2021二级建造师历年真题和解答8卷
发布时间：2021-07-04
2021二级建造师历年真题和解答8卷 第1卷
对施工控制网为纵横轴线形式的建筑场地，最方便的平面位置放线测量方法是( )。
A、直角坐标法
B、极坐标法
C、距离交会法
D、角度前方交会法
B、极坐标法
C、距离交会法
D、角度前方交会法
答案：A
解析：
本题主考核建筑物细部点的平面位置各种测设方法的适用条件，有一定专业性，对于具备一定现场实践经验的考生来说，此题不难。
测设建筑物细部点的平面位置时，放出一点的平面位置的方法很多，要根据控制网的形式及分布、放线的精度要求及施工现场的条件来选用。
1)直角坐标法
当建筑场地的施工控制网为方格网或轴线形式时，采用直角坐标法放线最为方便。用直角坐标法测定一已知点的位置时，只需要按其坐标差数量取距离和测设直角，用加减法计算即可，工作方便，并便于检查，测量精度亦较高。
2)极坐标法
极坐标法适用于测设点靠 i 丘控制点，便于量距的地方。用极坐标法测定一点的平面位置时，系在—个控制点上进行，但该点必须与另—控制点通视。根据测定点与控制点的坐标，计算出它们之间的夹角与距离，按极角与极距之值即可将给定的点位定出。
3)角度前方交会法
角度前方交会法，适用于不便量距或测设点远离控制点的地方。对于一股小型建筑物或管线的定位，亦可采用此法。
4)距离交会法
从控制点到测设点的距离，若不超过测距的长度时，可用距离交会法来测定。用距离交会法来测定点位，不需要使用仪器，但精度较低。
由此可见，本题的正确选项应为“A、直角坐标法”。
测设建筑物细部点的平面位置时，放出一点的平面位置的方法很多，要根据控制网的形式及分布、放线的精度要求及施工现场的条件来选用。
1)直角坐标法
当建筑场地的施工控制网为方格网或轴线形式时，采用直角坐标法放线最为方便。用直角坐标法测定一已知点的位置时，只需要按其坐标差数量取距离和测设直角，用加减法计算即可，工作方便，并便于检查，测量精度亦较高。
2)极坐标法
极坐标法适用于测设点靠 i 丘控制点，便于量距的地方。用极坐标法测定一点的平面位置时，系在—个控制点上进行，但该点必须与另—控制点通视。根据测定点与控制点的坐标，计算出它们之间的夹角与距离，按极角与极距之值即可将给定的点位定出。
3)角度前方交会法
角度前方交会法，适用于不便量距或测设点远离控制点的地方。对于一股小型建筑物或管线的定位，亦可采用此法。
4)距离交会法
从控制点到测设点的距离，若不超过测距的长度时，可用距离交会法来测定。用距离交会法来测定点位，不需要使用仪器，但精度较低。
由此可见，本题的正确选项应为“A、直角坐标法”。
根据《建筑施工场界噪声限值》(GB12523—90)，推土机在夜间施工的噪声限值是()dB。
A . 65
B . 55
C . 75
D . 85
B . 55
C . 75
D . 85
答案：B
解析：
《建筑施工场界噪声限值》(GB12523—90)标准如下表。推土机在夜间施工的噪声限值是55dB。
[注：此知识点新版教材已变更。建筑施工过程中的场界环境噪不得超过《建筑施工场界环境噪声排放标准》GB12523—2011规定的排放限值，昼夜为70dB(A)，夜间为55dB(A)。
[注：此知识点新版教材已变更。建筑施工过程中的场界环境噪不得超过《建筑施工场界环境噪声排放标准》GB12523—2011规定的排放限值，昼夜为70dB(A)，夜间为55dB(A)。
某土石方工程按混合方式计价，其中土方工程实行总价包干，包干价20万元；石方工程实行单价合同。该工程有关的工程量和价格资料如下表所示。则该工程的结算价款是()万元。
A、87.2
B、88.2
C、92
D、93
B、88.2
C、92
D、93
答案：C
解析：
【考点】总价合同与单价合同的特点。
