2021二级建造师预测试题8辑
发布时间：2021-06-27
2021二级建造师预测试题8辑 第1辑
沥青混合料是由()组成的一种复合材料。
A、 沥青
B、 粗细集料
C、 矿粉
D、 外掺剂
E、 水
B、 粗细集料
C、 矿粉
D、 外掺剂
E、 水
答案：A,B,C,D
解析：
沥青混合料是一种复合材料，主要由沥青、粗骨料、细骨料、填充料组成，有的还加入聚合物和木纤维素；由这些不同质量和数量的材料混合形成不同的结构，并具有不同的力学性质。P5：(1) 填充料应用石灰岩或岩浆岩中强基性岩经磨细得到的矿粉.矿粉，应干燥、洁净，细度达到要求。选ABCD
直径5.5m，孔深530m，混合作业施工配套设备正确的是（ ）。
A．1台***抓岩机，配3m3吊桶双钩提升
B．2台***抓岩机，配3m3吊桶单钩提升
C．2台***抓岩机，配3m3吊桶双钩提升
D．1台***抓岩机，配5m3吊桶双钩提升
A．1台***抓岩机，配3m3吊桶双钩提升
B．2台***抓岩机，配3m3吊桶单钩提升
C．2台***抓岩机，配3m3吊桶双钩提升
D．1台***抓岩机，配5m3吊桶双钩提升
答案：A
解析：
根据《公路工程标准施工招标文件》，①中标通知书；②合同协议书；③技术规范；④项目专用合同条款。这四项合同文件解释的优先顺序是（ ）。
A.①③②④
B.④②③①
C.③②①④
D.②①④③
B.④②③①
C.③②①④
D.②①④③
答案：D
解析：
2020版教材P 259
本题考查的是公路工程项目的合同体系结构。根据《公路工程标准施工招标文件》（2009年版）的规定，组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除项目专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：（1）合同协议书及各种合同附件（含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料）；（2）中标通知书；（3）投标函及投标函附录；（4）项目专用合同条款；（5）公路工程专用合同条款；（6）通用合同条款；（7）技术规范；（8）图纸；（9）已标价工程量清单；（10）承包人有关人员、设备投人的承诺及投标文件中的施工组织设计；（11）其他合同文件。
本题考查的是公路工程项目的合同体系结构。根据《公路工程标准施工招标文件》（2009年版）的规定，组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除项目专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：（1）合同协议书及各种合同附件（含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料）；（2）中标通知书；（3）投标函及投标函附录；（4）项目专用合同条款；（5）公路工程专用合同条款；（6）通用合同条款；（7）技术规范；（8）图纸；（9）已标价工程量清单；（10）承包人有关人员、设备投人的承诺及投标文件中的施工组织设计；（11）其他合同文件。
某实施监理的工程项目，建设单位通过公开招标选定了一家施工总承包单位，签订了施工总承包合同。合同约定：施工总承包单位可以将部分工程分包。因设计发生重大变化，需要重新办理审批手续，为了不影响按期开工，建设单位要求将施工总承包单位按照设计单位修改后的草图先行开工。施工中发生了以下事件：
事件1：开工后，总监理工程师在未经建设单位允许的情况下又担任了另一个工程的总监理工程师，于是安排一名总监理工程师代表负责根据工程项目的进展情况进行监理人员的调配，调换不称职的监理人员。
事件2：施工总承包单位按照分包单位的选择原则选择了裙房结构工程的分包单位。双方合同约定工程技术资料由分包单位整理、保管，并承担相关费用。分包单位以其签约得到建设单位批准为由，直接向建设单位申请支付分包工程款。
问题
1．施工总承包单位开工是否妥当 说明理由。
2．指出事件1中的不妥之处，并说明理由。
3．指出事件2中施工总承包单位和分包单位的不妥之处，并说明理由。
事件1：开工后，总监理工程师在未经建设单位允许的情况下又担任了另一个工程的总监理工程师，于是安排一名总监理工程师代表负责根据工程项目的进展情况进行监理人员的调配，调换不称职的监理人员。
事件2：施工总承包单位按照分包单位的选择原则选择了裙房结构工程的分包单位。双方合同约定工程技术资料由分包单位整理、保管，并承担相关费用。分包单位以其签约得到建设单位批准为由，直接向建设单位申请支付分包工程款。
问题
1．施工总承包单位开工是否妥当 说明理由。
2．指出事件1中的不妥之处，并说明理由。
3．指出事件2中施工总承包单位和分包单位的不妥之处，并说明理由。
答案：
解析：
1．施工总承包单位开工不妥。
理由：根据《建设质量管理条例》规定，施]二图设计文件未经审查批准的，不得使用。建设单位要求施工总承包单位按照设计单位修改后的草图先行开工违反了《建设工程质量管理条例》的规定。
2．事件1中的不妥之处及理由。
(1)不妥之处：总监理工程师在开工后又担任了另一个工程的总监理工程师。
理由：一名注册监理工程师可担任一项建设T程监理合同的项目总监理工程师工作。当需要同时担任多项建设工程监理合同的总监理工程师时，应经建设单位同意，且最多不得超过3项。
(2)不妥之处：安排一名总监理工程师代表负责根据工程项目的进展情况进行监理人员的调配，调换不称职的监理人员。
理由：根据工程项目的进展情况进行监理人员的调配，调换不称职的监理人员是总监理工程师的权利，不能委托总监理工程师代表实施。
3．事件2中施工总承包单位和分包单位的不妥之处及理由。
(1)不妥之处：选择了裙房结构工程的分包单位。
理由：根据《中华人民共和国建筑法》规定，建筑工程总承包单位可以将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位；但建筑工程主体结构的施工必须由总承包单位自行完成。
