二级建造师考试题免费下载5篇
发布时间：2021-08-10
二级建造师考试题免费下载5篇 第1篇
下列关于公路工程路基网裂病害防治措施的叙述，不正确的是( )。
A.采用合格的填料，或采取掺加石灰、水泥改性处理措施
B.加强养护，避免表面水分过分损失
C.选用塑性指数符合规范要求的土填筑路基，在控制填土最佳含水量时碾压
D.若下层土过湿，应查明其层位，采取翻晒措施处治
B.加强养护，避免表面水分过分损失
C.选用塑性指数符合规范要求的土填筑路基，在控制填土最佳含水量时碾压
D.若下层土过湿，应查明其层位，采取翻晒措施处治
答案：D
解析：
2019版教材P46页
路基网裂病害预防及治理措施：
1.采用合格的填料，或采取掺加石灰、水泥改性处理措施。
2.选用塑性指数符合规范要求的土填筑路基，控制填土最佳含水量时碾压。
3.加强养护，避免表面水分过分损失。
4.认真组织，科学安排，保证没备匹配合理，施工衔接紧凑。
5.若因下层土过湿，应查明其层位，采取换填土或掺加生石灰粉等技术措施处治。
路基网裂病害预防及治理措施：
1.采用合格的填料，或采取掺加石灰、水泥改性处理措施。
2.选用塑性指数符合规范要求的土填筑路基，控制填土最佳含水量时碾压。
3.加强养护，避免表面水分过分损失。
4.认真组织，科学安排，保证没备匹配合理，施工衔接紧凑。
5.若因下层土过湿，应查明其层位，采取换填土或掺加生石灰粉等技术措施处治。
根据机电工程注册建造师签章文件类别要求属于安全管理签章文件的有（）。2012
A.工程项目安全生产责任书
B.分包安全管理协议书
C.工程人身设备保险委托书
D.现场临时用电申请书
E.大型施工机具使用检查
B.分包安全管理协议书
C.工程人身设备保险委托书
D.现场临时用电申请书
E.大型施工机具使用检查
答案：A,B,D,E
解析：
考查内容：机电工程注册建造师填写签章文件的要求。
C.工程人身设备保险委托书属于施工组织管理文件。
C.工程人身设备保险委托书属于施工组织管理文件。
建设工程招标人的下列行为中，违法的有（）。
A.将建筑工程的勘察、设计、施工和设备采购分别发包给了4个总承包单位
B.要求投标人结成联合体投标
C.在招标文件中规定有最低投标限价
D.招标人确定排名第二的中标候选人为中标人
E.因评标排名第一的中标候选人放弃中标而宣布重新招标
B.要求投标人结成联合体投标
C.在招标文件中规定有最低投标限价
D.招标人确定排名第二的中标候选人为中标人
E.因评标排名第一的中标候选人放弃中标而宣布重新招标
答案：B,C
解析：
2019版教材P81页
招标人不得强制投标人组成联合体共同投标。B要求承包人组成联合体投标是违法的。承包人可以自愿，但不能强制。@##
招标人不得强制投标人组成联合体共同投标。B要求承包人组成联合体投标是违法的。承包人可以自愿，但不能强制。@##
全站仪主要应用与施工平面控制网的测量以及（ ）、水平角度测量。
A.高程
B.仰角
C.三维坐标
D.水平距离
B.仰角
C.三维坐标
D.水平距离
答案：D
解析：
本题考查的是施工测量常用仪器及测量方法。全站仪主要应用于施工平面控制网的测量以及施工过程中点间水平距离、水平角度的测量。
某办公楼由 12 层主楼和 3 层辅楼组成。施工单位（乙方）与建设单位（甲方）签订了承建该办公楼施工合同，合同工期为 41 周。合同约定，工期每提前（或拖后）1 天奖励（或罚款）2500 元。乙方提交了粗略的施工网络进度计划，并得到甲方的批准。该网络进度计划如下图所示：
施工过程中发生了如下事件：
事件一：在基坑开挖后，发现局部有软土层，乙方配合地质复查，配合用工 10 个工日。根据批准的地基处理方案，乙方增加人工费、机械费共计 5 万元。因地基复查使基础施工工期延长 3 天，人工窝工 15个工日。
事件二：辅楼施工时，因某处设计尺寸不当，甲方要求拆除已施工部分，重新施工。因此造成增加用工 30 个工日，材料费、机械台班费计 2 万元，辅楼主体工作拖延 1 周
事件三： 在主楼主体施工中， 因施工机械故障， 造成工人窝工 8 个工日， 该工作工期延长 4 天。
事件四： 因乙方购买的室外工程管线材料质量不合格， 甲方令乙方重新购买， 因此造成该项工作多用人工 8 个工日， 该项工作工期延长 4 天， 材料损失费 1 万元。
事件五： 乙方鉴于工期较紧， 经甲方同意， 乙方在装饰装修时采取了加快施工的技术措施， 使得该项工作缩短了 1 周， 该项技术组织措施费 0.6 万元。其余各项工作实际作业工期和费用与原计划相符。
【问题】
1.该网络计划中哪些工作是主要控制对象（关键工作） ， 计划工期是多少？
2.针对上述每一事件， 分别简述乙方能否向甲方提出工期及费用索赔的理由。
