2021二级建造师考试试题及答案7章
发布时间：2021-06-30
2021二级建造师考试试题及答案7章 第1章
已知某建设工程网络计划中A工作的自由时差为5天，总时差为7天。监理工程师在检查施工进度时发现只有该工作实际进度拖延，且影响总工期3天，则该工作实际进度比计划进度拖延（ ）天。
A.3
B.5
C.8
D.10
B.5
C.8
D.10
答案：D
解析：
2020版教材P139页
双代号网络计划总时差是指在不影响总工期的前提下，工作i-j可以利用的机动时间。自由时差是指在不影响其紧后工作最早开始的前提下，工作i-j可以利用的机动时间。A工作总时差为7天，影响总工期3天，所以A工作实际进度比计划进度拖延：7+3=10天。因此，正确选项是D。
双代号网络计划总时差是指在不影响总工期的前提下，工作i-j可以利用的机动时间。自由时差是指在不影响其紧后工作最早开始的前提下，工作i-j可以利用的机动时间。A工作总时差为7天，影响总工期3天，所以A工作实际进度比计划进度拖延：7+3=10天。因此，正确选项是D。
下列供热管网支、吊架的安装应符合的要求，不正确的是（）
A、管道支、吊架的安装应在管道安装、检验前完成
B、管道支架支承面的标高可采用加设金属垫板的方式进行调整
C、金属垫板与预埋铁件或钢结构不得进行焊接
D、管道支、吊架处不应有管道焊缝
B、管道支架支承面的标高可采用加设金属垫板的方式进行调整
C、金属垫板与预埋铁件或钢结构不得进行焊接
D、管道支、吊架处不应有管道焊缝
答案：C
解析：
2．支、吊架安装
（1）管道支、吊架的安装应在管道安装、检验前完成。支、吊架的安装位置应正确，标高和坡度应满足设计要求，安装应平整，埋设应牢固。
（3）管道支架的支撑面的标高可采用加设金属垫板的方式进行调整，垫板不得大于两层，垫板应与预埋铁件或钢结构进行焊接。
（4）活动支架的偏移方向、偏移量及导向性能应符合设计要求。
（5）管道支、吊架处不得有管道焊缝，导向支架、滑动支架和吊架不得有歪斜和卡涩现象。
（1）管道支、吊架的安装应在管道安装、检验前完成。支、吊架的安装位置应正确，标高和坡度应满足设计要求，安装应平整，埋设应牢固。
（3）管道支架的支撑面的标高可采用加设金属垫板的方式进行调整，垫板不得大于两层，垫板应与预埋铁件或钢结构进行焊接。
（4）活动支架的偏移方向、偏移量及导向性能应符合设计要求。
（5）管道支、吊架处不得有管道焊缝，导向支架、滑动支架和吊架不得有歪斜和卡涩现象。
基本直接费包括( )。
A.夜间施工增加费
B.冬雨期施工增加费
C.人工费
D.材料费
E.机械费
B.冬雨期施工增加费
C.人工费
D.材料费
E.机械费
答案：C,D,E
解析：
2019版教材P156页
基本直接费包括人工费、材料费、施工机械使用费。
基本直接费包括人工费、材料费、施工机械使用费。
地铁车站明挖基坑采用钻孔灌注桩围护结构时，围护施工常采用的成孔设备有( )。
A.水平钻机
B.螺旋钻机
C.夯管机
D.冲击式钻机
E.正反循环钻机
B.螺旋钻机
C.夯管机
D.冲击式钻机
E.正反循环钻机
答案：B,D,E
解析：
2020版教材P95
3)钻孔灌注桩围护结构钻孔灌注桩一般采用机械成孔。地铁明挖基坑中多釆用螺旋钻机、冲击式钻机和正反循环钻机等。水平钻机和夯管机都是顶管设备。
3)钻孔灌注桩围护结构钻孔灌注桩一般采用机械成孔。地铁明挖基坑中多釆用螺旋钻机、冲击式钻机和正反循环钻机等。水平钻机和夯管机都是顶管设备。
下列对项目参与各方项目管理的理解，正确的是（ ）。
A.项目总承包方和施工方项目管理工作主要在实施阶段进行
B.监理单位和项目总承包单位开展的项目管理属于业主方项目管理
C.施工总承包管理方开展的项目管理属于业主方项目管理
D.建设一栋办公楼，对业主方项目管理而言，其进度目标是办公楼启用
B.监理单位和项目总承包单位开展的项目管理属于业主方项目管理
C.施工总承包管理方开展的项目管理属于业主方项目管理
D.建设一栋办公楼，对业主方项目管理而言，其进度目标是办公楼启用
答案：D
解析：
某建设单位投资兴建一大型商场。经过公开招标，某施工单位中标，中标造价25025.00万元。双方按照《建设工程施工合同（示范文本）》（GF—2017—0201）签订了施工总承包合同。合同中约定暂列金1000万，暂估价1000万，工程预付款比例为10%，并从未完施工工程尚需的主要材料款相当于工程预付款时起扣，主要材料所占比重按60%计。
【问题】
1.分别列式计算本工程项目预付款和预付款的起扣点是多少万元（保留两位小数）？
【问题】
1.分别列式计算本工程项目预付款和预付款的起扣点是多少万元（保留两位小数）？
答案：
解析：
1.（1）预付款＝（25025-1000-1000）×10%＝2302.50（万元）
（2）预付款的起扣点＝（25025-1000-1000）－2302.50/60%＝19187.50（万元）
（2）预付款的起扣点＝（25025-1000-1000）－2302.50/60%＝19187.50（万元）
如果以近5 年承担过的单体工业、民用建筑工程建筑面积来衡量已完成工程的业绩，符合二级施工总承包企业资质等级法定条件的已完工程业绩为( )。
A、建筑面积2 万平方米以上的工程1 项B、建筑面积2 万平方米以下的工程2 项
C、建筑面积1 万平方米以上的工程1 项D、建筑面积1 万平方米以下的工程2 项
A、建筑面积2 万平方米以上的工程1 项B、建筑面积2 万平方米以下的工程2 项
C、建筑面积1 万平方米以上的工程1 项D、建筑面积1 万平方米以下的工程2 项
答案：C
解析：
