2021二级建造师考试答案9篇
发布时间：2021-08-16
2021二级建造师考试答案9篇 第1篇
脚手架立杆基础不在同一高度上时，高处纵向扫地杆向低处延长的跨数应是()。
A.0.5
B.1
C.2
D.2.5
B.1
C.2
D.2.5
答案：C
解析：
2019版教材P217页
（3）脚手架立杆基础不在同一高度上时，必须将高处的纵向扫地杆向低处延长两跨与立杆固定，高低差不应大于1m。靠边坡上方的立杆轴线到边坡的距离不应小于500mm。
（3）脚手架立杆基础不在同一高度上时，必须将高处的纵向扫地杆向低处延长两跨与立杆固定，高低差不应大于1m。靠边坡上方的立杆轴线到边坡的距离不应小于500mm。
关于特种作业人员从业要求说法错误的是( )。
A.持有资格证书的人员，应当受聘于建筑施工企业或者建筑起重机械出租单位方可从事相应的特种作业
B.公路工程施工特种作业人员应当严格按照安全技术标准、规范和规程进行作业，正确佩戴和使用安全防护用品，并按规定对作业工具和设备进行维护保养
C.公路工程施工特种作业人员应当参加年度安全教育培训或者继续教育，每年不得少于48小时
D.在施工中发生危及人身安全的紧急情况时，特种作业人员有权立即停止作业或者撤离危险区域，并向施工现场专职安全生产管理人员和项目负责人报告
B.公路工程施工特种作业人员应当严格按照安全技术标准、规范和规程进行作业，正确佩戴和使用安全防护用品，并按规定对作业工具和设备进行维护保养
C.公路工程施工特种作业人员应当参加年度安全教育培训或者继续教育，每年不得少于48小时
D.在施工中发生危及人身安全的紧急情况时，特种作业人员有权立即停止作业或者撤离危险区域，并向施工现场专职安全生产管理人员和项目负责人报告
答案：C
解析：
《民用建筑节能条例》规定，大型公共建筑的所有权人应当对建筑的能源利用效率进行测评和标识。大型公共建筑是指单体建筑面积( )以上的公共建筑。
A.1万m2
B.2万m2
C.3万m2
D.5万m2
B.2万m2
C.3万m2
D.5万m2
答案：C
解析：
2020版教材P330页
根据表2A333001，大型公共建筑应该是大于等于30000平米。
根据表2A333001，大型公共建筑应该是大于等于30000平米。
（2017年案例三）
【背景资料】
某现浇钢筋混凝土框架-剪力墙结构办公楼工程，地下一层，地上十六层，建筑面积18600m2，基坑开挖深度5.5m。该工程由某施工单位总承包，其中基坑支护工程由专业分包单位承担施工。
在基坑支护工程施工前，分包单位编制了基坑支护安全专项施工方案，经分包单位技术负责人审批后组织专家论证，监理机构认为专项施工方案及专家论证均不符合规定，不同意进行论证。
【问题】按照《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》（建质{2009}87号）规定，指出本工程的基坑支护安全专项施工方案审批及专家组织中的错误之处，并分别写出正确做法。
【背景资料】
某现浇钢筋混凝土框架-剪力墙结构办公楼工程，地下一层，地上十六层，建筑面积18600m2，基坑开挖深度5.5m。该工程由某施工单位总承包，其中基坑支护工程由专业分包单位承担施工。
在基坑支护工程施工前，分包单位编制了基坑支护安全专项施工方案，经分包单位技术负责人审批后组织专家论证，监理机构认为专项施工方案及专家论证均不符合规定，不同意进行论证。
【问题】按照《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》（建质{2009}87号）规定，指出本工程的基坑支护安全专项施工方案审批及专家组织中的错误之处，并分别写出正确做法。
答案：
解析：
（1）错误之处1：经分包单位技术负责人审批后即组织专家论证（1分），
正确做法：经分包单位技术负责人审批后还需总包单位技术负责人审批方可组织专家论证（2分）；
（2）错误之处2：分包单位技术负责人组织专家论证（1分），
正确做法：工程实行施工总承包的，由施工总承包单位组织召开专家论证会（2分）。
正确做法：经分包单位技术负责人审批后还需总包单位技术负责人审批方可组织专家论证（2分）；
（2）错误之处2：分包单位技术负责人组织专家论证（1分），
正确做法：工程实行施工总承包的，由施工总承包单位组织召开专家论证会（2分）。
根据《标准施工招标文件》通用合同条款，关于工程进度款支付的说法，正确的有（ ）。
A.承包人应在每个付款周期末，向监理人提交进度付款申请单及相应的支持性证明文件
B.监理人应在收到进度付款申请单和证明文件的7天内完成核查，并经发包人同意后，出具经发包人签认的进度付款证书
C.监理人出具进度付款证书，不应视为监理人已同意、接受承包人完成的该部分工作
D.监理人无权扣发承包人未按合同要求履行的工作的相应金额，应提交发包人进行裁决
E.发包人应在签发进度付款证书后的28天内，将进度应付款支付给承包人
E原给的答案有误。E正确的说法是：发包人应在监理人收到进度付 款申请单后的28 天内，将进度应付款支付给承包人
B.监理人应在收到进度付款申请单和证明文件的7天内完成核查，并经发包人同意后，出具经发包人签认的进度付款证书
C.监理人出具进度付款证书，不应视为监理人已同意、接受承包人完成的该部分工作
D.监理人无权扣发承包人未按合同要求履行的工作的相应金额，应提交发包人进行裁决
E.发包人应在签发进度付款证书后的28天内，将进度应付款支付给承包人
E原给的答案有误。E正确的说法是：发包人应在监理人收到进度付 款申请单后的28 天内，将进度应付款支付给承包人
答案：A,C
解析：
2020版教材P240页
承包人应在每个付款周期末，按监理人批准的格式和专用合同条款约定的份数，向监理人提交进度付款申请单，并附相应的支持性证明文件。 ③监理人出具进度付款证书，不应视为监理人已同意、批准或接受了承包人完成的该部分工作。②发包人应在监理人收到进度付 款申请单后的28 天内，将进度应付款支付给承包人。发包人不按期支付的，按专用合同条款的约定支付逾期付款违约金。
承包人应在每个付款周期末，按监理人批准的格式和专用合同条款约定的份数，向监理人提交进度付款申请单，并附相应的支持性证明文件。 ③监理人出具进度付款证书，不应视为监理人已同意、批准或接受了承包人完成的该部分工作。②发包人应在监理人收到进度付 款申请单后的28 天内，将进度应付款支付给承包人。发包人不按期支付的，按专用合同条款的约定支付逾期付款违约金。
关于给水排水管道工程施工质量控制的说法，符合规范的有（）。
A.各分项工程应按照施工技术标准进行质量控制
B.每分项工程完成后可进行检验
C.相关各分项工程之间必须进行交接检验
D.所有隐蔽分项工程必须进行隐蔽验收
E.未经检验或验收不合格不得进行下道分项工程
B.每分项工程完成后可进行检验
C.相关各分项工程之间必须进行交接检验
D.所有隐蔽分项工程必须进行隐蔽验收
E.未经检验或验收不合格不得进行下道分项工程
答案：A,C,D,E
解析：
P338
(1)各分项工程应按照施工技术标准进行质量控制，每分项工程完成后，必须进行检验。 (2)相关各分项工程之间，必须进行交接检验，所有隐蔽分项工程必须进行隐蔽验收，未经检验或验收不合格不得进行下道分项工程。
(1)各分项工程应按照施工技术标准进行质量控制，每分项工程完成后，必须进行检验。 (2)相关各分项工程之间，必须进行交接检验，所有隐蔽分项工程必须进行隐蔽验收，未经检验或验收不合格不得进行下道分项工程。
多名劳务工人共同委托律师甲代理其进行民事诉讼讨要工资，授权委托书中仅写明代理权限是“全权代理”。依此授权书，甲所具有的代理权限是()。