本题中土方工程实行总价包干，该部分的工程计算价款即为合同包干价为20万元；石方工程实行单价合同，工程的结算价款一实际工程量×合同单价-3000×240=72万元；该工程的结算价款为：20+72=92万元。可见，正确选项是C。
本题中土方工程实行总价包干，该部分的工程计算价款即为合同包干价为20万元；石方工程实行单价合同，工程的结算价款一实际工程量×合同单价-3000×240=72万元；该工程的结算价款为：20+72=92万元。可见，正确选项是C。
某广场地下车库工程，建筑面积18000m2。建设单位和某施工单位根据《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-99-0201）签订了施工承包合同，合同工期140天。
工程实施过程中发生了下列事件：
事件一：施工单位将施工作业划分为A、B、C、D四个施工过程，分别由指定的专业班组进行施工，每天一班工作制，组织无节奏流水施工，流水施工参数见下表：
事件二：项目经理部根据有关规定，针对水平混凝土构件模板（架）体系，编制了模板（架）工程专项施工方案，经过施工项目负责人批准后开始实施，仅安排施工项目技术负责人进行现场监督。
事件三：在施工过程中，该工程所在地连续下了6天特大暴雨（超过了当地近10年来季节的最大降雨量），洪水泛滥，给建设单位和施工单位造成了较大的经济损失。施工单位认为这些损失是由于特大暴雨（不可抗力事件）造成的，提出下列索赔要求（以下索赔数据与实际情况相符）：
（1）工程清理、恢复费用18万；
（2）施工机械设备重新购置和修理费用29万；
（3）人员伤亡善后费用62万；
（4）工期顺延6天。
【问题】
1.事件一中，列式计算A、B、C、D四个施工过程之间的流水步距分别是多少天？
2.事件一中，列式计算流水施工的计划工期是多少天？能否满足合同工期的要求？
3.事件二中，指出专项施工方案实施中有哪些不妥之处？说明理由。
4.事件三中，分别指出施工单位的索赔要求是否成立？说明理由。
工程实施过程中发生了下列事件：
事件一：施工单位将施工作业划分为A、B、C、D四个施工过程，分别由指定的专业班组进行施工，每天一班工作制，组织无节奏流水施工，流水施工参数见下表：
事件二：项目经理部根据有关规定，针对水平混凝土构件模板（架）体系，编制了模板（架）工程专项施工方案，经过施工项目负责人批准后开始实施，仅安排施工项目技术负责人进行现场监督。
事件三：在施工过程中，该工程所在地连续下了6天特大暴雨（超过了当地近10年来季节的最大降雨量），洪水泛滥，给建设单位和施工单位造成了较大的经济损失。施工单位认为这些损失是由于特大暴雨（不可抗力事件）造成的，提出下列索赔要求（以下索赔数据与实际情况相符）：
（1）工程清理、恢复费用18万；
（2）施工机械设备重新购置和修理费用29万；
（3）人员伤亡善后费用62万；
（4）工期顺延6天。
【问题】
1.事件一中，列式计算A、B、C、D四个施工过程之间的流水步距分别是多少天？
2.事件一中，列式计算流水施工的计划工期是多少天？能否满足合同工期的要求？
3.事件二中，指出专项施工方案实施中有哪些不妥之处？说明理由。
4.事件三中，分别指出施工单位的索赔要求是否成立？说明理由。
答案：
解析：
将原表调换一下排列方式
1.确定流水步距，按照累加斜减取大差法。
取最大差值，得K A-B =12天
取最大差值，得KB-C=18天
取最大差值，得KC-D=48天
2.总工期T=∑K+∑tn=12+18+48+54=132（天），满足合同工期的要求。
3.不妥之一：经过施工项目负责人批准后开始实施不妥，模板（架）工程专项施工方案须经施工单位技术负责人、监理单位总监理工程师审核签字后才能开始实施。
不妥之二：仅安排施工项目技术负责人进行现场监督不妥，应该由专职安全生产管理人员进行现场监督。
4.
