21年二级建造师历年真题解析8卷
发布时间：2021-08-04
来源：文本范文
21年二级建造师历年真题解析8卷 第1卷
利用4个90°弯头的弹性来达到补偿目的的补偿器是( )。
A.方形补偿器
B.球形补偿器
C.波纹管补偿器
D.套筒补偿器
B.球形补偿器
C.波纹管补偿器
D.套筒补偿器
答案：A
解析：
2020版教材P154
供热管网中常用补偿形式。表2K315023-2 方形补偿器的补偿原理是利用4个90°弯头的弹性来达到补偿的目的.
供热管网中常用补偿形式。表2K315023-2 方形补偿器的补偿原理是利用4个90°弯头的弹性来达到补偿的目的.
下列关于工程质量保证金的说法中， 正确的有（ ） 。
A.承包人已经提供履约担保的， 发包人可同时预留质量保证金
B.承包人原则上采用质量保证金保函的方式提供质量保证金
C.发包人累计扣留的质量保证金不得超过工程价款结算总额的 3%
D.发包人在退还质量保证金的同时， 应支付相应的利息
E.质量保证金的扣留原则上应在工程竣工结算时一次性扣留
B.承包人原则上采用质量保证金保函的方式提供质量保证金
C.发包人累计扣留的质量保证金不得超过工程价款结算总额的 3%
D.发包人在退还质量保证金的同时， 应支付相应的利息
E.质量保证金的扣留原则上应在工程竣工结算时一次性扣留
答案：B,C,D
解析：
某钢结构工程；施工过程中发生了以下事件。 ’
事件1:由于基础工程发生严重拖期，为了赶工，施工负责人未按质量标准进行控制和检验,导致混凝土模板严重变形，为弥补缺陷，花费5万元。
事件2:由于采用的水准仪不准确，导致楼面标高和层高错误，该缺陷无法弥补。 根据背景（八）。回答下列问题
为了保证以后的施工不再发生类似事故，施工单位应严格实行“三检"制度，即 （ ）
A.施工自检、监理复检、政府监督
B.自检、互检、专检
C.预检、过程检、完工检
D.书面检验、实验检验、试验检验
事件1:由于基础工程发生严重拖期，为了赶工，施工负责人未按质量标准进行控制和检验,导致混凝土模板严重变形，为弥补缺陷，花费5万元。
事件2:由于采用的水准仪不准确，导致楼面标高和层高错误，该缺陷无法弥补。 根据背景（八）。回答下列问题
为了保证以后的施工不再发生类似事故，施工单位应严格实行“三检"制度，即 （ ）
A.施工自检、监理复检、政府监督
B.自检、互检、专检
C.预检、过程检、完工检
D.书面检验、实验检验、试验检验
答案：B
解析：
对于重要的工序或对工程质量有重大影响的工序，应严格执行“三检”制度，即自检、互检、专检。故选B。
职业健康安全管理体系和环境管理体系运行中的实施重点是围绕（）等开展活动。
A.培训、意识和能力
B.文件管理
C.不符合、纠正和预防措施
D.体系文件编写
E.制定方针、目标
B.文件管理
C.不符合、纠正和预防措施
D.体系文件编写
E.制定方针、目标
答案：A,B,C
解析：
体系运行是指按照已建立体系的要求实施，其实施的重点是围绕培训意识和能力，信息交流，文件管理，执行控制程序，监测，不符合、纠正和预防措施，记录等活动推进体系的运行工作。
符合级配、塑性指数等技术要求的天然砂砾，可用作二、三、四级公路的（ ）。
A．土基
B．下面层
C．底基层
D．基层
E．上面层
正确答案：CD
首层跨度4.5m梁模板起拱高度正确的是( )mm。
A.3
B.10
C.15
D. 20
正确答案：B
（2016年真题）某市政工程网络计划如下图，其关键线路是（ ）。
A、①→②→③→⑤→⑦→⑧
B、①→②→③→④→⑥→⑦→⑧
C、①→②→③→⑤→⑥→⑦→⑧
D、①→②→④→⑥→⑦→⑧
B、①→②→③→④→⑥→⑦→⑧
C、①→②→③→⑤→⑥→⑦→⑧
D、①→②→④→⑥→⑦→⑧
答案：C
解析：
本题考查的是工程进度计划方法。总工期为3+6+12+9+4=34。
根据《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204)规定。检验批中的一般项目，其质量经抽样检验应合格;当采用计数检验时，除有专门要求外，合格点率应达到( )以及上，且不得有严重缺陷。
A.50%
B.70%
C.80%
D.90%
正确答案：C
检验批合格质量符合下列规定：①主控项目的质量经抽样检验合;②一般项目的质量经抽样检验合格;当采用计数检验时，除有专门要求外，一般项目的合格点率达到80%及以上，且不得有严重缺陷;③具有完全的施工操作依据和质量验收记录。
检验批合格质量符合下列规定：①主控项目的质量经抽样检验合;②一般项目的质量经抽样检验合格;当采用计数检验时，除有专门要求外，一般项目的合格点率达到80%及以上，且不得有严重缺陷;③具有完全的施工操作依据和质量验收记录。
下图所示挡土墙的结构形式为（ ）。
A.重力式
B.悬臂式
C.扶壁式
D.柱板式
B.悬臂式
C.扶壁式
D.柱板式
答案：C
解析：
扶壁式挡土墙由底板及固定在底板上的直墙和扶壁构成，主要依靠底板上的填土重量维持挡土构筑物的稳定。
21年二级建造师历年真题解析8卷 第2卷
某建设单位对建设单位代表的授权范围以书面形式通知了施工单位。施工单位项目经理在建设单位代表权限范围外提出了一项要求，建设单位代表给予了签字认可。这一认可的法律后果应由（）承担。
A.建设单位与施工单位
B.建设单位与项目经理
C.建设单位代表与施工单位
D.施工单位与项目经理
B.建设单位与项目经理
C.建设单位代表与施工单位
D.施工单位与项目经理
答案：C
解析：
2019版教材P13页
第三人知道行为人没有代理权，超越代理权或者代理权已终止还与行为人实施民事行为给他造成损害的，由第三人和行为人负连带责任。故该后果由建设单位代表与施工单位双方一起承担，由于项目经理部不具备独立的法人资格，无法独立承担民事责任。所以，项目经理部行为的法律后果将由施工单位承担。@##
第三人知道行为人没有代理权，超越代理权或者代理权已终止还与行为人实施民事行为给他造成损害的，由第三人和行为人负连带责任。故该后果由建设单位代表与施工单位双方一起承担，由于项目经理部不具备独立的法人资格，无法独立承担民事责任。所以，项目经理部行为的法律后果将由施工单位承担。@##
横道图可以明确表示（ ）。
A．工作的关键线路
B．工作的持续时间
C．工作的机动时间
D．工期与费用关系
正确答案：B
横道图主要体现的为工程进度方面，其时间定位比较强
横道图主要体现的为工程进度方面，其时间定位比较强
（2018年）根据《水电工程验收管理力法》(国能新能[2015]426号)，工程蓄水验收的申请，应由项目法人在计划下闸蓄水前（），向工程所在地省级人民政府能源主管部门报送。
A.1个月
B.3个月
C.6个月
D.12个月
B.3个月
C.6个月
D.12个月
答案：C
解析：
项目法人应根据工程进度安排，在计划下闸蓄水前6个月，向工程所在地省级人民政府能源主管部门报送工程蓄水验收申请，并抄送验收主持单位。
下列绝缘材料中，不属于有机绝缘材料的有（）。
A.矿物油
B.硫磺
