21年二级建造师试题9辑
21年二级建造师试题9辑 第1辑
B、无利用、改造价值的材料
C、原值摊销完毕,仅有部分使用价值的材料
D、耗能过大、环境污染超标无法改造的材料
E、主要结构和部件损坏严重,无法修复的或修复费用过大,不经济的材料
B.焊接设备运行状况检查
C.焊接设备及辅助装备应能保证焊接工作的正常进行和安全可靠
D.焊接环境应符合规范要求
1.焊工应取得相应的资格,获得了焊接工艺(作业)指导书,并接受了技术交底。
2.焊接设备及辅助装备应能保证焊接工作的正常进行和安全可靠,仪表应定期检验。
3.焊接环境应符合规范要求。
4.焊前预热的加热方法、加热宽度、保温要求、测温要求应符合规范要求。
施工总承包管理方(MC)对所承包的建设工程承担( )的总责任。
A.施工任务分包
B.施工任务执行
C.施工任务组织
D.施工任务承包
B.人防工程
C.锅炉内
D.高温场所
B.上诉的权利
C.上诉的法律责任
D.上诉期限
E.上诉法院
宣告判决时,须告知当事人上诉的权利、上诉期限和上诉法院。
B.专业监理工程师
C.发包人代表
D.建设工程安全生产监督站
B.水锤效应
C.温度应力
D.脉动冲击
B.财务费用
C.施工机械使用费
D.临时设施费
E.保险费
间接费指施工企业为建筑安装工程施工而进行组织与经营管理所发生的各项费用。它构成产品成本,包括规费和企业管理费。企业管理费。指施工企业为组织施工生产和经营活动所发生的费用。包括管理人员工资、差旅交通费、办公费、固定资产使用费、工具用具使用费、职工福利费、劳动保护费、工会经费、职工教育经费、保险费、财务费用、税金(房产税、管理用车辆使用税、印花税)和其他等。CD属于直接费。
21年二级建造师试题9辑 第2辑
B.吊销执业资格证书
C.5年内不予注册
D.终生不予注册
E.依法追究刑事责任
《建设工程质量管理条例》规定,违反本条例规定,注册建筑师、注册结构工程师、监理工程师等注册执业人员因过错造成质量事故的,责令其停止执业3个月以上1年以下;造成重大质量事故的,吊销执业资格证书,5年以内不予注册;情节特别恶劣的,终身不予注册。@##
( )和一定宽度的主堆石的填筑应平起施工,均衡上升。
A.反滤区
B.垫层区
C.过渡区
D.主堆石区
E.下游堆石区
B.200m
C.300m
D.400m
一段架空送电线路、其测量视距长度,不宜超过400m。
B.业主提供了暂估价的材料采购费用
C.因承包人原因导致隐蔽工程质量不合格的返工费用
D.因施工缺陷造成的工程维修费用
施工技术文件应由施工单位编制,由( )单位保存
A.监理
B.建设与监理
C.施工与建设
D.施工与监理
B.财产权
C.平等权
D.获得赔偿权
教材因生产安全事故受到损害的从业人员,除依法享有工伤社会保险外,依照有关民事法律尚有获得赔偿的权利的,有权向本单位提出赔偿要求。可见,根据题意,
B.材料保质期
C.领料方便
D.平面布置图
施工现场材料的放置要按平面布置图实施,做到标识清楚、摆放有序、合理堆放
B. 同一玻璃幕墙单元可以跨越两个防火区
C. 预埋件与主体结构连接部位的混凝土强度等级不应低于 C25
D. 防火层承托板可以采用铝板
21年二级建造师试题9辑 第3辑
B.施工总承包管理单位
C.业主方
D.监理方
B.真实性
C.服务性
D.及时性
E.全面性
B.15万元以上30万元以下
C.20万元以上40万元以下
D.20万元以上50万元以下
建设单位采用虚假证明文件办理竣工验收备案的,工程竣工验收无效,备案机关责令停止使用,重新组织竣工验收,处20万元以上50万元以下罚款;构成犯罪的,依法追究刑事责任。
B.直接涉及人民生命财产安全的条文
C.直接涉及人体健康的条文
D.直接涉及环境保护的条文
E.直接涉及公共利益的条文
B.15m
