2021二级建造师考试题免费下载8辑
发布时间：2021-06-28
2021二级建造师考试题免费下载8辑 第1辑
对于未取得采矿许可证，擅自开采国家规定实行保护性开采的特定矿种，应当（ ）。
A.吊销采矿许可证
B.责令停止开采、赔偿损失
C.没收采出的矿产品和违法所得
D.根据情节轻重，可以并处罚款
E.追究当地主管部门的责任
B.责令停止开采、赔偿损失
C.没收采出的矿产品和违法所得
D.根据情节轻重，可以并处罚款
E.追究当地主管部门的责任
答案：B,C,D
解析：
P265-266
未取得采矿许可证擅自采矿的，擅自进入国家规划矿区、对国民经济具有重要价值的矿区范围采矿的，擅自开采国家规定实行保护性开采的特定矿种的，责令停止开采、赔偿损失，没收采出的矿产品和违法所得，可以并处罚款;拒不停止开采，造成矿产资源破坏的，依照《中华人民共和国刑法》第一百五十六条的规定对直接责任人员追究刑事责任。
未取得采矿许可证擅自采矿的，擅自进入国家规划矿区、对国民经济具有重要价值的矿区范围采矿的，擅自开采国家规定实行保护性开采的特定矿种的，责令停止开采、赔偿损失，没收采出的矿产品和违法所得，可以并处罚款;拒不停止开采，造成矿产资源破坏的，依照《中华人民共和国刑法》第一百五十六条的规定对直接责任人员追究刑事责任。
关于节能的产业政策，下列说法正确的是（）。
A.国家不鼓励企业制定严于国家标准的企业节能标准
B.国家限制发展高耗能、高污染行业
C.国家对落后的耗能过高的生产工艺实行淘汰制度
D.禁止使用国家明令淘汰的用能设备、生产工艺
E.国家鼓励企业制定严于行业标准的企业节能标准
B.国家限制发展高耗能、高污染行业
C.国家对落后的耗能过高的生产工艺实行淘汰制度
D.禁止使用国家明令淘汰的用能设备、生产工艺
E.国家鼓励企业制定严于行业标准的企业节能标准
答案：B,C,D,E
解析：
2020版教材P187
国家实行有利于节能和环境保护的产业政策，限制发展高耗能、高污染行业， 发展节能环保型产业。B对。国家对落后的耗能过高的用能产品、设备和生产工艺实行淘汰制度。禁止使用国家明令淘汰的用能设备、生产工艺。国家鼓励企业制定严于国家标准、行业标准的企业节能标准。
国家实行有利于节能和环境保护的产业政策，限制发展高耗能、高污染行业， 发展节能环保型产业。B对。国家对落后的耗能过高的用能产品、设备和生产工艺实行淘汰制度。禁止使用国家明令淘汰的用能设备、生产工艺。国家鼓励企业制定严于国家标准、行业标准的企业节能标准。
关于管道功能性试验的说法，正确的是（）。
A.压力管道应进行水压试验，包括强度试验和严密性试验
B.无压管道的严密性试验只能采用闭水试验而不能采用闭气试验
C.管道严密性试验，宜采用注水法进行
D.注水应从下游缓慢注入，在试验管段上游的管顶及管段中的高点应设置排气阀
E.当管道采用两种(或多种)管材时，宜按不同管材分别进行试验
B.无压管道的严密性试验只能采用闭水试验而不能采用闭气试验
C.管道严密性试验，宜采用注水法进行
D.注水应从下游缓慢注入，在试验管段上游的管顶及管段中的高点应设置排气阀
E.当管道采用两种(或多种)管材时，宜按不同管材分别进行试验
答案：D,E
解析：
P139-142
(1)给水排水管道功能性试验分为压力管道的水压试验和无压管道的严密性试验。 (2)无压管道的严密性试验分为闭水试验和闭气试验,应按设计要求确定;设计无要求时,应根据实际情况选择闭水试验或闭气试验。
(3)压力管道水压试验进行实际渗水量测定时,宜采用注水法进行。
(4)管道内注水应从下游缓慢注入,注入时在试验管段上游的管顶及管段中的高点应设置排气阀,将管道内的气体排除。
(5)管道采用两种(或两种以上)管材时,宜按不同管材分别进行试验;不具备分别试验的条件必须组合试验,且设计无具体要求时,应采用不同管材的管段中试验控制最严的标准进行试验。
(1)给水排水管道功能性试验分为压力管道的水压试验和无压管道的严密性试验。 (2)无压管道的严密性试验分为闭水试验和闭气试验,应按设计要求确定;设计无要求时,应根据实际情况选择闭水试验或闭气试验。
(3)压力管道水压试验进行实际渗水量测定时,宜采用注水法进行。
(4)管道内注水应从下游缓慢注入,注入时在试验管段上游的管顶及管段中的高点应设置排气阀,将管道内的气体排除。
(5)管道采用两种(或两种以上)管材时,宜按不同管材分别进行试验;不具备分别试验的条件必须组合试验,且设计无具体要求时,应采用不同管材的管段中试验控制最严的标准进行试验。