3.该工程的实际工期为多少？ 业主同意的工期为多少？ 该工程可得到的工期补偿为多少天？ 工期奖（罚） 款是多少？
4.合同约定人工费标准是 30 元/工日， 窝工人工费补偿标准是 18 元/工日， 该项工程其他各项费用等综合取费率为 30%。 在工程清算时， 乙方应得到的索赔款是多少
施工过程中发生了如下事件：
事件一：在基坑开挖后，发现局部有软土层，乙方配合地质复查，配合用工 10 个工日。根据批准的地基处理方案，乙方增加人工费、机械费共计 5 万元。因地基复查使基础施工工期延长 3 天，人工窝工 15个工日。
事件二：辅楼施工时，因某处设计尺寸不当，甲方要求拆除已施工部分，重新施工。因此造成增加用工 30 个工日，材料费、机械台班费计 2 万元，辅楼主体工作拖延 1 周
事件三： 在主楼主体施工中， 因施工机械故障， 造成工人窝工 8 个工日， 该工作工期延长 4 天。
事件四： 因乙方购买的室外工程管线材料质量不合格， 甲方令乙方重新购买， 因此造成该项工作多用人工 8 个工日， 该项工作工期延长 4 天， 材料损失费 1 万元。
事件五： 乙方鉴于工期较紧， 经甲方同意， 乙方在装饰装修时采取了加快施工的技术措施， 使得该项工作缩短了 1 周， 该项技术组织措施费 0.6 万元。其余各项工作实际作业工期和费用与原计划相符。
【问题】
1.该网络计划中哪些工作是主要控制对象（关键工作） ， 计划工期是多少？
2.针对上述每一事件， 分别简述乙方能否向甲方提出工期及费用索赔的理由。
3.该工程的实际工期为多少？ 业主同意的工期为多少？ 该工程可得到的工期补偿为多少天？ 工期奖（罚） 款是多少？
4.合同约定人工费标准是 30 元/工日， 窝工人工费补偿标准是 18 元/工日， 该项工程其他各项费用等综合取费率为 30%。 在工程清算时， 乙方应得到的索赔款是多少
答案：
解析：
1.该网络计划中，主要控制对象有基础工程、主楼主体工程、设备安装、装饰装修。计划工期为 41周。
2.事件一：可提出费用和工期索赔。因为地质条件变化是甲方应承担的责任。由此产生的费用及关键工作工期延误都可以提出索赔（工期可索赔 3 天）。
事件二：可索赔费用不可索赔工期。因为乙方费用的增加是由甲方原因造成的，可提出费用索赔；但是辅楼工程属于非关键工作，有 8 周的总时差，故 1 周的延误不影响总工期，不可索赔工期。
事件三：不应提出任何索赔。因为乙方的窝工费及关键工作工期的延误是乙方自身原因造成的，索赔不成立。
事件四：不应提出索赔。因为室外工程管线材料质量不合格是乙方自身的原因造成的，由此产生的费用和工期延误应由自己承担。
事件五：不应提出任何索赔。因为乙方采取的加快施工的技术措施是为了赶工期做出的决策，属于自身原因。
3.该工程的实际工期＝41（周）+3（天）+4（天）-1（周）＝41 周，业主同意的工期为：41 周+3 天，所以可得到业主的工期补偿为 3 天。故工期奖励对应的天数为 3 天，工期奖励款为 3 天×2500 元/天=7500元。
4.乙方应得到的索赔额为：事件一的 15 个窝工、10 个配合用工、5 万直接费；事件二的 30 个配合用工、材料费 2 万。故：15 工日×18 元/工日+（40 工日×30 元/工日+50000+20000）×（1+30%）=92830 元。
【补充】
（1）原合同工期（默认为 TC）=41 周。
（2）新合同工期=业主同意工期（排除承包商原因导致的延误算出的新的工期 TC'）=41 周+3 天。
（3）实际工期（所有延误都考虑算出的新的工期 TC''）=41 周。
（4）索赔工期=新合同工期-原合同工期=3 天。
（5）奖罚工期=实际工期-新合同工期=3 天（奖）。
2.事件一：可提出费用和工期索赔。因为地质条件变化是甲方应承担的责任。由此产生的费用及关键工作工期延误都可以提出索赔（工期可索赔 3 天）。
事件二：可索赔费用不可索赔工期。因为乙方费用的增加是由甲方原因造成的，可提出费用索赔；但是辅楼工程属于非关键工作，有 8 周的总时差，故 1 周的延误不影响总工期，不可索赔工期。
事件三：不应提出任何索赔。因为乙方的窝工费及关键工作工期的延误是乙方自身原因造成的，索赔不成立。
事件四：不应提出索赔。因为室外工程管线材料质量不合格是乙方自身的原因造成的，由此产生的费用和工期延误应由自己承担。
事件五：不应提出任何索赔。因为乙方采取的加快施工的技术措施是为了赶工期做出的决策，属于自身原因。
3.该工程的实际工期＝41（周）+3（天）+4（天）-1（周）＝41 周，业主同意的工期为：41 周+3 天，所以可得到业主的工期补偿为 3 天。故工期奖励对应的天数为 3 天，工期奖励款为 3 天×2500 元/天=7500元。
