掘的，亦是每次浇筑混凝土单元槽段的长度。
(4)混凝土浇筑。地下连续墙的混凝土用导管法进行浇筑，即混凝土浇筑工作是在充满泥浆的深槽内进行。浇筑时混凝土经导管由重力作用从导管下口压出。随着浇筑的不断进行，混凝土面逐渐上升，将槽内泥浆向上挤压，随时用泥浆泵抽至沉淀池。
因而，本题的选项是A。
(1)修筑导墙。在挖槽之前，需沿地下连续墙纵向轴线位置开挖导沟，修筑导墙。导墙材料一般为混凝土、钢筋混凝土(现浇或预制)，也有用钢结构导墙的。
(2)泥浆护壁。泥浆护壁的作用是：固壁、携砂、冷却和润滑，其中以固壁为主。泥浆的主要成分是膨润土、掺合物和水。施工中，泥浆要与地下水、砂和混凝土接触，并一同返回泥浆池，经过处理后再继续使用。
(3)深槽挖掘。深槽挖掘是按单元槽段一个一个挖掘的，亦是每次浇筑混凝土单元槽段的长度。
(4)混凝土浇筑。地下连续墙的混凝土用导管法进行浇筑，即混凝土浇筑工作是在充满泥浆的深槽内进行。浇筑时混凝土经导管由重力作用从导管下口压出。随着浇筑的不断进行，混凝土面逐渐上升，将槽内泥浆向上挤压，随时用泥浆泵抽至沉淀池。
因而，本题的选项是A。
沥青混凝土路面不平整的防治措施不包括（ ）。
A．合理选择碾压速度
B．保证摊铺机均匀连续作业
C．合理确定初压温度
D．采用两台摊铺机梯队作业
正确答案：D
下列荷载中，属于水平荷载的是（ ）。
A.结构自重
B.雪荷载
C.积灰荷载
D.风荷载
B.雪荷载
C.积灰荷载
D.风荷载
答案：D
解析：
按荷载作用方向分类，荷载通常可分为如下两类：
1)垂直荷载：如结构自重，雪荷载等；
2)水平荷载：如风荷载，水平地震作用等。 @##
1)垂直荷载：如结构自重，雪荷载等；
2)水平荷载：如风荷载，水平地震作用等。 @##
下列适用于土石坝施工中黏性土的压实机械有( )。
A.羊脚碾
B.气胎碾
C.振动碾
D.夯板
E.压路机
B.气胎碾
C.振动碾
D.夯板
E.压路机
答案：A,B,D
解析：
2021二级建造师考试题免费下载7辑 第2辑
施工计量器具检定范畴不包括（ ）。
A.强制检定工作计量器具
B.非强制检定工作计量器具
C.施工过程中使用的自制检具
D.企业使用的最高计量标准器具
B.非强制检定工作计量器具
C.施工过程中使用的自制检具
D.企业使用的最高计量标准器具
答案：C
解析：
2020版教材P331
本题考查的是施工计量器具使用的管理规定。施工计量器具检定范畴：列入《中华人民共和国强制检定的工作计量器具目录》（以下简称《强检目录》）的在施工过程使用的工作计量器具。施工单位建立的最高计量标准器具。列入《中华人民共和国依法管理的计量器具目录》的计量器具。非强制检定的计量器具可由使用单位依法自行定期检定，本单位不能检定的，由有权开展量值传递工作的计量检定机构进行检定。
本题考查的是施工计量器具使用的管理规定。施工计量器具检定范畴：列入《中华人民共和国强制检定的工作计量器具目录》（以下简称《强检目录》）的在施工过程使用的工作计量器具。施工单位建立的最高计量标准器具。列入《中华人民共和国依法管理的计量器具目录》的计量器具。非强制检定的计量器具可由使用单位依法自行定期检定，本单位不能检定的，由有权开展量值传递工作的计量检定机构进行检定。
反映的信息量少，一般在项目的较高管理层应用的施工成本偏差分析法是（ ）。
A．直方图
B．表格
C．横道图
D．曲线图
正确答案：C
毎个矿井必须有（）以上能行人的安全出口，出口之间的直线水平距离必须符 合相关规定。
A. 一个
B.两个
C.三个
D.四个
B.两个
C.三个
D.四个
答案：B
解析：
三相五线供电中，保护接地线的绝缘层颜色应为（）。
A.黄绿双色
B.黑白双色
C.蓝白双色
D.黑白双色
B.黑白双色
C.蓝白双色
D.黑白双色
答案：A
解析：
2019版教材P129页
导线敷设要求1）管内导线应采用绝缘导线，A,B,C相线绝缘层颜色分别为黄、绿、红，保护接地线绝缘层颜色为黄绿双色，零线绝缘层为淡蓝色。
导线敷设要求1）管内导线应采用绝缘导线，A,B,C相线绝缘层颜色分别为黄、绿、红，保护接地线绝缘层颜色为黄绿双色，零线绝缘层为淡蓝色。
沥青表面处治路面通常采用()施工。
A、层铺法
B、平衡梁法
C、小型机具法
D、撒布法
B、平衡梁法
C、小型机具法
D、撒布法
答案：A
解析：
2020版教材P68页
，原文：沥青表处路面简称沥青表处，是由沥青和细粒碎石按比例组成的一种不大于3cm的薄层路面。沥青表面处治通常采用层铺法施工，按照洒布沥青及铺撒矿料的层次的多少，可分为单层式、双层式和三层式3种，单层式和双层式为三层式的一部分。“B.平衡梁法”和“C.小型机具法”属于水泥混凝土路面施工方法。“D.撒布法”是喷洒沥青的方法。所以，本题的正确选项是“A.层铺法”。
，原文：沥青表处路面简称沥青表处，是由沥青和细粒碎石按比例组成的一种不大于3cm的薄层路面。沥青表面处治通常采用层铺法施工，按照洒布沥青及铺撒矿料的层次的多少，可分为单层式、双层式和三层式3种，单层式和双层式为三层式的一部分。“B.平衡梁法”和“C.小型机具法”属于水泥混凝土路面施工方法。“D.撒布法”是喷洒沥青的方法。所以，本题的正确选项是“A.层铺法”。
