2021二级建造师考试答案7节
发布时间：2021-07-14
2021二级建造师考试答案7节 第1节
劳务分包企业承揽的建筑工程劳务作业，可以依法通过（ ）获取。
A、 建设单位发包
B、 施工总承包企业分包
C、 专业承包企业转包
D、 其他劳务分包企业分包
B、 施工总承包企业分包
C、 专业承包企业转包
D、 其他劳务分包企业分包
答案：B
解析：
（2）劳务作业分包，是指施工总承包企业或者专业承包企业将其承包工程中的劳务作业发包给劳务分包企业完成的活动。
背景
某施工单位与业主签订了一矿井地面矿仓及运输走廊的施工合同，合同约定：
(1)该工程的工期为18个月，如果是承包商的责任造成工期延长，每延长1个月罚款5万元。
(2)工程施工材料由施工单位自行购买，如出现质量问题由施工单位承担全部责任。
(3)施工中与现场其他施工单位之间的关系协调由施工单位自身负责，业主不参与。
(4)工程若需要变更，必须提前14d通知业主及设计单位，否则造成的工期延误由施工单位承担责任。
在工程的实施过程中，部分材料施工单位无处购买，施工单位提前15d通知了业主，业主供应材料延误工期0．5个月；在运输走廊施工中，由于采用的水泥标号较高，施工单位因施工技术水平的限制要求变更，业主不予同意；另外由于运输走廊上部与选矿厂房连接，而选矿厂房因地基处理发生工期延误，虽没有影响选矿厂房的施工工期，但使运输走廊施工进度发生拖延，最终延误工期0．5个月。
问题
(1)施工单位与业主之间的合同约定有哪些不合理之处
(2)施工单位要求进行工程变更的做法是否有不合理之处
(3)工程结算时，业主要对施工单位工期拖延1个月进行罚款5万元，是否合理
某施工单位与业主签订了一矿井地面矿仓及运输走廊的施工合同，合同约定：
(1)该工程的工期为18个月，如果是承包商的责任造成工期延长，每延长1个月罚款5万元。
(2)工程施工材料由施工单位自行购买，如出现质量问题由施工单位承担全部责任。
(3)施工中与现场其他施工单位之间的关系协调由施工单位自身负责，业主不参与。
(4)工程若需要变更，必须提前14d通知业主及设计单位，否则造成的工期延误由施工单位承担责任。
在工程的实施过程中，部分材料施工单位无处购买，施工单位提前15d通知了业主，业主供应材料延误工期0．5个月；在运输走廊施工中，由于采用的水泥标号较高，施工单位因施工技术水平的限制要求变更，业主不予同意；另外由于运输走廊上部与选矿厂房连接，而选矿厂房因地基处理发生工期延误，虽没有影响选矿厂房的施工工期，但使运输走廊施工进度发生拖延，最终延误工期0．5个月。
问题
(1)施工单位与业主之间的合同约定有哪些不合理之处
(2)施工单位要求进行工程变更的做法是否有不合理之处
(3)工程结算时，业主要对施工单位工期拖延1个月进行罚款5万元，是否合理
答案：
解析：
(1)施工单位与业主之间的合同约定有部分不合理之处：1)施工现场关系的协调不应由施工单位负责，而应由业主负责，因为施工单位不是总承包单位，业主负责更有利于开展工作；2)工程变更的约定没有相关的依据。
(2)施工单位要求进行工程变更的做法，不合理之处在于变更水泥标号，不能因为施工单位的施工技术水平低而修改设计，施工单位应积极提高自身的施工技术水平，才能更好地确保工程质量。
(3)工程结算时，业主要对施工单位工期拖延l个月进行罚款5万元，是不合理的。因为工期拖延l个月，并不是施工单位的责任。施工材料原定由施工单位购买，但施工单位无法实施，已在规定时间内通知了业主，是业主供应材料延误工期0．5个月；运输走廊施工进度发生拖延0．5个月，关键原因是选矿厂房发生工期延误，虽没有对选矿厂房工期造成影响，但对运输走廊施工产生了影响，由于业主不能很好地进行协调工程总进度计划，由此造成的损失由业主自己负责，不应向施工单位进行罚款。
(2)施工单位要求进行工程变更的做法，不合理之处在于变更水泥标号，不能因为施工单位的施工技术水平低而修改设计，施工单位应积极提高自身的施工技术水平，才能更好地确保工程质量。
(3)工程结算时，业主要对施工单位工期拖延l个月进行罚款5万元，是不合理的。因为工期拖延l个月，并不是施工单位的责任。施工材料原定由施工单位购买，但施工单位无法实施，已在规定时间内通知了业主，是业主供应材料延误工期0．5个月；运输走廊施工进度发生拖延0．5个月，关键原因是选矿厂房发生工期延误，虽没有对选矿厂房工期造成影响，但对运输走廊施工产生了影响，由于业主不能很好地进行协调工程总进度计划，由此造成的损失由业主自己负责，不应向施工单位进行罚款。
关于现浇（预应力）钢筋混凝土水池模板、支架施工的说法，正确的有( )。
A.模板及其支架应满足浇筑混凝土时的承载能力、刚度和稳定性要求，且应安装牢固
B.各部位的模板安装位置正确、拼缝紧密不漏浆
C.固定在模板上的预埋管、预埋件的安装必须牢固，位置准确
D.在安装池壁的最下一层模板时，应在适当位置预留清扫杂物用的窗口
E.池壁与顶板连续施工时，池壁内模立柱可同时作为顶板模板立柱
B.各部位的模板安装位置正确、拼缝紧密不漏浆
C.固定在模板上的预埋管、预埋件的安装必须牢固，位置准确
D.在安装池壁的最下一层模板时，应在适当位置预留清扫杂物用的窗口
E.池壁与顶板连续施工时，池壁内模立柱可同时作为顶板模板立柱
答案：A,B,C,D
解析：
2019版教材P128页
(1)模板及其支架应满足浇筑混凝土时的承载能力、刚度和稳定性要求，且应安装牢固。(2)各部位的模板安装位置正确、拼缝紧密不漏浆。(5)固定在模板上的预埋管、预埋件的安装必须牢固，位置准确。在安装池壁的最下一层模板时，应在适当位置预留清扫杂物用的窗口。
(1)模板及其支架应满足浇筑混凝土时的承载能力、刚度和稳定性要求，且应安装牢固。(2)各部位的模板安装位置正确、拼缝紧密不漏浆。(5)固定在模板上的预埋管、预埋件的安装必须牢固，位置准确。在安装池壁的最下一层模板时，应在适当位置预留清扫杂物用的窗口。
背景资料：
某市政工程，业主与监理、施工单位分别签订了工程监理合同和工程施工合同。施工单位编制的进度计划符合合同工期要求，并得到了监理工程师批准。进度计划如下图所示：
施工过程中，发生了如下事件：
事件一：由于施工方法不当，打桩1工程施工质量较差，补桩用去20万元，且打桩1作业时间由原来的35d延长到45d。
事件二：挖土2作业过程中，施工单位发现一个勘察报告未提及的大型暗浜，增加处理费用2万元，且作业时问由原来的20d增加到25d。
事件三：基础2施工完毕后，施工单位为了抢时间，自检之后，马上进行回填土2施工。回填土2施工到一半时，监理工程师要求挖开重新检查基础2质量。
问题
1．计算网络计划总工期，并写出网络计划中的关键工作。
2．事件一、事件二发生后，施工单位可索赔的费用和工期各为多少说明理由。