(2)不妥之处：工程技术资料由分包单位整理、保管。
理由：建设工程实行总承包的，由施工总承包单位整理、保管技术资料。
(3)不妥之处：分包单位直接向建设单位申请支付分包工程款。
理由：分包单位应向施工总承包单位申请支付分包工程款。
理由：根据《建设质量管理条例》规定，施]二图设计文件未经审查批准的，不得使用。建设单位要求施工总承包单位按照设计单位修改后的草图先行开工违反了《建设工程质量管理条例》的规定。
2．事件1中的不妥之处及理由。
(1)不妥之处：总监理工程师在开工后又担任了另一个工程的总监理工程师。
理由：一名注册监理工程师可担任一项建设T程监理合同的项目总监理工程师工作。当需要同时担任多项建设工程监理合同的总监理工程师时，应经建设单位同意，且最多不得超过3项。
(2)不妥之处：安排一名总监理工程师代表负责根据工程项目的进展情况进行监理人员的调配，调换不称职的监理人员。
理由：根据工程项目的进展情况进行监理人员的调配，调换不称职的监理人员是总监理工程师的权利，不能委托总监理工程师代表实施。
3．事件2中施工总承包单位和分包单位的不妥之处及理由。
(1)不妥之处：选择了裙房结构工程的分包单位。
理由：根据《中华人民共和国建筑法》规定，建筑工程总承包单位可以将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位；但建筑工程主体结构的施工必须由总承包单位自行完成。
(2)不妥之处：工程技术资料由分包单位整理、保管。
理由：建设工程实行总承包的，由施工总承包单位整理、保管技术资料。
(3)不妥之处：分包单位直接向建设单位申请支付分包工程款。
理由：分包单位应向施工总承包单位申请支付分包工程款。
( )对结构混凝土的耐久性有决定性影响。
A.混凝土保护层厚度
B.水灰比
C.碱含量
D.混凝土等级
B.水灰比
C.碱含量
D.混凝土等级
答案：A
解析：
2019版教材P18页
保护层厚度混凝土保护层厚度是一个重要参数，它不仅关系到构件的承载力和适用性，而且对结构混凝土的耐久性有决定性影响。
保护层厚度混凝土保护层厚度是一个重要参数，它不仅关系到构件的承载力和适用性，而且对结构混凝土的耐久性有决定性影响。
某施工单位和某学校签订了教学楼承建合同，2栋5层框架结构。合同约定：（1）因设计图纸已齐全，结构造型简单，且施工单位熟悉周边环境及现场条件，甲乙双方协商采用固定总价计价模式签订施工承包合同。（2）施工单位每提前或延误奖励或罚款1万元/d；（3）施工中工程量变化10%以内的风险，由施工单位承担。
双方就施工进度计划（如下图所示，单位：周）达成一致。
施工过程中，发生如下事件：
事件1：施工单位应建设单位要求负责办理相关污水排水手续；项目部将雨水、污水直接排入市政污水管网。
事件2：项目进行中，发生如下情况：（1）A工作为土方开挖工程，原合同土方量为500m3，因设计变更实际土方量为600m3。（2）C工作施工完成后，甲方认为某管线安装位置与设计图纸不符，经剥开检查确实有误，延误工期2周。（3）I工作施工中，学校提供的设计图纸存在错误，修改设计造成进度拖延5周。
事件3：施工单位严格按照成本管理工作的要求，有条不紊地开展项目成本计划、成本控制、成本核算等一系列管理工作，并按“三同步”的原则实施施工成本核算。
【问题】
1．根据背景资料，本工程采用固定总价合同模式是否妥当？并说明理由。除背景材料中固定总价合同模式外，常用的合同计价模式还有哪些（至少列出3项）？
2．事件1中，指出不妥指出并给出正确做法。
3．事件2中，列式计算工作A施工单位可索赔的工期是多少天？若没有其他延误事件，分别指出本项目建设单位签认的工期和实际工期分别是多少天？按工期奖罚条款，施工单位应得到奖励或罚款是多少万元？
4．事件3中，成本管理内容还有哪些？指出成本核算的“三同步”原则具体内容。
双方就施工进度计划（如下图所示，单位：周）达成一致。
施工过程中，发生如下事件：
事件1：施工单位应建设单位要求负责办理相关污水排水手续；项目部将雨水、污水直接排入市政污水管网。
事件2：项目进行中，发生如下情况：（1）A工作为土方开挖工程，原合同土方量为500m3，因设计变更实际土方量为600m3。（2）C工作施工完成后，甲方认为某管线安装位置与设计图纸不符，经剥开检查确实有误，延误工期2周。（3）I工作施工中，学校提供的设计图纸存在错误，修改设计造成进度拖延5周。
事件3：施工单位严格按照成本管理工作的要求，有条不紊地开展项目成本计划、成本控制、成本核算等一系列管理工作，并按“三同步”的原则实施施工成本核算。
【问题】
1．根据背景资料，本工程采用固定总价合同模式是否妥当？并说明理由。除背景材料中固定总价合同模式外，常用的合同计价模式还有哪些（至少列出3项）？
2．事件1中，指出不妥指出并给出正确做法。
3．事件2中，列式计算工作A施工单位可索赔的工期是多少天？若没有其他延误事件，分别指出本项目建设单位签认的工期和实际工期分别是多少天？按工期奖罚条款，施工单位应得到奖励或罚款是多少万元？
4．事件3中，成本管理内容还有哪些？指出成本核算的“三同步”原则具体内容。
答案：
解析：
1．本工程采用固定总价合同模式妥当。因为该项目规模小、技术难度低、具有完整的施工图纸，且工期未超过1年，根据规定可采用固定总价合同。
常用的合同计价模式还有：（1）变动总价合同（可调总价合同）；（2）固定单价合同；（3）变动单价合同（可调单价合同）；（4）成本加酬金合同（成本补偿合同）。
2．事件1中的不妥之处有：
（1）施工单位办理相关污水排放手续不妥。
正确做法为：应由建设单位办理污水排放手续。
（2）雨水排入市政污水管网不妥。
正确做法为：雨水应排入市政雨水管网。
（3）污水直接排入市政污水管网不妥。
正确做法为：污水应经沉淀处理后方可排入市政污水管网。
3．（1）事件2中，工作A可提出的工期索赔为：[600?500×（1+10%）］/（500/10）=1（周），即可以索赔7d。