4.乙方应得到的索赔额为：事件一的 15 个窝工、10 个配合用工、5 万直接费；事件二的 30 个配合用工、材料费 2 万。故：15 工日×18 元/工日+（40 工日×30 元/工日+50000+20000）×（1+30%）=92830 元。
【补充】
（1）原合同工期（默认为 TC）=41 周。
（2）新合同工期=业主同意工期（排除承包商原因导致的延误算出的新的工期 TC'）=41 周+3 天。
（3）实际工期（所有延误都考虑算出的新的工期 TC''）=41 周。
（4）索赔工期=新合同工期-原合同工期=3 天。
（5）奖罚工期=实际工期-新合同工期=3 天（奖）。
（ ）是指用人单位与劳动者约定合同终止时间的劳动合同。
A．无限制劳动合同
B．固定期限劳动合同
C．无固定期限劳动合同
D．以完成一定工作任务为期限的劳动合同
正确答案：B
（2014年） 某有独立请求权的第三人，因不能归责于本人的事由未参加诉讼，生效判决的部分内容错误，损害其民 事权益，则该第三人行使撤销之诉的法定期间是（ ）月。
A.6
B.12
C.18
D.24
B.12
C.18
D.24
答案：A
解析：
有独立请求权的第三人，因不能归责于本人的事由未参加诉讼，但有证据证明发生法律效力的判 决、裁定、调解书的部分或者全部内容错误，损害其民事权益的，可以自知道或者应当知道其民事权益受 到损害之日起 6 个月内，向作出该判决、裁定、调解书的人民法院提起诉讼。
任何单位和个人都不得擅自改变城市( )的性质。
A.绿化用地
B.绿化
C.绿化规划用地
D.绿化设施
B.绿化
C.绿化规划用地
D.绿化设施
答案：C
解析：
2019版教材P345页
保护城市绿地的规定中，原文是任何单位和个人都不得擅自改变城市绿化规划用地性质或者破坏绿化规划用地的地形、地貌、水体和植被。
保护城市绿地的规定中，原文是任何单位和个人都不得擅自改变城市绿化规划用地性质或者破坏绿化规划用地的地形、地貌、水体和植被。
路基测量钉线外边桩时，由道路中心线测出道路宽度，在道路边线外（ ）m两侧，以距离5m、10m或：15m钉边桩。
A．0.5～1.0
B．0.8～1.2
C．1.O～1.5
D．1.0～1.8
正确答案：A
二级建造师考试题免费下载5篇 第2篇
关于矿山井巷工程稳定与支护施工的基本原则,说法正确的是（ ）。
A.充分利用围岩的强度及其自承载能力
B.不允许围岩产生任何变形
C.必须进行二次支护
D.尽量提高支架的强度和抗变形能力
B.不允许围岩产生任何变形
C.必须进行二次支护
D.尽量提高支架的强度和抗变形能力
答案：A
解析：
P20-24
对于围岩可以长期稳定而很少有碎块掉落的稳定状态，则通过简单支护即可以维持硐室或者巷道的长期稳定;如果围岩稳定状态是"围岩很容易冒落和片帮”则支护就应有足够的强度，并且支护的及时性会成为需要特别强调的问题。
对于围岩可以长期稳定而很少有碎块掉落的稳定状态，则通过简单支护即可以维持硐室或者巷道的长期稳定;如果围岩稳定状态是"围岩很容易冒落和片帮”则支护就应有足够的强度，并且支护的及时性会成为需要特别强调的问题。
某工程合同总额600 万元，合同中约定的工程预付款额度为15％，主要材料和构配件所占比重为60％，则预付款的起扣点为（ ）。
A.400 万元B.450 万元C.500 万元D.550 万元
A.400 万元B.450 万元C.500 万元D.550 万元
答案：B
解析：
当事人申请撤销仲裁裁决，应当向（）提出。
A.仲裁委员会的上级主管机关
B.仲裁委员会所在地的中级人民法院
C.仲裁委员会所在地的基层人民法院
D.被告所在地的基层人民法院
B.仲裁委员会所在地的中级人民法院
C.仲裁委员会所在地的基层人民法院
D.被告所在地的基层人民法院
答案：B
解析：
当事人申请撤销仲裁裁决，必须向仲裁委员会所在地的中级人民法院提出。
水利水电工程施工准备阶段的主要工作内容包括()等。
A、办理土地使用权批准手续
B、施工现场的征地、拆迁
C、施工现场“四通一平”
D、招标设计
E、确定筹资方案
B、施工现场的征地、拆迁
C、施工现场“四通一平”
D、招标设计
E、确定筹资方案
答案：B,C,D
解析：
根据《水利工程建设程序管理暂行规定》（水建[1998]16号），建设项目在主体工程开工之前，必须完成各项施工准备工作，其主要工作内容包括：①施工现场的征地、拆迁；②完成施工用水、电、通信、路和场地平整（简称“四通一平”）等工程；③必须的生产、生活临时建筑工程；④组织招标设计、咨询、设备和物资采购等服务；⑤组织建设监理和主体工程招标投标，选定建设监理单位和施工承包企业。