C.橡胶
D.棉纱
E.石棉
B.硫磺
C.橡胶
D.棉纱
E.石棉
答案：B,E
解析：
2019版教材P10页
(2)有机绝缘材料：有矿物油、虫胶、树脂、橡胶、棉纱、纸、麻、蚕丝和人造丝等，大多用于制造绝缘漆、绕组和导线的被覆绝缘物等。
(2)有机绝缘材料：有矿物油、虫胶、树脂、橡胶、棉纱、纸、麻、蚕丝和人造丝等，大多用于制造绝缘漆、绕组和导线的被覆绝缘物等。
常用的防水材料有( )。
A.金属材料
B.防水卷材
C.建筑防水涂料
D.刚性防水材料
E.建筑密封材料
B.防水卷材
C.建筑防水涂料
D.刚性防水材料
E.建筑密封材料
答案：B,C,D,E
解析：
2019版教材P40页
常用的防水材料有防水卷材，建筑防水涂料，刚性防水材料，建筑密封材料。
常用的防水材料有防水卷材，建筑防水涂料，刚性防水材料，建筑密封材料。
CRD 法是在CD 工法基础上增设（ ），即所谓的交叉中隔壁法。
A．临时仰拱
B．超前小导管
C．管棚
D．钢拱架
B．超前小导管
C．管棚
D．钢拱架
答案：A
解析：
当CD 工法不能满足要求时，可在CD 工法基础上加设临时仰拱，即所谓的交叉中隔壁法(CRD工法)。P85
冲击钻成孔中遇到( )等情况时，应采取措施后方可继续施工。
A.斜孔
B.缩孔
C.梅花孔
D.失稳
E.塌孔
B.缩孔
C.梅花孔
D.失稳
E.塌孔
答案：A,C,E
解析：
2020版教材P58页
冲击钻冲孔中遇到斜孔、梅花孔、塌孔等情况时，应采取措施后方可继续施工。
冲击钻冲孔中遇到斜孔、梅花孔、塌孔等情况时，应采取措施后方可继续施工。
如整个建筑物共用一个接地系统，其接地电阻值应满足不同专业对接地装置接地电阻 ( )要求。
A.规范值 B.最小值
C.平均值 D.最大值
A.规范值 B.最小值
C.平均值 D.最大值
答案：B
解析：
整个建筑物共用一个接地系统时，要审阅不同专业的相关图纸对接地装置接地电阻值的规定，以满足最小值的要求为准。故选B。
计算桁架的轴力可采用（ ）。
A．截面法
B．节点法
C．值法
D．分层法
E．反弯点法
正确答案：AB
21年二级建造师历年真题解析8卷 第3卷
发电机由定子和转子两部分组成，其中定子主要的组成部分有（ ）。
A.机座
B.定子铁心
C.护环
D.激磁绕组
E.端盖
B.定子铁心
C.护环
D.激磁绕组
E.端盖
答案：A,B,E
解析：
本题考查的是汽轮发电机系统主要设备。定子主要由机座、定子铁心、定子绕组、端盖等部分组成。
(2018年)关于建设工程专业分包人的说法，正确的是（ ）。
A.分包人服从监理人直接发出的与分包工程有关的指令
B.分包人不能直接致函给发包人
C.分包人可直接致函监理人，对相关指令进行澄清
D.分包人在接到监理人要求后，可不执行承包人的指令
B.分包人不能直接致函给发包人
C.分包人可直接致函监理人，对相关指令进行澄清
D.分包人在接到监理人要求后，可不执行承包人的指令
答案：B
解析：
A 错误，分包人须服从承包人转发的发包人或工程师（监理人）与分包工程有关的指令。 C 错误，未经承包人允许，分包人不得以任何理由与发包人或工程师（监理人）发生直接工作联系， 分包人不得直接致函发包人或工程师（监理人），也不得直接接受发包人或工程师（监理人）的指令。如 分包人与发包人或工程师（监理人）发生直接工作联系，将被视为违约，并承担违约责任D 错误，就分包工程范围内的有关工作，承包人随时可以向分包人发出指令，分包人应执行承包人根 据分包合同所发出的所有指令。分包人拒不执行指令
某公司计划编制施工组织设计，已收集和熟悉了相关资料，调查了项目特点和施工条件，计算了主要工种的工程量，确定了施工的总体部署，接下来应该进行的工作（ ）。
A．拟定施工方案
B．编制施工总进度计划
C．编制资源需求量计划
D．编制施工准备工作计划
A．拟定施工方案
B．编制施工总进度计划
C．编制资源需求量计划
D．编制施工准备工作计划
答案：A
解析：
施工组织总设计的编制程序为：收集和熟悉有关资料和图纸并进行项目特点和施工条件的调查研究；计算主要工种的工作量；确定施工总体部署；拟定施工方案；编制施工总进度计划；编制资源需求量计划；编制施工准备工作计划；施工总平面图设计；计算主要技术经济指标。虽然编制过程中有些工作顺序可以变动，但是没有施工方案，就无法编制进度计划，没有进度计划，就无从确定资源需求，进而无法进行施工准备。所以，首先应拟定施工方案，选项A 正确。
根据国家有关消防安全的规定，下列行为属于违法的是（）。
A.李某将一车间的消火栓拿到二车间
B.王某利用消火栓周围的空地堆放物品掩埋了消火栓
C.车间内生产原材料堆放在车间的通道上
D.公用和城建等单位通知当地公安消防机构在修建道路时要停电、停水
E.特殊情况下经批准电焊作业人员在有爆炸危险的场所使用明火——关键是有批准程序
B.王某利用消火栓周围的空地堆放物品掩埋了消火栓
C.车间内生产原材料堆放在车间的通道上
D.公用和城建等单位通知当地公安消防机构在修建道路时要停电、停水
E.特殊情况下经批准电焊作业人员在有爆炸危险的场所使用明火——关键是有批准程序
答案：A,B
解析：
2019新版教材P238页
单位违反本法规定，有下列行为之一的，责令改正，处5000元以上5万元以下罚款：
（1）消防设施、器材或者消防安全标志的配置、设置不符合国家标准、行业标准，或者未保持完好有效的；
（2）损坏、挪用或者擅自拆除、停用消防设施、器材的；
（3）占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口或者有其他妨碍安全疏散行为的；
（4)埋压、圈占、遮挡消火栓或者占用防火间距的；
（5）占用、堵塞、封闭消防车通道，妨碍消防车通行的
（6)人员密集场所在门窗上设置影响逃生和灭火救援的障碍物的；
（7)对火灾隐患经公安机关消防机构通知后不及时采取措施消除的。
单位违反本法规定，有下列行为之一的，责令改正，处5000元以上5万元以下罚款：
（1）消防设施、器材或者消防安全标志的配置、设置不符合国家标准、行业标准，或者未保持完好有效的；
（2）损坏、挪用或者擅自拆除、停用消防设施、器材的；
（3）占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口或者有其他妨碍安全疏散行为的；
（4)埋压、圈占、遮挡消火栓或者占用防火间距的；
（5）占用、堵塞、封闭消防车通道，妨碍消防车通行的
（6)人员密集场所在门窗上设置影响逃生和灭火救援的障碍物的；
（7)对火灾隐患经公安机关消防机构通知后不及时采取措施消除的。
施工总承包管理与施工总承包相比，其在工作开展程序方面的不同主要表现在()
A.施工总承包管理单位的招标可以不依赖完整的施工图
B.施工总承包管理单位的招标与设计无关
C.工程实体不得由施工总承包管理单位化整为零，分别进行分包
D.施工总承包管理模式可以在很大程度上缩短建设周期
E.施工总承包管理模式下，每完成一部分施工图就可以分包招标一部分