（2）原网络图关键线路为①②⑤⑥⑧⑨，工期为37周。事件2的三个延误时间导致网络图发生了如下图所示的变化（A工作实际施工时间为600÷（500/10）=12周），新的关键线路为①②⑤⑥⑧⑨，工期为41周。可索赔的工期除了A工作的1周外，还有I工作的1周，因为I工作有4周的总时差，所以可索赔：延误时间-总时差=5-4=1周，所以总共可以索赔2周所以，本项目建设单位签认（认可）的工期为：原计算工期+可索赔工期=37+2=39周，即273天；
实际工期为新网络图所算得的工期：41周，即287d。
应罚款（287-273）×1=14（万元）。
分析各工作的延误能否索赔：（1）A工作施工单位可提出的工期和费用索赔，因为设计
变更是建设单位应承担的责任，但承包人承担10%工程量变化的风险。因此，可提出的工期索赔为：[600?500×（1+10%）］/（500/10）=1周。（2）C工作的延误是施工单位应承担的责任。（3）I工作存在4周的总时差，可提出1周工期索赔。
4．事件3中，成本管理内容还有：成本分析、成本考核。
成本核算的“三同步”原则具体指：形象进度、产值统计、成本归集。
常用的合同计价模式还有：（1）变动总价合同（可调总价合同）；（2）固定单价合同；（3）变动单价合同（可调单价合同）；（4）成本加酬金合同（成本补偿合同）。
2．事件1中的不妥之处有：
（1）施工单位办理相关污水排放手续不妥。
正确做法为：应由建设单位办理污水排放手续。
（2）雨水排入市政污水管网不妥。
正确做法为：雨水应排入市政雨水管网。
（3）污水直接排入市政污水管网不妥。
正确做法为：污水应经沉淀处理后方可排入市政污水管网。
3．（1）事件2中，工作A可提出的工期索赔为：[600?500×（1+10%）］/（500/10）=1（周），即可以索赔7d。
（2）原网络图关键线路为①②⑤⑥⑧⑨，工期为37周。事件2的三个延误时间导致网络图发生了如下图所示的变化（A工作实际施工时间为600÷（500/10）=12周），新的关键线路为①②⑤⑥⑧⑨，工期为41周。可索赔的工期除了A工作的1周外，还有I工作的1周，因为I工作有4周的总时差，所以可索赔：延误时间-总时差=5-4=1周，所以总共可以索赔2周所以，本项目建设单位签认（认可）的工期为：原计算工期+可索赔工期=37+2=39周，即273天；
实际工期为新网络图所算得的工期：41周，即287d。
应罚款（287-273）×1=14（万元）。
分析各工作的延误能否索赔：（1）A工作施工单位可提出的工期和费用索赔，因为设计
变更是建设单位应承担的责任，但承包人承担10%工程量变化的风险。因此，可提出的工期索赔为：[600?500×（1+10%）］/（500/10）=1周。（2）C工作的延误是施工单位应承担的责任。（3）I工作存在4周的总时差，可提出1周工期索赔。
4．事件3中，成本管理内容还有：成本分析、成本考核。
成本核算的“三同步”原则具体指：形象进度、产值统计、成本归集。
2021二级建造师预测试题8辑 第2辑
某交通施工项目贯穿城市市区噪声敏感建筑集中区域，可能造成环境噪声污染，下列做法正确的是（ ）。
A、 禁止一切夜间施工作业活动
B、 因特殊需要必须连续进行产生噪声污染的施工作业的，须经批准
C、 建设工程开工前必须公告附近居民
D、 应当设置声屏障或采取其他有效的控制噪声污染的措施
E、 在开工15日前向工程所在地县级以上政府环境保护行政主管部门报告
B、 因特殊需要必须连续进行产生噪声污染的施工作业的，须经批准
C、 建设工程开工前必须公告附近居民
D、 应当设置声屏障或采取其他有效的控制噪声污染的措施
E、 在开工15日前向工程所在地县级以上政府环境保护行政主管部门报告
答案：B,C,D,E
解析：
（二）使用机械设备可能产生环境噪声污染需申报的规定：《环境噪声污染防治法》规定，在城市市区范围内，建筑施工过程中使用机械设备，可能产生环境噪声污染的，施工单位必须在工程开工15日以前向工程所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门申报该工程的项目名称、施工场所和期限、可能产生的环境噪声值以及所采取的环境噪声污染防治措施的情况。（三）禁止夜间进行产生环境噪声污染施工作业的规定：《环境噪声污染防治法》规定，在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业，但抢修、抢险作业和因生产工艺上要求或者特殊需要必须连续作业的除外。因特殊需要必须连续作业的，必须有县级以上人民政府或者其有关主管部门的证明。以上规定的夜间作业，必须公告附近居民。
关于盾构法施工隧道存在问题的说法，正确的是( )。
A.当隧道曲线半径过小时，施工较为困难
B.隧道的施工费用受覆土量多少影响
C.风雨等气候条件影响隧道施工
D.隧道穿过河底或其他建筑物时，影响施工
B.隧道的施工费用受覆土量多少影响
C.风雨等气候条件影响隧道施工
D.隧道穿过河底或其他建筑物时，影响施工
答案：A
解析：
2019版教材P80页
盾构法施工隧道具有以下优点：
(1)除竖井施工外，施工作业均在地下进行，既不影响地面交通，又可减少对附近居民的噪声和振动影响；
(2)盾构推进、出土、拼装衬砌等主要工序循环进行，施工易于管理，施工人员也较少；（3)在一定覆土范围内，隧道的施工费用不受覆土影响，适宜于建造覆土较深隧道
(3)隧道的施工费用不受覆土量多少影响，适宜于建造覆土较深的隧道；
(4)施工不受风雨等气候条件影响；
(5)当隧道穿过河底或其他建筑物时，不影响船运通行，建（构）筑物正常使用
(6)土方及衬砌施工安全，掘进速度快
(7）在松软含水地层中修建埋深较大的长隧道往往具有技术和经济方面的优越性
盾构法施工存在的问题：
(1)当隧道曲线半径过小时，施工较为困难；
(2)在陆地建造隧道时，如隧道覆土太浅，则盾构法施工困难很大，而在水下时，如覆土太浅则盾构法施工不够安全；