根据《水电建设工程质量管理暂行办法》（电水农[1997]220号），工程建设实施过程中的工程质量由( )负总责。
A.监理单位
B.项目法人
C.项目主管部门
D.施工单位
B.项目法人
C.项目主管部门
D.施工单位
答案：B
解析：
2020版教材P226
(1)工程建设实施过程中的工程质量由项目法人负总责。
(1)工程建设实施过程中的工程质量由项目法人负总责。
规范规定，炉窑耐火砖砌筑的加工砖厚度不得小于原砖厚度的 （ ）
A 1/3
B 1/2
C 2/3~3/4
D 3/4
B 1/2
C 2/3~3/4
D 3/4
答案：C
解析：
2020版教材P 124
根据耐火砖砌筑技术要求的注意事项可知，炉窑耐火砖砲筑的加工砖的厚度不得小于原砖厚度的2/3。故选C。
根据耐火砖砌筑技术要求的注意事项可知，炉窑耐火砖砲筑的加工砖的厚度不得小于原砖厚度的2/3。故选C。
2021二级建造师考试题免费下载8辑 第2辑
施工中，若利用已有建筑物做地锚时，应进行()。
A.稳定性验算
B.强度验算
C.刚性验算
D.抗拉试验
B.强度验算
C.刚性验算
D.抗拉试验
答案：B
解析：
2019版教材P26页
在施工中利用已有建筑物作为地锚，如混凝土基础、混凝土构筑物等，应进行强度验算并采取可靠的防护措施，并获得建筑物设计单位的书面认可。@##
在施工中利用已有建筑物作为地锚，如混凝土基础、混凝土构筑物等，应进行强度验算并采取可靠的防护措施，并获得建筑物设计单位的书面认可。@##
制定吊装技术方案时，应考虑起重机的基本参数有（）
A、额定起重量
B、最大起升高度
C、工作速度
D、起重机自重
E、最大幅度
B、最大起升高度
C、工作速度
D、起重机自重
E、最大幅度
答案：A,B,C,E
解析：
2020版教材P 36
起重机的i基本参数主要有额定起重量、最大幅度、最大起升；高度和工作速度等，这些参数是制定吊装技术方案的重要依据。
起重机的i基本参数主要有额定起重量、最大幅度、最大起升；高度和工作速度等，这些参数是制定吊装技术方案的重要依据。
建设单位申请施工许可证延期的次数最多只有()。
A.1次
B.2次
C.3次
D.4次
B.2次
C.3次
D.4次
答案：B
解析：
2019版教材P48页
《建筑法》规定，建设单位应当自领取施工许可证之日起3 个月内开工。因故不能按 期开工的，应当向发证机关申请延期；延期以两次为限，每次不超过3 个月。既不开工又 不申请延期或者超过延期时限的，施工许可证自行废止。
《建筑法》规定，建设单位应当自领取施工许可证之日起3 个月内开工。因故不能按 期开工的，应当向发证机关申请延期；延期以两次为限，每次不超过3 个月。既不开工又 不申请延期或者超过延期时限的，施工许可证自行废止。
根据我国《劳动法》的规定，用人单位濒临破产进行法定整顿期间或者生产经营状况发生严重困难确需裁减人员的，根据法律进行裁员。在 ( ) 个月内录用人员的，同等条件下应当优先录用被裁减的人员。
A. 1
B. 3
C. 6
D. 12
B. 3
C. 6
D. 12
答案：C
解析：
Φ10@200表示热轧( )钢筋,直径10mm，间距200mm。
A. HPB235
B. HRB335
C. HRB400
D. RRB400
正确答案：A
2021二级建造师考试题免费下载8辑 第3辑
开标地点应当为（ ）。
A.招标文件中预先确定的地点
B.建设行政主管部门指定的场所
C.招标投标双方确认的地点
D.投标人共同认可的地点
B.建设行政主管部门指定的场所
C.招标投标双方确认的地点
D.投标人共同认可的地点
答案：A
解析：
2019版教材P78页
《招标投标法》规定，开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行；开标地点应当为招标文件中预先确定的地点。
《招标投标法》规定，开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行；开标地点应当为招标文件中预先确定的地点。
建筑工程中，下列情况施工单位不予保修的是（ ）。
A．在保修期内地下室渗水，建设方自行修复后仍不能解决
B．使用3年后屋面开始大面积渗水
C．建成仅半年，该地区发生地震，导致建筑物主体结构倾斜，不能正常使用
D．暖气管道使用四年后不能正常供暖，此前无维修史
E．建筑物位于公路旁，建成1年时因车祸导致结构墙体出现大量裂缝
正确答案：ACDE