3．事件三中，监理工程师要施工单位挖开回填土进行基础检查的理由是什么
某市政工程，业主与监理、施工单位分别签订了工程监理合同和工程施工合同。施工单位编制的进度计划符合合同工期要求，并得到了监理工程师批准。进度计划如下图所示：
施工过程中，发生了如下事件：
事件一：由于施工方法不当，打桩1工程施工质量较差，补桩用去20万元，且打桩1作业时间由原来的35d延长到45d。
事件二：挖土2作业过程中，施工单位发现一个勘察报告未提及的大型暗浜，增加处理费用2万元，且作业时问由原来的20d增加到25d。
事件三：基础2施工完毕后，施工单位为了抢时间，自检之后，马上进行回填土2施工。回填土2施工到一半时，监理工程师要求挖开重新检查基础2质量。
问题
1．计算网络计划总工期，并写出网络计划中的关键工作。
2．事件一、事件二发生后，施工单位可索赔的费用和工期各为多少说明理由。
3．事件三中，监理工程师要施工单位挖开回填土进行基础检查的理由是什么
答案：
解析：
1．计划总工期：170d。
本网络计划的关键工作是：准备工作、打桩1、挖土1、基础1、基础2、回填土2(①→②→③→④→⑥→⑦→⑧→⑨)。
2．事件一：工期不可索赔；费用不可索赔。
原因：施工方法不当导致，是施工单位责任。
事件二：费用可索赔2万元；工期不可赔偿。
原因：事件发生是由于勘察报告不正确，属建设单位责任。挖土2不在关键线路上，作业时间延长时间没有超过总时差，没能影响总工期。
3．隐蔽工程隐蔽前，施工单位应通知监理单位检查验收，未经监理工程师签字(同意或确认)，施工单位不得进行下一道工序施工，监理工程师有权要求施工单位挖开回填土检查。
本网络计划的关键工作是：准备工作、打桩1、挖土1、基础1、基础2、回填土2(①→②→③→④→⑥→⑦→⑧→⑨)。
2．事件一：工期不可索赔；费用不可索赔。
原因：施工方法不当导致，是施工单位责任。
事件二：费用可索赔2万元；工期不可赔偿。
原因：事件发生是由于勘察报告不正确，属建设单位责任。挖土2不在关键线路上，作业时间延长时间没有超过总时差，没能影响总工期。
3．隐蔽工程隐蔽前，施工单位应通知监理单位检查验收，未经监理工程师签字(同意或确认)，施工单位不得进行下一道工序施工，监理工程师有权要求施工单位挖开回填土检查。
下列施工合同中，属于无效合同的有（ ）。
A.施工企业借用他人资质签订的
B.施工企业与建设单位串通投标，中标后签订的
C.建设工程依法必须进行招标而未招标的
D.施工企业超越资质等级与建设单位签订的
E.施工企业将其承包的部分非主体工程分包的
B.施工企业与建设单位串通投标，中标后签订的
C.建设工程依法必须进行招标而未招标的
D.施工企业超越资质等级与建设单位签订的
E.施工企业将其承包的部分非主体工程分包的
答案：A,B,C,D
解析：
2020版教材P 119
本题考查的是无效合同。《合同法》规定，有下列情形之一的，合同无效：（1）一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益；（2）恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益；（3）以合法形式掩盖非法目的；（4）损害社会公共利益；（5）违反法律、行政法规的强制性规定。选项A、C、D均是属于（5）。选项B，恶意串通违反了法律的强制性规定。
本题考查的是无效合同。《合同法》规定，有下列情形之一的，合同无效：（1）一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益；（2）恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益；（3）以合法形式掩盖非法目的；（4）损害社会公共利益；（5）违反法律、行政法规的强制性规定。选项A、C、D均是属于（5）。选项B，恶意串通违反了法律的强制性规定。
在设计不明确时，热水供应系统的水压试验为系统顶点的工作压力加（ ）。
A.0.1MPA
B.0.2MPA
C.0.3MPA
D.0.4MPA
B.0.2MPA
C.0.3MPA
D.0.4MPA
答案：A
解析：
2020版教材P133
热水供应系统安装完毕，管道保温之前应进行水压试验。试验压力应符合设计要求。当设计未注明时，热水供应系统水压试验压力应为系统顶点的工作压力加0.1MPa，同时在系统顶点的试验压力不小于0.3MPa。
热水供应系统安装完毕，管道保温之前应进行水压试验。试验压力应符合设计要求。当设计未注明时，热水供应系统水压试验压力应为系统顶点的工作压力加0.1MPa，同时在系统顶点的试验压力不小于0.3MPa。
下列混凝土材料中，( )是非活性矿物掺合料。
A.火山灰质材料
B.磨细石英砂
C.粉煤灰
D.硅灰
B.磨细石英砂
C.粉煤灰
D.硅灰
答案：B
解析：
2020版教材P32
非活性矿物掺合料与水泥组分不起化学作用，或化学作用很小，如磨细石英砂、石灰石、硬矿渣等。
非活性矿物掺合料与水泥组分不起化学作用，或化学作用很小，如磨细石英砂、石灰石、硬矿渣等。
2021二级建造师考试答案7节 第2节
关于工程建设标准的说法，正确的是（ ）
A.国家标准和行业标准均是强制性标准
B.工程建设国家标准由国务院工程建设主管部门审查批准
C.公布国家标准后，原有的行业标准继续实施
D.国家标准的复审一般是在颁布后5 年进行一次
B.工程建设国家标准由国务院工程建设主管部门审查批准
C.公布国家标准后，原有的行业标准继续实施
D.国家标准的复审一般是在颁布后5 年进行一次
答案：B
解析：
本题考查的是工程建设国家标准
A.国家标准和行业标准既有强制性标准，又有推荐性标准
C.公布国家标准后，原有的行业标准应自行废止
D.国家标准的复审一般是在实施后5 年进行一次
A.国家标准和行业标准既有强制性标准，又有推荐性标准
C.公布国家标准后，原有的行业标准应自行废止
D.国家标准的复审一般是在实施后5 年进行一次
在施工总承包管理模式下，项目总进度计划的编制、控制和协调，以及设计、施工、供货之间的进度计划协调由()负责。
A.监理工程师
B.施工总承包单位
C.业主
D.施工总承包管理单位
B.施工总承包单位
C.业主
D.施工总承包管理单位
答案：C
解析：
2020新版教材P226页
施工总进度计划的编制、控制和协调由施工总承包管理单位负责，而项目总进度计划的编制、控制和协调，以及设计、施工、供货之间的进度计划协调由业主负责。
施工总进度计划的编制、控制和协调由施工总承包管理单位负责，而项目总进度计划的编制、控制和协调，以及设计、施工、供货之间的进度计划协调由业主负责。
建筑节能工程施工技术方案的审查批准单位是( )。