A.程序性诉讼
B.承认、放弃、变更诉讼请求
C.进行和解
D.提起反诉或者上诉
B.承认、放弃、变更诉讼请求
C.进行和解
D.提起反诉或者上诉
答案：A
解析：
2019新版教材P311页
《民事诉讼法》规定：诉讼代理人代为承认、放弃、变更诉讼请求，进行和解、提起反诉或者上诉，必须有委托人的特别授权。针对实践中经常出现的授权委托书仅写“全权代理”而无具体授权的情形，最高人民法院还特别规定，在这种情况下不能认定为诉讼代理人已获得特别授权，即诉讼代理人无权代为承认、放弃、变更诉讼请求，进行和解、提起反诉或者上诉。
《民事诉讼法》规定：诉讼代理人代为承认、放弃、变更诉讼请求，进行和解、提起反诉或者上诉，必须有委托人的特别授权。针对实践中经常出现的授权委托书仅写“全权代理”而无具体授权的情形，最高人民法院还特别规定，在这种情况下不能认定为诉讼代理人已获得特别授权，即诉讼代理人无权代为承认、放弃、变更诉讼请求，进行和解、提起反诉或者上诉。
《工程建设项目施工招标投标办法》第15条规定：“对招标文件或者资格预审文件收费应当合理，不得以营利为目的。对于所附的设计文件，招标人可以向投标人酌收（ ）”。
A．押金
B．成本费
C．手续费
D．租金
正确答案：A
2021二级建造师考试答案9篇 第2篇
施工企业实施环境管理体系标准的关键是()
A . 坚持持续改进和环境污染预防
B . 采用PDCA循环管理模式
C . 组织最高管理者的承诺
D . 组织全体员工的参与
B . 采用PDCA循环管理模式
C . 组织最高管理者的承诺
D . 组织全体员工的参与
答案：A
解析：
环境管理体系标准的应用原则包括：(1)标准的实施强调自愿性原则，并不改变组织的法律责任；(2)有效的环境管理需建立并实施结构化的管理体系；(3)标准着眼于采用系统的管理措施；(4)环境管理体系不必成为独立的管理系统，而应纳入组织整个管理体系中；(5)实施环境管理体系标准的关键是坚持持续改进和环境污染预防；(6)有效地实施环境管理体系标准，必须有组织最高管理者的承诺和责任以及全员的参与。
防水涂料的胎体增强材料进场应检验的项目是()。
A.低温柔性
B.耐热性
C.不透水性
D.延伸率
B.耐热性
C.不透水性
D.延伸率
答案：D
解析：
2020版教材P204页
（7）进场的防水涂料和胎体增项材料应检验下列项目：1）高聚物改性沥青防水涂料的固体含量、干燥时间、低温柔性、不透水性、断裂伸长率或拉伸强度；2）合成高分子防水涂料和聚合物水泥防水涂料的固体含量、低温柔性、不透水性、拉伸强度、断裂伸长率；3）胎体增强材料的拉力、延伸率。
（7）进场的防水涂料和胎体增项材料应检验下列项目：1）高聚物改性沥青防水涂料的固体含量、干燥时间、低温柔性、不透水性、断裂伸长率或拉伸强度；2）合成高分子防水涂料和聚合物水泥防水涂料的固体含量、低温柔性、不透水性、拉伸强度、断裂伸长率；3）胎体增强材料的拉力、延伸率。
（2016年）普通砂浆的稠度越大，说明砂浆的（ ）。
A.保水性越好
B.粘结力越强
C.强度越小
D.流动性越大
B.粘结力越强
C.强度越小
D.流动性越大
答案：D
解析：
P32。本题考查内容：砂浆的主要技术性质。砂浆的流动性指砂浆在自重 或外力作用下流动的性能，用稠度表示。稠度是以砂浆稠度测定仪的圆锥体沉入砂浆内的深度（单位为 mm） 表示。圆锥沉入深度越大（稠度越大），砂浆的流动性越大。
关于施工文件立卷的基本原则，表述正确的是()。
A.卷内资料若有多种资料时，不同资料之间的排列顺序应按资料的编号顺序排列
B.卷内资料若有多种资料时，同类资料按日期顺序排列
C.卷内资料排列顺序要依据卷内的资料构成而定，一般顺序为封面、目录、备考表、文件部分、封底
D.施工文件资料应根据工程资料的分类和“专业工程分类编码参考表”进行立卷
E.一个建设工程由多个单位工程组成时，工程文件按单位工程立卷
B.卷内资料若有多种资料时，同类资料按日期顺序排列
C.卷内资料排列顺序要依据卷内的资料构成而定，一般顺序为封面、目录、备考表、文件部分、封底
D.施工文件资料应根据工程资料的分类和“专业工程分类编码参考表”进行立卷
E.一个建设工程由多个单位工程组成时，工程文件按单位工程立卷
答案：A,B,D,E
解析：
2020新版教材P290页
施工文件档案的立卷虚遵循工程文件的自然形成规律，保持卷内工程前期文件、施工技术文件和竣工图之间的有机联系，便于档案的保管和利用。(1)一个建设工程由多个单位工程组成时，工程文件按单位工程立卷。（2)施工文件资料应根据工程资料的分类和“专业工程分类编码参考表”进行立卷。（3）卷内资料排列顺序要依据卷内的资料构成而定，一般顺序为封面、目录、文件部分、备考表、封底。组成的案卷力求美观、整齐。（4）卷内资料若有多种资料时，同类资料按日期顺序排列，不同资料之间的排列顺序应按资料的编号顺序排列。
施工文件档案的立卷虚遵循工程文件的自然形成规律，保持卷内工程前期文件、施工技术文件和竣工图之间的有机联系，便于档案的保管和利用。(1)一个建设工程由多个单位工程组成时，工程文件按单位工程立卷。（2)施工文件资料应根据工程资料的分类和“专业工程分类编码参考表”进行立卷。（3）卷内资料排列顺序要依据卷内的资料构成而定，一般顺序为封面、目录、文件部分、备考表、封底。组成的案卷力求美观、整齐。（4）卷内资料若有多种资料时，同类资料按日期顺序排列，不同资料之间的排列顺序应按资料的编号顺序排列。
当钢筋混凝土构件按最小配筋率配筋时， 其钢筋代换的原则是（ ） 代换。
A． 等面积
B． 等数量
C． 等刚度
D． 等强度
A． 等面积
B． 等数量
C． 等刚度
D． 等强度
答案：A
解析：
参见教材 P60。 本题考查内容： 钢筋混凝土结构中的钢筋工程。 本题教材中没有原文， 属于规范内容。 钢筋代换原则： 当构件配筋受强度控制时， 按钢筋代换前后强度相等的原则进行代换；当构件按最小配筋率配筋时， 或同钢号钢筋之间的代换， 按钢筋代换前后面积相等的原则进行代换。 当构件受裂缝宽度或挠度控制时， 代换前后应进行裂缝宽度和挠度验算
下列投标人投标的情形中，评标委员会应当否决的有（ ）。
A、投标人主动提出了对投标文件的澄清、修改
B、联合体未提交共同投标协议
C、投标报价高于招标文件设定的最高投标限价
D、投标文件未经投标人盖章和单位负责人签字
E、投标文件未对招标文件的实质性要求和条件作出响应
B、联合体未提交共同投标协议
C、投标报价高于招标文件设定的最高投标限价
D、投标文件未经投标人盖章和单位负责人签字
E、投标文件未对招标文件的实质性要求和条件作出响应
答案：B,C,D,E
解析：
考点:招标基本程序。有下列情形之一的，评标委员会应当否决其投标：（1）投标文件未经投标单位盖章和单位负责人签字；（2）投标联合体没有提交共同投标协议；（3）投标人不符合国家或者招标文件规定的资格条件；（4）同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外；（5）投标报价低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价；（6）投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应；（7）投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。参见
充分发挥每个个体的优势，采用协调与优化的办法，扬长避短，使人力资源管理功能达到最优，这体现了人力资源管理的（ ）原则。
A.系统优化