二级施工总承包企业资质等级法定条件的已完工程业绩：近 5 年承担过下列 4 类中的 2 类工程的施工总承包或主体工程承包，工程质量合格。(1)地上 12 层以上的民用建筑工程 1 项或地上 8—11层的民用建筑工程 2 项；(2)高度 50 米以上的构筑物工程 1 项或高度 35~ 50 米（不含）的构筑物工程 2 项；(3)建筑面积 1 万平方米以上的单体工业、民用建筑工程 1 项或建筑面积 0.6 万~1 万平方米（不合）的单体 I 业、民用建筑工程 2 项；(4)钢筋混凝土结构单跨 21 米以上（或钢结构单跨 24 米以上）的建筑工程 1 项或钢筋混凝土结构单跨 18~ 21 米（不含）（或钢结构单跨 21—24 米（不含））的建筑工程 2 项。故选项 C 正确
（2018年）采用时间－成本累计曲线编制建设工程项目进度计划时，从节约资金贷款利息的角度出发，适宜采取的做法是（）
A.所有工作均按最早开始时间开始
B.关键工作均按最迟开始时间开始
C.关键工程均按最早开始时间开始
D.所有工作均按最迟开始时间开始
B.关键工作均按最迟开始时间开始
C.关键工程均按最早开始时间开始
D.所有工作均按最迟开始时间开始
答案：D
解析：
P112?一般而言，所有工作都按最迟开始时间开始，对节约资金贷款利息是有利的，但同时，也降低了项目按期竣工的保证率。
2021二级建造师考试试题及答案7章 第2章
项目经理部第一级技术交底工作由谁（ ）交底。
A.项目总工
B.项目各部门负责
C.各分部分项主管工程师
D.现场技术员
B.项目各部门负责
C.各分部分项主管工程师
D.现场技术员
答案：A
解析：
2020版教材P211
技术交底必须在相应工程内容施工前进行。施工技术交底应分级进行。
第一级：项目总工向项目各部门负责人及全体技术人员进行交底。
第二级：项目技术部门负责人或各分部分项主管工程师向现场技术人员和班组长进行交底。
第三级：现场技术员负责向班组全体作业人员进行技术交底
技术交底必须在相应工程内容施工前进行。施工技术交底应分级进行。
第一级：项目总工向项目各部门负责人及全体技术人员进行交底。
第二级：项目技术部门负责人或各分部分项主管工程师向现场技术人员和班组长进行交底。
第三级：现场技术员负责向班组全体作业人员进行技术交底
（2016年） 在城市规划区内以划拨方式提供国有土地使用权的建设工程，建设单位在办理用地批准手续前，必须先 取得该工程的（ ）。
A.施工许可证
B.建设工程规划许可证
C.质量安全报建手续
D.建设用地规划许可证
B.建设工程规划许可证
C.质量安全报建手续
D.建设用地规划许可证
答案：D
解析：
划拨土地：先建设用地规划许可证→再申请划拨土地（先证后地） 出让土地：先签订出让合同拿到地→再申请建设用地规划许可证（先地后证）
某施工企业的建筑工地发生安全事故，王某在事故中受伤，该企业向统筹地区社会保险行政部门提出王某的工伤认定申请，申请的时间期限不应超过自事故伤害发生之日起()。
A.7日
B.15日
C.30日
D.60日
B.15日
C.30日
D.60日
答案：C
解析：
2020版教材P231页
职工发生事故伤害或者按照职业病防治法规定被诊断、鉴定为职业病，所在单位应当自事故伤害发生之日或者被诊断、鉴定为职业病之日起30日内，向统筹地区社会保险行政部门提出工伤认定申请。
职工发生事故伤害或者按照职业病防治法规定被诊断、鉴定为职业病，所在单位应当自事故伤害发生之日或者被诊断、鉴定为职业病之日起30日内，向统筹地区社会保险行政部门提出工伤认定申请。
汽轮机低压外下缸组合时，汽缸找中心的基准目前多采用（ ）。
A.激光法
B.拉钢丝法
C.假轴法
D.转子法
B.拉钢丝法
C.假轴法
D.转子法
答案：B
解析：
2020版教材P 89
本题考查的是汽轮发电机系统主要设备的安装技术要求。组合时汽缸找中心的基准可以用激光、拉钢丝、假轴、转子等。目前多采用拉钢丝法。
本题考查的是汽轮发电机系统主要设备的安装技术要求。组合时汽缸找中心的基准可以用激光、拉钢丝、假轴、转子等。目前多采用拉钢丝法。
根据《消防法》和《食品安全法》，关于施工现场违法行为应承担法律责任的说法，正确的是（）。
A. 埋压、圈占、遮挡消火栓或者占用防火间距的，处以罚款
B. 进货时未查验许可证和相关证明文件的，给予警告并处以罚款
C.未按规定要求贮存、销售食品或者清理库存食品的，罚款并责令停产停业
D.故意破坏或者伪造火灾现场尚不构成犯罪的，拘留并可处以罚款
B. 进货时未查验许可证和相关证明文件的，给予警告并处以罚款
C.未按规定要求贮存、销售食品或者清理库存食品的，罚款并责令停产停业
D.故意破坏或者伪造火灾现场尚不构成犯罪的，拘留并可处以罚款
答案：A
解析：
本题考查的是施工现场消防安全违法行为应承担的法律责任。选项A正确，对于埋压、圈占、遮挡消火栓或者占用防火间距的，责令改正，处以5000元以上5万元以下罚款;选项B、C惩罚过于严格、选项D应当处警告或者500元以下罚款。@##
某工程因施工需要,需取得出入施工场地的某条临时道路的通行权,根据《标准施工招标文件》中“通用合同条款”的规定,正确的说法是()。
A.承包人负责办理,并承担有关费用
B.承包人负责办理,发包人承担有关费用
C.发包人负责办理,并承担有关费用
D.发包人负责办理,承包人承担有关费用
B.承包人负责办理,发包人承担有关费用
C.发包人负责办理,并承担有关费用
D.发包人负责办理,承包人承担有关费用
答案：C
解析：
2020新版教材P234页
根据《标准施工招标文件》中“通用合同条款”的规定,发包人应根据合同工程的施工需要,负责办理取得出入施工场地的专用和临时道路的通行权,以及取得为工程建设所需修建场外设施的权利,并承担有关费用。承包人应协助发包人办理上述手续。
根据《标准施工招标文件》中“通用合同条款”的规定,发包人应根据合同工程的施工需要,负责办理取得出入施工场地的专用和临时道路的通行权,以及取得为工程建设所需修建场外设施的权利,并承担有关费用。承包人应协助发包人办理上述手续。
某建设工程采用单价合同，双方根据估算工程量约定了一个合同总价，而在实际结算时原合同总价与合同各项单价乘以实际完成工程量之和不一致，则该工程价款结算以()为准。
