2021二级建造师真题下载5章
发布时间：2021-06-27
2021二级建造师真题下载5章 第1章
【2018年真题】施工合同中对应付款时间约定不明时，关于付款起算时间的说法，正确的有（ ）。
A．工程已实际交付的，为交付之日
B．工程未交付的，为提交峻工结算文件之日
C．工程已交付，工企业主张工程款的，为提出主张之日
D．工程未交付的，为提交竣工验收报告之日
E．工程未交付，工程程价款也未结算的，为当事人起诉之日
B．工程未交付的，为提交峻工结算文件之日
C．工程已交付，工企业主张工程款的，为提出主张之日
D．工程未交付的，为提交竣工验收报告之日
E．工程未交付，工程程价款也未结算的，为当事人起诉之日
答案：A,B,E
解析：
本题考查欠付工程款的利息支付的规定。当事人对付款时间没有约定或者约定不明的，下列时间视为应付款时间：（1）建设工程已实际交付的，为交付之日；（2）建设工程没有交付的，为提交竣工结算文件之日；（3）建设工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人起诉之日。
在软土地基中，基坑内被动区的加固形式主要有（）。
A.锚式加固
B.裙边加固
C.抽条加固
D.格栅加固
E.满堂加固
B.裙边加固
C.抽条加固
D.格栅加固
E.满堂加固
答案：B,C,D,E
解析：
2019版教材P92页
基坑内被动区加固形式主要有墩式加固、裙边加固、抽条加固、格栅式加固和满堂加固。@##
基坑内被动区加固形式主要有墩式加固、裙边加固、抽条加固、格栅式加固和满堂加固。@##
填石路堤压实质量标准中，上路堤采用中硬石料时的孔隙率应( )。
A.≤25％
B.≤24％
C.≤23％
D.≤22％
B.≤24％
C.≤23％
D.≤22％
答案：D
解析：
2019版教材P9页
填石路堤压实质量控制标准表2B311014-2
填石路堤压实质量控制标准表2B311014-2
甲房地产公司在A地块开发住宅小区，为满足该小区住户观景的需求，便与相邻的乙工厂协商约定， 甲公司支付乙工厂800万元，乙工厂在20年内不在本厂区建设15米以上的建筑物，以免遮挡住户观景， 合同签订生效后甲公司即支付了全部款项，后来，甲公司将A地块的建设用地使用权转让给丙置业公司， 关于A地块权利的说法，正确的是（）。
A.甲公司对乙工厂的土地拥有地役权
B.甲公司对乙工厂的土地拥有担保物权
C.甲公司给定的权利自合同公正后获得
D.甲公司转让A地块后，丙公司不享有该项权利
B.甲公司对乙工厂的土地拥有担保物权
C.甲公司给定的权利自合同公正后获得
D.甲公司转让A地块后，丙公司不享有该项权利
答案：A
解析：
参见教材P17?P18。本题考查的是与土地相关的物权。地役权：为使用自己不动产的便利或提高 其效益而按照合同约定利用他人不动产的权利。选项B，担保物权：权利人在债务人不履行到期债务或者 发生当事人约定的实现担保物权的情形，依法享有就担保财产优先受偿的权利。选项C，地役权合同生效 时地役权设立（可登记，也可不登记.）。选项D，需役地及需役地的用益物权转让时，受让人同时享有地 役权。@##
（2014年案例二）
【背景资料】
根据下列材料，请回答：
某新建工业厂区，地处大山脚下，总建筑面积16000m2，其中包含一幢六层办公楼工程，摩擦型预应力管桩，钢筋混凝土框架结构。
在施工过程中，发生了下列事件：
事件三：办公楼一楼大厅支模高度为9m，施工单位编制了模架施工专项方案并经审批后，及时进行专项方案专家论证。论证会由总监理工程师组织，在行业协会专家库中抽出5名专家，其中1名专家是该工程设计单位的总工程师，建设单位没有参加论证会。
【问题】分别指出事件三中的错误做法，并说明理由。
【背景资料】
根据下列材料，请回答：
某新建工业厂区，地处大山脚下，总建筑面积16000m2，其中包含一幢六层办公楼工程，摩擦型预应力管桩，钢筋混凝土框架结构。
在施工过程中，发生了下列事件：
事件三：办公楼一楼大厅支模高度为9m，施工单位编制了模架施工专项方案并经审批后，及时进行专项方案专家论证。论证会由总监理工程师组织，在行业协会专家库中抽出5名专家，其中1名专家是该工程设计单位的总工程师，建设单位没有参加论证会。
【问题】分别指出事件三中的错误做法，并说明理由。
答案：
解析：
（1）错误做法：先专项方案并经审批，然后再专家论证。
理由：应先组织专项方案经论证，再进行审批。专家组提交论证报告，对论证的内容提出明确的意见，并在论证报告上签字，该报告作为专项方案修改完善的指导意见；然后修改完善专项方案后，再由施工单位技术负责人签字，报监理单位由项目总监理工程师审核签字。
（2）错误做法：论证会由总监理工程师组织。
理由：专项方案专家论证会应当由施工单位组织召开，如果实行施工总承包的，由施工总承包单位组织召开专家论证会。
（3）错误做法：五名专家之一为该工程设计单位总工程师。
理由：本项目参建各方人员不得以专家身份参加专家论证会。
（4）错误做法：建设单位没有参加论证会。
理由：参会人员应有建设单位项目负责人或技术负责人。
理由：应先组织专项方案经论证，再进行审批。专家组提交论证报告，对论证的内容提出明确的意见，并在论证报告上签字，该报告作为专项方案修改完善的指导意见；然后修改完善专项方案后，再由施工单位技术负责人签字，报监理单位由项目总监理工程师审核签字。
（2）错误做法：论证会由总监理工程师组织。
理由：专项方案专家论证会应当由施工单位组织召开，如果实行施工总承包的，由施工总承包单位组织召开专家论证会。
（3）错误做法：五名专家之一为该工程设计单位总工程师。
理由：本项目参建各方人员不得以专家身份参加专家论证会。
（4）错误做法：建设单位没有参加论证会。
理由：参会人员应有建设单位项目负责人或技术负责人。
矿业工程施工中，可作为施工索赔证据的是（ ）。
A.合同
B.施工图
C.会议纪要
D.技术鉴定报告
E.工程预算定额
B.施工图
C.会议纪要