建设工程中常见的知识产权主要包括()。
A.专利权
B.商标权
C.著作权
D.发明权
E.专利转让权
B.商标权
C.著作权
D.发明权
E.专利转让权
答案：A,B,C,D
解析：
2020版教材P20页
在建设工程中常见的知识产权主要是专利权、商标权、著作权、发明权和其他科技成果。计算机软件也是工程建设中经常使用的，计算机软件属于著作权保护的客体。
在建设工程中常见的知识产权主要是专利权、商标权、著作权、发明权和其他科技成果。计算机软件也是工程建设中经常使用的，计算机软件属于著作权保护的客体。
保护地下管线要做好监测工作。监测前应摸清基坑周围地下管线（ ）。
A．种类、走向
B．管径、壁厚、管节长度、接头构造
C．埋设年代
D．保护方法
E．距基坑的距离
正确答案：ABCE
结构的( )是指在正常维护条件下，应能在预计的使用年限内满足各项功能要求的性质。
A.安全性
B.耐久性
C.稳定性
D.适用性
B.耐久性
C.稳定性
D.适用性
答案：B
解析：
2019版教材P15页
结构的耐久性是指结构在任何工作环境中，在预期的使用年限内，在正常维护条件下，不需进行大修就能完成预定功能的能力。
结构的耐久性是指结构在任何工作环境中，在预期的使用年限内，在正常维护条件下，不需进行大修就能完成预定功能的能力。
上述施工网络计划中，电梯安装及调试工作的总时差为（ ）天。
A．30
B．60
C．90
D．120
正确答案：C
检查堆石坝垫层料稳定性的颗分取样应在( )部位。
A.界面
B.中间
C.中心
D.任意
B.中间
C.中心
D.任意
答案：A
解析：
垫层料(包括周边反滤料)需作颗分、密度、渗透性及内部渗透稳定性检查，检查稳定性的颗分取样部位为界面处。过渡料作颗分、密度、渗透性及过渡性检查，过渡性检查的取样部位为界面处。故本题应选A。
二级建造师考试题免费下载5篇 第3篇
关于人工挖孔桩，说法正确的有( )。
A.适用于地下水位以上的黏性土、黄土及人工填土
B.挖孔桩截面一般为圆形孔径1200～2000mm，最大可达5000mm
C.挖孔深度不宜超过25m
D.必须做到孔底表面无松渣、泥、沉淀土
E.采用混凝土或钢筋混凝土支护孔壁技术
B.挖孔桩截面一般为圆形孔径1200～2000mm，最大可达5000mm
C.挖孔深度不宜超过25m
D.必须做到孔底表面无松渣、泥、沉淀土
E.采用混凝土或钢筋混凝土支护孔壁技术
答案：A,C,D,E
解析：
2019版教材P58~60页
表2k312022，人工挖孔适用于地下水位以上的粘性土、黄土及人工填土。
（1）挖孔桩截面积一般为圆形，也有方形桩；孔径1200---2000mm，最大可达3500mm，挖孔深度不宜超过25m。
（2）采用混凝土或钢筋混凝土支护孔壁技术，护壁的厚度、拉接钢筋、配筋、混凝土强度等级均应符合设计要求。挖孔达到设计深度后，应进行孔底处理。必须做到孔底表面无松渣、泥、沉淀土。
表2k312022，人工挖孔适用于地下水位以上的粘性土、黄土及人工填土。
（1）挖孔桩截面积一般为圆形，也有方形桩；孔径1200---2000mm，最大可达3500mm，挖孔深度不宜超过25m。
（2）采用混凝土或钢筋混凝土支护孔壁技术，护壁的厚度、拉接钢筋、配筋、混凝土强度等级均应符合设计要求。挖孔达到设计深度后，应进行孔底处理。必须做到孔底表面无松渣、泥、沉淀土。
组成水泥稳定土基层的材料有水泥稳定级配碎石和（ ），
A.砂砾、砂砾土
B.碎石土
C.未筛分碎石
D.石屑、土
E.杂填土
B.碎石土
C.未筛分碎石
D.石屑、土
E.杂填土
答案：A,B,C
解析：
2020版教材P48
水泥稳定土包括水泥稳定级配碎石、未筛分碎石、砂砾、碎石土、砂砾土、煤矸石、各种粒状矿渣等，适用于各级公路的基层和底基层。
水泥稳定土包括水泥稳定级配碎石、未筛分碎石、砂砾、碎石土、砂砾土、煤矸石、各种粒状矿渣等，适用于各级公路的基层和底基层。
浮法玻璃生产线主要工艺设备包括（）
A.玻璃熔窑
B.退火窑
C.回转窑
D.锡槽
E.煤磨
B.退火窑
C.回转窑
D.锡槽
E.煤磨
答案：A,B,D
解析：
水泥设备主要是"一窑三磨”包括: 回转窑、生料磨、煤磨、水泥磨。 浮法玻璃生产线主要工艺设备包括:玻璃熔窑、锡槽、退火窑及冷端的切装系统。
在一份保险合同中，保险人承担或给付保险金责任的最高额度是该份保险合同的（ ）。
A.标的价值
B.保险金额
C.保险费
D.实际赔付额
B.保险金额
C.保险费
D.实际赔付额
答案：B
解析：
保险金额是保险利益的货币价值表现，简称保额， 是保险人承担赔偿或给付保险金责任的最高限额。@##
矿产资源的开发首先受到（ ）的约束。