根据《路基设计规范规定》，路床填料最大粒径应小于（ ）mm。
A.80
B.100
C.150
D.200
B.100
C.150
D.200
答案：B
解析：
2020版教材P6
填料强度（CBR）应符合规范规定。路床填料最大粒径应小于100mm，路堤填料最大粒径应小于150mm。
填料强度（CBR）应符合规范规定。路床填料最大粒径应小于100mm，路堤填料最大粒径应小于150mm。
对需要旁站监理的钢结构施工，施工企业至少应当在钢结构安装前（ ）小时，书面通知监理单位派驻工地的监理机构。
A.24
B.36
C.48
D.60
B.36
C.48
D.60
答案：A
解析：
2020版教材P45页
2021二级建造师考试题免费下载7辑 第3辑
我国城市燃气管道按输气压力来分，次高压A燃气管道压力为( )。
A.0.4MPa＜P≤0.8MPa
B.0.8MPa＜P≤1.6MPa
C.1.6MPa＜P≤2.5MPa
D.2.5MPa＜P≤4.0MPa
B.0.8MPa＜P≤1.6MPa
C.1.6MPa＜P≤2.5MPa
D.2.5MPa＜P≤4.0MPa
答案：B
解析：
2020版教材P162
城镇燃气管道工程施工中燃气管道的分类。表2K315031 次高压A燃气管道的压力为0.8＜P≤1.6。
城镇燃气管道工程施工中燃气管道的分类。表2K315031 次高压A燃气管道的压力为0.8＜P≤1.6。
（2017年）根据九部委《标准施工招标文件》，监理人对隐蔽工程重新检查，经经验证明工程质量符合合同要求的，发包人应补偿承包人（?）。
A.工期和费用
B.工期、费用和利润
C.费用和利润
D.工期和利润
B.工期、费用和利润
C.费用和利润
D.工期和利润
答案：B
解析：
监理人对隐蔽工程重新检查，经检验证明工程质量符合合同要求的，承包商可以索赔工期、费用和利润。正确答案：B
根据事件一描述的灌注过程发生的现象判断，可能发生了（）。
A.导管进水
B.埋管
C.坍孔
D.断桩
正确答案：C
地下车库上面覆土为60cm，可以种植的植物有()
A、牡丹
B、杜鹃花
C、香樟
D、白皮松
E、月季
B、杜鹃花
C、香樟
D、白皮松
E、月季
答案：A,B,E
解析：
植物生长所必需的最低限度土层厚度见下表。（注：本题知识点在第四版新教材中已删除）
关于分部(子分部)工程质量验收合格应符合的规定，下列说法不正确的是( )。
A.所含分项工程的质量均验收合格
B.质量控制资料完整
C.工程施工符合设计文件的要求
D.观感质量验收符合要求
B.质量控制资料完整
C.工程施工符合设计文件的要求
D.观感质量验收符合要求
答案：C
解析：
分部(子分部)工程质量验收合格应符合下列规定：①分部(子分部)工程所含分项工程的质量均应验收合格；②质量控制资料应完整；③地基与基础、主体结构和设备安装等分部工程有关安全及功能的验收和抽样检测结果符合有关规定；④观感质量验收应符合要求。C项，工程施工符合设计文件的要求为施工项目竣工验收的要求。
背景资料
某水力发电工程，总装机容量 200MW。在工程建设过程中发生如下事件：
事件 1：招标文件中有关投标人部分条款如下：
（1） 2018 年 3 月 6-9 日发售施工招标文件。投标截止日期为 2018 年 3 月 23 日上午9:00。
（2）招标文件设定投标最高限价为 4000 万元，最低限价 3000 万元，
（3）必须有水利水电工程施工总承包三级及以上企业资质，近 5 年至少有 2 项类似工程业绩，类似工程指合同额不低于 3500 万元的电站施工。
（4）招标人不统一组织现场踏勘工作，若投标人要求进行现场踏勘，可提前通知招标人，招标人将单独予以安排。但现场踏勘费用由投标人自行承担。
（5）拟担任的项目经理应为二级及以上水利水电工程专业注册建造师，具有有效的安全生产考核合格证，近 5 年至少有一项类似工程业绩。
（6）拟担任的项目经理、技术负责人、质量负责人、专职安全生产管理人员、财务负责人必须是本单位人员（须提供缴纳社会保险的证明）：项目经理不得同时担任其他建设工程施工项目负责人；专职安全生产管理人员须具有有效的安全生产考核合格证。
（7）单位信誉良好，具有××省水利厅 A 级以上信用等级，且近 3 年在“信用中国”网站上不得有不良行为记录。
（8）投标单位及其法定代表人、拟任项目负责人无行贿犯罪档案，且财务状况良好。
（9）投标截止时间前撤回已提交的投标文件，投标保证金不予退还。
某投标人以上述部分条款损害自身利益为由，在投标截止时间前第 7 天向行政监督部门提出异议。
事件 2：评标过程中，发生如下事件：
（1）评标委员会认为投标人 F 的报价远远低于招标项目标底，属于投标价格低于成本情形，应予拒绝。
（2）评标委员会在对投标人 F 的投标报价进行合理性分析时，认为其投标报价偏低的原因主要是所需人、材、机的数量明显低于现行预算定额，应予拒绝。
（3）评标过程中， D 投标人以粗心大意为由，主动要求对投标文件中的工期进行更改，评标委员会认可了此项更改。