A.使用单位
B.监理（建设）单位
C.监督单位
D.政府主管部门
B.监理（建设）单位
C.监督单位
D.政府主管部门
答案：B
解析：
2020版教材P320页
一、基本规定1.技术与管理(1)设计变更不得降低建筑节能效果。当设计变更涉及建筑节能效果时，应经原施工图设计审查机构审查，在实施前应办理设计变更手续，并获得监理或建设单位的确认。(2)单位工程的施工组织设计应包括建筑节能工程施工内容。建筑节能工程施工前，施工企业应编制建筑节能工程施工技术方案并经监理(建设)单位审查批准。施工单位应对从事建筑节能工程施工作业的专业人员进行技术交底和必要的实际操作培训。
一、基本规定1.技术与管理(1)设计变更不得降低建筑节能效果。当设计变更涉及建筑节能效果时，应经原施工图设计审查机构审查，在实施前应办理设计变更手续，并获得监理或建设单位的确认。(2)单位工程的施工组织设计应包括建筑节能工程施工内容。建筑节能工程施工前，施工企业应编制建筑节能工程施工技术方案并经监理(建设)单位审查批准。施工单位应对从事建筑节能工程施工作业的专业人员进行技术交底和必要的实际操作培训。
供热管道安装补偿器的目的是( )。
A.保护固定支架
B.消除温度应力
C.方便管道焊接
D.利于设备更换
B.消除温度应力
C.方便管道焊接
D.利于设备更换
答案：B
解析：
2020版教材P154
供热管道随着输送热媒温度的升高，管道将产生热伸长。如果这种热伸长不能得到补偿，就会使管道承受巨大的压力，甚至造成管道破裂损坏。为了避免管道由于温度变化而引起的应力破坏，保证管道在热状态下的稳定和安全，必须在管道上设置各种补偿器，以补偿管道的热伸长及减弱或消除因热膨胀而产生的应力。
供热管道随着输送热媒温度的升高，管道将产生热伸长。如果这种热伸长不能得到补偿，就会使管道承受巨大的压力，甚至造成管道破裂损坏。为了避免管道由于温度变化而引起的应力破坏，保证管道在热状态下的稳定和安全，必须在管道上设置各种补偿器，以补偿管道的热伸长及减弱或消除因热膨胀而产生的应力。
某双代号网络计划如下图（时间单位：天），其关键线路有（ ）条。
A、4
B、1
C、2
D、3
B、1
C、2
D、3
答案：A
解析：
考点:关键工作、关键线路和时差。关键线路有：A→B→E→H→J；A→C→F→H→J；A→C→F→G→I→J；A→B→E→G→I→J。共4条。
背景资料
某中型混凝土重力坝枢纽工程建于岩基上，由混凝土大坝、放水涵洞、坝后发电站组成。
工程施工前，承包人按要求编制工程质量保证措施文件。在施工期间发生如下事件：
事件 1：电站基坑采用爆破施工，施工单位提交的施工安全技术措施部分内容如下：爆破作业，必须统一指挥，统一信号，划定安全警戒区，并明确安全警戒人员。在起爆信号发出时，无关人员一律退到安全地点隐蔽。爆破后，首先须经安全员进行检查，确认安全后，
其他人员方能进入现场。
事件 2：大坝混凝土施工中，为防止出现深层裂缝，施工单位采取了降低混凝土入仓温度、加速混凝土散热等多项温度控制措施。
事件 3：混凝土重力坝工程共分为 1 个单位工程， 9 个分部工程， 9 个分部工程质量全部合格，其中 6 个分部工程质量优良，主要分部工程质量全部优良，且施工中未发生过较大质量事故，外观质量得分率为 82%。单位工程施工质量检验与评定资料齐全。工程施工期和
运行期，单位工程观测资料分析结果符合国家和行业技术标准以及合同约定的标准要求，该单位工程质量等级评定为优良。
事件 4：本枢纽工程施工质量评定工作（部分）如下：
（1）放水涵洞地基加固处理单元工程质量进行自检合格后，报监理单位复核。监理工程师核定该单元工程施工质量等级并签证认可，质量监督部门认为上述涵洞地基加固处理单元工程施工质量评定工作的组织不妥。
（2）混凝土坝施工质量评定工作的组织要求如下：分部工程质量由施工单位自评，监理单位复核，项目法人认定。分部工程验收质量结论由项目法人报工程质量监督机构核备，其中主要建筑物大坝和溢洪道的分部工程验收质量结论由项目法人报工程质量监督机构核定。
问题：
1. 指出承包人编制工程质量保证措施文件内容由哪些？
2. 指出并改正事件 1 中爆破作业安全措施中的不妥之处。
3. 事件 2 中，大坝混凝土施工中，可采用哪些温度措施控制？
4. 根据《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176-2007），指出并改正事件 3 中关于单位工程质量等级评定的不妥之处，并说明理由。
5. 说明事件 4 中涵洞地基加固处理单元工程质量评定工作的正确做法。
6. 指出事件 4 中混凝土坝施工质量评定中，分部工程质量评定的不妥之处，并说明理由。
某中型混凝土重力坝枢纽工程建于岩基上，由混凝土大坝、放水涵洞、坝后发电站组成。
工程施工前，承包人按要求编制工程质量保证措施文件。在施工期间发生如下事件：
事件 1：电站基坑采用爆破施工，施工单位提交的施工安全技术措施部分内容如下：爆破作业，必须统一指挥，统一信号，划定安全警戒区，并明确安全警戒人员。在起爆信号发出时，无关人员一律退到安全地点隐蔽。爆破后，首先须经安全员进行检查，确认安全后，
其他人员方能进入现场。
事件 2：大坝混凝土施工中，为防止出现深层裂缝，施工单位采取了降低混凝土入仓温度、加速混凝土散热等多项温度控制措施。
事件 3：混凝土重力坝工程共分为 1 个单位工程， 9 个分部工程， 9 个分部工程质量全部合格，其中 6 个分部工程质量优良，主要分部工程质量全部优良，且施工中未发生过较大质量事故，外观质量得分率为 82%。单位工程施工质量检验与评定资料齐全。工程施工期和
运行期，单位工程观测资料分析结果符合国家和行业技术标准以及合同约定的标准要求，该单位工程质量等级评定为优良。
事件 4：本枢纽工程施工质量评定工作（部分）如下：
（1）放水涵洞地基加固处理单元工程质量进行自检合格后，报监理单位复核。监理工程师核定该单元工程施工质量等级并签证认可，质量监督部门认为上述涵洞地基加固处理单元工程施工质量评定工作的组织不妥。
（2）混凝土坝施工质量评定工作的组织要求如下：分部工程质量由施工单位自评，监理单位复核，项目法人认定。分部工程验收质量结论由项目法人报工程质量监督机构核备，其中主要建筑物大坝和溢洪道的分部工程验收质量结论由项目法人报工程质量监督机构核定。
问题：
1. 指出承包人编制工程质量保证措施文件内容由哪些？
2. 指出并改正事件 1 中爆破作业安全措施中的不妥之处。
3. 事件 2 中，大坝混凝土施工中，可采用哪些温度措施控制？
4. 根据《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176-2007），指出并改正事件 3 中关于单位工程质量等级评定的不妥之处，并说明理由。
