二级建造师考试试题及答案9章

(1）施工单位与业主之间的合同约定有部分不合理之处。
①施工现场关系的协调不应由施工单位负责，而应由业主负责，因为施工单位不是总承包 单位，业主负责更有利于开展工作；
②工程变更的规定约定没有相关的依据。
(2）施工单位要求进行工程变更的做法，不合理之处在于变更水泥强度等级，不能因为施工单位的施工技术水平低而修改设计，施工单位应积极提高自身的施工技术水平，才能更好地 确保工程质量。
(3）工程结算时，业主要对施工单位工期拖延1个月进行罚款5万元，是不合理的。因为 工期拖延1个月，并不是施工单位的责任。施工材料原定由施工单位购买，但施工单位无法实 施，已在规定时间内通知了业主，是业主供应材料延误工期0.5个月；运输走廊施工进度发生 拖延0.5个月，关键原因是选矿厂房发生工期延误，虽没有对选矿厂房工期造成影响，但对运 输走廊施工产生了影响，由于业主不能很好地进行协调工程总进度计划，由此造成的损失由业主自己负责，不应向施工单位进行罚款。

2019新版教材P122页
如果双方当事人就变更事项达成一致意见，则变更后的内容取代原合同的内容，当事人应当按照变更后的内容履行合同。如果一方当事人未经对方同意就改变合同的内容，不仅变更的内容对另一方没有约束力，其做法还是一种违约行为，应当承担违约责任。

项目开工前应编制测量控制方案，经项目技术负责人批准后实施。

本题考查的是模板工程安装要点。对跨度不小于4m的现浇钢筋混凝土梁、板，其模板应按设计要求起拱；当设计无具体要求时，起拱高度应为跨度的1/1000～3/1000。6000×1/1000=6mm，6000×3/1000=18mm，因此6～18mm均正确，即选项B、C正确。

2020版教材P199页
钢材复验内容应包括力学性能试验和化学成分分析，其取样、制样及试验方法可按相关试验标准或其他现行标准执行。

2020版教材P114
“ 1.混凝土及抹灰面涂饰方法 一般采用喷涂、滚涂、刷涂、抹涂和弹涂等方法，以取得不同的表面质感”。

2020版教材P 371
安全管理文件包括：工程项目安全生产责任书；分包安全管理协议书；施工安全技术措施报审表；施工现场消防重点部位报审表；施工现场临时用电、用火申请书；大型施工机具检验、使用检查表；施工现场安全检查监督报告；安全事故应急预案、安全隐患通知书；施工现场安全事故上报、调查、处理报告。

2019新版教材P79页
《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第21条规定：“当事人就同一建设工程另行订立的建设工程施工合同与经过备案的中标合同实质性内容不一致的，应当以备案的中标合同作为结算工程价款的依据。”

本题考查的是勘察、设计单位相关的质量责任和义务。选项B，除有特殊要求的建筑材料、专用设备、工艺生产线等外，设计单位不得指定生产厂、供应商。选项C，设计单位应当就审查合格的施工图设计文件向施工单位作出详细说明。注意这里是向施工单位，而不是建设单位。选项D，正确的说法应为设计文件应当符合国家规定的设计深度要求，注明工程合理使用年限。

2020版教材P157
施工部署是施工组织设计的纲领性内容，施工进度计划、施工准备与资源配置计划、施工方法、施工现场平面布置和主要施工管理计划等施工组织设计的组成内容都应该围绕施工部署的原则编制。

外脚手架搭设构造中的错误有：（1）局部步距过大（首步超过2000mm、或首步为2300mm）；（2）横杆不在节点处；（3）横向扫地杆在纵向扫地杆上方；（4）连墙件用钢筋拉接（不能采用软连接）；（5）连墙件竖向间距过大；（6）立杆搭接；（7）首步未设置连墙件；（8）高低处水平杆延长跨度不够；（9）剪刀撑宽度只有3跨（或小于6米）；（10）立杆底部悬空。

2019新版教材P121页
效力待定合同是指合同虽然已经成立，但因其不完全符合有关生效要件的规定，其合同效力能否发生尚未确定，一般须经有权人表示承认才能生效。本题中如果甲对乙的行为进行确认，那就乙和丙的买卖合同即生效