B.施工总承包管理单位的招标与设计无关
C.工程实体不得由施工总承包管理单位化整为零，分别进行分包
D.施工总承包管理模式可以在很大程度上缩短建设周期
E.施工总承包管理模式下，每完成一部分施工图就可以分包招标一部分
答案：A,D,E
解析：
2020新版教材P224页
工作开展程序不同：对于施工总承包管理单位的招标可以不依赖完整的施工图，换句话说，施工总承包管理模式的招投标可以提前到项目尚处于设计阶段进行。另外，工程实体可以化整为零，分别进行分包单位的招标，即每完成一部分工程的施工图就招标一部分。施工总承包管理模式可以在很大程度上缩短建设周期。
工作开展程序不同：对于施工总承包管理单位的招标可以不依赖完整的施工图，换句话说，施工总承包管理模式的招投标可以提前到项目尚处于设计阶段进行。另外，工程实体可以化整为零，分别进行分包单位的招标，即每完成一部分工程的施工图就招标一部分。施工总承包管理模式可以在很大程度上缩短建设周期。
露天料场的搅拌站在雨后拌制混凝土时，应对配合比中原材料重量进行调整的有（）。（2016年）
A.水
B.水泥
C.石子
D.砂子
E.粉煤灰
B.水泥
C.石子
D.砂子
E.粉煤灰
答案：A,C,D
解析：
本题考查内容：雨期混凝土工程施工技术。雨期施工期间，对水泥和掺合料应采取防水和防潮措施，并应对粗、细骨料含水率实时监测，及时调整混凝土配合比。
沉桩作业应由具有经验的( )指挥。
A.专职安全员
B.技术人员
C.技术工人
D.技术负责人
B.技术人员
C.技术工人
D.技术负责人
答案：C
解析：
2020版教材P318
（2）沉桩作业应由具有经验的技术工人指挥。
（2）沉桩作业应由具有经验的技术工人指挥。
启动转矩大，制动性能好，并可平滑调速的电动机是（ ）。
A.直流电动机
B.同步电动机
C.三相异频电动机
D.单相异步电动机
B.同步电动机
C.三相异频电动机
D.单相异步电动机
答案：A
解析：
本题考查的是电动机的分类和性能。直流电动机常用于拖动对调速要求较高的生产机械。它具有较大的启动转矩和良好的启动、制动性能，以及易于在较宽范围内实现平滑调速的特点。
当设计无要求时，拆除现浇混凝土结构承重模板的依据是结构()达到规定要求。
A.标准养护试块强度
B.同条件养护试块强度
C.混凝土浇筑后28d
D.混凝土浇筑后14d
B.同条件养护试块强度
C.混凝土浇筑后28d
D.混凝土浇筑后14d
答案：B
解析：
2020版教材P219
（1）现浇混凝土结构模板及其支架拆除时的混凝土强度应符合设计要求。当设计无要求时， 1）承重模板，应在与结构同条件养护的试块强度达到规定要求时，方可拆除。
（1）现浇混凝土结构模板及其支架拆除时的混凝土强度应符合设计要求。当设计无要求时， 1）承重模板，应在与结构同条件养护的试块强度达到规定要求时，方可拆除。
21年二级建造师历年真题解析8卷 第4卷
在招标过程中，若出现招标文件中分部分项工程量清单描述与设计图纸不符，投标人确定投标报价的综合单价应该以（）为准。
A.设计文件
B.工程量清单中的项目特征描述
C.企业定额
D.消耗量定额
B.工程量清单中的项目特征描述
C.企业定额
D.消耗量定额
答案：B
解析：
在招标投标过程中，若出现工程量清单特征描述与设计图纸不符，投标人应以招标工程量清单的项目特征描述为准，确定投标报价的综合单价。若施工中施工图纸或设计变更与招标工程量清单项目特征描述不一致，发承包双方应按实际施工的项目特征依据合同约定重新确定综合单价。
发包人具有下列()情形之一，致使承包人无法施工，且在催告的合理期限内仍未履行相应义务，承包人请求解除建设工程施工合同的，人民法院应予支持。
A.未按约定支付工程价款的
B.提供的主要建筑材料、建筑构配件和设备不符合强制性标准的
C.施工现场安装摄像设备全程监控
D.施工现场安排大量人员
E.不履行合同约定的协助义务的
B.提供的主要建筑材料、建筑构配件和设备不符合强制性标准的
C.施工现场安装摄像设备全程监控
D.施工现场安排大量人员
E.不履行合同约定的协助义务的
答案：A,B,E
解析：
2020版教材P126
承包人解除施工合同《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》规定，发包人具有下列情形之一，致使承包人无法施工，且在催告的合理期限内仍未履行相应义务，承包人请求解除建设工程施工合同的，应予支持：(1)未按约定支付工程价款的；(2)提供的主要建筑材料、建筑构配件和设备不符合强制性标准的；(3)不履行合同约定的协助义务的。
承包人解除施工合同《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》规定，发包人具有下列情形之一，致使承包人无法施工，且在催告的合理期限内仍未履行相应义务，承包人请求解除建设工程施工合同的，应予支持：(1)未按约定支付工程价款的；(2)提供的主要建筑材料、建筑构配件和设备不符合强制性标准的；(3)不履行合同约定的协助义务的。
调整设计、改进施工方法和改变施工机具等措施属于项目动态控制纠偏措施的( )措施。
A.经济
B.管理
C.技术
D.组织
B.管理
C.技术
D.组织
答案：C
解析：
2020新版教材P28页
项目目标动态控制的纠偏措施4. 技术措施分析由于技术的原因而影响项目目标实现的问题，并采取相应的措施，如调整设计、改进施工方法和改变施工机具等，
项目目标动态控制的纠偏措施4. 技术措施分析由于技术的原因而影响项目目标实现的问题，并采取相应的措施，如调整设计、改进施工方法和改变施工机具等，
现浇预应力混凝土设计强度等级为C35，则封锚混凝土强度等级不得低于( )。
A.C30
B.C35
C.C40
D.C45
B.C35
C.C40
D.C45
答案：C
解析：
2020版教材P126
4封锚要求封锚混凝土强度等级不得低于相应结构结构混凝土强度等级，且不得低于C40
4封锚要求封锚混凝土强度等级不得低于相应结构结构混凝土强度等级，且不得低于C40
事件二中，砖墙留搓的质量控制是否正确?说明理由。
正确答案：
不正确。理由：现场留搓处，拉接钢筋的进入长度不符合现行规范规定“埋入长度从留搓处算起每边均不应小于500mm，对于抗震设防烈度6度、7度的地区，不应小于1000mm的要求。
背景资料：
某市地铁隧道工程，最大跨度11m，一般为粉质黏土层，局部需穿越砂层，地面上为城市主干道。采用浅埋暗挖法施工，小导管注浆超前加固支护。某公司中标后，由技术员编制的施工方案中，对小导管支护设计采用如下参数：钢管直径30mm，长度7m，钢管钻设注浆孔间距200mm。钢管沿拱的环向布置间距为600mm。钢管沿拱的环向外插角为40°，钢管沿隧道纵向的搭接长度为0．5m。同时为注浆密实，扩大加固范围，穿越砂土层时采用高压喷射注浆法注水泥浆液。
问题：
1．更正小导管支护设计参数的错误。
2．更正注浆方法的错误。
3．本工程适宜用哪种喷锚暗挖方法施工?为什么?