5. 说明事件 4 中涵洞地基加固处理单元工程质量评定工作的正确做法。
6. 指出事件 4 中混凝土坝施工质量评定中，分部工程质量评定的不妥之处，并说明理由。
答案：
解析：
1.承包人按要求编制工程质量保证措施文件包括：质量检查机构的组织和岗位责任、质量检查人员的组成、质量检查程序和实施细则等。
2.“在起爆信号时，无关人员……”不妥，应为“在预告信号发出后，无关人员……”
“经安全员检查…”不妥，应为经“炮工（或爆破人员）检查……。”
3.大坝混凝土施工中，温度控制措施有：
（一）原材料和配合比优化，降低水化热温升
1. 减少每立方米混凝土的水泥用量
（1）坝体分区
（2）采用低流态或干硬性贫混凝土
（3）改善骨料级配，增大骨料粒径
（4）大量掺粉煤灰
（5）高效外加减水剂
2. 用低发热量的水泥
（二）降低混凝土的入仓温度
1. 合理安排浇筑时间
2. 采用加冰或加冰水拌和
3. 对骨料进行预冷
（三）加速混凝土散热
1. 采用自然散热冷却降温
（1）薄层浇筑
（2） 高温季节，已采取预冷措施的，采用厚块浇筑
2. 混凝土内预埋水管通水冷却
（四）合理分缝分块。控制相邻坝块，坝段高差。
（五）混凝土表面保温与养护。
4.单位工程质量等级评定为优良不妥，应为合格；
理由：
（1）分部工程质量优良率=6/9=66.7%；
（2）外观质量得分率为 82%不满足外观得分率 85%的要求。
5.涵洞地基加固处理属于重要隐蔽单元工程，其评定程序为：经施工单位自评合格、监理单位抽检后，由项目法人（或委托监理）、监理、设计、施工、工程运行管理（施工阶段已经有时） 等单位组成联合小组，共同检查核定其质量等级并填写签证表，报工程质量监督机
构核备。
6.主要建筑物大坝和溢洪道的分部工程验收质量结论由项目法人报工程质量监督机构核定不妥。本枢纽工程为中型枢纽工程，应报工程质量监督机构核备。大型枢纽工程主要建筑物的分部工程验收质量结论由项目法人报工程质量监督机构核定。
2.“在起爆信号时，无关人员……”不妥，应为“在预告信号发出后，无关人员……”
“经安全员检查…”不妥，应为经“炮工（或爆破人员）检查……。”
3.大坝混凝土施工中，温度控制措施有：
（一）原材料和配合比优化，降低水化热温升
1. 减少每立方米混凝土的水泥用量
（1）坝体分区
（2）采用低流态或干硬性贫混凝土
（3）改善骨料级配，增大骨料粒径
（4）大量掺粉煤灰
（5）高效外加减水剂
2. 用低发热量的水泥
（二）降低混凝土的入仓温度
1. 合理安排浇筑时间
2. 采用加冰或加冰水拌和
3. 对骨料进行预冷
（三）加速混凝土散热
1. 采用自然散热冷却降温
（1）薄层浇筑
（2） 高温季节，已采取预冷措施的，采用厚块浇筑
2. 混凝土内预埋水管通水冷却
（四）合理分缝分块。控制相邻坝块，坝段高差。
（五）混凝土表面保温与养护。
4.单位工程质量等级评定为优良不妥，应为合格；
理由：
（1）分部工程质量优良率=6/9=66.7%；
（2）外观质量得分率为 82%不满足外观得分率 85%的要求。
5.涵洞地基加固处理属于重要隐蔽单元工程，其评定程序为：经施工单位自评合格、监理单位抽检后，由项目法人（或委托监理）、监理、设计、施工、工程运行管理（施工阶段已经有时） 等单位组成联合小组，共同检查核定其质量等级并填写签证表，报工程质量监督机
构核备。
6.主要建筑物大坝和溢洪道的分部工程验收质量结论由项目法人报工程质量监督机构核定不妥。本枢纽工程为中型枢纽工程，应报工程质量监督机构核备。大型枢纽工程主要建筑物的分部工程验收质量结论由项目法人报工程质量监督机构核定。
劳务分包合同中，工程承包人收到劳务分包人递交的结算资料后( )天内进行核实。
A，14 B．28 C．21 D．7
正确答案：A
2021二级建造师考试答案7节 第3节
某室内装饰工程根据《建设工程工程量清单计价规范》GB 50500--2013签订了单价合同，约定采用造价信息调整价格差额方法调整价格；原定3月施工的项目因发包人修改设计推迟至当年9月；该项目主材为发包人确认的可调价材料，价格由280元／m2变为360元／m2。则关于该工程工期延误责任和主材结算价格的说法，下列选项正确的是()。
A.发包人承担延误责任，材料价格按280元／m2计算
B.发包人承担延误责任，材料价格按360元／m2计算
C.承包人承担延误责任，材料价格按280元／m2计算
D.承包人承担延误责任，材料价格按360元／m2计算
B.发包人承担延误责任，材料价格按360元／m2计算
C.承包人承担延误责任，材料价格按280元／m2计算
D.承包人承担延误责任，材料价格按360元／m2计算
答案：B
解析：
发生合同工程工期延误的：因发包人原因导致工期延误的，则计划进度日期后续工程的价格，采用计划进度日期与实际进度日期两者的较高者；因承包人原因导致工期延误的，则计划进度日期后续工程的价格，采用计划进度日期与实际进度日期两者的较低者。因此，正确选项是B。
为了提高龙口的抗冲能力，减少合龙的工程量，须对龙口加以保护。龙口的保护包括（ ）。
A．护底
B．裹头
C．抗冲板
D．防冲桩
E．戗堤护面
正确答案：AB
钢筋混凝土悬挑雨篷板，其受力主筋应配置在板的()。
A、两侧
B、中间
C、上部
D、下部
B、中间
C、上部
D、下部
答案：C
解析：
板上部的负筋要防止被踩下，特别是雨棚、挑檐、阳台等悬臂板，要严格控制负筋位置，以免拆模后断裂。”
【2017真题】债的产生根据有（ ）。
A．合同
B．侵权
C．支付价款
D．不当得利
E．无因管理
B．侵权
C．支付价款
D．不当得利
E．无因管理
答案：A,B,D,E
解析：
本题考查的是建设工程债的产生。建设工程债产生的根据有合同、侵权、无因管理和不当得利。
根据《水利水电建设工程验收规程》(SL223-2008)，水利工程竣.工验收应在工程建设项目全部完成并满足一定运行条件后()年内进行。
A、1
B、2
C、3
D、5
B、2
C、3
D、5
答案：A
解析：
2020版教材P293页
该题主要考察的是：水利工程竣工验收，原文是根据《水利水电建设工程验收规程》SL 223—2008,竣工验收应在工程建设项目全部完成并满足一定运行条件后1年内进行。
该题主要考察的是：水利工程竣工验收，原文是根据《水利水电建设工程验收规程》SL 223—2008,竣工验收应在工程建设项目全部完成并满足一定运行条件后1年内进行。
（2017年）下列施工组织设计的内容中，属于施工部署与施工方案内容的有（??）
A.安排施工顺序
B.比选施工方案
C.计算主要技术经济指标
D.编制施工准备计划
E.编制资源需求计划
B.比选施工方案
C.计算主要技术经济指标
