二级建造师真题下载8辑

发布时间:2021-07-17
二级建造师真题下载8辑

二级建造师真题下载8辑 第1辑


机电工程注册建造师执业的机电安装工程不包括()。

A、净化工程
B、燃气工程
C、动力站工程
D、建材工程
E、制氧工程

答案:B,D,E
解析:
(一)机电安装工程包括:一般工业、民用、公用机电安装工程、净化工程、动力站安装工程、起重设备安装工程、消防工程、轻纺工业建设工程、工业炉窑安装工程、电子工程、环保工程、体育场馆工程、机械汽车制造工程、森林工业建设工程等。


从可行性研究、勘察设计、组织施工、设备订货、职工培训直到竣工:验收,全部 工作交由一个承包公司完成,这种承包方式称为()。

A.专项承包
B.项目承包
C.项目总承包
D.阶段承包

答案:C
解析:


下列不属于保证合同的保证人()。

A.公民
B.具有清偿债务能力的法人
C.未成年人
D.其他组织

答案:C
解析:
2019版教材P29页
保证合同的保证人:具有代为清偿债务能力的法人、其他组织或者公民,可以作为保证人。


关于联合体投标的说法,正确的是( )。

A.招标人接受联合体投标并进行资格预审的,联合体应当在提交资格预审申请文件后组成
B.联合体某成员在同一招标项目中以自己名义单独投标,其投标有效
C.由同一专业的单位组成的联合体,按照资质等级较高的单位确定其资质等级
D.招标人应当在资格预审公告、招标公告或者投标邀请书中载明是否接受联合体投标

答案:D
解析:
2020版教材P 82
原文解析:A项,招标人接受联合体投标并进行资格预审的,联合体应当在提交资格预审申请文件前组成。B项,联合体各方在同一招标项目中以自己名义单独投标或者参加其他联合体投标的,相关投标均无效。C项,由同一专业的单位组成的联合体,按照资质等级较低的单位确定资质等级。


长距离输电线路钢塔架的中心桩测定后,一般采用( )进行控制。

A.十字线法
B.平行基线法
C.电磁波测距法
D.激光仪测量法
E.解析法

答案:A,B
解析:
本题考查的是机电工程中常见的工程测量。长距离输电线路定位并经检查后,可根据起、止点和转折点及沿途障碍物的实际情况,测设钢塔架基础中心桩,其直线投点允许偏差和基础之间的距离丈量允许偏差应符合规定。中心桩测定后,一般采用十字线法或平行基线法进行控制,控制桩应根据中心桩测定,其允许偏差应符合规定。


下列地铁基坑内支撑构件中,属于钢结构支撑体系特有的构件是( )。

A.围檩
B.支撑
C.角撑
D.预应力设备

答案:D
解析:
2020版教材P98页
支撑体系由围檩、支撑及角撑、立柱和围檩托架或吊筋、立柱、托架锚固等其他附属构件组成。钢结构支撑体系由围檩、角撑、支撑、预应力设备、轴力传感器、支撑体系监测监控装置、立柱桩及其附属装配式构件组成。


关于垫层厚度的做法,不符合《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209-2010规定的是( )。

A.砂垫层厚度不应小于60mm
B.灰土垫层厚度不应小于80mm
C.碎石垫层和碎砖垫层厚度不应小于100mm
D.三合土垫层厚度不应小于100mm

答案:B
解析:
2019版教材P302页
(3)灰土垫层其厚度不应小于100mm,所以B错;(4)砂垫层厚度不应小于60mm,所以A正确,(5)碎石垫层和碎砖垫层厚度不应小于100mm,所以C正确,(6)三合土垫层厚度不应小于100mm。所以D正确。


实际抗御洪水标准低于水利部颁布的水利枢纽工程除险加固近期非常运用洪水标
准,或者工程存在较严重安全隐患,不能按设计正常运行的大坝可鉴定为( )类坝。

A.一
B.二
C.三
D.四

答案:C
解析:
2020版教材P145
三类坝:实际抗御洪水标准低于部颁水利枢纽工程除险加固近期非常运用洪水标准,或者工程存在较严重安全隐患,不能按设计正常运行的大坝。