事件 3：投标前，该投标人按照投标报价编制程序，召开了投标策略讨论会，拟采取不平衡报价，分析其利弊。会上部分观点如下：
观点 1：本工程基础工程结算时间早，其单价可以高报；
观点 2：本工程支付条件苛刻，投标报价可高报；
观点 3：边坡开挖工程量预计会增加，其单价适当高报；
观点 4：泵站厂房内装修工程图纸不明确，估计修改后工程量要减少，可低报；
观点 5：机电安装工程工期宽松，相应投标报价可低报。
事件 4：评标方法采用综合评估法。投标总报价分值 30 分，偏差率为-3%时得满分，在此基础上，每上升一个百分点扣 2 分，每下降一个百分点扣 1 分，扣完为止，报价得分取小数点后 1 位数字。偏差率=（投标报价—评标基准价） /评标基准价×100%，百分率计算结果保留小数点后一位，投标报价得分不是整数时允许平均插值。评标基准价=投标最高限价×40%+所有投标人投标报价的算术平均值×60%。至投标截止时间共有 6 家单位投标，其投标报价如下表：
经评标委员会初评，投标人 C 不具备投标资格。
问题：
1. 事件 1 中的哪些条款存在不妥？指出条款编号并说明理由。
2. 指出事件 1 中投标人异议的提出存在哪些不妥？说明正确做法。
3. 指出事件 2 中所列情形种，你认为评标委员会的做法或观点是否正确？为什么？说明理由。
4. 事件 3 中，哪些观点符合不平衡报价适用条件？分析不平衡报价策略的利弊。
5. 事件 4 中，有哪些不妥之处，请改正。
6. 事件 4 中， A 投标人报价得分多少。
某水力发电工程，总装机容量 200MW。在工程建设过程中发生如下事件：
事件 1：招标文件中有关投标人部分条款如下：
（1） 2018 年 3 月 6-9 日发售施工招标文件。投标截止日期为 2018 年 3 月 23 日上午9:00。
（2）招标文件设定投标最高限价为 4000 万元，最低限价 3000 万元，
（3）必须有水利水电工程施工总承包三级及以上企业资质，近 5 年至少有 2 项类似工程业绩，类似工程指合同额不低于 3500 万元的电站施工。
（4）招标人不统一组织现场踏勘工作，若投标人要求进行现场踏勘，可提前通知招标人，招标人将单独予以安排。但现场踏勘费用由投标人自行承担。
（5）拟担任的项目经理应为二级及以上水利水电工程专业注册建造师，具有有效的安全生产考核合格证，近 5 年至少有一项类似工程业绩。
（6）拟担任的项目经理、技术负责人、质量负责人、专职安全生产管理人员、财务负责人必须是本单位人员（须提供缴纳社会保险的证明）：项目经理不得同时担任其他建设工程施工项目负责人；专职安全生产管理人员须具有有效的安全生产考核合格证。
（7）单位信誉良好，具有××省水利厅 A 级以上信用等级，且近 3 年在“信用中国”网站上不得有不良行为记录。
（8）投标单位及其法定代表人、拟任项目负责人无行贿犯罪档案，且财务状况良好。
（9）投标截止时间前撤回已提交的投标文件，投标保证金不予退还。
某投标人以上述部分条款损害自身利益为由，在投标截止时间前第 7 天向行政监督部门提出异议。
事件 2：评标过程中，发生如下事件：
（1）评标委员会认为投标人 F 的报价远远低于招标项目标底，属于投标价格低于成本情形，应予拒绝。
（2）评标委员会在对投标人 F 的投标报价进行合理性分析时，认为其投标报价偏低的原因主要是所需人、材、机的数量明显低于现行预算定额，应予拒绝。
（3）评标过程中， D 投标人以粗心大意为由，主动要求对投标文件中的工期进行更改，评标委员会认可了此项更改。
事件 3：投标前，该投标人按照投标报价编制程序，召开了投标策略讨论会，拟采取不平衡报价，分析其利弊。会上部分观点如下：
观点 1：本工程基础工程结算时间早，其单价可以高报；
观点 2：本工程支付条件苛刻，投标报价可高报；
观点 3：边坡开挖工程量预计会增加，其单价适当高报；
观点 4：泵站厂房内装修工程图纸不明确，估计修改后工程量要减少，可低报；
观点 5：机电安装工程工期宽松，相应投标报价可低报。
事件 4：评标方法采用综合评估法。投标总报价分值 30 分，偏差率为-3%时得满分，在此基础上，每上升一个百分点扣 2 分，每下降一个百分点扣 1 分，扣完为止，报价得分取小数点后 1 位数字。偏差率=（投标报价—评标基准价） /评标基准价×100%，百分率计算结果保留小数点后一位，投标报价得分不是整数时允许平均插值。评标基准价=投标最高限价×40%+所有投标人投标报价的算术平均值×60%。至投标截止时间共有 6 家单位投标，其投标报价如下表：
经评标委员会初评，投标人 C 不具备投标资格。
问题：
1. 事件 1 中的哪些条款存在不妥？指出条款编号并说明理由。
2. 指出事件 1 中投标人异议的提出存在哪些不妥？说明正确做法。
3. 指出事件 2 中所列情形种，你认为评标委员会的做法或观点是否正确？为什么？说明理由。
4. 事件 3 中，哪些观点符合不平衡报价适用条件？分析不平衡报价策略的利弊。
5. 事件 4 中，有哪些不妥之处，请改正。
6. 事件 4 中， A 投标人报价得分多少。
答案：
解析：
1.
