21年二级建造师经典例题8篇

2020版教材P255
（1）施工人员控制；（2）材料质量控制；（3）机械设备的质量控制；

2020版教材P97
2.风力发电设备的安装程序：施工准备→基础环平台及变频器、电器柜→塔筒安装→机舱安装→发电机安装→叶片与轮毂组合→叶轮安装→其他部件安装→电气设备安装→调试试运行→验收。

2019版教材P190页
灰土地基的施工质量要点为：
1、土料应采用就地挖出的黏性土及塑性指数大于4的粉质黏土，土内不得含有松软杂质和腐殖土；土料应过筛，最大粒径不应大于15mm；
2、石灰应用三级以上的新鲜的块灰，使用前1-2d消解并过筛，粒径不得大于5mm，且不能夹有未熟化的生石灰块粒和其他杂质；
3、铺设灰土前，必须进行验槽合格，基槽内不得有积水；
4、灰土的配比符合设计要求；
5、灰土施工时，灰土应拌和均匀，应控制其含水量，以用手紧握成团、轻捏能碎为宜；
6、灰土应分层夯实，每层虚铺厚度：人力或轻型夯机夯实时控制在200-250mm,双轮压路机夯实时控制在200-300mm；
7、分段施工时，不得在墙角、柱墩及承重窗间墙下接缝，上下两层的搭接长度不得小于50cm。

1.妥当。工程方案、技术特别复杂的工程经批准后方可进行邀请招标。
　　2.B企业投标文件有效，C企业投标文件应拒收，超出投标截止时间，D企业投标文件有效，属细微偏差；E企业投标文件有效，属细微偏差。
　　3.（1）开标时间不妥。开标时间应为投标截止时间。（2）开标主持单位不妥。开标应由招标单位代表主持。
　　4.（1）公证处人员只公证投标过程，不参与评标；（2）招标办公室人员只负责监督招标工作，不参与评标；（3）技术经济专家不得少于评标委员会成员总数的2／3，即不少于5人。
　　5.不妥。招标人与中标人应于中标通知书发出之日起30日内签订书面合同。

2020版教材P60
本题考查的是电气设备的施工技术要求。受电系统的二次回路试验合格，其保护定值已按实际要求整定完毕。受电系统的设备和电缆绝缘良好。安全警示标志和消防设施已布置到位。选项E，属于电气装置及供电系统试运行的条件。

本题考核买卖合同的风险转移。标的物毁损、灭失的风险，在标的物交付之前由出卖人承担，交付之后由买受人承担，但法律另有规定或者当事人另有约定的除外。本题中标的物尚未交付，所以风险由出卖人承担。

2020版教材P67
原文是：2.电缆敷设要求（1）敷设在排管内的电缆，应采用铠装电缆。（2）电缆排管在敷设电缆前，应进行疏通，清除杂物及积水。（3）排管内穿电缆时，不得损坏电缆护层，可采用无腐蚀性的润滑剂（粉）。（4）穿入管中的电缆数量应符合设计要求，交流单芯电缆不得单独穿入钢管内。

2019新版教材P130页
劳动合同期限3个月以上不满1年的，试用期不得超过1个月；劳动合同期限1年以上不满3年的，试用期不得超过2个月；3年以上固定期限和无固定期限的劳动合同，试用期不得超过6个月。

1.乙方索赔：生效。理由：根据合同（范本）索赔条款,承包方应在索赔事件发生后28d内向工程师（甲方或监理）提出索赔意向通知并送交最终索赔费用报告。工程师收到承包人送交的索赔报告和有关资料后28d内未予答复或未对承包人作进一步要求的,视为该项索赔已经认可。本工程连续停工25d,复工后乙方立即送交了索赔报告和相关资料,但甲方始终未答复,超过28d答复期限,所以乙方的索赔生效。
2.乙方申报设计变更增加费：不符合约定。理由：根据合同（范本）设计变更条款,乙方应在确认设计变更文件后14d内提出设计变更增加费,未在此期限内提出的,视为该项设计变更不涉及合同价款的调整。
3.乙方未逾期竣工（或乙方提前竣工）。
理由：本工程历时425d,其中乙方获得工期索赔25d,提前工期5d（或：乙方实际工期为400d,比合同工期减少5d）。
提前工期奖：5d×5万元/d=25万元（或：按约定应给乙方提前工期奖25万元）。



