2021二级建造师真题下载8辑
发布时间：2021-07-06
2021二级建造师真题下载8辑 第1辑
根据《环境保护法》，企业事业单位和其他生产经营者违法排放污染物受到罚款处罚，可以按日连续处罚。关于“按日连续处罚”的说法，正确的是（ ）。
A. 责令改正，拒不改正的，可以按原处罚数额按日连续处罚
B. 是否可以按日连续处罚，与是否责令改正无关
C.责令改正，拒不改正的，可以重新确定处罚数额按日连续处罚
D. 地方性法规不得增加按日处罚的违法行为的种类
B. 是否可以按日连续处罚，与是否责令改正无关
C.责令改正，拒不改正的，可以重新确定处罚数额按日连续处罚
D. 地方性法规不得增加按日处罚的违法行为的种类
答案：A
解析：
一般情况下，焊接厚度为3.5m的焊件，选用的焊条直径是（）2014
A.2m
B.3.2m
C.4m
D.5m
B.3.2m
C.4m
D.5m
答案：B
解析：
考查内容：焊接技术焊条直径的选择主要取决于焊件厚度、接头形式、焊缝位置和焊接层次等因素。焊条直径与焊件厚度的关系参照教材对照表。@##
下述各项属于保修范围的有（ ）。
A．因使用不当或第三方造成的质量缺陷
B．地基基础工程
C．不可抗力造成的质量缺陷
D．建筑保修的最低期限
正确答案：B
关于总价合同的说法，正确的是()。
A、 总价合同适用于工期要求紧的项目，业主可在初步设计完成后进行招标，从而缩短招标准备时间
B、 工程施工承包招标时，施工期限一年左右的项目一般采用变动总价合同
C、 固定总价合同中可以约定，在发生重大工程变更时可以对合同价格进行调整
D、 变动总价合同中，通货膨胀等不可预见因素的风险由承包商承担
B、 工程施工承包招标时，施工期限一年左右的项目一般采用变动总价合同
C、 固定总价合同中可以约定，在发生重大工程变更时可以对合同价格进行调整
D、 变动总价合同中，通货膨胀等不可预见因素的风险由承包商承担
答案：C
解析：
当然，在固定总价合同中还可以约定，在发生重大工程变更、累计工程变更超过一定幅度或者其他特殊条件下可以对合同价格进行调整。
采用悬臂浇筑法施工，挂篮结构设计施工、行走时的抗倾覆安全系数不得小于（ ）。
A.1.5
B.2
C.2.5
D.3
B.2
C.2.5
D.3
答案：B
解析：
本题考查的是悬臂浇筑法。挂篮结构设计施工、行走时的抗倾覆安全系数不得小于2。
电压在220kV的架空电力线路保护区是指：导线边缘向外侧延伸的距离为（ ）。
A.5m
B.10m
C.15m
D.20m
B.10m
C.15m
D.20m
答案：C
解析：
2020版教材P343
本题考查的是电力设施保护区施工作业的规定。154～330V的延伸距离为15m。
本题考查的是电力设施保护区施工作业的规定。154～330V的延伸距离为15m。
根据《建设工程安全生产管理条例》，关于意外伤害保险的说法，正确的是（ ）。
A.企业需要给每个员工购买意外伤害保险
B.保险由建设单位办理
C.实行施工总承包的，由施工总承包企业支付保险费
D.保险期限自保险合同订立之日起至竣工验收合格之日止
B.保险由建设单位办理
C.实行施工总承包的，由施工总承包企业支付保险费
D.保险期限自保险合同订立之日起至竣工验收合格之日止
答案：C
解析：
2020版教材P235页
二、建筑意外伤害保险的规定 《建设工程安全生产管理条例》则规定，施工单位应当为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险。意外伤害保险费由施工单位支付。实行施工总承包的，由总承包单位支付意外伤害保险费。意外伤害保险期限自建设工程开工之日起至竣工验收合格止。
二、建筑意外伤害保险的规定 《建设工程安全生产管理条例》则规定，施工单位应当为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险。意外伤害保险费由施工单位支付。实行施工总承包的，由总承包单位支付意外伤害保险费。意外伤害保险期限自建设工程开工之日起至竣工验收合格止。
（2018年）施工单位在建设工程开工前编制的测量控制方案，需经（??）批准后方可实施
A.施工项目经理
B.总监理工程师
C.甲方工程师
D.项目技术负责人
B.总监理工程师
C.甲方工程师
D.项目技术负责人
答案：D
解析：
项目开工前应编制测量控制方案，经项目技术负责人批准后实施。
2021二级建造师真题下载8辑 第2辑
工程档案的归档时间，可由项目法人根据实际情况确定。可分阶段在单位工程或单项工程完工后向项目法人归档，也可在主体工程全部完工后向项目法人归档。整个项目的归档工作和项目法人向有关单位的档案移交工作，应在工程竣工验收后( )个月内完成。
A.3
B.6
C.9
D.12
B.6
C.9
D.12
答案：A
解析：
2019版教材P284页
(10)工程档案的归档时间，可由项目法人根据实际情况确定。可分阶段在单位工程或单项工程完工后向项目法人归档，也可在主体工程全部完工后向项目法人归档。整个项目的归档工作和项目法人向有关单位的档案移交工作，应在工程竣工验收后三个月内完成。
(10)工程档案的归档时间，可由项目法人根据实际情况确定。可分阶段在单位工程或单项工程完工后向项目法人归档，也可在主体工程全部完工后向项目法人归档。整个项目的归档工作和项目法人向有关单位的档案移交工作，应在工程竣工验收后三个月内完成。
可以组织基坑验槽的人员有（ ）。
A.设计单位负责人
B.总监理工程师
C.施工单位负责人
D.建设单位项目负责人
E.勘察单位负责人
B.总监理工程师
C.施工单位负责人
D.建设单位项目负责人
E.勘察单位负责人
答案：B,D
解析：
基坑验槽由总监理工程师或建设单位项目负责人组织建设、监理、勘察、设计及施工单位的项目负责人、技术质量负责人，共同按设计要求和有关规定进行。
【背景资料】
某室外穿越农田的直埋电缆敷设隐蔽前，监理工程师进行例行检查。重点检查了直线段每隔50~100m处、转弯处等关键点，其中某处关键点施工情况如图-见视频所示（单位mm），遂下达指令要求整改。
【问题】
1.指出施工单位在该处关键检查点中的做法不符合要求之处，并说明理由
某室外穿越农田的直埋电缆敷设隐蔽前，监理工程师进行例行检查。重点检查了直线段每隔50~100m处、转弯处等关键点，其中某处关键点施工情况如图-见视频所示（单位mm），遂下达指令要求整改。
【问题】
1.指出施工单位在该处关键检查点中的做法不符合要求之处，并说明理由
答案：
解析：
1.①“砼保护板与电缆紧贴”不符合要求。
理由：电缆敷设后，上面要铺100mm厚的软土或细沙，再盖上混凝土保护板。
②“砼保护板与电缆同样宽度”不符合要求。
理由：混凝土保护板覆盖宽度应超过电缆两侧以外各50mm。
③“未设置方位标志或标桩”不符合要求。
理由：直埋电缆在直线段每隔50~100m处，电缆接头处、转弯处、进入建筑物等处应设置明显的方位标志或标桩。
④“电缆埋深700mm”不符合要求。
理由：穿越农田时应不小于1m（1000mm）。
⑤“电缆底部距离沟底50mm”不符合要求。
理由：有石块或硬质杂物要铺100mm厚的软土或细沙。
⑥“电缆之间紧贴平行敷设”不符合要求。
理由：直埋电缆同沟时，相互距离应符合设计要求，平行距离不小于100mm。
理由：电缆敷设后，上面要铺100mm厚的软土或细沙，再盖上混凝土保护板。
