2021二级建造师考试题目下载9卷
发布时间：2021-06-29
2021二级建造师考试题目下载9卷 第1卷
“及时购买补充适用的规范、规程等行业标准”的活动，属于职业健康安全管理体系运行中的（ ）活动。
A.信息交流
B.执行控制程序
C.文件管理
D.预防措施
B.执行控制程序
C.文件管理
D.预防措施
答案：C
解析：
2020版教材P193页
（3） 文件管理。包括对现有有效文件进行整理编号，方便查询索引；对适用的规范、规程等行业标准应及时购买补充，对适用的表格要及时发放.
（3） 文件管理。包括对现有有效文件进行整理编号，方便查询索引；对适用的规范、规程等行业标准应及时购买补充，对适用的表格要及时发放.
在施工合同履行过程中，当事人一方可以免除法定免责的情形是()。
A.因为建设单位拖延提供图纸，导致建筑公司未能按合同约定时间开工
B.因为建筑公司自有设备损坏，导致工期拖延
C.因为发生洪灾，建筑公司无法在合同约定的工期内竣工
D.因为“三通一平”工期拖延，建设单位不能在合同约定的时间内提供施工场地
B.因为建筑公司自有设备损坏，导致工期拖延
C.因为发生洪灾，建筑公司无法在合同约定的工期内竣工
D.因为“三通一平”工期拖延，建设单位不能在合同约定的时间内提供施工场地
答案：C
解析：
2020版教材P127
在合同履行过程中，如果出现法定的免责条件或合同约定的免责事由，违约人将免于承担违约责任。我国的《合同法》仅承认不可抗力为法定的免责事由。
在合同履行过程中，如果出现法定的免责条件或合同约定的免责事由，违约人将免于承担违约责任。我国的《合同法》仅承认不可抗力为法定的免责事由。
背景资料:
甲公司中标城市立交桥工程， 桩基础为端承桩， 承台墩柱盖梁均为现浇施工， 上部 T 型梁为现场预制，采用先张法进行预应力张拉。
地质资料反映， 地面下 25m 左右位置为硬岩， 硬岩上部为粉砂土和流砂。 项目部采用泥浆护壁成孔方式进行钻孔灌注桩施工， 成孔设备前期用反循环钻机， 钻孔至岩层后改用冲击钻钻进到岩层 2m， 在施工中部分桩发生了塌孔事件。 本工程墩柱高 4～10m， 断面为六角形， 采用对扣式定型模板， 在拆模后发现 8m以上的四根墩柱混凝土有质盐缺陷， 在墩柱下部模板接缝附近的棱角部位， 混凝土出现蜂窝现象。
项目部编制了现场预制梁的施工方案， 并编制了施工流程： ①安装模板； ②穿预应力筋及安放非预应力钢筋骨架； ③浇筑混凝土； ④张拉预应力筋； ⑤拆除模板； ⑥养护混凝土； ⑦放张预应力筋； ⑧构件吊移； ⑨清理台座、 刷隔离剂。
因 T 型梁吊装和运输的原因， 项目部将施工现场附近的 10 棵树私自砍伐掉， 遭到了城市绿化行政主管部门的警告
【问题】
1.结合案例背景， 分析本工程中发生塌孔的最主要原因是什么?
2.结合案例背景回答墩柱拆模后， 下部的棱角局部出现蜂窝现象的可能原因是什么?
3.对于墩柱出现的质量问题， 项目部从技术上应如何处理？
4.将本工程先张法施工工艺流程的工序进行排序（用序号即可）
5.本工程中， 对于影响施工的 10 棵树应如何处理？
甲公司中标城市立交桥工程， 桩基础为端承桩， 承台墩柱盖梁均为现浇施工， 上部 T 型梁为现场预制，采用先张法进行预应力张拉。
地质资料反映， 地面下 25m 左右位置为硬岩， 硬岩上部为粉砂土和流砂。 项目部采用泥浆护壁成孔方式进行钻孔灌注桩施工， 成孔设备前期用反循环钻机， 钻孔至岩层后改用冲击钻钻进到岩层 2m， 在施工中部分桩发生了塌孔事件。 本工程墩柱高 4～10m， 断面为六角形， 采用对扣式定型模板， 在拆模后发现 8m以上的四根墩柱混凝土有质盐缺陷， 在墩柱下部模板接缝附近的棱角部位， 混凝土出现蜂窝现象。
项目部编制了现场预制梁的施工方案， 并编制了施工流程： ①安装模板； ②穿预应力筋及安放非预应力钢筋骨架； ③浇筑混凝土； ④张拉预应力筋； ⑤拆除模板； ⑥养护混凝土； ⑦放张预应力筋； ⑧构件吊移； ⑨清理台座、 刷隔离剂。
因 T 型梁吊装和运输的原因， 项目部将施工现场附近的 10 棵树私自砍伐掉， 遭到了城市绿化行政主管部门的警告
【问题】
1.结合案例背景， 分析本工程中发生塌孔的最主要原因是什么?
2.结合案例背景回答墩柱拆模后， 下部的棱角局部出现蜂窝现象的可能原因是什么?
3.对于墩柱出现的质量问题， 项目部从技术上应如何处理？
4.将本工程先张法施工工艺流程的工序进行排序（用序号即可）
5.本工程中， 对于影响施工的 10 棵树应如何处理？
答案：
解析：
1.发生塌孔的原因可能是因为地质条件中上部地层为粉砂土和流砂，且反循环钻机相对于正循环钻机而言护壁效果差，而更换冲击钻进行钻孔后，对已经成孔的孔壁有振动，进而造成塌孔。
2.可能的原因是：①因为蜂窝现象出现在墩柱棱角部位，可能是模板拼装不紧密，模板接头没有做好密封，造成漏浆现象；②混凝土振捣不到位，因为出现质量问题的是 8m 以上的墩柱下部，振捣可能存在操作问题，出现漏振或者过振。
3.首先对蜂窝部位进行检查，视结构性蜂窝和非结构性蜂窝采取不同的针对性处理措施。如果是非结构性蜂窝（不影响结构承重，亦未损及钢筋握裹） ，处理方法是将蜂窝处疏松敲除，洒水湿润，使用与混凝土相同配比水泥砂浆填补平整。如果是结构性蜂窝，处理方法: 敲除蜂窝处的疏松部分至钢筋周围，清理结构接搓及钢筋表面，涂刷混凝土专用黏着剂，灌注与原混凝土相同配合比的混凝土，新挠筑混凝土最好为膨胀无收缩混凝土，浇筑后养护，最后做试验检测其强度是否达到原设计强度。
4.先张法（台座法）施工主要工艺流程是：⑨清理合座、刷隔离剂→②穿预应力筋及安放非预应力钢筋骨架一④张拉预应力筋→①安装模板→③浇筑混凝土→⑥养护混凝土→⑤拆除模板→⑦放张预应力筋→③构件吊移。
5.对于影响施工的 10 棵树，施工单位不能私自进行砍伐， 如的确制约施工，也必须经城市人民政府城市绿化行政主管部门批准，并按照国家有关规定补植树木或者采取其他补救措施。
2.可能的原因是：①因为蜂窝现象出现在墩柱棱角部位，可能是模板拼装不紧密，模板接头没有做好密封，造成漏浆现象；②混凝土振捣不到位，因为出现质量问题的是 8m 以上的墩柱下部，振捣可能存在操作问题，出现漏振或者过振。
3.首先对蜂窝部位进行检查，视结构性蜂窝和非结构性蜂窝采取不同的针对性处理措施。如果是非结构性蜂窝（不影响结构承重，亦未损及钢筋握裹） ，处理方法是将蜂窝处疏松敲除，洒水湿润，使用与混凝土相同配比水泥砂浆填补平整。如果是结构性蜂窝，处理方法: 敲除蜂窝处的疏松部分至钢筋周围，清理结构接搓及钢筋表面，涂刷混凝土专用黏着剂，灌注与原混凝土相同配合比的混凝土，新挠筑混凝土最好为膨胀无收缩混凝土，浇筑后养护，最后做试验检测其强度是否达到原设计强度。
4.先张法（台座法）施工主要工艺流程是：⑨清理合座、刷隔离剂→②穿预应力筋及安放非预应力钢筋骨架一④张拉预应力筋→①安装模板→③浇筑混凝土→⑥养护混凝土→⑤拆除模板→⑦放张预应力筋→③构件吊移。
5.对于影响施工的 10 棵树，施工单位不能私自进行砍伐， 如的确制约施工，也必须经城市人民政府城市绿化行政主管部门批准，并按照国家有关规定补植树木或者采取其他补救措施。
对墙面、地面、路面平整度的检查属于现场质量检查方法中的( )。
A.目测法
B.实测法
C.理化试验法
D.无损检测法
B.实测法
C.理化试验法
D.无损检测法
答案：B
解析：
2020新版教材P163页
2实测法：实测法的手段可概括为“靠、量、吊、套”四个字。所谓靠，就是用直尺、塞尺检查诸如墙面、地面、路面的平整度
2实测法：实测法的手段可概括为“靠、量、吊、套”四个字。所谓靠，就是用直尺、塞尺检查诸如墙面、地面、路面的平整度
下列关于水电站厂区枢纽中的主变压器场的说法正确的有（ ）。
A:它要尽量靠近高压开关站
B:它要尽量靠近主厂房
C:有通向安装间的检修通道
D:要有足够的面积
E:一般都设在室内
B:它要尽量靠近主厂房
C:有通向安装间的检修通道
D:要有足够的面积
E:一般都设在室内
答案：B,C
解析：
本题考查的是厂区枢纽。主变压器场，要尽量靠近主厂房，并有检修通道。
水泥混凝土路面的横缝包括( )。
A.假缝
B.横向施工缝
C.缩缝
D.胀缝
E.拉缝
B.横向施工缝
C.缩缝
D.胀缝
E.拉缝
答案：B,C,D
解析：
2019版教材P91页
水泥混凝土路面横缝包括施工缝，横向缩缝，横向胀缝。
水泥混凝土路面横缝包括施工缝，横向缩缝，横向胀缝。
甲建筑公司向乙材料供应商订购了一批材料。当这批材料被按期送到指定地点时，项目部工作人员验收发现，除了订购合同约定的材料外，还多出了一部分材料，经了解属于供应商疏忽所致。双方协商后决定，暂时由甲方代为保管这部分多出的材料，并向乙方收取合理费用。代管期间当地气候出现异常，尽管甲方采取了正确的保护措施，但仍有部分材料发生变形，由此给乙方造成了损失。对此，下列选项中正确的是（）。
A.该损失应由甲公司承担
B.该损失应由甲乙双方共同承担
C.乙公司可以不支付代管费用
D.乙公司应负担代管费并承担其损失
B.该损失应由甲乙双方共同承担
C.乙公司可以不支付代管费用
D.乙公司应负担代管费并承担其损失
答案：D
解析：