A.签订的合同总价
B.合同中各项单价乘以实际完成的工程量之和
C.实际完成的工程量乘以重新协商的各项单价之和
D.双方重新协商确定的单价和工程量
B.合同中各项单价乘以实际完成的工程量之和
C.实际完成的工程量乘以重新协商的各项单价之和
D.双方重新协商确定的单价和工程量
答案：B
解析：
2020新版教材P253页
在工程实践中，采用单价合同有时也会根据估算的工程量计算一个初步的合同总价，作为投标报价和签订合同之用。但是，当上述初步的合同总价与各项单价乘以实际完成的工程量之和发生矛盾时，则肯定以后者为准，即单价优先。实际工程款的支付也将以实际完成工程量乘以合同单价进行计算。
在工程实践中，采用单价合同有时也会根据估算的工程量计算一个初步的合同总价，作为投标报价和签订合同之用。但是，当上述初步的合同总价与各项单价乘以实际完成的工程量之和发生矛盾时，则肯定以后者为准，即单价优先。实际工程款的支付也将以实际完成工程量乘以合同单价进行计算。
降低项目施工成本的组织措施有（）。2018
A．将成本责任分解到各岗位
B．选择最佳施工方案
C．确定合理的工作流程
D．制定资金使用计划
E．采取必要的风险对策
B．选择最佳施工方案
C．确定合理的工作流程
D．制定资金使用计划
E．采取必要的风险对策
答案：A,C
解析：
B属于技术措施；D属于经济措施；E属于合同措施。
2021二级建造师考试试题及答案7章 第3章
在工程实施阶段现场确认实际工程数量时应重点关注的是（）。
A.项目具体实施工艺与原招标清单特征描述的差异
B.原招标图与施工图之间的工程量差异
C.工程内容特征的差异
D.原招标现场与实施现场的差异
E.找出招标人提供的工程量清单中的漏洞
B.原招标图与施工图之间的工程量差异
C.工程内容特征的差异
D.原招标现场与实施现场的差异
E.找出招标人提供的工程量清单中的漏洞
答案：A,B,C,D
解析：
2020版教材P212-213
工程实施阶段：根据计价规范中的工程量计算规则，结合投标时的综合单价和经过现场工程师确认的实际工程数量，构成工程进度款的支付额度。 该阶段重点关注的是对施工方有利的项目具体实施工艺与原招标清单特征描述的差异;原招标图与施工图之间的工程量差异、工程内容特征的差异;原招标现场与实施现场的差异等并做好有效的原始记录。
工程实施阶段：根据计价规范中的工程量计算规则，结合投标时的综合单价和经过现场工程师确认的实际工程数量，构成工程进度款的支付额度。 该阶段重点关注的是对施工方有利的项目具体实施工艺与原招标清单特征描述的差异;原招标图与施工图之间的工程量差异、工程内容特征的差异;原招标现场与实施现场的差异等并做好有效的原始记录。
建设单位对建设工程项目的权利来自于物权中最基本的权利——所有权，所有权的内容包括（）。
A.占有权
B.使用权
C.收益权
D.处分权
E.担保权
B.使用权
C.收益权
D.处分权
E.担保权
答案：A,B,C,D
解析：
2019版教材P14页
根据《物权法》的规定，所有权作为物权中最基本的权利，其具体权能包括占有权、使用权、收益权和处分权共4种。
根据《物权法》的规定，所有权作为物权中最基本的权利，其具体权能包括占有权、使用权、收益权和处分权共4种。
计量检测设备应有明显的( )标志，标明计量器具所处的状态。
A、合格、禁用、库存B、合格、禁用、封存
C、禁用、封存、库存D、合格、封存、库存
A、合格、禁用、库存B、合格、禁用、封存
C、禁用、封存、库存D、合格、封存、库存
答案：B
解析：
计量检测设备应有明显的“合格”“禁用”“封存”等标志，标明计量器具所处的状态。
下列有关锅炉试运行的说法中，错误的是（ ）。
A.锅炉试运行在煮炉前进行
B.锅炉试运行启动时升压应缓慢，尽量减小壁温差
C.检查人孔.焊口.法兰等部件，发现有泄漏时及时处理
D.观察各联箱.锅筒.钢架.支架等的热膨胀及其位移是否正常
B.锅炉试运行启动时升压应缓慢，尽量减小壁温差
C.检查人孔.焊口.法兰等部件，发现有泄漏时及时处理
D.观察各联箱.锅筒.钢架.支架等的热膨胀及其位移是否正常
答案：A
解析：
本题考查的是锅炉热态调试与试运转。锅炉试运行必须是在烘炉煮炉合格的前提下进行。
《工伤保险条例》的规定，职工因工死亡，其近亲属可以从工伤保险基金领取一次性工亡补助金为（）。
A.上年度统筹地区职工平均工资的20倍
B.上年度职工本人平均工资的20倍
C.上年度全国城镇居民人均可支配收入的20倍
D.上年度统筹地区职工平均工资的10倍
B.上年度职工本人平均工资的20倍
C.上年度全国城镇居民人均可支配收入的20倍
D.上年度统筹地区职工平均工资的10倍
答案：C
解析：
2020版教材P233页
《工伤保险条例》第39条规定，一次性工亡补助金标准为上一年度全国城镇居民人均可支配收入的20倍。
《工伤保险条例》第39条规定，一次性工亡补助金标准为上一年度全国城镇居民人均可支配收入的20倍。
资源利用的优化主要包括( )。
A.施工顺序的优化
B.施工作业组织形式的优化
C.施工机械组织优化
D.物资采购与供应计划的优化
E.机械需要计划的优化
B.施工作业组织形式的优化
C.施工机械组织优化
D.物资采购与供应计划的优化
E.机械需要计划的优化
答案：D,E
解析：
下列安全生产责任中，属于施工单位安全生产管理机构专职安全生产管理人员责任的是（）。
A.落实制定安全生产规章制度和操作规程
B.确保安全生产费用的有效使用
C.检查危险性较大工程安全专项施工方案的落实情况
D.组织制定安全施工措施
B.确保安全生产费用的有效使用
C.检查危险性较大工程安全专项施工方案的落实情况
D.组织制定安全施工措施
答案：C
解析：