下列关于工程承包活动的表述中,正确的是()。

A.总承包通常分为工程总承包和施工总承包
B.建筑工程的发包单位不可以将建筑工程的勘察、设计、施工、设备采购一并发包给一个工程总承包单位
C.建筑工程的发包单位不可以将将建筑工程勘察、设计、施工、设备采购的一项或者多项发包给一个工程总承包单位
D.乙公司刚刚成立,暂以合作伙伴企业的名义承包工程

答案:A
解析:
2019新版教材P94页
总承包通常分为工程总承包和施工总承包两大类。
第二十四条提倡对建筑工程实行总承包,禁止将建筑工程肢解发包。
建筑工程的发包单位可以将建筑工程的勘察、设计、施工、设备采购一并发包给一个工程总承包单位,也可以将建筑工程勘察、设计、施工、设备采购的一项或者多项发包给一个工程总承包单位;但是,不得将应当由一个承包单位完成的建筑工程肢解成若干部分发包给几个承包单位。


二级建造师真题下载8辑 第2辑


路基干湿类型划分为( )。

A.二类

B.三类

C.四类

D.五类

正确答案:C


某工程的单代号网络计划如下图所示(时间单位:天),该计划的计算工期为()天。

A . 9
B . 11
C . 12
D . 15

答案:C
解析:
单代号网络计划的计算工期等于网络计划的终点节点G的最早完成时间,等于以网络计划的终点为箭头节点的各个工作的最早完成时间的最大值,各个工作的最早完成时间的最大值为12,线路为A-B-E-G。


依据《重大劳动保障违法行为社会公布办法》规定,人力资源社会保障行政部门对下列已经依法查处并作出处理决定的重大劳动保障违法行为,应当向社会公布的有( )

A.克扣、无故拖欠劳动者劳动报酬,数额较大的;拒不支付劳动报酬,依法移送司法机关追究刑事责任的
B.不依法参加社会保险或者不依法缴纳社会保险费,情节严重的
C.违反工作时间和休息休假规定,情节严重的
D.使用未成年工的
E.被劳动者申请劳动仲裁,并败诉

答案:A,B,C
解析:
2020版教材P152
2016年9月发布的《重大劳动保障违法行为社会公布办法》规定,人力资源社会保障行政部门对下列已经依法查处并作出处理决定的重大劳动保障违法行为,应当向社会公布: 1)克扣、无故拖欠劳动者劳动报酬,数额较大的;拒不支付劳动报酬,依法移送司法机关追究刑事责任的; 2 ) 不依法参加社会保险或者不依法缴纳社会保险费,情节严重的; 3 ) 违反工作时间和休息休假规定,情节严重的;


根据《建筑安装工程费用项目组成》(建标[2003]206号),施工企业生产工人的劳动保护费应计入建筑安装工程()。

A、 人工费
B、 措施费
C、 企业管理费中的劳动保险费
D、 社会保障费

答案:C
解析:
企业管理费7)劳动保护费是指企业按规定发放的劳动保护用品的支出。如工作服、手套、防暑降温饮料以及在有碍身体健康的环境中施工的保健费用等。


热水管道和设备上的安全阀应有接到安全地点的( )。

A.放散管
B.排水管
C.排气管
D.排污管

答案:B
解析:
2020版教材P158
蒸汽管道和设备上的安全阀应有通向室外的排汽管,热水管道和设备上的安全阀应有接到安全地点的排水管,并应有足够的截面积和防冻措施确保排放通畅;在排汽管和排水管上不得装设阀门;排放管应固定牢固。