根据《合同法》第162条规定，买受人拒绝接收多交部分标的物的，可以代为保管多交部分标的物。出卖人应当负担代为保管期间的合理费用以及买受人代为保管期间非因买受人故意或者重大过失造成的损失。本题中代管材料发生变形并非甲方故意或严重过失所致，因而乙方应按约定向甲方支付合理的代管费用，并承担其损失。
施工单位竣工验收的准备工作包括（ ）。
A.做好施工项目竣工验收前的收尾工作
B.整理汇总技术资料、竣工图，装订成册，分类编目
C.核实工程量并评定质量
D.组织相关人员编制竣工结算
E.组织好工程自检
B.整理汇总技术资料、竣工图，装订成册，分类编目
C.核实工程量并评定质量
D.组织相关人员编制竣工结算
E.组织好工程自检
答案：A,D,E
解析：
本题考查的是竣工验收工作程序和要求。施工单位竣工验收的准备工作有：（1）做好施工项目竣工验收前的收尾工作；（2）组织技术人员整理竣工资料；（3）组织相关人员编制竣工结算；（4）准备工程竣工通知书、报告、验收证明书、保修证书；（5）组织好工程自检；（6）准备好质量评定的各项资料。
全部验收工作首先要由建设单位会同设计单位、施工单位、监理单位进行验收准备。准备的主要内容有：整理汇总技术资料、竣工图，装订成册，分类编目；核实工程量并评定质量等。
全部验收工作首先要由建设单位会同设计单位、施工单位、监理单位进行验收准备。准备的主要内容有：整理汇总技术资料、竣工图，装订成册，分类编目；核实工程量并评定质量等。
预制安装圆形水池壁板缝浇注混凝土后，缠绕环向预应力钢丝是保证水池（ ）的必要措施，因此在作业时必须严格保证施工质量。
A．完美、完好性
B．整体性、严密性
C．不渗漏水
D．外壁不被撞损
正确答案：B
2021二级建造师考试题目下载9卷 第2卷
重大建设项目档案验收应在项目竣工验收()个月前完成。
A、1
B、2
C、3
D、4
B、2
C、3
D、4
答案：C
解析：
【考点】本题考查重大建设项目档案验收期限要求
《重大建设项目档案验收办法》第12条规定项目档案验收应在项目竣工验收3个月之前完成。可见只有C选项符合题干要求，是正确答案。
《重大建设项目档案验收办法》第12条规定项目档案验收应在项目竣工验收3个月之前完成。可见只有C选项符合题干要求，是正确答案。
由于分部分项工程量清单漏项或者非承包人原因引起的工程变更，造成增加新的工程量清单项目时，关于变更合同价款，下列说法正确的是（ ）。
A.合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由工程师提出适当的变更价格并确认后执行
B.合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同价款
C.工程师在收到变更工程价款报告之日起10d内应予以确认
D.承包人在工程变更确定后14d内，提出变更工程价款的报告，经发包人确认后调整合同价款
B.合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同价款
C.工程师在收到变更工程价款报告之日起10d内应予以确认
D.承包人在工程变更确定后14d内，提出变更工程价款的报告，经发包人确认后调整合同价款
答案：B
解析：
变更价款原则：除专用合同条款另有约定外，变更估价按照本款约定处理：
(1)已标价工程量清单或预算书有相同项目的，按照相同项目单价认定；
(2)已标价工程量清单或预算书中无相同项目，但有类似项目的，参照类似项目的单价认定；
(3)变更导致实际完成的变更工程量与已标价工程量清单或预算书中列明的该项g1工程量的变化幅度超过15％的，或已标价工程量清单或预算书中无相同项目及类似项目单价的，按照合理的成本与利润构成原则，由合同当事人进行商定，或者总监理工程师按照合同约定审慎做出公正的确定。任何合同一方当事人对总监理工程师的确定有异议时，按照合同约定的争议解决条款执行。
(1)已标价工程量清单或预算书有相同项目的，按照相同项目单价认定；
(2)已标价工程量清单或预算书中无相同项目，但有类似项目的，参照类似项目的单价认定；
(3)变更导致实际完成的变更工程量与已标价工程量清单或预算书中列明的该项g1工程量的变化幅度超过15％的，或已标价工程量清单或预算书中无相同项目及类似项目单价的，按照合理的成本与利润构成原则，由合同当事人进行商定，或者总监理工程师按照合同约定审慎做出公正的确定。任何合同一方当事人对总监理工程师的确定有异议时，按照合同约定的争议解决条款执行。
下列施工方进度控制的措施中,属于技术措施的是()。
A.确定进度控制的工作流程
B.优化施工方案
C.选择合适的施工承发包方式
D.选择合理的合同结构
B.优化施工方案
C.选择合适的施工承发包方式
D.选择合理的合同结构
答案：B
解析：
2020新版教材P151页
四、施工方进度控制的技术措施施工进度控制的技术措施涉及对实现施工进度目标有利的设计技术和施工技术的选用。(1)不同的设计理念、设计技术路线、设计方案会对工程进度产生不同的影响，在工程进度受阻时，应分折是否存在设计技术的影响因素，为实现进度目标有无设计变更的必要和是否可能变更。(2)施工方寨对工程进度有直接的影响，在决策其选用时，不仅应分析技术的先进性和经济合理性，还应考虑其对进度的影响。在工程进度受阻时，应分折是否存在施工技术的影响因素，为实现进度目标有无改变施工技术、施工方法和施工机械的可能性。
四、施工方进度控制的技术措施施工进度控制的技术措施涉及对实现施工进度目标有利的设计技术和施工技术的选用。(1)不同的设计理念、设计技术路线、设计方案会对工程进度产生不同的影响，在工程进度受阻时，应分折是否存在设计技术的影响因素，为实现进度目标有无设计变更的必要和是否可能变更。(2)施工方寨对工程进度有直接的影响，在决策其选用时，不仅应分析技术的先进性和经济合理性，还应考虑其对进度的影响。在工程进度受阻时，应分折是否存在施工技术的影响因素，为实现进度目标有无改变施工技术、施工方法和施工机械的可能性。
施工合同中对应付款时间约定不明时，关于付款起算时间的说法，正确的有（ ）。
A.工程已实际交付的，为交付之日
B.工程未交付的，为提交竣工结算文件之日
C.工程已交付，企业主张工程款的，为提出主张之日
D.工程未交付的，为提交竣工验收报告之日
E.工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人起诉之日
B.工程未交付的，为提交竣工结算文件之日
C.工程已交付，企业主张工程款的，为提出主张之日
D.工程未交付的，为提交竣工验收报告之日
E.工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人起诉之日
答案：A,B,E
解析：
2020版教材P 115
本题考查的是工程价款的支付。当事人对付款时间没有约定或者约定不明的，下列时间视为应付款时间：（1）建设工程已实际交付的，为交付之日；（2）建设工程没有交付的，为提交竣工结算文件之日；（3）建设工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人起诉之日。
本题考查的是工程价款的支付。当事人对付款时间没有约定或者约定不明的，下列时间视为应付款时间：（1）建设工程已实际交付的，为交付之日；（2）建设工程没有交付的，为提交竣工结算文件之日；（3）建设工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人起诉之日。
如果施工单位编写的施工组织设计的范围由招标文件中的发包范围来界定，则该施工组织设计应该是在（ ）编写的。
A.工程施工阶段 B.工程投标阶段
C.工程设计阶段 D.施工准备阶段
正确答案：B
【2014 案例一~4】
【背景资料】
某安装公司承接一条生产线的机电安装工程，范围包括工艺线设备、管道、电气安装和一座35kV变电站施工（含室外电缆敷设）。
合同明确工艺设备、钢材、电缆由业主提供。工程开工后，由于多个项目同时抢工，施工人员和机具紧张，安装公司项目部将工程按工艺线设备、管道、电气专业分包给三个有一定经验的施工队伍。施工过程中，项目部根据进料计划、送货清单和质量保证书，按质量验收规范对业主送至现场的镀锌管材仅进行了数量和质量检查，发现有一批管材的型号规格、镀锌层厚度与进料计划不符。监理工程师组织分项工作质量验收时，发现35kV变电站接地体的接地电阻值大于设计要求。经查实，接地体的镀锌扁钢有一处损伤、两处对接虚焊，造成接地电阻不合格，
分析原因有：
(1)项目部虽然建立了现场技术交底制度，明确了责任人员和交底内容，但施工作业前仅对分包负责人进行了一次口头交底。
(2)接地体的连接不符合规范要求。
(3)室外电缆施工中，施工人员对接地体的损坏没有作任何处理和报告。
问题：
指出项目部在施工技术交底要求上存在的问题。
【背景资料】
某安装公司承接一条生产线的机电安装工程，范围包括工艺线设备、管道、电气安装和一座35kV变电站施工（含室外电缆敷设）。
