二级建造师考试真题精选及答案7篇

本题考查的是临时设施搭设与管理。选项B的正确说法“宿舍内的单人床铺不得超过2层”；选项C的正确说法“人均床铺面积不得小于1.9m×0.9m”。

2019新版教材P79页
《招标投标法》规定，招标人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人确定中标人。招标人也可以授权评标委员会直接确定中标人。招标人和中标人应当自中 标通知书发出之日起30 日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

【考点】水利水电工程金属结构分类及安装要求。
平板闸门包括直升式和升卧式两种形式。平板闸门的门叶由承重结构[包括：面板、梁系、竖向连接系或隔板、门背（纵向）连接系和支承边梁等]、行走支承、止水装置和吊耳等组成。安装前，检查闸门和支承导引部件的几何尺寸，消除出现的损伤，清理闸门的泥土和锈迹，润滑支承导向部件，建立记录。闸门的检查应在水平台架上进行。平板闸门安装的顺序是：闸门放到门底坎；按照预埋件调配止水和支承导向部件；安装闸门拉杆；在门槽内试验闸门的提升和关闭；将闸门处于试验水头并投入试运行。安装行走部件时，应使其所有滚轮（或滑块）都同时紧贴主轨；闸门压向主轨时，止水与预埋件之间应保持3～5mm的富裕度。故本题应选B。

不动产物权的设立、变更、转让和消灭，应当依照法律规定登记，自记载于不动产登记簿时发生效力。经依法登记，发生效力；未经登记，不发生效力，但法律另有规定的除外。依法属于国家所有的自然资源，所有权可以不登记。不动产登记，由不动产所在地的登记机构办理。

P79-81
长绳悬吊抓岩机，施工中工人的劳动强度较大，抓斗的灵活性较差;中心回转抓岩机安设在下层吊盘，安装使用都很方便;环行轨道抓岩机由于其轨道的特殊性，使用中不如中心回转抓岩机方便;而靠壁抓岩机由于是固定在井壁上，要求围岩条件较好，因而一般适用于冶金矿山立井井筒的掘进。目前使用最为普遍的是HZ型中心回转抓岩机，通常可用于井径5-1 0 m，它与F J D-6型伞钻和2-5m3甚至再大一些吊桶配套使用较为适宜。

2020版教材P 48
机械设备安装的一般程序如下：施工准备→基础验收→设置设备安装基准线和基准点→地脚螺栓安装→垫铁安装→设备吊装就位→设备安装调整（找正、找平、找标高）→设备灌浆→设备清洗→设备装配→调整试运行→竣工验收。

2019版教材P30页
保证担保的范围包括主债权及利息、违约金 、损害赔偿金和实现债权的费用。 保证合同另有约定的 ，按照约定。当事人对保证担保的范围没有约定或者约定不明确的,保证人应当对全部债务承担责任。

2019版教材P259页
（1）施工单位应向建设单位移交施工资料。

1．分项工程的划分应按主要工种、材料、施工工艺、用途、种类及设备类别进行划分。 2．不正确。汽包安装施工程序:汽包的划线→汽包支座的安装→汽包吊环的安装→汽包的吊装→汽包的找正。
3．对于事件二，须经原设计单位核算认可，能够满足结构安全和使用功能方可给予验收，否则应予更换。 黑钻押题，瑞牛题库软件考前更新，下载链接 www.niutk.com
4．分项工程合格的条件：(1)分项工程所含的检验批质量均应验收合格；(2)分项工程所含的检验批的质量验收记录应完整。分项工程的验收应在检验批的基础上进行，构成分项工程的各检验批验收合格，则分项工程验收合格。分项工程质量应由专业监理工程师（建设单位项目专业技术负责人）组织施工项目专业技术负责人等进行验收。

2019新版教材P332页
（3）选定的仲裁委员会。仲裁协议约定两个以上仲裁机构的，当事人可以协议选择其中的一个仲裁机构申请仲裁。

2020新版教材P54页
施工机械使用费 其计算公式为：施工机械使用费=Σ（施工机械台班消耗量×机械台班单价）（2Z102013-8）

2020新版教材P141页



且N紧后工作的最早开始时间取最小值为21，则可得：=21-12-6=3。因此，正确选项是B。解析2：由自由时差概念计算，自由时差是指在不影响其紧后工作最早开始的前提下，工作可以利用的机动时间。N工作紧后工作最早开始的最小值是21，减去N工作的持续时间6天，还有15天，N工作的最早开始12天，15减去12就是3天。

2020版教材P268页
总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的，分包单位应当按照分包合同的约定对其分包工程的质量向总承包单位负责，总承包单位与分包单位对分包工程的质量承担连带责任。