C.20m
D.25m
施工安全技术中的消防,原文为①消防要求用火作业区距所建的建筑物和其他区域不得小于25米。
B.《建设工程安全生产管理条例》
C.《建设工程勘察设计管理条例》
D.《城市房地产开发经营管理条例》
E.《建设工程质量管理条例》
我国现行的建设行政法规主要有《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、《城市房地产开发经营管理条例》等。而《工程建设项目招标范围和规模标准规定》属于部门规章。
B.无机结合料稳定材料养护7d 后,施工需要通行重型货车时,应有专人指挥,按规定的车道行驶,且车速应不大于30km/h
C. 级配碎石、级配砾石基层未做透层沥青或铺设封层前,应及时开放交通
D.对高速公路和一 级公路 ,无施工便 道 ,可以及时组织施工
无机结合料稳定材料养护7d 后,施工需要通行重型货车时,应有专人指挥,按规定的车道行驶,且车速应不大于30km/h。
B.总承包服务费
C.材料暂估价
D.分部分项综合单价
暂列金额是指招标人在工程量清单中暂定并包括在合同价款中的一笔款项。用于工程合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、工程设备、服务的采购,施工中可能发生的工程变更、合同约定调整因素出现时的合同价款调整以及发生的索赔、现场签证确认等的费用。
21年二级建造师试题9辑 第4辑
某小区一座高层住宅楼,由具有相应资质的A建筑公司总承包,在建设单位与A公司签订的总包合同中明确指出,具有相应资质的B机电安装公司作为分包单位承担其中全部机电设备安装工程。B机电安装公司在室内给水、排水及采暖工程按设计要求完工后,通知监理单位和建设单位验收。随即监理单位派给水排水专业监理工程师会同建设单位项目负责人组织施工单位技术、质量负责人进行验收。在查验施工单位提供的资料时发现没有防腐、绝热部分质量验收记录;现场查看时还发现,少量散热器安装明显不正,验收未能通过。B公司在全部工程完成后,按程序组织了单独验收。
(1)该工程的室内给水、排水及采暖应划为分部工程。
(2)验收程序不正确。B机电安装公司应首先向总包单位提出验收申请,由总包单位向监理单位(或建设单位项目负责人)提出分部工程验收报告,并且总包单位应参加验收;组织者应是总监理工程师,而不是专业监理工程师。
(3)主要是由于质量控制资料不完整、观感质量不符合要求,造成验收未能通过。
(4)B公司首先要自行组织预验收,合格后,还要通过监理工程师组织的初验,再向建设单位提出竣工申请,由建设单位组织正式验收。
无物理屈服点的钢筋强度设计依据是( )。
A.比例极限
B.屈服强度
C.极限强度
D.条件屈服强度
B.编制
C.施工
D.控制
E.协调
B.安全文明施工费
C.分部分项工程费
D.规费
E.税金
B . 施工质量控制应独立于施工质量管理
C . 施工质量控制的关键在于工程项目的终检
D . 施工质量控制的特点仅由施工生产的特点决定
B.1~2年
C.2~3年
D.3~4年
B.劳务分包人应为运至施工场地用于劳务施工的材料办理保险,并承担相关保险费用
C.劳务分包人必须为从事危险作业的职工办理意外伤害险,并支付相关保险费用
D.劳务分包人必须为租赁使用的施工机械设备办理保险,并支付相关保险费用
B.法院调解
C.人民调解
D.仲裁调解
21年二级建造师试题9辑 第5辑
B.垫铁位置合理
C.二次灌浆的强度
D.二次灌浆密实情况
E.油系统管道清洗、畅通
本题考查的是汽轮机的安装技术要求。工业小型汽轮机安装质量控制点:
(1)基础检验,划线垫铁安装:复查基础的标高、平面尺寸、孔洞尺寸,保证基础表面平整,无缺陷及垫铁位置合理。
(2)台板、汽缸、轴承座安装:汽缸纵横中心线,设备安装标高等,二次灌浆的强度、密实情况。