合同明确工艺设备、钢材、电缆由业主提供。工程开工后，由于多个项目同时抢工，施工人员和机具紧张，安装公司项目部将工程按工艺线设备、管道、电气专业分包给三个有一定经验的施工队伍。施工过程中，项目部根据进料计划、送货清单和质量保证书，按质量验收规范对业主送至现场的镀锌管材仅进行了数量和质量检查，发现有一批管材的型号规格、镀锌层厚度与进料计划不符。监理工程师组织分项工作质量验收时，发现35kV变电站接地体的接地电阻值大于设计要求。经查实，接地体的镀锌扁钢有一处损伤、两处对接虚焊，造成接地电阻不合格，
分析原因有：
(1)项目部虽然建立了现场技术交底制度，明确了责任人员和交底内容，但施工作业前仅对分包负责人进行了一次口头交底。
(2)接地体的连接不符合规范要求。
(3)室外电缆施工中，施工人员对接地体的损坏没有作任何处理和报告。
问题：
指出项目部在施工技术交底要求上存在的问题。
答案：
解析：
施工技术交底要求上存在的问题有:未分层次、分阶段对施工人员进行交底；未形成书面并签字的交底记录；未根据工程实际情况确定交底次数。
闸门的合理使用年限最高为（ ）年。
A、20
B、30
C、50
D、100
B、30
C、50
D、100
答案：C
解析：
2020版教材P25
1级、2级永久性水工建筑物中闸门的合理使用年限应为50年，其他级别的永久性水工建筑物中闸门的合理使用年限应为30年。
1级、2级永久性水工建筑物中闸门的合理使用年限应为50年，其他级别的永久性水工建筑物中闸门的合理使用年限应为30年。
（2015年）下列情形中，投标人中标有效的是（ ）。
A.投标人给予招标人金钱获取中标
B.投标人在投标书中表明给予招标人折扣获取中标
C.投标人在账外给予招标人回扣获取中标
D.投标人在账外给予评标委员会财物获取中标
B.投标人在投标书中表明给予招标人折扣获取中标
C.投标人在账外给予招标人回扣获取中标
D.投标人在账外给予评标委员会财物获取中标
答案：B
解析：
本题考查的是禁止串通投标和其他不正当竞争行为的规定。投标人以行贿手段谋取中标是一种严 重的违法行为，其法律后果是中标无效。在帐外暗中给予对方单位或者个人回扣的，以行贿论处；对方单 位或者个人在帐外收受回扣的，以受贿论处。禁止投标人以向招标人或者评标委员会成员行贿的手段谋取 中标。
属于安装工程一切险承保的是()。
A.因自然灾害导致的工程损毁
B.设计错误引起的工程设备损坏
C.意外事故所导致的钢结构安装过程中人员伤亡
D.因自然灾害导致工程现场机械损坏
B.设计错误引起的工程设备损坏
C.意外事故所导致的钢结构安装过程中人员伤亡
D.因自然灾害导致工程现场机械损坏
答案：D
解析：
2020版教材P36页
安装工程一切险是承保安装机器、设备、储油罐、钢结构工程、起重机、吊车以及包含机械工程因素的各种安装工程的险种。由于科学技术日益进步，现代工业的机器设备已 进入电子计算机操控的时代，工艺精密、构造复杂，技术高度密集，价格十分昂贵。在安装、调试机器设备的过程中遇到自然灾害和意外事故的发生都会造成巨大的经济损失。
安装工程一切险是承保安装机器、设备、储油罐、钢结构工程、起重机、吊车以及包含机械工程因素的各种安装工程的险种。由于科学技术日益进步，现代工业的机器设备已 进入电子计算机操控的时代，工艺精密、构造复杂，技术高度密集，价格十分昂贵。在安装、调试机器设备的过程中遇到自然灾害和意外事故的发生都会造成巨大的经济损失。
2021二级建造师考试题目下载9卷 第3卷
施工企业质量管理体系文件主要包括（ ）。
A.质量手册
B.质量认证文件
C.质量计划
D.程序文件
E.质量记录
B.质量认证文件
C.质量计划
D.程序文件
E.质量记录
答案：A,C,D,E
解析：
2020新版教材P160页
质量管理体系文件的构成 1.质量手册；2.程序文件；3.质量计划；4.质量记录。
质量管理体系文件的构成 1.质量手册；2.程序文件；3.质量计划；4.质量记录。
某设计单位通过公开招标的方式承担了一项高层住宅的设计任务。该设计单位项目管理的目标应包括（ ）。
A.设计的成本目标
B.设计的进度目标
C.设计的质量目标
D.设计的出图方式
E.项目的投资目标
B.设计的进度目标
C.设计的质量目标
D.设计的出图方式
E.项目的投资目标
答案：A,B,C,E
解析：
设计方作为项目建设的一个参与方，其项目管理主要服务于项目的整体利益和设计方本身的利益。其项目管理的目标包括设计的成本目标、设计的进度目标和设计的质量目标，以及项目的投资目标。项目的技资目标能否实现与设计工作密切相关。
石灰稳定土底基层裂缝病害的原因不包括（）
A.含水量控制不好
B.图的塑形指数较高，黏性大
C.工程所在地温差小
D.拌合不均匀
B.图的塑形指数较高，黏性大
C.工程所在地温差小
D.拌合不均匀
答案：C
解析：
2019版教材P98页
一、石灰稳定土底基层裂缝病害及防治措施1.原因分析(1)石灰土成型后未及时做好养护；(2)土的塑性指数较高，粘性大，石灰土的收缩裂缝随土的塑性指数的增高而增多、加宽；(3)拌和不均匀，石灰剂量愈高，愈容易出现裂缝；(4)含水量控制不好；(5)工程所在地温差大，一般情况下，土的温缩系数比干缩系数大45倍，所以进入晚秋、初冬之后，温度收缩裂缝尤为加剧。@##
一、石灰稳定土底基层裂缝病害及防治措施1.原因分析(1)石灰土成型后未及时做好养护；(2)土的塑性指数较高，粘性大，石灰土的收缩裂缝随土的塑性指数的增高而增多、加宽；(3)拌和不均匀，石灰剂量愈高，愈容易出现裂缝；(4)含水量控制不好；(5)工程所在地温差大，一般情况下，土的温缩系数比干缩系数大45倍，所以进入晚秋、初冬之后，温度收缩裂缝尤为加剧。@##
矿业工程项目检验验收过程分为（ ）。
A.批检验
B.分项工程检验
C.分部工程检验
D.单位工程检验
E.单项工程检验
B.分项工程检验
C.分部工程检验
D.单位工程检验
E.单项工程检验
答案：A,B,C,D
解析：
P156-158
矿业工程项目检验验收过程分为单位（子单位）工程检验、分部（子分部）工程检验、分项工程检验、检验批检验。
矿业工程项目检验验收过程分为单位（子单位）工程检验、分部（子分部）工程检验、分项工程检验、检验批检验。
仪器设备使用状态标识为“准用” 的用（ ） 标签进行标识。
A.绿色
B.黄色
C.蓝色
D.红色
B.黄色
C.蓝色
D.红色
答案：B
解析：
重大责任事故罪是指（ ）。
A.安全生产设施不符合国家规定，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的行为
B.建设单位、设计单位、施工单位、工程监理单位违反国家规定，降低工程质量标准，造成重大安全事故的行为
C.在生产、作业中违反有关安全管理的规定，或者强令他人违章冒险作业，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的行为
D.安全生产条件不符合国家规定，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的行为
B.建设单位、设计单位、施工单位、工程监理单位违反国家规定，降低工程质量标准，造成重大安全事故的行为
C.在生产、作业中违反有关安全管理的规定，或者强令他人违章冒险作业，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的行为
D.安全生产条件不符合国家规定，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的行为
答案：C
解析：
2019版教材P41页
重大责任事故罪，是指在生产、作业中违反有关安全管理的规定，或者强令他人违章冒险作业，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的行为。
重大责任事故罪，是指在生产、作业中违反有关安全管理的规定，或者强令他人违章冒险作业，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的行为。
根据《建设工程质量管理条例》规定，建设工程在正常使用条件下，电气管线、给水排水管道、设备安装工程保修期为（）年。
A.1
B.2
C.3
D.4
B.2
C.3
D.4
答案：B
解析：
2019版教材P311页
电气管线、给水排水管道、设备安装工程保修期为2年。
电气管线、给水排水管道、设备安装工程保修期为2年。
（2014年） 各级人民检察院对审判监督程序以外的其他审判程序中审判人员的违法行为（ ）。
A.必须向同级人民法院提出检察建议
B.有权向同级人民法院提出检察建议
C.必须向上一级人民法院提出检察建议
D.有权向上一级人民法院提出检察建议
B.有权向同级人民法院提出检察建议
C.必须向上一级人民法院提出检察建议
D.有权向上一级人民法院提出检察建议
答案：B
解析：
各级人民检察院对审判监督程序以外的其他审判程序中审判人员的违法行为，有权向同级人民法 院提出检察建议。
明挖法施工中，下列（）均属于工程监测等级为一级、二级、三级应测项目
A.立体结构竖向偏移
B.立体结构应力
C.支撑轴力
D.土钉拉力
B.立体结构应力
C.支撑轴力
D.土钉拉力
答案：C
解析：
