2021二级建造师考试真题及答案6节

建设单位领取施工许可证，应当具备下列条件：（1〉经办理该建筑工程用地批准手续并取得土地使用权，房屋装饰装修工程应当取得房屋所有权人同意；（2）取得建设工程规划许可证；（3）需要拆迁的，其拆迁进度符合施工要求；（4）需要挖掘道路的，已经征得道路主管部门同意，影响交通安全的，已经征得公安机关交通管理部门的同意；（5）已经确定建筑施工企业，并签订施工承包合同；（6）有满足施工需要的施工图纸及技术资料，施工图纸设计文件已按规定进行了审查，依法建设的人防工程的施工图符合有关法律规定；（7）有保证工程质量和安全的具体措施，并按规定办理了工程质量监督手续；（8）建设资金已经落实，建设工期不足1年的，到位资金不得少于工程合同价款的50%;（9）建设工期超过1年的，到位资金不得少于工程合同价款的30（10）法律、行政法规规定的其他条件。《建筑法》第七条规定，建筑工程开工前，建设单位应当按照国家有关规定向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证。

2019版教材P332页
表2A333003-1注册建造师施工管理签章文件目录（房屋建筑工程）工程质量保修书属于合同管理文件类别。@##

2019版教材P193页
除专用合同条款另有约定外，施工控制网由承包人负责测设，发包人应在本合同协议书签订后的14天内，向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其相关资料。

2019版教材P171页
“(1)钻孔灌注桩或者沉管灌注桩按施工图纸所示尺寸计算的桩体有效体积以立方米为单位计量，按《工程量清单》相应项目有效工程量的每立方米工程单价支付。”

P149-155
质量事故发生后，应进行调查分析，查找原因，吸取教训。分析的基本步骤和要求是:1.通过详细的调查，查明事故发生的经过，分析事故的原因，如人、机械设备、材料、方法和工艺、环境等。经过认真、客观、全面、细致、准确的分析，确定事故的性质和责任。

1．(1)建筑物细部点测设方法常用的有：直角坐标法、极坐标法、角度前方交会法和距离交会法。
(2)本工程最适宜采用的方法是直角坐标法。
2．(1)网络计划图如下：



(2)该网络计划图的工期为：T=3+4+3+5+1=16d。
3．构造柱钢筋安装过程：
(1)对构造柱定位,上下端部弹线；
(2)根据配置竖向钢筋的直径和数量在相应位置钻孔；
(3)在钻孔部位植筋（使用建筑用结构胶）；
(4)设计规定数量的箍筋预就位于柱立筋下端部；
(5)绑扎立（主）筋；
(6)将预就位的箍筋按间距要求分布并与立（主）筋绑扎牢固成型。
4．本工程验收时还应包含下述分部工程：地基与基础、建筑屋面、建筑给排水及采暖、智能建筑、电梯等。



1.建筑物细部点的平面位置测设的方法很多，要根据控制网的形式及分布、放线的精度要求及施工现场的条件来选用。
主要由以下几种方法：
(1)直角坐标法。当建筑场地的施工控制网为方格网或轴线形式时，采用直角坐标法放线最为方便。用直角坐标法测定一已知点的位置时，只需要按其坐标差数量取距离和测设直角，用加减法计算即可，工作方便，并便于检查，测量精度亦较高。
(2)极坐标法。用极坐标法测定一点的平面位置时，系在一个控制点上进行，但该点必须与另一控制点通视。根据测定点与控制点的坐标，计算出它们之间的夹角与距离，按极角与极距之值即可将给定的点位定出。该法适用于测设点靠近控制点，便于量距的地方。
(3)角度前方交会法。适用于不便量距或测设点远离控制点的地方。对于一般小型建筑物或管线的定位，亦可采用此法。
(4)距离交会法。从控制点到测设点的距离，若不超过测距的长度时，可用距离交会法来测定。用距离交会法来测定点位，不需要使用仪器，但精度较低。对背景材料进行分析可知，本工程最适宜采用的方法是直角坐标法。
解题思路：这是一道施工测量方法方面的试题，主要涉及建筑物细部点的平面位置测设的方法。
2.网络计划的绘制。绘制网络计划时，首先要严格按照《工程网络计划技术规程》中规定的七条绘制规则绘制；其次，要正确运用虚箭线，正确反映工作间的既定关系（即逻辑关系，包括组织关系和工艺关系），使有关系的工作一定把关系表达准确，且不能漏画“关系”，使无关系的工作一定不要扯上“关系”。针对本题而言，网络计划比较简单，可利用平行线路和关键线路的关系判断出，关键线路为：A→B→C→E→F，可见计算工期为：3+4+3+5+1=16d。如果是比较复杂的网络计划，建议利用前述标号法作答。
解题思路：这是一道施工进度控制方面（网络计划方法在建筑工程中的应用）的试题，主要涉及双代号网络计划的绘制、计算工期和关键线路的确定。
3.应该按照砖混结构构造柱施工的特点、程序，并结合钢筋混凝土结构钢筋安装方面的施工工艺与规范要求，按程序逐步作答。作答时，要特别注意该构造柱是“增设”的，可见其安装过程就应包含定位、弹线、钻孔、植筋等因“增设”而产生的“工艺”过程。
解题思路：这是一道主体结构施工技术方面的试题，主要涉及砖混结构钢筋混凝土构造柱钢筋安装的施工技术。
4.分部分项工程验收。背景材料给出的人防工程，平时用作停车库，人员通过“电梯”或楼梯通道到达地面，可见其验收分部工程应包括：地基基础、主体结构、建筑屋面、建筑装饰装修、建筑电气、建筑给排水、建筑采暖、建筑通风空调、建筑节能、智能建筑、建筑电梯等。
解题思路：这是一道建筑工程分部工程质量验收方面试题，涉及建筑工程验收分部工程的划分。