①索赔成立，不可抗力事件造成的工程清理、恢复费用，应由建设单位承担。
②索赔不成立，不可抗力事件造成的施工单位自有的机械损坏由施工单位自己承担。
③索赔不成立，不可抗力事件造成的人员伤亡由各单位自己承担。
④索赔成立，不可抗力事件造成的工期延后可进行工期顺延。
1.确定流水步距，按照累加斜减取大差法。
取最大差值，得K A-B =12天
取最大差值，得KB-C=18天
取最大差值，得KC-D=48天
2.总工期T=∑K+∑tn=12+18+48+54=132（天），满足合同工期的要求。
3.不妥之一：经过施工项目负责人批准后开始实施不妥，模板（架）工程专项施工方案须经施工单位技术负责人、监理单位总监理工程师审核签字后才能开始实施。
不妥之二：仅安排施工项目技术负责人进行现场监督不妥，应该由专职安全生产管理人员进行现场监督。
4.
①索赔成立，不可抗力事件造成的工程清理、恢复费用，应由建设单位承担。
②索赔不成立，不可抗力事件造成的施工单位自有的机械损坏由施工单位自己承担。
③索赔不成立，不可抗力事件造成的人员伤亡由各单位自己承担。
④索赔成立，不可抗力事件造成的工期延后可进行工期顺延。
在费用控制的主要条款内容中，关于预付款的表述，错误的是( )。
A.预付款必须专用于合同工程
B.预付款保函的担保金额应大于预付款金额
C.预付款的额度和预付办法在专用合同条款中约定
D.预付款用于承包人为合同工程施工购置材料、工程设备、施工设备，修建临时设施及组织施工队伍等
B.预付款保函的担保金额应大于预付款金额
C.预付款的额度和预付办法在专用合同条款中约定
D.预付款用于承包人为合同工程施工购置材料、工程设备、施工设备，修建临时设施及组织施工队伍等
答案：B
解析：
本题涉及的考点是费用控制的预付款内容。除专用合同条款另有约定外，承包人应在收到预付款的同时向发包人提交预付款保函，预付款保函的担保金额应与预付款金额相同。
2021二级建造师历年真题和解答8卷 第2卷
关于监控量测工作原则的说法，正确的有( )。
A.可靠性原则
B.方便实用原则
C.重点监测关键区的原则
D.经济合理原则
E.多层次监测原则
B.方便实用原则
C.重点监测关键区的原则
D.经济合理原则
E.多层次监测原则
答案：A,B,D
解析：
2020版教材P200
三、工作原则(一）可靠性原则(二）方便实用原则(三）经济合理原则
三、工作原则(一）可靠性原则(二）方便实用原则(三）经济合理原则
可应用于饮用水、冷热水管，特别适用于薄壁小口径压力管道，如地板辐射采暖系统的盘管的是（ ）。
A．硬聚氯乙烯管
B．氯化聚氯乙烯管
C．聚丁烯管
D．无规共聚聚丙烯管
B．氯化聚氯乙烯管
C．聚丁烯管
D．无规共聚聚丙烯管
答案：C
解析：
丁烯管（PB 管）：有较高的强度，韧性好、无毒。其长期工作水温为90℃左右，最高使用温度可达1l0℃。易燃、热胀系数大、价格高。应用于饮用水、冷热水管。特别适用于薄壁小口径压力管道，如地板辐射采暖系统的盘管。
竹地板面层的品种与规格应符合设计要求，板面应()。
A.无翘曲、开裂
B.面层缝隙应严密
C.接头位置应错开
D.竹地板长边应与照射光线垂直铺设
E.表面应平整、洁净
B.面层缝隙应严密
C.接头位置应错开
D.竹地板长边应与照射光线垂直铺设
E.表面应平整、洁净
答案：A,B,C,E
解析：
2019版教材P212页
竹地板面层的品种与规格应符合设计要求，板面应无翘曲。面层缝隙应严密；接头位置应错开，表面应平整、洁净。面层釆用粘、钉工艺时，接缝应对齐，粘、钉应严密；缝隙宽度应均匀一致；表面应洁净，无溢胶现象。踢脚线应表面光滑，接缝严密，高度一致。