明挖法和盖挖法基坑支护结构和周围岩土体监测项目，A只有在一级和二级中是应测，三级是选测。
2021二级建造师考试题目下载9卷 第4卷
施工技术准备工作的质量控制包括（ ）。
A.进行详细的设计交底和图纸审查B.计量控制
C.测量控制D.施工平面布置的控制
A.进行详细的设计交底和图纸审查B.计量控制
C.测量控制D.施工平面布置的控制
答案：A
解析：
场景（十三）
施工单位投标中标后,与建设单位签订合同。在施工过程中，施工单位偷工减料,使用不合格 的建筑材料。建设单位多次要求其返工处理，施工单位一直未予解决，因此导致合同纠纷。
施工单位若对人民法院委托的鉴定部门作出的鉴定结论有异议，申请重新鉴定。法院应予 准许的情况包括 ( )
A.鉴定程序严重违法
B.鉴定人员不具备相关的鉴定资格
C.鉴定结论明显依据不足
D.经过质证不能作为证据使用
E.有缺陷的鉴定结论可通过补充鉴定解决
施工单位投标中标后,与建设单位签订合同。在施工过程中，施工单位偷工减料,使用不合格 的建筑材料。建设单位多次要求其返工处理，施工单位一直未予解决，因此导致合同纠纷。
施工单位若对人民法院委托的鉴定部门作出的鉴定结论有异议，申请重新鉴定。法院应予 准许的情况包括 ( )
A.鉴定程序严重违法
B.鉴定人员不具备相关的鉴定资格
C.鉴定结论明显依据不足
D.经过质证不能作为证据使用
E.有缺陷的鉴定结论可通过补充鉴定解决
答案：A,B,C,D
解析：
当事人对人民法院委托的鉴定部门作出的鉴定结论有异议申请重新鉴定，提出证据证明存在下列情形之一的，人民法院应予准许：（1）鉴定程序或者鉴定人员不具备相关的鉴定资格的；（2）鉴定程序严重违法的；（3）鉴定结论明显依据不足的；（4）经过质证认定不能作为证据使用的其他情形。对于有缺陷的鉴定结论，可以通过补充鉴定、重新质证或者补充质证等方法解决的，不予重新鉴定。
施工现场文明施工“五牌一图”中，“五牌”是指（ ）。
A.工程概况牌、管理人员名单和监督电话牌、消防保卫牌、安全生产牌、文明施工牌
B.工程概况牌、管理人员名单和监督电话牌、现场平面布置牌、安全生产牌、文明施工牌
C.工程概况牌、现场危险警示牌、现场平面布置牌、安全生产牌、文明施工牌
D.工程概况牌、现场危险警示牌、消防保卫牌、安全生产牌、文明施工牌
B.工程概况牌、管理人员名单和监督电话牌、现场平面布置牌、安全生产牌、文明施工牌
C.工程概况牌、现场危险警示牌、现场平面布置牌、安全生产牌、文明施工牌
D.工程概况牌、现场危险警示牌、消防保卫牌、安全生产牌、文明施工牌
答案：A
解析：
“五牌一图”，即工程概况牌、管理人员名单及监督电话牌、消防保卫（防火责任）牌、安全生产牌、文明施工牌和施工现场平面图。
下列关于合同成立的地点的表述中，正确的有（ ）。
A．要约生效的地点就是合同成立的地点
B．承诺生效的地点就是合同成立的地点
C．通过电子邮件形式订立的合同，收件人电脑所在地为合同成立的地点
D．双方当事人约定了合同成立地点的就以该地点为合同成立地点
E．合同采用书面形式订立的，当事人双方签字盖章的地点为合同成立的地点
正确答案：BDE
某单项工程，按如下进度计划网络图组织施工：
原计划工期是170d，在第75d进行进度检查时发现：工作A已全部完成，工作B刚刚开工。由于工作B是关键工作，所以它拖后15d，将导致总工期延长15d完成。本工程各工作相关参数见下表：
问题：
1．为使本单项工程仍按原工期完成，则必须赶工，调整原计划，问应如何调整原计划，既经济又保证整修工作能在计划的170d内完成，并列出详细调整过程。
2．试计算经调整后，所需投入的赶工费用。
3．重新绘制调整后的进度计划网络图，并列出关键线路（工作表示）。
原计划工期是170d，在第75d进行进度检查时发现：工作A已全部完成，工作B刚刚开工。由于工作B是关键工作，所以它拖后15d，将导致总工期延长15d完成。本工程各工作相关参数见下表：
问题：
1．为使本单项工程仍按原工期完成，则必须赶工，调整原计划，问应如何调整原计划，既经济又保证整修工作能在计划的170d内完成，并列出详细调整过程。
2．试计算经调整后，所需投入的赶工费用。
3．重新绘制调整后的进度计划网络图，并列出关键线路（工作表示）。
答案：
解析：
1．目前总工期拖后15d,此时的关键线路：B→D→H。(1)其中工作B赶工费率最低,故先对工作B持续时间进行压缩：工作B压缩5d,因此增加费用为5×200=1000元；总工期为：185-5=180d;关键线路：B→D→H。(2)剩余关键工作中,工作D赶工费率最低,故应对工作D持续时间进行压缩：工作D压缩的同时,应考虑与之平等的各线路,以各线路工作正常进展均不影响总工期为限；故工作D只能压缩5d,因此增加费用为：5×300=1500元；总工期为：180-5=175d；关键线路：B→D→H和B→C→F→H两条。(3)剩余关键工作中,存在三种压缩方式：1）同时压缩工作C、工作D;2）同时压缩工作F、工作D；压缩工作H。同时压缩工作C和工作D的赶工费率最低,故应对工作C和工作D同时进行压缩：工作C最大可压缩天数为3d,故本次调整只能压缩3d,因此增加费用为：3×100+3×300=1200元；总工期为：175-3=172d;关键线路：B→D→H和B→C→F→H两条。(4)剩下压缩方式中,压缩工作H赶工费率最低,故应对工作H进行压缩。工作F压缩2天,因此增加费用为：2×420=840元总工期为：172-2=170d。(5)通过以上工期调整,工作仍能按原计划的170d完成。
2．所需投入的赶工费为：1000+1500+1200+840=4540元。
3．调整后的进度计划网络图如下所示：
其工作表示的关键线路为：A→B→D→H和A→B→C→F→H。@##
2．所需投入的赶工费为：1000+1500+1200+840=4540元。
3．调整后的进度计划网络图如下所示：
其工作表示的关键线路为：A→B→D→H和A→B→C→F→H。@##
施工企业使用强制检定的计量器具，应向指定的计量检定机构申请（ ）。
A．后续检定
B．使用检定
C．周期检定
D．仲裁检定
正确答案：C
甲将闲置不用的工程设备出售给乙，双方约定3 d后交付设备。次日，甲又将该设备卖给丙，并向丙交付了该设备。经查，丙不知甲与乙之间有合同关系。关于甲、乙、丙之间的合同效力的说法，正确的是()。
A．甲与乙、丙之间的合同均有效，丙取得该设备所有权
B．甲与乙之间的合同无效，甲与丙之间的合同有效，丙取得该设备所有权
C．甲与乙、丙之间的合同均无效，丙没取得该设备所有权
D．甲与乙之间的合同先生效后失效，甲与丙之间的合同有效，丙取得该设备所有权
B．甲与乙之间的合同无效，甲与丙之间的合同有效，丙取得该设备所有权
C．甲与乙、丙之间的合同均无效，丙没取得该设备所有权
D．甲与乙之间的合同先生效后失效，甲与丙之间的合同有效，丙取得该设备所有权
答案：A
解析：
在工程管理曲线中，当实际支付线低于计划线时，表明()。
A.进度延误
B.进度提前
C.成本节约
D.成本超支
B.进度提前
C.成本节约
D.成本超支
答案：A
解析：
主要考察的是工程管理曲线，工程管理曲线线形像“S”形，故将工程管理曲线称为“S”曲线。“S”曲线是以时间为横轴，以累计完成的工程费用的百分数为纵轴的图表化曲线。一般在图上标注有一条计划曲线和实际支付曲线，实际支付线高于计划线则实际进度快于计划，否则慢；曲线本身的斜率也反映进度推进的快慢。@##
根据《建设施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201），采用变动总价合同时，一般可对合同价款进行调整的情形有（）
A、法律、行政法规和国家有关政策变化影响合同款
B、工程造价管理部门公布的价格调整
C、承包方承担的损失超过其承受能力
D、一周内非承包商原因停电造成的停工累计达到7小时
E、外汇汇率变化影响合同价款
B、工程造价管理部门公布的价格调整
C、承包方承担的损失超过其承受能力
D、一周内非承包商原因停电造成的停工累计达到7小时
E、外汇汇率变化影响合同价款
答案：A,B,E
解析：
本题考查的是变动总价合同。根据《建设工程施工合同(示范文本)》，合同双方可约定，在以下条件下可对合同价款进行调整：(1)法律、行政法规和国家有关政策变化影响合同价款;(2)工程造价管理部门公布的价格调整;(3)一周内非承包人原因停水、停电、停气造成的停工累计超过8小时;(4)双方约定的其他因素。对建设周期一年半以上的工程项目，也应考虑外汇汇率的不稳定。@##
2021二级建造师考试题目下载9卷 第5卷
建设工程项目施工成本控制的主要依据包括()。
A.工程承包合同
B.施工成本计划
C.工程进度报告
D.工程变更
E.工程质量水平
B.施工成本计划
C.工程进度报告
D.工程变更
E.工程质量水平
答案：A,B,C,D
解析：
2020新版教材P109页
施工成本控制的依据1.工程承包合同2.施工成本计划3.进度报告4.工程变更
施工成本控制的依据1.工程承包合同2.施工成本计划3.进度报告4.工程变更
有关抵押权的实现，说法错误的是（）。
A.债务履行期届满抵押权人未受清偿的，可以与抵押人协议以抵押物折价