A.矿产资源赋存条件
B.地区经济条件
C.地区交通条件
D.资源开发的技术水平
B.地区经济条件
C.地区交通条件
D.资源开发的技术水平
答案：A
解析：
P99-104
矿产资源的开发首先受到矿产资源条件的约束。资源的分布地域、赋存条件决定了资源开发的可行性及其规模、地点、范围等重要决策问题。
矿产资源的开发首先受到矿产资源条件的约束。资源的分布地域、赋存条件决定了资源开发的可行性及其规模、地点、范围等重要决策问题。
（ ）可适应各种地形条件，便于控制开挖面的形状和规格。
A:浅孔爆破法
B:深孔爆破法
C:洞室爆破法
D:光面爆破法
B:深孔爆破法
C:洞室爆破法
D:光面爆破法
答案：A
解析：
本题考查的是爆破技术。浅孔爆破能均匀破碎介质，不需要复杂的钻孔设备，简单操作，可适应各种地形条件，而且便于控制开挖面的形状和规格。
背景 某高速公路F合同段湟水河大桥，上部构造为l X 30m简支T梁，在两桥台处设置 FD-80型伸缩缝，设计伸缩缝宽度为4cm。桥面铺装采用10cm钢筋混凝土和6cm沥青混凝土。 7月份完成梁体安装(本地气温情况是7、8、9月平均气温25～30℃，年平均最低气温为一2℃)。梁体与桥面混凝土铺装施工前，按设计尺寸和位置预埋了伸缩缝连接钢筋。由于正值高温季节，施工单位将伸缩缝宽度调整为6cm，将伸缩缝锚固件与预埋钢筋绑扎后浇筑填缝处混凝土，因工作面狭窄，采用插捣方法振捣，以确保伸缩缝后浇混凝土质量，最后铺沥青混凝土。
问题
(1)伸缩缝装置的安装是否正确?为什么?
(2)伸缩缝处的混凝土浇筑方式是否合理?
正确答案：
(1)不正确，由于安装伸缩缝时正值高温，伸缩缝宽度预留值偏大；伸缩缝锚固件应与预留钢筋焊接，不能绑扎连接。
(2)混凝土应采用振捣棒振捣，插捣方式很难保证振捣密实。
(1)不正确，由于安装伸缩缝时正值高温，伸缩缝宽度预留值偏大；伸缩缝锚固件应与预留钢筋焊接，不能绑扎连接。
(2)混凝土应采用振捣棒振捣，插捣方式很难保证振捣密实。
混凝土面层振捣工序中，振动器的振动顺序正确的是（）
A.插入式振捣器→振动梁→平板式振动器→钢滚筒提浆赶浆
B.平板式振动器→插入式振捣器→钢滚筒提浆赶浆
C.插入式振捣器→平板式振动器→振动梁→钢滚筒提浆赶浆
D.振动梁→插入式振捣器→平板式振动器→钢滚筒提浆赶浆
正确答案：C
土方路堤施工中，对于（ ）的填料应填筑在路基下层。
A.潮湿
B.透水性好
C.冻融敏感性小
D.强度较小
B.透水性好
C.冻融敏感性小
D.强度较小
答案：D
解析：
2020版教材P7
对潮湿或冻融敏感性小的填料应填筑在路基上层。强度较小的填料应填筑在下层。在有地下水的路段或临水路基范围内，宜填筑透水性好的填料。
对潮湿或冻融敏感性小的填料应填筑在路基上层。强度较小的填料应填筑在下层。在有地下水的路段或临水路基范围内，宜填筑透水性好的填料。
二级建造师考试题免费下载5篇 第4篇
运行多年的混凝土工程主要普遍存在( )等质量问题。
A.混凝土表层损坏
B.结构渗漏
C.混凝土强度不足
D.混凝土裂缝
E.钢筋老化
B.结构渗漏
C.混凝土强度不足
D.混凝土裂缝
E.钢筋老化
答案：A,B,D
解析：
2020版教材P112页
混凝土工程普遍存在的质量问题主要有：混凝土表层损坏，混凝土裂缝，结构渗漏等。
混凝土工程普遍存在的质量问题主要有：混凝土表层损坏，混凝土裂缝，结构渗漏等。
对石灰稳定土底基层裂缝病害防治有利的做法是（）。
A、 石灰土成型后及时洒水养生
B、 控制压实含水量在最佳含水量±1%范围之内
C、 在土中掺入适量的砂性土，降低土的塑性指数
D、 安排在温差较大的冬季进行施工
E、 加强石灰剂量控制，保证拌合均匀
B、 控制压实含水量在最佳含水量±1%范围之内
C、 在土中掺入适量的砂性土，降低土的塑性指数
D、 安排在温差较大的冬季进行施工
E、 加强石灰剂量控制，保证拌合均匀
答案：A,B,C,E
解析：
1.石灰土成型后应及时洒水或覆盖塑料薄膜，或铺上一层素土覆盖；2.选用塑性指数合适的土，或适量掺如砂性土、粉煤灰和其他粒料，改善施工用土的土质3.加强剂量控制，使石灰剂量准确，保证拌和遍数和石灰土的均匀性4.控制压实含水量，在较大含水量下压实的石灰土，具有较大的干裂，宜在最佳含水量±1%时压实；5.尽量避免在不利季节施工，最好在第一次冰冻来临一个月前结束施工。故选ABCE
施工组织总设计包括如下工作：①编制资源需求量计划；②编制施工总进度计划；③施工总平面图设计；④拟订施工方案。其正确的工作顺序是()。
A.①一②一③一④
B.④一②一①一③
C.①一③一②一④
D.④一①一②一③
B.④一②一①一③
C.①一③一②一④
D.④一①一②一③