②“砼保护板与电缆同样宽度”不符合要求。
理由：混凝土保护板覆盖宽度应超过电缆两侧以外各50mm。
③“未设置方位标志或标桩”不符合要求。
理由：直埋电缆在直线段每隔50~100m处，电缆接头处、转弯处、进入建筑物等处应设置明显的方位标志或标桩。
④“电缆埋深700mm”不符合要求。
理由：穿越农田时应不小于1m（1000mm）。
⑤“电缆底部距离沟底50mm”不符合要求。
理由：有石块或硬质杂物要铺100mm厚的软土或细沙。
⑥“电缆之间紧贴平行敷设”不符合要求。
理由：直埋电缆同沟时，相互距离应符合设计要求，平行距离不小于100mm。
2014年3月18日甲将房屋70万元卖给乙并签订了合同，但借故未办理过户登记。3月25日，乙取得房屋钥匙进行装修。丙得知此事后，向甲表示愿意加价10万元购买。4月1日，甲与丙办理了房屋过户登记。则()。
A.乙自房屋交付时起取得房屋所有权
B.由于甲乙未办理过户登记，故甲乙房屋买卖合同无效
C.由于甲丙已办理过户登记，故甲丙房屋买卖合同有效
D.甲应当向乙承担违约责任
B.由于甲乙未办理过户登记，故甲乙房屋买卖合同无效
C.由于甲丙已办理过户登记，故甲丙房屋买卖合同有效
D.甲应当向乙承担违约责任
答案：D
解析：
2019版教材P17页
物权变动的基础往往是合同关系，如买卖合同导致物权的让......最后一句是重点：未办理物权登记的，不影响合同效力。@##
物权变动的基础往往是合同关系，如买卖合同导致物权的让......最后一句是重点：未办理物权登记的，不影响合同效力。@##
(2014年)成本加酬金合同的形式主要有（ ）。
A.最大成本加税金合同
B.成本加固定费用合同
C.成本加固定比例费用合同
D.成本加奖金合同
E.最大成本加费用合同
B.成本加固定费用合同
C.成本加固定比例费用合同
D.成本加奖金合同
E.最大成本加费用合同
答案：B,C,D,E
解析：
成本加酬金合同的形式。
涵洞拱圈砌筑砂浆或混凝土强度达到设计强度的( )时，方可拆除拱架，达到设计强度后，方可回填土。
A.100%
B.80%
C.85%
D.90%
B.80%
C.85%
D.90%
答案：C
解析：
2019版教材P151页
拱圈砌筑砂浆或混凝土强度达到设计强度的85%时，方可拆除拱架，且在拱架拆除时应先完成拱脚下部分回填土的填筑，达到设计强度100%后，方可进行拱顶填土。@##
拱圈砌筑砂浆或混凝土强度达到设计强度的85%时，方可拆除拱架，且在拱架拆除时应先完成拱脚下部分回填土的填筑，达到设计强度100%后，方可进行拱顶填土。@##
施工总承包单位承包建设工程后的下列行为中，除（）以外均是法律禁止的。
A.将承包的工程全部转让给他人完成的
B.将专业工程发包给了业主推荐的有资质的分包人
C.将承包的工程肢解后以分包的名义全部转让给他人完成的
D.将分包的工程发包后未设立项目管理机构进行组织管理的
B.将专业工程发包给了业主推荐的有资质的分包人
C.将承包的工程肢解后以分包的名义全部转让给他人完成的
D.将分包的工程发包后未设立项目管理机构进行组织管理的
答案：B
解析：
2020版教材P10页
建设工程的承包活动不得委托代理。《建筑法》规定，禁止承包单位将其承包的全部建筑工程转包给他人，禁止承包单位将其承包的全部建筑工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人。施工总承包的，建筑工程主体结构的施工必须由总承包单位自行完成。
建设工程的承包活动不得委托代理。《建筑法》规定，禁止承包单位将其承包的全部建筑工程转包给他人，禁止承包单位将其承包的全部建筑工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人。施工总承包的，建筑工程主体结构的施工必须由总承包单位自行完成。
下列关于借款合同法律规定的表述中，正确的是（）。
A.贷款人提供借款时可以预扣利息
B.借款人逾期贷款，应加倍支付逾期利息
C.自然人之间的借款合同，自合同签订时生效
D.借贷双方约定的利率未超过年利率24%，出借人请求借款人按照约定的利率支付利息，人民法院应予支持。
B.借款人逾期贷款，应加倍支付逾期利息
C.自然人之间的借款合同，自合同签订时生效
D.借贷双方约定的利率未超过年利率24%，出借人请求借款人按照约定的利率支付利息，人民法院应予支持。
答案：D
解析：
2020版教材P161
借款的利息不得预先在本金中扣除。利息预先在本金中扣除的，应当按照实际借款数额返还借款并计算利息。A项错误。
借款人未按照约定的期限返还借款的，应当按照约定或者国家有关规定支付逾期利息。B项错误
自然人之间的借款合同，自贷款人提供借款时生效。C项错误
借贷双方约定的利率未超过年利率24%，出借人请求借款人按照约定的利率支付利息，人民法院应予支持。D项正确
借款的利息不得预先在本金中扣除。利息预先在本金中扣除的，应当按照实际借款数额返还借款并计算利息。A项错误。
借款人未按照约定的期限返还借款的，应当按照约定或者国家有关规定支付逾期利息。B项错误
自然人之间的借款合同，自贷款人提供借款时生效。C项错误
借贷双方约定的利率未超过年利率24%，出借人请求借款人按照约定的利率支付利息，人民法院应予支持。D项正确
2021二级建造师真题下载8辑 第3辑
发包人和承包人在合同中约定垫资但没有约定垫资利息,后双方因垫资返还发生纠纷诉至法院。关于该垫资的说法,,正确的是()。
A.发包人应返还承包人垫资,但可以不支付利息
B.法律规定禁止垫资,双方约定的垫资条款无效
C.双方约定的垫资条款有效,发包人应返还承包人垫资并支付利息
D.垫资违反相关规定,应予以没收
B.法律规定禁止垫资,双方约定的垫资条款无效
C.双方约定的垫资条款有效,发包人应返还承包人垫资并支付利息
D.垫资违反相关规定,应予以没收
答案：A
解析：
2020版教材P115
当事人对垫资没有约定的,按照工程欠款处理。当事人对垫资利息没有约定,,承包人请求支付利息的,不予支持。
当事人对垫资没有约定的,按照工程欠款处理。当事人对垫资利息没有约定,,承包人请求支付利息的,不予支持。
适用于深水或深基坑，流速较大的坚硬河床，且材料可周转使用的围堰是（）。
A.土围堰
B.钢套箱围堰
C.竹篱土围堰
D.钢板桩围堰
B.钢套箱围堰
C.竹篱土围堰
D.钢板桩围堰
答案：D
解析：
围堰类型及适用条件 表 2K312021
均具有投资目标的项目管理包括（）的项目管理。
A.业主方
B.施工方
C.设计方
D.供货方
E.项目总承包方
B.施工方
C.设计方
D.供货方
E.项目总承包方
答案：A,C,E
解析：
2020新版教材P2页
三、业主方项目管理的目标和任务业主方项目管理服务于业主的利益，其项目管理的目标包括项目的投资目标、进度目标和质量目标。四、设计方项目管理的目标和任务设计方作为项目建设的一个参与方，其项目管理主要服务于项目的整体利益和设计方本身的利益。其项目管理的目标包括设计的成本目标、设计的进度目标和设计的质量目标，以及项目的投资目标。六、建设项目工程总承包方项目管理的目标和任务建设项目工程总承包方作为项目建设的一个参与方，其项目管理主要服务于项目的利益和建设项目总承包方本身的利益。其项目管理的目标包括项目的总投资目标和总承包方的成本目标、项目的进度目标和项目的质量目标。