项目经理应负责项目职业健康安全的全面管理工作。项目负责人、专职安全生产管理人员应持证上岗。项目职业健康安全技术措施计划应在项目管理实施规划中编制，项目职业健康安全技术措施计划应由项目经理主持编制，经有关部门批准后，由专职安全管理人员进行现场监督实施。

2019版教材P195页
“(4)预应力混凝土结构、钢筋混凝土结构中，严禁使用含氯化物的水泥。预应力混凝土结构中严禁使用含氯化物的外加剂;钢筋混凝土结构中，当使用含有氯化物的外加剂时，混凝土中氯化物的总含量必须符合现行国家标准的规定。”

【考点】工业炸药的应用条件【解析】常用工业炸药种类较多，本题所提供的5个选项都是常见的矿山井下用工业炸药。硝铵炸药属于大类，包括铵梯炸药、铵油炸药、铵松腊炸药、水胶炸药、乳化炸药等品种，其中水胶炸药、乳化炸药属于抗水炸药。硝化甘油炸药以硝化甘油为主要成分，也是一种抗水炸药。如果井下工作面有积水，应当采用抗水炸药。常用的抗水炸药是抗水岩石硝铵炸药、水胶炸药和硝化甘油炸药，三者以水胶炸药使用比较广泛。因此，本题答案应为BCDE。

根据《物权法》的规定，地役权是指为使用自己不动产的便利或提高其效益而按照合同约定利用他人不动产的权利，施工企业为了方便通行与化工厂签订合同，取得了地役权。

申请领取施工许可证，应当具备下列条件： (1)已经办理该建筑工程用地批准手续；
(2)在城市规划区的建筑工程，已经取得规划许可证；
(3)需要拆迁的，其拆迁进度符合施工要求；
(4)已经确定建筑施工企业；
(5)有满足施工需要的施工图纸及技术资料；
(6)有保证工程质量和安全的具体措施；
(7)建设资金已经落实；
(8)法律、行政法规规定的其他条件。

本题主要考查对“2Z106052施工合同索赔的程序”的掌握。

2019版教材P305页
(4)全玻幕墙的板面不得与其他刚性材料直接接触。板面与装修面或结构面之间的空隙不应小于8mm，且应采用密封胶密封。

2019版教材P9页
三、多层砌体结构材料脆性大，抗拉，抗剪，抗弯性能低，抵抗地震能力差。

2020版教材P348
行政诉讼受案范围确定了行政机关行政行为受司法监督的限度，以及公民、法人或其他组织获得司法救济的范围。原告是公民、法人工其他组织。被告是行政机关，不能互易

。对因该项承揽工程不符合规定的质量标准造成的损失，建筑施工企业与使用本企业名义的单位或者个人承担连带赔偿责任。

(3)多节柱安装时，每节柱的定位轴线应从地面控制轴线直接引上，不得从下层柱的轴线引上，避免造成过大的积累误差。

定期检验的方法以宏观检验、壁厚测定、表面无损为主。

2020新版教材P272
根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第二十六务，援标保证金不得超过招标项目估算价的2%。@##

2020版教材P218页
（3）脚手架定期检查的主要项目包括,1.杆件的设置和连接，连墙件、支撑、门洞桁架等的构造是否符合要求；2.地基是否有积水，底座是否松动，立杆是否悬空；3.扣件螺栓是否有松动；4.高度在24米以上的脚手架，其立杆的沉降与垂直度的偏差是否符合技术规范的要求；5.架体的安全防护是否符合要求；6.是否有超载使用的现象等。

2020版教材P152
用人单位的劳动安全设施和劳动卫生条件不符合国家规定或者未向劳动者提供必要的劳动防护用品和劳动保护设施的，由劳动行政部门或者有关部门责令改正，可以处以罚款；情节严重的，提请县级以上人民政府决定责令停产整顿；对事故隐患不采取措施，致使发生重大事故，造成劳动者生命和财产损失的，对责任人员比照刑法第187条的规定追究刑事责任。

本题考查的是刚性防水材料。刚性防水材料通常指防水砂浆（选项E）与防水混凝土（选项D），俗称刚性防水。防水涂料分为JS聚合物水泥基防水涂料（选项A）、聚氨酯防水涂料（选项B）、水泥基渗透结晶型防水涂料等。水泥基渗透结晶型防水涂料（选项C）是一种刚性防水材料。

2019版教材P19页
建设工程债产生的根据有合同、侵权、无因管理和不当得利。

2020版教材P269
外部协调沟通的主要内容：与建设单位的沟通与协调；与监理单位的沟通与协调；与设备材料供货单位的沟通与协调；与设计单位的沟通与协调；与土建单位的沟通与协调；与地方相关单位的沟通与协调。