答案：B
解析：
2020新版教材P26页
施工组织设计中的工作有些顺序不可逆转：(1)拟订施工方案后才可编制施工总进度计划（因为进度的安排取决于施工的方案）；(2)编制施工总进度计划后才可编制资源需求量计划（因为资源需求量计划要反映各种资源在时间上的需求）。
施工组织设计中的工作有些顺序不可逆转：(1)拟订施工方案后才可编制施工总进度计划（因为进度的安排取决于施工的方案）；(2)编制施工总进度计划后才可编制资源需求量计划（因为资源需求量计划要反映各种资源在时间上的需求）。
施工中工程计量时，发生下列情况时，应按承包人在履行合同义务中完成的工程量计算的有()。
A.工程量偏差
B.为加快工程进度采用了新工艺
C.为保证工程质量采用了新技术
D.招标工程量清单中出现缺项
E.因工程变更引起工程量的增减
B.为加快工程进度采用了新工艺
C.为保证工程质量采用了新技术
D.招标工程量清单中出现缺项
E.因工程变更引起工程量的增减
答案：A,D,E
解析：
2020新版教材P75
施工中工程计量时，若发现招标工程量清单中出现缺项、工程量偏差，或因工程变更引起工程毋的增减，应按承包人在履行合同义务中完成的工程量计算
施工中工程计量时，若发现招标工程量清单中出现缺项、工程量偏差，或因工程变更引起工程毋的增减，应按承包人在履行合同义务中完成的工程量计算
钢筋标注形式“nΦd@s”中，s表示钢筋（ ）。
A:根数
B:等级
C:直径
D:间距
B:等级
C:直径
D:间距
答案：D
解析：
本题考查的是钢筋图。@为钢筋间距的代号；S为钢筋间距的数值。
根据《劳动合同法》，劳动者不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作的，用人单位提前30日以书面形式通知劳动者本人或者（ ）后，可以解除劳动合同。
A.额外支付劳动者一个月工资
B.其同住的近亲属
C.发布决定
D.赔偿损失
B.其同住的近亲属
C.发布决定
D.赔偿损失
答案：A
解析：
2020版教材P134页
《劳动合同法》第40条规定，有下列情形之一的，用人单位提前30日以书面形式通知劳动者本人或者额外支付劳动者1个月工资后，可以解除劳动合同：（1）劳动者患病或者非因工负伤，在规定的医疗期满后不能从事原工作，也不能从事由用人单位另行安排的工作的；（2）劳动者不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作的；（3）劳动合同订立时所依据的客观情况发生重大变化，致使劳动合同无法履行，经用人单位与劳动者协商，未能就变更劳动合同内容达成协议的。A项正确。
《劳动合同法》第40条规定，有下列情形之一的，用人单位提前30日以书面形式通知劳动者本人或者额外支付劳动者1个月工资后，可以解除劳动合同：（1）劳动者患病或者非因工负伤，在规定的医疗期满后不能从事原工作，也不能从事由用人单位另行安排的工作的；（2）劳动者不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作的；（3）劳动合同订立时所依据的客观情况发生重大变化，致使劳动合同无法履行，经用人单位与劳动者协商，未能就变更劳动合同内容达成协议的。A项正确。
一般无相变流体的对流换热系数增大的方法有（ ）。
A．增大流体流速
B．增强流体的湍动程度
C．管内加扰流元件n改变换热面形状
D．减弱粗糙度
正确答案：ABC
某市区城市主干道改扩建工程，标段总长 1.72km，周边有多处永久建筑，临时用地极少，环境保护要求高；现状道路交通量大，施工时现状交通不断行。本标段是在原城市主干路主路范围进行高架桥段-地面段-入地段改扩建，包括高架桥段、地面段、 U 型槽段和地下隧道段。各工种施工作业区设在围挡内，临时用电变压器可安放于图 4-1 中 A、 B 位置，电缆敷设方式待定。
高架桥段在洪江路交叉口处采用钢-混叠合梁型式跨越，跨径组合为 37m+45m+37m。地下隧道段为单箱双室闭合框架结构。采用明挖方法施工。本标段地下水位较高，属富水地层；有多条现状管线穿越地下隧道段，需进行拆改挪移。围护结构采用 U 型槽敞开段围护结构为直径 Φ1.0m 的钻孔灌注桩，外侧桩间采用高压旋喷桩止水帷幕，内侧挂网喷浆。地下隧道段围护结构为地下连续墙及钢筋混凝土支撑。降水措施采用止水帷幕外侧设置观察井、回灌井，坑内设置管井降水，配轻型井点辅助降水。
1. 根据图 4－2，地下连续施工时， C、 D、 E 位置设置何种设施较为合理？
2. 观察井、回灌井、管井的作用分别是什么？
3. 本工程隧道基坑的施工难点是什么？
4. 施工地下连续墙时。导墙的作用主要有哪四项？