D.编制施工准备计划
E.编制资源需求计划
答案：A,B
解析：
(1)根据工程情况，结合人力、材料、机械设备、资金、施工方法等条件，全面部署施工任务，合理安排施工顺序，确定主要工程的施工方案。 (2)对拟建工程可能采用的几个施工方案进行定性、定量的分析，通过技术经济评价，选择最佳方案。正确答案：A、B
适用于砂砾石地基处理的方法有（ ）等。
A.开挖
B.帷幕灌浆
C.排水法
D.设水平铺盖
E.挤实法
B.帷幕灌浆
C.排水法
D.设水平铺盖
E.挤实法
答案：A,B,D
解析：
2021二级建造师考试答案7节 第4节
下列建设工程项目施工成本管理的措施中，属于技术措施的有（）
A.确定项目管理班子的任务和职能分工
B.分析施工成本管理目标
C.修订合同条款
D.提出多种施工方案
E.改变施工机械
B.分析施工成本管理目标
C.修订合同条款
D.提出多种施工方案
E.改变施工机械
答案：D,E
解析：
2020新版教材P100页
施工过程中降低成本的技术措施，包括如进行技术经济分析，确定最佳的施工方案。结合施工方法，进行材料使用的比选，在满足功能要求的前提下，通过代用、改变配合比、使用添加剂等方法降低材料消耗的费用。确定最合适的施工机械、设备使用方案。因此，运用技术纠偏措施的关键，一是要能提出多个不同的技术方案。
施工过程中降低成本的技术措施，包括如进行技术经济分析，确定最佳的施工方案。结合施工方法，进行材料使用的比选，在满足功能要求的前提下，通过代用、改变配合比、使用添加剂等方法降低材料消耗的费用。确定最合适的施工机械、设备使用方案。因此，运用技术纠偏措施的关键，一是要能提出多个不同的技术方案。
以欺骗、贿赂等不正当手段取得注册证书的，由注册机关（）。
A.给予警告，一年内不准再申请注册
B.撤销注册，三年内不准再次申请注册
C.撤销注册，没收非法所得
D.责令改正，处以违法所得3倍以下且不超过3万元的罚款
B.撤销注册，三年内不准再次申请注册
C.撤销注册，没收非法所得
D.责令改正，处以违法所得3倍以下且不超过3万元的罚款
答案：B
解析：
2019版教材P69页
以欺骗、贿赂等不正当手段取得注册证书的，有注册机关撤销其注册，3年内不得再次申请注册，并由县级以上地方人民政府建设主管部门处以罚款。
以欺骗、贿赂等不正当手段取得注册证书的，有注册机关撤销其注册，3年内不得再次申请注册，并由县级以上地方人民政府建设主管部门处以罚款。
常用绝热材料有（ ）。
A．膨胀珍珠岩类
B．玻璃钢类
C．泡沫塑料类
D．岩棉类
E．轻质黏土砖
正确答案：ACD
组织实施职业健康安全管理体系的目的是()。
A、 辨别组织内部存在的危险源，控制其所带来的风险，从而避免或减少事故的发生
B、 彻底消除人身伤亡和财产损失事故
C、 控制人的不安全行为和物的不安全状态
D、 通过对生产要素的控制实现安全控制
B、 彻底消除人身伤亡和财产损失事故
C、 控制人的不安全行为和物的不安全状态
D、 通过对生产要素的控制实现安全控制
答案：A
解析：
对于建设工程项目，施工职业健康安全管理的目的是防止和减少生产安全事故、保护产品生产者的健康与安全、保障人民群众的生命和财产免受损失；控制影响工作场所内员工、临时工作人员、合同方人员、访问者和其他有关部门人员健康和安全的条件和因素；考虑和避免因管理不当对员工健康和安全造成的危害。A符合题意
在灌注过程中，导管的埋置深度一般控制在（ ）m的范围内。
A.0.5~1.0
B.1.0~2.0
C.2.0~6.0
D.4.0~8.0
B.1.0~2.0
C.2.0~6.0
D.4.0~8.0
答案：C
解析：
2020版教材P154
6.在灌注过程中，导管的埋置深度一般控制在2.0-6.0m的范围内，防止导管埋置深度过深。
6.在灌注过程中，导管的埋置深度一般控制在2.0-6.0m的范围内，防止导管埋置深度过深。
建筑工程施工质量控制难度大的原因有（ ）。
A.建筑产品的单件性
B.规范化的生产工艺
C.施工生产的流动性
D.成套的生产设备
E.复杂的工序关系
B.规范化的生产工艺
C.施工生产的流动性
D.成套的生产设备
E.复杂的工序关系
答案：A,C,E
解析：
2020版教材P155页
由于建筑产品的单件性和施工生产的流动性，不具有一般工业产品生产常有 的固定的生产流水线、规范化的生产工艺、完善的检测技术、成套的生产设备和稳定的生产环境等条件，不能进行标准化施工，施工质量容易产生波动；而且施工场面大、人员多、工序多、关系复杂、作业环境差，都加大了质量控制的难度。
由于建筑产品的单件性和施工生产的流动性，不具有一般工业产品生产常有 的固定的生产流水线、规范化的生产工艺、完善的检测技术、成套的生产设备和稳定的生产环境等条件，不能进行标准化施工，施工质量容易产生波动；而且施工场面大、人员多、工序多、关系复杂、作业环境差，都加大了质量控制的难度。
（三）
【背景资料】
某施工队承包一井筒工程。施工前3个月已完成钢材、水泥进库以及砂、石露天堆放在料场的材料准备工作。井壁施工时，钢筋工下料发现部分钢筋有外文标牌，经技术人员调查发现有进库验收单、厂家试验报告单后就没有提出异议。浇筑混凝土当天适逢大雨，施工人员未经仓库管理人员同意就直接运出水泥，按原设计的配比拌制混凝土，浇筑井壁，施工队长在2h后发现混凝土离析严重，且一直未凝固，便指示搅拌工多添加速凝剂，结果虽然凝固情况有所改善，但离析仍较严重。拆模时发现多块金属模板变形，井壁外观质量差，模板黏结混凝土，井壁蜂窝麻面严重，混凝土强度试验不合格。
【问题】
1.该项目材料准备、使用的管理工作有何不妥？
2.在混凝土井壁的浇筑过程中，该施工队存在哪些质量管理问题？
3.根据背景材料，分析造成井壁混凝土质量问题的直接原因。
答案：
解析：
（三）
1.该项目材料准备、使用管理工作的不妥之处：
(1)材料只有进库验收单、厂家试验报告单就入库；
(2)未经仓库管理人员同意就直接运出水泥；
(3)在大雨天按原设计的配合比拌制混凝土。
2.在混凝土井壁的浇筑过程中，该施工队存在的质量管理问题：施工队长指示搅拌工多添加速凝剂。
3.根据背景材料，造成井壁混凝土质量问题的直接原因：水泥被雨淋后仍按原设计的配合比拌制混凝土；金属模板变形。
2021二级建造师考试答案7节 第5节
混凝土重力坝的纵缝中，一般不需要灌浆的有（ ）。
A. 竖缝
B. 斜缝
C. 错缝
D. 通仓浇筑
E. 冷缝
B. 斜缝
C. 错缝
D. 通仓浇筑
E. 冷缝
答案：B,C
解析：
纵缝有竖缝、斜缝、错缝。
1. 为了恢复因竖缝而破坏的坝体整体性，竖缝须要设置键槽，并进行接缝灌浆处理，或设置宽缝回填膨胀混凝土。
2. 斜缝可以不进行接缝灌浆。