（1）
2018 年 3 月 6-9 日发售施工招标文件不妥。
理由：发售施工招标文件不少于 5 日。
投标截止日期为 2018 年 3 月 23 日上午 9:00 不妥。
理由：从招标公告到投标截止最短时间间隔为 20 天。
（2）设定投标最低限价 2000 万元不妥；
理由：可以设定最高价，不能设定最低价。
（3）必须有水利水电工程施工总承包三级及以上企业资质不妥；
理由：因为本工程属于中型工程，需要总承包二级及以上。
（4）若投标人要求进行现场踏勘，可提前通知招标人，招标人将单独予以安不妥排。
理由：招标人不得单独或者分别组织任何一个投标人进行现场踏勘。
（7）具有××省水利厅 A 级以上信用等级不妥。
理由：施工企业信用等级批准单位有水利部和企业所在地省级水行政主管部门，此条款具有排他性。
（9）投标截止时间前撤回已提交的投标文件，投标保证金不予退还不妥。
理由：投标人撤回已提交的投标文件，应当在投标截止前书面通知招标人，招标人已收取投标保证金的，应当自收到投标人书面通知之日起 5 日内退还。
2.在投标截止时间前第 7 天，向行政监督部门提出书面异议不妥；
理由：投标人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间 10 日前向招标人提出，而非行政监督部门。
3.（1）评标委员会的观点不正确。根据招标投标法的原则：招标人设有标底的，标底只能作为分析投标报价合理性参考依据，但不能直接作为决定无效标的条件。
（2） 评标委员会的观点不正确。现行预算定额可以作为编制标底和投标报价的参考依据，但决不是确定投标报价不可调整的标准。承包人的投标报价要综合考虑多种实际要素，如：承包人的技术与管理水平以及工程的工期要求、作业条件、质量标准高低等多种因素。
（3）评标委员会的做法不妥。
理由：投标人不得主动提出澄清、说明或补正。澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。
工期更改属于实质性内容。
4.（1）观点 1、观点 3 和观点 4 符合不平衡报价适用条件。
（2）不平衡报价的利：既不提高总报价、不影响报价得分，又能在后期结算时得到更理想的经济效益。不平衡报价的弊：投标人报低单价的项目，如工程量执行时增多将造成承包人损失；不平衡报价过多或过于明显可能导致报价不合理，引起投标无效或不能中标。
5.不妥：参与计算评标基准价的投标人是否需通过初步评审，不明确。
6.评标基准价=投标最高限价×40%+所有投标人投标报价的算术平均值×60%=4000×40%+［（3903+3540+3610+3495） /4］×60%=1600+2182.2=3782.2（万元）
A 投标人报价的偏差率=（投标报价-评标基准价） /评标基准价×100%=（3903-3782.2） /3782.2×100%=3.2%
根据事件 4，有
采用平均插值法得
A 投标人报价得分为： 18-（2/10）×2=17.6 分
（1）
2018 年 3 月 6-9 日发售施工招标文件不妥。
理由：发售施工招标文件不少于 5 日。
投标截止日期为 2018 年 3 月 23 日上午 9:00 不妥。
理由：从招标公告到投标截止最短时间间隔为 20 天。
（2）设定投标最低限价 2000 万元不妥；
理由：可以设定最高价，不能设定最低价。
（3）必须有水利水电工程施工总承包三级及以上企业资质不妥；
理由：因为本工程属于中型工程，需要总承包二级及以上。
（4）若投标人要求进行现场踏勘，可提前通知招标人，招标人将单独予以安不妥排。
理由：招标人不得单独或者分别组织任何一个投标人进行现场踏勘。
（7）具有××省水利厅 A 级以上信用等级不妥。
理由：施工企业信用等级批准单位有水利部和企业所在地省级水行政主管部门，此条款具有排他性。
（9）投标截止时间前撤回已提交的投标文件，投标保证金不予退还不妥。
理由：投标人撤回已提交的投标文件，应当在投标截止前书面通知招标人，招标人已收取投标保证金的，应当自收到投标人书面通知之日起 5 日内退还。
2.在投标截止时间前第 7 天，向行政监督部门提出书面异议不妥；
理由：投标人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间 10 日前向招标人提出，而非行政监督部门。
3.（1）评标委员会的观点不正确。根据招标投标法的原则：招标人设有标底的，标底只能作为分析投标报价合理性参考依据，但不能直接作为决定无效标的条件。
（2） 评标委员会的观点不正确。现行预算定额可以作为编制标底和投标报价的参考依据，但决不是确定投标报价不可调整的标准。承包人的投标报价要综合考虑多种实际要素，如：承包人的技术与管理水平以及工程的工期要求、作业条件、质量标准高低等多种因素。
（3）评标委员会的做法不妥。
理由：投标人不得主动提出澄清、说明或补正。澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。