2019版教材P241页
应急预案应包括下列内容：
( 1 ) 成立安全事故应急组织机构，明确各自职责(2)当紧急情况发生时，应以减少人员的伤亡为第一要务，同时尽量减少财产损失。应提前进行急救和消防演练。
(3)规定报警、联络方式和报告内容，确定与外部的联系单位，如政府有关单位、医院和消防单位、邻近单位和居民等。确保对内对外信息沟通方式的畅通。
(4)明确作业场所内的人员，包括急救、医疗救援、消防等应急人员的救援途径和疏散路径。
(5)配备必要的应急设备，如报警系统、应急照明、消防设备、急救设备、通信设备等

2020新版教材P247页
三、保险
1.劳务分包人施工开始前，工程承包人应获得发包人为施工场地内的自有人员及第三人人员生命财产办理的保险，且不需劳务分包人支付保险费用。
2.运至施工场地用于劳务施工的材料和待安装设备，由工程承包人办理或获得保险，且不需劳务分包人支付保险费用。
3.工程承包人必须为租赁或提供给劳务分包人使用的施工机械设备办理保险，并支付保险费用。
4.劳务分包人必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用。
5.保险事故发生时，劳务分包人和工程承包人有责任采取必要的措施，防止或减少损失。B应该是工程承包人支付，CD应该是工程承包人

2020版教材P160页
参考
1、循证决策基于数据和信息的分析和评价的决策，更有可能产生期望的结果。
本考点有改正。

本题考查的是双代号网络计划的绘图规则。错误：（1）有①③两个开始节点；（2）⑤⑥之间有 双向箭头；（3）⑩?之间的连线无箭头；（4）无终点节点。

【考点】考查先予执行的范围【解析】先予执行，是指人民法院对某些民事案件在作出终局判决前，为了解决权利人的生活或生产经营急需，根据其申请，裁定另一方当事人预先履行一定义务的诉讼措施。《民事诉讼法》（2013）第97条规定：人民法院对下列案件，根据当事人的申请，可以裁定先予执行：（一）追索赡养费、扶养费、抚育费、抚恤金、医疗费用的；（二）追索劳动报酬的；（三）因情况紧急需要先予执行的。本题中C项不属于先予执行的范围，故C项为正选。

2019新版教材P83页
退还投标保证金。
招标人最迟应当在书面合同签订后5 日内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金及银行同期存款利息。

2020版教材P316
选项A错误，应改为现浇混凝土二次衬砌在隧道初期支护变形稳定后进行。

《民事诉讼法》(2013)第164条规定：当事人不服地方人民法院第一审判决的，有权在判决书送达之日起十五日内向上一级人民法院提起上诉。当事人不服地方人民法院第一审裁定的，有权在裁定书送达之日起十日内向上一级人民法院提起上诉。只有双方的上诉期都届满，均未提起上诉的，裁判才发生法律效力。D项正确。

2019新版教材P236页
《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险。意外伤害保险费由施工单位支付。

2020版教材P45页
《建筑法》规定，申请领取施工许可证，应当具备下列条件：（1）已经办理该建筑工程用地批准手续；(2)依法应当办理建设工程规划许可证的，已经取得建设工程规划；(3)需要拆迁的，其拆迁进度符合施工要求；（4）已经确定建筑施工企业；（5）有满足施工需要的施工图纸及技术资料；（6)有保证工程质量和安全的具体措施;(7)建设资金已经落实；(8)法律、行政法规规定的其他条件。

2020版教材P145
《劳动法》规定，禁止安排女职工从事矿山井下、国家规定的第4级体力劳动和其他禁忌从事劳动。不得安排女职工经期从事高处、低温、冷水作业和国家规3级体力劳动强度的劳动。不得安排女职工在怀孕期间从事国家规定的第3级体力劳动强度的劳动和孕期禁忌从事活动。对怀孕7个月以上的女职工，不得安排其延长工作时间和夜班劳动。女职工生育享受不少于90天的产假。不得安排女职工在哺乳未满1周岁的婴儿期间从事国家规定的第3级体力动强度的劳动和哺乳期禁忌从事的其他劳动，不得安排其延长工作时间和夜班劳动。