D.技术鉴定报告
E.工程预算定额
答案：A,B,C,D
解析：
P210-217
索赔的证据，应该包括事情的全过程和事的方方面面。可作为常用证据的材料一般有:1.双方法律关系的证明材料：投标文件、中标通知书、投标书、合同书等。2.索赔事由的证明：（1）规范、标准及其他技术资料，地质、工程地质与水文地质资料，设计施工图纸资料，工程量清单和工程预算书，进度计划任务书与施进度安排资料。（2）设备、材料采购、订货、运输、进场、入库、使用记录签单凭等。（3）国家法律、法规、规章，国家公布的物价指数、工资指数等政府文件。3.索赔事情经过的证明（1）各种会议纪要协议和来往书信及工程师签单;各种现场记录（包括施工记录、现场气象资料、现场停电停水及道路通行记录或证明）、各种实物录像或照片，工程验收记录、各种技术鉴定报告，隐蔽工程签单忆录。（2）受影响后的计划与措施，人、财、物的投入证明。（3）要注意事情经过的证明应包括承包方采取措施防止损失扩大的内容;否则，被扩大的损失将不予补偿。4.索赔要求相关的依据和文件同文本、国家规定、各种会计核算资料等。5.其他参照材料如果有其他类似情况的处理过程和结论作为参照的例，对于解决索赔问题是非常有帮助的。
索赔的证据，应该包括事情的全过程和事的方方面面。可作为常用证据的材料一般有:1.双方法律关系的证明材料：投标文件、中标通知书、投标书、合同书等。2.索赔事由的证明：（1）规范、标准及其他技术资料，地质、工程地质与水文地质资料，设计施工图纸资料，工程量清单和工程预算书，进度计划任务书与施进度安排资料。（2）设备、材料采购、订货、运输、进场、入库、使用记录签单凭等。（3）国家法律、法规、规章，国家公布的物价指数、工资指数等政府文件。3.索赔事情经过的证明（1）各种会议纪要协议和来往书信及工程师签单;各种现场记录（包括施工记录、现场气象资料、现场停电停水及道路通行记录或证明）、各种实物录像或照片，工程验收记录、各种技术鉴定报告，隐蔽工程签单忆录。（2）受影响后的计划与措施，人、财、物的投入证明。（3）要注意事情经过的证明应包括承包方采取措施防止损失扩大的内容;否则，被扩大的损失将不予补偿。4.索赔要求相关的依据和文件同文本、国家规定、各种会计核算资料等。5.其他参照材料如果有其他类似情况的处理过程和结论作为参照的例，对于解决索赔问题是非常有帮助的。
城市污水厂污泥处理常用的流程为()
A、污泥消化→污泥浓缩→机械脱水→干燥与焚烧
B、机械脱水→污泥浓缩→污泥消化→干燥与焚烧
C、污泥浓缩→污泥消化→机械脱水→干燥与焚烧
D、污泥浓缩→机械脱水→污泥消化→干燥与焚烧
B、机械脱水→污泥浓缩→污泥消化→干燥与焚烧
C、污泥浓缩→污泥消化→机械脱水→干燥与焚烧
D、污泥浓缩→机械脱水→污泥消化→干燥与焚烧
答案：C
解析：
城市污水厂污泥处理常用方法及流程如下图所示。
关于安全专项施工方案实施的说法，正确的是（ ）。
A、由项目经理兼任专项施工方案实施情况检查员，对现场实施监督
B、施工企业技术负责人应当定期巡查专项方案的实施情况
C、发现不按照专项方案施工的，报建设单位后整改
D、发现有危及人身安全隐患时，立即组织作业人员撤离
B、施工企业技术负责人应当定期巡查专项方案的实施情况
C、发现不按照专项方案施工的，报建设单位后整改
D、发现有危及人身安全隐患时，立即组织作业人员撤离
答案：B
解析：
考点:安全专项方案的实施。施工单位应当指定专人对专项方案实施情况进行现场监督和按规定进行监测。发现不按照专项方案施工的，应当要求其立即整改；发现有危及人身安全紧急情况的，应当立即组织作业人员撤离危险区域。施工单位技术负责人应当定期巡查专项方案实施情况。参见教材P220。
交通标志是用图形符号、颜色和文字向交通参与者传递特定信息，用于管理交通的设施，主要作用是()。
A.提示、诱导、指示
B.警告、禁止、指示
C.官职、引导、防护
D.提示、引导、禁止
B.警告、禁止、指示
C.官职、引导、防护
D.提示、引导、禁止
答案：A
解析：
2019版教材P184页
交通标志用于管理交通的设施，主要起到提示、诱导、指示等作用。
交通标志用于管理交通的设施，主要起到提示、诱导、指示等作用。
2021二级建造师真题下载5章 第2章
关于公路施工企业信用评价规则的说法，错误的是（）。
A．每年开展一次定期评价工作
B．施工企业信用升级每年最多可上升一个等级
C．联合体某一方有不良履约行为的，联合体各方均应扣分
D．因企业资质升级的，其信用评价等级也相应升级
B．施工企业信用升级每年最多可上升一个等级
C．联合体某一方有不良履约行为的，联合体各方均应扣分
D．因企业资质升级的，其信用评价等级也相应升级
答案：D
解析：
公路施工企业资质升级的，其信用评价等级不变。
下列费用中，不属于施工项目直接成本的是( )。
A．施工措施费
B．办公费
C．材料费
D．施工机械使用费
正确答案：B
某矿建施工单位承担了一井筒的施工任务，根据业主提供的地质资料，表土无流砂， 厚度不到30m，基岩部分最大涌水量不到30m3/h，因此施工单位决定采用普通井圈背板 施工法进行表土施工，基岩采用钻眼爆破法施工，来源吊泵进行排水。
在井筒表土施工时，施工单位发现有3. 5m厚的流砂层，采用普通井圈背板施工法无 法通过，只得采用化学注浆的方法通过，造成工程延误1个月，费用增加120万元。
井筒基岩施工中，井筒实际涌水大于50m3/h，必须采用工作面预注浆法堵水,，造成 工程延误2个月，费用增加200万元。
井筒施工结束进行验收时，发现井筒总的涌水量为15m3/h，不符合规范要求，业主 要求进行壁后注浆堵水，施工单位为此增加费用130万元，工期延长1个月。
问题
(1)施工单位在哪些情况下可以进行工程的变更？
(2)针对本井筒的施工实际情况，施工单位应如何进行索赔？
(3)本工程施工单位索赔的费用和工期分别是多少？
在井筒表土施工时，施工单位发现有3. 5m厚的流砂层，采用普通井圈背板施工法无 法通过，只得采用化学注浆的方法通过，造成工程延误1个月，费用增加120万元。