参见教材P201。本题考查的是施工单位的安全生产责任制度。建筑施工企业安全生产管理机构专 职安全生产管理人员在施工现场检查过程中具有以下职责：查阅在建项目安全生产有关资料、核实有关情 况；检査危险性较大工程安全专项施工方案落实情况；监督项目专项安全生产管理人员履责情况；监督作 业人员安全防护用品的配备及使用情况；对发现的安全生产违章违规行为或安全隐患，有权当场予以纠正 或作出处理决定；对不符合安全生产条件的设施、设备、器材，有权当场作出查封的处理决定；对施工现 场存在的重大安全隐患有权越级拫告或直接向建设主管部门报告；企业明确的其他安全生产管理职责。
概算定额一般是在预算定额的基础上以()为对象编制而成的，以作为编制设计概算的依据。
A.单位工程
B.单项工程
C.扩大分项工程
D.分项工程
B.单项工程
C.扩大分项工程
D.分项工程
答案：C
解析：
2020新版教材P58页
2.概算定额：以扩大的分部分项工程为对象编制的。
2.概算定额：以扩大的分部分项工程为对象编制的。
2021二级建造师考试试题及答案7章 第4章
配电系统和施工机具应采用可靠的接零或接地保护，配电箱和开关箱均应设（）。
A.熔断器保护
B.二级漏电保护
C.刀闸开关保护
D.一级保护
B.二级漏电保护
C.刀闸开关保护
D.一级保护
答案：B
解析：
2019版教材P263页
3. 配电系统和施工机具采用可靠的接零或接地保护，配电箱和开关箱均设两级漏电保护。
3. 配电系统和施工机具采用可靠的接零或接地保护，配电箱和开关箱均设两级漏电保护。
下列文件中，属于施工成本计划编制依据的有()。
A、 招标文件
B、 施工成本预测资料
C、 已签订的合同
D、 施工组织设计或施工方案
E、 企业定额、施工预算
B、 施工成本预测资料
C、 已签订的合同
D、 施工组织设计或施工方案
E、 企业定额、施工预算
答案：B,C,D,E
解析：
施工成本计划编制依据。施工成本计划的编制依据包括：(1)投标报价文件；(2)企业定额、施工预算；(3)施工组织设计或施工方案；(4)人工、材料、机械台班的市场价；(5)企业颁布的材料指导价、企业内部机械台班价格、劳动力内部挂牌价格；(6)周转设备内部租赁价格、摊销损耗标准；(7)已签订的工程合同、分包合同（或估价书）；(8)结构件外加工计划和合同；(9)有关财务成本核算制度和财务历史资料；(10)施工成本预测资料；(11)拟采取的降低施工成本的措施；(12)其他相关资料。可见，正确选项是BCDE。@##
安全检查应包括施工全过程中的资源配置、( )等内容。
A.质量事故
B.人员活动
C.实物状态
D.环境条件
E.管理行为
B.人员活动
C.实物状态
D.环境条件
E.管理行为
答案：B,C,D,E
解析：
2019版教材P313页
安全检查应包括施工全过程中的资源配置、人员活动、实物状态、环境条件、管理行为等内容。
安全检查应包括施工全过程中的资源配置、人员活动、实物状态、环境条件、管理行为等内容。
基坑验槽中遇持力层明显不均匀时，应在基坑底普遍进行( )。
A.观察
B.钎探
C.轻型动力触探
D.静载试验
B.钎探
C.轻型动力触探
D.静载试验
答案：C
解析：
2020版教材P54
轻型动力触探遇到下列情况之一时，应在基底进行轻型动力触探:(1)持力层明显不均匀(2)浅部有软弱下卧层(3)有浅埋的坑穴、古墓、古井等，直接观察难以发现时(4)勘察报告或设计文件规定应进行轻型动力触探时。
轻型动力触探遇到下列情况之一时，应在基底进行轻型动力触探:(1)持力层明显不均匀(2)浅部有软弱下卧层(3)有浅埋的坑穴、古墓、古井等，直接观察难以发现时(4)勘察报告或设计文件规定应进行轻型动力触探时。
危险源分为两大类，即第一类危险源和第二类危险源，其中，第一类危险源危险性的大小主要取决于()。
A.能量或危险物质的量
B.能量或危险物质意外释放的强度
C.设备故障或缺陷
D.管理缺陷
E.意外释放的能量或危险物质的影响范围
B.能量或危险物质意外释放的强度
C.设备故障或缺陷
D.管理缺陷
E.意外释放的能量或危险物质的影响范围
答案：A,B,E
解析：
第一类危险源危险性的大小主要取决于以下几个方面：①能量或危险物质的量；②能量或危险物质意外释放的强度；③意外释放的能量或危险物质的影响范围。CD项属于第二类危险源。
泵站中常用的水泵类型是叶片泵，叶片泵按照工作原理不同可分为（ ）。
A.离心泵
B.射流泵
C.混流泵
D.容积泵
E.轴流泵
B.射流泵
C.混流泵
D.容积泵
E.轴流泵
答案：A,C,E
解析：
泵的种类很多，按其作用原理可分为叶片泵、容积泵和其他类型泵三大类。叶片泵按工作原理的不同，可分为离心泵、轴流泵和混流泵三种。
后张法预应力混凝土梁施工中，曲线预应力孔道最低点宜设置（ ）。
A.压浆孔
B.溢浆孔
C.排气孔
D.排水孔
B.溢浆孔
C.排气孔
D.排水孔
答案：D
解析：
本题考点涉及后张法预应力管道安装要求。（1）管道应采用定位钢筋牢固地定位于设计位置。
（2）金属管道接头应采用套管连接，连接套管宜采用大一个直径型号的同类管道，且应与金属管道封裹严密。
（3）管道应留压浆孔与溢浆孔；曲线孔道的波峰部位应留排气孔；在最低部位宜留排水孔。
（4）管道安装就位后应立即通孔检查，发现堵塞应及时疏通。管道经检查合格后应及时将其端面封堵，防止杂物进入。
（5）管道安装后，需在其附近进行焊接作业时，必须对管道采取保护措施。
（2）金属管道接头应采用套管连接，连接套管宜采用大一个直径型号的同类管道，且应与金属管道封裹严密。
（3）管道应留压浆孔与溢浆孔；曲线孔道的波峰部位应留排气孔；在最低部位宜留排水孔。
（4）管道安装就位后应立即通孔检查，发现堵塞应及时疏通。管道经检查合格后应及时将其端面封堵，防止杂物进入。
（5）管道安装后，需在其附近进行焊接作业时，必须对管道采取保护措施。
冲刷防护中的间接防护包括（ ）。
A、丁坝
B、防洪堤
C、抛石
D、石笼
E、顺坝
B、防洪堤
C、抛石
D、石笼
E、顺坝