三、业主方项目管理的目标和任务业主方项目管理服务于业主的利益，其项目管理的目标包括项目的投资目标、进度目标和质量目标。四、设计方项目管理的目标和任务设计方作为项目建设的一个参与方，其项目管理主要服务于项目的整体利益和设计方本身的利益。其项目管理的目标包括设计的成本目标、设计的进度目标和设计的质量目标，以及项目的投资目标。六、建设项目工程总承包方项目管理的目标和任务建设项目工程总承包方作为项目建设的一个参与方，其项目管理主要服务于项目的利益和建设项目总承包方本身的利益。其项目管理的目标包括项目的总投资目标和总承包方的成本目标、项目的进度目标和项目的质量目标。
【背景资料】
某公路跨河桥上部结构为长 13m 单跨简支预制板梁，下部结构由灌注桩基础、承台和台身构成。施工单位按合同工期编制了如下网络计划图，经监理工程师批准后实施。
在施工过程中，发生了以下事件：
事件一：在进行 1＃基础灌注桩施工时，由于施工单位操作不当，造成灌注桩钻孔偏斜，为处理此质量事故，造成 3 万元损失，工期延长了 5 天。
事件二：工程中所使用的钢材由业主提供，由于钢材进场时间比施工单位要求的日期拖延了 4 天， 1＃基础灌注桩未按计划开工，施工单位经济损失 2 万元。
事件三：钢筋进场后，施工单位认为该钢筋是由业主提供的，仅对钢筋的数量验收后，就将其用于钢筋笼的加工；监理工程师发现后，要求停工整改，造成延误工期 3 天，经济损失1万元。
事件四：由于监理工程师原因，引起租赁的机械延误 10d，施工单位提出索赔，要求监理单位补偿由此引起的工期延误和费用损失。
? 问题
1. 根据网络图计算该工程的总工期，找出关键线路。
2. 事件一、二、三中，施工单位可以索赔的费用和工期是多少？说明索赔的理由。
3. 事件三中监理工程师要求停工整改的理由是什么？
4. 事件四中，施工单位向监理单位提出索赔是否合适？说明理由。
某公路跨河桥上部结构为长 13m 单跨简支预制板梁，下部结构由灌注桩基础、承台和台身构成。施工单位按合同工期编制了如下网络计划图，经监理工程师批准后实施。
在施工过程中，发生了以下事件：
事件一：在进行 1＃基础灌注桩施工时，由于施工单位操作不当，造成灌注桩钻孔偏斜，为处理此质量事故，造成 3 万元损失，工期延长了 5 天。
事件二：工程中所使用的钢材由业主提供，由于钢材进场时间比施工单位要求的日期拖延了 4 天， 1＃基础灌注桩未按计划开工，施工单位经济损失 2 万元。
事件三：钢筋进场后，施工单位认为该钢筋是由业主提供的，仅对钢筋的数量验收后，就将其用于钢筋笼的加工；监理工程师发现后，要求停工整改，造成延误工期 3 天，经济损失1万元。
事件四：由于监理工程师原因，引起租赁的机械延误 10d，施工单位提出索赔，要求监理单位补偿由此引起的工期延误和费用损失。
? 问题
1. 根据网络图计算该工程的总工期，找出关键线路。
2. 事件一、二、三中，施工单位可以索赔的费用和工期是多少？说明索赔的理由。
3. 事件三中监理工程师要求停工整改的理由是什么？
4. 事件四中，施工单位向监理单位提出索赔是否合适？说明理由。
答案：
解析：
1. 根据网络图计算出该工程的总工期为 94 天。
关键线路为 1－2－3－4－6－8－9－10－11－12
2. 事件一：工期和费用均不可索赔。原因：施工方法不当导致，是施工单位责任。
事件二：费用可索赔 2 万元；工期可索赔 4 天。因为钢筋由业主提供，这是业主的责任。 1＃砼灌注桩为关键工序，总时差为 0，因此工期索赔 4 天。
事件三：费用和工期均不可索赔。因为无论是业主还是施工单位提供的钢材，均应按规定进行检验，检验合格后方可用于工程。施工单位仅对数量进行验收造成停工，这是施工单位的责任造成的。
3. 按照有关规定，钢筋进场要进行书面检查（出厂质量证明书或试验报告单）、外观检验和按照规定抽取试件作力学性能检验，经监理工程师进行检验合格后方可现场使用。施工单位未按照规定报请专业监理工程对进场材料进行检查。未经检验的材料不得用于工程。
4. 不合适。因为施工单位应该向建设单位索赔，监理工程师受建设单位委托，对工程进行监理，由监理过失引起的费用和工期补偿应该由建设单位承担。
关键线路为 1－2－3－4－6－8－9－10－11－12
2. 事件一：工期和费用均不可索赔。原因：施工方法不当导致，是施工单位责任。
事件二：费用可索赔 2 万元；工期可索赔 4 天。因为钢筋由业主提供，这是业主的责任。 1＃砼灌注桩为关键工序，总时差为 0，因此工期索赔 4 天。
事件三：费用和工期均不可索赔。因为无论是业主还是施工单位提供的钢材，均应按规定进行检验，检验合格后方可用于工程。施工单位仅对数量进行验收造成停工，这是施工单位的责任造成的。
3. 按照有关规定，钢筋进场要进行书面检查（出厂质量证明书或试验报告单）、外观检验和按照规定抽取试件作力学性能检验，经监理工程师进行检验合格后方可现场使用。施工单位未按照规定报请专业监理工程对进场材料进行检查。未经检验的材料不得用于工程。
4. 不合适。因为施工单位应该向建设单位索赔，监理工程师受建设单位委托，对工程进行监理，由监理过失引起的费用和工期补偿应该由建设单位承担。
按荷载作用方向分类，可将荷载分为( )。
A.垂直荷载
B.水平荷载
C.线荷载
D.均布面荷载
E.集中荷载
B.水平荷载
C.线荷载
D.均布面荷载
E.集中荷载
答案：A,B
解析：
2019版教材P11页
按荷载作用方向分类：（1）垂直荷载（2）水平荷载，
按荷载作用方向分类：（1）垂直荷载（2）水平荷载，
烧结普通砖和毛石砌筑而成的基础特点有( )。
A.抗压性能好
B.整体性较好
C.抗拉、抗弯、抗剪性能较好
D.施工操作简单
E.适用于地基坚实、均匀、上部荷载较小的基础工程
B.整体性较好
C.抗拉、抗弯、抗剪性能较好
D.施工操作简单
E.适用于地基坚实、均匀、上部荷载较小的基础工程
答案：A,D,E
解析：
2019版教材P54页
砖、石基础主要指由烧结普通砖和毛石砌筑而成的基础，均属于刚性基础范畴。这种基础的特点是抗压性能好，整体性、抗拉、抗弯、抗剪性能较差，材料易得，施工操作简便，造价较低。适用于地基坚实、均匀，上部荷载较小，7层和7层以下的一般民用建筑和墙承重的轻型厂房基础工程。
砖、石基础主要指由烧结普通砖和毛石砌筑而成的基础，均属于刚性基础范畴。这种基础的特点是抗压性能好，整体性、抗拉、抗弯、抗剪性能较差，材料易得，施工操作简便，造价较低。适用于地基坚实、均匀，上部荷载较小，7层和7层以下的一般民用建筑和墙承重的轻型厂房基础工程。
某单代号网络计划如下图，其关键线路有（ ）。
A、①-④-⑥-⑦-⑧
B、①-④-⑦-⑧
C、①-③-⑥-⑦-⑧
D、①-②-⑧
E、①-③-⑤-⑧
B、①-④-⑦-⑧
C、①-③-⑥-⑦-⑧
D、①-②-⑧
E、①-③-⑤-⑧
答案：C,E
解析：
本题考查的是单代号网络图。关键线路只有两条，总工期为25。
根据《注册建造师执业管理办法（试行）》，注册建造师可担任两个项目的负责人的情形是（）。
A.两个项目的发包人是同一单位
B.因发包人原因导致停工超过3个月
C.合同约定的工程验收合格，正在办理工程结算
D.建造师同时具有两个专业的执业资格
B.因发包人原因导致停工超过3个月
C.合同约定的工程验收合格，正在办理工程结算
D.建造师同时具有两个专业的执业资格
答案：C
解析：