单位工程中主要分部工程的特征具有()。
A.占有较大的投资比例
B.较大的工程量
C.较复杂的技术难度
D.生产工艺的主要设备或流程
E.对投产后的安全和使用功能影响大
B.较大的工程量
C.较复杂的技术难度
D.生产工艺的主要设备或流程
E.对投产后的安全和使用功能影响大
答案：A,B,D,E
解析：
2019版教材P338页
（二）分部工程与单位工程的关系若干分部工程组成一个单位工程，其中占较大投资份额、具有较大工程量、主要生产流程、主要工艺设备或对投产后的安全和使用功能有举足轻重影响的分部工程应划定为主要分部工程。
（二）分部工程与单位工程的关系若干分部工程组成一个单位工程，其中占较大投资份额、具有较大工程量、主要生产流程、主要工艺设备或对投产后的安全和使用功能有举足轻重影响的分部工程应划定为主要分部工程。
当事人提出证据证明裁决有下列（）情形之一的，可以向仲裁委员会所在地的中级人民法院申请撤销裁决。
A.有仲裁协议的
B.裁决的事项属于仲裁协议的范围但仲裁委员会无权仲裁的
C.仲裁庭的组成或者仲裁的程序违反法定程序的
D.裁决所依据的证据是伪造的
E.对方当事人隐瞒了足以影响公正裁决的证据的
B.裁决的事项属于仲裁协议的范围但仲裁委员会无权仲裁的
C.仲裁庭的组成或者仲裁的程序违反法定程序的
D.裁决所依据的证据是伪造的
E.对方当事人隐瞒了足以影响公正裁决的证据的
答案：C,D,E
解析：
2019新版教材P336页
当事人提出证据证明裁决有以下情形的，可以向仲裁委员会所在地的中级人民法院申请撤销裁决：（1）仲裁庭的组成或者仲裁的程序违反法定程序的；（2）裁决所依据的证据是伪造的；（3）对方当事人隐瞒了足以影响公正裁决的证据的；（4）没有裁决协议的；（5）裁决的事项不属于仲裁协议的范围或者仲裁委员会无权仲裁的；（6）仲裁员在仲裁该案是有索贿受贿、选私舞弊、枉法裁决行为的。
当事人提出证据证明裁决有以下情形的，可以向仲裁委员会所在地的中级人民法院申请撤销裁决：（1）仲裁庭的组成或者仲裁的程序违反法定程序的；（2）裁决所依据的证据是伪造的；（3）对方当事人隐瞒了足以影响公正裁决的证据的；（4）没有裁决协议的；（5）裁决的事项不属于仲裁协议的范围或者仲裁委员会无权仲裁的；（6）仲裁员在仲裁该案是有索贿受贿、选私舞弊、枉法裁决行为的。
可直接用作路床填料的是()。
A、 粉质土
B、 强风化石料
C、 砾石土
D、 强膨胀土
B、 强风化石料
C、 砾石土
D、 强膨胀土
答案：C
解析：
石质土，如碎（砾）石土，砂土质碎（砾）石砂（粉粒或粘粒土），粗粒土中的粗、细砂质粉土，细粒土中的轻、重粉质粘土都具有较高的强度和足够的水稳定性，属于较好的路基填料，故选C
2021二级建造师考试题免费下载8辑 第4辑
下列变更中，属于完全狭义的合同变更的是（ ）。
A.主体、客体均变更
B.主体、内容均变更
C.客体、内容均变更
D.形式、主体均变更
B.主体、内容均变更
C.客体、内容均变更
D.形式、主体均变更
答案：C
解析：
【考点】考查合同的狭义变更的概念【解析】广义的合同变更包括了合同关系三要素即主体、客体、内容至少一项要素发生变更。狭义的合同变更不包括主体变更。合同主体变更是改变债权人或债务人，实质上是合同权利义务的转让。本题C项正确。
下列关于进度计划的相关表述中，错误的是（ ）。
A.横道图不能明确反映关键工作和关键线路
B.横道图能反映出工作所具有的机动时间
C.网络图能够明确表达各项工作之间的逻辑关系
D.横道图不利于施工进度的动态控制
B.横道图能反映出工作所具有的机动时间
C.网络图能够明确表达各项工作之间的逻辑关系
D.横道图不利于施工进度的动态控制
答案：B
解析：
本题考查的是单位工程施工进度计划实施。选项B的正确描述为“横道图不能反映出工作所具有的机动时间”。
关于施工合同特征的说法，错误的是（）。
A.施工合同是双务合同 B.施工合同是要式合同
C.施工合同客体是工程 D.施工合同是有偿合同
C.施工合同客体是工程 D.施工合同是有偿合同
答案：C
解析：
参见教材P106。施工合同的客体根据合同签订的内容来确定，可以是工程项目本身，也可以是劳 务服务。此题选用排除法，根据施工合同可以确定施工合同属双务合同、要式合同和有偿合同，故此题答 案为C。
某仲裁委员会在受理仲裁案件时，发现一些仲裁协议无效，并因此不予受理。下列属于无效仲裁协议的有（）。
A.在合同中约定发生争议可以提交仲裁，也可以提交诉讼
B.约定的仲裁事项是不动产争议