B.抵押权人有权进行折价、变卖、拍卖抵押物
C.抵押权人与抵押人协议不成的，抵押权人可以向人民法院提起诉讼
D.拍卖价款超过债权数额的部分归抵押人所有
B.抵押权人有权进行折价、变卖、拍卖抵押物
C.抵押权人与抵押人协议不成的，抵押权人可以向人民法院提起诉讼
D.拍卖价款超过债权数额的部分归抵押人所有
答案：B
解析：
2020版教材P31页
协议以抵押物折价或者以拍卖、变卖该抵押物所得的价款受偿；协议不成的，抵押权人可以向人民法院提起诉讼。抵押物折价或者以拍卖、变卖后，其价款超过债权数额的部分归抵押人所有，不足部分由债务人清偿。
协议以抵押物折价或者以拍卖、变卖该抵押物所得的价款受偿；协议不成的，抵押权人可以向人民法院提起诉讼。抵押物折价或者以拍卖、变卖后，其价款超过债权数额的部分归抵押人所有，不足部分由债务人清偿。
热力管道安装质量检验的主控项目之一是（ ）。
A.中心线位移
B.立管垂直度
C.对口间隙
D.保温层厚度
B.立管垂直度
C.对口间隙
D.保温层厚度
答案：C
解析：
管道安装质量检验的项目分为高程、中心线位移、立管垂直度、对口间隙。其中，高程和对口间隙是主控项目，中心线位移、立管垂直度是一般项目。
债务人向债权人表示同意支付欠款，该行为引起诉讼时效的（）。
A.中止 B.中断 C.延长 D.消灭
答案：B
解析：
参见教材P309。本题考查诉讼时效的中止和中断。中止的原因是客观的、外界的；而中断的原因 是主观的、当事人之间造成的。
一般来说，原材料的质量检验要把住三关，即（ ）。
A.入库（场）检验关
B.定期检验关
C.使用前检验关
D.交接检验关
E.使用过程检验关
B.定期检验关
C.使用前检验关
D.交接检验关
E.使用过程检验关
答案：A,B,C
解析：
P160-161
原材料的质量检验要把住三关:1.入库（场）检验关。2.定期检验关。为避免原材料库期间有可能出现变质等问题，所进行的定期检查。3.使用前检验关。
原材料的质量检验要把住三关:1.入库（场）检验关。2.定期检验关。为避免原材料库期间有可能出现变质等问题，所进行的定期检查。3.使用前检验关。
施工成本管理的基本流程是( )
A.成本预测→管理计划→管理决策→过程控制→成本核算→分析和考核
B.成本预测→管理决策→过程控制→管理计划→成本核算→分析和考核
C.成本预测→成本计划→成本控制→成本核算→成本分析→成本考核
D.成本预测→管理决策→管理计划→成本核算→过程控制→分析和考核
B.成本预测→管理决策→过程控制→管理计划→成本核算→分析和考核
C.成本预测→成本计划→成本控制→成本核算→成本分析→成本考核
D.成本预测→管理决策→管理计划→成本核算→过程控制→分析和考核
答案：C
解析：
2019版教材P223页
施工成本管理的基本流程：成本预测→成本计划→成本控制→成本核算→成本分析→成本考核。
施工成本管理的基本流程：成本预测→成本计划→成本控制→成本核算→成本分析→成本考核。
关于矿业工程施工合同变更的正确说法是( ）。
A.合同变更是对失效合同的完善与补充
B.合同变更需要双方当事人的一致同意
C.合同变更不具有法律约束力
D.合同变更可取消原来的债权债务
A.合同变更是对失效合同的完善与补充
B.合同变更需要双方当事人的一致同意
C.合同变更不具有法律约束力
D.合同变更可取消原来的债权债务
答案：B
解析：
选项A，合同变更是对原合同部分内容的变更或修改;选项C,合同变更属 于合法行为。合同变更不得具有违法行为，违法协商变更的合同属于无效变更，不具有法律约 束力；选项D，合同变更并没有完全取消原来的债权债务关系，合同变更涉及的未履行的义务 没有消失，没有履行义务的一方仍须承担履行义务的责任。
SAC沥青路面施工中防止离析现象发生的有效措施有（ ）。
A.堆料采用小堆料
B.装料分为前后中进行
C.碾压要及时
D.足够拌和时间
E.控制碾压温度
B.装料分为前后中进行
C.碾压要及时
D.足够拌和时间
E.控制碾压温度
答案：A,B,D
解析：
2020版教材P83
施工技术 （一）防止离析现象的发生 1、集料的堆放：堆料采用小料堆，避免大料堆放时大颗粒流到外侧，集料产生离析。 2、填料的含量：填料的含量应严格控制，减少混合料中小于0．075mm颗粒的含量。 3、拌合时间：沥青混凝土的足够拌合时间对保证沥青混合料的均匀性非常重要，通常的干拌时间不少于10s，对于粗集料级配混合料的干拌时间应是13～15s。混合料的湿拌时间一般在35s左右。 4、混合料的运输：卡车装料应分三个不同位置往车中装料，第一次装料靠近车厢的前部，第二次装料靠近后部车厢门，第三次装料在中间，这样可以消除装料时的离析现象。卸料，当卡车将料卸人摊铺机受料斗时，要尽量使混合料整体卸落，而不是逐渐将混合料卸入受料斗。 5、摊铺；在每辆卡车卸料之间，不要完全用受料斗中的混合料，留少量部分混合料在受料斗内；尽可能减少将两侧板翻起的次数，仅在需要受料斗中的混合料弄平时，才将受料斗的两块侧板翻起；尽可能宽地打开受料斗的后门，以保证分料室中的料的饱满，并使分料器连续运转；尽可能连续摊铺混合料，只有在必要时才可停顿和重新启动；调整摊铺机的速度，使摊铺机的产量与拌和机的产量相匹配等。
施工技术 （一）防止离析现象的发生 1、集料的堆放：堆料采用小料堆，避免大料堆放时大颗粒流到外侧，集料产生离析。 2、填料的含量：填料的含量应严格控制，减少混合料中小于0．075mm颗粒的含量。 3、拌合时间：沥青混凝土的足够拌合时间对保证沥青混合料的均匀性非常重要，通常的干拌时间不少于10s，对于粗集料级配混合料的干拌时间应是13～15s。混合料的湿拌时间一般在35s左右。 4、混合料的运输：卡车装料应分三个不同位置往车中装料，第一次装料靠近车厢的前部，第二次装料靠近后部车厢门，第三次装料在中间，这样可以消除装料时的离析现象。卸料，当卡车将料卸人摊铺机受料斗时，要尽量使混合料整体卸落，而不是逐渐将混合料卸入受料斗。 5、摊铺；在每辆卡车卸料之间，不要完全用受料斗中的混合料，留少量部分混合料在受料斗内；尽可能减少将两侧板翻起的次数，仅在需要受料斗中的混合料弄平时，才将受料斗的两块侧板翻起；尽可能宽地打开受料斗的后门，以保证分料室中的料的饱满，并使分料器连续运转；尽可能连续摊铺混合料，只有在必要时才可停顿和重新启动；调整摊铺机的速度，使摊铺机的产量与拌和机的产量相匹配等。
某建设单位于2014 年2 月1 日领取施工许可证，由于某种原因工程未能按期开工，该建设单位按照《建筑法》规定向发证机关申请延期，该工程最迟应当在（ ）开工
A.2014 年3 月1 日
B.2014 年5 月1 日
C.2014 年8 月1 日
D.2014 年11 月1 日
B.2014 年5 月1 日
C.2014 年8 月1 日
D.2014 年11 月1 日
答案：D
解析：
本题考查的是延期开工、核验和重新办理批准的规定
2021二级建造师考试题目下载9卷 第6卷
甲承包商通过投标获得了某建设项目的施工总承包任务，并根据《建设工程施工合同（示 范文本）》(GF — 99—0201)签订了总承包合同。甲承包商将主体结构工程的施工劳务分包给 了乙劳务分包公司，并根据《建设工程施工劳务分包合同（示范文本）》（GF—2003—0214)签订 了劳务分包合同。总承包合同中对承发包双方的责任和义务等进行了约定，合同的计价方式 为单价合同。在施工过程中，发生以下两起事件。
事件1:2008年4月5日监理工程师在检查屋面防水工程施工质量时影响了施工的正常 进行，检验结果不合格。
事件2:5月15日屋面工程施工完成后，监理工程师对屋面夫沟某处的防水工程质量有疑 虑，要求剥离重新检验。甲承包商按要求进行了剥离，检验结果合格。
在施工过程中，甲承包商根据合同实施偏差分析的结果，采取了调整工作计划和调整工作 流程等措施，纠正了合同偏差，按计划完成了施工任务。 根据背景（十二），回答下列问题。
“调整工作计划”属于合同实施偏差处理措施中的（ ）措施。
A.技术
B.组织
C.经济
D.合词
事件1:2008年4月5日监理工程师在检查屋面防水工程施工质量时影响了施工的正常 进行，检验结果不合格。
事件2:5月15日屋面工程施工完成后，监理工程师对屋面夫沟某处的防水工程质量有疑 虑，要求剥离重新检验。甲承包商按要求进行了剥离，检验结果合格。
在施工过程中，甲承包商根据合同实施偏差分析的结果，采取了调整工作计划和调整工作 流程等措施，纠正了合同偏差，按计划完成了施工任务。 根据背景（十二），回答下列问题。
“调整工作计划”属于合同实施偏差处理措施中的（ ）措施。
A.技术
B.组织
C.经济
D.合词
答案：B
解析：
合同实施偏差处理的措施有：（1）组织措施。如增加人员投入，调整人员安排，调整工作流程和工作计划等；（2）技术措施。如变更技术方案，采用新的高效率的施工方案等；（3）经济措施。如增加投入，采取经济激励措施等；（4〉合同措施。如进行合同变更，签订附加协议，采取索赔手段等。故选B。
某一年产量为50万吨乙烯的石油冶炼项目通过公开招标的方式最终确定某工程总承包公司负责完成该项目的设计、采购和施工等任务，则本项目所采用的工程项目承包模式在国际上通常被称作()。