井筒基岩施工中，井筒实际涌水大于50m3/h，必须采用工作面预注浆法堵水,，造成 工程延误2个月，费用增加200万元。
井筒施工结束进行验收时，发现井筒总的涌水量为15m3/h，不符合规范要求，业主 要求进行壁后注浆堵水，施工单位为此增加费用130万元，工期延长1个月。
问题
(1)施工单位在哪些情况下可以进行工程的变更？
(2)针对本井筒的施工实际情况，施工单位应如何进行索赔？
(3)本工程施工单位索赔的费用和工期分别是多少？
答案：
解析：
(1)施工单位在下列情况下可以进行工程的变更：
1)合同中任何工作工程量的改变；
2)工作质量或其他特性的变更；
3)工程任何部分标高、位置和尺寸的改变；
4)删减任何合同约定的工作内容；
5)进行永久工程所必需的任何附加工作、永久设备、材料供应或其他服务的变更；
б)改变原定的施工顺序或时间安排；
7)施工中提出的合理化建议；
8)其他变更，如暂停施工、工期延长、不可抗力发生等也可进行变更。
(2)针对本井筒的施工实际情况，施工单位可针对工程条件发生变化而导致的工程变 更进行索赔，具体程序是：首先向业主(监理工程师)发出索赔意向通知，然后提交索赔报 告和有关资料，业主在对索赔报告进行评审后确定合理的补偿额。本工程对表土采用化学 注浆和基岩采用工作面预注浆所发生的工期延长及费用增加均可进行索赔；而对井筒验收 的涌水量超过规定进行壁后注浆不可以进行索赔，因为这时施工单位井壁施工质量欠佳造 成渗漏水严重的结果，是施工单位自己的责任。
(3)本工程施工单位可索赔到的费用是120+200=320万元，工期是1+2 = 3个月
1)合同中任何工作工程量的改变；
2)工作质量或其他特性的变更；
3)工程任何部分标高、位置和尺寸的改变；
4)删减任何合同约定的工作内容；
5)进行永久工程所必需的任何附加工作、永久设备、材料供应或其他服务的变更；
б)改变原定的施工顺序或时间安排；
7)施工中提出的合理化建议；
8)其他变更，如暂停施工、工期延长、不可抗力发生等也可进行变更。
(2)针对本井筒的施工实际情况，施工单位可针对工程条件发生变化而导致的工程变 更进行索赔，具体程序是：首先向业主(监理工程师)发出索赔意向通知，然后提交索赔报 告和有关资料，业主在对索赔报告进行评审后确定合理的补偿额。本工程对表土采用化学 注浆和基岩采用工作面预注浆所发生的工期延长及费用增加均可进行索赔；而对井筒验收 的涌水量超过规定进行壁后注浆不可以进行索赔，因为这时施工单位井壁施工质量欠佳造 成渗漏水严重的结果，是施工单位自己的责任。
(3)本工程施工单位可索赔到的费用是120+200=320万元，工期是1+2 = 3个月
关于施工总承包管理方责任的说法，正确的是（ ）。
A.承担施工任务并对其质量负责
B.与分包方和供货方直接签订合同
C.承担对分包方的组织和管理责任
D.负责组织和指挥总承包单位的施工
B.与分包方和供货方直接签订合同
C.承担对分包方的组织和管理责任
D.负责组织和指挥总承包单位的施工
答案：C
解析：
施工总承包管理方对所承包的建设工程承担施工任务组织的总的责任，它的主要特征如下：
（1）一般情况下，施工总承包管理方不承担施工任务，它主要进行施工的总体管理和协调。
（2）一般情况下，施工总承包管理方不与分包方和供货方直接签订施工合同， 这些合同都由业主方直接签订。
（3）不论是业主方选定的分包方， 或经业主方授权由施工总承包管理方选定的分包方， 施工总承包管理方都承担对其的组织和管理责任。
（4）施工总承包管理方和施工总承包方承担相同的管理任务和责任，即负责整个工程的施工安全控制、施工总进度控制、施工质量控制和施工的组织与协调等。因此，由业主方选定的分包方应经施工总承包管理方的认可， 否则施工总承包管理方难以承担对工程管理的总的责任。
（5）负责组织和指挥分包施工单位的施工，并为分包施工单位提供和创造必要的施工条件。
（6）与业主方、设计方、工程监理方等外部单位进行必要的联系和协调等。
（1）一般情况下，施工总承包管理方不承担施工任务，它主要进行施工的总体管理和协调。
（2）一般情况下，施工总承包管理方不与分包方和供货方直接签订施工合同， 这些合同都由业主方直接签订。
（3）不论是业主方选定的分包方， 或经业主方授权由施工总承包管理方选定的分包方， 施工总承包管理方都承担对其的组织和管理责任。
（4）施工总承包管理方和施工总承包方承担相同的管理任务和责任，即负责整个工程的施工安全控制、施工总进度控制、施工质量控制和施工的组织与协调等。因此，由业主方选定的分包方应经施工总承包管理方的认可， 否则施工总承包管理方难以承担对工程管理的总的责任。
（5）负责组织和指挥分包施工单位的施工，并为分包施工单位提供和创造必要的施工条件。
（6）与业主方、设计方、工程监理方等外部单位进行必要的联系和协调等。
某施工企业对某市辖区建筑工程质量监督站以该区建设行政主管部门名义作出的通报批评结果不服而申请复议，该复议可以向（ ）提出。
A.市质量监督站
B.市建设行政主管部门
C.区质量监督站
D.区建设行政主管部门
B.市建设行政主管部门
C.区质量监督站
D.区建设行政主管部门
答案：B
解析：
2020版教材P346
对于行政复议，应当按照《行政复议法》的规定向有权受理的行政机关申请， 如"对县级以上地方各级人民政府工作部门的具体行政行为不服的，由申请人选择，可以向该部门的本级人民政府申请行政复议，也可以向上一级主管部门申请行政复议。 本题区建设行政主管部门的上级是市建设行政主管部门。
对于行政复议，应当按照《行政复议法》的规定向有权受理的行政机关申请， 如"对县级以上地方各级人民政府工作部门的具体行政行为不服的，由申请人选择，可以向该部门的本级人民政府申请行政复议，也可以向上一级主管部门申请行政复议。 本题区建设行政主管部门的上级是市建设行政主管部门。
下列责任中，属于违约责任的承担方式的有（ ）。