实测项目：洞内外观察、周边位移、拱顶下沉、地表下沉。

(1)建设单位在井筒开工前，应当完成的工作包括：井筒勘查、井筒设计、矿井施工 组织设计编制、土地征购、井筒施工必备的工程条件准备、相关开工手续、确定监理单 位、配备管理人员、审查施工单位的井筒施工组织设计。
(2)施工单位在井筒开工前，应当进行的准备工作包括：
1)技术准备。包括：掌握项目的具体工程内容及施工技术与方法要求，工期与质量 要求等内容，检查井筒的设计文件；会审施工图纸，掌握相关地质资料内容及对工程的影 响；编制施工组织设计。
2)工程准备。包括：现场勘察和施工测量；进行施工现场准备，完成四通一平工作， 完成开工前必要的临设工程和必要的生活福利设施等。
3)物资准备。以施工组织设计和施工图预算为依据，编制材料、设备供应计划，并 进行具体落实。
4)劳动力的准备。做好劳动力队伍的组织工作，建立劳动组织，建立和健全现场施 工以及劳动组织的各项管理制度。
5)对外协作工作。施工准备期内的一些施工和生活条件需要地方政府、农业和其他 工业部门的配合才能顺利实现；另外，及时地填写开工申请报告，并上报主管部门，待批 准后即能立即开工。
(3)井筒施工中所发生的工期延误事件，其责任分别为：
事件(1):矿井公路应当由甲方负责修建，其标准不能保证运输的要求，因此雨期造 成材料运输问题而使工程延期，责任在建设单位。
事件(2):施工单位出现设备故障，因此，责任在施工单位。
事件(3):井筒涌水量大于预测值，属地质资料的准确性问题，不是施工单位的责任， 责任属于建设单位。
事件(4):井筒建成后的涌水量大于井筒验收规定，进行注浆堵水耽误的工期，责任 应当属于施工单位。
(4)若副井井筒进度正常，该井筒发生工期延误，将无法保证井筒到底后及时进行短 路贯通，只能由副井进行井底车场巷道的施工。由于主井延误的工期相对较短，因此副井 可以不进行改绞，这时井底车场巷道的施工速度较慢，从而会进一步耽误矿井的施工总进度。如果副井改绞，会增加费用。另外，未贯通之前的井底巷道施工通风、排水等都比较 困难。因此，尽管副井能够按正常进度施工，但仍然不能保证矿井的原进度计划。

2019版教材P323页
公路工程施工企业资质等级的划分。公路路面工程专业承包企业分为一级企业、二级企业、三级企业，一共分为三级。

2020版教材P128页
在进行建设工程项目总进度目标的控制前，首先应分析和论证目标实现的可能性。

全玻幕墙的板面不得与其他刚性材料直接接触。板面与装修面或结构面之间的最小空隙应符合规范要求，且应采用密封胶密封。

P78。考查内容：钢结构构件的连接。 高强度螺栓长度应以螺栓连接副终拧后外露 2～3 扣丝为标准计算，应在构件安装精度调整后进行拧紧。

2020新版教材P166页
施工过程中的计量工作，包括施工生产时的投料计量、施工测量、监测计量以及对项目、产品或过程的测试、检测、分析计量等。

编制应急预案的目的，是避免紧急情况发生时出现混乱，确保按照合理的响应流程采取适当的救援措施，预防和减少可能随之引发的职业健康安全和环境影响。

施工成本控制的步骤如下：(1)比较按照某种确定的方式将施工成本计划值与实际值逐项进行比较，以发现施工成本是否已超支。(2)分析在比较的基础上，对比较的结果进行分析，以确定偏差的严重性及偏差产生的原因。这一步是施工成本控制工作的核心，其主要目的在于找出产生偏差的原因，从而采取有针对性的措施，减少或避免相同原因的问题再次发生或减少由此造成的损失。(3)预测按照完成情况估计完成项目所需的总费用。(4)纠偏当工程项目的实际施工成本出现了偏差，应当根据工程的具体情况、偏差分析和预测的结果，采取适当的措施，以期达到使施工成本偏差尽可能小的目的。纠偏是施工成本控制中最具实质性的一步。只有通过纠偏，才能最终达到有效控制施工成本的目的。(5)检查它是指对工程的进展进行跟踪和检查，及时了解工程进展状况以及纠偏措施的执行情况和效果，为今后的工作积累经验。可见，正确选项是D。

1.
关键线路①→③→④→⑤→⑥→⑦工期为19 天。
2．（1）工作F 索赔2 天成立，理由：工作F 是关键工作，拖延2 天会使总工期拖延2 天，且发生5年罕见特大暴雨属于不可抗力，延误的工期可以顺延，所以工作F 索赔2天成立。
（2）工作D 索赔3 天不成立，理由：工作D 拖延3 天对总工期没有影响，且情况是由于施工单位自身原因造成的，所以工作D 索赔3 天不成立。
3．（1）水泥包装或散装仓号、出厂日期，水泥出厂合格证、产品说明说及出厂检测报告。
（2）抗压强度、抗折强度、安定性、凝结时间
（3）同一品种、同一批号且连续进场的水泥
4．清孔换浆（终孔验收（下钢筋笼和钢导管（二次清孔（浇筑水下混凝土（成桩