答案：A,B,E
解析：
考点:冲刷防护。间接防护：丁坝、顺坝、防洪堤等导流构造物以及改移河道。
2021二级建造师考试试题及答案7章 第5章
在移动模架上浇筑预应力混凝土连续梁，箱梁内、外模板在滑动就位时，模板的( )误差必须在容许范围内。
A. 预拱度
B. 平面尺寸
C. 高程
D. 变形
E. 挠度
B. 平面尺寸
C. 高程
D. 变形
E. 挠度
答案：A,B,C
解析：
在移动模架上浇筑预应力混凝土连续梁应满足的规定为：①模架长度必须满足施工要求；②模架应利用专用设备组装，在施工时能确保质量和安全；③浇筑分段工作缝，必须设在弯矩零点附近怕；④箱梁内、外模板在滑动就位时，模板平面尺寸、高程、预拱度的误差必须控制在容许范围内；⑤混凝土内预应力筋管道、钢筋、预埋件设置应符合规范规定和设计要求。P50
职业健康安全管理体系与环境管理体系的作业文件包括()。
A.管理手册、作业指导书、管理规定
B.管理规定、程序文件引用的表格、绩效报告
C.作业指导书、管理规定、程序文件引用的表格
D.程序文件引用的表格、绩效报告、管理手册
B.管理规定、程序文件引用的表格、绩效报告
C.作业指导书、管理规定、程序文件引用的表格
D.程序文件引用的表格、绩效报告、管理手册
答案：C
解析：
2020新版教材P192页
作业文件是指管理手册、程序文件之外的文件，一般包括作业指导书（操作规程）、管理规定、监测活动准则及程序文件引用的表格。其编写的内容和格式与程序文件的要求基本相同。在编写之前应对原有的作业文件进行清理，摘其有用，删除无关。
作业文件是指管理手册、程序文件之外的文件，一般包括作业指导书（操作规程）、管理规定、监测活动准则及程序文件引用的表格。其编写的内容和格式与程序文件的要求基本相同。在编写之前应对原有的作业文件进行清理，摘其有用，删除无关。
在装饰装修工程施工管理签章文件中，属于质量管理文件的是（）。
A.工程延期申请表
B.项目管理总结报告
C.工程计划报审表
D.单位(子单位)工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录
B.项目管理总结报告
C.工程计划报审表
D.单位(子单位)工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录
答案：D
解析：
2019版教材P334页
表2A333003-2中单位(子单位)工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录文件类别为质量管理。
表2A333003-2中单位(子单位)工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录文件类别为质量管理。
工程项目质量管理中，应当在数据和信息分析的基础上作出决策，这是质量管理原则中（ ）的要求。
A.持续改进
B.过程方法
C.循证决策
D.管理的系统方法
B.过程方法
C.循证决策
D.管理的系统方法
答案：C
解析：
2020新版教材P160页
循证决策：基于数据和信息的分析和评价的决策，更有可能产生期望的结果
循证决策：基于数据和信息的分析和评价的决策，更有可能产生期望的结果
按照交通运输部颁发的《公路建设监督管理办法》，企业投资公路建设项目的实施，首先应进行的程序是（）。
A、 根据规划，编制项目建议书
B、 组织投资人招标工作，依法确定投资人
C、 根据规划，编制工程可行性研究报告
D、 投资人编制项目申请报告，按规定项目审批部门核准
B、 组织投资人招标工作，依法确定投资人
C、 根据规划，编制工程可行性研究报告
D、 投资人编制项目申请报告，按规定项目审批部门核准
答案：C
解析：
主要考察的是公路建设的基本程序，第10条企业投资公路建设项目的实施，应当按照下列程序进行：(1)根据规划，编制工程可行性研究报告;(2)组织投资人招标工作，依法确定投资人;(3)投资人编制项目申请报告，按规定报项目审批部门核准；(4)根据核准的项目申请报告，编制初步设计文件，其中涉及公共利益、公众安全、工程建设强制性标准的内容应当按项目隶属关系报交通主管部门审查；(5)根据初步设计文件编制施工图设计文件;(6)根据批准的施工图设计文件组织项目招标；(7)根据国家有关规定，进行征地拆迁等施工前准备工作，并向交通主管部门申报施工许可；(8)根据批准的项目施工许可，组织项目实施；(9)项目完工后，编制竣工图表、工程决算和竣工财务决算，办理项目交、竣工验收;(10)竣工验收合格后，组织项目后评价。
申请消防验收的时间正确的是（）。
A.施工完工后
B.竣工验收前
C.竣工验收后
D.竣工验收同时
B.竣工验收前
C.竣工验收后
D.竣工验收同时
答案：C
解析：
2019版教材P256页
《建筑工程消防监督管理规定》（公安部令第106号发布，根据2012年7月17日《公安部关于修改<建设工程消防监督管理规定>的决定》修订）中规定：对具备相应情形的特殊建设工程，建设单位必须向公安机关消防机构申请消防设计审核，并且在工程竣工后，向出具消防设计审核意见的公安机关消防机构申请消防验收。需取得施工许可证的普通建设工程，建设单位应当在取得施工许可、工程竣工验收合格之日起七日内，通过省级公安机关消防机构网站进行消防设计、竣工验收消防备案，或者到公安机关消防机构业务受理场所进行消防设计、竣工验收消防备案。
《建筑工程消防监督管理规定》（公安部令第106号发布，根据2012年7月17日《公安部关于修改<建设工程消防监督管理规定>的决定》修订）中规定：对具备相应情形的特殊建设工程，建设单位必须向公安机关消防机构申请消防设计审核，并且在工程竣工后，向出具消防设计审核意见的公安机关消防机构申请消防验收。需取得施工许可证的普通建设工程，建设单位应当在取得施工许可、工程竣工验收合格之日起七日内，通过省级公安机关消防机构网站进行消防设计、竣工验收消防备案，或者到公安机关消防机构业务受理场所进行消防设计、竣工验收消防备案。