B.能级对应
C.互补增值
D.弹性冗余
B.能级对应
C.互补增值
D.弹性冗余
答案：C
解析：
本题考查的是人力资源管理的要求。互补增值原则。是指充分发挥每个个体的优势，采用协调与优化的办法，扬长避短，使人力资源管理功能达到最优。互补的形式有：知识互补、能力互补、性格互补、技能互补等。
（2015年）针对危险性较大的建设工程，建设单位在（ ）时，应当提供危险性较大的分部分项工程清单和安全管理措施。
A.申领施工许可证
B.申领安全生产许可证
C.办理安全监督手续
D.办理竣工备案手续
E.申领建设工程规划许可证
B.申领安全生产许可证
C.办理安全监督手续
D.办理竣工备案手续
E.申领建设工程规划许可证
答案：A,C
解析：
P262。考查内容：危险性较大工程专项施工方案管理办法。
建设单位在申请领取施工许可证或办理安全监督手续时，应当提供危险性较大的分部分项工程清单和安全管理措施。
建设单位在申请领取施工许可证或办理安全监督手续时，应当提供危险性较大的分部分项工程清单和安全管理措施。
2021二级建造师考试答案9篇 第3篇
建筑材料采购合同中，交货日期的确定可以采用的方式有（ ）。
A．需方提货的，以需方提货日期为准
B．供方负责送货的，以货发出日期为准
C．供方负责送货的，以需方收货戳记的日期为准
D．需方提货的，以供方按合同规定通知的提货日期为准
E．委托运输部门运输的，以向承运单位提出申请的日期为准
A．需方提货的，以需方提货日期为准
B．供方负责送货的，以货发出日期为准
C．供方负责送货的，以需方收货戳记的日期为准
D．需方提货的，以供方按合同规定通知的提货日期为准
E．委托运输部门运输的，以向承运单位提出申请的日期为准
答案：C,D
解析：
建筑材料采购合同中，交货日期的确定可以采用的方式有供方负责送货的，以需方收货戳记的日期为准；需方提货的，以供方按合同规定通知的提货日期为准；而凡委托运部门或单位运输送货或代运的产品，一般以供方发运产品时承运单位签发的日期为准，不以向承运单位提出申请的日期为准。故选项CD正确。
在开工前需要进行专家论证的工程有（）。
A.地下暗挖工程
B.顶管工程
C.水下作业工程
D.开挖深度16m的人工挖孔桩工程
E.沉井工程
B.顶管工程
C.水下作业工程
D.开挖深度16m的人工挖孔桩工程
E.沉井工程
答案：A,B,C,D
解析：
开工前需要进行专家论证的工程有深基坑工程、模板工程及支撑体系、起重吊装及安装拆卸工程、脚手架工程、拆除爆破工程和其他。其他中包含了开挖深度≥16m的人工挖孔桩工程、地下暗挖工程、顶管工程、水下作业工程，采用新技术、新工艺、新材料、新设备及尚无相关技术标准的危险性较大的分部分项工程。
关于材料与周转性材料消耗量的说法，正确的是()。
A.周转性材料的消耗量应当用材料的一次使用量指标表示
B.材料的消耗量是指材料的净用量
C.周转性材料的摊销量供施工企业成本核算或投标报价使用
D.周转性材料的消耗与周转使用次数无关
B.材料的消耗量是指材料的净用量
C.周转性材料的摊销量供施工企业成本核算或投标报价使用
D.周转性材料的消耗与周转使用次数无关
答案：C
解析：
2020新版教材P62页
摊销量是指周转材料退出 使用，应分摊到每一计量单位的结构构件的周转材料消耗量，供施工企业成本核算或投标报价使用。
摊销量是指周转材料退出 使用，应分摊到每一计量单位的结构构件的周转材料消耗量，供施工企业成本核算或投标报价使用。
关于施工中砌筑砂浆稠度的选择，正确的做法有( )。
A.雨期施工，砂浆的稠度值应适当增加
B.冬期施工，砂浆的稠度值应适当增加
C.当在干热条件下砌筑时，应选用较大稠度值的砂浆
D.当在湿冷条件下砌筑时，应选用较小稠度值的砂浆
E.当砌筑材料为粗糙多孔且吸水较大的块料时，应选用较小稠度值的砂浆
B.冬期施工，砂浆的稠度值应适当增加
C.当在干热条件下砌筑时，应选用较大稠度值的砂浆
D.当在湿冷条件下砌筑时，应选用较小稠度值的砂浆
E.当砌筑材料为粗糙多孔且吸水较大的块料时，应选用较小稠度值的砂浆
答案：C,D
解析：
2019版教材P33页
（二）砂浆的主要技术性质,砂浆稠度的选择与砌体材料的种类、施工条件及气候条件等有关。对于吸水性强的砌体材料和高温干燥的天气，要求砂浆稠度要大些；反之，对于密室不吸水的砌体材料和湿冷天气，砂浆稠度可小些。
（二）砂浆的主要技术性质,砂浆稠度的选择与砌体材料的种类、施工条件及气候条件等有关。对于吸水性强的砌体材料和高温干燥的天气，要求砂浆稠度要大些；反之，对于密室不吸水的砌体材料和湿冷天气，砂浆稠度可小些。
施工合同履行过程中，按照《合同法》有关当事人行使抗辩权的规定，下列说法中正确的包括( )。
A．施工质量不合格工程部位的工程不予计量和支付
B．施工质量不合格工程部位的工程量应先予计量和支付，然后再由承包商自费修复工程缺陷
C．超出设计尺寸部分的工程量即使质量合格也不予计量和支付
D．超出设计尺寸部分的工程量，当质量合格时应按实际完成工程量计量支付
E．拖延支付工程进度款超过合同约定的时间，承包商预先发出通知仍未获得支付，有行使暂停施工的权力
正确答案：ACE
根据《生产安全事故应急预案管理办法》，施工单位应当制定本企业的应急预案演练计划，每年至少组织现场处置方案演练（ ）次。
A.1
B.3
C.4
D.2
B.3
C.4
D.2
答案：D
解析：
2020版教材P209
施工单位应当制定本单位的应急预案演练计划， 根据本单位的事故预防重点， 每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练， 每半年至少组织一次现场处置方案演练。
施工单位应当制定本单位的应急预案演练计划， 根据本单位的事故预防重点， 每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练， 每半年至少组织一次现场处置方案演练。
为提高工作效率，推土机工作时可采用的施工方法有（）。
A.下坡推土
B.上坡推土
C.并列推土
D.侧向推土
E.槽形推土
B.上坡推土
C.并列推土
D.侧向推土
E.槽形推土
答案：A,C,E
解析：
以（ ）为依据，编制实施性进度计划。
A．经分解的里程碑事件进度目标
B．施工承包合同工期目标
C．施工工期定额标准
D．施工企业的年度施工生产计划
正确答案：A
2021二级建造师考试答案9篇 第4篇
承包人向发包人提交的索赔报告，其内容包括（ ）。
A.索赔证据
B.索赔事件总述
C.索赔合理性论证
D.索赔款项（或工期）计算书
E.索赔意向通知
B.索赔事件总述
C.索赔合理性论证
D.索赔款项（或工期）计算书
E.索赔意向通知
答案：A,B,C,D
解析：
2020版教材P264页
索赔文件的主要内容包括以下几个方面：（1）总述部分概要论述索赔事项发生的日期和过程；承包人为该索赔事项付出的努力和附加开支；承包人的具体索赔要求。（2）论证部分论证部分是索赔报告的关键部分，其目的是说明自己有索赔权，是索赔能否成立的关键。（3）索赔款项（或工期）计算部分如果说索赔报告论证部分的任务是解决索赔权能否成立，则款项计算是为解决能得多少款项。前者定性，后者定量。（4）证据部分要注意引用的每个证据的效力或可信程度，对重要的证据资料最好附以文字说明，或附以确认件。因此，正确选项是ABCD。