(3)油润滑、油循环系统:保证油系统无泄漏,投用后管道清洁、畅通,并无振动现象。
B. 在建工程
C. 建设用地使用权
D. 股票、基金
B.22 点至次日 8 点
C.21 点至次日 8 点
D.22 点至次日 6 点
A、清楚积尘B、楼面蓄水C、拆除体洒水D、设置隔挡
B.0.4MPa
C.4kPa
D.4MPa
混凝土的抗渗等级为W4,相应表示混凝土抗渗试验时一组6个试件中4个试件未出现渗水时的最大水压力为0.4MPa
B、 多个终点节点
C、 多个起点节点
D、 节点编号重复
E、 两项工作有相同的节点编号
B.天然孔隙比小
C.抗剪强度低
D.压缩性高
软土是指天然含水率高,天然孔隙比大,抗剪强度低,压缩性高的细粒土,包括淤泥、淤泥质土、泥炭、泥炭质土等。
根据以下的资料,回答下列 24~32 问题。 甲建设单位在某城市中心区建设商品房项目,由取得安全生产许可证的乙施工单位总承包,由丁监理公司监理。乙经过甲同意将基础工程分包给丙施工单位,丙在夜间挖掘作业中操作失误,挖断居民用水管造成大面积积水,需抢修。后续又发生两起安全事故:(1)乙施工单位的施工人员违反规定使用明火导致失火,造成一名工人受伤;(2)焊接现场作业员王某违章作业造成漏电失火,王某撤离现场。
第24题:乙施工单位的( )依法对本单位的安全生产全面负责。
A.企业法人代表
B.主要负责人
C.项目负责人
D.安全生产员
21年二级建造师试题9辑 第6辑
B.具有地方特色
C.历史建筑集中成片
D.保留着传统格局和历史风貌
E.发生过重要历史事件
2008年4月颁布的《历史文化名城名镇名村保护条例》规定,具备下列条件的城市、镇、村庄,可以申报历史文化名城、名镇、名村:保存文物特别丰富;历史建筑集中成片;保留着传统格局和历史风貌;历史上曾经作为政治、经济、文化、交通中心或者军事要地,或者发生过重要历史事件,或者其传统产业、历史上建设的重大工程对本地区的发展产生过重要影响,或者能够集中反映本地区建筑的文化特色、民族特色。
B.龙门(A字)桅杆扳立大型设备(构件)技术
C.无锚点推吊大型设备技术
D.吊车抬送法吊装水平卧置设备整体竖立技术
E.集群液压千斤顶整体提升(滑移)大型设备与构件技术
大型设备整体安装技术是建筑业重点应用的核心技术之一,其中:滑移法的直立双桅杆滑移法吊装大型设备技术、旋转法的龙门(A字)桅杆扳立大型设备(构件)技术、无锚点推吊大型设备技术、集群液压千斤顶整体提升(滑移)大型设备与构件技术是其主要单项技术。
B.进货时未查验许可证和相关证明文件的,给予警告并处以罚款
C.故意破坏或者伪造火灾现场尚不构成犯罪的,拘留并可处以罚款
D.未按规定要求贮存、销售食品或者清理库存食品的,罚款并责令停产停业
B.澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的,招标人应在投标截止时间至少15日前澄清或者修改
C.澄清或者修改可以以口头形式通知所有获取招标文件的潜在投标人
D.澄清或者修改通知至投标截止时间不足15日的,在征得全部投标人同意后,可按原投标截止时间开标
B.应由发包人承担
C.应视重新检验结果,确定由哪方承担
D.因监理人未对隐蔽工程进行验收,应由监理人承担
监理人对质量有疑问的,可要求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测或揭开重新检验,承包人应遵照执行,并在检验后重新覆盖恢复原状。经检验证明工程质量符合合同要求的,由发包人承担货此增加的费用和(或)工期延误,并支付承包人合理利润;经检验证明工程质量不符合合同要求的,由此增加的费用和(或)工期延误由承包人承担。
本建筑工程临时消防竖管,其管径要求最小不得小于()mm.