(3)盾构施工中采用全气压方法以疏干和稳定地层时，对劳动保护要求较高，施工条件差；
(4)盾构法隧道上方一定范围内的地表沉陷尚难完全防止，特别在饱和含水松软的土层中，要采取严密的技术措施才能把沉陷限制在很小的限度内；
(5)在饱和含水地层中，盾构法施工所用的拼装衬砌，对达到整体结构防水的技术要求较高。
(6)对于结构断面尺寸多变的区段适应能力较差。
盾构法施工隧道具有以下优点：
(1)除竖井施工外，施工作业均在地下进行，既不影响地面交通，又可减少对附近居民的噪声和振动影响；
(2)盾构推进、出土、拼装衬砌等主要工序循环进行，施工易于管理，施工人员也较少；（3)在一定覆土范围内，隧道的施工费用不受覆土影响，适宜于建造覆土较深隧道
(3)隧道的施工费用不受覆土量多少影响，适宜于建造覆土较深的隧道；
(4)施工不受风雨等气候条件影响；
(5)当隧道穿过河底或其他建筑物时，不影响船运通行，建（构）筑物正常使用
(6)土方及衬砌施工安全，掘进速度快
(7）在松软含水地层中修建埋深较大的长隧道往往具有技术和经济方面的优越性
盾构法施工存在的问题：
(1)当隧道曲线半径过小时，施工较为困难；
(2)在陆地建造隧道时，如隧道覆土太浅，则盾构法施工困难很大，而在水下时，如覆土太浅则盾构法施工不够安全；
(3)盾构施工中采用全气压方法以疏干和稳定地层时，对劳动保护要求较高，施工条件差；
(4)盾构法隧道上方一定范围内的地表沉陷尚难完全防止，特别在饱和含水松软的土层中，要采取严密的技术措施才能把沉陷限制在很小的限度内；
(5)在饱和含水地层中，盾构法施工所用的拼装衬砌，对达到整体结构防水的技术要求较高。
(6)对于结构断面尺寸多变的区段适应能力较差。
施工承包合同有关材料设备供应的规定中，下列表述正确的是 （ ）
A.根据工程需要，承包人需要使用代用材料时应经工程师认可后才能使用
B.发包人按合同约定供应的材料设备，应向承包人提供产品合格证明，对其质量负责
C.发包人供应的材料设备，由发包人自行负责保管
D.发包人应在所供材料设备到货前24小时以书面形式通知承包人
E.承包人供应的材料设备使用前，承包人应按工程师的要求进行检验或试验
A.根据工程需要，承包人需要使用代用材料时应经工程师认可后才能使用
B.发包人按合同约定供应的材料设备，应向承包人提供产品合格证明，对其质量负责
C.发包人供应的材料设备，由发包人自行负责保管
D.发包人应在所供材料设备到货前24小时以书面形式通知承包人
E.承包人供应的材料设备使用前，承包人应按工程师的要求进行检验或试验
答案：A,B,D,E
解析：
本题主要考查对"2Z106021施工承包合同的主要内容（发包人的责任与义务）”的掌握。C 项，发包人供应的材料设备，由承包人负责保管。
边坡卸荷裂隙又称为（）。
A.蠕动变形
B.崩塌
C.滑胀裂隙
D.松弛张裂
B.崩塌
C.滑胀裂隙
D.松弛张裂
答案：D
解析：
2019版教材P31页
松弛张裂指边坡形成过程中，由于在河谷底部的岩体中被冲刷侵蚀掉或人工开挖，使边坡岩（土）体失去约束，应力重新调整分布，从而使岸坡岩体发生向临空面方向的回弹变形级产生近平行于边坡的拉张裂隙现象，又称为边坡卸荷裂隙。
松弛张裂指边坡形成过程中，由于在河谷底部的岩体中被冲刷侵蚀掉或人工开挖，使边坡岩（土）体失去约束，应力重新调整分布，从而使岸坡岩体发生向临空面方向的回弹变形级产生近平行于边坡的拉张裂隙现象，又称为边坡卸荷裂隙。
要检测一台离心水泵的水平度，其底座为焊接钢结构，只有接触面为加工面，应该在（ ）。
A．底座上测量
B．连轴器上测量
C．出口法兰面上测量
D．连轴器和底座上测量
正确答案：C
热拌沥青混凝土路面施工时，应按施工技术规范要求的频率认真作好各种原材料的检验外、还应作下列（）试验工作。
A.施工温度
B.矿料级配
C.马歇尔试验
D.压实度
E.平整度
B.矿料级配
C.马歇尔试验
D.压实度
E.平整度
答案：A,B,C,D
解析：
2020版教材P75
（1）按施工技术规范要求的频率认真做好各种原材料、施工温度、矿料级配、马歇尔试验、压实度等试验工作。
（1）按施工技术规范要求的频率认真做好各种原材料、施工温度、矿料级配、马歇尔试验、压实度等试验工作。
2021二级建造师预测试题8辑 第3辑
热力网中闭式系统的特点是( )。
A.实际使用广泛
B.消耗热媒量小
C.消耗热媒量大
D.中间设备少
E.中间设备多
B.消耗热媒量小
C.消耗热媒量大
D.中间设备少
E.中间设备多
答案：A,B,E
解析：
2019版教材P149页
城镇供热管网工程施工中供热管道的分类。 热力网中闭式系统，一次热媒损失很小，但中间设备多，实际使用较广泛.
城镇供热管网工程施工中供热管道的分类。 热力网中闭式系统，一次热媒损失很小，但中间设备多，实际使用较广泛.
建筑工程施工合同有（ ）之分。
A．总包合同和分包合同
B．承包合同和分包合同
C．专业工程分包合同和劳务项目分包合同
D．综合合同和专用合同
正确答案：B
按照施工合同约定，甲建设单位应于2011年1月12日向乙施工单位支付工程款，但到期却未支付。2011年7月2日至8月6日间，因当地发生了特大洪灾，致乙施工单位无法行使对该项工程款的支付请求权。2011年12月1日，乙施工单位向法院提起诉讼，请求甲建设单位支付拖欠的该项工程款。则下列说法正确的是()
A、2011年7月2日至8月6日间诉讼时效中止
B、2011年7月2日至8月6日间诉讼时效中断
C、2011年12月1日起诉讼时效中止
D、2011年12月1日起诉讼时效中断
B、2011年7月2日至8月6日间诉讼时效中断
C、2011年12月1日起诉讼时效中止
D、2011年12月1日起诉讼时效中断
答案：D
解析：
《民法通则》第139条规定，在诉讼时效期间的最后6个月内，因不可抗力或者其他障碍不能行使请求权的，诉讼时效中止。从中止时效的原因消除之日起，诉讼时效期间继续计算。第140条规定，诉讼时效因提起诉讼、当事人一方提出要求或者同意履行义务而中断。从中断时起，诉讼时效期间重新计算。故应选D项。