4．喷射混凝土的施工要求是什么?
5．喷锚暗挖法施工质量检查与验收分为哪四个环节?
某市地铁隧道工程，最大跨度11m，一般为粉质黏土层，局部需穿越砂层，地面上为城市主干道。采用浅埋暗挖法施工，小导管注浆超前加固支护。某公司中标后，由技术员编制的施工方案中，对小导管支护设计采用如下参数：钢管直径30mm，长度7m，钢管钻设注浆孔间距200mm。钢管沿拱的环向布置间距为600mm。钢管沿拱的环向外插角为40°，钢管沿隧道纵向的搭接长度为0．5m。同时为注浆密实，扩大加固范围，穿越砂土层时采用高压喷射注浆法注水泥浆液。
问题：
1．更正小导管支护设计参数的错误。
2．更正注浆方法的错误。
3．本工程适宜用哪种喷锚暗挖方法施工?为什么?
4．喷射混凝土的施工要求是什么?
5．喷锚暗挖法施工质量检查与验收分为哪四个环节?
答案：
解析：
1.小导管布设常用的常用设计参数：钢管直径40～50mm，钢管长3～5m，采用焊接钢管或无缝钢管；钢管钻设注浆孔间距为100～150mm，钢管沿拱的环向布置间距为300-500mm，钢管沿拱的环向外插角为5°～15°，小导管是受力杆件，因此两排小导管在纵向应有一定搭接长度，钢管沿隧道纵向的搭接长度一般不小于1m。 2.在砂层中宜采用挤压、渗透注浆法，浆液采用改性水玻璃浆。
3.本工程适宜用环形开挖预留核心土法施工。因为此种方法开挖跨度可达12m。有沉降值不大、工期短、造价低、防水效果好和适宜一般土质的特点，所以选择此方法。
4.喷射混凝土的施工要求有：
(1)喷射作业分段、分层进行，喷射顺序由下而上；
(2)喷头与受喷面应垂直，距离宜为0.6~1.0m；
(3)混凝土一次喷射厚度宜为：边墙50~80mm ，拱部30~50mm；分层喷射时，应在前一层混凝土终凝后进行；
(4)喷射混凝土终凝2h后进行养护，时间不小于14d；冬期不得洒水养护。
另外，还应该掌握对喷射混凝土的要求：
(1)喷射混凝土应采用早强混凝土。严禁选用碱活性集料。使用前应做凝结时间试验，要求初凝时间不应大于5min，终凝不应大于10min。
(2)钢筋网材料宜采用Q235钢，钢筋直径宜为6～12mm，网格尺寸宜采用150～300mm。
(3)钢拱架宜选用钢筋、型钢、钢轨等制成，采用钢筋加工而成格栅的主筋直径不宜小于18mm。
5.喷锚暗挖法施工质量检查与验收分为开挖、初衬、防水和二衬四个环节。
3.本工程适宜用环形开挖预留核心土法施工。因为此种方法开挖跨度可达12m。有沉降值不大、工期短、造价低、防水效果好和适宜一般土质的特点，所以选择此方法。
4.喷射混凝土的施工要求有：
(1)喷射作业分段、分层进行，喷射顺序由下而上；
(2)喷头与受喷面应垂直，距离宜为0.6~1.0m；
(3)混凝土一次喷射厚度宜为：边墙50~80mm ，拱部30~50mm；分层喷射时，应在前一层混凝土终凝后进行；
(4)喷射混凝土终凝2h后进行养护，时间不小于14d；冬期不得洒水养护。
另外，还应该掌握对喷射混凝土的要求：
(1)喷射混凝土应采用早强混凝土。严禁选用碱活性集料。使用前应做凝结时间试验，要求初凝时间不应大于5min，终凝不应大于10min。
(2)钢筋网材料宜采用Q235钢，钢筋直径宜为6～12mm，网格尺寸宜采用150～300mm。
(3)钢拱架宜选用钢筋、型钢、钢轨等制成，采用钢筋加工而成格栅的主筋直径不宜小于18mm。
5.喷锚暗挖法施工质量检查与验收分为开挖、初衬、防水和二衬四个环节。
下列关于工程包发、承包的表述正确的有（ ）。
A．乙单位与戊单位就电梯改造部分向甲单位承担连带责任
B．建筑工程应该招标发包，对不适用招标发包的可以直接发包
C．乙单位只能从丁公司采购建筑材料，否则构成违约
D．甲单位可以将电梯改造与其他改建工程分别发包
E．该工程施工合同无效，即使竣工验收合格，甲单位也可拒付工程价款
正确答案：ABD
下列关于分部分项工程施工成本分析的说法，正确的有（ ）。
A．分部分项工程成本分析是施工项目成本分析的基础
B．成本分析的对象为已完成分部分项工程
C．须对施工项目中的所有分部分项工程进行成本分析
D．要进行估算成本与目标成本的比较
E．要进行预算成本、目标成本和实际成本的"三算"对比，分别计算实际偏差和目标偏差
B．成本分析的对象为已完成分部分项工程
C．须对施工项目中的所有分部分项工程进行成本分析
D．要进行估算成本与目标成本的比较
E．要进行预算成本、目标成本和实际成本的"三算"对比，分别计算实际偏差和目标偏差
答案：A,B,E
解析：
根据《建设工程项目管理规范》 （GB/T50326－2017） ， 制定项目管理目标责任书的主要依据有（ ） 。
A.项目管理实施规划
B.项目合同文件
C.组织管理制度
D.组织经营方针和目标
E.项目特点和实施条件与环境
B.项目合同文件
C.组织管理制度
D.组织经营方针和目标
E.项目特点和实施条件与环境
答案：B,C,D,E
解析：
21年二级建造师历年真题解析8卷 第5卷
下列对建设工程项目进度计划系统的描述，错误的是（ ）。
A.建设工程项目进度计划系统是项目进度控制的依据
B.进度计划系统可由不同计划深度、不同计划功能、不同项目参与方和不同计划周期的计划组成
C.由不同深度的计划构成的进度计划系统包括：总进度规划、项目子系统进度规划和单位工程进度计划
D.由不同功能的计划构成的进度计划系统包括：控制性进度计划、指导性进度计划和操作性进度计划
B.进度计划系统可由不同计划深度、不同计划功能、不同项目参与方和不同计划周期的计划组成
C.由不同深度的计划构成的进度计划系统包括：总进度规划、项目子系统进度规划和单位工程进度计划
D.由不同功能的计划构成的进度计划系统包括：控制性进度计划、指导性进度计划和操作性进度计划
答案：C
解析：
适用于无地下水或少量地下水，且较密实的土层或风化岩层的桩基础是（ ）。
A.挖孔灌注桩
B.钻孔灌注桩
C.钢管桩
D.PHC桩
B.钻孔灌注桩
C.钢管桩
D.PHC桩
答案：A
解析：
2020版教材P121
挖孔灌注桩适用于无地下水或少量地下水，且较密实的土层或风化岩层。
挖孔灌注桩适用于无地下水或少量地下水，且较密实的土层或风化岩层。
自动人行道自动停止运行时，开关断开的动作不用通过安全触点或安全电路来完成的是（ ）。
A.过载
B.踏板下陷
C.扶手带入口保护装置动作
D.附加制动器动作
B.踏板下陷
C.扶手带入口保护装置动作
D.附加制动器动作
答案：A
解析：