A.25
B.35
C.50
D.75
B.小于0.2㎡
C.小于0.3㎡
D.小于0.4㎡
(2)混凝土有效工程量不扣除设计单体体积小于0.1m3的圆角或斜角,单体占用的空间体积小于0.1m3的钢筋和金属件,单体横截面积小于0.1m2的孔洞、排水管、预埋管和凹槽等所占的体积,按设计要求对上述孔洞回填的混凝土也不予计量
B.履带式起重机
C.桅杆起重机
D.悬臂起重机
流动式起重机主要履带式起重机、汽车起重机、轮胎起重机、全地面起重机、随车起重机。
21年二级建造师试题9辑 第7辑
B.防磨损
C.防振动
D.防弯曲
测温元件安装在易受被测物料强烈冲击的位置,应按设计文件规定采取防弯曲措施。
【背景资料】
某房屋建筑工程,建筑面积6000m2,钢筋混凝土独立基础,现浇钢筋混凝土框架结构,填充墙采用蒸压加气混凝土砌块砌筑,根据,《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-1999-0201)和《建设工程监理合同(示范文本)》(GF-2012-0202),建设单位分别与中标的施工总承包单位和监理单位签订了施工总承包合同和监理合同。
在合同履行过程中,发生了下列事件:
事件三:施工总承包单位要求向项目监理机构提交了室内装饰工程的时标网络计划图(如下图所示),经批准后按此组织实施。
室内装饰工程时标网络计划图(时间单位:周)
事件四:在室内装饰工程施工过程中,因合同约定由建设单位采购供应的某装饰材料交付时间延误,
导致工作F的结束时间拖延14天,为此,施工总承包单位以建设单位延误供应材料为由,向项目监理机构提出工期索赔14天的申请。
【问题】
(1)事件三中室内装饰工程的工期为多少天?并写出该网络计划的的关键线路(用节点表示)
(2)事件四中,施工总承包单位提出的工期索赔14天是否成立?说明理由。
根据题目给出的时标网络计划图,可知室内装饰工程工期为84d(共12周)。
本工程计算工期等于计划工期,所有总时差为0的工作为关键工作,则其关键线路为:①→②→④→⑧→⑨→⑩。
(2)参见教材P151。
事件四中施工总承包单位提出的工期索赔14d的说法不成立。
理由:虽然该事件是由于加工材料交付时间延误造成的,属于非承包商原因,但受到影响的工作F并
未处于关键线路上,其总时差为7d(1周)。因此,施工单位提出索赔时,应将总时差的7d扣除,可索赔工期为14-7=7(d)
B.硬度试验
C.冷弯试验
D.冲击试验
E.压力试验
B.发包人胁迫施工企业订立的合同
C.没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义订立的合同
D.供应商欺诈施工单位订立的采购合同
E.施工企业与发包人订立的重大误解合同
B.控制碾压工艺,保证机具碾压到边
C.采用强夯措施
D.高路基边缘带压实遍数,确保边缘带碾压频率高于或不低于行车带
1.路基填筑宽度不足,未按超宽填筑要求施工 2.压实机具碾压不到边 3.路基边缘漏压或压实变数不够 4.采用三轮压路机碾压时,边缘带(0-75CM)碾压频率低于行车带。
B.档案资料原件由建设单位保管
C.应编制工程档案资料移交清单
D.双方应在应缴清单上签字盖章
E.档案资料移交清单需一式三份
背景
某水闸共3孔,闸室每孔净宽8.0m,主要工程内容包括:①闸底板和闸墩;②消力池;③消力池段翼墙;④斜坡段翼墙;⑤斜坡段护底;⑥翼墙后填土等。闸室底板与斜坡段底板混凝土分缝之间设金属止水片。其工程平面布置示意图如下。
施工单位为检验工程质量,在工地建立了试验室。施工过程中,施工单位有关人员在施工技术负责人的监督下,对闸底板和闸墩等部位的混凝土进行了见证取样,所取试样在工地试验室进行了试验。同时施工单位有关人员在监理单位的监督下,另取一份试件作为平行检测试样,并在工地试验室进行了试验。分部工程完成后,项目法人主持进行了分部工程验收,并形成“分部工程验收鉴定书”,鉴定书主要内容包括开工完工日期、质量事故及缺陷处理、保留意见等。
问题:
1.请给出背景材料中主要工程内容的合理施工顺序(工程内容用序号表示)。
2.施工单位在进行闸室底板与斜坡段底板分缝部位的混凝土施工时,应注意哪些事项?
