2021二级建造师考试题免费下载6章
2021二级建造师考试题免费下载6章 第1章
B.2O
C.25
D.30
B.仲裁案件庭审结束前
C.仲裁案件裁决作出前
D.仲裁庭首次开庭前
【背景资料】
某建设单位投资新建办公楼,建筑面积8000m2,钢筋混凝土框架结构,地上八层,招标文件规定,本工程实行设计、采购、施工的总承包交钥匙方式。土建、水电、通风空调、内外装饰、消防、园林景观等工程全部由中标单位负责组织施工。经公开招投标,A施工总承包单位中标,双方签订的工程总承包合同中约定:合同工期为10个月,质量目标为合格。
在合同履行过程中,发生了下列事件中:
事件三、A施工总承包单位对工程中标造价进行分析,费用情况如下:分部分项工程费4800万元,措施项目费576万元,暂列金额222万元,风险费260万元,规费64万元,税金218万元。
【问题】事件三中,A施工总承包单位的中标造价是多少万元?措施项目费通常包括哪些费用?
(2)措施项目费通常包括:模板费用、脚手架费用、安全文明施工费、夜间施工费、冬雨期施工费、大型机械的安装拆费、工程定位复测、已完工程及设备保护费
B.CaO
C.Ca(HCO3)2
D.Ca(OH)2
1.石灰的原料及生产石灰是工程中常用的胶凝材料之一,其原料石灰石主要成分是碳酸钙(CaCO3),石灰石经高温煅烧分解产生以CaO为主要成分(少量MgO)的生石灰。
B、用机械方法开孔
C、逆着物料流向安装
D、取源部件轴线与管道轴线垂直相交
一个200MW及以上容量机组的火力发电厂,( )等设置为一个火灾报警区域。
A.每台机组
B.控制通信楼
C.运煤系统
D.点火油罐区
E.汽机房
某调水枢纽工程主要由泵站、土石坝、溢洪道组成,年调水量7.6×10m,该枢纽工程在施工过程中发生如下事件:
事件一: 2018年汛前,该合同工程基本完工,由于当年汛期水库防汛形势险峻,为确保水库安全度汛,根据度汛方案,建设单位组织参建单位对土坝和溢洪道进行险情巡查,并制定了土坝和溢洪道工程险情巡查及应对措施预案,部分内容如表所示。
事件二:溢洪道消力池结构如图所示,反滤层由小石(5~20mm)、中粗砂和中石(20~40mm)构成。施工单位依据《水闸施工规范》(SL27—2014)的有关规定,制订了反滤层施工方案和质量检查要点。
事件三:泵站下部结构施工时正值汛期,某天围堰下游发生管涌,由于抢险不及时,导致围堰决口基坑进水,部分钢筋和钢构件受水浸泡后锈蚀。该事故经处理虽然不影响工程正常使用,但对工程使用寿命有一定影响。事故处理费用70万元,延误工期40天。
【问题】
1.根据《水利水电工程等级划分及洪水标准》( SL252-2017 )说明枢纽工程等别、工程规模和主要建筑物级别。
2.根据本工程具体情况,指出表中A、B、C、D、E分别代表的险情种类。
3.根据事件二,指出消力池结构示意图中①、②、③、④代表的填筑材料(或构造)名称;说明反滤层施工质量检查的要点。
4.根据《水利工程质量事故处理暂定规定》(水利部令第 9 号) , 说明水利工程质量事故分为哪几类?事件三点质量事故属于哪类?