竹地板面层的品种与规格应符合设计要求，板面应无翘曲。面层缝隙应严密；接头位置应错开，表面应平整、洁净。面层釆用粘、钉工艺时，接缝应对齐，粘、钉应严密；缝隙宽度应均匀一致；表面应洁净，无溢胶现象。踢脚线应表面光滑，接缝严密，高度一致。
某高速公路项目进行招标，开标后允许（）。
A．评标委员会要求投标人以书面形式澄清含义不明确的内容
B．投标人再增加优惠条件
C．投标人撤销投标文件
D．招标人更改招标文件中说明的评标定标办法
B．投标人再增加优惠条件
C．投标人撤销投标文件
D．招标人更改招标文件中说明的评标定标办法
答案：A
解析：
关于建筑装饰装修工程高温施工环境温度控制的说法，正确的是( )。
A.塑料门窗储存的环境温度应低于60℃
B.抹灰环境温度不宜高于50℃
C.粘贴饰面砖环境温度不宜高于45℃
D.涂饰工程施工现场环境温度不宜高于35℃
B.抹灰环境温度不宜高于50℃
C.粘贴饰面砖环境温度不宜高于45℃
D.涂饰工程施工现场环境温度不宜高于35℃
答案：D
解析：
2019版教材P132页
3.涂饰工程施工现场环境温度不宜高于35℃；4.塑料门窗储存的环境温度应低于50℃；5.抹灰、粘贴饰面砖、打密封胶等粘接工艺施工，环境温度不宜高于35℃，并避免烈日暴晒。
3.涂饰工程施工现场环境温度不宜高于35℃；4.塑料门窗储存的环境温度应低于50℃；5.抹灰、粘贴饰面砖、打密封胶等粘接工艺施工，环境温度不宜高于35℃，并避免烈日暴晒。
2021二级建造师历年真题和解答8卷 第3卷
关于施工成本分析的方法，下列说法中正确的是（ ）。
A. 施工成本分析的基本方法包括比较法、连环置换法、表格法和比率法
B. 连环置换法可分析各种因素对成本的影响程度
C. 比率法包括相关比率法，构成比率法和差额比率法
D. 可以看出量、本、利的比例关系的成本分析方法是相关比率法
B. 连环置换法可分析各种因素对成本的影响程度
C. 比率法包括相关比率法，构成比率法和差额比率法
D. 可以看出量、本、利的比例关系的成本分析方法是相关比率法
答案：B
解析：
混凝土重力坝各类分缝中，必须进行灌浆处理的是（ ）。
A:纵缝
B:施工缝
C:沉降缝
D:温度缝
B:施工缝
C:沉降缝
D:温度缝
答案：A
解析：
本题考查的是重力坝的构造及作用。纵缝，为了保证坝段的整体性，沿缝面应布设灌浆系统。
某市政公用工程采用工程量清单计价，其中某分部分项工程清单工程量为25000m3，综合单价为21元／m3。合同约定该分部分项工程量增加（或减少幅度在15％以内执行原有综合单价；工程量增幅大于15％时，超过部分按原综合单价的0.9倍计算），在结算时，该分部分项工程的实际工程量为30000m3，则结算费用应为（）。
A.525000元
B.567000元
C.627375元
D.630000元
B.567000元
C.627375元
D.630000元
答案：C
解析：
25000m3×（1＋15％）＝28750m3＜30000m3，故超过28750m3的部分单价需进行调整。借土回填费用＝21元／m3×28750m3＋21元／m3×0.9×（30000m3-28750m3）＝627375元。
关于法人的说法，错误的有（ ）。
A. 法人分为营利法人和非营利法人
B. 农村集体经济组织属于盈利法人、某市人民政府属于非营利法人
C. 营利法人自领取营业执照之日，取得法人资格
D. 所有非营利法人登记后，才取得法人资格
E. 有独立经费的机关自成立之日起，具有法人资格