索赔文件的主要内容包括以下几个方面：（1）总述部分概要论述索赔事项发生的日期和过程；承包人为该索赔事项付出的努力和附加开支；承包人的具体索赔要求。（2）论证部分论证部分是索赔报告的关键部分，其目的是说明自己有索赔权，是索赔能否成立的关键。（3）索赔款项（或工期）计算部分如果说索赔报告论证部分的任务是解决索赔权能否成立，则款项计算是为解决能得多少款项。前者定性，后者定量。（4）证据部分要注意引用的每个证据的效力或可信程度，对重要的证据资料最好附以文字说明，或附以确认件。因此，正确选项是ABCD。
关于石灰稳定土基层与水泥稳定土基层运输与摊铺的技术要求，表述正确的有（ ）。
A.宜在春末和气温较高季节施工，施工最低气温为-5℃
B.运输中应采取防止水分蒸发和防扬尘措施
C.雨期施工应防止石灰、水泥和混合料淋雨
D.路拌石灰土摊铺时路床应湿润
E.拌成的稳定土应及时运送到铺筑现场
B.运输中应采取防止水分蒸发和防扬尘措施
C.雨期施工应防止石灰、水泥和混合料淋雨
D.路拌石灰土摊铺时路床应湿润
E.拌成的稳定土应及时运送到铺筑现场
答案：B,C,E
解析：
石灰稳定土基层与水泥稳定土基层运输与摊铺的技术要求包括:①拌成的稳定土类混合料应及时运送到铺筑现场。
②运输中应采取防止水分蒸发和防扬尘措施。
③宜在春末和气温较高季节施工，施工最低气温为5℃。
④厂拌石灰土类混合料摊铺时路床应湿润。
⑤雨期施工应防止石灰、水泥和混合料淋雨;降雨时应停止施工,已摊铺的应尽快碾压密实。
②运输中应采取防止水分蒸发和防扬尘措施。
③宜在春末和气温较高季节施工，施工最低气温为5℃。
④厂拌石灰土类混合料摊铺时路床应湿润。
⑤雨期施工应防止石灰、水泥和混合料淋雨;降雨时应停止施工,已摊铺的应尽快碾压密实。
《国务院安委会关于进一步加强安全培训工作的决定》中指出，建筑企业新职工上岗前至少获得（）的安全培训。
A.12学时
B.22学时
C.32学时
D.42学时
B.22学时
C.32学时
D.42学时
答案：C
解析：
2019新版教材P214页
《国务院安委会关于进一步加强安全培训工作的决定》中指出，严格落实企业职工先培训后上岗制度。建筑企业要对新职工进行至少32学时的安全培训,每年进行至少20学时的再培训。
《国务院安委会关于进一步加强安全培训工作的决定》中指出，严格落实企业职工先培训后上岗制度。建筑企业要对新职工进行至少32学时的安全培训,每年进行至少20学时的再培训。
下列关于风险管理工作流程排序，正确的是（ ）。
A．风险评估一风险识别一风险响应一风险控制
B．风险识别一风险评估一风险响应一风险控制
C．风险识别一风险评估一风险控制一风险响应
D．风险评估一风险识别一风险控制一风险响应
正确答案：B
下列施工现场质量检查，属于实测法检查的有()。
A、 肉眼观察墙面喷涂的密实度
B、 用敲击工具检查地面砖铺贴的密实度
C、 用直尺检查地面的平整度
D、 用线锤吊线检查墙面的垂直度
E、 现场检测混凝土试件的抗压强度
B、 用敲击工具检查地面砖铺贴的密实度
C、 用直尺检查地面的平整度
D、 用线锤吊线检查墙面的垂直度
E、 现场检测混凝土试件的抗压强度
答案：C,D
解析：
实测法：用直尺、塞尺检查诸如墙面、地面、路面等平整度，利用托线板以及线锤吊线检查垂直度正确选项是CD。
某土方工程，计划总工程量为4800m3预算单价为580 元/m3，计划6 个月内均衡完成，开工后，实际单价为600 元/m3，施工至第3 个月底，累计实际完成工程量3000m3，若运用赢得值法分析，则至第3 个月底的费用偏差为（）万元。
A.-34.8
B.-6
C.6
D.34.8
B.-6
C.6
D.34.8
答案：B
解析：
计算过程如下：
已完工作预算费用（BCWP）=已完成工作量×预算单价=3000×580=174（万元）
已完工作实际费用（ACWP）=已完成工作量×实际单价=3000×600=180（万元）
费用偏差（CV）=BCWP-ACWP=174-180=-6（万元）。
已完工作预算费用（BCWP）=已完成工作量×预算单价=3000×580=174（万元）
已完工作实际费用（ACWP）=已完成工作量×实际单价=3000×600=180（万元）
费用偏差（CV）=BCWP-ACWP=174-180=-6（万元）。
仅可承担二级标准以下公路、单座桥长500m以下，单跨跨度50m以下桥梁工程施工的企业等级为(??）。
A.特级企业
B.三级资质
C.二级资质
D.一级资质
B.三级资质
C.二级资质
D.一级资质
答案：B
解析：
本题考核的是公路工程施工总承包企业承包工程范围。三级资质可承担二级标准以下公路、单座桥长500m以下，单跨跨度50m以下的桥梁工程的施工。
通过信息技术在工程管理中的开发和应用能实现（ ），从而可提高数据传输的抗干扰能力，使数据传输不受距离限制并可提高数据传输的保真度和保密性。
A.信息处理和变换的程序化 B.信息传输的数字化和电子化
C.信息流扁平化 D.信息存储数字化和存储相对集中
正确答案：B
2021二级建造师考试答案9篇 第5篇
烘炉过程中，应根据炉窑的结构和用途、耐火材料的性能、建筑季节等制定烘炉曲线和操作规程。其主要内容包括（? ）
A.恒温时间
B.动态炉窑的运转情况
C.升温速度
D.炉体的膨胀情况
E.烘炉期限
B.动态炉窑的运转情况
C.升温速度
D.炉体的膨胀情况
E.烘炉期限
答案：A,C,E
解析：
2019版教材P118页
烘炉过程中，应根据炉窑的结构和用途、耐火材料的性能、建筑季节等制定烘炉曲线和操作规程。其主要内容包括：烘炉期限、升温速度、恒温时间、最高温度、更换加热系统的温度、烘炉措施、操作规程及应急预案等。烘炉后需降温的炉窑，在烘炉曲线中应注明降温速度
烘炉过程中，应根据炉窑的结构和用途、耐火材料的性能、建筑季节等制定烘炉曲线和操作规程。其主要内容包括：烘炉期限、升温速度、恒温时间、最高温度、更换加热系统的温度、烘炉措施、操作规程及应急预案等。烘炉后需降温的炉窑，在烘炉曲线中应注明降温速度
在工程保险中，除（ ）外，保险公司可以在一张保险单上，对所有参加该项工程的有关各方都给予所需的保险。
A．投保人
B．保险人
C．被保险人
D．受益人
正确答案：B
某建筑施工企业为适应市场环境的变化，重新设计了公司的组织系统。在此过程中可以使用的组织工具有()。
A.项目结构图
B.组织结构图
C.工作任务分工表
D.管理职能分工表
E.工作流程图
B.组织结构图
C.工作任务分工表
D.管理职能分工表
E.工作流程图
答案：B,C,D,E
解析：
2020新版教材P13页
企业层次与项目层次的组织系统设计所采用的组织工具不尽相同。虽然两者均要使用选项B、C、D和E，但企业层次的组织系统设计不使用选项A。而项目层次的组织系统设计须明确项目工作任务之间的关系，因此，选项A也为组织工具之一。本题考点是企业层次组织系统设计中常用的组织工具。
企业层次与项目层次的组织系统设计所采用的组织工具不尽相同。虽然两者均要使用选项B、C、D和E，但企业层次的组织系统设计不使用选项A。而项目层次的组织系统设计须明确项目工作任务之间的关系，因此，选项A也为组织工具之一。本题考点是企业层次组织系统设计中常用的组织工具。
某公司总承包一中型工厂机电工程项目的施工。该项目划分为四个单位工程，除土建及设备安装中的主体工程自己施工外，其余工程分别分包给五个分包单位，并与之签订了包括劳务工管理在内的分包合同。施工过程中发生了下列事件：
事件一：A公司承包了全厂工艺管道的现场焊接及组对任务。由于管道壁厚、量大，质量要求严格，总分包单位联合制定了焊接工艺指导书，并要求焊接过程中严格执行。施焊中，质检人员检查了焊接工艺指导书中电流、电压、线能量的执行情况。
事件二：由于总包单位在分包合同中没有关于拖欠劳务工工资的控制措施，尽管总包单位每月按工程进度，将工程款及时支付给各分包单位，但仍有分包单位拖欠劳务工工资，个别严重的拖欠达到数月，劳务工欲罢工。