3. 错缝一般不灌浆，但在重要部位如水轮机蜗壳等重要部位需要骑缝钢筋，垂直缝和水平施工缝上必要时需设置键槽。
1. 为了恢复因竖缝而破坏的坝体整体性，竖缝须要设置键槽，并进行接缝灌浆处理，或设置宽缝回填膨胀混凝土。
2. 斜缝可以不进行接缝灌浆。
3. 错缝一般不灌浆，但在重要部位如水轮机蜗壳等重要部位需要骑缝钢筋，垂直缝和水平施工缝上必要时需设置键槽。
下列关于矿产资源管理的内容，说法正确的是（ ）。
A.国务院地质矿产主管部门主管全国矿产资源勘查、开采的监督管理工作
B.国家对具有国民经济重要价值的矿区实行有计划开采；未经国务院有关主管部门批准，任何单位和个人不得开采
C.国家对属于地方的矿产资源，实行“肥水快流”的政策
D.对具有工业价值的共生矿产应当统一规划，综合开采，综合利用，防止浪费
E.开采矿产资源，必须遵守有关环境保护的法律规定
B.国家对具有国民经济重要价值的矿区实行有计划开采；未经国务院有关主管部门批准，任何单位和个人不得开采
C.国家对属于地方的矿产资源，实行“肥水快流”的政策
D.对具有工业价值的共生矿产应当统一规划，综合开采，综合利用，防止浪费
E.开采矿产资源，必须遵守有关环境保护的法律规定
答案：A,B,D,E
解析：
P263-265
矿产资源管理。1.国务院地质矿产主管部门主管全国矿产资源勘查、开采的监督管理工作。国务院有关主管部门协助国务院地质矿产主管部门进行矿产资源勘查、开采和监督管理工作。省、自治区、直辖市人民政府地质矿产主管部门主管本行政区域内矿产资源勘查、开采的监督管理工作。省、自治区、直辖市人民政府有关主管部门协助同级地质矿产主管部门进行矿产资源勘查、开采的监督管理工作。2.国家对国家规划矿区、对国民经济具有重要价值的矿区和国家规定实行保护性开采的特定矿种，实行有计划的开采;未经国务院有关主管部门批准，任何单位和个人不得开采。3.开采许可制度（1）开采下列矿产资源的，由国务院地质矿产主管部门审批，并颁发采矿许可证:1）国家规划矿区和对国民经济具有重要价值的矿区内的矿产资源;2）前项规定区域以外可供开采的矿产储量规模在大型以上的矿产资源;3）国家规定实行保护性开采的特定矿种;4）领海及中国管辖的其他海域的矿产资源;5）国务院规定的其他矿产资源。（2）开采石油、天然气、放射性矿产等特定矿种的，可以由国务院授权的有关主管部门审批，并颁发采矿许可证。（3）国家规划矿区的范围、对国民经济具有重要价值的矿区的范围、矿山企业矿区的范围依法划定后，由划定矿区范围的主管机关通知有关县级人民政府予以公告。矿山企业变更矿区范围，必须报请原审批机关批准，并报请原颁发采矿许可证的机关重新核发采矿许可证。4.在开采主要矿产的同时对具有工业价值的共生和伴生矿产应当统一规划，综合开采，综合利用，防止浪费;对暂时不能综合开采或者必须同时采出而暂时还不能综合利用的矿产以及含有有用组分的尾矿，应当采取有效的保护措施，防止损失破坏。5.开采矿产资源，必须遵守有关环境保护的法律规定，防止污染环境。开采矿产资源，应当节约用地。耕地、草原、林地因采矿受到破坏的，矿山企业应当因地制宜地采取复垦利用、植树种草或者其他利用措施。开采矿产资源给他人生产、生活造成损失的，应当负责赔偿，并采取必要的补救措施。
矿产资源管理。1.国务院地质矿产主管部门主管全国矿产资源勘查、开采的监督管理工作。国务院有关主管部门协助国务院地质矿产主管部门进行矿产资源勘查、开采和监督管理工作。省、自治区、直辖市人民政府地质矿产主管部门主管本行政区域内矿产资源勘查、开采的监督管理工作。省、自治区、直辖市人民政府有关主管部门协助同级地质矿产主管部门进行矿产资源勘查、开采的监督管理工作。2.国家对国家规划矿区、对国民经济具有重要价值的矿区和国家规定实行保护性开采的特定矿种，实行有计划的开采;未经国务院有关主管部门批准，任何单位和个人不得开采。3.开采许可制度（1）开采下列矿产资源的，由国务院地质矿产主管部门审批，并颁发采矿许可证:1）国家规划矿区和对国民经济具有重要价值的矿区内的矿产资源;2）前项规定区域以外可供开采的矿产储量规模在大型以上的矿产资源;3）国家规定实行保护性开采的特定矿种;4）领海及中国管辖的其他海域的矿产资源;5）国务院规定的其他矿产资源。（2）开采石油、天然气、放射性矿产等特定矿种的，可以由国务院授权的有关主管部门审批，并颁发采矿许可证。（3）国家规划矿区的范围、对国民经济具有重要价值的矿区的范围、矿山企业矿区的范围依法划定后，由划定矿区范围的主管机关通知有关县级人民政府予以公告。矿山企业变更矿区范围，必须报请原审批机关批准，并报请原颁发采矿许可证的机关重新核发采矿许可证。4.在开采主要矿产的同时对具有工业价值的共生和伴生矿产应当统一规划，综合开采，综合利用，防止浪费;对暂时不能综合开采或者必须同时采出而暂时还不能综合利用的矿产以及含有有用组分的尾矿，应当采取有效的保护措施，防止损失破坏。5.开采矿产资源，必须遵守有关环境保护的法律规定，防止污染环境。开采矿产资源，应当节约用地。耕地、草原、林地因采矿受到破坏的，矿山企业应当因地制宜地采取复垦利用、植树种草或者其他利用措施。开采矿产资源给他人生产、生活造成损失的，应当负责赔偿，并采取必要的补救措施。
施工组织方案包括 ( )
A.施工程序 B.工艺顺序
C.施工方法 D.施工流向
E.劳动组织
A.施工程序 B.工艺顺序
C.施工方法 D.施工流向
E.劳动组织
答案：A,B,D,E
解析：
施工方法不属于施工组织方案，属于施工技术方案。
现场组焊的每台球形储罐应制作立焊、横焊、平焊加（）位置的产品焊接试件各一块。
A.纵焊
B.埋弧焊
C.环焊
D.仰焊
B.埋弧焊
C.环焊
D.仰焊
答案：D
解析：
2019版教材P94页
1.压力容器产品焊接试件要求
(5）现场组焊的每台球形储罐应制作立焊、横焊、平焊加仰焊位置的产品焊接试件各一块。
1.压力容器产品焊接试件要求
(5）现场组焊的每台球形储罐应制作立焊、横焊、平焊加仰焊位置的产品焊接试件各一块。
甲省某市建委对一企业做出罚款50万元的处罚。该企业不服，向甲省建设厅申请行政复议。下列说法正确的是（）。
A.企业只能以书面形式申请行政复议
B.甲省建设厅受理行政复议后，企业在法定行政复议期限内不得向法院提起行政诉讼
C.企业不能委托代理人参加行政复议
D.甲省建设厅的行政复议决定，应当在受理行政复议申请之日起50日内作出
B.甲省建设厅受理行政复议后，企业在法定行政复议期限内不得向法院提起行政诉讼
C.企业不能委托代理人参加行政复议
D.甲省建设厅的行政复议决定，应当在受理行政复议申请之日起50日内作出
答案：B
解析：
2019新版教材P345页