工期更改属于实质性内容。
4.（1）观点 1、观点 3 和观点 4 符合不平衡报价适用条件。
（2）不平衡报价的利：既不提高总报价、不影响报价得分，又能在后期结算时得到更理想的经济效益。不平衡报价的弊：投标人报低单价的项目，如工程量执行时增多将造成承包人损失；不平衡报价过多或过于明显可能导致报价不合理，引起投标无效或不能中标。
5.不妥：参与计算评标基准价的投标人是否需通过初步评审，不明确。
6.评标基准价=投标最高限价×40%+所有投标人投标报价的算术平均值×60%=4000×40%+［（3903+3540+3610+3495） /4］×60%=1600+2182.2=3782.2（万元）
A 投标人报价的偏差率=（投标报价-评标基准价） /评标基准价×100%=（3903-3782.2） /3782.2×100%=3.2%
根据事件 4，有
采用平均插值法得
A 投标人报价得分为： 18-（2/10）×2=17.6 分
标的物在交付之后产生的孳息，其孳息将（）。
A.归买受人所有
B.归出卖人所有
C.双方共有
D.灭失
B.归出卖人所有
C.双方共有
D.灭失
答案：A
解析：
2019新版教材P159页
孳息的归属要求，标的物在交付之前产生的孳息，归出卖人所有，交付之后产生的孳息，归买受人所有。
孳息的归属要求，标的物在交付之前产生的孳息，归出卖人所有，交付之后产生的孳息，归买受人所有。
2021二级建造师考试题免费下载7辑 第4辑
背景材料：
某建筑工程公司接到了一个省重点工程项目，投资方在《招标案件》中明确指出要求质量等级达到优。项目存在一些外部比较严格的监督，包括投资方的定期、不定期检查，包括材料质量抽检、半成品、隐闭工程等的检查。
根据上述背景。回答 43～47 题。
第 43 题 施工质量是指（ ）的质量。
A．施工活动
B．产品
C．施工活动及其产品
D．施工人员
正确答案：C
为实行资源消耗的中间控制需要（ ）。
A．制定资源购买计划
B．建立资源需求目录
C．建立资源消耗台账
D．制定资源使用计划
正确答案：C
地下水位以上的黏性土、黄土碎石土和风化岩的成桩方式是（ ）。
A．泥浆护壁成孔B．干作业成孔
C．护筒(沉管)灌注桩D．爆破成孔
A．泥浆护壁成孔B．干作业成孔
C．护筒(沉管)灌注桩D．爆破成孔
答案：D
解析：
关于矿业工程施工总平面布置原则的说法，正确的有（ ）。
A．临时变电所应布置在工业广场引入线的一侧
B．混凝土搅拌站应远离井口
C．临时压风机房应靠近井筒布置，但与提升机保持一定距离
D．临时爆炸物品库应设置在远离工业广场的偏僻处
E．凿井提升机房应避开永久建筑位置
B．混凝土搅拌站应远离井口
C．临时压风机房应靠近井筒布置，但与提升机保持一定距离
D．临时爆炸物品库应设置在远离工业广场的偏僻处
E．凿井提升机房应避开永久建筑位置
答案：A,C,D,E
解析：
本题考核的是矿业工程施工总平面布置的原则。临时变电所位置，应设在工业广场引入线的一面。故选项A正确。混凝土搅拌站，应设在井口附近，周围有较大的、能满足生产要求的砂、石堆放场地，水泥库也须布置在搅拌站附近，并须考虑冬期施工取暖、预热及供水、供电的方便。故选项B错误。临时压风机房位置，应靠近井筒布置，以缩短压风管路，减少压力损失，最好布置在距两个井口距离相差不多的负荷中心，距井口一般在50m左右，但是距提升机房和井口也不能太近，以免噪声影响提升机司机和井口信号工操作。故选项C正确。临时炸药库，设在距工业广场及周围农村居民点较远的偏僻处，并有公路通过附近，符合安全规程要求，并设置安全可靠的警卫和工作场所。故选项D正确。凿井提升机房的位置，须根据提升机形式、数量、井架高度以及提升钢丝绳的倾角、偏角等来确定，布置时应避开永久建筑物位置，不影响永久提升、运输、永久建筑的施工。故选项E正确。
设立法人应当具备的条件包括（）。
A.依法成立
B.有自己的名称、组织机构、住所、财产或经费
C.有独立产权的经营场所
D.能够独立承担民事责任
E.有法定代表人
B.有自己的名称、组织机构、住所、财产或经费
C.有独立产权的经营场所
D.能够独立承担民事责任
E.有法定代表人
答案：A,B,D,E
解析：
2020版教材P6页
法人应当具备的条件：1.依法成立2.有自己的名称、组织机构、住所、财产或经费；3.能够独立承担民事责任；4.有法定代表人。
法人应当具备的条件：1.依法成立2.有自己的名称、组织机构、住所、财产或经费；3.能够独立承担民事责任；4.有法定代表人。
下列属于交通标志的是（ ）。
A.突起路标
B.旅游标志
C.道路施工安全标志
D.分合流标志
E.线性诱导标志
B.旅游标志
C.道路施工安全标志
D.分合流标志
E.线性诱导标志
答案：B,C
解析：
2020版教材P184
交通标志是用图形符号、颜色、形状和文字向交通参与者传递特定信息，用于管理交通的设施，主要起到提示、诱导、指示等作用，使道路使用者安全、快捷地到达目的地，促进交通畅通。它主要包括警告标志、禁令标志、指示标志、指路标志、旅游区标志、作业区标志等主标志以及附设在主标志下的辅助标志。A是交通标线，DE是实现诱导设施。
