2021二级建造师试题5辑

2019版教材P47页
全站仪又称全站型电子速测仪，是一种可以同时进行角度测量和距离测量的仪器，由电子测距仪、电子经纬仪和电子记录装置三部分组成

2019版教材P66页
混凝土配合比应根据原材料性能及对混凝土的技术要求(强度等级、耐久性和工作性等），由具有资质的试验室进行计算，并经试配、调整后确定。

2019版教材P333
(一）配置职业健康安全设施(1)识别本工程项目的安全技术方面的设施：市政工程可从以下几个方面进行识别：1)各类市政工程施工机械及电器设备等传动部分的防护装置及安全装置。2)电刨、电锯、砂轮等小型机具上的防护装置，有碎片、屑末、液体飞出及有裸露导电体等处所安设的防护装置。3)各类起重机上的各种防护装置。4)市政公用工程工地上为安全而设的信号装置以及在操作过程中为安全而设的信号装置。5)锅炉、压力容器、压缩机械及各种有爆炸危险的机器设备的安全装置和信号装置。6)各种运输机械上的安全启动和迅速停车装置。7)电器设备的防护性接地或接零以及其他防触电设施。8)施工区域内危险部位所设置的标志、信号和防护设施。9)在高处作业时为避免工具等物体坠落伤人以及防人员坠落而设置的工具箱或安全网。10)防火防爆所必需的防火间距、消防设施等。

2019版教材P164页
（5）挖掘机、轮斗挖掘机或装载机挖装土（含渠道土方〕自卸汽车运输定额，适用于Ⅱ类土。Ⅰ、Ⅱ类土人工、机械调整系数均取0.91，Ⅳ类土人工、机械调整系数均取1.09。

2019版教材P69页
2)采用缓凝型外加剂、大掺量矿物掺合料配制的混凝土，不应少于14d;3)抗渗混凝土、强度等级C60及以上的混凝土，不应少于14d;

2019新版教材P134页
裁减人员时，应当优先留用下列三种人员：（1）与本单位订立较长期限的固定期限劳动合同的；（2）与本单位订立无固定期限劳动舍同的；（3）家庭无其他就业人员，有需要扶养的老人或者未成年人的。用人单位在6 个月内重新招用人员的，应当通知被裁减的人员，并在同等条件下优先招用被裁减人员。

2019版教材P125页
干铺的保温层可在负温下施工，C正确。采用沥青胶结的保温层应在气温不低于-10℃时施工，A错误。采用水泥、石灰或其他胶结料胶结的保温层应在气温不低于5℃时施工，BD错误。

2020版教材P82
本题考查的是管道系统试验。试验用压力表已校验，并在有效期内，其精度不得低于1.6级，表的满刻度值应为被测压力的1.5～2倍，压力表不得少于2块。

P10-12
地质构造形式（1）单斜构造：在一定范围内，岩层或矿体大致向一个方向倾斜的构造形态。（2）褶皱构造：岩层或矿体受水平挤压后弯曲，但仍保持连续性的构造形态。（3）断裂构造：岩层或矿体受力后产生断裂，失去连续性和完整性的构造形态。断裂面两侧岩层或矿体没有明显位移的叫裂隙，断裂面两侧岩层或矿体发生明显位移的叫断层。

2019版教材P329页
（8）民用建筑工程验收时，环境污染物浓度现场检测点应距内墙面不小于0.5m、距楼地面高度0.8~1.5m。

2020版教材P7页
基层的宽度应根据混凝土面层施工方式的不同比混凝土面层每侧至少宽出300㎜﹙小型机具施工时﹚，500㎜﹙轨模式摊铺机施工时﹚，或650㎜﹙滑模式摊铺机施工时﹚。

2019新版教材P239页
安全生产事故等级分为特别重大事故、重大事故、较大事故、一般事故。

1.关键线路共两条.分别是：①→②→③→⑤→⑥→⑦→⑧及①→⑦→⑧。计划工期130天。

2.事件1、2、3对工期的影响分别如下：事件1是由于料场征地导致坝体加培工期延误20天，责任在业主方，由于坝体加培处于非关键线路有总时差18天，因此对工期的影响为2天。事件2是由于设备故障导致防渗工程工期延误5天，责任在承包商方，由于防渗工程处于关键线路，因此对工期的影响为5天。事件3是由于止水安装质量不合格导致箱涵混凝土浇筑工期延误4天，责任在承包商方，由于防渗工程处于关键线路，因此对工期的影响为4天。上述事件对工期的综合影响为5天，承包商可对事件1造成的工期影响提出索赔2天，在综合影响下，坝体加培仍处于非关键线路上，所以最终承包商可提出0天工期索赔。