参见教材P68。本题考查的是建造师的受聘单位和执行岗位范围。注册建造师不得同时担任两个 及以上建设工程施工项目负责人。发生下列情形的除外：U)同一工程相邻部份段发包或分期施工的； (2)【参考答案】合同约定的工程验收合格的；（3.)因非承包原因致使工程项目停工超过120天含），经建设单位同意的。
2021二级建造师真题下载8辑 第4辑
在填土路堤涵洞两侧填土，应采用( )分层仔细夯实。
A.膨胀土、对称
B.非膨胀土、对称
C.膨胀土、单侧偏推
D.非膨胀土、单侧偏推
B.非膨胀土、对称
C.膨胀土、单侧偏推
D.非膨胀土、单侧偏推
答案：B
解析：
2019版教材P68页
(7)涵洞两侧的回填土，应在主结构防水层的保护层完成，且保护层砌筑砂浆强度达到3MPa后方可进行。回填时，两侧应对称进行，高差不宜超过300mm。膨胀土吸水膨胀，失水收缩对路堤影响严重所以选非膨胀土。
(7)涵洞两侧的回填土，应在主结构防水层的保护层完成，且保护层砌筑砂浆强度达到3MPa后方可进行。回填时，两侧应对称进行，高差不宜超过300mm。膨胀土吸水膨胀，失水收缩对路堤影响严重所以选非膨胀土。
根据《合同法》的规定，当事人对合同质量约定不明确的，( )。
A．按国家标准、行业标准执行
B．只要满足使用性能即可
C．没有国家标准、行业标准的，按企业标准执行
D．没有国家标准、行业标准的，按通常标准执行
E．没有国家标准、行业标准的，可以按符合合同目的的特定标准执行
正确答案：ADE
基于互联网的工程项目信息管理系统是在项目实施全过程中，对项目参与各方产生的信息和知识（ ），即项目各参与方有共用的文档系统，同时也有共享的项目数据库。
A．进行分布式管理
B．分别存人不同的系统
C．存入所有项目参与方的计算机系统中
D．进行集中式管理
正确答案：D
安全管理必须坚持“五同时”的原则包括计划、布置、检査、总结与( )。
A.改进
B.评比验收
C.落实
D.处理
B.评比验收
C.落实
D.处理
答案：B
解析：
2019版教材P233页
体现在计划、布置、检查、总结、评比生产工作的同时，计划、布置、检查、总结、评比安全生产工作，即安全管理“五同时”
体现在计划、布置、检查、总结、评比生产工作的同时，计划、布置、检查、总结、评比安全生产工作，即安全管理“五同时”
根据《关于民事诉讼证据的若干规定》，当事人申请证据保全的，应在（ ）提出。
A.举证期限届满前
B.首次开庭前15日
C.不迟于举证期限届满前7日
D.一审法庭辩论终结前
B.首次开庭前15日
C.不迟于举证期限届满前7日
D.一审法庭辩论终结前
答案：C
解析：
【考点】本题考查证据保全的申请时限【解析】证据保全，是指在证据可能灭失或以后难以取得的情况下，法院根据申请人的申请或依职权，对证据加以固定和保护的制度。依据《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第23条，当事人依据《民事诉讼法》第74条（因修订，条款号已变化）的规定向人民法院申请保全证据的，不得迟于举证期限届满前7日。故C选项正确。
建设项目工程总承包的主要意义是（）。
A.总价包干
B.交钥匙
C.为项目建设增值
D.设计与施工的责任明确
B.交钥匙
C.为项目建设增值
D.设计与施工的责任明确
答案：C
解析：
2020新版教材P7页
建设项目工程总承包的主要意义，原文是建设项目工程总承包的主要意义并不在于总价包干，也不是“交钥匙”，其核心是通过涉及与施工过程的组织集成，促进设计与施工的紧密结合，以达到为项目建设增值的目的。
建设项目工程总承包的主要意义，原文是建设项目工程总承包的主要意义并不在于总价包干，也不是“交钥匙”，其核心是通过涉及与施工过程的组织集成，促进设计与施工的紧密结合，以达到为项目建设增值的目的。
在井下巷道钻眼爆破法施工中，常用的防尘方法有（）。
A.静电除尘
B.洒水降尘
C.加强通风
D.喷雾降尘
E.湿式钻眼
B.洒水降尘
C.加强通风
D.喷雾降尘
E.湿式钻眼
答案：B,C,D,E
解析：
摊铺沥青混合料应达到( )等要求。
A.均匀
B.连续
C.不间断
D.多层次
E.缓慢
B.连续
C.不间断
D.多层次
E.缓慢
答案：A,B,C,E
解析：
2019版教材P20页
沥青混合料面层施工时，摊铺机必须缓慢、均匀、连续不间断地摊铺，不得随意变换速度或中途停顿。
沥青混合料面层施工时，摊铺机必须缓慢、均匀、连续不间断地摊铺，不得随意变换速度或中途停顿。
2021二级建造师真题下载8辑 第5辑
坍塌事故中包括（ ）
A.基坑边缘落入坑内
B.基坑边坡滑坡
C.基坑支护结构位移
D.基坑被水淹没
正确答案：B
施工项目经理部编制作业计划时，最便理的定额依据是（ ）。
A．施工定额
B．预算定额
C．概算定额
D．概算指标
正确答案：A
关于卷扬机的主要使用要求，说法正确的是（ ）。
A.起重吊装中一般使用电动快速卷扬机
B.卷扬机应固定牢靠，受力时不应横向位移
C.余留在卷筒上的钢丝绳不应少于2 圈
D.最后一个导向滑车应与卷筒边缘对齐
B.卷扬机应固定牢靠，受力时不应横向位移
C.余留在卷筒上的钢丝绳不应少于2 圈
D.最后一个导向滑车应与卷筒边缘对齐
答案：B
解析：
本题考查钢丝绳和轻小型起重设备。A 选项，起重吊装中一般使用电动慢速卷扬机；C选项，余留在卷筒上的钢丝绳不应少于 4 圈；D 选项，最后一个导向滑车应设在卷筒的中垂线上。
某工程施工过程中，为了纠正出现的进度偏差，承包人采取了夜间加班和增加劳动力投入措施。该措施属于纠偏措施中的()。
A、 组织措施
B、 技术措施
C、 经济措施
D、 合同措施
B、 技术措施
C、 经济措施
D、 合同措施
答案：A
解析：
施工进度控制的措施。施工方进度控制的措施主要包括组织措施、管理措施、经济措施和技术措施。组织措施：(1)组织是目标能否实现的决定性因素，可见，为实现项目的进度目标，应充分重视健全项目管理的组织体系，如下图。
(2)在项目组织结构中应有专门的工作部门和符合进度控制岗位资格的专人负责进度控制工作。(3)进度控制的主要工作环节包括进度目标的分析和论证、编制进度计划、定期跟踪进度计划的执行情况、采取纠偏措施以及调整进度计划。这些跟踪任务和相应的管理职能应在项目管理组织设计的任务分工表和管理职能分工表中标示并落实。(4)应编制施工进度控制的工作流程，如：①定义施工进度计划系统的组成；②各类进度计划的编制程序、审批程序和计划调整程序等。(5)进度控制工作包含了大量的组织和协调工作，而会议是组织和协调的重要手段，应进行有关进度控制会议的组织设计，以明确：①会议的类型；②各类会议的组织设计；③各类会议的召开时间；④各类会议文件的整理、分发和确认等。可见，正确选项是A。
施工进度控制的措施。施工方进度控制的措施主要包括组织措施、管理措施、经济措施和技术措施。组织措施：(1)组织是目标能否实现的决定性因素，可见，为实现项目的进度目标，应充分重视健全项目管理的组织体系，如下图。
(2)在项目组织结构中应有专门的工作部门和符合进度控制岗位资格的专人负责进度控制工作。(3)进度控制的主要工作环节包括进度目标的分析和论证、编制进度计划、定期跟踪进度计划的执行情况、采取纠偏措施以及调整进度计划。这些跟踪任务和相应的管理职能应在项目管理组织设计的任务分工表和管理职能分工表中标示并落实。(4)应编制施工进度控制的工作流程，如：①定义施工进度计划系统的组成；②各类进度计划的编制程序、审批程序和计划调整程序等。(5)进度控制工作包含了大量的组织和协调工作，而会议是组织和协调的重要手段，应进行有关进度控制会议的组织设计，以明确：①会议的类型；②各类会议的组织设计；③各类会议的召开时间；④各类会议文件的整理、分发和确认等。可见，正确选项是A。