事件三：B公司分包了全厂机电设备安装工程（主体工程除外）。施工中由于建设单位提供的部分设备延期交付一个月，造成人员设备闲置，工期拖后，又由于一电气室土建施工失误，电气盘柜无法就位，经监理单位、建设单位、总包单位确定补救方案并委托设计单位出了设计变更单，交由B公司处理，增加了5万元费用（人工、材料、机械）。工程后期，建设单位要求按期投产，把延误的工期抢回来，B公司增加人力和机具，终于按合同规定工期完成。
总分包单位及时进行工程文件和工程档案的组卷，并交付建设单位。
问题：
1.事件一种，质检人员还应检查焊接工艺指导书中的哪些内容？
2.在签订分包工程合同时，应明确哪些主要措施来规避分包单位拖欠劳务工公司的风险？
3.按索赔发生的原因分析，B公司可提出哪些类型的索赔？
4.本工程档案中的工程文件和工程档案应如何组卷？
事件一：A公司承包了全厂工艺管道的现场焊接及组对任务。由于管道壁厚、量大，质量要求严格，总分包单位联合制定了焊接工艺指导书，并要求焊接过程中严格执行。施焊中，质检人员检查了焊接工艺指导书中电流、电压、线能量的执行情况。
事件二：由于总包单位在分包合同中没有关于拖欠劳务工工资的控制措施，尽管总包单位每月按工程进度，将工程款及时支付给各分包单位，但仍有分包单位拖欠劳务工工资，个别严重的拖欠达到数月，劳务工欲罢工。
事件三：B公司分包了全厂机电设备安装工程（主体工程除外）。施工中由于建设单位提供的部分设备延期交付一个月，造成人员设备闲置，工期拖后，又由于一电气室土建施工失误，电气盘柜无法就位，经监理单位、建设单位、总包单位确定补救方案并委托设计单位出了设计变更单，交由B公司处理，增加了5万元费用（人工、材料、机械）。工程后期，建设单位要求按期投产，把延误的工期抢回来，B公司增加人力和机具，终于按合同规定工期完成。
总分包单位及时进行工程文件和工程档案的组卷，并交付建设单位。
问题：
1.事件一种，质检人员还应检查焊接工艺指导书中的哪些内容？
2.在签订分包工程合同时，应明确哪些主要措施来规避分包单位拖欠劳务工公司的风险？
3.按索赔发生的原因分析，B公司可提出哪些类型的索赔？
4.本工程档案中的工程文件和工程档案应如何组卷？
答案：
解析：
1.质检人员还应检查：焊接方法、焊接材料、焊接顺序、焊接变形及温度控制。
2.分包合同中应明确的措施有：
（1）每月向总包单位提供劳务工工资发放表；
（2）预留适当比例的工程款作为劳务工的工资保证金。
3.按索赔发生的原因分析，B公司可提出：工期索赔、设计变更索赔、赶工索赔。
4.工程竣工档案的组卷要求：
（1）本工程文件应按单位工程组卷；
（2）工程档案应按不同的收集（整理）单位及资料类别分别组卷。
2.分包合同中应明确的措施有：
（1）每月向总包单位提供劳务工工资发放表；
（2）预留适当比例的工程款作为劳务工的工资保证金。
3.按索赔发生的原因分析，B公司可提出：工期索赔、设计变更索赔、赶工索赔。
4.工程竣工档案的组卷要求：
（1）本工程文件应按单位工程组卷；
（2）工程档案应按不同的收集（整理）单位及资料类别分别组卷。
工人小韩与施工企业订立了1年期的劳动合同，在合同履行过程中小韩不能胜任本职工作，企业给其调整工作岗位后，仍不能胜任工作，其所在企业决定解除劳动合同，需提前（）日以书面形式通知小韩本人。
A.10
B.15
C.30
D.60
B.15
C.30
D.60
答案：C
解析：
2019新版教材P133页
《劳动合同法》第40条规定：有下列情形之一的，用人单位提前30日以书面形式通知劳动者本人或者额外支付劳动者1个月工资后，可以解除劳动合同，用人单位应当向劳动者支付经济补偿：(2)劳动者不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作的。
《劳动合同法》第40条规定：有下列情形之一的，用人单位提前30日以书面形式通知劳动者本人或者额外支付劳动者1个月工资后，可以解除劳动合同，用人单位应当向劳动者支付经济补偿：(2)劳动者不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作的。
某土方工程，月计划工程量2800立方米，预算单价25元/立方米，到月末时已完工程量3000立方米，实际单价26元/立方米，对该项工作采用赢得值法进行偏差分析的说法，正确的是（）。
A.已完成工作实际费用为75000元
B.费用绩效指数＞1,表明项目运行超出预算费用
C.进度绩效指数＜1,表明实际进度比计划进度拖后
D.费用偏差为-3000元,表明项目运行超出预算费用
B.费用绩效指数＞1,表明项目运行超出预算费用
C.进度绩效指数＜1,表明实际进度比计划进度拖后
D.费用偏差为-3000元,表明项目运行超出预算费用
答案：D
解析：
2020新版教材P112页
本题考查的是赢得值法。选项A错误，已完工作实际费用=已完成工作量×实际单价=3000×26=78000（元）。
选项B错误，费用绩效指数=已完工作预算费用/已完工作实际费用=3000×25/78000＜1。
选项C错误，进度绩效指数=已完工作预算费用/计划工作预算费用=3000×25/2800×25＞1。
选项D，费用偏差=已完工程预算费用－已完工作实际费用=3000×（25-26）=-3000（元）。@##
本题考查的是赢得值法。选项A错误，已完工作实际费用=已完成工作量×实际单价=3000×26=78000（元）。
选项B错误，费用绩效指数=已完工作预算费用/已完工作实际费用=3000×25/78000＜1。
选项C错误，进度绩效指数=已完工作预算费用/计划工作预算费用=3000×25/2800×25＞1。
选项D，费用偏差=已完工程预算费用－已完工作实际费用=3000×（25-26）=-3000（元）。@##
(2017年)根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，某工程因提前拆模导致垮塌，造成 74 人死亡， 2 人受伤的事故，该事故属于（ ）事故。
A.中大
B.较大
C.一般
D.特别重大
B.较大
C.一般
D.特别重大
答案：D
解析：
根据施工项目竣工验收的程序，建筑工程经过初步验收后，应由()签署工程竣工报验单。
A、施工项目经理
B、总监理工程师
C、设计单位项目负责人
D、建设单位法定代表人
B、总监理工程师
C、设计单位项目负责人
D、建设单位法定代表人
答案：B
解析：
(1)工程完工后，施工单位向建设单位提交工程竣工报告，申请工程竣工验收。实行监理的工程，工程竣工报告须经总监理工程师签署意见。四个选项只有B符合题意
2021二级建造师考试答案9篇 第6篇
下列属于开环控制系统特点的是（ ）。
A．控制作用的基础是被控量与给定值之间的偏差
B．系统被控量的反馈信息又反过来影响系统的偏差信号
C．输出量对输入产生的控制作用没有影响
D．控制作用是系统的偏差信号
正确答案：C
施工企业行使建设工程优先受偿权的期限为（ ）个月，自建设工程竣工之日或者施工合同约定的竣工之日起算。
A.1
B.3
C.6
D.12
B.3
C.6
D.12
答案：C
解析：
2020版教材P116页
（4）建设工程承包人行使优先权的期限为6 个月，自建设工程竣工之日或者建设工程合同约定的竣工之日起计算。
（4）建设工程承包人行使优先权的期限为6 个月，自建设工程竣工之日或者建设工程合同约定的竣工之日起计算。
有关气体检测器的安装，不正确的是（ ）。
A.安装位置应根据被测气体的密度确定
B.被测气体密度大于空气时，检测器应安装距地面位置250～350mm处