B. 农村集体经济组织属于盈利法人、某市人民政府属于非营利法人
C. 营利法人自领取营业执照之日，取得法人资格
D. 所有非营利法人登记后，才取得法人资格
E. 有独立经费的机关自成立之日起，具有法人资格
答案：A,B,C,D
解析：
单位重量小于（）g/㎡的纸质、布质壁纸，当直接粘贴在A级基材上时，可作为B1级装修材料使用。
A.100
B.200
C.300
D.400
B.200
C.300
D.400
答案：C
解析：
2020版教材P310
(4)单位重量小于300g/㎡的纸质、布质壁纸，当直接粘贴在A级基材上时，可作为B1级装修材料使用。
(4)单位重量小于300g/㎡的纸质、布质壁纸，当直接粘贴在A级基材上时，可作为B1级装修材料使用。
2021二级建造师历年真题和解答8卷 第4卷
某水闸底板混凝土所用砂的细度模数(Mx)为2.6,该砂属于（ ）砂。
A.粗
B.中
C.细
D.特细
B.中
C.细
D.特细
答案：B
解析：
2020版教材P41页
该题主要考察的是：砂的颗粒级配和粗细程度，教材P36原文是砂的粗细程度用细度模数（Mx)表示，A4越大，表示砂越粗。Mx在3.7~3.1之间为粗砂，Mx在3.0~2.3之间为中砂，Mx在2.2~1.6之间为细砂，在1.5~0.7之间为特细砂。
该题主要考察的是：砂的颗粒级配和粗细程度，教材P36原文是砂的粗细程度用细度模数（Mx)表示，A4越大，表示砂越粗。Mx在3.7~3.1之间为粗砂，Mx在3.0~2.3之间为中砂，Mx在2.2~1.6之间为细砂，在1.5~0.7之间为特细砂。
对民事诉讼法的基本特征表述的正确的是（）
A.当事人约定诉讼方式解决纠纷的，人民法律才有管辖权
B.普通程序采用合议庭合议制
C.所有民事案件审理及判决结果均应由社会公开
D.一个案件须由两级人民法院审理才告终结
B.普通程序采用合议庭合议制
C.所有民事案件审理及判决结果均应由社会公开
D.一个案件须由两级人民法院审理才告终结
答案：B
解析：
2019新版教材P321页
普通程序的审判组织应当采用合议制。合议庭组成人员确定后，应当在3日内告知当事人。
普通程序的审判组织应当采用合议制。合议庭组成人员确定后，应当在3日内告知当事人。
建筑钢材拉伸试验测的各项指标中， 不包括（ ） 。
A． 屈服强度
B． 疲劳强度
C． 抗拉强度
D． 伸长率
A． 屈服强度
B． 疲劳强度
C． 抗拉强度
D． 伸长率
答案：B
解析：
参见教材 P25。 反映建筑钢材拉伸性能的指标包括屈服强度， 抗拉强度和伸长率。 屈服强度是结构设计中钢材强度的取值依据。 伸长率是钢材发生断裂时所能承受永久变形的能力。 伸长率越大， 说明钢材的塑性越大。
建设工程招标可采用的方式有（ ）。
A.由招标人自行招标
B.投标人参与招标
C.委托代理招标
D.与设计单位合作招标
E.与监理单位合作招标
B.投标人参与招标
C.委托代理招标
D.与设计单位合作招标
E.与监理单位合作招标
答案：A,C
解析：
本题考查的是招标基本程序。建设工程招标既可以由招标人自行招标，也可以由招标人委托招标代理机构办理招标。
燃气管道在直埋电缆处为整条管道的最低点，设计应考虑增设( )。
A.阀门
B.排水器
C.放散管
D.补偿器
B.排水器
C.放散管
D.补偿器
答案：B
解析：
2019版教材P177页
城镇燃气管网附属设备安装要求。 为排除燃气管道中的冷凝水和石油伴生气管道中的轻质油，管道敷设时应有一定坡度，以便在最低处设排水器。