本题考查的是电梯工程的验收要求。在下列情况下，自动扶梯、自动人行道必须自动停止运行，且第2种至第8种情况下的开关断开的动作必须通过安全触点或安全电路来完成。（1）无控制电压、电路接地的故障、过载；（2）控制装置在超速和运行方向非操纵逆转下动作。（3）附加制动器（如果有）动作。（4）直接驱动梯级、踏板或胶带的部件（如链条或齿条）断裂或过分伸长。（5）驱动装置与转向装置之间的距离（无意性）缩短。（6）梯级、踏板下陷，或胶带进入梳齿板处有异物夹住，且产生损坏梯级、踏板或胶带支撑结构。（7）无中间出口的连续安装的多台自动扶梯、自动人行道中的一台停止运行。（8）扶手带入口保护装置动作。
动产物权的设立和转让，除法律另有规定的以外，自（）时发生效力。
A.占有
B.交付
C.登记
D.合同成立
B.交付
C.登记
D.合同成立
答案：B
解析：
2020版教材P17页
动产物权的设立和转让生效条件。动产物权的设立和转让，自交付时发生效力，但法律另有规定的除外。
动产物权的设立和转让生效条件。动产物权的设立和转让，自交付时发生效力，但法律另有规定的除外。
整个项目施工进度控制的纲领性文件是()，并且也是组织和指挥施工的依据。
A.战略性施工进度计划
B.实施性施工进度计划
C.竞争性施工进度计划
D.控制性施工进度计划
B.实施性施工进度计划
C.竞争性施工进度计划
D.控制性施工进度计划
答案：D
解析：
2020新版教材P133页
考点是施工进度控制中的第二节施工方进度计划的类型及其作用。 控制性施工计划是整个项目施工进度控制的纲领性文件，是组织和指挥施工的依据。
考点是施工进度控制中的第二节施工方进度计划的类型及其作用。 控制性施工计划是整个项目施工进度控制的纲领性文件，是组织和指挥施工的依据。
某机场工程，建筑工程注册建造师可执业的工程范围是( )。
A.结构工程
B.飞机跑道工程
C.装修工程
D.幕墙工程
E.安监系统工程
B.飞机跑道工程
C.装修工程
D.幕墙工程
E.安监系统工程
答案：A,C,D
解析：
2020版教材P332
（1）按原建设部《注册建造师执业管理办法》建市[2008]48号文件规定，建筑工程专业的注册建造师执业工程和范围为房屋建筑工程和装饰装修工程。房屋建筑工程包括：一般房屋建筑工程、钢结构工程等；装饰装修工程包括建筑装修装饰工程和建筑幕墙工程。
（1）按原建设部《注册建造师执业管理办法》建市[2008]48号文件规定，建筑工程专业的注册建造师执业工程和范围为房屋建筑工程和装饰装修工程。房屋建筑工程包括：一般房屋建筑工程、钢结构工程等；装饰装修工程包括建筑装修装饰工程和建筑幕墙工程。
关于建筑机具的安全操作，正确的说法是（ ）。
A．建筑机具只能由经过专业培训、考核合格取得特种作业操作证的专业人员使用
B．机械设备发生故障，必须切断电源后，操作人员才能进行维修
C．现场的建筑机具必须在安装完毕并经相关单位、人员验收合格后方可使用
D．建筑机具设备的管理实行“三定”制度，即定人员、定机械、定制度
E．建筑机具的安全装置必须齐全、灵敏、可靠
正确答案：ABCE
民事法律行为成立要件中，行为内容合法表现为（ ）。
A.不违反法律
B.不违背社会公德
C.不与推荐性标准相抵触
D.不与第三人利益相冲突
E.不与社会公共利益相冲突
B.不违背社会公德
C.不与推荐性标准相抵触
D.不与第三人利益相冲突
E.不与社会公共利益相冲突
答案：A,B,E
解析：
【考点】考查民事法律行为的成立要件【解析】要掌握民事法律行为的成立要件及其具体含义。根据《民法通则》第55条民事法律行为应当具备下列条件：（一）行为人具有相应的民事行为能力；（二）意思表示真实；（三）不违反法律或者社会公共利益。也即成立要件包括：主体合格，意思表示真实，行为内容合法，形式合法。其中根据《民法通则》该条（三）的规定，行为内容合法表现为不违反法律和社会公共利益、社会公德。由此选项A、B、E正确。民事法律行为的成立，要求不得与法律、行政法规的强制性或禁止性规范相抵触，不包括推荐性标准，C项不应选。D项第三人利益不等同于社会公共利益，后者范围更广，因此D项错误。
动态炉窑砌筑是从（ ）。
A.工作温度的热端处
B.离传动最近的焊缝处
C.检修孔（门）处
D.支撑位置处
B.离传动最近的焊缝处
C.检修孔（门）处
D.支撑位置处
答案：A
解析：
2020版教材P122
动态炉窑砌筑的基本程序：起始点的选择应从热端向冷端或者从低端向高端分段依次砌筑。
动态炉窑砌筑的基本程序：起始点的选择应从热端向冷端或者从低端向高端分段依次砌筑。
21年二级建造师历年真题解析8卷 第6卷
下列岩石中，属于水成岩的是（ ）。
A．花岗岩
B．石灰岩
C．玄武岩
D．石英岩
B．石灰岩
C．玄武岩
D．石英岩
答案：B
解析：
岩石的分类
1.按形成条件分类：火成岩(岩浆岩)、水成岩(沉积岩)及变质岩三大类。
（1）火成岩。由岩浆侵入地壳上部或喷出地表凝固而成的岩石。火成岩主要包括花岗岩、闪长岩、辉长岩、辉绿岩、玄武岩等。
（2）水成岩。石灰岩和砂岩。
（3）变质岩。片麻岩、大理岩和石英岩。
1.按形成条件分类：火成岩(岩浆岩)、水成岩(沉积岩)及变质岩三大类。
（1）火成岩。由岩浆侵入地壳上部或喷出地表凝固而成的岩石。火成岩主要包括花岗岩、闪长岩、辉长岩、辉绿岩、玄武岩等。
（2）水成岩。石灰岩和砂岩。
（3）变质岩。片麻岩、大理岩和石英岩。
项目施工过程中，发生（）时，施工组织设计应及时进行修改或补充。
A.工程变更
B.施工方法调整
C.有关法律、法规、规范和标准实施、修订和废止
D.施工环境改变
B.施工方法调整
C.有关法律、法规、规范和标准实施、修订和废止
D.施工环境改变
答案：C
解析：
2020版教材P157
项目施工过程中，如发生以下情况之一时，施工组织设计应及时进行修改或补充：1.工程设计有重大修改；2.有关法律、法规、规范和标准实施、修订和废止；3.主要施工方法有重大调整；4.主要施工资源配置有重大调整；5.施工环境有重大改变。
项目施工过程中，如发生以下情况之一时，施工组织设计应及时进行修改或补充：1.工程设计有重大修改；2.有关法律、法规、规范和标准实施、修订和废止；3.主要施工方法有重大调整；4.主要施工资源配置有重大调整；5.施工环境有重大改变。
某工程双代号网络计划如下图所示（时间单位：天），图中己标出各项工作的最早开始时间ES和最迟开始时间LS。该计划表明()。
A.工作1-3的总时差和自由时差相等