C.仲裁协议约定的仲裁机构名称不准确，但能够确定具体的仲裁机构
D.在合同中就争议达成了仲裁条款，但合同已经终止
E.仲裁协议约定了两个仲裁机构，但当事人未能就仲裁机构选择达成一致
B.约定的仲裁事项是不动产争议
C.仲裁协议约定的仲裁机构名称不准确，但能够确定具体的仲裁机构
D.在合同中就争议达成了仲裁条款，但合同已经终止
E.仲裁协议约定了两个仲裁机构，但当事人未能就仲裁机构选择达成一致
答案：A,E
解析：
2019新版教材P332页
请求仲裁的意愿应当是确定的。有的当事人在合同中约定发生争议可以提交仲裁，也可以提交诉讼，根据这种约定就无法判定当事人有明确的仲裁意愿。因此，《仲裁法》司法解释规定，这样的仲裁协议无效。仲裁事项可以是当事人之间合同履行过程中的或与合同有关的一切争议，也可以是合同中某一特定问题的争议；既可以是事实问题的争议，也可以是法律问题的争议，其范围取决于当事人在仲裁协议中的约定。《仲裁法》司法解释规定，仲裁协议约定的仲裁机构名称不准确，但能够确定具体的仲裁机构的，应当认定选定了仲裁机构。仲裁协议约定两个以上仲裁机构的，当事人可以协议选择其中的一个仲裁机构申请仲裁；当事人不能就仲裁机构选择达成一致的，仲裁协议无效。仲裁协议独立存在，合同的变更、解除、终止或者无效，以及合同成立后未生效、被撤销等，均不影响仲裁协议的效力。
请求仲裁的意愿应当是确定的。有的当事人在合同中约定发生争议可以提交仲裁，也可以提交诉讼，根据这种约定就无法判定当事人有明确的仲裁意愿。因此，《仲裁法》司法解释规定，这样的仲裁协议无效。仲裁事项可以是当事人之间合同履行过程中的或与合同有关的一切争议，也可以是合同中某一特定问题的争议；既可以是事实问题的争议，也可以是法律问题的争议，其范围取决于当事人在仲裁协议中的约定。《仲裁法》司法解释规定，仲裁协议约定的仲裁机构名称不准确，但能够确定具体的仲裁机构的，应当认定选定了仲裁机构。仲裁协议约定两个以上仲裁机构的，当事人可以协议选择其中的一个仲裁机构申请仲裁；当事人不能就仲裁机构选择达成一致的，仲裁协议无效。仲裁协议独立存在，合同的变更、解除、终止或者无效，以及合同成立后未生效、被撤销等，均不影响仲裁协议的效力。
下列情况中应浇洒粘层沥青的是（ ）。
A．沥青路面的级配砂砾、级配碎石基层
B．旧沥青路面层上加铺沥青层
C．需加铺磨耗层改善抗滑性能的旧沥青路面
D．有裂缝或已修补的旧沥青路面
正确答案：B
2021二级建造师考试题免费下载8辑 第5辑
某建筑材料采购合同中约定由采购方负责提货，则交货日期应是（ ）。
A.以需方收货戳记的日期为准
B.以供货方按合同规定通知的提货日期为准
C.以承运单位签发的日期为准
D.以供货方向承运单位提出申请的日期为准
B.以供货方按合同规定通知的提货日期为准
C.以承运单位签发的日期为准
D.以供货方向承运单位提出申请的日期为准
答案：B
解析：
交货日期的确定可以按照下列方式：(1)供货方负责送货的，以采购方收货戳记的日期为准；(2)采购方提货的，以供货方按合同规定通知的提货日期为准；(3)凡委托运输部门或单位运输、送货或代运的产品，一般以供货方发运产品时承运单位签发的日期为准，不是以向承运单位提出申请的日期为准。
填充墙与承重主体结构间的空隙部位施工，应在填充墙砌筑( )后进行。
A.3天
B.7天
C.10天
D.14天
B.7天
C.10天
D.14天
答案：D
解析：
2019版教材P75页
填充墙顶部与承重主体结构之间的空隙部位，应在填充墙砌筑14d后进行砌筑。
填充墙顶部与承重主体结构之间的空隙部位，应在填充墙砌筑14d后进行砌筑。
根据《堤防和疏浚工程施工合同范本》，按时支付工程预付款和工程款是( )的基本义务。
A.主管部门
B.发包人
C.设计人
D.质量监督机构
B.发包人
C.设计人
D.质量监督机构
答案：B
解析：
2019版教材P188页
6.发包人应按合同约定向承包人及时支付合同价款，包括按合同约定支付工程预付款和进度付款，工程通过完工验收后支付完工付款，保修期期满后及时支付最终结清款。
6.发包人应按合同约定向承包人及时支付合同价款，包括按合同约定支付工程预付款和进度付款，工程通过完工验收后支付完工付款，保修期期满后及时支付最终结清款。
在双代号网络图中，如果某节点既有指向它的箭线，又有背离它的箭线那么该节点称为()。
A.起点节点
B.中间节点
C.终点节点
D.所有节点
B.中间节点
C.终点节点
D.所有节点
答案：B
解析：