(2012年真题)在常温条件下,水泥稳定土基层的养护时间至少应( )天。

A.5
B.6
C.7
D.8

答案:C
解析:
本题考查的是不同基层施工技术要求。水泥稳定土基层必须保湿养护,防止忽干忽湿,常温下成活后应经7d养护,方可在其上铺筑上层。


在我国,项目经理是一个( )的名称。

A.专业人士

B.技术职称

C.管理人士

D.工作岗位

正确答案:D


毛地板木材髓心应向上,其板间缝隙不应大于3mm,与墙之间留出( )的缝隙。

A.4~6mm
B.8~12mm
C.14~18mm
D.20~25mm

答案:B
解析:
2020版教材P108
该题主要考察的是:毛地板木材施工要求,毛地板木材髓心应向上,其板间缝隙不应大于3mm,与墙之间留出8-12mm的缝隙。


安装某锥形辊子轴承时,允许间隙偏差为0.04~0.10mm。在实际调整时,其偏差应该靠近( )。

A.0.04

B.0.07

C.0.10

D.0.06

正确答案:A


二级建造师真题下载8辑 第3辑


在零度以下的气温中焊接,应在焊口两侧( )范围内对焊件进行预热。

A.50mm
B.60mm
C.80mm
D.100mm

答案:A
解析:
2020版教材P148
供热管道安装与焊接要求。 在零度以下的气温中焊接,应在焊口两侧50mm范围内对焊件进行预热。


根据水利工程招标投标有关规定, 开标时招标人(或招标代理机构) 不予授理投标人投标文件的情形包括( )。

A.投标文件逾期送达
B.投标人未提交投标保证金
C.投标文件未按招标文件要求密封
D.投标文件的数量不合格
E.投标人的法定代表人或委托代理人身份不合格

答案:A,C
解析:


沉井施工铺垫木时,以n表示垫木根数,以Q表示第一节沉井重量,L和b表示垫木的长和宽,[σ]表示基底土容许承压力,则垫木根数计算公式为()。

A、 n=2Q/(Lb[σ])
B、 n=Q/(Lb[σ])
C、 n=Q/(2Lb[σ])
D、 n=Q/(3Lb[σ])

答案:B
解析:
【考点】沉井垫木根数的计算。

沉井刃脚下应满铺垫木。一般常使用长短两种垫木相间布置,在刃脚的直线段应垂直铺设,圆弧部分应径向铺设。垫木的数量按垫木底面承压应力不大于0.1MPa,按n=Q/(Lb[σ])求算所需数量。实际排列时应对称铺设,故实际数量比计算结果应适当增加。刃脚下底模应按拆除的次序布置,预先断开。已删内容。不要求掌握。


关于代理的法律特征,下列表述中正确的是()。

A.任何行为都可以代理
B.代理行为的法律后果归属于第三人
C.代理人应该以自己的名义实施代理行为
D.代理人应该以被代理人的名义实施代理行为

答案:D
解析:
2020版教材P9页
代理的法律特征(一)代理人必须在代理权限范围内实施代理行为(二)代理人应该以被代理人的名义实施代理行为(三)代理行为必须是具有法律意义的行为(四)代理行为的法律后果归属于被代理人.


关于横道图特点的说法,正确的是( )。

A.横道图无法表达工作间的逻辑关系
B.可以确定横道图计划的关键工作和关键路线
C.只能用手工方式对横道图计划进行调整
D.横道图计划适用于大的进度计划系统

答案:C
解析:
2020版教材P134页
横道图进度计划法存在一些问题,如:(4)计划调整只能用手工方式进行,其工作量较大


施工总承包管理模式在费用控制方面的特点是( )。

A.多数情况下,由业主方与分包人直接签约,业主方风险较小

B.某部分施工图完成后,由业主单独或与施工总承包管理单位共同进行该部分工程的招标,分包合同的投标报价较有依据

C.某部分施工图完成后,由业主单独或与施工总承包管理单位共同进行该部分工程的招标,分包合同的投标报价缺少依据

D.在进行施工总承包管理单位的招标时,已确定合同总造价,对业主风险较小

正确答案:B


(2015年)某施工单位采用下图所示的组织结构模式,则关于该组织结构的说法,正确的有( )。

A.技术部可以对甲、乙、丙、丁直接下达指令
B.工程部不可以对甲、乙、丙、丁直接下达指令
C.甲工作涉及的指令源有2个,项目部1和技术部
D.该组织结构属于矩阵式
E.当乙工作来自项目部2和合同部的指令矛盾时,必须以合同部指令为主

答案:C,D,E
解析:
本题考查的是矩阵组织结构。指令来自纵向和横向两个工作部门,因此其指令源为两个。发生矛 盾时,由该组织的最高指挥者决策。为避免指令矛盾,可以采用以纵向或横向指令为主的模式(实线为主)。@##