C.被测气体密度小于空气时，检测器应安装在泄漏域的上方
D.应避开有强磁场干扰的位置
B.被测气体密度大于空气时，检测器应安装距地面位置250～350mm处
C.被测气体密度小于空气时，检测器应安装在泄漏域的上方
D.应避开有强磁场干扰的位置
答案：B
解析：
本题考查的是自动化仪表设备的安装要求。被测气体密度大于空气时，检测器应安装距地面位置200～300mm处。
关于合同示范文本的说法，正确的是（ ）。
A.示范文本能够使合同的签订规范和条款完备
B.示范文本为强制使用的合同文本
C.采用示范文本是合同成立的前提
D.采用示范文本是合同生效的前提
B.示范文本为强制使用的合同文本
C.采用示范文本是合同成立的前提
D.采用示范文本是合同生效的前提
答案：A
解析：
本题考查的是建设工程合同示范文本的性质与作用。如果缺乏合同示范文本，一些当事人签订的合同不规范，条款不完备，漏洞较多，将给合同履行带来很大困难，不仅影响合同履约率，还导致合同纠纷增多，解决纠纷的难度增大。
确定龙口宽度及位置应遵守下列原则( )
A.截流龙口位置宜设于河床水深较浅、河床覆盖层较薄或基岩裸露部位
B.龙口方向力求避开主流
C.应考虑进占堤头稳定及河床冲刷因素，保证预进占段裹头不发生冲刷破坏
D.龙口工程量小
E.龙口预进占戗堤布置应便于施工
B.龙口方向力求避开主流
C.应考虑进占堤头稳定及河床冲刷因素，保证预进占段裹头不发生冲刷破坏
D.龙口工程量小
E.龙口预进占戗堤布置应便于施工
答案：A,C,D,E
解析：
2020版教材P71
确定龙口宽度及位置应遵守下列原则：
( 1 ) 截流龙口位置宜设于河床水深较浅、河床覆盖层较薄或基岩裸露部位。
(2) 应考虑进占堤头稳定及河床冲刷因素，保证预进占段裹头不发生冲刷破坏。
(3) 龙口工程量小。
(4) 龙口预进占戗堤布置应便于施工
确定龙口宽度及位置应遵守下列原则：
( 1 ) 截流龙口位置宜设于河床水深较浅、河床覆盖层较薄或基岩裸露部位。
(2) 应考虑进占堤头稳定及河床冲刷因素，保证预进占段裹头不发生冲刷破坏。
(3) 龙口工程量小。
(4) 龙口预进占戗堤布置应便于施工
根据《建设工程质量管理条例》，法定质量保修范围有（ ）。
A、 地基基础工程
B、 土石方工程
C、 电气管线工程
D、 景观绿化工程
E、 屋面防水工程
B、 土石方工程
C、 电气管线工程
D、 景观绿化工程
E、 屋面防水工程
答案：A,C,E
解析：
《建设工程质量管理条例》第四十条明确的质量保修范围有：（1）基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程；（2）屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏；（3）供热与供冷系统；（4）电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程。故A、C、E选项俄日正确选项。B、D选项为干扰选项。
下列各选项中，对梁的斜截面破坏形式影响最大的是( )。
A.混凝土强度等级
B.截面尺寸
C.配箍率
D.配筋率
B.截面尺寸
C.配箍率
D.配筋率
答案：C
解析：
(1)影响梁斜截面破坏形式的因素很多，如截面尺寸、混凝土强度等级、荷载形式、箍筋和弯起钢筋的含量等，其中影响较大的是配箍率。
(2)梁的正截面破坏形式与配筋率、混凝土强度等级、截面形式等有关，影响最大的是配筋率。
(2)梁的正截面破坏形式与配筋率、混凝土强度等级、截面形式等有关，影响最大的是配筋率。
某建筑公司所承建的某住宅项目质量不符合约定，建设单位要求其返工，该建筑公司以气候已经不适宜继续施工为由拒绝了这个要求，建设单位请求减少支付工程款，对于这个请求，()。
A.应予支持
B.不予支持
C.如果该建筑公司不具备相应资质，就予以支持
D.如果气候的确已经不适宜继续施工，不予支持
B.不予支持
C.如果该建筑公司不具备相应资质，就予以支持
D.如果气候的确已经不适宜继续施工，不予支持
答案：A
解析：
2019新版教材P295页
《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第11条规定，因承包人的过错造成建设工程质量不符合约定，承包人拒绝修理、返工或者改建，发包人请求减少支付工程价款的，应予支持。
《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第11条规定，因承包人的过错造成建设工程质量不符合约定，承包人拒绝修理、返工或者改建，发包人请求减少支付工程价款的，应予支持。
2021二级建造师考试答案9篇 第7篇
城市污水处理工艺中，采用的处理方法中（ ）属物理处理法。
A．投加药剂的中和法
B．好氧微生物反应
C．格栅或筛网
D．过滤法
E．沉淀法
正确答案：CDE
建设项目投入生产或者使用之前,其大气污染防治设施必须经过相关単位验收。该验收单位应是(）。
A.建设主管部门
B.大气污染防治监管部门
C.规划主管部门
D.环境保护行政主管部门
B.大气污染防治监管部门
C.规划主管部门
D.环境保护行政主管部门
答案：D
解析：
2019新版教材P174页
建设项目在投人生产或者使用之前，其环境噪声污染防治设施必须经原审批环境影响报告书的环境保护行政主管部门验收；达不到国家规定要求的，该建设项目不得投入生产或者使用。@##
建设项目在投人生产或者使用之前，其环境噪声污染防治设施必须经原审批环境影响报告书的环境保护行政主管部门验收；达不到国家规定要求的，该建设项目不得投入生产或者使用。@##
后退法的优点是( )。
A.减轻轮胎磨损
B.推土机摊平工作量小
C.使堆石填筑速度加快
D.虽料物稍有分离，但对坝料质量无明显影响
B.推土机摊平工作量小
C.使堆石填筑速度加快
D.虽料物稍有分离，但对坝料质量无明显影响
答案：A
解析：
2019版教材P90页
后退法的优点是汽车可在压平的坝面上行驶，减轻轮胎磨损。
后退法的优点是汽车可在压平的坝面上行驶，减轻轮胎磨损。
室内照明灯具的施工程序中，灯具安装接线的紧后工序是（ ）
A.导线并头
B.绝缘测试
C.送电前检查
D.灯管安装
B.绝缘测试
C.送电前检查
D.灯管安装
答案：C
解析：
2020版教材P136
本题考查的是建筑电气工程施工程序。照明灯具的施工程序：灯具开箱检查→灯具组装→灯具安装接线→送电前的检查→送电运行。
本题考查的是建筑电气工程施工程序。照明灯具的施工程序：灯具开箱检查→灯具组装→灯具安装接线→送电前的检查→送电运行。
风管系统制作的一般要求包括（ ）。
A.复合风管板材的覆面材料必须为不燃材料
B.风管与配件的制作宜选用电气焊切割
C.风管与法兰连接采用铆接或焊接
D.中、低压系统矩形法兰螺栓及铆钉间距不小于150mm
E.板厚大于1.5mm的风管采用电焊、氩弧焊
B.风管与配件的制作宜选用电气焊切割
C.风管与法兰连接采用铆接或焊接
D.中、低压系统矩形法兰螺栓及铆钉间距不小于150mm
E.板厚大于1.5mm的风管采用电焊、氩弧焊
答案：A,C,E
解析：
本题考查的是风管系统的分类与组成。风管与配件的制作宜选用机械加工方式。通常采用现场半机械手工制作、简易风管生产流水线制作、工厂风管自动流水线制作。
一般板厚小于等于1.2mm的金属板材采用咬口连接，咬口连接有单咬口、联合角咬口、转角咬口、按扣式咬口、立咬口等方法。板厚大于1.5mm的风管采用电焊、氩弧焊等方法。风管与法兰连接采用铆接或焊接连接。中、低压系统矩形法兰螺栓及铆钉间距小于等于150mm,高压系统小于等于100mm。