根据《水电建设工程质量管理暂行办法》，下列属于施工单位职责的是（ ）。
A．按规定负责进行施工质量监督与控制
B．建立健全权责相称的质量管理机构
C．制定保证质量的技术措施
D．检查现场地质是否符合设计假定
E．按本办法有关规定组织或参加工程质量检查工作
正确答案：BC
可以让注册建造师同时担任两个及以上建设工程施工项目负责人的情形是()。
A.同一工程相邻分段发包或分期施工的
B.因非承包方原因使工程停工120天以上且建设单位同意的
C.合同约定的工程进入收尾阶段而新的工程刚刚破土动工的
D.因工作需要经工程发、承包双方协商同意的
E.合同约定的工程验收合格的
B.因非承包方原因使工程停工120天以上且建设单位同意的
C.合同约定的工程进入收尾阶段而新的工程刚刚破土动工的
D.因工作需要经工程发、承包双方协商同意的
E.合同约定的工程验收合格的
答案：A,B,E
解析：
2020版教材P66
注册建造师不得同时担任两个及以上建设工程施工项目负责人。发生下列情形之一的除外：(1)同一工程相邻分段发包或分期施工的；(2)合同约定的工程验收合格的；(3)因非承包方原因致使工程项目停工超过120天（含），经建设单位同意的。
注册建造师不得同时担任两个及以上建设工程施工项目负责人。发生下列情形之一的除外：(1)同一工程相邻分段发包或分期施工的；(2)合同约定的工程验收合格的；(3)因非承包方原因致使工程项目停工超过120天（含），经建设单位同意的。
2021二级建造师考试试题及答案7章 第6章
单元工程在施工单位自检合格的基础上，由（ ）进行终检验收。
A．设计单位
B．项目法人
C．监理单位
D．质量监督部门
正确答案：C
强度等级为C25的混凝土是指混凝土的fcu,k为( )。
A.fcu,k=25MPa
B.28MPa<≤fcu,k≤30MPa
C.25MPa≤fcu,k<28MPa
D.25MPa<≤fcu,k<30MPa
B.28MPa<≤fcu,k≤30MPa
C.25MPa≤fcu,k<28MPa
D.25MPa<≤fcu,k<30MPa
答案：D
解析：
2020版教材P44页
混凝土强度等级按混凝土立方体抗压强度标准值划分为C15、C20、C25、C30、C35、c40、C45，c50、C55、C60、C65、C70、C75、C80等14个等级。例如，强度等级为C25的混凝土，是指25MPa≤fcu,k＜30MPa.的混凝土。
混凝土强度等级按混凝土立方体抗压强度标准值划分为C15、C20、C25、C30、C35、c40、C45，c50、C55、C60、C65、C70、C75、C80等14个等级。例如，强度等级为C25的混凝土，是指25MPa≤fcu,k＜30MPa.的混凝土。
关于土地权属的说法，正确的有（ ）。
A.城市郊区的土地归国家所有
B.自留地归集体所有
C.城市市区土地归国家所有
D.农村土地均归集体所有
E.宅基地归农民个人所有
B.自留地归集体所有
C.城市市区土地归国家所有
D.农村土地均归集体所有
E.宅基地归农民个人所有
答案：B,C
解析：
城市市区的土地属于国家所有。农村和城市郊区的土地，除由法律规定属于国家的以外，属于农民集体所有，宅基地和自留地、自留山，属于农民集体所有。
直接承受动力荷载的钢筋混凝土结构构件，其纵向钢筋连接应优先采用（）。
A.闪光对焊
B.绑扎搭接
C.电弧焊
D.直螺纹套筒连接
B.绑扎搭接
C.电弧焊
D.直螺纹套筒连接
答案：D
解析：
直接承受动力荷载的结构构件中，纵向钢筋不宜采用焊接接头。当受拉钢筋直径大于25mm、受压钢筋直径大于28mm时，不宜采用绑扎搭接接头。
钻孔灌注桩基础钻孔施工方法中，（ ）的钻进与排渣效率较高，但接长钻杆时装卸麻烦，钻渣容易堵塞管路。
A.反循环回转钻孔
B.冲抓锥钻孔
C.正循环回转钻孔
D.潜水电钻钻孔
B.冲抓锥钻孔
C.正循环回转钻孔
D.潜水电钻钻孔
答案：A
解析：
2020版教材P125
反循环回转钻孔，其钻进与排渣效率较高，但接长钻杆时装卸麻烦，钻渣容易堵塞管路。
反循环回转钻孔，其钻进与排渣效率较高，但接长钻杆时装卸麻烦，钻渣容易堵塞管路。
下列属于无权代理的是（）。
A.转托代理权
B.没有代理权
C.超越代理权
D.代理终止后的代理
E.受委托的代理
B.没有代理权
C.超越代理权
D.代理终止后的代理
E.受委托的代理
答案：B,C,D
解析：
2019版教材P12页
无权代理是指行为人不具有代理权，但以他人的名义与第三人进行法律行为。无权代理一般存在三种表现形式：（1）自始未经授权；（2）超越代理权；（3）代理权已终止。
无权代理是指行为人不具有代理权，但以他人的名义与第三人进行法律行为。无权代理一般存在三种表现形式：（1）自始未经授权；（2）超越代理权；（3）代理权已终止。
对供热管道焊接施工单位应具备的条件有( )。
A.符合焊接工艺要求的焊接设备且性能稳定
B.有精度等级符合要求
C.有负责焊接工艺的焊接技术人员、检查人员和检验人员
D.焊工应持有有效合格证且在合格证准予的范围内焊接
E.配备相应的操作工
B.有精度等级符合要求
C.有负责焊接工艺的焊接技术人员、检查人员和检验人员
D.焊工应持有有效合格证且在合格证准予的范围内焊接
E.配备相应的操作工
答案：A,C,D
解析：
2020版教材P339
根据《城镇供热管网工程施工及验收规范》CJJ28—2014第5.7.4条和5.7.5条规定，焊接施工单位应符合下列规定：
(1)有负责焊接工艺的焊接技术人员、检査人员和检验人员。
(2)有符合焊接工艺要求的焊接设备且性能稳定可靠。
(3)有保证焊接工程质量达到标准的措施。
(4)焊工应持有效合格证，并应在合格证准予的范围内焊接。施工单位应对焊工进行
资格审査，并按该规范规定填写焊工资格备案表。