2.A代表:漏洞
B代表:管涌
C代表:漫溢
D代表:决口
E代表:启闭机螺杆折断或闸门不能启闭。
3.(1)①为中粗砂,②为小石,③为中石,④为排水孔(或冒水孔)。
(2)反滤层施工质量检查要点为:对于反滤层铺填的厚度、是否混有杂物、填料的质量及颗粒级配等应全面检查。
4.水利工程质量事故分为一般质量事故、较大质量事故、重大质量事故、特大质量事故四类。 事件三属于较大质量事故。
2021二级建造师考试题免费下载6章 第2章
A. 钢筋冷拉调直时, 不能同时进行除锈
B. HRB400 级钢筋采用冷拉调直时, 伸长允许最大值 4%
C. 钢筋的切断口可以有马蹄形现象
D. HPB300 级纵向受力钢筋末端应作 180° 弯钩
钢筋加工要求有:
(1) HPB300 光圆钢筋的冷拉率不宜大于 4%; 其余的冷拉率不宜大于 1%。
(2) 钢筋除锈: 一是在钢筋冷拉或调直过程中除锈; 二是可采用机械除锈机除锈、 喷砂除锈、 酸洗除锈和手工除锈等。
(3) 钢筋下料切断可采用钢筋切断机或手动液压切断器进行。 钢筋的切断口不得有马蹄形或起弯等现象。
(4) HPB300 级钢筋末端应作 180° 弯钩, 其弯弧内直径不应小于钢筋直径的 2.5 倍, 弯钩的弯后平直部分长度不应小于钢筋直径的 3 倍
冬期开挖路堑的开挖顺序应该是( )。
A.从中往外开挖
B.从下向上开挖
C.从上向下开挖
D.上下同时开挖
B.中标候选人存在违法行为,可能影响其履约能力
C.中标候选人经营发生较大变化,可能影响其履约能力
D.中标候选人未缴纳履约保证金
E.中标候选人放弃中标
中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或者存在违法行为,招标人认为可能影响其履约能力的,应当在发出中标通知书前由原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法审查确认。
B.其他负有安全生产监督管理职责的部门的应急预案,应当报同级人民政府和上一级安全生产监督管理部门备案
C.生产经营单位应每半年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练
D.评审人员与所评审预案的施工单位有利害关系的,应当回避
B.工程项目使用的材料、设备是否符合强制性标准
C.工程管理人员是否熟悉强制性标准
D.工程项目的安全、质量是否符合强制性标准
B.债的主体是指特定的当事人
C.债的内容是指债的主体双方之间的权利义务
D.债权是请求特定人为特定行为的权利
D选项正确说法应为:债权为请求特定人为特定行为作为或不作为的权利。
B.深度
C.孔位
D.孔形
E.沉淀土厚度
钻孔的直径、深度和孔形直接关系到成桩质量,是钻孔成败的关键。所以选ABD
2021二级建造师考试题免费下载6章 第3章
B.143
C.144
D.156
BCWS是赢得值法中的参数之一,是按计划工作量乘以预算价格而得,故为120×1.2=144万元。
当事人一方有权请求法院或仲裁机构变更或撤销的合同有( )。
A.因重大误解订立的合同
B.因重大过失订立的合同
C.在订立合同时显失公平
D.双方恶意串通损害国家利益、集体利益的
E.双方恶意串通损害第三人利益的
P81~82
根据《合同法》第54条的规定,AC属于可撤销合同的类型。DE根据《合同法》第52条规定属于无效合同。没有B的说法。
B.3
C.5
D.7
(一)合议仲裁庭当事人约定由3名仲裁员组成仲裁庭的,应当各自选定1名或者各自委托仲裁委员会主任指定1名仲裁员,第三名仲裁员由当事人共同选定或者共同委托仲裁委员会主任指定。第三名仲裁员是首席仲裁员。