A、 定金
B、 罚金
C、 违约金
D、 罚款
E、 消除危险
B、 罚金
C、 违约金
D、 罚款
E、 消除危险
答案：A,C
解析：
承担违约责任的种类主要有：继续履行、采取补救措施、停止违约行为、赔偿损失、支付违约金或定金等。
立井施工中井筒基岩段施工选择了综合机械化作业线，一般情况下组配机械化作业线的原则为（ ）。
A.应根据工程的条件，施工队伍的素质和已具有的设备条件等因素，进行综合考虑，最后选定配套类型
B.各设备之间的能力要匹配，配套方式应与作业方式相适应
C.应考虑以经济效益第一为前提
D.配套方式应与设备技术性能相适应，选用寿命长、性能可靠的设备
E.配套方式应与施工队伍的素质相适应
B.各设备之间的能力要匹配，配套方式应与作业方式相适应
C.应考虑以经济效益第一为前提
D.配套方式应与设备技术性能相适应，选用寿命长、性能可靠的设备
E.配套方式应与施工队伍的素质相适应
答案：A,B,D,E
解析：
P69-74
立井施工机械化作业线及其配套设备在设计时，应遵循以下原则:l.应根据工程的条件，施工队伍的素质和已具有的设备条件等因素，进行综合考虑，最后选定配套类型。2.各设备之间的能力要匹配，主要应保证提升能力与装岩能力、一次爆破矸石量与装岩能力、地面排矸与提升能力、支护能力与掘进能力和辅助设备与掘砌能力的匹配。3.配套方式应与作业方式相适应。例如采用立井快速施工机械化作业线时，一般采用短段单行作业或混合作业，若采用长段单行作业，则凿井设备升降、拆装频繁，设备能力受到很大的影响。4.配套方式应与设备技术性能相适应，选用寿命辰、性能可靠的设备。5.配套方式应与施工队伍的素质相适应。培训能熟练使用和维护机械设备的队伍，保证作业线正常运行。6.配套方式应尽可能先进、合理，以充分改善工人劳动环境，降低劳动强度，确保施工安全，提高劳动效率。7.配套方式设计时，在可能情况下应适当加大提升能力，以提高系统的可靠性。
立井施工机械化作业线及其配套设备在设计时，应遵循以下原则:l.应根据工程的条件，施工队伍的素质和已具有的设备条件等因素，进行综合考虑，最后选定配套类型。2.各设备之间的能力要匹配，主要应保证提升能力与装岩能力、一次爆破矸石量与装岩能力、地面排矸与提升能力、支护能力与掘进能力和辅助设备与掘砌能力的匹配。3.配套方式应与作业方式相适应。例如采用立井快速施工机械化作业线时，一般采用短段单行作业或混合作业，若采用长段单行作业，则凿井设备升降、拆装频繁，设备能力受到很大的影响。4.配套方式应与设备技术性能相适应，选用寿命辰、性能可靠的设备。5.配套方式应与施工队伍的素质相适应。培训能熟练使用和维护机械设备的队伍，保证作业线正常运行。6.配套方式应尽可能先进、合理，以充分改善工人劳动环境，降低劳动强度，确保施工安全，提高劳动效率。7.配套方式设计时，在可能情况下应适当加大提升能力，以提高系统的可靠性。
建筑工程施工项目质量控制内容包括： ①工序质量、 ②检验批质量、 ③分项工程质量 ④分部工程质量⑤单位工程质量， 下列控制顺序中， 正确的是（ ） 。
A． ①→②→③→④→⑤
B． ②→①→③→⑤→④
C． ②→①→④→③→⑤
D． ⑤→④→③→②→①
A． ①→②→③→④→⑤
B． ②→①→③→⑤→④
C． ②→①→④→③→⑤
D． ⑤→④→③→②→①
答案：A
解析：
参见教材 P266～267。 考查内容： 建筑工程施工质量验收的有关规定。
某工程项目施工过程中，监理人对已同意承包人覆盖的隐蔽工程质量有怀疑，指示承包人进行重新检验。检验结果表明该部分施工质量未达到合同约定的质量标准，但满足行业规范的要求。下述说法正确的有()。
A.承包人有权拒绝监理人重新检验的要求
B.监理人应判定质量合格
C.承包人损失的工期和费用均不予补偿
D.应补偿承包人费用，但工期不顺延
E.承包人应自费对该部分工程进行修复
B.监理人应判定质量合格
C.承包人损失的工期和费用均不予补偿
D.应补偿承包人费用，但工期不顺延
E.承包人应自费对该部分工程进行修复
答案：C,E
解析：
2020新版教材P239页
监理人对质量有疑问的，可要求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测或揭开重新检验，承包人应遵照执行，并在检验后重新覆盖恢复原状。经检验证明工程质量符合合同要求的，由发包人承担货此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润；经检验证明工程质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
监理人对质量有疑问的，可要求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测或揭开重新检验，承包人应遵照执行，并在检验后重新覆盖恢复原状。经检验证明工程质量符合合同要求的，由发包人承担货此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润；经检验证明工程质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
2021二级建造师真题下载5章 第3章
垫层厚度可按当地经验确定，一般宜大于或等于( )。
A.100mm
B.125mm
C.150mm
D.200mm
B.125mm
C.150mm
D.200mm
答案：C
解析：
2020版教材P6页
2.垫层的宽度：垫层材料应与路基宽度相同，其最小厚度为150mm。
2.垫层的宽度：垫层材料应与路基宽度相同，其最小厚度为150mm。
根据《标准化法》的规定，对没有推荐性国家标准而又需要在全国某个行业范围内统一的技术要求，可以制定（）。
A.企业标准
B.行业标准
C.地方标准
D.国际标准
B.行业标准
C.地方标准
D.国际标准
答案：B
解析：
2019新版教材P261页(新变化)