2020版教材P188页
本题考查的是环境管理体系标准。PDCA分别为策划、支持和运行、绩效评价和改进。

本题考查的是检验批及分项工程的质量验收。建筑工程质量验收应划分为单位（子单位）工程、分部（子分部）工程、分项工程和检验批，检验批是建筑工程质量验收的最小单元。选项D正确。

2020版教材P105页
最后一段 为加快进度，宜采用挖掘机或单臂掘进机开挖核心土和下台阶，随时接长钢支撑和喷混凝土、封底。

本题考查的是仲裁制度。有效的仲裁协议可以排除法院对案件的司法管辖权，只有在没有仲裁协议或者仲裁协议无效的情况下，法院才可以对当事人的纠纷予以受理。

本题考核的是现场控制器安装技术。现场控制器与各类监控点的连接，在强干扰环境中或远距离传输时，宜选用光纤。

2020版教材P183
2F320042施工招标的条件与程序
一、施工招标条件水利工程项目施工招标应具备以下条件：(1)初步设计已经批准；(2)建设资金来源已落实，年度投资计划已经安排；(3)监理单位已确定；(4)具有能满足招标要求的设计文件，已与设计单位签订适应施工进度要求的图纸交付合同或协议；(5)有关建设项目永久征地、临时征地和移民搬迁的实施、安置工作已经落实或已有明确安排。

1．从英文字母E、P、C的含义入手,它们分别是设计、采购、施工英文字母的第一个字母。交钥匙即一切达到和满足业主生产需要。故EPC／交钥匙总承包模式包括：设计、设备及材料采购,土建及安装施工,无负荷及带负荷联合试运转、试生产直至达产达标交钥匙。
2．从废标及无效标书的内容分析。C、D公司应被取消投标资格。
理由：(1)C公司前后资格审查施工资质不一致,属于弄虚作假,其标书应视为废标。
(2)D公司未办理投标保函,不具备投标资格,应拒收其投标书。
3．评标过程不存在问题,理由是未受包括业主在内的外部因素干扰,真正体现了招投标公开、公平、公正的原则。
4．主要从有效标书的数量分析,本次招标有效。有效标书数量、招投标程序等均符合招投标法规定。
5.由于余热发电设备大部属于特种设备，进场前应书面告知地方政府特种设备安全监督管理部门，提交的材料包括：施工单位及人员资格证件；施工组织与技术方案；工程合同；安装监督检验约请书等。告知后即可施工。

为封闭表面空隙、防止水分浸入面层或基层而铺筑的沥青混合料薄层称为封层。

上人屋面和交通、商业、旅馆、学校、医院等建筑临开敞中庭的栏杆高度不应低于1.2m；楼梯水平段栏杆长度大于0.5m 时，其扶手高度不应小于1.05m；楼梯平台过道处的净高不应小于2.0m。地下室不应布置居室,当居室布置在半地下室时，必须采取满足采光、通风、日照、防潮、防霉及安全防护等要求的措施。

本题涉及的考点是设计方项目管理的目标。设计方作为项目建设的一个参与方，其项目管理主要服务于项目的整体利益和设计方本身的利益，其项目管理的目标包括设计的成本目标、设计的进度目标和设计的质量目标，以及项目的投资目标。