B.工作2-6的总时差和自由时差相等
C.工作2-4和工作3-6均为关键工作
D.工作3-5的总时差和自由时差分别为2和0天
E.工作5-7的总时差和自由时差相等
B.工作2-6的总时差和自由时差相等
C.工作2-4和工作3-6均为关键工作
D.工作3-5的总时差和自由时差分别为2和0天
E.工作5-7的总时差和自由时差相等
答案：A,B,D,E
解析：
2020新版教材P139页
总时差，是指在不影响总工期的前提下，工作可以利用的机动时间。自由时差，是指在不影响其紧后工作最早开始的前提下，工作可以利用的机动时间。
总时差，是指在不影响总工期的前提下，工作可以利用的机动时间。自由时差，是指在不影响其紧后工作最早开始的前提下，工作可以利用的机动时间。
某机电安装公司承建一幢写字楼机电安装工程，工程内容包括建筑电气、给水排水、通风空调、电梯等安装。电梯安装后进行运行试验不理想，该工程于2012年6月通过竣工验收后投入使用。
该公司工程部计划在当年11月对此工程进行回访。然而8月份接到业主电话：通风空调机房的新风风管保温接缝处滴水，要求尽快处理。
问题：
1．电梯安装后应如何进行运行试验？
2．建筑管道系统试验包括哪些种类？
3．本工程的回访计划宜安排在什么时间，采用什么回访较为合适？
4．安装公司接到业主电话投诉后应怎样处理？
该公司工程部计划在当年11月对此工程进行回访。然而8月份接到业主电话：通风空调机房的新风风管保温接缝处滴水，要求尽快处理。
问题：
1．电梯安装后应如何进行运行试验？
2．建筑管道系统试验包括哪些种类？
3．本工程的回访计划宜安排在什么时间，采用什么回访较为合适？
4．安装公司接到业主电话投诉后应怎样处理？
答案：
解析：
1．电梯安装后应进行运行试验，轿厢分别在空载、额定载荷工况下，按产品射界规定的每小时启动次数和负载连续率各运行1000次（每天不少于8h），电梯应运行平稳、制动可靠、连续运行无障碍。
2．建筑管道工程应进行的试验包括：承压管道和设备系统压力试验、非承压管道灌水试验、排水干管通球、通水试验、消火栓系统试射试验等。
3．机电安装工程的回访一般采用季节性回访和技术性回访。本工程宜采用季节性回访。本工程的回访计划宜安排在第二个夏季（即2013年）进行工程回访。
4.接到业主电话投诉后，应迅速派出责任人员到事发现场调差分析，友好地进行答复，并进行返修，使风管的保温紧贴风管壁。
4．电梯安装后应进行运行试验,轿厢分别在空载、额定载荷工况下,按产品设计规定的每小时启动次数和负载持续率各运行1000次(每天不少于8h),电梯应运行平稳、制动可靠、连续运行无故障。
5．建筑管道工程应进行的试验包括：承压管道和设备系统压力试验、非承压管道灌水试验、排水干管通球、通水试验、消火栓系统试射试验等。
2．建筑管道工程应进行的试验包括：承压管道和设备系统压力试验、非承压管道灌水试验、排水干管通球、通水试验、消火栓系统试射试验等。
3．机电安装工程的回访一般采用季节性回访和技术性回访。本工程宜采用季节性回访。本工程的回访计划宜安排在第二个夏季（即2013年）进行工程回访。
4.接到业主电话投诉后，应迅速派出责任人员到事发现场调差分析，友好地进行答复，并进行返修，使风管的保温紧贴风管壁。
4．电梯安装后应进行运行试验,轿厢分别在空载、额定载荷工况下,按产品设计规定的每小时启动次数和负载持续率各运行1000次(每天不少于8h),电梯应运行平稳、制动可靠、连续运行无故障。
5．建筑管道工程应进行的试验包括：承压管道和设备系统压力试验、非承压管道灌水试验、排水干管通球、通水试验、消火栓系统试射试验等。
根据《水利工程设计变更管理暂行办法》（水规计[2012]93号），下列施工组织设计变更中，属于重大设计变更的是（ ）的变化。
A、主要料场场地
B、枢纽工程施工导流方式
C、导流建筑物方案
D、主要建筑物工程总进度
E、地下洞室支护形式
B、枢纽工程施工导流方式
C、导流建筑物方案
D、主要建筑物工程总进度
E、地下洞室支护形式
答案：A,B,C,D
解析：
本题考查的是水利工程建设实施阶段的工作内容。以下施工组织设计变更为重大设计变更：（1）主要料场场地的变化；（2）水利枢纽工程的施工导流方式、导流建筑物方案的变化；（3）主要建筑物施工方案和工程总进度的变化。
关于计日工计价方式的说法，正确的是()。
A.按签约合同价执行
B.由建设单位根据工程特点，按有关计价规定估算
C.由建设单位和施工企业按施工过程中的签证计价
D.由建设单位在招标控制价中根据总包的服务范围和有关计价规定编制
B.由建设单位根据工程特点，按有关计价规定估算
C.由建设单位和施工企业按施工过程中的签证计价
D.由建设单位在招标控制价中根据总包的服务范围和有关计价规定编制
答案：C
解析：
2020新版教材P56页
(1) 暂列金额由建设单位根据工程特点，按有关计价规定估算，施工过程中由建设单位掌握使用、扣除合同价款调整后如有余额，归建设单位。(2) 计日工由建设单位和施工企业按施工过程中的签证计价。(3) 总承包服务费由建设单位在招标控制价中根据总包服务范围和有关计价规定编制，施工企业投标时自主报价。施工过程中按签约合同价执行。
(1) 暂列金额由建设单位根据工程特点，按有关计价规定估算，施工过程中由建设单位掌握使用、扣除合同价款调整后如有余额，归建设单位。(2) 计日工由建设单位和施工企业按施工过程中的签证计价。(3) 总承包服务费由建设单位在招标控制价中根据总包服务范围和有关计价规定编制，施工企业投标时自主报价。施工过程中按签约合同价执行。
关于网络计划关键线路的说法，正确的有()
A . 单代号网络计划中由关键工作组成的线路
B . 总持续时间最长的线路
C . 双代号网络计划中没有波形线的线路
D . 时标网络计划中没有波形线的线路
E . 双代号网络计划中由关键节点连成的线路
B . 总持续时间最长的线路
C . 双代号网络计划中没有波形线的线路
D . 时标网络计划中没有波形线的线路
E . 双代号网络计划中由关键节点连成的线路
答案：B,D
解析：
在双代号网络计划和单代号网络计划中，关键路线是总的工作持续时间最长的线路。故B项正确。在双代号网络计划中，自始至终全部由关键工作组成的线路为关键线路，或线路上总的工作持续时间最长的线路为关键线路；时标网络计划中的关键线路为没有波形线的线路。故C、E错误，D项正确。单代号网络计划关键线路的确定按以下规定，即从起点节点开始到终点节点均为关键工作，且所有工作的时间间隔为零的线路为关键线路，故A项错误。