5. 目前城区内钢梁安装的常用方法有哪些？针对本项目的特定条件，应采用何种架设进行安装？在何时段安装合适？
答案：
解析：
1.C、 D、 E 设置渣土池、泥浆池、钢筋堆放及加工场
2.观察井、回灌井、管井的作用分别是什么？
观察井：观察地下水位；
回灌井：保持地下水位及压力；
管井：降低地下水位（降水）。
3.（1）地下水位高，降水施工交叉施工多。
（2）施工场地狭窄，受到社会交通干扰较大。
（3）周边建筑物、管线、道路对于沉降要求控制严格。
（4）有多条现状管线待拆改挪移，涉及到管理单位配合工作多。
4.（1）挡土；
（2）承受施工荷载；
（3）存蓄泥浆，保证泥浆液位；
（4）测量基准
5.（1）自行式吊机整孔架设法、门架吊机整孔架设法、支架架设法、缆索吊机拼装架设法、悬臂拼装架设法、拖拉架设法等。
（2）应采用支架架设法。
（3）采用起重机进行安装。
（4）在夜间安装合适。
2.观察井、回灌井、管井的作用分别是什么？
观察井：观察地下水位；
回灌井：保持地下水位及压力；
管井：降低地下水位（降水）。
3.（1）地下水位高，降水施工交叉施工多。
（2）施工场地狭窄，受到社会交通干扰较大。
（3）周边建筑物、管线、道路对于沉降要求控制严格。
（4）有多条现状管线待拆改挪移，涉及到管理单位配合工作多。
4.（1）挡土；
（2）承受施工荷载；
（3）存蓄泥浆，保证泥浆液位；
（4）测量基准
5.（1）自行式吊机整孔架设法、门架吊机整孔架设法、支架架设法、缆索吊机拼装架设法、悬臂拼装架设法、拖拉架设法等。
（2）应采用支架架设法。
（3）采用起重机进行安装。
（4）在夜间安装合适。
SMW 工法桩的特点主要表现在（ ）。
A.止水性好
B.构造简单
C.施工速度快
D.型钢可以部分回收
E.型钢插入深度一般等于搅拌桩深度
B.构造简单
C.施工速度快
D.型钢可以部分回收
E.型钢插入深度一般等于搅拌桩深度
答案：A,B,C,D
解析：
本题考查的是深基坑围护结构。这种围护结构的特点主要表现在止水性好，构造简单，型钢插入深度一般小于搅拌桩深度，施工速度快，型钢可以部分回收、重复利用。
二级建造师考试题免费下载5篇 第5篇
锅炉安装完毕后要进行烘炉，其目的是()。
A.在使用时不致损裂
B.避免受热面结垢而影响传热
C.清除锅内的铁锈、油脂和污垢
D.缩短使用时温升时间
B.避免受热面结垢而影响传热
C.清除锅内的铁锈、油脂和污垢
D.缩短使用时温升时间
答案：A
解析：
2019版教材P87页
1.烘炉目的锅炉安装完毕后要进行烘炉，其目的是使锅炉砖墙能够缓慢地干燥，在使用时不致损裂。
1.烘炉目的锅炉安装完毕后要进行烘炉，其目的是使锅炉砖墙能够缓慢地干燥，在使用时不致损裂。
二级动火作业由( )审查批准后，方可动火。
A.企业安全管理部门
B.项目安全管理部门和项目负责人
C.项目安全管理部门
D.项目负责人
B.项目安全管理部门和项目负责人
C.项目安全管理部门
D.项目负责人
答案：B
解析：
2019版教材P167页
二级动火作业由项目责任工程师组织拟定防火安全技术措施，填写动火申请表，报项目安全管理部门和项目负责人审查批准后，方可动火。
二级动火作业由项目责任工程师组织拟定防火安全技术措施，填写动火申请表，报项目安全管理部门和项目负责人审查批准后，方可动火。
《招标投标法》规定了在中华人民共和国境内必须进行招标的工程建设项目，包话项目的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购.这些项目是（）。
A.大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目
B.全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目
C.使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目
D.施工主要技术采用特定的专利或者专有技术的
E.施工企业自建自用的工程，且该施工企业资质等级符合工程要求的
B.全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目
C.使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目
D.施工主要技术采用特定的专利或者专有技术的
E.施工企业自建自用的工程，且该施工企业资质等级符合工程要求的
答案：A,B,C
解析：
2020版教材P72页