《标准化法》规定，对没有推荐性国家标准而又需要在全国某个行业范围内统一的技术要求，可以制定行业标准。
《标准化法》规定，对没有推荐性国家标准而又需要在全国某个行业范围内统一的技术要求，可以制定行业标准。
水库大坝实行定期安全鉴定制度，首次安全鉴定时间为( )。
A.蓄水验收前
B.工程竣工验收前
C.出现质量事故后24小时内
D.竣工验收后5年内
B.工程竣工验收前
C.出现质量事故后24小时内
D.竣工验收后5年内
答案：D
解析：
2019版教材P138页
根据水利部《水库大坝安全鉴定办法》（水建管[2003]271号)，大坝实行定期安全鉴定制度，首次安全鉴定应在竣工验收后5年内进行，以后应每隔6~10年进行一次。
根据水利部《水库大坝安全鉴定办法》（水建管[2003]271号)，大坝实行定期安全鉴定制度，首次安全鉴定应在竣工验收后5年内进行，以后应每隔6~10年进行一次。
常用于施工成本分析的比率法有( )。
A.相关比率法
B.置换比率法
C.连环比率法
D.构成比率法
E.动态比率法
B.置换比率法
C.连环比率法
D.构成比率法
E.动态比率法
答案：A,D,E
解析：
2020新版教材P121页
常用的比率法有相关比率法；构成比率法；动态比率法。
常用的比率法有相关比率法；构成比率法；动态比率法。
在施工方案中应专门制定（ ）措施，并写明要求。在作业时请电力设施的管理部门派员监管。
A.保护电力设施的安全技术
B.用电设备管理
C.用电时间管理
D.用电人员持证上岗
B.用电设备管理
C.用电时间管理
D.用电人员持证上岗
答案：A
解析：
2020版教材P344
在施工方案中应专门制定保护电力设施的安全技术措施，并写明要求。
在施工方案中应专门制定保护电力设施的安全技术措施，并写明要求。
混凝土的强度等级是由在一定养护条件下（温度为20±2℃，周围介质的相对湿度大于95％）养护（ ）的立方体抗压强度值确定的。
A.28d
B.14d
C.7d
D.3d
B.14d
C.7d
D.3d
答案：A
解析：
P17-19
混凝土的强度等级是在一定养护条件下（温度为20±2℃，周围介质的相对湿度大于95%）的28d立方体抗压强度值确定的
混凝土的强度等级是在一定养护条件下（温度为20±2℃，周围介质的相对湿度大于95%）的28d立方体抗压强度值确定的
冬期施工不得采用掺氯盐的砂浆砌筑砌体的有（ ）。
A．对装饰工程无特殊要求的构筑物
B．经常处于地下水位变化范围内
C．配筋、钢埋件无可靠防腐处理措施的砌体
D．地下已设防水层的结构
E．接近高压电线的建筑物
B．经常处于地下水位变化范围内
C．配筋、钢埋件无可靠防腐处理措施的砌体
D．地下已设防水层的结构
E．接近高压电线的建筑物
答案：B,C,E
解析：
不得采用掺氯盐的砂浆砌筑砌体：
1）对装饰工程有特殊要求的建筑物；
2）配筋、钢埋件无可靠防腐处理措施的砌体；
3）接近高压电线的建筑物（如变电所、发电站等）；
4）经常处于地下水位变化范围内，以及在地下未设防水层的结构。
1）对装饰工程有特殊要求的建筑物；
2）配筋、钢埋件无可靠防腐处理措施的砌体；
3）接近高压电线的建筑物（如变电所、发电站等）；
4）经常处于地下水位变化范围内，以及在地下未设防水层的结构。
某工程项目未经竣工验收，发包人擅自使用后楼板出现裂缝，经鉴定是由于承包人偷工减料造成的。关于此项目质量责任的说法，正确的有（ ）。
A.未经竣工验收使用此工程，由发包人承担全部责任
B.承包人在建设工程设计文件规定的合理使用年限内对主体结构承担民事责任
C.承包人应当负责返修，费用由发包人承担
D.承包人应当负责返修，费用由承包人承担
E.造成发包人损失的，承包人不承担责任
B.承包人在建设工程设计文件规定的合理使用年限内对主体结构承担民事责任
C.承包人应当负责返修，费用由发包人承担
D.承包人应当负责返修，费用由承包人承担
E.造成发包人损失的，承包人不承担责任
答案：B,D
解析：
2020版教材P293页
二、机构工程质量争议的处理据此，建设工程竣工时发现的质量问题或者质量缺陷，无论是建设单位的责任还是施工单位的责任，施工单位都有义务进行修复或返修。但是，对于非施工单位原因出现的质量问题或者质量缺陷，其返修的费用和造成的损失是应由责任方承担的。（三）未经竣工验收擅自使用的处理。在实践中，一些建设单位出于各种原因，往往未经验收就擅自提前占有使用建设工程。为此，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第13条规定，建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后，又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的，不予支持；但是承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础工程和主体结构质量承担民事责任。而楼板属于主体机构范围内。
二、机构工程质量争议的处理据此，建设工程竣工时发现的质量问题或者质量缺陷，无论是建设单位的责任还是施工单位的责任，施工单位都有义务进行修复或返修。但是，对于非施工单位原因出现的质量问题或者质量缺陷，其返修的费用和造成的损失是应由责任方承担的。（三）未经竣工验收擅自使用的处理。在实践中，一些建设单位出于各种原因，往往未经验收就擅自提前占有使用建设工程。为此，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第13条规定，建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后，又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的，不予支持；但是承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础工程和主体结构质量承担民事责任。而楼板属于主体机构范围内。