A.D+B承包模式
B.D-B-B承包模式
C.EPC承包模式
D.BOT承包模式
B.D-B-B承包模式
C.EPC承包模式
D.BOT承包模式
答案：C
解析：
2020新版教材P2页
建设项目总承包有多种形式，如设计和施工任务综合的承包，设计、采购和施工任务综合的承包（简称EPC承包）等
建设项目总承包有多种形式，如设计和施工任务综合的承包，设计、采购和施工任务综合的承包（简称EPC承包）等
某建设单位投资兴建一大型商场。经过公开招标，某施工单位中标，中标造价25025.00万元。双方按照《建设工程施工合同（示范文本）》（GF—2017—0201）签订了施工总承包合同。合同中约定暂列金1000万，暂估价1000万，工程预付款比例为10%，并从未完施工工程尚需的主要材料款相当于工程预付款时起扣，主要材料所占比重按60%计。
【问题】
1.分别列式计算本工程项目预付款和预付款的起扣点是多少万元（保留两位小数）？
【问题】
1.分别列式计算本工程项目预付款和预付款的起扣点是多少万元（保留两位小数）？
答案：
解析：
1.（1）预付款＝（25025-1000-1000）×10%＝2302.50（万元）
（2）预付款的起扣点＝（25025-1000-1000）－2302.50/60%＝19187.50（万元）
（2）预付款的起扣点＝（25025-1000-1000）－2302.50/60%＝19187.50（万元）
（2017年）关于专职安全生产管理人员配备要求的说法，正确的是（ ）。
A.按建筑施工总承包企业资质管理要求，资质等级越高则专职安全生产管理人员配备越多
B.建筑施工企业经营规模较小的，可以不配备专职安全生产管理人员
C.建筑施工企业的分支机构不必配备专职安全生产管理人员
D.作业难度大的施工作业班组必须配备专职安全生产管理人员
B.建筑施工企业经营规模较小的，可以不配备专职安全生产管理人员
C.建筑施工企业的分支机构不必配备专职安全生产管理人员
D.作业难度大的施工作业班组必须配备专职安全生产管理人员
答案：A
解析：
专职安全生产管理人员配备要求，
砖砌体工程质量要求中，对于（ ）应同时砌筑，严禁无可靠措施的内外墙分砌施工。
A．转角处
B．转角处和交接处
C．交接处
D．门窗框两侧
正确答案：B
以下关于施工风险管理的工作流程顺序排列正确的是（）。
A.风险分析、风险识别、风险控制、风险转移
B.风险识别、风险评估、风险应对、风险监控
C.风险控制、风险转移、风险分析、风险识别
D.风险分析、风险识别、风险转移、风险控制
B.风险识别、风险评估、风险应对、风险监控
C.风险控制、风险转移、风险分析、风险识别
D.风险分析、风险识别、风险转移、风险控制
答案：B
解析：
2020新版教材P39页
二、施工风险管理的工作任务及工作流程施工风险管理过程包括施工全过程的风险识别、风险评估、风险应对、风险监控。 @##
二、施工风险管理的工作任务及工作流程施工风险管理过程包括施工全过程的风险识别、风险评估、风险应对、风险监控。 @##
关于施工现场临时10KV变压器安装的说法中，正确的是( )。
A．变压器装于地面时，应有0.5m的高台
B．装于地面的变压器的高台周围应装设栅栏
C．杆上变压器安装的高度应不低于1.0m
D．杆上变压器应挂高“止步，高压危险”
E．变压器的引线应采用绝缘导线
B．装于地面的变压器的高台周围应装设栅栏
C．杆上变压器安装的高度应不低于1.0m
D．杆上变压器应挂高“止步，高压危险”
E．变压器的引线应采用绝缘导线
答案：A,B,D,E
解析：
杆上变压器安装的高度应不低于2.5m，故C错误。
某桥梁工程全长460m，上部构造为15×30m预应力T梁，上部构造施工有两种方案可供选择。方案A为现场预制T梁，方案B为购买半成品T粱。已知：每片T梁混凝土方量为25m3，每孔桥由6片梁组成。半成品T梁的购买单价为15 000元/片，运输费用为20元/m3。现场预制梁混凝土拌和站安拆及场地处理费为30万元，预制底座费用为30 000 元/个，现场混凝土预制费用为400元/m3，现场预制其他费用为2万元/月，每片梁预制周期为10天。
问题：(25分)
假设T梁预制工期为8个月，请从经济角度比较A、B两个方案的优劣。
正确答案：
甲、乙两家工程承包公司组成联合体，共同投标一体育馆工程项目。由于时间紧迫，标书送出之后才商议签订联合投标协议。对此，评标委员会被审时应（ ）。
A．通知甲或乙补充联合投票协议
B．按废标处理
C．通知甲补充联合投标协议
D．通知甲和乙补充联合投标协议
正确答案：B
2021二级建造师考试题目下载9卷 第7卷
某建设工程项目由一家已通过GB/T19000 — 2000质量管理体系认证的施工企业进行施 工承包。在施工准备阶段，施工单位建立了严格的质量保证体系，制订了详细的质量保证工作 计划，对每个分部分项工程都制订了事前、事中和事后控制措施，确定了质量检查方法。 根据场景（十七），回答下列问题。
在进行施工质量检查时,检查墙面是否平整可以用（ ）等方法。
A.直尺靠
B.线锤吊线检查
C.目测
D.手摸
E.工具敲击
在进行施工质量检查时,检查墙面是否平整可以用（ ）等方法。
A.直尺靠
B.线锤吊线检查
C.目测
D.手摸
E.工具敲击
答案：A,C
解析：
在进行施工质量检查时，检查墙面是否平整可以用直尺靠和目测的方法。
钢筋图中钢筋用（ ）表示。
A. 细虚线
B. 粗虚线
C. 细实线
D. 粗实线
B. 粗虚线
C. 细实线
D. 粗实线
答案：D
解析：
钢筋图中钢筋用粗实线表示，结构轮廓用细实线表示
通过成本分析，可从账簿、报表反映的成本现象看清成本的实质，从而增强项目成本的透明度和可控性，为加强成本控制，实现（ ）创造条件。
A．项目成本控制
B．项目成本管理
C．项目成本分析
D．项目成本目标
正确答案：D
关于高处作业的说法，错误的是（）
A、在坠落高度基准面2m处有可能坠落的高处进行的作业属于高处作业
B、高处作业分为一级高处作业、二级高处作业、三级高处作业、四级高处作业
C、强风高处作业、雪天高处作业、带电高处作业均属于特殊高处作业
D、进行三级高处作业时，应事先制订专项安全技术措施
B、高处作业分为一级高处作业、二级高处作业、三级高处作业、四级高处作业
C、强风高处作业、雪天高处作业、带电高处作业均属于特殊高处作业
D、进行三级高处作业时，应事先制订专项安全技术措施
答案：B
解析：
2020版教材P126页
一、高处作业的标准(1)凡在坠落高度基准面2m和2m以上有可能坠落的高处进行作业，均称为高处作业。高处作业的级别：高度在2~5m时，称为一级高处作业；高度在5~15m时，称为二级高处作业；高度在15~30m时，称为三级高处作业；高度在30m以上时，称为特级高处作业。（显然，B选项错误）(2)高处作业的种类分为一般高处作业和特殊高处作业两种。其中特殊高处作业又分为以下几个类别：强风高处作业、异温高处作业、雪天高处作业、雨天高处作业、夜间高处作业、带电高处作业、悬空高处作业、抢救高处作业。一般高处作业系指特殊高处作业以外的高处作业。二、安全防护措施(14)进行三级、特级、悬空高处作业时，应事先制订专项安全技术措施。施工前，应向所有施工人员进行技术交底。
一、高处作业的标准(1)凡在坠落高度基准面2m和2m以上有可能坠落的高处进行作业，均称为高处作业。高处作业的级别：高度在2~5m时，称为一级高处作业；高度在5~15m时，称为二级高处作业；高度在15~30m时，称为三级高处作业；高度在30m以上时，称为特级高处作业。（显然，B选项错误）(2)高处作业的种类分为一般高处作业和特殊高处作业两种。其中特殊高处作业又分为以下几个类别：强风高处作业、异温高处作业、雪天高处作业、雨天高处作业、夜间高处作业、带电高处作业、悬空高处作业、抢救高处作业。一般高处作业系指特殊高处作业以外的高处作业。二、安全防护措施(14)进行三级、特级、悬空高处作业时，应事先制订专项安全技术措施。施工前，应向所有施工人员进行技术交底。
山丘地区的中线测量除标定其中心线的位置外，还应该确定中线的高程位置，确定高程使用的测量仪器是()。
A.经纬仪
B.水准仪
C.罗盘仪
D.垂直仪
B.水准仪
C.罗盘仪
D.垂直仪
答案：B
解析：
2020版教材P33
水准测量是利用能提供水平视线的仪器，测定地面点间的高差，通过已知点高程推算地面另一点的高程。
水准测量是利用能提供水平视线的仪器，测定地面点间的高差，通过已知点高程推算地面另一点的高程。
大体积混凝土浇筑阶段质量控制措施主要有（ ）。
A.优化混凝土配合比
B.合理分层浇筑
C.控制混凝土温度
D.整体连续浇筑时宜为400 - 500mm
E.控制混凝土坍落度在(120±20)mm
B.合理分层浇筑
C.控制混凝土温度
D.整体连续浇筑时宜为400 - 500mm
E.控制混凝土坍落度在(120±20)mm
答案：A,B,C,E
解析：
P270-273
D选项错误，正确说法为：混凝土浇筑层厚度应根据所用振捣器作用深度及混凝土的和易性确定。整体连续浇筑时宜为300 - 500mm。
D选项错误，正确说法为：混凝土浇筑层厚度应根据所用振捣器作用深度及混凝土的和易性确定。整体连续浇筑时宜为300 - 500mm。