职业健康安全管理的目的是在生产活动中，通过职业健康安全生产的管理活动，使()。
A.职业健康管理水平进一步提高
B.生产活动中工作人员创造更大的经济效益
C.社会的经济发展与人类的生存环境相协调
D.生产因素中的不安全行为和状态减少或消除
B.生产活动中工作人员创造更大的经济效益
C.社会的经济发展与人类的生存环境相协调
D.生产因素中的不安全行为和状态减少或消除
答案：D
解析：
2020新版教材P190页
职业健康安全管理的目的是在生产活动中，通过职业健康安全生产的管理活动，对影响生产的具体因素的状态进行控制，使生产因素中的不安全行为和状态减少或消除，避免事故的发生，以保证生产活动中人员的健康和安全。
职业健康安全管理的目的是在生产活动中，通过职业健康安全生产的管理活动，对影响生产的具体因素的状态进行控制，使生产因素中的不安全行为和状态减少或消除，避免事故的发生，以保证生产活动中人员的健康和安全。
楼板四周除门洞外应做混凝土翻边，高度不应小于( )，宽同墙厚，混凝土强度等级不应小于C20。
A.100mm
B.150mm
C.200mm
D.250mm
B.150mm
C.200mm
D.250mm
答案：C
解析：
2019版教材P107页
楼板四周除门洞外应做混凝土翻边，高度不应小于200mm，宽同墙厚，混凝土强度等级不应小于C20。
楼板四周除门洞外应做混凝土翻边，高度不应小于200mm，宽同墙厚，混凝土强度等级不应小于C20。
21年二级建造师历年真题解析8卷 第7卷
关于工程建设标准的说法，正确的是（ ）。
A.国家标准和行业标准均是强制性标准
B.工程建设国家标准由国务院工程建设主管部门审查批准
C.公布国家标准后，原有的行业标准继续实施
D.国家标准的复审一般是在颁布后5年进行一次
B.工程建设国家标准由国务院工程建设主管部门审查批准
C.公布国家标准后，原有的行业标准继续实施
D.国家标准的复审一般是在颁布后5年进行一次
答案：B
解析：
根据《建筑安装工程费用项目组成》（建标[2013]44号），施工企业对建筑以及材料、构件和建筑安装物进行一般鉴定、检查所发生的费用，应计入建筑安装工程费用项目中的（ ）。
A.措施费
B.规费
C.材料费
D.企业管理费
B.规费
C.材料费
D.企业管理费
答案：D
解析：
2020版教材P49页
四、企业管理费 8. 检验试验费 检验试验费是指施工企业按照有关标准规定，对建筑以及材料、 构件和建筑安装物进 行一般鉴定、检查所发生的费用，包括自设试验室进行试验所耗用的材料等费用。
四、企业管理费 8. 检验试验费 检验试验费是指施工企业按照有关标准规定，对建筑以及材料、 构件和建筑安装物进 行一般鉴定、检查所发生的费用，包括自设试验室进行试验所耗用的材料等费用。
在可撤销合同中，具有撤销权的当事人没有行使撤销权导致撤销权消灭的时间是自知道或应当知道撤销事由之日起（ ）。
A.1个月
B.3个月
C.6个月
D.1年
B.3个月
C.6个月
D.1年
答案：D
解析：
2020版教材P124页
《合同法》规定，有下列情形之一的，撤销权消灭：（1）具有撤销权的当事人自知道或应当知道撤销事由之日起一年内没有行使撤销权；（2）具有撤销权的当事人知道撤销事由后明确表示或者以自己的行为放弃撤销权。
《合同法》规定，有下列情形之一的，撤销权消灭：（1）具有撤销权的当事人自知道或应当知道撤销事由之日起一年内没有行使撤销权；（2）具有撤销权的当事人知道撤销事由后明确表示或者以自己的行为放弃撤销权。
按照《建设工程质量管理条例》规定，建设工程保修期的起始日是()
A、工程竣工之日
B、竣工验收合格之旧
C、工程交付之日
D、工程投入使用之日
B、竣工验收合格之旧
C、工程交付之日
D、工程投入使用之日
答案：B
解析：
根据《建设工程质量管理条例》，建设工程保修期的起始日是竣工验收合格之日。
承包商乙在施工合同的履行中拖延工期两个月，给发包人甲造成了较大的经济损失，则发包人甲可向乙公司主张（）之债。
A.合同
B.侵权
C.不当得利
D.无因管理
B.侵权
C.不当得利
D.无因管理
答案：A
解析：
对于水电站中的压力管道，下列说法正确的是( )。
A.一般在进口设置闸门而在末端设置阀门
B.一般在进口设置阀门而在末端设置闸门
C.施工时对破碎的岩层进行固结灌浆
D.平洞的拱顶要进行回填灌浆
E.附件有伸缩节，通气也及充水阀
B.一般在进口设置阀门而在末端设置闸门
C.施工时对破碎的岩层进行固结灌浆
D.平洞的拱顶要进行回填灌浆
E.附件有伸缩节，通气也及充水阀
答案：A,C,D,E
解析：
2019版教材P16页
3、压力管道。压力管道分为钢管、钢筋混凝土管和钢衬钢筋混凝土管三种。明管设有镇墩和支墩，一般在进口设置闸门而在末端设置阀门，附件有伸缩节、通气孔及充水阀、进入孔及排水设备。地下埋管埋藏在地下岩层之中，施工时对破碎的岩层进行固结灌浆；平洞、斜井的拱顶要进行回填灌浆；钢衬钢筋混凝土管需在钢衬与混凝土、混凝土与围岩之间进行接缝灌浆。
3、压力管道。压力管道分为钢管、钢筋混凝土管和钢衬钢筋混凝土管三种。明管设有镇墩和支墩，一般在进口设置闸门而在末端设置阀门，附件有伸缩节、通气孔及充水阀、进入孔及排水设备。地下埋管埋藏在地下岩层之中，施工时对破碎的岩层进行固结灌浆；平洞、斜井的拱顶要进行回填灌浆；钢衬钢筋混凝土管需在钢衬与混凝土、混凝土与围岩之间进行接缝灌浆。
下列权利中，可作为担保物权的是( )。
A.地役权
B.抵押权
C.建设用地使用权
D.土地承包经营权
B.抵押权
C.建设用地使用权
D.土地承包经营权
答案：B
解析：
物权包括所有权、用益物权和担保物权。 用益物权包括土地承包经营权、建设用地使用权、宅基地使用权和地役权。 排除法选择B抵押权。
某材料供应商由于自身原因，没有按合同约定及时提供原材料，给工程建设项目造成了经济损失，该 供应商应承担（）。
A.行政处分 B.违约责任 C.行政处罚 D.交纳罚金
答案：B
解析：
参见教材P113。供应商没有按合同约定及时提供原料，属于合同的违约，应当承担违约责任赔偿 损失。
工程量清单应由分类分项工程量清单、措施项目清单、其他项目清单和（ ）组成。
A．人工费清单
B．材料费清单
C．机械使用费清单
D．零星工作项目清单
正确答案：D
21年二级建造师历年真题解析8卷 第8卷
下列支架现浇法施工风险控制措施错误的是（ ）。