某市政工程由于政府部门规划调整，导致该工程停工达1年之久，施工企业拟让该工程的项目经理甲担任其他市政工程的项目经理，根据有关规定，关于甲任职的说法，正确的是()。
A.甲不能同时担任该两个项目的项目经理
B.因非承包方原因致使工程项目停工超过120天，经建设单位同意，甲可以同时担任该两个项目的项目经理
C.因非承包方原因致使工程项目停工超过120天，经施工单位同意，甲可以同时担任该两个项目的项目经理
D.因非承包方原因致使工程项目停工超过120天，经建设主管部门同意，甲可以同时担任该两个项目的项目经理
B.因非承包方原因致使工程项目停工超过120天，经建设单位同意，甲可以同时担任该两个项目的项目经理
C.因非承包方原因致使工程项目停工超过120天，经施工单位同意，甲可以同时担任该两个项目的项目经理
D.因非承包方原因致使工程项目停工超过120天，经建设主管部门同意，甲可以同时担任该两个项目的项目经理
答案：B
解析：
2019版教材P67页
注册建造师不得同时担任两个及以上建设工程施工项目负责人。发生下列情形之一的除外：（1）同一工程相邻分段发包或分期施工的；（2）合同约定的工程验收合格的；（3）因非承包方原因致使工程项目停工超过1 2 0天（含〉，经建设单位同意的。
注册建造师不得同时担任两个及以上建设工程施工项目负责人。发生下列情形之一的除外：（1）同一工程相邻分段发包或分期施工的；（2）合同约定的工程验收合格的；（3）因非承包方原因致使工程项目停工超过1 2 0天（含〉，经建设单位同意的。
2021二级建造师真题下载5章 第4章
【2018年真题】某施工合同的约定违反了某行政法规的效力性强制性规定，则该施工合同（ ）。
A．效力待定
B．可撤销
C．无效
D．有效
B．可撤销
C．无效
D．有效
答案：C
解析：
本题考查无效合同的类型。违反法律、行政法规的强制性规定的必然是无效合同。
已知单代号网络计划中某工作最早开始时间和最早完成时间分别为4天和6天，最迟开始时间和最迟完成时间分别为7天和9天，则该工作的总时差为()。
A.2天
B.3天
C.4天
D.6天
B.3天
C.4天
D.6天
答案：B
解析：
2020新版教材P141页
总时差等于其最迟开始时间减去最早开始时间，或等于最迟完成时间减去最早完成时间。7-4或者9-6，均为3天。@##
总时差等于其最迟开始时间减去最早开始时间，或等于最迟完成时间减去最早完成时间。7-4或者9-6，均为3天。@##
下列险种中，不属于强制险的是()。
A.建筑工程一切险
B.安装工程一切险
C.建筑意外伤害险
D.工伤保险
E.第三者责任险
B.安装工程一切险
C.建筑意外伤害险
D.工伤保险
E.第三者责任险
答案：A,B,C,E
解析：
2019新版教材P211页
《建筑法》规定，建筑施工企业应当依法为职工参加工伤保险缴纳工伤保险费。鼓励企业为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，支付保险费。
《建筑法》规定，建筑施工企业应当依法为职工参加工伤保险缴纳工伤保险费。鼓励企业为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，支付保险费。
需要施工单位组织专家对专项施工方案进行论证、审查的工程包括（）。
A.起重吊装工程
B.地下暗挖工程
C.爆破工程
D.大模板工程
B.地下暗挖工程
C.爆破工程
D.大模板工程
答案：B
解析：
2019新版教材P219页
《建设工程安全生产管理条例》规定，涉及深基坑、地下暗挖工程、高大模板工程的专项施工方案，施工单位还应当组织专家进行论证、审查。
《建设工程安全生产管理条例》规定，涉及深基坑、地下暗挖工程、高大模板工程的专项施工方案，施工单位还应当组织专家进行论证、审查。
根据《标准施工招标文件》，关于暂停施工的说法，正确的是（）。
A、 由于发包人原因引起的暂停施工，承包人有权要求延长工期和（或）增加费用，但不得要求补偿利润
B、 发包人原因造成暂停施工，承包人可不负责暂停施工期间工程的保护
C、 因发包人原因发生暂停施工的紧急情况时，承包人可以先暂停施工，并及时向监理人提出暂停施工的书面请求
D、 施工中出现一些意外需要暂停施工的，所有责任由发包人承担
B、 发包人原因造成暂停施工，承包人可不负责暂停施工期间工程的保护
C、 因发包人原因发生暂停施工的紧急情况时，承包人可以先暂停施工，并及时向监理人提出暂停施工的书面请求
D、 施工中出现一些意外需要暂停施工的，所有责任由发包人承担
答案：C
解析：
发包人的原因引起暂停施工，发包人要承担费用、工期和利润的索赔，但不是所有的暂停施工，发包人都要承担全部责任。正确答案：C@##
建设工程在超过合理使用年限后需要继续使用的，产权所有人应当首先进行的工作是（）。
A.委托具有相应资质等级的勘察、设计单位制定技术加固措施
B.委托具有相应资质等级的施工单位进行加固、维修和补强
C.委托具有相应资质等级的勘察、设计单位鉴定
D.委托具有相应资质等级的勘察、设计单位重新界定使用期
B.委托具有相应资质等级的施工单位进行加固、维修和补强
C.委托具有相应资质等级的勘察、设计单位鉴定
D.委托具有相应资质等级的勘察、设计单位重新界定使用期
答案：C
解析：
2019新版教材P297页
《建设工程质量管理条例》规定，建设工程在超过合理使用年限后需要继续使用的，产权所有人应当委托具有相应资质等级的勘察、设计单位鉴定，并根据鉴定结果采取加固、维修等措施，重新界定使用期。
《建设工程质量管理条例》规定，建设工程在超过合理使用年限后需要继续使用的，产权所有人应当委托具有相应资质等级的勘察、设计单位鉴定，并根据鉴定结果采取加固、维修等措施，重新界定使用期。
(2017年)关于单价合同的说法，正确的是（ ）