城镇燃气管网附属设备安装要求。 为排除燃气管道中的冷凝水和石油伴生气管道中的轻质油，管道敷设时应有一定坡度，以便在最低处设排水器。
2021二级建造师历年真题和解答8卷 第5卷
用作缆风绳的钢丝绳的安全系数不小于（ ）。
A．3
B．3.5
C．4
D．5
正确答案：B
施工企业项目经理未履行安全生产管理职责，被施以刑罚，依法5年内不得担任任何施工企业的主要 负责人、项目负责人，该期间的起算时间为（ ）。
A.犯罪行为发生之日 B.刑罚执行完毕之日
C.案件移送审查之日 D.刑事判决生效之日
C.案件移送审查之日 D.刑事判决生效之日
答案：B
解析：
参见教材P212。应当是自刑罚执行完毕或者受处分之日起，5年内不得担任任何施工单位的主要 负责人、项目负责人。
设备安装前，要求对设备基础位置和几何尺寸进行（ ），其允许偏差应符合设计文件或国家现行有关规范的规定。
A.查看
B.复检
C.交接验收
D.施工记录检查
B.复检
C.交接验收
D.施工记录检查
答案：B
解析：
2020版教材P50
设备安装前按照规范允许偏差对设备基础位置和几何尺寸进行复检
设备安装前按照规范允许偏差对设备基础位置和几何尺寸进行复检
为预防企业员工在工作过程中发生工伤事故的各项措施，安装防护装置、保险装置、信号装置属于安全措施计划制度的( )。
A.安全技术措施
B.职业卫生措施
C.辅助用房间及设施
D.安全宣传教育措施
B.职业卫生措施
C.辅助用房间及设施
D.安全宣传教育措施
答案：A
解析：
安全措施计划制度包括安全技术措施、职业卫生措施、辅助用房间及设施、安全宣传教育措施。安全技术措施是预防企业员工在工作过程中发生工伤事故的各项措施，包括防护装置、保险装置、信号装置和防爆炸装置等。
砌块通常按其所用主要原料及生产工艺分类，主要有( )。
A.水泥混凝土砌块
B.黏土烧结砌块
C.加气混凝土砌块
D.粉煤灰砌块
E.石膏砌块
B.黏土烧结砌块
C.加气混凝土砌块
D.粉煤灰砌块
E.石膏砌块
答案：A,C,D,E
解析：
2019版教材P33页
砌块通常又可按其所用主要原料及生产工艺命名，如水泥混凝土砌块、加气混凝土砌块、粉煤灰砌块、石膏砌块、烧结砌块等。
砌块通常又可按其所用主要原料及生产工艺命名，如水泥混凝土砌块、加气混凝土砌块、粉煤灰砌块、石膏砌块、烧结砌块等。
2021二级建造师历年真题和解答8卷 第6卷
某钢结构工程；施工过程中发生了以下事件。 ’
事件1:由于基础工程发生严重拖期，为了赶工，施工负责人未按质量标准进行控制和检验,导致混凝土模板严重变形，为弥补缺陷，花费5万元。
事件2:由于采用的水准仪不准确，导致楼面标高和层高错误，该缺陷无法弥补。 根据背景（八）。回答下列问题
在钢结构工程施工前，应由项目技术人员编写技术交底方案，并经（ ）批准后实施。
A.项目经理
B.监理单位技术负责人
C.施工单位技术负责人
D.项目技术负责人
事件1:由于基础工程发生严重拖期，为了赶工，施工负责人未按质量标准进行控制和检验,导致混凝土模板严重变形，为弥补缺陷，花费5万元。
事件2:由于采用的水准仪不准确，导致楼面标高和层高错误，该缺陷无法弥补。 根据背景（八）。回答下列问题
在钢结构工程施工前，应由项目技术人员编写技术交底方案，并经（ ）批准后实施。
A.项目经理
B.监理单位技术负责人
C.施工单位技术负责人
D.项目技术负责人
答案：D
解析：
每一分项工程项目开工前均应进行技术交底。技术交底应由项目技术人员编制，并经项目技术负责人批准实施.故选D。
发生火灾报警后，需消防联动控制的有()
A、防火卷帘门
B、火灾探测器
C、消火栓按钮