(2014年)新建民用建筑在正常使用条件下,保温工程的最低保修期限为( )年。

A.2
B.5
C.8
D.10

答案:B
解析:
P260。考查内容:民用建筑节能法规。
在正常使用条件下,保温工程的最低保修期限为 5 年。保温工程的保修期,自竣工验收合格之日起计算。


项目开工前,项目技术负责人应向( )进行书面技术交底。

A.项目经理
B.承担施工的负责人
C.施工班组长
D.操作工人

答案:B
解析:
2020版教材P166页
一、技术交底 做好技术交底是保证施工质量的重要措施之一。项目开工前应由项目技术负责人向承 担施工的负责人或分包人进行书面技术交底,技术交底资料应办理签字手续并归档保存。


二级建造师真题下载8辑 第4辑


根据《水工建筑物地下开挖工程施工技术规范(DL/T5099-1999),爆破材料应符合施工使用条件和( )的技术标准。每批爆破材料使用前,必须进行有关的性能检验。

A.行业规定
B.国家规定
C.政府规定
D.设计规定

答案:B
解析:
2019版教材P354页
爆破材料应符合施工使用条件和国家规定的技术标准。每批爆破材料使用前,必须进行有关的性能检验。


根据《水利水电工程施工质量评定规程(试行)》(SL176-1996)的有关规定,工程关键部位,指对工程( )有显著影响的部位。 答案( )

A.投资或进度

B.质量或投资

C.进度或质量

D.安全或效益

正确答案:D


根据《建设工程质量管理条例》第三十六条的有关规定,工程监理单位代表建设单位对施工质量实施监理,并对施工质量承担( )。

A.监督责任

B.监理责任

C.法律责任

D.连带责任

正确答案:B


金属门窗及塑料门窗应采用( )的方法安装。

A.立口法
B.边安装边砌口
C.先安装后砌口
D.预留洞口

答案:D
解析:
2020版教材P112
门窗安装应采用预留洞口的方法施工,不得采用边安装边砌口或先安装后砌口的方法施工。金属门窗的固定方法应符合设计要求, 在砌体上安装金属门窗严禁用射钉固定。


无盖水池满水试验的蒸发量,可设现场蒸发水箱,并在水箱内设水位测针进行测定( ),测定水箱中的水位。

A.测定水池中水位之前12h
B.测定水池中水位之后12h
C.测定水池中水位的同时
D.测定水池中水位之后8h

答案:C
解析:
2020版教材P132
每次测定水池中水位时,同时测定水箱中蒸发量水位。


【背景资料】某施工单位中标一新建办公楼工程,钢筋混凝土框架结构,总建筑面积9800平方米。地上八层,层高4m;地下一层,层高4.5m。办公楼顶层设计有一大会议厅,层高为5.4m,会议厅框架柱柱间距为8m×8m。施工过程中发生如下事件:
事件一:设计图纸中的某型号钢筋市场近期一直缺货,很难买到,施工单位在征得监理单位同意后,用另一种市场供应充足的钢筋进行代换。这一种钢筋施工单位在该办公楼工程附近另一工程正在使用,连续五次进场检验均合格,质量稳定,从未出现问题,由于本工程使用钢筋仍为同一厂家、同一牌号、同一规格的钢筋,故向监理工程师提出检验批扩大一倍检查的申请,监理工程师予以拒绝。
事件二:施工过程中,进场验收合格的另一型号钢筋在焊接时发现存在焊接性能不良的问题,监理工程师暂停该批钢筋使用,要求增加原材检测项目。监理工程师在巡视大会议厅钢筋安装过程中,又发现主梁、次梁、楼板交叉处的钢筋摆放上下位置不符合要求,责令整改。
事件三:大会议厅屋顶梁板模板支设时,框架梁起拱设计无明确要求,施工单位根据自身经验按3cm起拱。由于当地建筑木材资源丰富,梁板底支撑架均采用木立柱支模。混凝土浇筑完成后正好是国庆节三天放假,节后复工后,施工单位立即安排开始混凝土养护。
事件四:大会议厅模板及支撑拆除前,项目经理通知试验员从养护室取一组试件进行试验,经试验强度已达设计强度100%,项目经理指令开始拆模,被监理工程师责令暂停,要求按正确的方法来判断是否拆模。
【问题】
1.指出事件一中施工单位做法的不妥之处,并分别给出理由。
2.事件二中,按监理工程师的要求应增加哪些钢筋原材检测项目?并写出大会议厅主梁、次梁、楼板交叉处钢筋正确的摆放位置。
3.指出事件三中不妥做法,并分别给出理由。
4.项目经理指令开始拆模是否合理?说明理由。并说明监理工程师要求的正确判断方法都有哪些。