A.对于投标书中出现明显数字计算错误时，评标委员会有权先做修改再评标
B.单价合同允许随工程量变化而调整工程单价，业主承担工程量方面的风险
C.单价合同又分为固定单价合同、变动单价合同、成本补偿合同
D.实际工程款的支付按照估算工程量乘以合同单价进行计算
B.单价合同允许随工程量变化而调整工程单价，业主承担工程量方面的风险
C.单价合同又分为固定单价合同、变动单价合同、成本补偿合同
D.实际工程款的支付按照估算工程量乘以合同单价进行计算
答案：A
解析：
选项 B：由于单价合同允许随工程量变化而调整工程总价，业主和承包商都不存在工程量方面的 风险，因此对合同双方都比较公平。选项 C：单价合同分为固定单价合同和可调单价合同。选项 D：实际 支付时则根据实际完成的工程量乘以合同单价计算应付的工程款。
建设工程合同属于（ ）。
A.有名合同
B.实践合同
C.要式合同
D.有偿合同
E.单务合同
B.实践合同
C.要式合同
D.有偿合同
E.单务合同
答案：A,C,D
解析：
2020版教材P109页
建设工程合同是承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同。通常包括建设工程勘察、设计、施工合同。其次，按照合同的分类，我们可以看出建设施工合同为有名合同，即有一定的名称，在法律上有专门的规定；在建设施工合同中，承包人进行工程建设，发包人支付价款，因此它还是双务合同（承包人与发包人互负义务）、有偿合同；此外，建设施工合同应当采取书面形式，且合同成立无需交付标的物，所以其为要式合同、诺成合同。根据上述分析，选项A、C、D正确。
建设工程合同是承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同。通常包括建设工程勘察、设计、施工合同。其次，按照合同的分类，我们可以看出建设施工合同为有名合同，即有一定的名称，在法律上有专门的规定；在建设施工合同中，承包人进行工程建设，发包人支付价款，因此它还是双务合同（承包人与发包人互负义务）、有偿合同；此外，建设施工合同应当采取书面形式，且合同成立无需交付标的物，所以其为要式合同、诺成合同。根据上述分析，选项A、C、D正确。
某工程施工项目经理部，根据项目特点制定了项目成本控制、进度控制、质量控制和合同管理等工作流程。这些工作流程组织属于()。
A、 管理工作流程组织
B、 信息处理工作流程组织
C、 物质流程组织
D、 施工作业流程组织
B、 信息处理工作流程组织
C、 物质流程组织
D、 施工作业流程组织
答案：A
解析：
工作流程组织包括：(1)管理工作流程组织，如投资控制、进度控制、合同管理、付款和设计变更等流程；(2)信息处理工作流程组织，如与生成月度进度报告有关的数据处理流程；(3)物质流程组织，如钢结构深化设计工作流程，弱电工程物资采购工作流程，外立面施工工作流程等。可见，正确选项是A。
2021二级建造师真题下载5章 第5章
在竣工图章中需列明的内容有（ ）。
A、施工单位项目负责人
B、现场监理工程师
C、施工单位竣工图审核人
D、总监理工程师
E、设计单位竣工图审核人
B、现场监理工程师
C、施工单位竣工图审核人
D、总监理工程师
E、设计单位竣工图审核人
答案：B,C,D
解析：
考点:工程竣工资料的编制。竣工图章是施工单位加盖的，所以图章上的内容需要不涉及设计单位的人员，而且竣工图章上没有施工单位项目负责人。本题超纲。
背景：某新建写字楼工程，建筑面积为66000m2，地下两层，地上18层，钢筋混凝土框架剪力墙结构，基础形式为交叉梁筏板基础，地下防水等级为一级，防水材料为4m+3mSBS防水卷材，屋面防水等级为二级，室内隔墙及外部填充墙为加气混凝土砌块，外部装饰为玻璃幕墙，总工期为2年，合同规定总承包单位应向业主移交4套竣工资料。施工过程中发生了如下事件：
事件一：该工程实行施工总承包，在装饰装修及机电设备安装施工阶段，各专业施工单位众多，幕墙是业主直接招标的施工承包单位，施工报验资料有缺少、滞后现象，总包和监理多次要求幕墙施工单位整改，并多次向业主提醒，但是幕墙施工单位以抢进度为由，整改效果不好。
事件二：该工程按期完工，在竣工验收阶段，总承包单位在预验收中发现幕墙工程的施工资料还是不全，并且幕墙单位未及时整改。由于幕墙资料不全，导致档案管理机构预验收未通过，但建设单位为使该建筑尽早备案并投入使用，组织了竣工验收。验收后工程投入使用。但是由于竣工资料不全，建设单位一直未向城建档案馆移交竣工档案。
问题：
1．事件一，在工程资料管理方面存在哪些问题？并分别写出可能导致的问题。
2．事件二，建设单位违反了哪些档案管理规定？依照《建设工程质量管理条例》，建设单位将受到怎样的处罚？
事件一：该工程实行施工总承包，在装饰装修及机电设备安装施工阶段，各专业施工单位众多，幕墙是业主直接招标的施工承包单位，施工报验资料有缺少、滞后现象，总包和监理多次要求幕墙施工单位整改，并多次向业主提醒，但是幕墙施工单位以抢进度为由，整改效果不好。
事件二：该工程按期完工，在竣工验收阶段，总承包单位在预验收中发现幕墙工程的施工资料还是不全，并且幕墙单位未及时整改。由于幕墙资料不全，导致档案管理机构预验收未通过，但建设单位为使该建筑尽早备案并投入使用，组织了竣工验收。验收后工程投入使用。但是由于竣工资料不全，建设单位一直未向城建档案馆移交竣工档案。
问题：
1．事件一，在工程资料管理方面存在哪些问题？并分别写出可能导致的问题。
2．事件二，建设单位违反了哪些档案管理规定？依照《建设工程质量管理条例》，建设单位将受到怎样的处罚？
答案：
解析：
1．事件一,工程资料管理方面存在问题及可能导致的问题分别如下：
(1)幕墙施工单位工程资料与施工不同步,工程报验资料未报验就施工；可能导致问题：不合格的施工材料用于施工现场,工程可能产生质量问题。
(2)施工总承包单位与监理单位对幕墙施工单位部分报验资料未签字认可,即默认进行了下道工序施工；可能导致问题：产生工程质量问题,施工总承包单位与监理单位均需承担相应质量管理责任。