一般板厚小于等于1.2mm的金属板材采用咬口连接，咬口连接有单咬口、联合角咬口、转角咬口、按扣式咬口、立咬口等方法。板厚大于1.5mm的风管采用电焊、氩弧焊等方法。风管与法兰连接采用铆接或焊接连接。中、低压系统矩形法兰螺栓及铆钉间距小于等于150mm,高压系统小于等于100mm。
一般的项目控制周期为（ ）。
A．一句
B．一周
C．一个月
D．半年
正确答案：C
地表形态、高程、山脉水系、森林植被以及人工建筑物分布等的综合反映称为（ ）。
A:地理
B:地貌
C:地形
D:地质
B:地貌
C:地形
D:地质
答案：C
解析：
本题考查的是水工建筑物的工程地质和水文地质条件。地形一般指地表形态、高程、山脉水系、森林植被以及人工建筑物分布等的综合。
建设工程文件一般包括()。
A、 工程决策阶段文档资料
B、 工程准备阶段文档资料
C、 监理文档资料
D、 施工阶段文档资料
E、 工程竣工文档资料
B、 工程准备阶段文档资料
C、 监理文档资料
D、 施工阶段文档资料
E、 工程竣工文档资料
答案：B,C,D,E
解析：
主要考察的是：施工文件档案管理的主要内容。建设工程文件是反映建设工程质量和工作质量状况的重要依据，是评定工程质量等级的重要依据，也是单位工程在日后维修、扩建、改造、更新的重要档案材料。建设工程文件一般分为四大部分：工程准备阶段文档资料、监理文档资料、施工阶段文档资料和工程竣工文档资料。可见，正确选项是BCDE。
2021二级建造师考试答案9篇 第8篇
凝汽器转子安装技术要点不包括（ ）。
A.转子安装可以分为：转子吊装、转子测量和转子、汽缸找中心
B.转子吊装前应进行吊具的200%的工作负荷试验
C.转子测量包括轴颈圆度测量
D.转子测量包括转子水平度测量
B.转子吊装前应进行吊具的200%的工作负荷试验
C.转子测量包括轴颈圆度测量
D.转子测量包括转子水平度测量
答案：B
解析：
2020版教材P88
本题考查的是汽轮机的安装技术要求。转子吊装应使用有制造厂提供并具备出厂试验证书的专用横梁和吊索，否则应进行200%的工作负荷试验（时间为1h）。
本题考查的是汽轮机的安装技术要求。转子吊装应使用有制造厂提供并具备出厂试验证书的专用横梁和吊索，否则应进行200%的工作负荷试验（时间为1h）。
下列计量器具中，属于C类范围的是()。
A.焊接检验尺
B.水准仪
C.5m以下的钢卷尺
D.温度计
B.水准仪
C.5m以下的钢卷尺
D.温度计
答案：C
解析：
2019版教材P321页
C类计量器具范围：(1)计量性能稳定，量值不易改变，低值易耗且使用要求精度不高的计量器具。如：钢直尺、弯尺、5m以下的钢卷尺等。(2)与设备配套，平时不允许拆装指示用计量器具。如：电压表、电流表、压力表等。(3)非标准计量器具。如：垂直检测尺、游标塞尺、对角检测尺、内外角检测尺等。
C类计量器具范围：(1)计量性能稳定，量值不易改变，低值易耗且使用要求精度不高的计量器具。如：钢直尺、弯尺、5m以下的钢卷尺等。(2)与设备配套，平时不允许拆装指示用计量器具。如：电压表、电流表、压力表等。(3)非标准计量器具。如：垂直检测尺、游标塞尺、对角检测尺、内外角检测尺等。
卷扬机在起重工程中应用较为广泛。卷扬机是标准产品。卷扬机可按下面几种方式分类：（ ）。
A．按动力方式
B．按额定牵引拉力
C．按卷筒个数
D．按传动形式
E．按转动速度
正确答案：ACDE
（2015年）
【背景资料】
某建设单位投资兴建住宅楼，建筑面积 12000m2，钢筋混凝土框架结构，地下一层，地上七层，土方开挖范围内有局部滞水层。经公开招投标，某施工总承包单位中标。双方根据《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201）签订施工承包合同。合同工期为 10 个月，质量目标为合格。
在合同履约过程中，发生了下列事件：
事件三：由于工程地质条件复杂，距基坑边 5 米处为居民住宅区，因此施工单位在土方开挖过程中，安排专人随时观测周围的环境变化。
【问题】事件三中，施工单位在土方开挖过程中还应注意哪些情况？
【背景资料】
某建设单位投资兴建住宅楼，建筑面积 12000m2，钢筋混凝土框架结构，地下一层，地上七层，土方开挖范围内有局部滞水层。经公开招投标，某施工总承包单位中标。双方根据《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201）签订施工承包合同。合同工期为 10 个月，质量目标为合格。
在合同履约过程中，发生了下列事件：
事件三：由于工程地质条件复杂，距基坑边 5 米处为居民住宅区，因此施工单位在土方开挖过程中，安排专人随时观测周围的环境变化。
【问题】事件三中，施工单位在土方开挖过程中还应注意哪些情况？
答案：
解析：
P50。
开挖时应对平面控制桩、水准点、基坑平面位置、水平标高、边坡坡度、压实度、排水和降低地下水位情况等经常进行检查。
开挖时应对平面控制桩、水准点、基坑平面位置、水平标高、边坡坡度、压实度、排水和降低地下水位情况等经常进行检查。
硅钙板吊顶工程中，可用于固定吊扇的是()。
A、主龙骨
B、次龙骨
C、面板
D、附加吊杆
B、次龙骨
C、面板
D、附加吊杆
答案：D
解析：
88页，吊顶灯具、风口及检修口等应设附加吊杆。重型灯具、电扇及其他重型设备严禁安装在吊顶工程的龙骨上，必须增设附加吊杆。
设计进度计划最主要的工作是确定各设计阶段的设计图纸的（ ），并在它的内容中标明出图日期。
A.名称
B.规格
C.出图计划
D.设计人员姓名
B.规格
C.出图计划
D.设计人员姓名
答案：C
解析：
设计进度计划主要是确定各设计阶段的设计图纸(包括有关的说明)的出图计划，在出图计划中标明每张图纸的出图日期。
属于大型公路工程项目“单位工程”的有()。
A、路基
B、路面
C、桥梁下部
D、桥梁承台
E、涵洞
B、路面
C、桥梁下部
D、桥梁承台
E、涵洞
答案：A,B,E
解析：
一个大型公路工程标段工程项目，包含着若干个单位工程，如路基、路面、隧道、桥梁、涵洞；而一个单位工程又可划分成若干个分部工程，如桥梁工程中的上部工程、下部工程；分部工程还可划分出若干个分项工程，如桥梁下部工程中的钻孔桩、承台、墩身等。
自动化仪表调校室应避开（ ）的地方。
A.振动大
B.灰尘多
C.阳光直射
D.噪声大
E.强磁场
B.灰尘多
C.阳光直射
D.噪声大
E.强磁场
答案：A,B,D,E
解析：
2020版教材P107
（2）仪表调校室应符合的要求。应避开振动大、灰尘多、噪声大和有强磁场干挠的地方。
（2）仪表调校室应符合的要求。应避开振动大、灰尘多、噪声大和有强磁场干挠的地方。
2021二级建造师考试答案9篇 第9篇
不属于当事人承担违约责任应具备的条件的是( )。
A．发生了违约行为
B．非违约方需证明违约方的行为不符合合同约定
C．非违约方需证明违约方主观上具有过错
D．违约方若想免于承担违约责任，必须举证证明其存在免责事由
B．非违约方需证明违约方的行为不符合合同约定
C．非违约方需证明违约方主观上具有过错
D．违约方若想免于承担违约责任，必须举证证明其存在免责事由
答案：C
解析：
交通标线热熔型涂料分为普通型、反光型和()。
A、 彩色型
B、 摩擦型
C、 耐温型
D、 突起型
B、 摩擦型
C、 耐温型
D、 突起型
答案：D
解析：