答案:
解析:
1.施工单位做法的不妥之处如下:
不妥之一:施工单位在征得监理单位同意后,用另一种市场供应充足的钢筋进行代换。
理由:当需要进行钢筋代换时,应征得设计单位同意,并办理设计变更。
不妥之二:附近另一工程正在使用、连续五次进场检验均合格,质量稳定的钢筋,向监理工程师提出检验批扩大一倍检查。
理由:在同一工程项目中,同一厂家、同一牌号、同一规格的钢筋连续三次进场检验均合格时,其后的检验批量才可以扩大一倍。
2.按监理工程师的要求应增加钢筋原材的检测项目:化学成分检验。
主梁、次梁、楼板交叉处钢筋正确的摆放位置:板的钢筋在上,次梁的钢筋居中,主梁的钢筋在下。
3.事件三中不妥之处如下:
不妥之一:施工单位根据自身经验按3cm起拱。
理由:会议厅框架柱柱间距为8m×8m,由此可推断梁跨度约8m,其起拱高度约为8~24mm,按3cm起拱过大。
不妥之二:梁板底支撑架均采用木立柱支模。
理由:大会议厅层高为5.4m,应选用桁架支模或钢管立柱支模。
不妥之三:混凝土浇筑完成3d后,施工单位才开始混凝土养护。
理由:对已浇筑完毕的混凝土,应在混凝土终凝前(通常为混凝土浇筑完毕后8~12h内)开始养护。
4.项目经理指令开始拆模不合理。
理由:应以同条件养护试件的强度达到设计强度的75%及以上,才能判定可以拆除底模及支撑。
监理工程师要求的正确判断方法有:同条件养护试件强度或结构实体检测(回弹或钻芯)。


脚手架及其地基基础的检查和验收阶段有()。

A.基础完工后,架体搭设前
B.作业层上施加荷载前
C.每搭设完10m高度后
D.达到设计高度后
E.停用超过一个月的,在重新投入使用之前

答案:A,B,D,E
解析:
2019版教材P218页
1)基础完工后,架体搭设前;2)每搭设完6----8m高度后;3)作业层上施加荷载前;4)达到设计高度后;5)遇有六级及以上大风或大雨后;6)冻结地区解冻后;7)停用超过一个月的,在重新投入使用之前。


某工程由于设计变更,工程师签发了停工一个月的暂停工令,承包商可索赔的人工费是( )。

A.不可辞退工人的人工上涨费

B.不可辞退工人的窝工费

C.可辞退工人的窝工费

D.可辞退工人的人工上涨费

E.可辞退工人的人工工日成本

正确答案:BD


某工程一现浇钢筋混凝土梁的跨度为8m,若设计无要求时,其起拱高度可为( )。

A、 4mm
B、 6mm
C、 8mm
D、 30mm

答案:C
解析:


二级建造师真题下载8辑 第5辑


在下列情形中,用人单位可以解除劳动合同,但应当提前30天以书面形式通知劳动者本人的是()。

A.在试用期内迟到早退,不符合录用条件
B.因盗窃罪被判刑
C.在外出执行任务时负伤,失去左腿
D.非工作时间酗酒摔伤,治疗后不能从事原工作也拒不从事单位另行安排的工作