交通标志是用图形符号、颜色、形状和文字向交通参与者传递特定信息，用于管理交通的设施，主要起到提示、诱导、指示等作用，使道路使用者安全、快捷地到达目的地，促进交通畅通。它主要包括警告标志、禁令标志、指示标志、指路标志、旅游区标志、作业区标志等主标志以及附设在主标志下的辅助标志。A是交通标线，DE是实现诱导设施。
起重吊装中，安全系数是4.5的6×19钢丝绳宜做（）。
A.缆风绳
B.滑轮组跑绳
C.吊索
D.吊具
B.滑轮组跑绳
C.吊索
D.吊具
答案：A
解析：
6×19的钢丝绳，耐磨性好，柔性差，常用作拉索、缆风绳。
2021二级建造师考试题免费下载7辑 第5辑
下列情形中，可以视为撤回仲裁申请的是（ ）。
A.仲裁申请人经书面通知，无正当理由拒不到庭
B.被申请人与申请人达成调解协议
C.仲裁申请人未经仲裁庭许可中途退庭
D.被申请人与申请人自行和解
E.申请人无理取闹，扰乱仲裁秩序的
正确答案：AC
(2014年)关于横道图进度计划表的说法，正确的是（ ）。
A.计划调整比较方便
B.可以直观地确定计划的关键线路
C.工作逻辑关系易于表达清楚
D.可以将工作简要说明直接放到横道图上
B.可以直观地确定计划的关键线路
C.工作逻辑关系易于表达清楚
D.可以将工作简要说明直接放到横道图上
答案：D
解析：
横道图修改要靠手工修改比较困难，选项 A 错误；横道图不能直接确定计划的关键工作、关键线 路和时差，选项 B 错误；横道路可以设法表达逻辑关系，但不易表达清楚，选项 C 错误；横道图可以将工作简要说明直接放到横道图上，选项 D 正确。故选 A。
（ ）作为现场施工成本控制的目标。
A.现场施工成本偏差
B.现场施工成本降低额
C.现场施工计划成本
D.现场施工成本降低率
B.现场施工成本降低额
C.现场施工计划成本
D.现场施工成本降低率
答案：C
解析：
2020版教材P269
通过以上施工预算成本的计算与平衡之后，形成的现场施工计划成本，作为现场施工 成本控制的目标。
通过以上施工预算成本的计算与平衡之后，形成的现场施工计划成本，作为现场施工 成本控制的目标。
在代理关系中，第三人知道行为人超越代理权，还与行为人实施民事行为，给他人造成损害的，由（）。
A.第三人与行为人承担连带责任
B.行为人自行承担
C.第三人自行承担
D.被代理人与第三人承担连带责任
B.行为人自行承担
C.第三人自行承担
D.被代理人与第三人承担连带责任
答案：A
解析：
建设工程代理法律关系。
用工程网络计划的特点（ ）。
A．难以知道非关键工作可使用的时差
B．有利于实现进度控制的科学化
C．可发现关键工作和关键路线可知非关键工作可使用时间及有利于实现进度控制的科学化
D．有利于实现进度目标
正确答案：C
其中D是选择合理的合同结构有利于实现进度目标。
其中D是选择合理的合同结构有利于实现进度目标。
条状基坑端部，降水井外延长度应为基坑宽度的（ ）倍。
A．0.5
B．1～2
C．2.5
D．3
正确答案：B
下图为隧道正台阶环形开挖法的示意图，施工中应最先开挖()
A、a
B、b
C、c和d
D、c
B、b
C、c和d
D、c
答案：B
解析：
2020版教材P108页
表2K313031中的环形开挖预留核心土法：先开挖最上面的1,即对应本题的b部分。
表2K313031中的环形开挖预留核心土法：先开挖最上面的1,即对应本题的b部分。
2021二级建造师考试题免费下载7辑 第6辑
企业、事业单位使用计量标准器具（简称计量标准）必须具备的条件有（ ）。
A.必须经计量检定合格
B.具有正常工作所需要的环境条件
C.具有称职的保存、维护、使用人员
D.具有充足的资金投入
E.具有完善的管理制度
B.具有正常工作所需要的环境条件
C.具有称职的保存、维护、使用人员
D.具有充足的资金投入
E.具有完善的管理制度
答案：A,B,C,E
解析：
2020版教材P332
企业、事业单位计量标准器具（简称计量标准）的使用，必须具备下列条件：1）经计量检定合格。2）具有正常工作所需要的环境条件。3）具有称职的保存、维护、使用人员。4）具有完善的管理制度。
企业、事业单位计量标准器具（简称计量标准）的使用，必须具备下列条件：1）经计量检定合格。2）具有正常工作所需要的环境条件。3）具有称职的保存、维护、使用人员。4）具有完善的管理制度。
根据有关法律的规定，下列选项中，属于无效民事行为的有（ ）。
A．不满l0周岁的丫丫自己决定将压岁钱500元捐赠给希望工程
B．李某因认识上的错误为其儿子买回一双不能穿的鞋
C．甲企业的业务员黄某自己得到乙企业给予的回扣款1000元而代理甲企业向乙企业购买了10吨劣质煤
D．丙公司向丁公司转让一辆无牌照的走私车
E．14周岁的刘某因学习成绩突出，被学校奖励500元
正确答案：ACD