1.本题中告诉考生该设计变更是结构尺寸的变更，所以属于重大设计变更。而且因为是结构尺寸的变更，必定是在关键线路上，否则工期的索赔就不成立了。这也是考生在学习索赔的知识时要注意的重要部分。发生设计变更后14d内需要办理变更手续，手续变更完成后14d内应提交费用索赔报告。施工单位在设计变更发生当日即可完成办理索赔的全部手续，自身没有过错。而建设单位自施工单位递交索赔报告等资料后，始终未予答复，可以肯定超过了合同规定的28d的时限，属于建设单位违约，应承担施工单位的各项损失。施工单位已经按规定的要求提出了索赔的诉求，建设单位始终没有答复也没有要求补充其他资料，可见可以视为建设单位已默许，可见施工单位的索赔生效。
解题思路：这是一道关于施工索赔的考题，考核考生对是否掌握索赔成立与否的关键点分别有哪些。
2.发生设计变更后14d内需要办理变更手续，手续变更完成后14d内应提交费用索赔报告。而施工单位在施工完毕三个月后的结算中申报了该项设计变更增加费80万元，超出了合同约定28d的规定。可见被认为该项审计变更不涉及合同价款的调整。
解题思路：这是一道关于施工索赔的考题，考核考生对是否掌握索赔成立与否的关键点分别有哪些。
3.本题实际上是要考生重新计算合同工期是多少天，然后再与实际工期比较，根据比较后的工期结果进行奖罚计算，计入工程结算之中。首先要记住合同工期为405d，其次正确解答出事件一中可获得的工期索赔是25d。则合同工期应该调整为405d加上25d，可以计算合同工期应该为430d，而实际工期为425d，实际上是提前5d竣工。按照合同约定的奖励标准，共获得5×5=25万元的奖励，计入工程最终结算价款中。
解题思路：这是一道关于施工索赔和工程结算的综合考题。

2020版教材P116
当采用手工焊时，焊接高度不宜小于6mm和0.5d（HPB300级钢筋）或0.6d（HRB335级、HRB400级钢筋），d为锚筋直径。

2020新版教材P277页
施工技术资料信息包括：主要原材料、成品、半成品、构配件、设备出厂质量证明和试（检）验报告，施工试验记录，预检记录，隐蔽工程验收记录，基础、主体结构验收记录，设备安装工程记录，施工组织设计，技术交底资料，工程质量检验评定资料，竣工验收资料，设计变更洽商记录，竣工图等。

此题考查最迟开始时间的概念。最迟开始时间（LSi—j），是指在不影响整个任务按期完成的前提 下，工作 i-j 必须开始的最迟时刻。最迟开始时间等于最迟完成时间减去其持续时间：LFi-j=LFi-j-Di-j。

参考教材 P86～88。 吊顶灯具、 风口及检修口等应设附加吊杆。 重型灯具、 电扇及其他重型设备严禁安装在吊顶工程的龙骨上， 必须增设附加吊杆。吊顶工程施工前准备工作：
1.安装龙骨前， 应按设计要求对房间净高、 洞口标高和吊顶管道、 设备及其支架的标高进行交接检验。
2.吊顶工程的木吊杆、 木龙骨和木饰面板必须进行防火处理， 并应符合有关设计防火规范的规定。
3.吊顶工程中的预埋件、 钢筋吊杆和型钢吊杆应进行防锈处理。
4.安装面板前应完成吊顶内管道和设备的调试及验收。
5.吊杆距主龙骨端部距离不得大于 300mm。 当大于 300mm 时， 应增加吊杆。 当吊杆长度大于 1.5m 时， 应设置反支撑。 当吊杆与设备相遇时， 应调整并增设吊杆。

2020版教材P211
（3）有防水要求的建筑地面子分部工程的分项工程施工质量每检验批抽查数量应按其房间总数随机检验不应少于4间，不足4间，应全数检查。

《建设工程质量管理条例》规定，建设单位收到建设工程竣工报告后，应当组织设计、施工、工程监理等有关单位进行竣工验收。@##

2020版教材P289页
1)钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不应小于1.25;2)钢筋的屈服强度实测值与屈服强度标准值的比值不应大于1.3;3)钢筋的最大力下总伸长率不应小于9%。