根据《物权法》的规定，除法律另有规定或合同另有约定外，当事人之间订立有关设立、变更、转让和消灭不动产物权的合同，自（）生效。
A.成立时
B.不动产交付时
C.不动产登记时
D.不动产建造时
B.不动产交付时
C.不动产登记时
D.不动产建造时
答案：A
解析：
2020版教材P17页
不动产物权的设立、变更、转让和消灭，应当依照法律规定登记，自记载于不动产登记簿时发生效力。需要注意的是，当事人之间订立有关设立、变更、转让和消灭不动产物权的合同，除法律另有规定或者合同另有约定外，自合同成立时生效；未办理物权登记的，不影响合同效力。
不动产物权的设立、变更、转让和消灭，应当依照法律规定登记，自记载于不动产登记簿时发生效力。需要注意的是，当事人之间订立有关设立、变更、转让和消灭不动产物权的合同，除法律另有规定或者合同另有约定外，自合同成立时生效；未办理物权登记的，不影响合同效力。
安全阀的出口管道应接向安全地点，安全阀安装应满足()安装。
A.垂直
B.倾角60°
C.倾角30°
D.水平
B.倾角60°
C.倾角30°
D.水平
答案：A
解析：
现场中电焊机至焊钳的连线一般不采用（ ）型的导线。
A. YJY B. BXC. RV D. KVV
E. BLX
A. YJY B. BXC. RV D. KVV
E. BLX
答案：A,B,D,E
解析：
机电安装工程现场中电焊机至焊钳的连线多采用RV型聚氯乙烯绝缘平形铜芯软线，因为电焊位置不固定，多移动。
根据《民事诉讼法》的规定，诉讼当事人可以委托()人作为诉讼代理人。
A.1～2
B.1～3
C.2～3
D.3～5
B.1～3
C.2～3
D.3～5
答案：A
解析：
2020版教材P309页
诉讼代理人。当事人，法定代理人可以委托一至二人作为诉讼代理人。
诉讼代理人。当事人，法定代理人可以委托一至二人作为诉讼代理人。
2021二级建造师真题下载8辑 第6辑
下列行为中，属于投标人串通投标的有（ ）。
A、 投标人之间先行内部竞价确定中标人
B、 投标人之间相互约定抬高或者压低投标报价
C、 招标人向投标人泄露标底
D、 投标人借用其他企业名义投标
E、 招标人预先内定中标人
B、 投标人之间相互约定抬高或者压低投标报价
C、 招标人向投标人泄露标底
D、 投标人借用其他企业名义投标
E、 招标人预先内定中标人
答案：A,B
解析：
《招标投标法实施条例》规定，禁止投标人相互串通投标，有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标的包括：(1)投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；(2)投标人之间约定中标人；(3)投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；(4)属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；(5)投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标的包括：(1)不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；(2)不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；(3)不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；(4)不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；(5)不同投标人的投标文件相互混装；(6)不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。C、E选项为招标人与投标人串通投标的情形。可见AB为正确选项
关于水泥砂浆防水层施工的说法，错误的是( )。
A.防水层各层宜连续施工，必须留施工缝时采用阶梯坡形槎，离开阴阳角处不得小于200mm
B.阴阳角处做成圆弧形
C.养护温度不宜低于5℃
D.养护时间不得少于7d
B.阴阳角处做成圆弧形
C.养护温度不宜低于5℃
D.养护时间不得少于7d
答案：D
解析：
2019版教材P125页
（2）水泥砂浆防水层施工气温不应低于5℃，养护温度不宜低于5℃，并应保持砂浆表面湿润，养护时间不得小于14d。
（2）水泥砂浆防水层施工气温不应低于5℃，养护温度不宜低于5℃，并应保持砂浆表面湿润，养护时间不得小于14d。
背景：某工程共15层，采用框架结构，由于技术难度大，业主采用邀请招标，择优选择了其中一家作为中标单位，并与其签订了工程施工承包合同，承包工作范围包括土建、机电安装和装修工程。该工程开工日期为2003年4月1日，合同工期为18个月。
在合同履行过程中发生以下事件：
事件一：2003年5月施工单位为保证施工质量，扩大基础地面，开挖量增加，导致费用增加，相应工序持续时间增加。于是向业主提出了索赔费用3.0万元，工期索赔3d。
事件二：2003年8月份，恰逢连降7d罕见大雨，造成停工损失2.5万元，工期增加了4d。于是施工单位据此向业主提出了索赔。
事件三：2004年2月份，在主体砌筑工程中，因施工图设计有误，实际工程量增加，导致费用增加3.8万元，相应工序持续时间增加了2d。于是施工单位据此向业主提出了索赔。
事件四：在工程保修期间发生了由于施工单位原因引起的屋顶漏水、墙面剥落等问题，业主在多次催促施工单位修理，而施工单位一再拖延修理，于是业主另请其他施工单位维修。上述事件中，除事件二外，其他工序时间的延误均未超过工作的总时差。
问题：
1．事件一中施工单位的索赔是否成立？说明理由。
2．事件二中施工单位的索赔是否成立？说明理由。
3．事件三中施工单位的索赔是否成立？说明理由
4.事件四中施工单位的做法是否妥当？说明理由。所发生的维修费用该如何处理？
在合同履行过程中发生以下事件：
事件一：2003年5月施工单位为保证施工质量，扩大基础地面，开挖量增加，导致费用增加，相应工序持续时间增加。于是向业主提出了索赔费用3.0万元，工期索赔3d。
事件二：2003年8月份，恰逢连降7d罕见大雨，造成停工损失2.5万元，工期增加了4d。于是施工单位据此向业主提出了索赔。
事件三：2004年2月份，在主体砌筑工程中，因施工图设计有误，实际工程量增加，导致费用增加3.8万元，相应工序持续时间增加了2d。于是施工单位据此向业主提出了索赔。
事件四：在工程保修期间发生了由于施工单位原因引起的屋顶漏水、墙面剥落等问题，业主在多次催促施工单位修理，而施工单位一再拖延修理，于是业主另请其他施工单位维修。上述事件中，除事件二外，其他工序时间的延误均未超过工作的总时差。
问题：
1．事件一中施工单位的索赔是否成立？说明理由。
2．事件二中施工单位的索赔是否成立？说明理由。
3．事件三中施工单位的索赔是否成立？说明理由