关于路堤填筑施工，以下哪些说法是正确的( )。
A.同一水平层路基的全宽可采用不同填料填筑
B.填筑路床顶最后一层时，压实后的厚度应不小于100mm
C.对潮湿或冻融敏感性小的填料应填筑在路基下层
D.强度较小的填料应填筑在上层
E.当原地面纵坡大于12%或横坡陡于1：5时，应按设计要求挖台阶
B.填筑路床顶最后一层时，压实后的厚度应不小于100mm
C.对潮湿或冻融敏感性小的填料应填筑在路基下层
D.强度较小的填料应填筑在上层
E.当原地面纵坡大于12%或横坡陡于1：5时，应按设计要求挖台阶
答案：B,E
解析：
2019版教材P7页
（1）性质不同的填料，应水平分层、分段填筑、分层压实。同一水平层路基的全宽应采用同一种填料，不得混合填筑。每种填料的填筑层压实后的连续厚度不宜小于500mm。填筑路床顶最后一层时，压实后的厚度应不小于100mm。
（2）对潮湿或冻融敏感性小的填料应填筑在路基上层。强度较小的填料应填筑在下层。
（6）路堤填筑时，应从最低处起分层填筑，逐层压实；当原地面纵坡大于12%或横坡陡于1：5时，应按设计要求挖台阶，或设置坡度向内并大于4%、宽度大于2m的台阶。
（1）性质不同的填料，应水平分层、分段填筑、分层压实。同一水平层路基的全宽应采用同一种填料，不得混合填筑。每种填料的填筑层压实后的连续厚度不宜小于500mm。填筑路床顶最后一层时，压实后的厚度应不小于100mm。
（2）对潮湿或冻融敏感性小的填料应填筑在路基上层。强度较小的填料应填筑在下层。
（6）路堤填筑时，应从最低处起分层填筑，逐层压实；当原地面纵坡大于12%或横坡陡于1：5时，应按设计要求挖台阶，或设置坡度向内并大于4%、宽度大于2m的台阶。
有关专业分包的规定中错误的是（ ）。
A.发包人与分包人没有合同关系，但发包人作为工程项目的投资方和施工合同的当事人，对分包合同的管理主要表现为对分包工程的批准
B.专业分包工程不得再次分包
C.专业分包人应具备相应的专业承包资质
D.监理人只有与承包人有监理与被监理的关系，同时对分包人在现场施工承担协调管理义务。
B.专业分包工程不得再次分包
C.专业分包人应具备相应的专业承包资质
D.监理人只有与承包人有监理与被监理的关系，同时对分包人在现场施工承担协调管理义务。
答案：D
解析：
2020版教材P326
第三十八条施工单位可以将非关键性工程或者适合专业化队伍施工的工程分包给具有相应资格条件的单位（C正确），并对分包工程负连带责任。允许分包的工程范围应当在招标文件中规定。分包工程不得再次分包（B正确），严禁转包。
发包人与分包人没有合同关系，但发包人作为工程项目的投资方和施工合同的当事人，对分包合同的管理主要表现为对分包工程的批准（A正确）。
监理人只有与承包人有监理与被监理的关系，对分包人在现场施工不承担协调管理义务。（D错误）
第三十八条施工单位可以将非关键性工程或者适合专业化队伍施工的工程分包给具有相应资格条件的单位（C正确），并对分包工程负连带责任。允许分包的工程范围应当在招标文件中规定。分包工程不得再次分包（B正确），严禁转包。
发包人与分包人没有合同关系，但发包人作为工程项目的投资方和施工合同的当事人，对分包合同的管理主要表现为对分包工程的批准（A正确）。
监理人只有与承包人有监理与被监理的关系，对分包人在现场施工不承担协调管理义务。（D错误）
特种设备安全法规定，特种设备()过程应当由特种设备检验检测机构进行监督检验。
A、改造
B、装卸
C、运输
D、使用
B、装卸
C、运输
D、使用
答案：A
解析：
特种设备的监督检验是指在特种设备制造或安装、改造、重大维修过程中，在制造或安装、改造、维修单位自检合格的基础上，由检验检测机构按照安全技术规范，对制造或安装、改造、重大维修过程进行的验证性检验，属于强制性的法定检验。
2021二级建造师预测试题8辑 第4辑
关于土钉支护的说法，正确的有（ ）。
A. 土钉支护，国外称“soil nailing”，是新兴的挡土支护技术，最先用于基础深 基坑支护，20世纪90年代在隧道及治理滑坡中应用
B. 土钉深固于土体内部，主动支护土体，并与土体共同作用，有效地提高周围土 的强度
C. 土钉支护适用于水位低的地区，基坑深度一般在15m左右
D. 土钉支护中，钢筋网能调整喷层与锚杆应力分布，增大支护体系的柔性与整 体性
E. 土钉支护适宜土层为黏土、砂土和粉土
B. 土钉深固于土体内部，主动支护土体，并与土体共同作用，有效地提高周围土 的强度
C. 土钉支护适用于水位低的地区，基坑深度一般在15m左右
D. 土钉支护中，钢筋网能调整喷层与锚杆应力分布，增大支护体系的柔性与整 体性
E. 土钉支护适宜土层为黏土、砂土和粉土
答案：B,D,E
解析：
按有关规定，本工程屋面防水使用年限为（ ）年。
A．5
B．10
C．15
D．25
正确答案：C
混凝土结构梁的裂缝控制中，达到“构件虽有拉应力，但不超过混凝土的抗拉强度”是( )级的要求。
A.一
B.二
C.三
D.四
B.二
C.三
D.四
答案：B
解析：
2019版教材P15页
（二）（1）构件不出现拉应力，（2）级构件虽有拉应力，但不超过砼的抗拉强度，（3）允许出现裂缝，但是裂缝宽度不超过允许值。
（二）（1）构件不出现拉应力，（2）级构件虽有拉应力，但不超过砼的抗拉强度，（3）允许出现裂缝，但是裂缝宽度不超过允许值。
背景（五） 某工程总承包企业承接了某大型交通枢纽工程的项目总承包业务，并与业主签订了建设项目工程总承包合同。为了实现业主提出的建设总进度目标，工程总承包方开展了如下一系列工作：
（1）分析和论证了总进度目标实现的可能性，编制了总进度纲要论证文件；
（2）编制了项目总进度计划，形成了由不同编制深度、不同功能要求和不同计划周期的进度计划组成的进度计划系统；
（3）明确了工程总承包方进度控制的目的和任务，提出了进度控制的各种措施。
根据背景《五），回答下列问题。
第24题：建设工程项目的总进度自标是在项目的（ ）阶段确定的。