2020新版教材P136页
网络图中有三个类型的节点，即起点节点、终点节点和中间节点。实际应用中，可根据与它们联系的箭线方向判断节点的类型。如果某节点既有指向它的箭线，又有背离它的箭线，那么该节点称为中间节点。
网络图中有三个类型的节点，即起点节点、终点节点和中间节点。实际应用中，可根据与它们联系的箭线方向判断节点的类型。如果某节点既有指向它的箭线，又有背离它的箭线，那么该节点称为中间节点。
用于透层的沥青一般不采用（ ）。
A.橡胶沥青
B.乳化沥青
C.煤沥青
D.液体沥青
B.乳化沥青
C.煤沥青
D.液体沥青
答案：A
解析：
2020版教材P64
（1）透层的作用：为使沥青面层与基层结合良好，在基层上浇洒乳化沥青、煤沥青或液体沥青而形成的透入基层表面的薄层。
（1）透层的作用：为使沥青面层与基层结合良好，在基层上浇洒乳化沥青、煤沥青或液体沥青而形成的透入基层表面的薄层。
2021二级建造师考试题免费下载8辑 第6辑
根据《建筑业企业资质管理规定》，施工企业隐瞒相关情况或提供虚假材料申请建筑业企业资质的，不予受理并给予警告，申请人在（）内不得再次申请。
A．4年
B．3年
C．2年
D．1年
B．3年
C．2年
D．1年
答案：D
解析：
某建筑公司在编制施工组织设计文件时，首先对工程的施工条件和技术水平进行分析，为了能对施工活动进行科学部署，应该考虑（ ）。
A．该项目的结构特点
B．业主的资金筹措情况
C．合同条件
D．该项目建成运营后的经济效果
E．项目所在地的地质水文情况
正确答案：ACE
在施工过程中对施工进度目标进行动态跟踪和控制的步骤包括：(1)收集施工进度实际值；(2)定期对施工进度的计划值和实际值进行比较；(3)如有偏差，采取措施进行纠偏。正确的顺序是（ ）。
A．1—2—3
B．2—1—3
C．3—1—2
D．3—2—1
正确答案：A
【背景资料】某公司以 PC 方式总承包一大型机电工程，总包单位直接承担全厂机电设备采购及全厂关键设备的安装调试，将其他工程分包给具备相应资质的分包单位承担。施工过程中发生下列事件：
事件一.钢结构制作全部露天作业，任务还未完成时雨季来临，工期紧迫，不能停止施工；
事件二.储油罐露天组对焊接后，经 X 射线检测，发现多处焊缝存在气孔.夹渣等超标缺陷，需返工；
事件三.设备单机无负荷试运转时，发现一台大型排风机制造质量不合格；
事件四.单位工程完工后，由建设单位组织总包单位.设计单位共同进行了质量验收评定并签字。
【问题】
1.事件一中，雨季施工为什么易发生焊接质量问题？焊接前应采取哪些措施？
2.参考样图绘制油罐焊缝出现气孔和夹渣的因果分析图。（注：绘制在答题卡上）
3.事件三中，风机质量不合格主要责任应由谁来承担？
4.指出事件四中，单位工程验收评定的成员构成存在哪些缺陷？
事件一.钢结构制作全部露天作业，任务还未完成时雨季来临，工期紧迫，不能停止施工；
事件二.储油罐露天组对焊接后，经 X 射线检测，发现多处焊缝存在气孔.夹渣等超标缺陷，需返工；
事件三.设备单机无负荷试运转时，发现一台大型排风机制造质量不合格；
事件四.单位工程完工后，由建设单位组织总包单位.设计单位共同进行了质量验收评定并签字。
【问题】
1.事件一中，雨季施工为什么易发生焊接质量问题？焊接前应采取哪些措施？
2.参考样图绘制油罐焊缝出现气孔和夹渣的因果分析图。（注：绘制在答题卡上）
3.事件三中，风机质量不合格主要责任应由谁来承担？
4.指出事件四中，单位工程验收评定的成员构成存在哪些缺陷？
答案：
解析：
1．雨季空气湿度大、焊条易受潮、焊缝积水或锈蚀。
措施：焊条烘干，焊条保湿 (如保温桶），焊件局部干燥、防雨措施(如防雨棚等），焊缝除锈或清理。
2．
3．应由总包单位负主要责任
理由：①设备是总包单位采购；②设备是总包单位监造；③设备出厂进场由总包单位验收。
4． 验收评定单位缺监理单位，质量监督部门，分包单位。
措施：焊条烘干，焊条保湿 (如保温桶），焊件局部干燥、防雨措施(如防雨棚等），焊缝除锈或清理。
2．
3．应由总包单位负主要责任
理由：①设备是总包单位采购；②设备是总包单位监造；③设备出厂进场由总包单位验收。
4． 验收评定单位缺监理单位，质量监督部门，分包单位。
当井下运输大巷采用锚喷支护，喷混凝土所采购的水泥品种可以是（）。
A.硅酸盐水泥
B.普通水泥
C.矿渣水泥
D.粉煤灰水泥
E.火山灰水泥
B.普通水泥
C.矿渣水泥
D.粉煤灰水泥
E.火山灰水泥
答案：A,C
解析：