2020版教材P32页
定金合同从实际交付定金之日起生效。

2020版教材P106页
虽然核心土增强了开挖面的稳定，但开挖中围岩要经受多次扰动，而且断面分块多，支护结构形成全断面封闭的时间长，这些都有可能使围岩变形增大。

2020版教材P107
（2）仪表设备安装应遵循的原则：先里后外；先高后低；先重后轻。

问题1
该工程采用固定总价合同合理。理由是：固定价格合同适用于工程量大且能够较准确计算，工期较短，技术不太复杂，风险不太大的项目。该工程符合这些条件。
此题考察工程合同的类型及其适用条件。工程按照其价格计算方法可分为单价合同、总价合同和成本加酬金合同，各类合同的适用范围不同。当发包工程的内容和工程量一时不能明确、具体地予以规定时，则可以采用单价合同形式。固定价合同是合同总价或者单价在合同约定的承包范围内不予调整，一般适用于工期较短且技术简单的工程。可调价合同是合同总价或者单价可根据合同约定的事项和方法调整。施工工期一年以上的工程或建材市场价格波动较大时宜采用可调价合同。成本加酬金合同时工程成本按实际发生计算，承包人按约定的方式计取相应的酬金。一般适用于较特殊复杂的工程。在施工合同签定时，应根据工程实际情况，选择合适的类型。
问题2
事件一中施工单位提出的土方价格费用索赔要求不合理。
理由是：施工单位应对自己的报标文件解释负责；施工单位应对自己报价的准确性与完备性负责。
本题考查项目投标合同签订过程中施工方对其报价应承担的风险。本工程采用的固定总价合同，即使采用其他形式的合同，施工单位在投标标价前都应进行认真的分析，做好现场踏勘、标前答疑和各项调查工作。作为有经验的施工单位可以通过现场踏勘确认招标文件参考资料中提供用土的质量是否合格，若施工单位没有做此事，风险应由施工单位承担。
问题3
针对业主由于缺乏资金而指令停工，施工单位对此情况可向业主提起要求工程延长或费用索赔，其费用索赔包括执行停工指令中，施工单位应付出的管理费、工人窝工费、设备折旧费与维修保养费等必要开支。
此题考察指令停工条件下，施工单位可提出的索赔要求。业主由于缺乏资金而指令停工属于业主违约，按照约定，施工单位在这种情况下应当获得工期和费用补偿。
问题4
事件三中，施工单位提出的索赔要求不合理。
理由是：施工单位设备出现故障影响的工期，不能得到补偿；罕见的特大暴雨和由此而产生的地区性供电中断，可以获得工期补偿。故施工单位可以向建设单位提出的工期索赔应为5天。
此题考察工期索赔的计算方法。施工单位自身原因导致的进度延误，不能进行工期索赔；而由于业主原因、不可抗力等原因延误的工期施工单位才可以获得工期的延长。

2020版教材P240页
生产经营单位应急预案分为综合应急预案，专项应急预案和现场处置方案

水利水电工程施工现场一类负荷主要有井、洞内的照明、排水、通风和基坑内的排水、汛期的防洪、泄洪设施以及医院的手术室、急诊室、重要的通信站以及其他因停电即可能造成人身伤亡或设备事故引起国家财产严重损失的重要负荷。除隧洞、竖井以外的土石方开挖施工、混凝土浇筑施工、混凝土搅拌系统、制冷系统、供水系统、供风系统、混凝土预制构件厂等主要设备属二类负荷。
木材加工厂、钢筋加工厂的主要设备属三类负荷

由于化学材料配制成的浆液中不存在固体颗粒灌浆材料那样的沉淀问题，故化学灌浆都采用纯压式灌浆。故本题应选A。

2020版教材P35
模板支架安装时要求：支架立柱必须落在有足够承载力的地基上，立柱底端必须放置垫板或混凝土垫块。支架地基严禁被水浸泡，冬期施工必须采取防止冻胀的措施。安设支架、拱架过程中，应随安装随架设临时支撑。采用多层支架时，支架的横垫板应水平，立柱应铅直，上下层立柱应在同一中心线上。支架或拱架不得与施工脚手架、便桥相连。安装模板应与钢筋工序配合进行，妨碍绑扎钢筋的模板，应待钢筋工序结束后再安装。

预制墙板可采用插放或靠放的方式，堆放工具或支架应有足够的刚度，并支垫稳固。采用靠放方式时，预制外墙板宜对称靠放、饰面朝外，且与地面倾斜角度不宜小于800。预制水平类构件可采用叠放方式，层与层之间应垫平、垫实，各层支垫应上下对齐。

2019版教材P219页
市政公用工程项目施工管理中的索赔。 索赔的证据资料，包括事件的原因、对其权益影响的资料、索赔的依据，以及其他计算出该事件影响所要求的索赔额和申请延期的天数。

2020版教材P100
分块开挖后必须及时施工支撑。