A.支架的立柱应设水平撑和双向斜撑
B.支架立柱应置于平整、坚实的地基上
C.立柱高于6m时水平撑间距不得大于2m
D.支架高度较高时，应设一组缆风绳
B.支架立柱应置于平整、坚实的地基上
C.立柱高于6m时水平撑间距不得大于2m
D.支架高度较高时，应设一组缆风绳
答案：C
解析：
2020版教材P247
（二） 支架现浇法施工风险控制措施 1. 支架法施工前，应根据结构特点、混凝土施工工艺和现行的有关要求对支架进行 施工专项安全设计，并制订安装、拆除程序及安全技术措施。 2. 支架立柱应置于平整、坚实的地基上， 立柱底部应铺设垫板或混凝土垫块扩散压 力； 支架地基处应有排水措施，严禁被水浸泡。 3. 支架的立柱应设水平撑和双向斜撑，斜撑的水平夹角以45° 为宜。立柱高于5m 时， 水平撑间距不得大于2m, 并在两水平撑之间加剪刀撑。 4. 支架高度较高时，应设一组缆风绳。 5. 在河水中支搭支架应设防冲撞设施，并应经常检查防冲撞设计和支架状况，发现 松动、变形、沉降应及时加固。
（二） 支架现浇法施工风险控制措施 1. 支架法施工前，应根据结构特点、混凝土施工工艺和现行的有关要求对支架进行 施工专项安全设计，并制订安装、拆除程序及安全技术措施。 2. 支架立柱应置于平整、坚实的地基上， 立柱底部应铺设垫板或混凝土垫块扩散压 力； 支架地基处应有排水措施，严禁被水浸泡。 3. 支架的立柱应设水平撑和双向斜撑，斜撑的水平夹角以45° 为宜。立柱高于5m 时， 水平撑间距不得大于2m, 并在两水平撑之间加剪刀撑。 4. 支架高度较高时，应设一组缆风绳。 5. 在河水中支搭支架应设防冲撞设施，并应经常检查防冲撞设计和支架状况，发现 松动、变形、沉降应及时加固。
为了防治环境噪声污染，对在城市市区范围内行驶的机动车辆的说法正确的是（）。
A.机动车辆的消声器必须符合国家规定的要求
B.机动车辆的喇叭必须符合国家规定的要求
C.机动车辆须加强维修和保养
D.机动车辆须加保持技术性能良好
E.机动车辆应安装、使用警报器
B.机动车辆的喇叭必须符合国家规定的要求
C.机动车辆须加强维修和保养
D.机动车辆须加保持技术性能良好
E.机动车辆应安装、使用警报器
答案：A,B,C,D
解析：
2020版教材P175
《环境噪声污染防治法》规定，在城市市区范围内行使的机动车辆的消声器和喇叭必须符合国家规定的要求。机动车辆必须加强维修和保养，保持技术性能良好，防治环境噪声污染。
《环境噪声污染防治法》规定，在城市市区范围内行使的机动车辆的消声器和喇叭必须符合国家规定的要求。机动车辆必须加强维修和保养，保持技术性能良好，防治环境噪声污染。
防止噪声污染的最根本措施是（ ）。
A．从声源上降低噪声
B．采用隔声装置
C．从传播途径上控制
D．删减任何工作
正确答案：A
悬挑雨篷板的受力特点是：板在支座处产生( )弯矩，受力钢筋布置在板的( )。
A.负，上部
B.负，下部
C.正，上部
D.正，下部
B.负，下部
C.正，上部
D.正，下部
答案：A
解析：
2019版教材P21页
现浇肋形楼盖中的板、次梁和主梁，一般均为多跨连续梁（板)。连续梁、板的受力特点是，跨中有正弯矩，支座有负弯矩。
现浇肋形楼盖中的板、次梁和主梁，一般均为多跨连续梁（板)。连续梁、板的受力特点是，跨中有正弯矩，支座有负弯矩。
下列子分部工程，属于主体结构分部的有（）
A、混凝土基础
B、混凝土结构
C、砌体结构
D、钢结构
E、网架和索膜结构
B、混凝土结构
C、砌体结构
D、钢结构
E、网架和索膜结构
答案：B,C,D,E
解析：
主体结构分部包括混凝土结构子分部工程、砌体结构子分部、钢鲒构子分部、网架和索膜结构子分部。
（2019年） 关于工程建设国家标准的说法，正确的是（ ）。
A.工程建设推荐性国家标准由国务院建设行政主管部门制定
B.工程建设强制性标准包括地方标准
C.工程建设强制性国家标准的立项由国务院标准化行政主管部门负责
D.工程建设强制性国家标准只能由国务院批准发布
B.工程建设强制性标准包括地方标准
C.工程建设强制性国家标准的立项由国务院标准化行政主管部门负责
D.工程建设强制性国家标准只能由国务院批准发布
答案：C
解析：
A 错误，推荐性国家标准由国务院标准化行政主管部门制定。B 错误，国家标准分为强制性标准、 推荐性标准，行业标准、地方标准是推荐性标准；C 正确，国务院标准化行政主管部门负责强制性国家标 准的立项、编号和对外通报。D 错误，强制性国家标准由国务院批准发布或者授权批准发布。
二次衬砌仰拱混凝土强度达到（）后人员方可通行，达到设计文件规定强度的（）后车辆方可通行（）。
A.10MPa;100%
B.10MPa;90%
C.5MPa;90%
D.5MPa;100%
B.10MPa;90%
C.5MPa;90%
D.5MPa;100%
答案：D
解析：
P277-279
仰拱混凝土强度达到5MPa后人员方可通行，达到设计文件规定强度的100%后车辆方可通行。
仰拱混凝土强度达到5MPa后人员方可通行，达到设计文件规定强度的100%后车辆方可通行。
岩石由于形成条件的不同，分为火成岩、水成岩及变质岩，其中水成岩包括( )。
A.石灰岩
B.砂岩
C.花岗岩
D.大理岩
E.玄武岩
B.砂岩
C.花岗岩
D.大理岩
E.玄武岩
答案：A,B
解析：
2020版教材P77页
(2)水成岩主要包括石灰岩和砂岩。
(2)水成岩主要包括石灰岩和砂岩。
在一起民事纠纷中，甲称曾经与乙有一份协议，乙未按约履行义务。甲提供一份协议作为证据，乙否认这份协议是自己签订的。甲又提供乙的书信一封，有关部门经鉴定，认定书信上的字体与协议上的签字相同。在这一案件中，协议书、书信各为（）证据。
A.书证、书证
B.书证、物证
C.书证、鉴定结论
D.物证、书证
B.书证、物证
C.书证、鉴定结论
D.物证、书证
答案：B
解析：
2019新版教材P311页
书证和物证的理解，书证与物证的差别在于，书证是通过其内容来证明，物证是通过其外形来证明。本题中，书信的作用在于辨认字迹，其内容与案件并无关系，协议书的证明作用在于其内容。所以协议书为书证，书信为物证。
书证和物证的理解，书证与物证的差别在于，书证是通过其内容来证明，物证是通过其外形来证明。本题中，书信的作用在于辨认字迹，其内容与案件并无关系，协议书的证明作用在于其内容。所以协议书为书证，书信为物证。
上一篇：21年二级建造师考试题库精选5辑
热门文章