3.分别指出本工程见证取样和平行检测做法的不妥之处,并说明正确做法。
4.根据《水利水电建设工程验收规程》(SI)223-2008),鉴定书除背景材料中给出的主要内容外,还有哪些内容需要填写?
1.施工顺序为:①→③→④→⑥→②→⑤。
2.进行闸室底板和斜墙底板分缝部位混凝土施工时,应注意事项包括:(1)水平止水片应在浇筑层的中间,在止水片高程处,不得设置施工缝。(2)浇筑混凝土时,不得冲撞止水片,当混凝土将要淹没止水片时,应再次清除其表面污垢。(3)振捣器不得触及止水片。(4)嵌固止水片的模板应适当推迟拆模时间。
3.(1)见证取样在施工单位技术负责人的监督下不妥,应在监理单位或项目法人监督下。(2)见证取样在工地试验室进行试验不妥,应送到具有相应资质等级的工程质量检测机构进行检测。(3)平行检测由施工单位取样不妥,应由监理机构独立进行检测。(4)平行检测在工地试验室进行试验不妥,应送具有国家规定的资质条件的检测机构进行检测
4.分部工程验收鉴定书还需填写如下内容:(1)拟验工程质量评定。(2)存在问题及处理意见。(3)验收结论。
本案例第1问主要考查水闸施工程序。水闸混凝土工程的施工应以闸室为中心,按照“先深后浅、先重后轻、先高后低、先主后次”的原则进行。水闸工程中边块防渗铺盖与翼墙间荷载一般悬殊较大。施工处理方法是:先浇筑翼墙施工至相当荷载阶段,沉降较稳定后,再行浇筑边块铺盖的全部或其邻近翼墙的条形带。为减少施工缝,通常采用边块全部后浇。如水闸设计中消力池或前段有防渗要求,因其两侧一般多设斜坡和平台,施工较复杂,宜采用预留二次混凝土浇筑带施工。本案例第2问主要考查止水缝部位的混凝土浇筑。浇筑止水缝部位混凝土的注意事项包括:①水平止水片应在浇筑层的中间,在止水片高程处,不得设置施工缝。②浇筑混凝土时,不得冲撞止水片,当混凝。土将要淹没止水片时,应再次清除其表面污垢。③振捣器不得触及止水片。④嵌固止水片的模板应适当推迟拆模时间。本案例第3问主要考查见证取样和平行检测。见证取样:在监理单位或项目法人监督,下,由施工单位有关人员现场取样,并送到具有相应资质等级的工程质量检测机构所进行的检测。故见证取样在施工单位技术负责人的监督下不妥,见证取样在工地试验室进行试验不妥。平行检测:监理机构在承包人自行检测的同时独立进行检测,以核验承包人的检测结果。故平行检测由施工单位取样不要。平行检测和跟踪检测工作都应由具有国家规定的资质条件的检测机构承担。平行检测的费用由发包人承担。故平行检测在工地试验室进行试验不妥。本案例第4问主要考查分部工程验收鉴定书的内容。根据《水利水电建设工程验收规程》(SL223-2008),“分部工程验收鉴定书”的主要内容及填写注意事项如下:①开工完工日期,系指本分部工程开工及完工日期,具体到日。②质量事故及缺陷处理,达不到《水利工程质量事故处理暂行规定》(水利部第9号令)所规定分类标准下限的,均为质量缺陷。对于质量事故的处理程序应符合第9号令,对于质量缺陷按有关规范及合同进行处理。需说明本分部工程是否存在上述问题,如果存在是如何处理的。③拟验工程质量评定,主要填写本分部单元工程个数、主要单元工程个数、单元工程合格数和优良数以及优良品率,并应按《水.利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)和《堤防工程施工质量评定与验收规程(试行)》(SL239-1999)的要求进行质量评定。工程质量指标,主要填写有关质量方面设计指标(或规范要求的指标),施工单位自检统计结果,监理单位抽检统计结果以及各指标之间的对比情况。④存在问题及处理意见:主要填写有关本分部工程质量方面是否存在问题,以及如何处理。处理意见应明确存在问题的处理责任单位,完成期限以及应达到的质量标准、存在问题处理后的验收责任单位。⑤验收结论.系填写验收的简单过程(包括验收日期、质量评定依据)和结论性意见。⑥保留意见,系填写对验收结论的不同意见以及需特别说明与该分部工程验收有关的问题,并需持保留意见的人签字。