B、 现场处置预案
C、 专项应急预案
D、 现场应急预案
B.爆炸力
C.雪荷载
D.风荷载
(一)(1)永久作用(永久荷载或恒载):固定隔墙的自重,土压力,水位不变的水压力等。
B.更为严重的缺陷,按一定的技术方案进行加固处理后,在不影响安全和主要使用功能条件下,可按技术处理方案和协商文件进行验收
C.经有资质的检测单位检测鉴定达不到设计要求,但经原设计单位核算,仍能满足结构安全和使用功能的检验批,可予以验收
D.经过返修或加固处理仍不能满足安全使用要求的分部工程、单位工程,经鉴定后可降低安全等级使用
B.地役权的设立是为了提高供役地的使用效率
C.地役权未经登记不得对抗需役地人
D.地役权由需役地人单方设立
E.地役权属于用益物权
本题考查的是地役权。需役地以及需役地上的土地承包经营权、建设用地使用权、宅基地使用权部分转让时,转让部分设计地役权的,受让人同时享有地役权。地役权是按照当事人的约定设立的用益物权。
2021二级建造师考试题免费下载6章 第4章
B.环刀法
C.灌砂法
D.灌水法
BCD均是路基压实度检测方法。沥青路面检测方法有两种1、钻芯法检测2、核子密度仪检测。
安全生产保证计划中关于安全管理组织应明确的内容有:( )。
A.安保体系要素职能分配表
B.项目部称职的技术管理人员名册
C.安全管理网络图
D.监护人员名册
E.管理职责与权限
B.混凝土结构外观无严重质量缺陷
C.构筑物外壁不得渗水
D.结构表面应光滑平顺,线性流畅
5.混凝土结构水处理构筑物质量验收主控项目。(1) 水处理构筑物结构类型、结构尺寸以及预埋件、预留孔洞、止水带等规格、尺寸应符合设计要求。(2) 混凝土强度符合设计要求;混凝土抗渗、抗冻性能符合设计要求。(3) 混凝土结构外观无严重质量缺陷。(4) 构筑物外壁不得渗水。(5) 构筑物各部位以及预埋件、预留孔洞、止水带等的尺寸、位置、高程、线形等的偏差,不得影响结构性能和水处理工艺的平面布置、设备安装、水力条件。
B.专业承包单位应服从总承包单位的安全生产管理
C.总承包单位与专业承包单位对全部工程生产安全事故承担连带责任
D.专业承包单位对该重大生产安全事故承担主要责任
E.分包合同中应明确双方在安全生产方面的权利与义务
《建筑法》及《建设工程安全生产管理条例》规定,建设工程实行施工总承包的,由总承包单位对施工现场的安全生产负总责。总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的,分包合同中应当明确各自的安全生产方面的权利、义务。总承包单位和分包单位对分包工程的安全生产承担连带责任。分包单位应当服从总承包单位的安全生产管理,分包单位不服从管理导致生产安全事故的,由分包单位承担主要责任。
施工过程中,因建筑物较密集,安全管理困难较大,150m烟囱施工到100m高时, 施工材料坠落到附近的车间屋面,造成一名屋面防水施工人员死亡。
因业主原因,施工中累计停电时间20d,因雨天不能正常施工延误工期10d,交通不 便造成误工10d,该工程于2006年4月18日竣工。为使项目尽快发挥效益,高炉早日供 料,业主领导决定不经竣工验收即投入使用。
问题
(1)本工程发生的防水施工人员死亡事故按发生原因和事故后果严重程度,各属什么 类别的事故?
(2)安全事故处理程序如何?
(3)伤亡事故处理时限是如何规定的?
⑷该工程工期延误40d,承包方是否承担责任?若承担责任,工期延误惩罚金额为多少?
(5)该工程未经验收便投入使用发生质量问题包方是否应该承担责任?如何处理?