申请人可以委托代理人代为参加行政复议。申请人申请行政复议，可以书面申请，也可以口头申请。申请行政复议，凡行政复议机关已经依法受理的，或者法律、法规规定应当先向行政复议机关申请行政复议、对行政复议决定不服再向人民法院提起行政诉讼的，在法定行政复议期限内不得向人民法院提起行政诉讼。
申请人可以委托代理人代为参加行政复议。申请人申请行政复议，可以书面申请，也可以口头申请。申请行政复议，凡行政复议机关已经依法受理的，或者法律、法规规定应当先向行政复议机关申请行政复议、对行政复议决定不服再向人民法院提起行政诉讼的，在法定行政复议期限内不得向人民法院提起行政诉讼。
合同当事人违反合同义务，承担违约责任的种类主要有（）。
A.继续履行
B.采取补救措施
C.赔偿损失
D.返还财产，恢复原状
E.支付违约金
B.采取补救措施
C.赔偿损失
D.返还财产，恢复原状
E.支付违约金
答案：A,B,C,E
解析：
2020版教材P126页
合同当事人违反合同义务，承担违约责任的种类主要有：继续履行、采取补救措施、停止违约行为、赔偿损失、支付违约金或定金等。
合同当事人违反合同义务，承担违约责任的种类主要有：继续履行、采取补救措施、停止违约行为、赔偿损失、支付违约金或定金等。
下列关于储罐充水试验规定的说法，错误的是（ ）。
A.充水试验采用洁净水
B.试验水温不低于5℃
C.充水试验的同时进行基础沉降观测
D.放水过程中应关闭透光孔
B.试验水温不低于5℃
C.充水试验的同时进行基础沉降观测
D.放水过程中应关闭透光孔
答案：D
解析：
本题考查的是静置设备的检验试验要求。选项D错误：充水和放水过程中，应打开透光孔，且不得使基础浸水。
2021二级建造师考试答案7节 第6节
关于民事诉讼普通程序举证期限的说法，正确的是（ ）。
A.举证期限只能由法院指定
B.举证期限可以由当事人协商确定，不需要法院认可
C.当事人在举证期限内不提交证据的，承担举证不能的后果
D.当事人在举证期限内提交证据确有困难的，可以在举证期限届满后申请延长
B.举证期限可以由当事人协商确定，不需要法院认可
C.当事人在举证期限内不提交证据的，承担举证不能的后果
D.当事人在举证期限内提交证据确有困难的，可以在举证期限届满后申请延长
答案：C
解析：
2020版教材P314页
本题主要考查的举证时限。 举证时限可以由法律规定或法院、仲裁机构制定，也可以由当事人协商一致，并经人民法院认可。所以A、B都错。当事人在举证期限内提交证据材料确有困难的，应当在举证期限内向人民法院申请延期举证，故D选项不正确。
本题主要考查的举证时限。 举证时限可以由法律规定或法院、仲裁机构制定，也可以由当事人协商一致，并经人民法院认可。所以A、B都错。当事人在举证期限内提交证据材料确有困难的，应当在举证期限内向人民法院申请延期举证，故D选项不正确。
某实施监理的办公楼工程，建筑面积18500m2，现浇钢筋混凝土框架结构，筏板基础。该工程位于市中心，场地狭小，开挖土方需外运至指定地点。建设单位通过公开招标方式选定了施工总承包单位和监理单位，并按规定签订了施工总承包合同和监理委托合同，施工总承包单位进场后按合同要求提交了总进度计划，如下图所示(时间单位：月)，并经过监理工程师审查和确认。
合同履行过程中，发生了下列事件：
事件1：基础工程施工完成后，在施工总承包单位自检合格、总监理工程师签署“质量控制资料符合要求”的审查意见基础上，施工总承包单位项目经理组织施工单位质量部门负责人、监理工程师进行了分部工程验收。
事件2：当施工进行到第5个月时，因建设单位设计变更导致工作B延期2个月，造成施工总承包单位施工机械停工损失费13000元和施工机械操作人员窝工费2000元，施工总承包单位提出一项工期索赔和两项费用索赔。
问题
1．施工总承包单位提交的施工总进度计划的工期是多少个月 指出该工程总进度计划的关键线路(以节点编号表示)。
2．根据《建筑工程施工质量验收统一标准》，事件1中，施工总承包单位项目经理组织基础工程验收是否妥当 说明理由。
3．事件2中，施工总承包单位的三项索赔是否成立 并分别说明理由。
合同履行过程中，发生了下列事件：
事件1：基础工程施工完成后，在施工总承包单位自检合格、总监理工程师签署“质量控制资料符合要求”的审查意见基础上，施工总承包单位项目经理组织施工单位质量部门负责人、监理工程师进行了分部工程验收。
事件2：当施工进行到第5个月时，因建设单位设计变更导致工作B延期2个月，造成施工总承包单位施工机械停工损失费13000元和施工机械操作人员窝工费2000元，施工总承包单位提出一项工期索赔和两项费用索赔。
问题
1．施工总承包单位提交的施工总进度计划的工期是多少个月 指出该工程总进度计划的关键线路(以节点编号表示)。
2．根据《建筑工程施工质量验收统一标准》，事件1中，施工总承包单位项目经理组织基础工程验收是否妥当 说明理由。
3．事件2中，施工总承包单位的三项索赔是否成立 并分别说明理由。
答案：
解析：
1．施工总承包单位提交的施工总进度计划的工期是18个月。该工程总进度计划的关键线路为①→②→④→⑥→⑧→⑨→⑩→12
2．根据《建筑工程施工质量验收统一标准》，事件1中，施工总承包单位项目经理组织基础工程验收不妥。理由：应由建设单位项目负责人或总监理工程师组织基础工程验收。
3．事件2中，施工总承包单位的三项索赔是否成立的判断及理由。
(1)施工机械停工损失费13000元的索赔成立。
理由：由设计变更引起的，应由建设单位承担责任。
(2)施工机械操作人员窝工费2000元的索赔不成立。
理由：施工机械操作人员窝工费已包括在施工机械停工损失费中，不可重复索赔。
(3)延期2个月的工期索赔不成立。
理由：工作B有2个月的总时差，延长2个月不会影响总工期。
2．根据《建筑工程施工质量验收统一标准》，事件1中，施工总承包单位项目经理组织基础工程验收不妥。理由：应由建设单位项目负责人或总监理工程师组织基础工程验收。
3．事件2中，施工总承包单位的三项索赔是否成立的判断及理由。
(1)施工机械停工损失费13000元的索赔成立。
理由：由设计变更引起的，应由建设单位承担责任。
(2)施工机械操作人员窝工费2000元的索赔不成立。
理由：施工机械操作人员窝工费已包括在施工机械停工损失费中，不可重复索赔。
(3)延期2个月的工期索赔不成立。
理由：工作B有2个月的总时差，延长2个月不会影响总工期。
二灰稳定土的（ ）优于石灰稳定土。
A.水稳性
B.抗冻性
C.板体性
D.早强性
B.抗冻性
C.板体性
D.早强性
答案：B
解析：
P15-16
二灰稳定土有良好的力学性能、板体性、水稳性和一定的抗冻性，其抗冻性能比石灰土高很多。
二灰稳定土有良好的力学性能、板体性、水稳性和一定的抗冻性，其抗冻性能比石灰土高很多。
从事建筑活动的建筑业企业，应当具备下列选项中除（）以外的法定条件。
A.有符合规定的净资产