2020新版教材P205页
(1)冗余安全度处理原则：为确保安全，在处理安全隐患时应考虑设置多道防线，即使有一两道防线无效，还有冗余的防线可以控制事故隐患。例如：道路上有一个坑，既要设防护栏及警示牌，又要设照明及夜间警示红灯。

2019新版教材P307页
《民事诉讼法》规定，合同或者其他财产权益纠纷的当事人可以在书面合同中协议选择被告住所地、合同履行地、合同签订地、原告住所地、标的物所在地等与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但不得违反本法对级别管辖和专属管辖的规定。

本题考查的是影响梁斜截面破坏形式的因素。影响斜截面破坏形式的因素很多，如截面尺寸、混凝土强度等级、荷载形式、箍筋和弯起钢筋的含量等，其中影响较大的是配箍率。配筋率是梁正截面破坏形式的影响因素，A错误。

2019版教材P165页
城镇燃气管道工程施工中工业企业燃气管道的分类。 工业企业燃气管道分为（1）工厂引入管和厂区燃气管道（2）车间燃气管道（3）炉前燃气管道。

喷射混凝土分段作业，在每一分段内通常是水平方向来回喷射，因此不存在里外顺序之分。自下而上的喷射，可以减少混凝土的流淌和掉落，增加混凝土的密实度，降低喷射混凝土回弹量。因此正确选项是B。

2020版教材P72
（1）母线在加工后并保持清洁的接触面上涂以电力复合脂。
（1）母线平正。对母线进行矫正、平直。例如：将母线平放在平整的槽钢上，用木槌槌打以使其得到平直。
（4）母线钻孔。母线连接处进行钻孔，孔的位置及孔径的大小和数量都必须符合规范规定。螺孔间中心距离的误差，允许为±0.5mm，螺孔的直径不应大于螺栓1mm。

【考点】沟槽开挖的施工管理

爆破开挖施工属于高度危险作业，要由有资质的专业施工单位施工；必须制定专项安全措施，经公安部门同意后才可以施工。所以，ABCD是正确选项。由于多选题要求必须有一个错误选项，命题者把“E.由项目经理制定爆破方案后即可施工”作为错误的干扰项。考生可以非常容易地从E中的“即”字判断此选项是错误表述。

2020版教材P32页
按照《担保法》、《物权法》的规定，质押是指债务人或者第三人将其动产或权利移交债权人占有，将该动产或权利作为债权的担保。债务人不履行债务时，债权人有权依照法律规定以该动产或权利折价或者以拍卖、变卖该动产或权利的价款优先受偿。

大体积混凝土浇筑完毕后，应在12h内加以覆盖和浇水。对有抗渗要求的混凝土
，采用普通硅酸盐水泥拌制的混凝土养护时间不得少于14d；采用矿渣水泥、
火山灰水泥等拌制的混凝土养护时间不得少于21d。
故本题答案为“D”。

2020版教材P197
施工方案的技术经济比较内容，原文是2.施工方案的技术经济比较（1）技术先进性比较（2）经济合理性比较（3）重要性比较。

2020版教材P216
项目法人合同管理的注意事项中（1）-（5）条的内容

本题考查的是二级建造师（建筑工程）注册执业工程规模标准。选项C正确。属于二级注册建造师（建筑工程）执业资格范围的是中小规模的工程，钢结构工程按照跨度分为大型、中型和小型工程，≥30m跨度的是大型规模，C选项中已经达到36m跨度，属于大型工程规模，需要一级注册建造师执业。选项A，公共建筑工程高度100m以上属于大型工程规模；选项B，附着脚手架安装工程高度80m的属于大型工程规模；选项D，装饰装修工程造价1000万元的属于大型工程规模。

2019版教材P325页
如果工程项目地处偏僻，虽用电申请已受理，但自电网引入的线路施工和通电尚需一段时日，而工程又急需开工，则总承包单位通常是用自备电源(如柴油发电机组)先行解决用电问题。此时，总承包单位要告知供电部门并征得同意，同时要妥善采取安全技术措施，防止自备电源误入市政电网。