2021二级建造师考试题免费下载8辑 第7辑
建筑外围护结构热工性能的选择性节能诊断内容有( )。
A.材料厚度
B.传热系数
C.材料密度
D.遮阳设施的综合遮阳系数
E.外窗、透明幕墙的气密性
B.传热系数
C.材料密度
D.遮阳设施的综合遮阳系数
E.外窗、透明幕墙的气密性
答案：B,D,E
解析：
2020版教材P318页
节能诊断(1)公共建筑节能改造前应对建筑物外围护结构热工性能、采暖通风空调及生活热水供应系统、供配电与照明系统、监测与控制系统进行节能诊断。(2)对于建筑外围护结构热工性能，应根据气候区和外围护结构的类型，对下列内容进行选择性节能诊断:1)传热系数;2)热工缺陷及热桥部位内表面温度;3)遮阳设施的综合遮阳系数;4)外围护结构的隔热性能;5)玻璃或其他透明材料的可见光透射比、遮阳系数;6)外窗、透明幕墙的气密性;7)房间气密性或建筑物整体气密性。
节能诊断(1)公共建筑节能改造前应对建筑物外围护结构热工性能、采暖通风空调及生活热水供应系统、供配电与照明系统、监测与控制系统进行节能诊断。(2)对于建筑外围护结构热工性能，应根据气候区和外围护结构的类型，对下列内容进行选择性节能诊断:1)传热系数;2)热工缺陷及热桥部位内表面温度;3)遮阳设施的综合遮阳系数;4)外围护结构的隔热性能;5)玻璃或其他透明材料的可见光透射比、遮阳系数;6)外窗、透明幕墙的气密性;7)房间气密性或建筑物整体气密性。
国家标准规定，有较高要求的抗震机构使用的钢筋应满足( )的要求。
A.钢筋实测抗拉强度与实测屈服强度之比不小于1.25
B.钢筋实测抗拉强度与实测屈服强度之比不小于1.30
C.钢筋实测屈服强度与规范规定的屈服强度特征值之比不大于1.30
D.钢筋实测屈服强度与规范规定的屈服强度特征值之比不大于1.25
E.钢筋的最大力总伸长率不小于9%
B.钢筋实测抗拉强度与实测屈服强度之比不小于1.30
C.钢筋实测屈服强度与规范规定的屈服强度特征值之比不大于1.30
D.钢筋实测屈服强度与规范规定的屈服强度特征值之比不大于1.25
E.钢筋的最大力总伸长率不小于9%
答案：A,C,E
解析：
2019版教材P26页
国家标准规定，有较高要求的抗震结构适用的钢筋牌号为：在表2A311031中已有带肋钢筋牌号后加E（例如HRB400E、HRBF400E）的钢筋。该类钢筋除应满足以下（1）、（2）、（3）的要求外，其他要求与相对应的已有牌号钢筋相同。（1）钢筋实测抗拉强度与实测屈服强度之比不小于1.25；（2）钢筋实测屈服强度与表2A311031规定的屈服强度特征值之比不大于1.30；（3）钢筋的最大力总伸长率不小于9%。
国家标准规定，有较高要求的抗震结构适用的钢筋牌号为：在表2A311031中已有带肋钢筋牌号后加E（例如HRB400E、HRBF400E）的钢筋。该类钢筋除应满足以下（1）、（2）、（3）的要求外，其他要求与相对应的已有牌号钢筋相同。（1）钢筋实测抗拉强度与实测屈服强度之比不小于1.25；（2）钢筋实测屈服强度与表2A311031规定的屈服强度特征值之比不大于1.30；（3）钢筋的最大力总伸长率不小于9%。
矿业工程项目建设具有其自身的一系列特点，这些特点往往也是引起索赔的因 素，通常，矿业工程（）因素不会引起索赔。
A.项目的性质
B.项目的内容
C.项目的大小
D.项目的环境
B.项目的内容
C.项目的大小
D.项目的环境
答案：C
解析：
（2015年）
【背景资料】
某建设单位投资兴建住宅楼，建筑面积 12000m2，钢筋混凝土框架结构，地下一层，地上七层，土方开挖范围内有局部滞水层。经公开招投标，某施工总承包单位中标。双方根据《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201）签订施工承包合同。合同工期为 10 个月，质量目标为合格。在合同履约过程中，发生了下列事件：
事件二：施工单位进场后，及时按照安全管理要求在施工现场设置了相应的安全警示牌。
【问题】事件二中，施工现场安全警示牌的设置应遵循哪些原则？
【背景资料】
某建设单位投资兴建住宅楼，建筑面积 12000m2，钢筋混凝土框架结构，地下一层，地上七层，土方开挖范围内有局部滞水层。经公开招投标，某施工总承包单位中标。双方根据《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201）签订施工承包合同。合同工期为 10 个月，质量目标为合格。在合同履约过程中，发生了下列事件：