A．决策
B．设计前准备
C．设计
D．施工
正确答案：A
自动扶梯的随机文件应该有（ ）等。
A.土建布置图
B.电气原理图
C.安装说明书
D.使用维护说明书
E.安装方案
B.电气原理图
C.安装说明书
D.使用维护说明书
E.安装方案
答案：A,B,C,D
解析：
2020版教材P176
（二）自动扶梯、自动人行道安装工程质量验收要求（2）随机文件应该有土建布置图、产品出厂合格证、装箱单、安装、使用维护说明书和动力电路和安全电路的电气原理图。
（二）自动扶梯、自动人行道安装工程质量验收要求（2）随机文件应该有土建布置图、产品出厂合格证、装箱单、安装、使用维护说明书和动力电路和安全电路的电气原理图。
土坝常见的边坡变形破坏主要类型有()。
A.松弛张裂
B.流土
C.蠕动变形
D.崩塌
E.滑坡
B.流土
C.蠕动变形
D.崩塌
E.滑坡
答案：A,C,D,E
解析：
土坝常见的边坡变形破坏主要有松弛张裂、蠕动变形、崩塌、滑坡四种类型。此外尚有塌滑、错落、倾倒等过渡类型，另外泥石流也是一种边坡破坏的类型；而流土是渗透变形的类型之一。故本题应选A、C、D、E。
2021二级建造师预测试题8辑 第5辑
下列粒料类基层中，适用范围最差的基层是( )。
A.级配碎石
B.填隙碎石
C.级配碎砾石
D.级配砾石
B.填隙碎石
C.级配碎砾石
D.级配砾石
答案：B
解析：
2019版教材P46页
其中级配碎石可以用任何公路的基层和底基层，填隙碎石可用于各等级公路的底基层和二级以下公路基层，其中级配碎砾石、级配砾石可以用在轻交通的二级及以下公路的基层，比较可知B是最低的。
其中级配碎石可以用任何公路的基层和底基层，填隙碎石可用于各等级公路的底基层和二级以下公路基层，其中级配碎砾石、级配砾石可以用在轻交通的二级及以下公路的基层，比较可知B是最低的。
关于水泥砂浆防水层施工的说法，错误的是( )。
A.防水层各层宜连续施工，必须留施工缝时采用阶梯坡形槎，离开阴阳角处不得小于200mm
B.阴阳角处做成圆弧形
C.养护温度不宜低于5℃
D.养护时间不得少于7d
B.阴阳角处做成圆弧形
C.养护温度不宜低于5℃
D.养护时间不得少于7d
答案：D
解析：
2019版教材P125页
（2）水泥砂浆防水层施工气温不应低于5℃，养护温度不宜低于5℃，并应保持砂浆表面湿润，养护时间不得小于14d。
（2）水泥砂浆防水层施工气温不应低于5℃，养护温度不宜低于5℃，并应保持砂浆表面湿润，养护时间不得小于14d。
在冬期施工某一外形复杂的混凝土构件时，最适宜的模板体系是（ ）。
A.木模板体系
B.组合钢模板体系
C.铝合金模板体系
D.大模板体系
B.组合钢模板体系
C.铝合金模板体系
D.大模板体系
答案：A
解析：
木模板体系适用于外形复杂或异性异形混凝土构件，以及冬期施工的混凝土工程。
包工头张某借用某施工企业的资质与甲公司签订一建设工程施工合同。施工结束后，工程竣工验收质量合格，张某要求按照合同约定支付工程款遭到对方拒绝，遂诉至法院。关于该案处理的说法，正确的是（）。
A．合同无效，不应支付工程款
B．合同无效，应参照合同约定支付工程款
C．合同有效，应按照合同约定支付工程款
D．合同有效，应参照合同约定支付工程款
B．合同无效，应参照合同约定支付工程款
C．合同有效，应按照合同约定支付工程款
D．合同有效，应参照合同约定支付工程款
答案：B
解析：
为规范项目成本管理行为，管理行为控制程序所制定的约束和激励体系的主要内容有( )。
A.建立成本管理体系的评审组织和评审程序
B.建立成本管理体系运行的评审组织和评审程序
C.目标制定，过程落实
D.目标考核，定期检查
E.目标调整，纠正偏差
B.建立成本管理体系运行的评审组织和评审程序
C.目标制定，过程落实
D.目标考核，定期检查
E.目标调整，纠正偏差
答案：A,B,D
解析：
管理行为控制程序就是为规范项目成本的管理行为而制定的约束和激励体系，内容如下: (1)建立成本管理体系的评审组织和评审程序； (2)建立成本管理体系运行的评审组织和评审程序； (3)目标考核，定期检查； (4)制定对策，纠正偏差。故选项A、B、D均正确。
下述关于劳动能力鉴定的选项中，不符合《工伤保险条例》规定的是（）。
A.劳动功能障碍分为9个伤残等级
B.最重的为1级
C.生活自理障碍包括生活完全不能自理
D.劳动能力鉴定包括劳动功能障碍程度和生活自理障碍程度的等级鉴定
B.最重的为1级
C.生活自理障碍包括生活完全不能自理
D.劳动能力鉴定包括劳动功能障碍程度和生活自理障碍程度的等级鉴定
答案：A
解析：
2019新版教材P231页
《工伤保险条例》第二十二条 劳动能力鉴定是指劳动功能障碍程度和生活自理障碍程度的等级鉴定。 劳动功能障碍分为十个伤残等级，最重的为一级，最轻的为十级。 生活自理障碍分为三个等级：生活完全不能自理、生活大部分不能自理和生活部分不能自理。
《工伤保险条例》第二十二条 劳动能力鉴定是指劳动功能障碍程度和生活自理障碍程度的等级鉴定。 劳动功能障碍分为十个伤残等级，最重的为一级，最轻的为十级。 生活自理障碍分为三个等级：生活完全不能自理、生活大部分不能自理和生活部分不能自理。
2021二级建造师预测试题8辑 第6辑
国家矿产资源法规定，供矿业建设设计使用的（ ），必须经国务院或省级矿产储量审批机构审査批准；未经批准，不得作为矿业建设的依据。
A.地质资料 B.勘查报告
C.设计规范 D.技术规范
A.地质资料 B.勘查报告
C.设计规范 D.技术规范
答案：B
解析：
国家矿产资源法规定，供矿山建设设计使用的勘查报告，必须经国务院或省级矿产储量审批机构审查批准；未经批准的勘查报告，不得作为矿山建设的依据。
根据下述背景。回答 15～19 题。 背景材料：
某承包商给出了工作项之间的逻辑及持续时间，描绘出了如下图的网络计划图
第15题：该网络计划中关键工作的确定方法是（ ）。