B.耐久性好
C.韧性好
D.可模性好
钢筋混凝土的优点包括:就地取材、耐久性好、整体性好、可模性好、耐火性好;缺点包括:自重大、抗裂性能差、现浇结构模板用量大、工期长。其中,抗裂性能差就表明钢筋混凝土的韧性差,故选 C。
21年二级建造师试题9辑 第8辑
B.地下暗挖工程
C.爆破工程
D.大模板工程
《建设工程安全生产管理条例》规定,涉及深基坑、地下暗挖工程、高大模板工程的专项施工方案,施工单位还应当组织专家进行论证、审查。
B.5
C.2
D.0
B.基本作业
C.辅助作业
D.附加作业
附加作业是保证坝体长期安全运行的防护及修整作业,包括坝坡修整、铺砌护面块石及铺植草皮等。
B.施工建成的工程实体按照国家《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300-2013关专业验收规范检查验收应达到合格
C.全国和地方(部门)的建设主管部门或行业协会设立的“中国建筑工程鲁班奖(国家优质工程)”
D.以“某某杯”命名的各种优质工程奖
施工质量达到的最基本的要求是:施工建成的工程实体按照国家《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300-2001和相关专业验收规范检查验收合格
施工单位应当为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险。意外伤害保险费由()支付。
A、施工单位 B、建设单位C、总承包单位 D、用工单位
B.钢筋混凝土结构所用钢筋的品种、规格、性能等均应符合设计要求和现行国家标准等的规定
C.钢筋应按不同钢种、等级、牌号、规格及生产厂家分批验收,确认合格后方可使用
D.钢筋在运输、储存、加工过程中应防止锈蚀、污染和变形
(1)钢筋混凝土结构所用钢筋的品种、规格、性能等均应符合设计要求和现行国家标准等的规定。
(2)钢筋应按不同钢种、等级、牌号、规格及生产厂家分批验收,确认合格后方可使用。
(3)钢筋在运输、储存、加工过程中应防止锈蚀、污染和变形。
(4)钢筋的级别、种类和直径应按设计要求采用。当需要代换时,应由原设计单位作变更设计。
(5)预制构件的吊环必须采用未经冷拉的热轧光圆钢筋制作,不得以其他钢筋替代,且其使用时的计算拉应力应不大于50MPa。A错误。
(6)在浇筑混凝土之前应对钢筋进行隐蔽工程验收,确认符合设计要求并形成记录
B.应垂直屋脊铺贴
C.可平行铺贴
D.宜与屋脊成45°方向铺贴
卷材防水层(1)屋面坡度大于25%时,卷材应采取满粘和钉压固定措施。(2)卷材铺贴方向宜平行于屋脊,且上下层卷材不得相互垂直铺贴。(3)平行屋脊的卷材搭接缝应顺流水方向,卷材搭接宽度应符合规范相关规定。相邻两幅卷材短边搭接缝应错开,且不得小于500mm。上下层卷材长边搭接缝应错开,且不得小于幅宽的1/3。
B.由于单价提高 40,成本增加 35020 元
C.实际成本与目标成本的差额为 56320 元
D.由于损耗下降 3%,成本减少 9600 元