质量管理体系的文件主要由质量手册、程序文件、质量计划和质量记录等构成

2020版教材P152
用人单位非法招用未满16周岁的未成年人的，由劳动行政部门责令正，处以罚款;情节严重的，由工商行政管理部门吊销营业执照。

2020版教材P54
单体试运转是按规定时间对单台设备进行全面考核，包括单体无负荷试运转和负荷试运转。从某种意义上讲，单体试运转主要是考核机械部分。

2020新版教材P263页
(3)索赔事件具有连续影响的，承包人应按合理时间间隔继续递交延续索赔通知，说明连续影响的实际情况和记录，列出累计的追加付款金额和（或）工期延长天数；(4)在索赔事件影响结束后的28天内，承包人应向监理人递交最终索赔通知书，说明最终要求索赔的追加付款金额和延长的工期，并附必要的记录和证明材料。

碾压土石坝的施工作业包括准备作业、基本作业、辅助作业和附加作业。
(1)准备作业包括： “一平四通’’即平整场地、通车、通水、通电、通信，修建生产、
生活福利，行政办公用房以及排水清基等项工作。
(2)基本作业包括：料场土石料开采，挖、装、运、卸以及坝面铺平、压实、质检等项作业。
(3)辅助作业是保证准备作业及基本作业顺利进行，创造良好工作条件的作业，包括清除施工场地及料场的覆盖层，从上坝土石料中剔除超径石块、杂物，坝面排水，层间刨毛和加水等。
(4)附加作业是保证坝体长期安全运行的防护及修整工作，包括坝坡修整、铺砌护面块石及铺植草皮等。
故本题应选C。

2019版教材P118页
箱梁混凝土的浇筑技术要点有：(1)浇筑混凝土时，宜根据结构的不同形式选用插入式、附着式或平板式等振动器进行振捣。对箱梁腹板与底板及顶板连接处的承托、预应力筋锚固区以及其他钢筋密集部位，宜特别注意振捣。浇筑混凝土时，对先张构件应避免振动器碰撞预应力筋；对后张结构应避免振动器碰撞预应力筋的管道、预埋件等。并应经常检查模板、管道、锚固端垫板及支座预埋件等，以保证其位置及尺寸符合设计要求。(2)浇筑箱形梁段混凝土时，应尽可能一次浇筑完成；如设计允许，梁身较低的箱形梁可分为两次浇筑；梁身较高的箱形梁也可分两次或三次浇筑。分次浇筑时，宜先底板及腹板根部，其次腹板，最后浇顶板及翼板。

2020版教材P86页
对非黏性土料的试验，只需作铺土厚度、压实遍数和干密度的关系曲线，据此便可得到与不同铺土厚度对应的压实遍数，根据试验结果选择现场施工的压实参数。

主要考察的是：《建设工程施工专业分包合同（示范文本）》（GF-20030213）相关内容。根据《建设工程施工专业分包合同（示范文本）》（GF-20030213），承包人应向分包人提供与分包工程相关的各种证件、批件和各种相关资料，向分包人提供具备施工条件的施工场地，故A不正确；分包人须服从承包人转发的发包人或工程师与分包工程有关的指令。未经承包人允许，分包人不得以任何理由与发包人或工程师发生直接工作联系，分包人不得直接致函发包人或工程师，也不得直接接受发包人或工程师的指令。如分包人与发包人或工程师发生直接工作联系，将被视为违约，并承担违约责任。故B不正确；就分包工程范围内的有关工作，承包人随时可以向分包人发出指令，分包人应执行承包人根据分包合同所发出的所有指令。分包人拒不执行指令，承包人可委托其他施工单位完成该指令事项，发生的费用从应付给分包人的相应款项中扣除，故C正确；分包合同价款与总包合同相应部分价款无任何连带关系，故D不正确。可见，正确选项是C。

《建筑法》规定：在建的建筑工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工之日起—个月内，向发证机关报告，并按照规定做好建筑工程的维护管理工作。建筑工程恢复施工时，应当向发证机关报告：中止施工满一年的工程恢复施工前，建设单位应当报发证机关核验施工许可证。故选项 A 正确。

2019版教材P46页
建筑工程一般采用1/4万精度激光铅垂仪。

钢筋接头位置宜设置在受力较小处。对于连续梁、板的上部钢筋接头位置宜设置在跨中1／3跨度范围内，下部钢筋接头位置宜设置在梁端1／3跨度范围内。