事件二：施工单位进场后，及时按照安全管理要求在施工现场设置了相应的安全警示牌。
【问题】事件二中，施工现场安全警示牌的设置应遵循哪些原则？
答案：
解析：
P175。
施工现场安全警示牌的设置原则：标准、安全、醒目、便利、协调、合理。
施工现场安全警示牌的设置原则：标准、安全、醒目、便利、协调、合理。
背景：某酒店工程客房采用轻钢龙骨双层石膏板隔墙，走廊长度50m，宽度2.5m，中间是电梯间，走廊采用轻钢龙骨双层石膏板平面吊顶，室内采用轻钢龙骨石膏板造型吊顶。已知：
(1)客房采用轻钢龙骨石膏板隔墙天地龙骨固定间距1200mm，竖龙骨间距600mm。
(2)走廊吊顶考虑整体效果未留伸缩缝，因机电管道影响，吊杆间距1300mm。室内吊顶板边钉距300mm，上下层石膏板接缝在同一龙骨上，面层板采用密拼无缝安装。
问题：
1．客房采用轻钢龙骨石膏板隔墙做法有什么地方不妥？有什么后果？写出正确做法。
2．走廊吊顶那些做法不妥？为什么？
3．室内吊顶有无错误？正确做法是什么？
4．轻钢龙骨隔墙石膏板固定和接缝处理的技术要求是什么？
(1)客房采用轻钢龙骨石膏板隔墙天地龙骨固定间距1200mm，竖龙骨间距600mm。
(2)走廊吊顶考虑整体效果未留伸缩缝，因机电管道影响，吊杆间距1300mm。室内吊顶板边钉距300mm，上下层石膏板接缝在同一龙骨上，面层板采用密拼无缝安装。
问题：
1．客房采用轻钢龙骨石膏板隔墙做法有什么地方不妥？有什么后果？写出正确做法。
2．走廊吊顶那些做法不妥？为什么？
3．室内吊顶有无错误？正确做法是什么？
4．轻钢龙骨隔墙石膏板固定和接缝处理的技术要求是什么？
答案：
解析：
1．隔墙天地龙骨固定间距1200mm,竖龙骨间距600mm,间距过大不妥,可能墙体饰面产生开裂现象。正确做法隔墙天地龙骨固定间距1000mm,竖龙骨间距300～400mm。
2．走廊吊顶未留伸缩缝,吊杆间距过大不妥。因为走廊吊顶过长,面积超过100m2应设伸缩缝,吊杆间距和主龙骨间距不应大于1200mm。当吊杆与设备相遇时,应调整增设吊杆。
3．室内吊顶板边钉距过大,上下层石膏板接缝在同一龙骨上,面层板采用密拼无缝安装不妥。板周边螺钉的间距不应大于200mm,上下层石膏板接缝不应在同一龙骨上,安装石膏板的接缝缝隙宜为3～6mm。
4．石膏板应采用自攻螺钉固定。周边螺钉的间距不应大于200mm,中间部分螺钉的间距不应大于300mm,螺钉与板边缘的距离应为10～15mm。安装石膏板时,应从板的中部开始向板的四边固定。钉头略埋入板内,但不得损坏纸面；钉眼应用石膏腻子抹平。接缝处理：轻质隔墙与顶棚和其他墙体的交接处应采取防开裂措施。隔墙板材所用接缝材料的品种及接缝方法应符合设计要求；设计无要求时,石膏板的接缝缝隙宜为3～6mm,板缝处粘贴50～60mm宽的纤维布带,阴阳角处粘贴200mm宽纤维布（每边各100mm宽）,并用石膏腻子刮平,总厚度应控制在3mm内。
2．走廊吊顶未留伸缩缝,吊杆间距过大不妥。因为走廊吊顶过长,面积超过100m2应设伸缩缝,吊杆间距和主龙骨间距不应大于1200mm。当吊杆与设备相遇时,应调整增设吊杆。
3．室内吊顶板边钉距过大,上下层石膏板接缝在同一龙骨上,面层板采用密拼无缝安装不妥。板周边螺钉的间距不应大于200mm,上下层石膏板接缝不应在同一龙骨上,安装石膏板的接缝缝隙宜为3～6mm。
4．石膏板应采用自攻螺钉固定。周边螺钉的间距不应大于200mm,中间部分螺钉的间距不应大于300mm,螺钉与板边缘的距离应为10～15mm。安装石膏板时,应从板的中部开始向板的四边固定。钉头略埋入板内,但不得损坏纸面；钉眼应用石膏腻子抹平。接缝处理：轻质隔墙与顶棚和其他墙体的交接处应采取防开裂措施。隔墙板材所用接缝材料的品种及接缝方法应符合设计要求；设计无要求时,石膏板的接缝缝隙宜为3～6mm,板缝处粘贴50～60mm宽的纤维布带,阴阳角处粘贴200mm宽纤维布（每边各100mm宽）,并用石膏腻子刮平,总厚度应控制在3mm内。
2021二级建造师考试题免费下载8辑 第8辑
建设工程施工合同具有下列( )等情形的，应当根据我国合同法的规定，认定无效。
A.承包人仅取得建筑工程设计专项资质等级的
B.承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的
C.没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的