(2)安全事故处理程序为:
1)报告安全事故。
2)处理安全事故,抢救伤员,排除险情,防止事故蔓延扩大,做好标识,保护好现 场等。
3)安全事故调査。
4) X#事故责任者进行处理。
5)编写调查报告并上报。
(3)伤亡事故处理工作应当在90d内结案,特殊情况不得超过180d。伤亡事故处理结 案后,应当公开宣布处理结果。
(4)工期共延误40d,其中20d是发包方造成的,承包方对此不承担责任。雨天是正 常的气候条件,交通不便是在合同签订之前承包方已了解此情况,承包方在制定进度计划 和确定工期时应该考虑这两个因素,故由此造成的20d工期延误由承包方承担责任,工期 延误惩罚金额为100000元。
(5)该工程未经验收业主就投人使用,投入使用之日(2006年4月18日)即可视 为工程移交日,由此发生的质量问题由业主承担责任。但出现故障的时间在工程质 量保修期(2007年4月8日)内,承包方应承担保修责任,派人检査修理。检查质量 问题确实是由于承包方的施工责任或施工质量不良造成的,承包方负责修理并承担 修理费用。
本工程墙、地饰面使用天然花岗岩石材或瓷质砖的面积大于( )㎡时,应对不同产品、不同批次材料分别进行放射性指标复验。
A.100
B.150
C.200
D.300
B.工程竣工验收合格
C.工程缺陷责任期届满
D.工程法定最低保修期届满
2021二级建造师考试题免费下载6章 第5章
B.5m
C.6m
D.7m
B:30~40
C:40~50
D:50~60
条状基坑端部,降水井外延长度应为基坑宽度的( )倍。
A.0.5
B.1~2
C.2.5
D.3
B.分包人可直接致函发包人或工程师
C.就分包范围内的有关工作,承包人随时可以向分包人发出指令
D.分包合同价款与总承包合同相应部分的价款存在连带关系
承包人指令就分包范围内的有关工作,承包人随时可以向分包人发出指令,分包人应执行承包人根据分包合同所发出的所有指令
B.先填筑石料,再码砌边坡
C.宜用12t以下振动压路机
D.路基范围内管线四周宜回填石料
E.碾压前应经过试验段,确定施工参数
1.修筑填石路堤应进行地表清理,先码砌边部,然后逐层水平填筑石料,确保边坡稳定。
2.先修筑试验段,以确定松铺厚度、压实机具组合、压实遍数及沉降差等施工参数。
3.填石路堤宜选用12t以上的振动压路机、25t以上轮胎压路机或2.5t的夯锤压(夯)实。
4.路基范围内管线、构筑物四周的沟槽宜回填土料。
B.控制碾压工艺,保证机具碾压到边
C.采用强夯措施
D.高路基边缘带压实遍数,确保边缘带碾压频率高于或不低于行车带
1.路基填筑宽度不足,未按超宽填筑要求施工 2.压实机具碾压不到边 3.路基边缘漏压或压实变数不够 4.采用三轮压路机碾压时,边缘带(0-75CM)碾压频率低于行车带。
B.22学时
C.32学时
D.42学时
《国务院安委会关于进一步加强安全培训工作的决定》中指出,严格落实企业职工先培训后上岗制度。建筑企业要对新职工进行至少32学时的安全培训,每年进行至少20学时的再培训。
2021二级建造师考试题免费下载6章 第6章
C.履行期限、地点、和方式 D.当事人的名称
B.6000
C.7500
D.29250
B、25
C、26
D、27
E、28
B . 项目经理
C . 安全员
D . 项目总监理工程师
B.重大事故
C.较大事故
D.一般事故
(1)特别重大事故,是指造成30人以上死亡,或者100人以上重伤(包括急性工业中毒,下同),或者1亿元以上直接经济损失的事故;(2)重大事故,是指造成10人以上30人以下死亡,或者50人以上100人以下重伤,或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失的事故;(3)较大事故,是指造成3人以上10人以下死亡,或者10人以上50人以下重伤,或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失的事故;(4)一般事故,是指造成3人以下死亡,或者10人以下重伤,或者100万元以上1000万元以下直接经济损失的事故。
B.高等级公路施工宜选配宽度为7.5~12.5m的大型滑模摊铺机
C.远距离运输宜选混凝土罐送车
D.可配备1台轮式挖掘机辅助布料
滑模式摊铺施工:(1)水泥混凝土搅拌楼容量应满足滑模摊铺机施工速度1m/min的要求;(2)高等级公路施工宜选配宽度为7.5~12.5m的大型滑模摊铺机;(3)远距离运输宜选混凝土罐送车;(4)可配备一台轮式挖掘机辅助布料。B选项高等级公路施工宜选配宽度为7.5~12.5m的大型滑模摊铺机,C选项远距离运输宜选混凝土罐送车,D选项可配备一台轮式挖掘机辅助布料。
B.砖砌结构
C.钢结构
D.土膜结构
上一篇:2021二级建造师历年真题6辑