21年二级建造师试题9辑 第9辑
B.利用微生物的代谢作用,去除污水中有机物质
C.利用投加药剂后的化学反应作用,使污水中溶解性物质生成沉淀物、络合物
D.利用微生物的吸附作用,去除污水中不溶性有机污染物
微生物处理法:具体方式有活性污泥法和生物膜法。活性污泥处理系统:污水与污泥在曝气池中混合,污泥中的微生物将污水中复杂的有机物降解,并用释放出的能量来实现微生物本身的繁殖和运动等。
(二)
背景资料
某办公楼工程,建筑面积23723m2,框架剪力墙结构,地下1层,地上2层,首层高4.8m,标准层高3.6m,顶层房间为有保温层的轻钢龙骨纸面石膏板吊顶。工程结构施工采用外双排落地脚手架,工程于2007年6月15日开工,计划竣工日期为2009年5月1日。
事件一:2008年5月20日7时30分左右,因通道和楼层自然采光不足,瓦工陈某不慎从9层未设门槛的管道井竖向洞口处坠落地下一层混凝土底板上,当场死亡。
事件二:顶层吊顶安装石膏板前,施工单位仅对吊顶内管道设备安装申报了隐蔽工程验收,监理工程师提出申报验收有漏项,应补充验收申报项目:
问题:
1.程结构施工脚手架是否需要编制专项施工方案?说明理由。
1.本工程结构施工脚手架需要编制专项施工方案:理由:根据《危险性较大的分部分分项工程安全整理办法》规定:脚手架高度超过24m的落地式钢管脚手架。各类工具式脚手架和卸料平台等工程需要单独编制专项施工方案。本工程中,脚手架高度3.6m×11m+4.8m=44.4m》24m,因此必须编制专项施工方案。
B.合同价款约定仅包括工程计量与支付、工程价款调整、竣工结算、工程质量保证金
C.合同价款应依据招标文件和中标人的投标文件约定
D.招标文件与中标人投标文件不一致的地方应以招标文件为准
E.招标文件与中标人投标文件不一致的地方应以投标文件为准
二、合同价款的约定合同价款的约定是建设工程合同的主要内容。实行招标的工程合同价款应在中标通知书发出之日起30天内,由承发包双方依据招标文件和中标人的投标文件在书面合同中约定;合同约定不得违背招、投标文件中关于工期、造价、质量等方面的实质性内容;招标文件与中标人投标文件不一致的地方,以投标文件为准。由此,ACE正确,选项D表述不正确。合同价款约定应包括预付款、安全文明施工费、工程计量与支付、工程价款调整、索赔与现场签证、计价风险、竣工结算、工程质量保证金等方面的内容,因此B不正确。
B、 实施阶段的工作
C、 设计准备阶段的工作
D、 施工阶段的工作
B.焊缝返修过程检验
C.编制钢结构焊缝检验方案
D.管道焊前检验
二、焊接前检验
(一)基本要求
1.焊工应取得相应的资格,获得了焊接工艺(作业)指导书,并接受了技术交底。
(二)钢结构焊缝检验方案。
(三)管道焊前检验。
B是焊接过程检验。
承包商于2007年3月1日提交竣工验收报告,2007年3月10 Et发包人组织竣工验收,在竣工验收过程中对某一部位的质量发生争议,提请工程质量鉴定,于2007年4月1日质量鉴定单位提交鉴定报告,认为该部位的工程质量是合格的,承包商于2007年4月20日将工程交付给发包人使用,则该工程的竣工日期是( )。
A.2007年3月1日
B.2007年3月10日
C.2007年4月1日
D.2007年4月20日
B.φ8
C.φ10
D.φ12
不上人的吊顶,吊杆可以采用φ6的吊杆。
B.每层台高度不宜大于300mm,宽度不应小于1.0m
C.石方路基管线周围宜回填石料
D.路基填筑最后的碾压选用不小于12t级压路机