B.有相应的具有法定执业资格的专业技术人员
C.有相关建筑活动应有的技术装备
D.有一定的从事相关建筑活动的业绩
B.有相应的具有法定执业资格的专业技术人员
C.有相关建筑活动应有的技术装备
D.有一定的从事相关建筑活动的业绩
答案：D
解析：
2020版教材P51页
有符合规定的净资产，有符合规定的主要人员，有符合规定的已完工程业绩，有符合规定的技术准备
有符合规定的净资产，有符合规定的主要人员，有符合规定的已完工程业绩，有符合规定的技术准备
凡从事燃气管道焊接的焊工应遵守规范要求（ ）。
A．身体健康
B．必须经过考试，取得当地劳动局颁发的焊工合格证书
C．中断焊接工作6个月以上，要重新参加焊工考试
D．应按规定的焊接作业指导书及焊接技术措施施焊
E．当遇到工况条件与焊接指导书及焊接技术措施的要求不符合时，应拒绝施焊
正确答案：BCDE
《特种设备安全监察条例》所称的特种设备是指()、危险性较大的设备和设施。
A.制造和安装难度较大
B.涉及生命安全
C.重要性较大
D.具有特殊功能
B.涉及生命安全
C.重要性较大
D.具有特殊功能
答案：B
解析：
2019版教材P331页
特种设备安全法所称特种设备，是指对人身和财产安全有较大危险性的设备、设施。
特种设备安全法所称特种设备，是指对人身和财产安全有较大危险性的设备、设施。
有一起重用钢丝绳为6股，每股61根钢丝，中间有一麻芯，其规格为（ ）。
A．6×61+1
B．61×6+1
C．1×61×6
D．6×61×1
正确答案：D
2021二级建造师考试答案7节 第7节
【2018年真题】根据《实施工程建设强制性标准监督规定》，下列情形中不属于强制性标准监督检查内容的是（ ）。
A．工程项目规划、勘察、设计、施工阶段是否符合强制性标准
B．工程项目使用的材料、设备是否符合强制性标准
C．工程管理人员是否熟悉强制性标准
D．工程项目的安全、质量是否符合强制性标准
B．工程项目使用的材料、设备是否符合强制性标准
C．工程管理人员是否熟悉强制性标准
D．工程项目的安全、质量是否符合强制性标准
答案：C
解析：
本题考查工程建设强制性标准实施的规定。选项C，监督检查工程技术人员是否熟悉、掌握强制性标准，不是管理人员。
关于施工安全管理基本要求的说法，正确的有（ ）。
A.施工人员必须具备相应的安全生产资格方可上岗
B.临时作业人员在接受项目部的安全教育后即可进场作业
C.必须把好安全生产的“四关”标准
D.对查出的事故隐患要做到整改“五定”的要求
E.特种作业人员必须经过专门培训，并取得特种作业资格
B.临时作业人员在接受项目部的安全教育后即可进场作业
C.必须把好安全生产的“四关”标准
D.对查出的事故隐患要做到整改“五定”的要求
E.特种作业人员必须经过专门培训，并取得特种作业资格
答案：A,D,E
解析：
【考点】施工安全管理实施的基本要求。【解析】安全生产要把好“七关”，即：教育关、措施关、交底关、防护关、文明关、验收关、检查关，C不完整。所有新工人（包括新招收的合同工、临时工、农民工及实习和代培人员）必须经过三级安全教育，即：施工人员进场作业前进行公司、项目部、作业班组的安全教育，B不正确。需要注意的是A是指的安全生产资格，并没有提安全生产资格证，所以是正确的。因此，正确选项是ADE。
不属于施工平行承发包模式中进度控制内容的是( )。
A.某一部分施工图完成后，即可开始这部分工程的招标，开工日期提前，可以边设计边施工，缩短建设周期
B.一般要等施工图设计全部结束后，才能进行施工总承包单位的招标，开工日期较迟，建设周期势必较长，对进度控制不利
C.工程总进度计划和控制由业主负责
D.由于要进行多次招标，业主用于招标的时间较多
B.一般要等施工图设计全部结束后，才能进行施工总承包单位的招标，开工日期较迟，建设周期势必较长，对进度控制不利
C.工程总进度计划和控制由业主负责
D.由于要进行多次招标，业主用于招标的时间较多
答案：B
解析：
2020新版教材P222页
施工平行承发包的特点：1.某一部分施工图完成后，即可开始这部分工程的招标，开工日期提前，可以边设计边施工，缩短建设周期；2.由于要进行多次招标，业主用于招标的时间较多；3.施工总进度计划和控制由业主负责。
施工平行承发包的特点：1.某一部分施工图完成后，即可开始这部分工程的招标，开工日期提前，可以边设计边施工，缩短建设周期；2.由于要进行多次招标，业主用于招标的时间较多；3.施工总进度计划和控制由业主负责。
不属于盾构法修建区间隧道的衬砌是( )。
A．复合式衬砌
B．预制装配式衬砌
C．双层衬砌
D．整体式衬砌
B．预制装配式衬砌
C．双层衬砌
D．整体式衬砌
答案：A
解析：
本题考点涉及盾构法修建的区间隧道衬砌的种类。盾构法修建的区间隧道衬砌有预制装配式衬砌、预制装配式衬砌和模筑钢筋混凝土整体式衬砌相结合的双层衬砌以及挤压混凝土整体式衬砌三大类。
某建筑工程公司作为总承包商承接了某高校新校区的全部工程项目，针对其中的综合楼建设所作的施工组织设计属于()。
A.施工规划
B.单位工程施工组织设计
C.施工组织总设计
D.分部分项工程施工组织设计
B.单位工程施工组织设计
C.施工组织总设计
D.分部分项工程施工组织设计
答案：B
解析：
2020新版教材P25页
综合楼工程属于该公司承接的整体工程项目中的一个单位工程，因此，为了指导该单位工程的施工活动，应编制单位工程施工组织设计。
综合楼工程属于该公司承接的整体工程项目中的一个单位工程，因此，为了指导该单位工程的施工活动，应编制单位工程施工组织设计。
高压开关柜安全防范连锁要求有（ ）。
A.防止误合、误分断路器
B.防止带电挂地线
C.防止带电合接地开关
D.防止误入带电间隔
E.防止误合隔离开关
B.防止带电挂地线
C.防止带电合接地开关
D.防止误入带电间隔
E.防止误合隔离开关
答案：A,B,C,D
解析：
2020版教材P60
高压开关柜闭锁保护装置必须完好可靠，常规的“五防联锁”是防止误合、误分断路器；防止带负荷分、合隔离开关；防止带电挂地线；防止带电合接地开关；，防止误入带电隔离。
高压开关柜闭锁保护装置必须完好可靠，常规的“五防联锁”是防止误合、误分断路器；防止带负荷分、合隔离开关；防止带电挂地线；防止带电合接地开关；，防止误入带电隔离。
在多高层钢结构工程柱子安装时，每节柱的定位轴线应从( )。
A.柱子控制轴
B.地面控制轴线
C.上层柱的轴线
D.下层柱的轴线
B.地面控制轴线
C.上层柱的轴线
D.下层柱的轴线
答案：B
解析：
2019版教材P202页
首节以上的钢柱定位轴线应从地面控制轴线直接引上，不得从下层柱的轴线引上。
首节以上的钢柱定位轴线应从地面控制轴线直接引上，不得从下层柱的轴线引上。
热门文章