D、排烟风机
E、电梯
B、火灾探测器
C、消火栓按钮
D、排烟风机
E、电梯
答案：A,D,E
解析：
消防联动控制的设备包括：防火门、防火卷帘门的控制、防排烟风机、排烟阀的控制，空调、通风设施的紧急停止，电梯控制监视。
（2018年案例四）
【背景资料】
某开发商投资兴建办公楼工程，建筑面积9600m2，地下一层，地上八层，现浇钢筋混凝土框架结构，经公开招投标，某施工单位中标，中标清单部分费用分别是：分部分项工程费3793万元，措施项目费547万元，脚手架费为336万元，暂列金额100万元，其他项目费200万元，规费及税金264万元，双方签订了工程施工承包合同。
【问题】施工单位签约合同价是多少万元？建筑工程造价有哪些特点？
【背景资料】
某开发商投资兴建办公楼工程，建筑面积9600m2，地下一层，地上八层，现浇钢筋混凝土框架结构，经公开招投标，某施工单位中标，中标清单部分费用分别是：分部分项工程费3793万元，措施项目费547万元，脚手架费为336万元，暂列金额100万元，其他项目费200万元，规费及税金264万元，双方签订了工程施工承包合同。
【问题】施工单位签约合同价是多少万元？建筑工程造价有哪些特点？
答案：
解析：
（1）（P235）合同价=分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+税金=3793+547+200+264=4804万元。
（2）（P234）建筑工程造价的特点是：①大额性；②个别性和差异性；③动态性；④层次性。
（2）（P234）建筑工程造价的特点是：①大额性；②个别性和差异性；③动态性；④层次性。
室内给水建筑管道工程的施工程序中，管道安装的紧后工序是（ ）。
A.系统清洗
B.系统试验
C.防腐绝热
D.竣工验收
B.系统试验
C.防腐绝热
D.竣工验收
答案：B
解析：
本题考查的是建筑管道工程施工程序。施工准备→材料验收→配合土建预留、预埋→管道测绘放线→管道支架制作→管道加工预制→管道支架安装→管道安装→系统压力试验→防腐绝热→系统清洗、消毒→系统通水试验。
焊接检验包括焊前检验、焊中检验和焊后检验。指出下列选项中，属于焊中检验的是（ ）。
A．超声波探伤
B．多层焊层间缺陷的自检
C．装配组对检验
D．金属化学成分分析
正确答案：B
2021二级建造师历年真题和解答8卷 第7卷
抛投块料截流按不同的抛投合拢的方法可分为（ ）。
A.平堵
B.立堵
C.混合堵
D.顺堵
E.下游开口堵
B.立堵
C.混合堵
D.顺堵
E.下游开口堵
答案：A,B,C
解析：
在企业安全生产教育管理形式中，属于员工经常性教育的有（）,其最重要的是安全思想和安全态度教育最为重要。P199
A.安全活动日
B.事故现场会
C.安全技术理论培训
D.安全生产会议
E.改变工艺时的安全教育
B.事故现场会
C.安全技术理论培训
D.安全生产会议
E.改变工艺时的安全教育
答案：A,B,D
解析：
2020新版教材P198页
经常性教育的形式有：每天的班前班后会上说明安全注意事项；安全活动日；安全生产会议；事故现场会；张贴安全生产招贴画、宣传标语及标志。@##
经常性教育的形式有：每天的班前班后会上说明安全注意事项；安全活动日；安全生产会议；事故现场会；张贴安全生产招贴画、宣传标语及标志。@##
如果二审法院维持了一审的判决，要求北方建筑公司向农民工支付工资合计5万元。支付日期截止于2006年8月5日。但是，届时北方建筑公司却没有支付，则农民工可以在（ ）之前申请强制执行。
A．2006年9月5日
B．2007年2月5日