3.止水安装质量不合格责任在承包商方，所以承包商提出的索赔2万元不予支持。3月份实际支付工程款=320*0.95-(450+320-1200*0.4)*0.4=188（万元）。

4.坝体与涵洞连接处的土方施工需注意的主要问题为：(1)填土前，混凝土表面必须清除干净。(2)靠近涵洞部位不能采用大型机械压实时，可采用小型机械夯或人工夯实。(3)填土碾压时，要注意涵洞两侧均衡填料压实，以免对其产生过大的侧向压力，影响其安全。

本案例第1问主要考查关键线路和计划工期的计算。所有线路中总持续时间最长的线路即为关键线路，或者根据各项工作的时间参数计算结果，由总时差最小的工作组成的线路即为关键线路。故关键线路共两条，分别是：①→②→③→⑤-→⑥→⑦→⑧及①→⑦→⑧。其计划工期=10+10+10+60-10+30=130（天）或计划工期=100+30=130(天)。本案例第2问主要考查工作延误对总工期的影响。关键线路上工作延误影响总工期，非关键线路上工作延误时间超过总时差时也影响工期。事件1是由于料场征地导致坝体加培工期延误20天，责任在业主方，由于坝体加培处于非关键线路有总时差18天，因此对工期的影响为2天；事件2是由于设备故障导致防渗工程工期延误5天，责任在承包商方，由于防渗工程处于关键线路，因此对工期的影响为5天；事件3是由于止水安装质量不合格导致箱涵混凝土浇筑工期延误4天，责任在承包商方，由于防渗工程处于关键线路，因此对工期的影响为4天；故上述事件对工期的综合影响为5天，承包商可对事件1造成的工期影响提出索赔2天，在综合影响下，坝体加培仍处于非关键线路上，所以最终承包商可提出0天工期索赔。本案例第3问主要考查实际工程款的计算。箱涵混凝土浇筑施工中，因止水安装质量不合格，返工造成工作时间延长4天，返工费用2万元。止水安装质量不合格责任在承包商方，所以承包商提出的索赔2万元不予支持。合同总价1200万元。合同约定，开工前业主向承包商支付10%的工程预付款；工程进度款按月支付？同时按工程进度款5%的比例预留保留金；当工程进度款累计合同总价的40%时，从超过部分的工程进度款中按40%的比例扣回预付款，扣完为止。则累计合同总价的40%为1200*40%=480（万元），至2月底，承包商累计完成工程进度款为450（万元），故从第3月开始扣回预付款，因此3月份实际支付工程款为320*(1-5%)-(450+320-1200*0.4)*0.4=188(万元)。本案例第4问主要考查土石坝接头处理。对于坝身与混凝土结构物（如涵管、刺墙等）的连接，靠近混凝土结构物部位不能采用大型机械压实时，可采用小型机械夯或人工夯实。填土碾压时，要注意混凝土结构物两侧均衡填料压实，以免对其产生过大的侧向压力，影响其安全。防渗体与混凝土面或岩石面结合部位填筑：①填土前，混凝土表面乳皮、粉尘及其上附着杂物必须清除干净。②填土与混凝土表面、岸坡岩面脱开时必须予以清除。③混凝土防渗墙顶部局部范围用高塑性土回填，其回填范围、回填土料的物理力学性质、含水率、压实标准应满足设计要求。

2020版教材P287页
《建设工程质量管理条例》规定，建设单位应当严格按照国家有关档案管理的规定，及时收集、整理建设项目各环节的文件资料，建立健全建设项目档案，并在建设工程竣工验收后，及时向建设行政主管部门或者其他有关部门移交建设项目档案。

本题考查的是电线电缆。KVVP用于敷设室内、电缆沟、管道等要求屏蔽的固定场所；KVV22、KVV32等用于敷设室内、电缆沟、管道、直埋等能承受较大机械外力的固定场所。