--------------------------------------------------------------------------------
A．总时差为O的工作
B．总时差最小的工作
C．自时差为0的工作
D．自由时差最小的工作
正确答案：B
建设单位与施工单位于2013年1月签订某项目装饰工程施工合同，建设单位由于对面积计算规则发生重大误解，在2014年3月竣工结算时，才发现该项目的实际装修面积是2500㎡，而不是3000㎡。则建设单位()。
A.只能按3000㎡履行合同
B.应按效力待定处理该合同
C.可以要求变更为按2500㎡履行合同
D.可以要求撤销该合同
E.可以要求确认该合同无效
B.应按效力待定处理该合同
C.可以要求变更为按2500㎡履行合同
D.可以要求撤销该合同
E.可以要求确认该合同无效
答案：C,D
解析：
2019新版教材P123页
《合同法》规定，下列合同，当事人一方有权请求人民法院或者仲裁机构变更或者撤销：（1）因重大误解订立的。（2）在订立合‘同时显失公平的。
《合同法》规定，下列合同，当事人一方有权请求人民法院或者仲裁机构变更或者撤销：（1）因重大误解订立的。（2）在订立合‘同时显失公平的。
甲建筑施工企业于2012年5月10日变更名称和地址，按照《安全生产许可证条例》的规定，变更后应当在（）之前，到原安全生产许可证颁发管理机关办理安全生产许可证变更手续。
A.2012年5月20日
B.2012年5月25日
C.2012年5月30日
D.2012年6月9日
B.2012年5月25日
C.2012年5月30日
D.2012年6月9日
答案：A
解析：
2019新版教材P202页
安全生产许可证的有效期为3年。安全生产许可证有效期满需要延期的，企业应当于期满前3个月向原安全生产许可证颁发管理机关办理延期手续。
建筑施工企业变更名称、地址、法定代表人等，应当在变更后10日内，到原安全生产许可证颁发管理机关办理安全生产许可证变更手续
安全生产许可证的有效期为3年。安全生产许可证有效期满需要延期的，企业应当于期满前3个月向原安全生产许可证颁发管理机关办理延期手续。
建筑施工企业变更名称、地址、法定代表人等，应当在变更后10日内，到原安全生产许可证颁发管理机关办理安全生产许可证变更手续
镍合金制品的突出优点有()。
A.绝缘性能好
B.耐腐蚀
C.耐高温
D.力学性能进一步提高
E.可塑性强
B.耐腐蚀
C.耐高温
D.力学性能进一步提高
E.可塑性强
答案：B,C,D
解析：
2019版教材P4页
镍合金其耐蚀性和力学性能进一步提高，还有特殊的物理性能。镍合金按其特性和应用领域分为耐腐蚀镍合金、耐高温镍合金和功能镍合金三类。
镍合金其耐蚀性和力学性能进一步提高，还有特殊的物理性能。镍合金按其特性和应用领域分为耐腐蚀镍合金、耐高温镍合金和功能镍合金三类。
在组织结构图中，矩形框表示工作部门，上级工作部门对其直接下属工作部门的指令关系用（）表示。
A.单向箭头
B.双向箭头
C.直线
D.虚线
B.双向箭头
C.直线
D.虚线
答案：A
解析：
2020新版教材P13页
在组织结构图中，矩形框表示工作部门，上级工作部门对其直接下属工作部门的指令关系用单向箭线表示。
在组织结构图中，矩形框表示工作部门，上级工作部门对其直接下属工作部门的指令关系用单向箭线表示。
2021二级建造师预测试题8辑 第7辑
在下列情形中，注册机关依据职权或根据利害关系人的请求，可以撤销注册建造师注册的有（）。
A.注册机关工作人员滥用职权作出注册许可的
B.超越法定权限作出注册许可的
C.违反法定程序准予注册的
D.采用弄虚作假手段取得继续教育证书的
E.向不符合条件的申请人颁发注册证书的
B.超越法定权限作出注册许可的
C.违反法定程序准予注册的
D.采用弄虚作假手段取得继续教育证书的
E.向不符合条件的申请人颁发注册证书的
答案：A,B,C,E
解析：
2019版教材P69页
有下列情形之一的，注册机关依据职权或者根据利害关系人的请求，可以撤销注册建造师的注册:(1)注册机关工作人员滥用职权、玩忽职守作出准予注册许可的；(2)超越法定职权作出准予注册许可的；(3)违反法定程序作出准予注册许可的；(4)对不符合法定条件的申请人颁发注册证书和执业印章的；(5)依法可以撤销注册的其他情形。申请人以欺骗、贿赂等不正当手段获准注册的，应当予以撤销。
有下列情形之一的，注册机关依据职权或者根据利害关系人的请求，可以撤销注册建造师的注册:(1)注册机关工作人员滥用职权、玩忽职守作出准予注册许可的；(2)超越法定职权作出准予注册许可的；(3)违反法定程序作出准予注册许可的；(4)对不符合法定条件的申请人颁发注册证书和执业印章的；(5)依法可以撤销注册的其他情形。申请人以欺骗、贿赂等不正当手段获准注册的，应当予以撤销。
计划批准的开工项目应由（ ）向有关部门申请办理施工许可证手续。
A.项目总承包单位
B.施工总承包单位
C.建设单位
D.监理单位
B.施工总承包单位
C.建设单位
D.监理单位
答案：C
解析：
本题涉及的建筑工程施工许可管理办法。根据规定：各类房屋建筑及其附属设施的建造、装修装饰和与其配套的线路、管道、设备的安装，以及城镇市政基础设施工程的施工，建设单位在开工前应当依照规定，向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证。
沥青混合料结构组成中，骨架-空隙结构的特点是（ ）。
A.黏聚力较高，内摩擦角较小，高温稳定性较差
B.黏聚力较高，内摩擦角较大，高温稳定性较差
C.黏聚力较低，内摩擦角较小，高温稳定性较好
D.黏聚力较低，内摩擦角较大，高温稳定性较好
B.黏聚力较高，内摩擦角较大，高温稳定性较差
C.黏聚力较低，内摩擦角较小，高温稳定性较好
D.黏聚力较低，内摩擦角较大，高温稳定性较好
答案：D
解析：
该结构粗集料所占比例大，可互相嵌锁形成骨架结构，细集料很少甚至没有，容易在粗集料之间形成空隙。具有较低的黏聚力，但内摩擦角较大，高温稳定性较好。
关于矿井控制网和近井网的说法错误的是(）