2．(1)事件二中,建设单位违反档案管理规定之处如下：
1)建设单位在竣工验收时,违反了住房和城乡建设部颁发《城市建设档案管理规定》,未经档案预验收就组织了竣工验收。
2)建设单位违反了《城市建设档案管理规定》,未在竣工验收后3个月内向城建档案馆移交竣工资料。
3)建设单位违反了《建设工程质量管理条例》,未竣工备案,就投入使用。
(2)按照《建设工程质量管理条例》规定,建设单位将受到1万元以上10万元以下罚款的处罚。
(1)幕墙施工单位工程资料与施工不同步,工程报验资料未报验就施工；可能导致问题：不合格的施工材料用于施工现场,工程可能产生质量问题。
(2)施工总承包单位与监理单位对幕墙施工单位部分报验资料未签字认可,即默认进行了下道工序施工；可能导致问题：产生工程质量问题,施工总承包单位与监理单位均需承担相应质量管理责任。
2．(1)事件二中,建设单位违反档案管理规定之处如下：
1)建设单位在竣工验收时,违反了住房和城乡建设部颁发《城市建设档案管理规定》,未经档案预验收就组织了竣工验收。
2)建设单位违反了《城市建设档案管理规定》,未在竣工验收后3个月内向城建档案馆移交竣工资料。
3)建设单位违反了《建设工程质量管理条例》,未竣工备案,就投入使用。
(2)按照《建设工程质量管理条例》规定,建设单位将受到1万元以上10万元以下罚款的处罚。
砌体结构主要应用于以承受( )为主的墙体等构件。
A.竖向荷载
B.水平荷载
C.弯矩
D.剪力
B.水平荷载
C.弯矩
D.剪力
答案：A
解析：
2019版教材P22页
砌体结构主要应用于承受竖向荷载为主的墙体、基础、柱子地沟等构件。
砌体结构主要应用于承受竖向荷载为主的墙体、基础、柱子地沟等构件。
电梯的主要技术参数包括（ ）。
A.额定载重量和额定速度
B.提升高度和楼层间距
C.提升高度和额定载重量
D.楼层间距和额定速度
B.提升高度和楼层间距
C.提升高度和额定载重量
D.楼层间距和额定速度
答案：A
解析：
本题考查的是电梯种类划分和电梯的主要技术参数。电梯的主要参数包括额定载重量和额定速度。
当发生索赔事件时，对于承包商自有的施工机械，其费用索赔通常按照( )进行计算。
A.台班折旧费
B.台班费
C.设备使用费
D.进出场费用
B.台班费
C.设备使用费
D.进出场费用
答案：A
解析：
2020新版教材P85页
(3)施工机械使用费：可索赔机械窝工费或机械台班上涨费。自有机械窝工费一般按台班折旧费索赔；租赁机械一般按实际租金和调进调出的分摊费计算。
(3)施工机械使用费：可索赔机械窝工费或机械台班上涨费。自有机械窝工费一般按台班折旧费索赔；租赁机械一般按实际租金和调进调出的分摊费计算。
某环保局办公楼工程竣工验收后，其电气管线、给排水管道的最低保修期限是()。
A.5年
B.3年
C.2年
D.1年
B.3年
C.2年
D.1年
答案：C
解析：
2019新版教材P296页
此题的考点为掌握建设工程质量保修制度电气管线、给排水管道、设备安装和装
此题的考点为掌握建设工程质量保修制度电气管线、给排水管道、设备安装和装
生活垃圾填埋场与居民区的最短距离应为（）。
A.2000m
B.1500m
C.1000m
D.500m
B.1500m
C.1000m
D.500m
答案：D
解析：
P185-186
垃圾填埋场必须远离饮用水源,尽量少占良田,利用荒地和当地地形。一般选择在远离居民区的位置,填埋库区与敞开式渗沥液处理区边界距居民居住区或人畜供水点的卫生防护距离应大于等于500m。
垃圾填埋场必须远离饮用水源,尽量少占良田,利用荒地和当地地形。一般选择在远离居民区的位置,填埋库区与敞开式渗沥液处理区边界距居民居住区或人畜供水点的卫生防护距离应大于等于500m。
由采购方负责提货的建筑材料，交货期限应以（ ）为准。
A.采购方收货戳记的日期
B.供货方按照合同规定通知的提货日期
C.供货方发送产品时承运单位签发的日期
D.采购方向承运单位提出申请的日期
B.供货方按照合同规定通知的提货日期
C.供货方发送产品时承运单位签发的日期
D.采购方向承运单位提出申请的日期
答案：B
解析：
2020版教材P250页
本题考查的是建筑材料采购合同的主要内容。采购方提货的，以供货方合同规定通知的提货日期为准。
本题考查的是建筑材料采购合同的主要内容。采购方提货的，以供货方合同规定通知的提货日期为准。
不得在下列墙体或部位设置脚手眼的位置有( )。
A.120mm厚墙
B.清水墙
C.宽度小于1.5m的窗间墙
D.梁下及其左右500mm范围内
E.砌体门窗洞口两侧500mm范围内
B.清水墙
C.宽度小于1.5m的窗间墙
D.梁下及其左右500mm范围内
E.砌体门窗洞口两侧500mm范围内
答案：A,B,D
解析：
2019版教材P72页
不得在下列墙体或部位设置脚手眼：
1)120mm厚墙、清水墙、料石墙、独立柱和附墙柱；
2)过梁上与过梁成60°角的三角形范围及过梁净跨度1/2的高度范围内；
3)宽度小于1m的窗间墙；
4)门窗洞口两侧石砌体300mm。其他砌体200mm范围内：转角处石砌体600mm，其他砌体450mm范围内：5)梁或梁垫下及其左右500mm范围内；
6)设计不允许设置脚手眼的部位；
7)轻质墙体；
8)夹心复合墙外叶墙。
不得在下列墙体或部位设置脚手眼：
1)120mm厚墙、清水墙、料石墙、独立柱和附墙柱；
2)过梁上与过梁成60°角的三角形范围及过梁净跨度1/2的高度范围内；
3)宽度小于1m的窗间墙；
4)门窗洞口两侧石砌体300mm。其他砌体200mm范围内：转角处石砌体600mm，其他砌体450mm范围内：5)梁或梁垫下及其左右500mm范围内；
6)设计不允许设置脚手眼的部位；
7)轻质墙体；
8)夹心复合墙外叶墙。
上一篇：2021二级建造师真题下载5章
下一篇：2021二级建造师预测试题6篇
热门文章