P266-268
矿山建设工程的设计文件，必须符合矿山安全规程和行业技术规范，并按照国家规定经管理矿山企业的主管部门批准;不符合矿山安全规程和行业技术规范的，不得批准。矿山建设工程安全设施的设计必须有劳动行政主管部门参加审查。矿山安全规程和行业技术规泡，由国务院管理矿山企业的主管部门制定

高密度聚乙烯防渗膜具有防渗性好、化学稳定性好、机械强度较高、气候适应性强、使用寿命长、敷设及焊接施工方便的特点，已被广泛用作垃圾填埋场的防渗膜。

2019新版教材P78页
开标要求,《招标投标法实施条例》进一步规定，招标人应当按照招标文件规定的时间、地点开标。投标人少于3个的，不得开标；招标人应当重新招标。投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人应当当场作出答复，并制作记录。@##

2019版教材P12页
无权代理是指行为人不具有代理权，但以他人的名义与第三人进行法律行为。无权代理一般存在三种表现形式：(1)自始未经授权。如果行为人自始至终没有被授予代理权，就以他人的名义进行民事行为，属于无权代理。(2)超越代理权。代理权限是有范围的，超越了代理权限，依然属于无权代理。(3)代理权已终止。行为人虽曾得到被代理人的授权，但该代理权已经终止的，行为人如果仍以被代理人的名义进行民事行为，则属无权代理。 @##

2020新版教材P86页
《标准施工掊标文件》中合同条款规定的可以合理补偿承包人索赔的条款表2Z102044。@##

2020版教材P48
《通用规范》第1.0.5条定：“设备安装中采用的各种计量和检测器具、仪器、仪表和设备，应符合国家现行计量法规的规定，其精度等级，不应低于被检对象的精度等级。”

2019新版教材P211页
新修订并于2011年7月1日起施行的《建筑法》规定，建筑施工企业应当依法为职工参加工伤保险缴纳工伤保险费。鼓励企业为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，支付保险费。

2019新版教材P340页
《民事诉讼法》规定，人民法院进行调解，可以邀请有关单位和个人协助。调解达成协议，必须双方自愿，不得强迫。调解达成协议，人民法院应当制作调解书。法院调解书经双方当事人签收后，即具有法律效力，效力与判决书相同。

2020版教材P368
本题考查的是二级建造师（机电工程）注册执业工程规模标准。冶炼工程分为烧结球团工程、焦化工程、冶金工程、制氧工程、煤气工程、建材工程等6种类别专业工程。

主要考察的是公路工程质量监督的有关规定，质监机构因工作需要对工程实体进行非常规试验检测和交工、竣工验收检测依法发生的试验检测费用，由建设单位承担。@##

农村公路主要供机动.车辆行驶并达到一定技术标准。县道一般釆用三、四级公路标准；乡道采用四级公路或等外路标准。按照《公路法》的要求，新建公路应当符合部颁标准要求，原有不符合最低技术等级要求的等外公路，应当采取措施，逐步改造为符合技术等级要求的公路。

2020版教材P 150
系统风量平衡后应达到以下规定：系统总风量实测值与设计风量的偏差允许值不应大于-5%~10%

组织结构模式反映一个组织系统中各子系统之间或各元素（各工作部门或各管理人员）之间的指令关系。

2020版教材P65页
招标文件中的工程量清单标明的工程量是招标人编制招标控制价和投标人投标报价的共同基础，它是工程量清单编制人按施工图图示尺寸和工程量清单计算规则计算得到的工程净量。选C

2020版教材P90
本题考查的是发电机的安装技术要求。选项A，在转子穿装前要进行气密性试验；选项E，转子穿装方法按制造厂说明书的要求。

2019版教材P58页
《建筑法》规定，承包建筑工程的单位应当持有依法取得的资质证书，并在其资质等级许可的业务范围内承揽工程。

2020版教材P296
柔性管道是指在外荷载作用下变形显著，在结构设计上需考虑管节和管周土体弹性抗力共同承担荷载的管道，在市政公用工程中通常指采用钢管、柔性接口的球墨铸铁管和化学建材管（如聚乙烯管PE、玻璃纤维增强热固性树脂夹砂管RPM）等管材敷设的管道。