A.矿井控制网包括平面控制网和高程控制网
B.矿井测量控制网就是近井网
C.近井网必须是国家等级控制网
D.近井网也可以单独布设
B.矿井测量控制网就是近井网
C.近井网必须是国家等级控制网
D.近井网也可以单独布设
答案：C
解析：
矿井控制网就是适应矿井生产和建设需要的测量控制网，包括平面控制网和|高程控制网（答案A说法正确）。矿井测量控制网被称为近井网（答案B说法正确）。其目的是将整个矿区或矿山测量系统纳入统一的平面坐标系统和高程系统之中，并控制矿井的各项细部及相关的测量工作。它可以是国家等级控制网的一部分（答案C说法错误），也可以根据需要单独布设（答案D说法正确）。
反铲挖掘机适用于( )土的开挖。
A.Ⅰ类
B.Ⅱ类
C.Ⅲ类
D.Ⅳ类
E.Ⅴ类
B.Ⅱ类
C.Ⅲ类
D.Ⅳ类
E.Ⅴ类
答案：A,B,C
解析：
2020版教材P74页
反铲挖掘机是正铲挖掘机的一种换用装置，一般斗容量较正铲小，工作循环时间比正铲长8%~30%。其稳定性及挖掘力均比正铲小，适用于I~III类土。
反铲挖掘机是正铲挖掘机的一种换用装置，一般斗容量较正铲小，工作循环时间比正铲长8%~30%。其稳定性及挖掘力均比正铲小，适用于I~III类土。
钻孔灌注桩施工时，造成钻孔塌孔或缩径的主要原因有（）等。
A.钻进速度过慢
B.护壁泥浆性能差
C.钻孔偏斜
D.地层复杂
E.成孔后没及时灌注混凝土
B.护壁泥浆性能差
C.钻孔偏斜
D.地层复杂
E.成孔后没及时灌注混凝土
答案：B,D,E
解析：
P267-270
塌孔与缩径产生的原因基本相同，主要是地层复杂、钻进速度过快、护壁泥浆性能差、成孔后放置时间过长没有灌注混凝土等原因所造成。
塌孔与缩径产生的原因基本相同，主要是地层复杂、钻进速度过快、护壁泥浆性能差、成孔后放置时间过长没有灌注混凝土等原因所造成。
2021二级建造师预测试题8辑 第8辑
高层建筑的雨水系统采用（ ）。
A.镀锌焊接钢管
B.镀锌无缝钢管
C.塑料管
D.球墨铸铁管
B.镀锌无缝钢管
C.塑料管
D.球墨铸铁管
答案：A
解析：
2020版教材P133
本题考查的是建筑管道施工技术要点。高层建筑的雨水系统可用镀锌焊接钢管，超高层建筑的雨水系统应采用镀锌无缝钢管。高层和超高层建筑的重力流雨水管道系统可采用球墨铸铁管。
本题考查的是建筑管道施工技术要点。高层建筑的雨水系统可用镀锌焊接钢管，超高层建筑的雨水系统应采用镀锌无缝钢管。高层和超高层建筑的重力流雨水管道系统可采用球墨铸铁管。
关于安全生产许可证的说法，正确的是（ ）。
A．如果施工企业没有取得安全许可证，建设单位无法获得施工许可证
B．矿山企业、建筑施工企业，危险化学品和爆炸品的生产、运输、储存和经营企业，必须领取安全生产许可证
C．建设主管部门在颁发的施工许可证时，应当对已经确定的建筑施工企业是否有安全生产许可证进行审查
D．安全许可证的有效期为3 年
B．矿山企业、建筑施工企业，危险化学品和爆炸品的生产、运输、储存和经营企业，必须领取安全生产许可证
C．建设主管部门在颁发的施工许可证时，应当对已经确定的建筑施工企业是否有安全生产许可证进行审查
D．安全许可证的有效期为3 年
答案：D
解析：
@##
工程竣工后将《单位工程施工组织设计》整理归档的单位是()。
A.施工单位
B.监理单位
C.建设单位
D.设计单位
B.监理单位
C.建设单位
D.设计单位
答案：A
解析：
2020版教材P157页
工程竣工后，项目经理部按照国家、地方有关工程竣工资料编制的要求，将《单位工程施工组织设计》整理归档。(项目经理受聘于施工单位)
工程竣工后，项目经理部按照国家、地方有关工程竣工资料编制的要求，将《单位工程施工组织设计》整理归档。(项目经理受聘于施工单位)
该项目中，有关总承包商与专业分包商安全施工问题，说法正确的有（ ）。 A.分包工程的安全生产由专业分包商负责，总承包商仅有协调责任 B.建设工程实行施工总承包的，由总承包商对施工现场的安全生产负总责 C.本项目高空作业架子工的意外伤害保险费应由专业分包商支付 D.本项目的安全事故应由总承包商向建设行政主管部门报告 E.总承包商应为本项目中专业分包商的工人购买工伤社会保险
正确答案：BD
基础预压试验的预压力应不小于设备满负荷运转作用在设备基础上力的（ ）倍。
A．1.5
B．1.25
C．1.O
D．1.3
正确答案：B
下列无机结合料中只能用作高级路面底基层的是（）。
A.石灰土
B.水泥稳定粒料
C.水泥土
D.二灰稳定粒料
E.二灰土
B.水泥稳定粒料
C.水泥土
D.二灰稳定粒料
E.二灰土
答案：A,C,E
解析：
P15-16
选项A：石灰稳定土的干缩和温缩特性均十分明显，且都会导致裂缝。与水泥土一样，由于其收缩裂缝严重，强度未充分形成时表面会遇水软化，并容易产生唧浆冲刷等损坏，石灰土已被严格禁止用于高级路面的基层，只能用作高级路面的底基层。 选项B：水泥稳定粒料可以用做高级路面的基层。
选项C：水泥土的抗冲刷能力低，当水泥土表面遇水后，容易产生唧浆冲刷，导致路面裂缝、下陷，并逐渐扩展。为此，水泥土只用作高级路面的底基层。
选项D：二灰稳定粒料可用于高级路面的基层与底基层。
选项E：二灰稳定土也具有明显的收缩特性，但小于水泥土和石灰土，也被禁止用于高级路面的基层，而只能做底基层。
选项A：石灰稳定土的干缩和温缩特性均十分明显，且都会导致裂缝。与水泥土一样，由于其收缩裂缝严重，强度未充分形成时表面会遇水软化，并容易产生唧浆冲刷等损坏，石灰土已被严格禁止用于高级路面的基层，只能用作高级路面的底基层。 选项B：水泥稳定粒料可以用做高级路面的基层。
选项C：水泥土的抗冲刷能力低，当水泥土表面遇水后，容易产生唧浆冲刷，导致路面裂缝、下陷，并逐渐扩展。为此，水泥土只用作高级路面的底基层。
选项D：二灰稳定粒料可用于高级路面的基层与底基层。
选项E：二灰稳定土也具有明显的收缩特性，但小于水泥土和石灰土，也被禁止用于高级路面的基层，而只能做底基层。
下一篇：2021二级建造师预测试题8辑
热门文章