C．2007年8月5日
D．2008年8月5日
正确答案：C
施工风险管理过程中，风险因素的确定在()环节完成。
A.风险识别
B.风险评估
C.风险控制
D.风险响应
B.风险评估
C.风险控制
D.风险响应
答案：A
解析：
2020新版教材P40页
风险识别工作程序，风险识别工作程序包括：(1)收集与施工风险有关的信息；(2)确定风险因素；(3)编制施工风险识别报告。
风险识别工作程序，风险识别工作程序包括：(1)收集与施工风险有关的信息；(2)确定风险因素；(3)编制施工风险识别报告。
适用于浅埋、洞口地段和某些偏压地段的岩体松软破碎处的地表预加固地层的措施是( )。
A.降低地下水位
B.地表锚杆
C.冻结法固结地层
D.隔绝地下水
B.地表锚杆
C.冻结法固结地层
D.隔绝地下水
答案：B
解析：
2020版教材P112
二地表锚杆（管）（1）地表锚杆（管）是一种地表预加固地层的措施，适用于浅埋暗挖、进出工作井地段和岩体松软破碎地段。
二地表锚杆（管）（1）地表锚杆（管）是一种地表预加固地层的措施，适用于浅埋暗挖、进出工作井地段和岩体松软破碎地段。
2021二级建造师历年真题和解答8卷 第8卷
（2016年） 关于抵押的说法，正确的是（ ）。
A.当事人可以在抵押合同中约定抵押担保的范围
B.抵押人没有义务妥善保管抵押物并保证其价值不变
C.转让抵押物的价款只需高于担保债权即可
D.抵押权可以与其担保的债权分离而单独转让
B.抵押人没有义务妥善保管抵押物并保证其价值不变
C.转让抵押物的价款只需高于担保债权即可
D.抵押权可以与其担保的债权分离而单独转让
答案：A
解析：
抵押担保的范围包括主债权及利息、违约金、损害赔偿金和实现抵押权的费用，当事人也可以在 抵押合同中约定抵押担保的范围，A 正确。抵押人有义务妥善保管抵押物并保证其价值。B 错误；转让抵 押物的价款不得明显低于其价值。C 错误；抵押权不得与债权分离而单独转让或者作为其他债权的担保。 D 错误。【考点】抵押权、质杈、留置权、定金的规定
如图所示土石围堰的防渗形式属于（）。
A：斜墙式
B：斜墙带水平铺盖式
C：垂直防渗墙式
D：灌浆帷幕式
B：斜墙带水平铺盖式
C：垂直防渗墙式
D：灌浆帷幕式
答案：C
解析：
土石围堰的防渗结构形式有斜墙式、斜墙带水平铺盖式、垂直防渗墙式及灌浆帷幕式等。@##
提升高度( )m及以上附着式整体或分片提升脚手架工程专项施工方案需要进行专家论证。
A.50
B.100
C.150
D.180
B.100
C.150
D.180
答案：C
解析：
2020版教材P264页
提升高度150m及以上附着式整体或分片提升脚手架工程专项施工方案需要进行专家论证。
提升高度150m及以上附着式整体或分片提升脚手架工程专项施工方案需要进行专家论证。
土的部分物理性质指标有（ ）。
A．重力密度
B．含水量
C．孔隙率
D．细度模数
E．塑性指数
正确答案：ABCE
根据下述背景。回答 92～95 题。 背景材料：
玉山建筑工程公司通过投标，取得某单位图书馆的施工总承包合同，施工范围包括了书库、多媒体阅览室、办公室、喷水广场等项目，建设工期两年，项目经理刘某着手组织编写施工进度计划，同时针对施工风险，也编制了风险管理计划。
第92题：刘某在编写施工进度计划中采用了多种方法，与网络计划相比较，横道图进度计划法的特点有（ ）。
A．适于手工编制计划
B．工作之间的逻辑关系表达清楚
C．能够确定计划的关键工作和关键线路
D．调整工作量大
E．适应大型项目的进度计划系统
正确答案：AD
热门文章