此题主要考察交通标线热熔型涂料的类型。交通标线的主要作用是传递有关道路交通的规则、警告和指引交通。它是由施画或安装于道路上的各种线条、箭头、文字、图案、立面标记、实体标记、突起路标等构成的。用于施画路面标线的涂料分为溶剂型、热熔型、双组分、水性四种，如果路面标线有反光要求，还应在涂料中掺入或在施工时面撒玻璃珠。突起路标根据其是否具备逆反射性能分为A、B两类：具备逆反射性能的为A类突起路标；不具备逆反射性能的为B类突起路标。
《招标投标法实施条例》对于开标的规定，下列表述正确的有（）。
A.投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人应当当场作出答复，并制作记录
B.投标人对开标有异议的，应当在开标当日3日内提出，招标人应当作出答复，并制作记录
C.投标人少于3个的，不得开标
D.投标人少于5个的，不得开标
E.招标人应当按照招标文件规定的时间、地点开标
B.投标人对开标有异议的，应当在开标当日3日内提出，招标人应当作出答复，并制作记录
C.投标人少于3个的，不得开标
D.投标人少于5个的，不得开标
E.招标人应当按照招标文件规定的时间、地点开标
答案：A,C,E
解析：
2020版教材P78页
开标要求，《招标投标法实施条例》进一步规定，招标人应当按照招标文件规定的时间、地点开标。投标人少于3个的，不得开标；招标人应当重新招标。投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人应当当场作出答复，并制作记录。
开标要求，《招标投标法实施条例》进一步规定，招标人应当按照招标文件规定的时间、地点开标。投标人少于3个的，不得开标；招标人应当重新招标。投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人应当当场作出答复，并制作记录。
某施工企业按规定为职工购买防暑降温饮料的支出属于（ ）。
A.人工费里的补贴
B.职工福利费
C.劳动保护费
D.企业管理费中的其他费用
B.职工福利费
C.劳动保护费
D.企业管理费中的其他费用
答案：C
解析：
2020新版教材P50页
7.劳动保护费
劳动保护费是指企业按规定发放的劳动保护用品的支出。如工作服、手套、防暑降温饮料以及在有碍身体健康的环境中施工的保健费用等。
7.劳动保护费
劳动保护费是指企业按规定发放的劳动保护用品的支出。如工作服、手套、防暑降温饮料以及在有碍身体健康的环境中施工的保健费用等。
关于人工拆除作业的做法，正确的有()。
A、从上往下施工
B、逐层分段进行拆除
C、梁、柱、板同时拆除
D、直接拆除原用于可燃气体的管道
E、拆除后材料集中堆放在楼板上
B、逐层分段进行拆除
C、梁、柱、板同时拆除
D、直接拆除原用于可燃气体的管道
E、拆除后材料集中堆放在楼板上
答案：A,B
解析：
【考点】人工拆除作业要求。
人工拆除作业安全控制要点：①施工程序应从上至下，按板、非承重墙、梁、承重墙、柱顺序依次进行，或依照先非承重结构后承重结构的原则进行拆除。②拆除施工应逐层拆除分段进行，不得垂直交叉作业，作业面的孔洞应封闭。③建筑楼板上严禁多人聚集或集中堆放材料，作业人员应站在稳定的结构或脚手架上操作，被拆除的构件应有安全的放置场所。④拆除建筑的栏杆、楼梯、楼板等构件，应与建筑结构整体拆除进度相配合。建筑的承重梁、柱，应在其所承载的全部构件拆除后，再进行拆除。⑤人工拆除建筑墙体时，不得采用掏掘或推倒的方法。拆除梁或悬挑构件时，应采取有效的塌落控制措施，方可切断两端的支撑。⑥拆除原用于有毒有害、可燃气体的管道及容器时，必须查清其残留物的种类、化学性质及残留量，采取相应措施后，方可进行拆除作业。故本题的正确选项应为“A、B”。
人工拆除作业安全控制要点：①施工程序应从上至下，按板、非承重墙、梁、承重墙、柱顺序依次进行，或依照先非承重结构后承重结构的原则进行拆除。②拆除施工应逐层拆除分段进行，不得垂直交叉作业，作业面的孔洞应封闭。③建筑楼板上严禁多人聚集或集中堆放材料，作业人员应站在稳定的结构或脚手架上操作，被拆除的构件应有安全的放置场所。④拆除建筑的栏杆、楼梯、楼板等构件，应与建筑结构整体拆除进度相配合。建筑的承重梁、柱，应在其所承载的全部构件拆除后，再进行拆除。⑤人工拆除建筑墙体时，不得采用掏掘或推倒的方法。拆除梁或悬挑构件时，应采取有效的塌落控制措施，方可切断两端的支撑。⑥拆除原用于有毒有害、可燃气体的管道及容器时，必须查清其残留物的种类、化学性质及残留量，采取相应措施后，方可进行拆除作业。故本题的正确选项应为“A、B”。
滑轮组的选用按以下步骤进行（ ）。
A．根据受力分析与计算确定的滑轮组载荷Q选择滑轮组的额定载荷和门数
B．计算滑轮组跑绳拉力S0并选择跑绳直径
C．注意所选跑绳直径必须与滑轮组相配
D．根据吊装形式选择滑轮组的结构形式
E．根据跑绳的最大拉力S0和导向角度计算导向轮的载荷并选择导向轮
正确答案：ABCE
根据《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300--2013
，单位工程竣工验收应由( )组织。
，单位工程竣工验收应由( )组织。
A、 建设单位
B、 施工单位
C、 监理单位
D、 设计单位
B、 施工单位
C、 监理单位
D、 设计单位
答案：A
解析：
这是一道关于质量验收方面的题，
主要考核单位工程竣工验收的程序和组织等知识点。对于从事质量管理、验收管理、
有一定现场实践经验的考生，此题比较简单。
根据《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 30300-
一2013，单位工程完工后，施工单位应组织有关人员进行自检，经监理预验收合格后，
施工单位向建设单位提交工程竣工报告。
建设单位收到工程竣工报告后，应由建设单位项目负责人组织施工(含分包单位)、设计
、监理、勘察等单位项目负责人进行单位工程验收。
故本题的正确项应为“A．建设单位”。
主要考核单位工程竣工验收的程序和组织等知识点。对于从事质量管理、验收管理、
有一定现场实践经验的考生，此题比较简单。
根据《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 30300-
一2013，单位工程完工后，施工单位应组织有关人员进行自检，经监理预验收合格后，
施工单位向建设单位提交工程竣工报告。
建设单位收到工程竣工报告后，应由建设单位项目负责人组织施工(含分包单位)、设计
、监理、勘察等单位项目负责人进行单位工程验收。
故本题的正确项应为“A．建设单位”。
项目业主与监理单位签订了委托监理合同，监理单位在监理工作中遇到了突发事件，未经业主同意，处理不当，作出不利于业主的决定。事后监理单位未在规定的时间内将该情况及时报告给业主，并给业主带来了一定的损失。下列说法正确的是（）。
A.业主可以要求监理单位赔偿损失
B.监理公司不承担任何责任
C.业主无权要求监理单位赔偿损失
D.监理公司应承担刑事责任
B.监理公司不承担任何责任
C.业主无权要求监理单位赔偿损失
D.监理公司应承担刑事责任
答案：A
解析：
2019新版教材P170页
《合同法》第406条规定：“有偿的委托合同，因受托人的过错给委托人造成损失的，委托人可以要求赔偿损失。无偿的委托合同，因受托人的故意或者重大过失给委托人造成损失的，委托人可以要求赔偿损失。受托人超越权限给委托人造成损失的，应当赔偿损失。”
《合同法》第406条规定：“有偿的委托合同，因受托人的过错给委托人造成损失的，委托人可以要求赔偿损失。无偿的委托合同，因受托人的故意或者重大过失给委托人造成损失的，委托人可以要求赔偿损失。受托人超越权限给委托人造成损失的，应当赔偿损失。”
上一篇：2021二级建造师考试答案7节
热门文章