《招标投标法》规定，在中华人民共和国境内进行下列工程建设项目包括项目的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购，必须进行招标：（1）大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目；(2)全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目；(3）使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目。
《招标投标法》规定，在中华人民共和国境内进行下列工程建设项目包括项目的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购，必须进行招标：（1）大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目；(2)全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目；(3）使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目。
工程开工前，在业主（或监理）主持下，由设计单位向施工单位进行交桩。设计交桩的地点是在（ ）。
A.设计院
B.现场
C.监理部
D.项目部
B.现场
C.监理部
D.项目部
答案：B
解析：
2020版教材P214
由建设单位组织，监理单位参加，设计单位对施工单位进行现场交接粧工作
由建设单位组织，监理单位参加，设计单位对施工单位进行现场交接粧工作
（2018年真题）关于建、构筑实物内部的燃气管道安装，说法正确的有（ ）。
A.不得穿过配电室，变电室、电缆沟
B.敷设在有腐蚀性介质的房间内必须采取防腐措施
C.穿过地下室时必须采取焊接连接
D.在有车通行的地方，敷设高度不应小于3.5m
E.当使用铜管时应采用承插式硬纤焊连接
B.敷设在有腐蚀性介质的房间内必须采取防腐措施
C.穿过地下室时必须采取焊接连接
D.在有车通行的地方，敷设高度不应小于3.5m
E.当使用铜管时应采用承插式硬纤焊连接
答案：A,B,C,E
解析：
本题考查的是室内燃气管道安装。选项D，正确的说法是“在有车通行的地方，敷设高度不应小于4.5m”。@##
不属于过盈配合件的装配方法有（ ）。
A.压入装配法
B.低温冷装配法
C.焊接固定法
D.加热装配法
B.低温冷装配法
C.焊接固定法
D.加热装配法
答案：C
解析：
2020版教材P54
过盈配合件的装配方法，一般采用压入装配、低温冷装配和加热装配法，而在安装现场，主要采用加热装配法。
过盈配合件的装配方法，一般采用压入装配、低温冷装配和加热装配法，而在安装现场，主要采用加热装配法。
在设计未规定的情况下，采用后张法施工的C50预应力混凝土T型梁强度达到（）MPa时可进行预应力张拉。
A、25
B、30
C、35
D、40
B、30
C、35
D、40
答案：D
解析：
2020版教材P46页
(1)混凝土强度应符合设计要求，设计未要求时，不得低于强度设计值的75%。50×75%=37.5Mpa。
(1)混凝土强度应符合设计要求，设计未要求时，不得低于强度设计值的75%。50×75%=37.5Mpa。
模板工程设计的主要原则不包括（ ）。
A.安全性
B.实用性
C.耐久性
D.经济性
B.实用性
C.耐久性
D.经济性
答案：C
解析：
2020版教材P61
此题考核钢筋混凝土结构工程施工技术中模板工程。模板工程主要研究常见模板特性、设计原则、主要内容、安装要点、拆模的内容。模板工程设计的主要原则:安全性（强度、刚度、稳定性）、实用性、经济性。
此题考核钢筋混凝土结构工程施工技术中模板工程。模板工程主要研究常见模板特性、设计原则、主要内容、安装要点、拆模的内容。模板工程设计的主要原则:安全性（强度、刚度、稳定性）、实用性、经济性。
在工程建设活动中，下列行为不属于代理的是()。
A.委托招标
B.委托签约
C.委托监理
D.委托设计
B.委托签约
C.委托监理
D.委托设计
答案：D
解析：
2019版教材P9页
(二) 代理人一般应该以被代理人的名义实施代理行为：
代理人在代理权限内，以被代理人名义实施的民事法律行为，对被代理人发生效力。
代理一般涉及到三方。而委托设计只有委托方和被委托方，没有第三方，所以不能是代理。 @##
(二) 代理人一般应该以被代理人的名义实施代理行为：
代理人在代理权限内，以被代理人名义实施的民事法律行为，对被代理人发生效力。
代理一般涉及到三方。而委托设计只有委托方和被委托方，没有第三方，所以不能是代理。 @##
上一篇：二级建造师历年真题和解答8辑
下一篇：21年二级建造师考试答案9篇
热门文章