4.事件四中施工单位的做法是否妥当？说明理由。所发生的维修费用该如何处理？
答案：
解析：
1．事件一中,费用索赔不成立,工期索赔不成立。
理由：因为该工作属于承包商自己采取的质量保证措施。
2．事件二中,费用索赔不成立,工期可以延长。
理由：因为异常的气候条件的变化,属于不可抗力因素,承包商不应得到费用补偿,但工期应予以顺延。
3．费用索赔成立,工期不予延长。
理由：因为图纸设计方案有误,所以费用索赔成立；又因为该工作的时间延误未超过工作的总时差,不会影响工期,所以工期不予延长
4．施工单位的做法不妥当。
理由：在保修期内,施工单位应承担保修责任,及时修复质量问题。所发生的维修费可以从乙方保修金中扣除。
理由：因为该工作属于承包商自己采取的质量保证措施。
2．事件二中,费用索赔不成立,工期可以延长。
理由：因为异常的气候条件的变化,属于不可抗力因素,承包商不应得到费用补偿,但工期应予以顺延。
3．费用索赔成立,工期不予延长。
理由：因为图纸设计方案有误,所以费用索赔成立；又因为该工作的时间延误未超过工作的总时差,不会影响工期,所以工期不予延长
4．施工单位的做法不妥当。
理由：在保修期内,施工单位应承担保修责任,及时修复质量问题。所发生的维修费可以从乙方保修金中扣除。
下列绿色施工技术中，属于节材与材料资源利用方面的是（ ）。2019
A.BIM 技术及工厂化预制
B.雨水回收和利用
C.使用太阳能临时照明灯
D.减少土方开挖和回填
B.雨水回收和利用
C.使用太阳能临时照明灯
D.减少土方开挖和回填
答案：A
解析：
节材与材料资源利用技术要点
（1）图纸会审时，应审核节材与材料资源利用的相关内容。
（2）用BIM 技术优化安装工程的预留、预埋、管线路径等方案，优化钢板钢筋和钢件下料方案。
（3）推广使用预拌混凝土和商品砂浆。推广使用高强钢筋和高性能混凝土。推广钢筋专业化加工和配送。
（4）用“三维建模、BIM 技术、工厂化预制、模块化安装”等先进施工技术，精密设计、建造，提高材料
利用率。
（1）图纸会审时，应审核节材与材料资源利用的相关内容。
（2）用BIM 技术优化安装工程的预留、预埋、管线路径等方案，优化钢板钢筋和钢件下料方案。
（3）推广使用预拌混凝土和商品砂浆。推广使用高强钢筋和高性能混凝土。推广钢筋专业化加工和配送。
（4）用“三维建模、BIM 技术、工厂化预制、模块化安装”等先进施工技术，精密设计、建造，提高材料
利用率。
因( )造成分包工程工期延误的，经总包项目经理确认，工期相应顺延。
A.不可抗力的原因
B.分包人原因的分包工程范围内的工程变更及工程量增加
C.承包人根据总包合同从工程师处获得与分包合同相关的竣工时间延长
D.承包人未按合同专用条款的约定提供图纸、开工条件、设备设施、施工场地
E.承包人未按约定日期支付工程预付款、进度款，致使分包工程施工不能正常进行
B.分包人原因的分包工程范围内的工程变更及工程量增加
C.承包人根据总包合同从工程师处获得与分包合同相关的竣工时间延长
D.承包人未按合同专用条款的约定提供图纸、开工条件、设备设施、施工场地
E.承包人未按约定日期支付工程预付款、进度款，致使分包工程施工不能正常进行
答案：A,C,D,E
解析：
2019版教材P145页
（5）因下列原因之一造成分包工程工期延误，经总包项目经理确认，工期相应顺延：
1）承包人根据总包合同从工程师处获得与分包合同相关的竣工时间延长;
2）承包人未按本合同专用条款的约定提供图纸、开工条件、设名^设施、施工场地；
3〕承包人未按约定日期支付工程预付款、进度款，致使分包工程施工不能正常进行；
4）项目经理未按分包合同约定提供所需的指令、批准或所发出的指令错误，致使分包工程施工不能正常进行；
5）非分包人原因的分包工程范围内的工程变更及工程量增加；
6）不可抗力的原因；
7）本合同专用条款中约定的或项目经理同意工期顺延的其他情况。8)分包人应在上述约定情况发生后14d内，就延误的工期以书面形式向承包人提出报告。承包人在收到报告后14d内予以确认，逾期不予确认也不提出修改意见，视为同意顺延工期。
（5）因下列原因之一造成分包工程工期延误，经总包项目经理确认，工期相应顺延：
1）承包人根据总包合同从工程师处获得与分包合同相关的竣工时间延长;
2）承包人未按本合同专用条款的约定提供图纸、开工条件、设名^设施、施工场地；
3〕承包人未按约定日期支付工程预付款、进度款，致使分包工程施工不能正常进行；
4）项目经理未按分包合同约定提供所需的指令、批准或所发出的指令错误，致使分包工程施工不能正常进行；
5）非分包人原因的分包工程范围内的工程变更及工程量增加；
6）不可抗力的原因；
7）本合同专用条款中约定的或项目经理同意工期顺延的其他情况。8)分包人应在上述约定情况发生后14d内，就延误的工期以书面形式向承包人提出报告。承包人在收到报告后14d内予以确认，逾期不予确认也不提出修改意见，视为同意顺延工期。
下列民事责任承担方式中，属于违约责任的有（ ）
A、继续履行
B、赔礼道歉
C、赔偿损失
D、恢复原状
E、支付违约金
B、赔礼道歉
C、赔偿损失
D、恢复原状
E、支付违约金
答案：A,C,E
解析：
考点:承担违约责任的种类。合同当事人违反合同义务，承担违约责任的种类主要有：继续履行、采取补救措施、停止违约行为、赔偿损失、支付违约金或定金等。参见教材P126。
根据现行规定，应该招标的建设工程经批准可以采用邀请招标方式确定承包人的项目有()。
A、 有特殊要求，只有少量几家潜在投标人可供选择的
B、 公开招标费用过低的
C、 涉及国家秘密的
D、 受自然地域环境限制的
E、 涉及抢险救灾的
B、 公开招标费用过低的
C、 涉及国家秘密的
D、 受自然地域环境限制的
E、 涉及抢险救灾的
答案：A,C,D,E
解析：
对于有些特殊项目，采用邀请招标方式确实更加有利。根据我国的有关规定，有下列情形之一的，经批准可以进行邀请招标：（1）项目技术复杂或有特殊要求，只有少量几家潜在投标人可供选择的；（2）受自然地域环境限制的；（3）涉及国家安全、国家秘密或者抢险救灾，适宜招标但不宜公开招标的；（4）拟公开招标的费用与项目的价值相比，不值得的；（5）法律、法规规定不宜公开招标的。@##
某立井井筒施工过程中，由于建设单位原因，有50m井筒未进行正常验收就进 行了隐蔽，工程完工后，监理要求钻孔检査井壁厚度，下面关于发生费用的说法正确的是( )o
A.如果验收质量合格，则检查费由业主承担
B.如果检査质量不合格，则检查费由业主承担，工程返工费由施工单位承担
C.如果验收合格，则检查费由施工单位承担
D.如果检査质量不合格，则检査费、工程返工费都由施工单位承担
E.不管验收合格与否，全部费用都由业主承担
B.如果检査质量不合格，则检查费由业主承担，工程返工费由施工单位承担
C.如果验收合格，则检查费由施工单位承担
D.如果检査质量不合格，则检査费、工程返工费都由施工单位承担
E.不管验收合格与否，全部费用都由业主承担
答案：A,D
解析：
2021二级建造师真题下载8辑 第7辑
《水利水电工程标准施工招标资格预审文件》中，应不加修改引用的是（）
A、招标人须知
B、评标办法
C、通用合同条款
D、申请人须知
B、评标办法
C、通用合同条款
D、申请人须知
答案：C
解析：
2020版教材P191页