1．除警告标志外,施工现场通常还应设置的标志类型有：禁止标志、提示标志、指令标志。
2．
(1)事件二中错误之处和正确做法分别如下：
错误一：基坑边安全防护栏杆高度900mm;正确做法：基坑边安全防护栏杆高度应为1.0～1.2m及以上。
错误二：紧靠基坑防护栏杆堆放砌块、钢筋等建筑材料；正确做法：堆放材料（或砌块、钢筋）应与基坑边保持2m及以上距离。
(2)还可采取的应急措施有：坑内支撑、土方回填、墙背卸土（或墙背卸栽）。
3．除了事件三中国家标准发生重大修改的情况外,需要修改施工组织设计并重新审批的情况还有：
(1)工程设计有重大修改；
(2)主要施工方法有重大调整；
(3)主要施工资源配置有重大调整（或施工部署有重大调整）；
(4)施工环境有重大改变（或施工条件有重大改变）。
4．(1)施工总承包单位提出异议合理。理由：建筑装饰装修工程的室内环境质量验收,应在工程完工至少7d以后且在工程交付使用前进行（或不符合《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325-2010的室内环境验收时间要求）。
(2)室内环境污染物浓度检测应包括的检测项目有：氡、（游离）甲醛、苯、氨、TVOC（总挥发性有机化合物）。



1.此题是一道安全管理的考题，考核考生对施工现场安全标志类型知识点的掌握。考点解析：仔细审题，事件一中，监理工程师巡查发现仅设置了警告类标志，注意用词是“警告类”，提问还应设置哪些类型的安全警示标志，那么我们就知道，其实是考虑安全标志有哪几种类型，找到考点，回答就简单了。我们都知道，安全标志分为禁止标志、警告标志、指令标志和提示标志四大类型。
2.此题是一道有关基坑及支护安全管理的考题，考核考生对基坑临边安全防护、基坑施工应急处理措施等知识的掌握。考点解析：仔细审题，事件二分两部分：前一句描述基坑临边的防护栏杆和临边堆放建筑材料，后一句描述支护桩顶位移超标的应急处理。其中共有两处错误，都出在前一句中：一是临边防护栏杆高度900mm，明显不够。我们知道，临边防护栏杆做法应由上、下两道横杆及栏杆柱组成，上杆离地高度为1．0～1.2m，下杆离地高度为0.5～0.6m。
二是紧靠栏杆堆放材料，仔细看事件二的描述，防护栏杆是设置在支护桩顸的，材料紧贴防护栏杆堆放，也就是紧贴坑边堆放，这是明显的错误做法，应与坑边留出一定的安全距离。针对后一句，当悬臂式支护结构发生位移时，应采取加设支撑或锚杆、支护墙背卸土等方法及时处理。悬臂式支护结构发生深层滑动应及时浇筑垫层，必要时也可加厚垫层，以形成下部水平支撑。事件二中的问题是发生桩顶位移，显然不能等同于深层滑动位移，而且及时浇筑垫层、加厚垫层都会需要很长的时间，不能作为本题的应急措施。
3.此题是关于项目综合管理的考题，考核考生对施工组织设计编制、修改、审批及动态管理等知识的掌握。考点解析：根据《建筑施工组织设计规范》GB/T505022009第3.0.6条，施工组织设计应实行动态管理，并符合下列规定：
(1)项目施工过程中，发生以下情况之一时，施工组织设计应及时进行修改或补充：
1)工程设计有重大修改；
2)有关法律、法规、规范和标准实施、修订和废止；
3)主要施工方法有重大调整；
4)主要施工资源配置有重大调整；
5)施工环境有重大改变。
(2)经修改或补充的施工组织设计应在重新审批后实施。
(3)项目施工前，应进行施工组织设计逐级交底；项目施工过程中，应对施工组织设计的执行情况进行检查、分析并适时调整。
4.此题是关于验收管理的考题，考核考生对室内环境质量验收时机知识点的掌握。
考点解析：根据《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325-2010第6.0.1条规定：民用建筑工程及室内装修工程的室内环境质量验收，应在工程完工至少7d以后、工程交付使用前进行。因为油漆的保养期至少为7d，所以强调在工程完工7d后，对室内环境质量进行验收。《民用建筑工程室内环境污染控制规范》第6.0.4条规定：民用建筑工程验收时，必须进行室内环境污染物浓度检测，具体检测的项目有氡、甲醛、苯、氨、TVOC（总挥发性有机化合物）。

施工索赔成立应该具备的前提条件有三方面：一是发生了．工期或费用损失；二是损失的原因不属于承包人行为责任；三是承包人按合同规定的程序和时间提交索赔意向通知和索赔报告。选项D中施工日志完整，只能说明可以为索赔提供证据，并不构成索赔成立的前提条件。选项E工程变更有监理工程师的签字，也属于证据的范畴，而不属于索赔成立的前提条件。