法律行为的有效要件主要包括四点：(1)法律行为主体具有相应的民事权利能力和行为能力；(2)行为人意思表示真实；(3)行为内容合法；(4)行为的形式合法．本案中，不满l0周岁的丫丫是无民事行为能力人，其行为为无效民事行为．C、D选项行为的内容不合法，为无效民事行为。李某为其儿子买鞋、刘某因学习成绩突出被学校奖励500元是有效民事行为。故正确的选项为ACD。
法律行为的有效要件主要包括四点：(1)法律行为主体具有相应的民事权利能力和行为能力；(2)行为人意思表示真实；(3)行为内容合法；(4)行为的形式合法．本案中，不满l0周岁的丫丫是无民事行为能力人，其行为为无效民事行为．C、D选项行为的内容不合法，为无效民事行为。李某为其儿子买鞋、刘某因学习成绩突出被学校奖励500元是有效民事行为。故正确的选项为ACD。
甲公司是某混凝土预制构件的专利权人，乙公司未经授权制造和销售该专利产品。甲发现后，对乙提起侵权之诉。经查，乙共销售侵权产品800件，因乙的侵权行为，甲少销售600件。甲销售专利产品每件获利2000元，乙销售侵权产品每件获利1000元，乙应赔偿甲（ ）。
A、60万元
B、80万元
C、120万元
D、160万元
B、80万元
C、120万元
D、160万元
答案：C
解析：
考点:建设工程知识产权侵权的法律责任。赔偿损失的数额有4种确定方法：（1）侵权的赔偿数额按照权利人因被侵权所受到的实际损失确定；（2）实际损失难以确定的，可以按照侵权人因侵权所获得的利益确定；（3）权利人的损失或者侵权人获得的利益难以确定的，参照该知识产权许可使用费的倍数合理确定；（3）权利人的损失、侵权人获得的利益和专利许可使用费均难以确定的，人民法院可以根据专利权的类型、侵权行为的性质和情节等因素，确定给予一定数额的赔偿。按照（1）计算：600×2000＝120万元。参见教材P28。
《建筑施工安全检查标准》规定，合格的标准是()。
A.分项检查评分表无零分，汇总表得分值应在80分及以上
B.一分项检查评分表得零分，汇总表得分值不足70分
C.分项检查评分表无零分，汇总表得分值应在80分以下，70分及以上
D.分项检查评分表无零分，汇总表得分值应在85分及以上
B.一分项检查评分表得零分，汇总表得分值不足70分
C.分项检查评分表无零分，汇总表得分值应在80分以下，70分及以上
D.分项检查评分表无零分，汇总表得分值应在85分及以上
答案：C
解析：
2019版教材P234页
1）优良分项检查评分表无零分，汇总表得分值应在80分及以上。2)合格分项检查评分表无零分，汇总表得分值应在80分以下，70分及以上。3)不合格①当汇总表得分值不足70分时；②当有一分项检查评分表为零分时。(2)当建筑施工安全检查评定的等级为不合格时，必须限期整改达到合格。”
1）优良分项检查评分表无零分，汇总表得分值应在80分及以上。2)合格分项检查评分表无零分，汇总表得分值应在80分以下，70分及以上。3)不合格①当汇总表得分值不足70分时；②当有一分项检查评分表为零分时。(2)当建筑施工安全检查评定的等级为不合格时，必须限期整改达到合格。”
施工详图提交施工单位前，应由（ ）签发。
A、项目法人
B、监理单位
C、设计单位
D、质量监督机构
B、监理单位
C、设计单位
D、质量监督机构
答案：B
解析：
2020版教材P142
施工详图经监理单位审核后交施工单位施工。
施工详图经监理单位审核后交施工单位施工。
根据《建设工程施工合同（示范文本）（GT—2013—0201）》施工合同签订后，承包人应向发包人提交的关于项目经理的有效证明文件包括（ ）。
A．劳动合同
B．缴纳社保证明
C．身份证
D．职称证书
E．注册执业证书
B．缴纳社保证明
C．身份证
D．职称证书
E．注册执业证书
答案：A,B
解析：
本题考查的是施工项目监理的任务和责任。项目经理应是承包人正式聘用的员工，承包人应向发包人提交项目经理与承包人之间的劳动合同，以及承包人为项目经理缴纳社会保险的有效证明。@##
对于施工安全事故的处理，必须坚持“四不放过”的原则，包括()。
A.事故原因未查明不放过
B.事故损失未挽回不放过
C.事故责任者未处理不放过
D.整改措施未落实不放过
E.事故责任者和员工未受到教育不放过
B.事故损失未挽回不放过
C.事故责任者未处理不放过
D.整改措施未落实不放过
E.事故责任者和员工未受到教育不放过
答案：A,C,D,E
解析：
2020新版教材P210页
1.生产安全事故报告和调查处理的原则因此，施工项目一旦发生安全事故，必须实施“四不放过”的原则：（1）事故原因没有查清不放过；（2）责任人员没有受到处理不放过；（3）职工群众没有受到教育不放过；（4）整改措施没有落实不放过。@##
1.生产安全事故报告和调查处理的原则因此，施工项目一旦发生安全事故，必须实施“四不放过”的原则：（1）事故原因没有查清不放过；（2）责任人员没有受到处理不放过；（3）职工群众没有受到教育不放过；（4）整改措施没有落实不放过。@##
2021二级建造师考试题免费下载7辑 第7辑
城市快速路的特征有()。
A、 路面均为沥青混凝土面层
B、 车行道间设中间分隔带