D.建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效的
E.建设工程不能进行招标，采用直接发包的
B.承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的
C.没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的
D.建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效的
E.建设工程不能进行招标，采用直接发包的
答案：B,C,D
解析：
2019新版教材P120页
《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第1条规定：“建设工程施工合同具有下列情形之一的，应当根据合同法第52条第(5)项的规定，认定无效：1．承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的；2．没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的；3．建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效的。”@##
《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第1条规定：“建设工程施工合同具有下列情形之一的，应当根据合同法第52条第(5)项的规定，认定无效：1．承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的；2．没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的；3．建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效的。”@##
地下工程防水施工，含水量松散破碎地层应采用（ ）的排水方案。
A．集中宣泄排水B．降低地下水位
C．加固地层堵水D．地质钻孔
A．集中宣泄排水B．降低地下水位
C．加固地层堵水D．地质钻孔
答案：B
解析：
含水的松散破碎地层宜采用降低地下水位法，不宜采用集中宣泄排水的方法。
《自动化仪表工程施工及验收规范》要求，测量仪表、控制仪表、计算机及其外部设备等精密设备，宜存放在温度为（ ）、相对湿度不大于80%的保温库内。
A．0～30℃
B．5～30℃
C．5～40℃
D．10～40℃
正确答案：C
（2011年真题）城市污水一级处理工艺中采用的构筑物是（ ）。
A．污池消化池
B．沉砂池
C．二次沉淀池
D．污泥浓缩池
B．沉砂池
C．二次沉淀池
D．污泥浓缩池
答案：B
解析：
本题考查的知识点是城市污水的一级处理工艺。一级处理：在污水处理设施进口处，必须设置格栅，主要是采用物理处理法截留较大的漂浮物，以便减轻后续处理构筑物的负荷，使之能够正常运转。沉砂池一般设在格栅后面，也可以设在初沉池前，目的是去除比重较大的无机颗粒。初沉池对无机物有较好的去除效果，一般设在生物处理构筑物的前面。
某施工工程发包时工程量不明确，因此采用单价合同，并根据估算的总工程量约定了一个合同总价。在实际结算时，上述合同总价与合同各项单价乘以实际完成工程量之和不一致，则应付工程款应以（）为准。
A.签订的合同总价
B.合同中各项单价乘以实际完成的工程量之和
C.实际完成的工程量乘以重新协商的各项单价之和
D.双方重新协商确定的单价和工程量
B.合同中各项单价乘以实际完成的工程量之和
C.实际完成的工程量乘以重新协商的各项单价之和
D.双方重新协商确定的单价和工程量
答案：B
解析：
2020新版教材P253页
在工程实践中，采用单价合同有时也会根据估算的工程量计算一个初步的合同总价，作为投标报价和签订合同之用。但是，当上述初步的合同总价与各项单价乘以实际完成的工程量之和发生矛盾时，则肯定以后者为准.即单价优先。实际工程款的支付也将以实际完成工程量乘以合同单价进行计算。
在工程实践中，采用单价合同有时也会根据估算的工程量计算一个初步的合同总价，作为投标报价和签订合同之用。但是，当上述初步的合同总价与各项单价乘以实际完成的工程量之和发生矛盾时，则肯定以后者为准.即单价优先。实际工程款的支付也将以实际完成工程量乘以合同单价进行计算。
下一篇：2021二级建造师预测试题6篇
热门文章