2020版教材P294
（1） 屋面找坡应满足设计排水坡度要求，结构找坡不应小于3%，材料找坡宜为2%。C正确。
（8） 用块体材料做保护层时，宜设置分格缝，分格缝纵横间距不应大于10m，分格缝 宽度宜为20mm。用水泥砂浆做保护层时，表面应抹平压光，并应设表面分格缝，分格面 积宜为1m2。用细石混凝土做保护层时，应振捣密实，表面应抹平压光，分格缝纵横间距 不应大于6m。
待防水层卷层铺贴完成或涂料固化成膜，并经检验合格后才能进行其上的保护层施工，E错误。

本题考查的是浅埋暗挖法掘进方式。台阶法开挖的优点是具有足够的作业空间和较快的施工速度，灵活多变，适用性强。

《招标投标法实施条例》规定，投标人少于3个的，不得开标，招标人应当重新招标。

2020版教材P 49
在较长的安装期间和生产检修使用时，需要长期保留的基准线和基准点，则设置永久中心标板和永久基准点，最好采用铜材或不锈钢材制作。

2020版教材P 239
事故等级的划分包括了人身、经济和社会三个要素。

全断面一次爆破多用于掘进小断面巷道，采用微差爆破，起爆顺序为：掏槽孔-崩落孔-周边孔。

2019版教材P266页
根据《水利水电建设工程验收规程》SL 223—2008,水利水电建设工程验收按验收主持单位可分为法人验收和政府验收。
法人验收应包括分部工程验收、单位工程验收、水电站（泵站）中间机组启动验收、合同工程完工验收等；政府验收应包括阶段验收、专项验收、竣工验收等。

2020版教材P39
室内用胶合板甲醛释放限量为0.124mg/m3

2020新版教材P163页
常用的无损检测方法有超声波探伤、X射线探伤、γ射线探伤等。

《建设工程安全生产管理条例》第11条规定，建设单位应当将拆除工程发包给具有相应资质等级的施工单位。建设单位应当在拆除工程施工15日前，将下列资料报送建设工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案：(1)施工单位资质等级证明；(2)拟拆除建筑物、构筑物及可能危及毗邻建筑的说明；(3)拆除施工组织方案；(4)堆放、清除废弃物的措施。实施爆破作业的，应当遵守国家有关民用爆炸物品管理的规定。

2019版教材P35页
锚杆挡土墙适用于缺乏石料的地区和挖基困难的地段，一般用于岩质路堑路段，但其他具有锚固条件的路堑墙也可使用，还可应用于陡坡路堤

变压器的施工程序为：开箱检查→变压器二次搬运→变压器本体安装→附件安装→变压器吊芯检查及交接试验→送电前检查→送电运行验收.

本案属于普通诉讼，普通诉讼时效期间通常为2年。超过诉讼时效期间，依据法律规定消灭其胜诉权。超过诉讼时效期间，当事人自愿履行的，不受诉讼时效限制。诉讼时效期间从知道或应当知道权利被侵害时起计算。但是，从权利被侵害之日起超过20年的，法院不予保护。

平行承发包，又称为分别承发包，是指发包方根据建设工程项目的特点、项目进展情况和控制目标的要求等因素，将建设工程项目按照一定的原则分解，将其施工任务分别发包给不同的施工单位，各个施工单位分别与发包方签订施工承包合同。平行承发包的一般工作程序为施工图设计完成→施工招投标→施工→完工验收。一般情况下，发包人在选择施工承包单位时通常根据施工图设计进行施工招标，即施工图设计已经完成，每个施工承包合同都可以实行总价合同。

垫层料(包括周边反滤料)需作颗分、密度、渗透性及内部渗透稳定性检查，检查稳定性的颗分取样部位为界面处。过渡料作颗分、密度、渗透性及过渡性检查，过渡性检查的取样部位为界面处。故本题应选A。

2020版教材P69页
(4) 间断级配沥青混合料：矿料级配组成中缺少1个或几个档次而形成的级配间断的沥青混合料。代表类型有沥青玛琦脂碎石(SMA)。

2020版教材P148
按洞顶填土情况涵洞可分为洞顶不填土的明涵和洞顶填土厚度大于50cm的暗涵两类。