C、 设计车速为80km/h
D、 进出口采用全控制或部分控制
E、 与所有道路相交采用立体交叉
B、 车行道间设中间分隔带
C、 设计车速为80km/h
D、 进出口采用全控制或部分控制
E、 与所有道路相交采用立体交叉
答案：B,C,D
解析：
【考点】城市快速路的特征。
快速路是城市中有较高车速为长距离交通服务的重要道路。其具体特征为：车行道间设中间分隔带，禁止行人和非机动车进入快速车道。进出口采用全控制或部分控制。与高速公路、快速路、主干道相交采用立体交叉；与交通量较小的次干路相交可采用平面相交；过路行人集中处设置过街人行天桥或地道。设计车速为80km/h。
王某与某施工单位签订了一份劳动合同，在合同尚未期满时，王某拟解除劳动合同。下列做法正确的是()。
A.必须取得用人单位同意
B.口头通知用人单位即可
C.提前30日以书面形式通知用人单位
D.应报请劳动行政主管部门同意后以书面形式通知用人单位
B.口头通知用人单位即可
C.提前30日以书面形式通知用人单位
D.应报请劳动行政主管部门同意后以书面形式通知用人单位
答案：C
解析：
2019新版教材P132页
劳动者提前30日以书面形式通知用人单位，可以解除劳动合同。劳动者在试用期内提前3日通知用人单位，可以解除劳动合同。
劳动者提前30日以书面形式通知用人单位，可以解除劳动合同。劳动者在试用期内提前3日通知用人单位，可以解除劳动合同。
施工中选择起重机械，考虑不正确的是( )。
A.起重设备的需要的臂长通过其特性曲线确定
B.起重机的起吊能力不能单独由起吊重量确定
C.最后比较起重设备吊重能力和被吊物的重量
D.选择首先根据起重设备能力确定起吊机械位置
B.起重机的起吊能力不能单独由起吊重量确定
C.最后比较起重设备吊重能力和被吊物的重量
D.选择首先根据起重设备能力确定起吊机械位置
答案：D
解析：
本题考核起重设备的选择方法。选择起重设备，首先要根据被吊设备的状态，即其所在位置、就位高度等几何参数确定起重机的站车位置，并确定相应需要的起重幅度，然后就可以知道起重设备所需要的臂长；通过已经确定的幅度、臂长，由起重设备的特性曲线获得该起重机械此时的起重能力(重量)，最终比较：如果此能力较被吊设备的重量更大，则就可以确定该起重机械适合于该项起吊工作，否则就应该更换起重设备。选项D的错误在于起吊机械的位置不是由其自身的起重能力所决定的。
（ ）施工顺序：自地表向下开挖一定深度后先浇筑顶板，在顶板的保护下，自上而下开挖、支撑，达到设计高程后由下向上浇筑结构。
A.盖挖顺作法
B.盖挖逆作法
C.明挖顺作法
D.盖挖半逆作法
B.盖挖逆作法
C.明挖顺作法
D.盖挖半逆作法
答案：A
解析：
本题考查的是地铁车站施工方法与适用条件。盖挖顺作法施工顺序：自地表向下开挖一定深度后先浇筑顶板，在顶板的保护下，自上而下开挖、支撑，达到设计高程后由下向上浇筑结构。
（2015年） 根据《劳动合同法》，用人单位违反相关规定不与劳动者订立无固定期限劳动合同的，自应当订立无固 定期限劳动合同之日起劳动者每月支付（ ）的工资。
A.4 倍
B.3 倍
C.2 倍
D.1 倍
B.3 倍
C.2 倍
D.1 倍
答案：C
解析：
用人单位违反相关规定不与劳动者订立无固定期限劳动合同的，自应当订立无固定期限劳动合同 之日起向劳动者每月支付 2 倍的工资。
生产经营单位不得因从业人员对本单位安全生产工作提出批评、检举、控告或者拒绝违章指挥、强令冒险作业而降低其工资、福利等待遇或者解除与其订立的劳动合同，体现了安全生产中从业人员的()。
A.知情权
B.批评权和检举、控告权及拒绝违章指挥权
C.获得劳动防护用品的权利
D.请求赔偿权
B.批评权和检举、控告权及拒绝违章指挥权
C.获得劳动防护用品的权利
D.请求赔偿权
答案：B
解析：
2020版教材P211页
（三）批评、检举、控告或者拒绝违章指挥从业人员有权对单位安全生产工作中存在的问题提出批评、检举、控告；有权拒绝违章指挥和强令冒险作业。生产经营单位不得因从业人员对本单位安全生产工作提出批评、检举、控告或者拒绝违章指挥、强令冒险作业而降低其工资、福利等待遇或者解除与其订立的劳动合同。
（三）批评、检举、控告或者拒绝违章指挥从业人员有权对单位安全生产工作中存在的问题提出批评、检举、控告；有权拒绝违章指挥和强令冒险作业。生产经营单位不得因从业人员对本单位安全生产工作提出批评、检举、控告或者拒绝违章指挥、强令冒险作业而降低其工资、福利等待遇或者解除与其订立的劳动合同。
在室内增加装饰性石柱的做法是对结构增加了( )。
A.均布荷载
B.线荷载
C.集中荷载
D.面荷载
B.线荷载
C.集中荷载
D.面荷载
答案：C
解析：
2020版教材P12
（三）3.集中荷载在建筑物原有的楼面或屋面上放置或者悬挂较重物品其作用面积很小可简化为作用于某一点的集中荷载。
（三）3.集中荷载在建筑物原有的楼面或屋面上放置或者悬挂较重物品其作用面积很小可简化为作用于某一点的集中荷载。
上一篇：2021二级建造师真题下载5辑
热门文章