4.《水利水电工程标准施工招标文件》年版）中的“投标人须知”投标人须知前附表及附件格式除外）、“评标办法”评标办法前附表及附件格式除外）、“通用合同条款”，应不加修改地引用。其他内容，供招标人参考。
4.《水利水电工程标准施工招标文件》年版）中的“投标人须知”投标人须知前附表及附件格式除外）、“评标办法”评标办法前附表及附件格式除外）、“通用合同条款”，应不加修改地引用。其他内容，供招标人参考。
汽轮机设备本体安装的主要内容包括（）。
A.检查汽缸、转子、主汽阀等零部件
B.凝汽器的安装
C.汽缸的就位和找中
D.转子就位、流通间隙调整、上下汽缸闭合安装
E.蒸汽管道吹扫液压轴系统冲洗
B.凝汽器的安装
C.汽缸的就位和找中
D.转子就位、流通间隙调整、上下汽缸闭合安装
E.蒸汽管道吹扫液压轴系统冲洗
答案：B,C,D
解析：
2019版教材P78页
2.汽轮机本体的安装:包括凝汽器的安装、汽缸、台板和轴承座的就位、汽缸的就位和找中、隔板的就位和找中、轴承找中、转子就位、通流间隙调整、上下汽缸闭合安装、汽缸下部汽管道连接等。
2.汽轮机本体的安装:包括凝汽器的安装、汽缸、台板和轴承座的就位、汽缸的就位和找中、隔板的就位和找中、轴承找中、转子就位、通流间隙调整、上下汽缸闭合安装、汽缸下部汽管道连接等。
下列属于胶凝材料的有( )。
A.石灰
B.水玻璃
C.水泥
D.沥青
E.砂浆
B.水玻璃
C.水泥
D.沥青
E.砂浆
答案：A,B,C,D
解析：
2020版教材P39页
（三）按材料功能用途分类(3)胶凝材料，如石膏、石灰、水玻璃、水泥、沥青等。
（三）按材料功能用途分类(3)胶凝材料，如石膏、石灰、水玻璃、水泥、沥青等。
【2018年真题】下列事项中，属于施工生产安全事故调查组职责的是（ ）。
A．查明事故发生的间接经济损失
B．追究责任人的法律责任
C．提交事故调查报告
D．提出对受伤人员的赔偿方案
B．追究责任人的法律责任
C．提交事故调查报告
D．提出对受伤人员的赔偿方案
答案：C
解析：
本题考查施工生产安全事故报告及采取相应措施的规定。事故调查组履行下列职责：选项A，查明事故发生的经过、原因、人员伤亡情况及直接经济损失，不是间接经济损失。选项B，只能提出对事故责任者的处理建议，无权直接追究责任。选项D，报告中不包括赔偿方案。
关于沉入桩准备工作，说法错误的是( )。
A.沉桩前应掌握工程地质钻探资料、水文资料和打桩资料
B.处理地上（下）障碍物，平整场地，并应满足沉桩所需的地面承载力
C.在城区、居民区等人员密集的场所应根据现场环境状况采取降低噪声措施
D.用于地下水有侵蚀性的地区或腐蚀性土层的钢桩应按照设计要求做好防腐处理
B.处理地上（下）障碍物，平整场地，并应满足沉桩所需的地面承载力
C.在城区、居民区等人员密集的场所应根据现场环境状况采取降低噪声措施
D.用于地下水有侵蚀性的地区或腐蚀性土层的钢桩应按照设计要求做好防腐处理
答案：C
解析：
2019版教材P57页
沉入桩的准备工作主要有：沉桩前应掌握工程地质钻探资料、水文资料和打桩资料。必须处理地上（下）障碍物，平整场地，且满足沉桩所需的地面承载力。应根据现场环境状况采取降低噪音措施；城区、居民区等人口密集的场所不应进行沉桩施工。用于地下水有侵蚀性的地区或腐蚀性土层的钢桩应按照设计要求做好防腐处理。
沉入桩的准备工作主要有：沉桩前应掌握工程地质钻探资料、水文资料和打桩资料。必须处理地上（下）障碍物，平整场地，且满足沉桩所需的地面承载力。应根据现场环境状况采取降低噪音措施；城区、居民区等人口密集的场所不应进行沉桩施工。用于地下水有侵蚀性的地区或腐蚀性土层的钢桩应按照设计要求做好防腐处理。
按照建筑安装工程费用项目组成》（建标[2003]206号），社会保险费包括( )。
A.养老保险费
B.失业保险费
C.职工福利费
D.医疗保险费
E.劳动保险费
B.失业保险费
C.职工福利费
D.医疗保险费
E.劳动保险费
答案：A,B,D
解析：
2020新版教材P51页
社会保险费包括：养老保险费，失业保险费，医疗保险费，生育保险费，工伤保险费。
社会保险费包括：养老保险费，失业保险费，医疗保险费，生育保险费，工伤保险费。
建设工程项目供货方的项目管理主要在（ ）阶段进行。
A.施工
B.设计
C.决策
D.保修
B.设计
C.决策
D.保修
答案：A
解析：
2020版教材P4页
;供货方的项目管理工作主要在施工阶段进行，但它也涉及设计准备阶段、设计阶段、动用前准备阶段和保修期。
;供货方的项目管理工作主要在施工阶段进行，但它也涉及设计准备阶段、设计阶段、动用前准备阶段和保修期。
设计有钢筋混凝土构造柱的抗震多层砖房，下列施工做法中正确的有( )。
A.先绑扎构造柱钢筋，然后砌砖墙
B.构造柱沿高度方向每1000mm设一道拉结筋
C.拉结筋每边深入砖墙不少于500mm
D.马牙槎沿高度方向的尺寸不超过300mm
E.马牙槎从每层柱脚开始，应先退后进
B.构造柱沿高度方向每1000mm设一道拉结筋
C.拉结筋每边深入砖墙不少于500mm
D.马牙槎沿高度方向的尺寸不超过300mm
E.马牙槎从每层柱脚开始，应先退后进
答案：A,D,E
解析：
2019版教材P73页
设有钢筋混凝土构造柱的抗震多层砖房，应先绑扎钢筋，然后砌砖墙，最后浇筑混凝土。墙与柱应沿高度方向每500mm设一道拉结筋，每边深入砌体墙内不应小于1m，
设有钢筋混凝土构造柱的抗震多层砖房，应先绑扎钢筋，然后砌砖墙，最后浇筑混凝土。墙与柱应沿高度方向每500mm设一道拉结筋，每边深入砌体墙内不应小于1m，
2021二级建造师真题下载8辑 第8辑
在城市桥梁的桥头接坡工程中常用到的挡土墙形式有（ ）。
A.衡重式挡土墙
B.重力式挡土墙
C.钢筋混凝土悬臂式挡土墙
D.钢筋混凝土扶壁式挡土墙
E.钢筋混凝土联合式
B.重力式挡土墙
C.钢筋混凝土悬臂式挡土墙
D.钢筋混凝土扶壁式挡土墙
E.钢筋混凝土联合式
答案：A,B,C,D
解析：
本题考查的是不同形式挡土墙的结构特点。在城镇道路的填土工程、城市桥梁的桥头接坡工程中常用到重力式挡土墙、衡重式挡土墙、钢筋混凝土悬臂式挡土墙和钢筋混凝土扶壁式挡土墙。
下列边坡防治方法，属于提高岩土体自身稳定能力的有()。
A.抗滑桩
B.注浆
C.锚索
D.挡墙
E.回填岩石
B.注浆
C.锚索
D.挡墙
E.回填岩石
答案：B,C
解析：
边坡加固的常用方法有：减重或削坡、压坡脚；疏干排水、爆破滑动面、回填岩石、注浆；锚索、抗滑桩、挡墙。 抗滑桩的作用主要是使滑体推力由桩基传至稳定岩基；注浆主要是通过对围岩注浆，胶结弱面，提高强度，封堵水流，提高围岩的整体性和承载能力。锚索主要是提高滑面正压力和岩体整体性，通过围岩内部的加固作用提高围岩自身的稳定能力；挡墙的作用主要是以墙重形成摩阻力平衡滑力；主要是回填改善边坡的弱面性质。
边坡加固是指采取人工措施提高边坡抵抗滑动的措施。加固的措施有多种，可以改善自身的力学性能，如注浆充填固结土体或者岩石的结构面缝隙，也可以采取护坡措施，或者布设锚杆、土钉等。这些措施实际是将边坡的滑动力通过加固结构传递给另一部分稳定的坡体中，使整个边坡达到新的平衡状态。
锚索支护结构和锚杆具有相似的形式，但是锚索对围岩施加的预应力是一种对围岩的主动作用。
因此，答案为B、C。
边坡加固是指采取人工措施提高边坡抵抗滑动的措施。加固的措施有多种，可以改善自身的力学性能，如注浆充填固结土体或者岩石的结构面缝隙，也可以采取护坡措施，或者布设锚杆、土钉等。这些措施实际是将边坡的滑动力通过加固结构传递给另一部分稳定的坡体中，使整个边坡达到新的平衡状态。