根据新修订的《民事诉讼法》，证据包括：当事人的陈述、书证、物证、视听资料、电子数据、证人证言、鉴定意见、勘验笔录。证据必须查证属实，才能作为认定事实的根据。其中，书证是指以文字、符号所记录或表示的，以证明待证事实的文书，如合同、书信、文件、票据等。故选项A正确。参见考试用书 2Z208023。

2020版教材P 332
合法有效的仲裁协议应当具有下列法定内容：（1）请求仲裁的意思表示；（2）仲裁事项；（3）选定的仲裁委员会。

2019版教材P2页
某600MW超临界电站锅炉汽包使用的就是Q460型钢，属于低合金钢。

2020版教材P65
粘层油宜采用快裂或中裂乳化沥青、改性乳化沥青，也可采用快、中凝液体石油沥青，其规格和质量应符合规范的要求，所使用的基质沥青标号宜与主层沥青混合料相同。

按用人单位参保的建筑施工企业应以工资总额为基数依法缴纳工伤保险费。

2020版教材P244
自事故发生在之日起30天内，事故造成伤亡人数变化的，应当及时补报。

本题考查的是室内防水工程施工技术。防水混凝土必须按配合比准确配料。当拌合物出现离析现象时，必须进行二次搅拌后使用。当坍落度损失后不能满足施工要求时，应加入原水胶比的水泥浆或二次掺加减水剂进行搅拌，严禁直接加水。选项A说法错误。水泥砂浆防水层适用于地下工程主体结构的迎水面或背水面。不适用于受持续振动或环境温度高于80℃的地下工程。选项B说法错误。上下层卷材不得相互垂直铺贴。选项C说法正确。有机涂料防水层施工前应当保持基层干燥。选项D说法错误。

2020版教材P340
本题考查的是建设用电的规定。临时用电的用户，应安装用电计量装置。对不具备安装条件的，可按其用电容量、使用时间、规定的电价计收电费。

2019新版教材P348页
行政诉讼的起诉条件。提出行政诉讼应当符合下列条件：（1）原告是认为具体行政行为侵犯其合法权益的公民、法人或者其他组织；(2)有明确的被告；(3)有具体的诉讼请求和事实根据；(4)属于人民法院受案范围和受诉人民法院管辖。

吹洗的顺序应按主管、支管、疏排管依次进行。

本题考查的是地铁车站施工方法与适用条件。盖挖顺作法施工顺序：自地表向下开挖一定深度后先浇筑顶板，在顶板的保护下，自上而下开挖、支撑，达到设计高程后由下向上浇筑结构。

考点:焊接工艺的选择。二氧化碳保护焊的缺点是弧光辐射较强，必须注意个人安全防护；抗风能力差，不宜在露天焊接；焊接飞溅大，焊缝成型不如埋弧焊美观；焊接设备相比手工焊较为复杂，易出故障。

预应力是锚索对围岩的主动作用。

单位工程施工组织设计审批后加盖受控章，由项目资料员报送及发放并登记记录，报送监理方及建设方，发放企业主管部门、项目相关部门、主要分包单位。
工程竣工后，项目经理部按照国家、地方有关工程竣工资料编制的要求，将《单O．m程施工组织设计》整理归档。
勘察和设计单位，无需详细知晓施工单位的详细施工组织与安排。至于劳务分包单位，通常为施工单位将施工组织以施工交底的形式进行告之。

本题考核的是工程管理的信息资源。工程管理的信息资源包括：组织类工程信息，如建筑业的组织信息、项目参与方的组织信息、与建筑业有关的组织信息和专家信息等；管理类工程信息，如与投资控制、进度控制、质量控制、合同管理和信息管理有关的信息等；经济类工程信息，如建设物资的市场信息、项目融资的信息等；技术类工程信息，如与设计、施工和物资有关的技术信息等；法规类信息等。

表2K313021-2中内容(钢结构中内容)：单钢管、双钢管、单工字钢、双工字钢、H型钢、槽钢等支撑，装拆施工方便。可周转使用。故选A

本题涉及的考点是定作人的义务。定作人的义务：①按照约定提供材料和协助承揽人完成工作的义务；②支付报酬的义务；③依法赔偿损失的义务；④验收工作成果的义务。

P78-79
立井开凿时，为了悬挂吊盘、砌壁模板、安全梯、吊泵和一系列管路缆线，必须合理选用相应的悬吊设备。悬吊系统由钢丝绳、天轮及凿井绞车等组成。