根据《城镇供热管网工程施工及验收规范》CJJ28—2014第5.7.4条和5.7.5条规定，焊接施工单位应符合下列规定：
(1)有负责焊接工艺的焊接技术人员、检査人员和检验人员。
(2)有符合焊接工艺要求的焊接设备且性能稳定可靠。
(3)有保证焊接工程质量达到标准的措施。
(4)焊工应持有效合格证，并应在合格证准予的范围内焊接。施工单位应对焊工进行
资格审査，并按该规范规定填写焊工资格备案表。
在给水处理中，常常用天然或人工颗粒作为过滤材料，即所谓滤料。给水滤料必须符合的要求有（ ）。
A．有足够的机械强度，反冲洗时不会产生严重磨损和破碎
B．化学稳定性高，不含有损健康的杂质
C．有合适的粒径、良好的级配和较高的孔隙率
D．与滤池的承托层相匹配
E．货源充足，价格低廉
正确答案：ABCE
2021二级建造师考试试题及答案7章 第7章
当事人在合同中约定一方向对方给付定金作为债权担保的，收受定金的一方不履行约定债务的，应（ ）。
A．将定金退还
B．双倍返还定金
C．支付违约金
D．赔偿对方损失
正确答案：B
某商品房开发工程因故停建，承包人及时起诉要求结算工程款并胜诉，法院在对该项目进行拍卖执行中，有许多债权人主张权利，各债权人的清偿顺序依法应为（）。
A.全款购房人、承包人、抵押权人、普通债权人
B.承包人、抵押权人、普通债权人、全款购房人
C.抵押权人、普通债权人、全款购房人、承包人
D.普通债权人、全款购房人、承包人、抵押权人
B.承包人、抵押权人、普通债权人、全款购房人
C.抵押权人、普通债权人、全款购房人、承包人
D.普通债权人、全款购房人、承包人、抵押权人
答案：A
解析：
承包人工程价款的优先受偿权。2002年6月发布的《最高人民法院关于建设工程价款优先受偿权问题的批复》中规定：（1）人民法院在审理房地产纠纷案件和办理执行案件中，应当依照《合同法》第 286条的规定，认定建筑工程的承包人的优先受偿权优于抵押权和其他债权。（2）消费者交付购买商品房的全部或者大部分款项后，承包人就该商品房享有的工程价款优先受偿权不得对抗买受人。因此，A正确。
风管系统安装完毕。必须进行严密性检验，严密性检验应（）。
A.以主、干管为主
B.检验全部工程
C.按系统20%比例抽检
D.检验全部支管
B.检验全部工程
C.按系统20%比例抽检
D.检验全部支管
答案：A
解析：
2019版教材P141页
风管的检验与试验（1）风管系统安装后，必须进行严密性检验，主要检验风管、部件制作加工后的咬口缝、铆接孔、风管的法兰翻边、风管管段之间的连接严密性，检验以主、干管为主，检验合格后方能交付下道工序。
风管的检验与试验（1）风管系统安装后，必须进行严密性检验，主要检验风管、部件制作加工后的咬口缝、铆接孔、风管的法兰翻边、风管管段之间的连接严密性，检验以主、干管为主，检验合格后方能交付下道工序。
背景资料：
根据《公路工程竣（交）工验收办法实施细则》，施工单位完成约定的全部工程内容，且经施工自检和监理检验评定均合格后，提出验收申请，报监理单位审查。交工验收申请书附自检评定资料和C报告。监理单位审查同意后，及时按规定提交了D资料、质量评定资料和监理总结报告。项目法人接收资料后及时按规定组织了交工验收。
【问题】
写出事件中C报告、D资料的名称。
根据《公路工程竣（交）工验收办法实施细则》，施工单位完成约定的全部工程内容，且经施工自检和监理检验评定均合格后，提出验收申请，报监理单位审查。交工验收申请书附自检评定资料和C报告。监理单位审查同意后，及时按规定提交了D资料、质量评定资料和监理总结报告。项目法人接收资料后及时按规定组织了交工验收。
【问题】
写出事件中C报告、D资料的名称。
答案：
解析：
C报告：施工总结报告。D资料：独立抽检资料。
如果干扰事件对工程的影响持续时间长，则承包人应按工程师要求的合理间隔（一般为28天），提交中间索赔报告，并在干扰事件影响结束后的（ ）天内提效一份最终索赔报告。 否则将失去该事件请求补偿的索赔权利。
A．3
B．7
C．14
D．28
正确答案：D
在严寒地区且处于水位升降范围内的矿业工程施工，宜优先选用()。
A.火山灰质水泥
B.32.5级以上普通水泥
C.粉煤灰水泥
D.复合水泥
B.32.5级以上普通水泥
C.粉煤灰水泥
D.复合水泥
答案：B
解析：
本题考核了各种水泥的适用范围。在严寒地区且处于水位升降范围内的矿业工程施工应该优先选用普通水泥(32.5级以上)。本题的正确选项是B。
【背景资料】某工程地下2层，地上15层，现浇钢筋混凝土框架结构，由于局部技术难度大，
业主采用了邀请招标方式，择优选择了其中一家作为中标单位，
并与其签订了工程施工承包合同，承包工作范围包括土建、机电安装和装修工程。
该工程开工日期为2011年4月1日，合同工期为18个月。
在合同履行过程中发生以下事件：
事件一：2011年5月施工单位为保证施工质量，扩大了开挖面积，导致开挖量、
费用及相应工序持续时间增加。于是向业主提出了索赔费用3．0万元，工期索赔3d
。
事件二：2011年8月份，恰逢连降7d罕见大雨，造成停工损失2．5万元，工期增加了
4d。于是施工单位据此向业主提出了索赔。
事件三：2012年2月份，在主体砌筑工程中，因施工图设计有误，实际工程量增加，
导致费用增加3．8万元，相应工序持续时间增加了2d。
于是施工单位据此向业主提出了索赔。
事件四：在工程保修期间发生了由于施工质量原因引起的屋顶漏水、
墙面剥落等问题，业主在多次催促施工单位修理，而施工单位一再拖延的情况下，
于是业主另请其他施工单位进行了维修。
上述事件中，除事件二外，其他工序时间的延误均未超过工作的总时差。
问题：
1．事件一中施工单位的索赔是否成立?说明理由。
2．事件二中施工单位的索赔是否成立?说明理由。
3．事件三中施工单位的索赔是否成立?说明理由。
4．事件四中施工单位的做法是否妥当?说明理由。所发生的维修费用该如何处理?