锚索支护结构和锚杆具有相似的形式，但是锚索对围岩施加的预应力是一种对围岩的主动作用。
因此，答案为B、C。
地基处理中，软弱土包括( ）。
A.软黏土 B.淤泥、淤泥质土
C.山区地基土 D.饱和粉细砂
E.多年冻土
A.软黏土 B.淤泥、淤泥质土
C.山区地基土 D.饱和粉细砂
E.多年冻土
答案：A,D,E
解析：
在各种地基中，需要根据不同条件进行处理的软弱土和不良土主要包括： 软黏土、杂填土、冲填土、饱和粉细砂、湿陷性黄土、泥炭土、膨胀土、多年冻土、溶洞土等。
汽轮机轴系对轮中心找正不包括（ ）。
A.高压对轮中心
B.中低压对轮中心
C.低压对轮中心
D.低压转子—电转子对轮中心的找正
B.中低压对轮中心
C.低压对轮中心
D.低压转子—电转子对轮中心的找正
答案：A
解析：
本题考查的是汽轮机的安装技术要求。轴系对轮中心找正主要是对高中压对轮中心、^中低压对轮中心、低压对轮中心和低压转子一电转子对轮中心的找正。
背景：高新技术企业新建厂区里一栋8层框架结构办公楼工程，采用公开招标的方式选定A施工单位作为施工总承包，双方按《建设工程施工合同（示范文本）》GF-2013-0201签订施工合同。施工合同中约定钢筋、水泥等主材由业主供应，其他结构材料及装饰装修材料均由总承包单位自行采购。
事件一：钢筋进场时，业主指令A施工单位对该批钢筋进行进场验证，进场验证时供货商只提供了出厂合格证，考虑到该钢材生产厂家信誉及以前使用该厂家钢筋质量状况，总承包单位予以验证。并由专职质检人员做了见证取样复试，复试检测结果合格，总承包单位直接安排投入使用。在结构施工至三层柱时，当地质量监督机构例行检查时原位取样测试，测试结果显示钢筋原材存在质量问题，质监机构要求施工单位停工整改。
事件二：在质量分析会上总承包方认为钢筋为业主供应材料，而且进场时也按相关规定要求完成进场验收，出现的任何问题均与总承包无关，所有由此造成的损失及责任应由业主承担。而业主则认为钢筋进场后办理了交接手续，总承包方也已同意接收，由此造成的损失和责任应由总承包方承担。
问题：
1．事件一中，总承包单位的进场验证都包含哪些工作内容？
2．事件一中，总承包单位见证取样复试过程中有哪些不妥之处？分别说明正确做法。
3．完整的钢筋出厂合格证应包含哪些信息？
4．事件二中，质量事故的责任应由哪一方承担？说明理由。
事件一：钢筋进场时，业主指令A施工单位对该批钢筋进行进场验证，进场验证时供货商只提供了出厂合格证，考虑到该钢材生产厂家信誉及以前使用该厂家钢筋质量状况，总承包单位予以验证。并由专职质检人员做了见证取样复试，复试检测结果合格，总承包单位直接安排投入使用。在结构施工至三层柱时，当地质量监督机构例行检查时原位取样测试，测试结果显示钢筋原材存在质量问题，质监机构要求施工单位停工整改。
事件二：在质量分析会上总承包方认为钢筋为业主供应材料，而且进场时也按相关规定要求完成进场验收，出现的任何问题均与总承包无关，所有由此造成的损失及责任应由业主承担。而业主则认为钢筋进场后办理了交接手续，总承包方也已同意接收，由此造成的损失和责任应由总承包方承担。
问题：
1．事件一中，总承包单位的进场验证都包含哪些工作内容？
2．事件一中，总承包单位见证取样复试过程中有哪些不妥之处？分别说明正确做法。
3．完整的钢筋出厂合格证应包含哪些信息？
4．事件二中，质量事故的责任应由哪一方承担？说明理由。
答案：
解析：
1．钢筋进场时,总承包单位的进场质量验证应包含的工作有：检查材质证明,并根据供料计划和有关标准进行现场质量验证和记录。质量验证包括钢筋品种、型号、规格、数量、外观检查和见证取样,进行物理机械性能（有时还需做化学性能分析）试验。
2．总承包单位见证取样复试过程中存在的问题及对应的正确做法如下：
不妥之处一材质证明文件不完整就进行见证取样；
正确做法：此部分钢筋应单独堆放，待资料齐全和复验合格后，方可使用。
不妥之处二：项目专职质检人员单独取样复试；
正确做法：应在建设单位代表或监理工程师的见证下进行取样复试。
不妥之处三：见证取样结果合格,钢筋便投入使用不妥；
正确做法：见证取样复试结果作为进场验证是关键的一环,其结果应报监理工程师审批,审批通过后该批钢筋才能投入使用。
3．每批供应的钢材必须具有出厂合格证。合格证上内容应齐全清楚,包括材料名称、品种、规格、型号、出厂日期、批量、炉号、每个炉号的生产数量、供应数量,主要化学成分和物理机械性能等,并加盖生产厂家公章。
4．钢筋质量事故责任应由业主方承担；理由：按相关规定,由业主方采购的物资,总承包方的验证不能取代业主对其采购物资的质量责任。
2．总承包单位见证取样复试过程中存在的问题及对应的正确做法如下：
不妥之处一材质证明文件不完整就进行见证取样；
正确做法：此部分钢筋应单独堆放，待资料齐全和复验合格后，方可使用。
不妥之处二：项目专职质检人员单独取样复试；
正确做法：应在建设单位代表或监理工程师的见证下进行取样复试。
不妥之处三：见证取样结果合格,钢筋便投入使用不妥；
正确做法：见证取样复试结果作为进场验证是关键的一环,其结果应报监理工程师审批,审批通过后该批钢筋才能投入使用。
3．每批供应的钢材必须具有出厂合格证。合格证上内容应齐全清楚,包括材料名称、品种、规格、型号、出厂日期、批量、炉号、每个炉号的生产数量、供应数量,主要化学成分和物理机械性能等,并加盖生产厂家公章。
4．钢筋质量事故责任应由业主方承担；理由：按相关规定,由业主方采购的物资,总承包方的验证不能取代业主对其采购物资的质量责任。
分期围堰导流法包括( )。
A.明渠导流
B.通过永久建筑物导流
C.涵管导流
D.束窄河床导流
E.隧洞导流
B.通过永久建筑物导流
C.涵管导流
D.束窄河床导流
E.隧洞导流
答案：B,D
解析：
2019版教材P61页
根据不同时期泄水道的特点，分期导流方式中又包括束窄河床导流和通过已建或在建的永久建筑物导流。
根据不同时期泄水道的特点，分期导流方式中又包括束窄河床导流和通过已建或在建的永久建筑物导流。
第二审人民法院对上诉案件，经过审理，可给出下列结果（ ）。
A．维持原判
B．进行调解
C． 驳回起诉
D．依法改判
E．撤销原判，发回重审
正确答案：ADE
第二审法院对上诉或者抗诉的案件，经审理后依不同情况分别处理：
●原判决认定事实清楚、适用法律正确的，判决驳回上诉，维持原判；
●原判决适用法律错误的，依法改判；
●原判决认定事实错误，或者原判决认定事实不清、证据不足，裁定撤销原判决，发回原审法院重审，或者查清事实后改判；
●原判决违反法定程序，可能影响案件正确判决的，裁定撤销原判决，发回原审法院重审。当事人对重审案件的判决、裁定，可以上诉。
建筑工程施工质量验收时对涉及结构安全和使用功能的分部工程应进行（ ）。
A．抽样检测
B．全数检验
C．无损检测
D．见证取样检测
正确答案：A
《建筑工程施工质量验收统一标准规范》（GB50300-2001）3．0．3建筑工程施工质量应按下列要求进行验收：（8）对涉及结构安全和使用功能的重要分部工程应进行抽样检测。
《建筑工程施工质量验收统一标准规范》（GB50300-2001）3．0．3建筑工程施工质量应按下列要求进行验收：（8）对涉及结构安全和使用功能的重要分部工程应进行抽样检测。
上一篇：2021二级建造师预测试题6辑
热门文章