关于施工招标项目标底的说法,正确的是（ ）。
A.施工招标项目必须有标底
B.标底应当在开标时公布
C.标底应当作为评标的依据
D.一个项目可以有几个不同的标底
B.标底应当在开标时公布
C.标底应当作为评标的依据
D.一个项目可以有几个不同的标底
答案：B
解析：
参加公路水运工程投标及施工的人员中，()须取得由交通部或省级交通主管部门颁发的《安全生产考核合格证书》。
A.项目总工长
B.项目经理
C.项目副总工
D.项目副经理
E.企业安全副部长
B.项目经理
C.项目副总工
D.项目副经理
E.企业安全副部长
答案：A,B,D,E
解析：
根据交通部颁布的《公路水运工程安全生产监督管理办法》(交通部令2007年第1号)，施工单位应当取得安全生产许可证，施工单位的主要负责人、项目负责人、专项安全生产管理人员(以下简称安全生产三类管理人员)必须取得考核合格证书，方可参加公路水运工程投标及施工。项目负责人，是指由企业法定代表人授权，负责公路水运工程项目施工管理的负责人，包括项目经理、项目副经理和项目总工。专职安全生产管理人员，是指在企业专职从事安全生产管理工作的人员，包括企业安全生产管理机构的负责人及其工作人员和施工现场专职安全员。 项目负责人中，不包括项目副总工，选项C错误。
故本题正确选项应为“ABDE”。
故本题正确选项应为“ABDE”。
（ ）等于临界力除以压杆的横截面面积。
A．临界应力
B．临界压强
C．临界压力
D．临界应变
正确答案：A
2021二级建造师考试题目下载9卷 第8卷
关于吊顶工程的说法， 正确的是（ ） 。
A． 吊顶工程的木龙骨可不进行防火处理
B． 吊顶检修口可不设附加吊杆
C． 明龙骨装饰吸声板采用搁置法施工时， 应有定位措施
D． 安装双层石膏板时， 面层板与基层板的接缝应对齐
A． 吊顶工程的木龙骨可不进行防火处理
B． 吊顶检修口可不设附加吊杆
C． 明龙骨装饰吸声板采用搁置法施工时， 应有定位措施
D． 安装双层石膏板时， 面层板与基层板的接缝应对齐
答案：C
解析：
参见教材 P86～P87。 考查内容： 吊顶过程施工技术。
A 错误， 吊顶工程的木吊杆、 木龙骨和木饰面板必须进行防火处理， 并应符合有关设计防火规范的规定。（注意， 带“木” 的需要防火， 带“钢” 的需要防锈） ； B 错误， 吊顶灯具、 风口及检修口等应设附加吊杆。 重型灯具、 电扇及其他重型设备严禁安装在吊顶工程的龙骨上， 必须增设附加吊杆。 但是对于轻型构件等可以直接安装在龙骨， 如： 烟感器、 温感器等； C 正确， 但是第四版教材将此内容删掉了， 了解即可； D 错误， 安装双层石膏板时， 面层板与基层板的接缝应错开， 并不得在同一根龙骨上接缝。
A 错误， 吊顶工程的木吊杆、 木龙骨和木饰面板必须进行防火处理， 并应符合有关设计防火规范的规定。（注意， 带“木” 的需要防火， 带“钢” 的需要防锈） ； B 错误， 吊顶灯具、 风口及检修口等应设附加吊杆。 重型灯具、 电扇及其他重型设备严禁安装在吊顶工程的龙骨上， 必须增设附加吊杆。 但是对于轻型构件等可以直接安装在龙骨， 如： 烟感器、 温感器等； C 正确， 但是第四版教材将此内容删掉了， 了解即可； D 错误， 安装双层石膏板时， 面层板与基层板的接缝应错开， 并不得在同一根龙骨上接缝。
根据《中华人民共和国水法》，水资源规划按层次分为()规划。
A、 综合
B、 专业
C、 流域
D、 区域
E、 全国战略
B、 专业
C、 流域
D、 区域
E、 全国战略
答案：C,D,E
解析：
按照上述规定，水资源规划按层次分为：全国战略规划、流域规划和区域规划。其中流域规划又划分为流域综合规划和流域专业规划：区域规划乂划分为区域综合规划和区域专业规划。
某二级公路工程施工合同段，包含两段路基（K6+000～K6+460、K6+920～K8+325）和一座隧道（K6+460～K6+920），两段路基中既有挖方也有填方。隧道上硬土厚约20m，围岩级别为Ⅳ、Ⅴ级，其中Ⅳ级围岩主要由较坚硬岩组成，Ⅴ级围岩主要由第四系稍湿碎石土组成，该隧道为大断面隧道。
施工单位采用挖掘机开挖路基挖方段土方，开挖时采用横挖法自上而下分台阶进行，直接挖至设计边坡线，并避免超欠挖。开挖时每层台阶高度控制在3～4m以内，并在台阶面设置2%纵横坡以避免雨季积水。
根据施工组织设计要求，部分路基填筑利用隧道洞渣作为路基填料，一般路段采用分层填筑方法施工，土石方分层填筑施工工艺流程如图1。
隧道进口端路堤，土石料填筑（其中粒径大于40mm的石料超过80%）采用水平分层填筑方法施工，每一层厚控制在400mm，路堤与路床的填料粒径控制不超过层厚，不均匀系数控制在15～20之间。隧道出口端路堤，由于地势低洼，土石料填筑（其中粒径大于40mm的石料占55%）采用倾填方法施工。
隧道施工采用新奥法，根据施工进度计划，并结合地质情况及运输条件，施工单位对该合同段的隧道施工配置了挖掘机、自卸式汽车、风动凿岩机、装载机、凿岩台车、模板衬砌台车、钻孔机、混凝土喷射机、注浆机等施工机械。
＜1>、指出路基土方开挖的错误做法，并说明理由。
＜2>、写出图1中A和B的名称。
＜3>、指出隧道进口端与出口端路堤填筑中的错误做法并改正。
＜4>、路基填筑前，“摊铺厚度”指标应通过什么方法确定？图1中，“洒水或晾晒”的目的是什么？
＜5>、在施工单位对该合同段配置的隧道施工机械中，指出可用于锚杆施工的机械。
施工单位采用挖掘机开挖路基挖方段土方，开挖时采用横挖法自上而下分台阶进行，直接挖至设计边坡线，并避免超欠挖。开挖时每层台阶高度控制在3～4m以内，并在台阶面设置2%纵横坡以避免雨季积水。
根据施工组织设计要求，部分路基填筑利用隧道洞渣作为路基填料，一般路段采用分层填筑方法施工，土石方分层填筑施工工艺流程如图1。
隧道进口端路堤，土石料填筑（其中粒径大于40mm的石料超过80%）采用水平分层填筑方法施工，每一层厚控制在400mm，路堤与路床的填料粒径控制不超过层厚，不均匀系数控制在15～20之间。隧道出口端路堤，由于地势低洼，土石料填筑（其中粒径大于40mm的石料占55%）采用倾填方法施工。
隧道施工采用新奥法，根据施工进度计划，并结合地质情况及运输条件，施工单位对该合同段的隧道施工配置了挖掘机、自卸式汽车、风动凿岩机、装载机、凿岩台车、模板衬砌台车、钻孔机、混凝土喷射机、注浆机等施工机械。
＜1>、指出路基土方开挖的错误做法，并说明理由。
＜2>、写出图1中A和B的名称。
＜3>、指出隧道进口端与出口端路堤填筑中的错误做法并改正。
＜4>、路基填筑前，“摊铺厚度”指标应通过什么方法确定？图1中，“洒水或晾晒”的目的是什么？
＜5>、在施工单位对该合同段配置的隧道施工机械中，指出可用于锚杆施工的机械。
答案：
解析：
＜1>、
不妥之处一：采用横挖法进行开挖。理由，开挖长度大应采用纵向挖掘法。
不妥之处二：直接挖至设计边坡线。理由，机械开挖应当预留30cm。
＜2>、
A是基底检测，B是推土机摊平。
＜3>、
进口端路堤与路床的填料粒径控制不超过层厚错误。理由：路堤填料粒径应不大于500mm，并不宜超过层厚的2/3。
出口端采用倾填的方法填筑错误。理由：土石路堤不得以倾填的方法填筑。
＜4>、
试验法，洒水或晾晒是保证回填土料的含水率控制在最佳含水率±2%的范围内。
＜5>、
钻孔机、注浆机。
不妥之处一：采用横挖法进行开挖。理由，开挖长度大应采用纵向挖掘法。
不妥之处二：直接挖至设计边坡线。理由，机械开挖应当预留30cm。
＜2>、
A是基底检测，B是推土机摊平。
＜3>、
进口端路堤与路床的填料粒径控制不超过层厚错误。理由：路堤填料粒径应不大于500mm，并不宜超过层厚的2/3。
出口端采用倾填的方法填筑错误。理由：土石路堤不得以倾填的方法填筑。
＜4>、
试验法，洒水或晾晒是保证回填土料的含水率控制在最佳含水率±2%的范围内。
＜5>、
钻孔机、注浆机。
在常规设备条件下，全断面一次掘进硐室的高度，一般不超过()m。
A.2～3
B.4～5
C.5～6
D.6～7
B.4～5
C.5～6
D.6～7
答案：B
解析：
目前的常规设备通常包括凿岩台车、风动凿岩机和一些铲装运输设备，影响全断面一次掘进高度的因素主要有凿岩设备和地质条件。本题显然考的是凿岩设备，由于井下巷道90％以上的高度都在4～5m，因此目前的主要凿岩设备(非特别订制设备)凿眼能力一般在4～5m，而手持式风动凿岩机，人工打眼的时候采用脚手架在相对比较安全可靠和便捷的打眼高度也是4～5m左右。因此，正确选项是B。
下列情况中，可以要求违约当事人继续履行的是（ ）。
A．合同标的物是特定物，因一方当事人违约而灭失
B．合同标的物是种类物，因一方当事人违约而灭失
C．违约导致合同目的不能实现
D．继续履行费用过高
正确答案：B
桥面与低水位之间的高差，或为桥面与桥下线路路面之间的距离称为（ ）。
A.净矢高
B.计算矢高
C.桥梁高度
D.桥梁建筑高度
B.计算矢高
C.桥梁高度
D.桥梁建筑高度
答案：C
解析：