业主采用了邀请招标方式，择优选择了其中一家作为中标单位，
并与其签订了工程施工承包合同，承包工作范围包括土建、机电安装和装修工程。
该工程开工日期为2011年4月1日，合同工期为18个月。
在合同履行过程中发生以下事件：
事件一：2011年5月施工单位为保证施工质量，扩大了开挖面积，导致开挖量、
费用及相应工序持续时间增加。于是向业主提出了索赔费用3．0万元，工期索赔3d
。
事件二：2011年8月份，恰逢连降7d罕见大雨，造成停工损失2．5万元，工期增加了
4d。于是施工单位据此向业主提出了索赔。
事件三：2012年2月份，在主体砌筑工程中，因施工图设计有误，实际工程量增加，
导致费用增加3．8万元，相应工序持续时间增加了2d。
于是施工单位据此向业主提出了索赔。
事件四：在工程保修期间发生了由于施工质量原因引起的屋顶漏水、
墙面剥落等问题，业主在多次催促施工单位修理，而施工单位一再拖延的情况下，
于是业主另请其他施工单位进行了维修。
上述事件中，除事件二外，其他工序时间的延误均未超过工作的总时差。
问题：
1．事件一中施工单位的索赔是否成立?说明理由。
2．事件二中施工单位的索赔是否成立?说明理由。
3．事件三中施工单位的索赔是否成立?说明理由。
4．事件四中施工单位的做法是否妥当?说明理由。所发生的维修费用该如何处理?
答案：
解析：
1．事件一中，费用索赔不成立，工期索赔不成立。
理由：因为该工作属于承包商自己采取的质量保证措施。
2．事件二中，费用索赔不成立，工期可以延长。
理由：因为异常气候条件的变化，属于不可抗力因素，承包商不应得到费用补偿，
但工期应予以顺延。
3．费用索赔成立，工期不予延长。
理由：因为图纸设计方案有误，所以费用索赔成立；
又因为该工作的时间延误未超过工作的总时差，不会影响工期，所以工期不予延长。
4．施工单位的做法不妥当。
理由：在保修期内，施工单位应承担保修责任，及时修复质量问题。
所发生的维修费可以从施工单位保修金中扣除。
理由：因为该工作属于承包商自己采取的质量保证措施。
2．事件二中，费用索赔不成立，工期可以延长。
理由：因为异常气候条件的变化，属于不可抗力因素，承包商不应得到费用补偿，
但工期应予以顺延。
3．费用索赔成立，工期不予延长。
理由：因为图纸设计方案有误，所以费用索赔成立；
又因为该工作的时间延误未超过工作的总时差，不会影响工期，所以工期不予延长。
4．施工单位的做法不妥当。
理由：在保修期内，施工单位应承担保修责任，及时修复质量问题。
所发生的维修费可以从施工单位保修金中扣除。
关于施工总承包管理模式的说法，正确的是（ ）。
A.分包合同必须由施工总承包管理单位与分包单位签订
B.发包人通过招标选择分包单位，无须经施工总承包管理单位的认可
C.施工总承包管理单位只收取总包管理费，不赚取总包与分包之间的差价
D.当施工总承包管理单位拒绝认可某分包合同时，仍应承担对该分包工程的管理责任
B.发包人通过招标选择分包单位，无须经施工总承包管理单位的认可
C.施工总承包管理单位只收取总包管理费，不赚取总包与分包之间的差价
D.当施工总承包管理单位拒绝认可某分包合同时，仍应承担对该分包工程的管理责任
答案：C
解析：
2020版教材P225页
施工总承包管理模式的合同关系有两种可能，即业主与分包单位直接签订合同或者由施工总承包管理单位与分包单位签订合同。故A不正确。施工总承包管理模式中，所有分包单位的选择都是由业主决策的。业主通常通过招标选择分包单位。一般情况下，分包合同由业主与分包单位直接签订，但每一个分包人的选择和每一个分包合同的签订都要经过施工总承包管理单位的认可，因为施工总承包管理单位要承担施工总体管理和目标控制的任务和责任。故B不正确。如果施工总承包管理单位认为业主选定的某个分包人确实没有能力完成分包任务，而业主执意不肯更换该分包人，施工总承包管理单位也可以拒绝认可该分包合同，并且不承担该分包人所负责工程的管理责任。故D不正确。施工总承包管理单位只收取总包管理费，不赚总包与分包之间的差价，故C正确。因此，正确选项是C。
施工总承包管理模式的合同关系有两种可能，即业主与分包单位直接签订合同或者由施工总承包管理单位与分包单位签订合同。故A不正确。施工总承包管理模式中，所有分包单位的选择都是由业主决策的。业主通常通过招标选择分包单位。一般情况下，分包合同由业主与分包单位直接签订，但每一个分包人的选择和每一个分包合同的签订都要经过施工总承包管理单位的认可，因为施工总承包管理单位要承担施工总体管理和目标控制的任务和责任。故B不正确。如果施工总承包管理单位认为业主选定的某个分包人确实没有能力完成分包任务，而业主执意不肯更换该分包人，施工总承包管理单位也可以拒绝认可该分包合同，并且不承担该分包人所负责工程的管理责任。故D不正确。施工总承包管理单位只收取总包管理费，不赚总包与分包之间的差价，故C正确。因此，正确选项是C。
上一篇：2021二级建造师答疑精华7卷
下一篇：2021二级建造师答疑精华7章
热门文章