桥梁高度简称桥高，是指桥面与低水位之间的高差，或为桥面与桥下线路路面之间的距离。建筑高度是桥上行车路面（或轨顶）标高至桥跨结构最下缘之间的距离。净矢高是从拱顶截面下缘至相邻两拱脚截面下线最低点之连线的垂直距离，计算矢高是从拱顶截面形心至相邻两拱脚截面形心之连线的垂直距离。
《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当为（ ）办理意外伤害保险。
A.本单位职工
B.施工现场人员
C.施工现场从事危险作业的人员
D.施工现场从事特种作业人员
A.本单位职工
B.施工现场人员
C.施工现场从事危险作业的人员
D.施工现场从事特种作业人员
答案：C
解析：
《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当为施工现场从事危险作业的人员办理意外 伤害保险。
水利工程施工准备阶段的主要工作包括( )。
A.年度建设资金已落实
B.开展征地、拆迁
C.必需的生产、生活临时建筑工程
D.实施施工用水、电等工程
E.完成施工图设计
B.开展征地、拆迁
C.必需的生产、生活临时建筑工程
D.实施施工用水、电等工程
E.完成施工图设计
答案：B,C,D
解析：
2018版教材P120页
施工准备阶段的主要工作有：
（1）开展征地、拆迁。实施施工用水、用电、通信、进场道路和场地平整等工程；
（2）实施必需的生产、生活临时建筑工程；
（3）实施经批准的应急工程、试验工程等专项工程；
（4）组织招标设计、咨询、设备和物资采购等服务；
（5）组织相关监理招标；
（6）组织主体工程施工招标的准备工作等。
施工准备阶段的主要工作有：
（1）开展征地、拆迁。实施施工用水、用电、通信、进场道路和场地平整等工程；
（2）实施必需的生产、生活临时建筑工程；
（3）实施经批准的应急工程、试验工程等专项工程；
（4）组织招标设计、咨询、设备和物资采购等服务；
（5）组织相关监理招标；
（6）组织主体工程施工招标的准备工作等。
（2018年） 关于水泥基渗透结晶型防水涂料等特点的说法，正确的是（ ）。
A.是一种柔性防水材料
B.具有独特的保护钢筋能力
C.节省人工
D.具有防腐特点
E.耐老性
B.具有独特的保护钢筋能力
C.节省人工
D.具有防腐特点
E.耐老性
答案：B,C,D,E
解析：
P41。水泥基渗透结晶型防水涂料是一种刚性防水材料。具有独特的 呼吸、防腐、耐老化、保护钢筋能力，环保、无毒、无公害，施工简单、节省人工等特点。
2021二级建造师考试题目下载9卷 第9卷
在浇筑墙柱混凝土时，在其底部应先填50～100mm厚的与混凝土成分相同的（ ）。
A.水泥浆
B.水泥砂浆
C.减石子混凝土
D.混凝土
B.水泥砂浆
C.减石子混凝土
D.混凝土
答案：B
解析：
2020版教材P68
（4） 在浇筑竖向结构混凝土前，应先在底部填以不大于30mm厚与混凝土中水泥、砂配比成分相同的水泥砂浆；浇筑过程中混凝土不得发生离析现象。
（4） 在浇筑竖向结构混凝土前，应先在底部填以不大于30mm厚与混凝土中水泥、砂配比成分相同的水泥砂浆；浇筑过程中混凝土不得发生离析现象。
（2017年）根据《生产安全事故应急预案管理办法》，施工单位应当制定本企业的应急预案演练计划，每年至少组织现场处置方案演练（ ）次。
A.1
B.3
C.4
D.2
B.3
C.4
D.2
答案：D
解析：
施工单位应当制定本单位的应急预案演练计划，根据本单位的事故预防重点，每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练。正确答案：D
(2016年)关于施工现场文明施工和环境保护的说法，正确的是（ ）。
A.施工现场主要场地应硬化
B.集体宿舍与作业区隔离，人均床铺面积不小于 1.5 ㎡
C.沿工地四周连续设置高度不低于 1.5m 的围挡
D.施工现场要实行半封闭式管理
B.集体宿舍与作业区隔离，人均床铺面积不小于 1.5 ㎡
C.沿工地四周连续设置高度不低于 1.5m 的围挡
D.施工现场要实行半封闭式管理
答案：A
解析：
B 项，集体宿舍与作业区隔离，人均床铺面积不小于 2 ㎡；C 项，沿工地四周连续设置围挡，市 区主要路段和其他涉及市容景观路段的工地设置围挡的高度不低于 2.5m，其他工地的围挡高度不低于 1.8m。
关于钢结构工程，下列项目中应检查复验报告的有()。
A.混批钢材
B.焊接球
C.高强螺栓
D.板厚30mm，且设计有Z向性能要求的厚板
E.主要受力构件焊接材料
B.焊接球
C.高强螺栓
D.板厚30mm，且设计有Z向性能要求的厚板
E.主要受力构件焊接材料
答案：A,C,E
解析：
2019版教材P292页
（2）对属于下列情况之一的钢材，应进行抽样复验，其复验结果应符合现行国家产品标准和设计要求：国外进口钢材；钢材混批；板厚等于或大于40mm，且设计有Z向性能要求的厚板；建筑结构安全等级为一级，大跨度钢结构中主要受力构件所采用的钢材；设计有复验要求的钢材;对质量有疑义的钢材。检验方法：检查复验报告。
（三）连接用紧固标准件：(2）高强度大六角头螺栓连接副应检验其扭矩系数，扭剪型高强度螺栓连接副应检验预拉力，其检验结果应符合规范相关规定。检验方法:检查复验报告。
（2）对属于下列情况之一的钢材，应进行抽样复验，其复验结果应符合现行国家产品标准和设计要求：国外进口钢材；钢材混批；板厚等于或大于40mm，且设计有Z向性能要求的厚板；建筑结构安全等级为一级，大跨度钢结构中主要受力构件所采用的钢材；设计有复验要求的钢材;对质量有疑义的钢材。检验方法：检查复验报告。
（三）连接用紧固标准件：(2）高强度大六角头螺栓连接副应检验其扭矩系数，扭剪型高强度螺栓连接副应检验预拉力，其检验结果应符合规范相关规定。检验方法:检查复验报告。
某隧道跨度为16m，则该隧道属于（ )。
A.小跨度隧道
B.中跨度隧道
C.大跨度隧道
D.超大跨度隧道
B.中跨度隧道
C.大跨度隧道
D.超大跨度隧道
答案：C
解析：
隧道按跨度分：小跨度隧道（B﹤9m）、中跨度隧道（14m﹥B≥9m）、大跨度隧道（18m﹥B﹥14m）、超大跨度隧道（B≥18m）
拱圈砌筑砂浆或混凝土强度达到设计强度的( )时，方可拆除拱架。
A.75%
B.85%
C.95%
D.100%
B.85%
C.95%
D.100%
答案：B
解析：
2019版教材P151页
拱圈砌筑砂浆或混凝土强度达到设计强度的85%时，方可拆除拱架。
拱圈砌筑砂浆或混凝土强度达到设计强度的85%时，方可拆除拱架。
碗扣式钢管脚手架架体纵横向扫地杆距地高度最大限值是()mm。
A.350
B.400
C.450
D.500
B.400
C.450
D.500
答案：A
解析：
2019版教材P230页
碗扣式钢管脚手架架体纵横向扫地杆距地高度应小于350mm。
碗扣式钢管脚手架架体纵横向扫地杆距地高度应小于350mm。
百货公司向彩电厂订购彩电100台，每台价格3000元，总货款为300000元，约定12月10日前交货，逾期交货的，彩电厂应支付违约金30000元，后彩电厂未能如期交货。关于本案正确的表述应是（）。
A.彩电厂支付违约金后，不必再承担其他民事责任
B.彩电厂支付违约金后，仍应当继续履行合同
C.彩电厂继续履行合同后，可不必支付违约金
D.彩电厂如无过错，可不必支付违约金
B.彩电厂支付违约金后，仍应当继续履行合同
C.彩电厂继续履行合同后，可不必支付违约金
D.彩电厂如无过错，可不必支付违约金
答案：B
解析：
2019新版教材P126页
《合同法》规定：当事人不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行，采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。 本案例中彩电厂未如期交货就是违约要支付违约金的，并且还要继续履行合同。
《合同法》规定：当事人不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行，采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。 本案例中彩电厂未如期交货就是违约要支付违约金的，并且还要继续履行合同。
关于违约责任具有的特征，下列选项正确的是()
A、违约责任的产生是以合同当事人不履行合同义务为条件的
B、违约责任具有连带性
C、违约责任主要具有补偿性，即旨在弥补或补偿因违约行为造成的损害后果
D、违约责任可以由合同当事人约定，但约定不符合法律要求的，将会被宣告无效
E、违约责任是民事责任的一种形式
B、违约责任具有连带性
C、违约责任主要具有补偿性，即旨在弥补或补偿因违约行为造成的损害后果
D、违约责任可以由合同当事人约定，但约定不符合法律要求的，将会被宣告无效
E、违约责任是民事责任的一种形式
答案：A,C,D,E
解析：
违约责任具有如下特征：(1)违约责任的产生是以合同当事人不履行合同义务为条件的；(2)违约责任具有相对性；(3)违约责任主要具有补偿性，即旨在弥补或补偿因违约行为造成的损害后果；(4)违约责任可以由合同当事人约定，但约定不符合法律要求的，将会被宣告无效或被撤销；(5)违约责任是民事责任的一种形式。
热门文章