答案:D
解析:
2019新版教材P133页
《劳动合同法》第40条规定,有下列情形之一的,用人单位提前30日以书面形式通知劳动者本人或者额外支付劳动者1个月工资后,可以解除劳动合同:(1)劳动者患病或者非因工负伤,在规定的医疗期满后不能从事原工作,也不能从事由用人单位另行安排的工作的;(2)劳动者不能胜任工作,经过培训或者调整工作岗位,仍不能胜任工作的;(3)劳动合同订立时所依据的客观情况发生重大变化,致使劳动合同无法履行,经用人单位与劳动者协商,未能就变更劳动合同内容达成协议的。


机械事故按具损失的程度分为( )。

A.小事故

B.一般事故

C.中等事故

D.大事故

E.重大事故

正确答案:BDE


下列关于砌体结构工程施工质量过程控制说法错误的是()。

A.现场拌制砂浆随拌随用,常温下应在2h内使用完毕
B.砌筑砖砌体时,砖应提前1-2d浇水润湿
C.砖砌体的水平和竖直的灰缝宽度宜为10mm
D.当采用轻骨料混凝土小型空心砌块的卫生间墙底部宜做150mm高的现浇混凝土坎台

答案:A
解析:
2019版教材P198页
砌体结构工程主要研究材料要求及施工过程中的质量控制。现场拌制的砂浆应随拌随用,拌制的砂浆应在3h内使用完毕;当施工期间最高气温超过30℃时,应在2h内使用完毕。预拌砂浆及蒸压加气混凝土砌块专用砂浆的使用时间应按照厂家提供的说明书确定。


高分子材料按性能和用途划分,可分为( )。

A.玻璃棉
B.橡胶
C.纤维
D.塑料
E.砌筑材料

答案:B,C,D
解析:
本题考查的是非金属材料的类型。按性能和用途分类,可分为塑料、橡胶、纤维、粘结剂、涂料和高分子基复合材料等。


建筑施工企业项目经理是指受()委托对工程项目施工过程全面负责的项目管理者,是建筑施工企业法定代表人在工程项目上的代表人。

A.企业法定代表人的代表
B.业主
C.企业法人
D.企业法定代表人

答案:D
解析:
2020新版教材P31页
建筑施工企业项目经理(以下简称项目经理),是指受企业法定代表人委托对工程项目施工过程全面负责的项目管理者,是建筑施工企业法定代表人在工程项目上的代表人。


柱钢筋绑扎要求中,每层柱第一个钢筋接头位置距楼地面高度不宜小于( )mm、柱高的1/6及柱截面长边(或直径)的较大值。

A.800
B.600
C.1000
D.500

答案:D
解析:
2019版教材P64页
(3)每层柱第一个钢筋接头位置距楼地面高度不宜小于500mm、柱高的1/6及柱截面长边(或直径)的较大值。


质量管理的PDCA循环中,实施阶段工作内容包括()。

A.确定质量目标
B.检查计划执行的结果
C.进行计划行动方案的部署和交底
D.制定实现质量目标的行动方案

答案:C
解析:
2020新版教材P159页
实施包含两个环节,即计划行动方案的交底和按计划规定的方法及要求展开的施工作业技术活动。


劳动争议仲裁委员会由劳动行政部门代表、同级工会代表、用人单位方面的代表组成。劳动争议仲裁委员会主任由( )担任。

A、同级工会代表
B、劳动行政部门代表
C、用人单位代表
D、人民法院指定的人员

答案:B
解析:


钢材是以( )为主要元素,并含有其他元素的合金材料。

A.碳
B.铁
C.磷
D.锰

答案:B
解析:
2019版教材P25页
钢材是以铁为主要元素的,并含有其他元素的合金材料。


二级建造师真题下载8辑 第6辑


井下巷道爆破工作对炮眼布置的基本要求有( )。
A.炮眼要准、直、平、齐 B.炮眼利用率要高
C.爆破后对围岩的破坏较小 D.节省炸药和雷管
E.爆破后的岩石块度小

答案:B,C,D
解析:


根据《招标投标法》的规定,同一专业单位组成的联合体,应该按照()确定资质的等级。

A.资质等级较高的单位
B.资质等级较低的单位
C.资质等级应一致
D.有一个单位达到要求

答案:B
解析:
2019版教材P81页
掌握联合体投标, 同一专业单位组成的联合体,应该按照资质等级较低的单位确定资质的等级。


分部工程验收的主要工作是( )。

A.检查工程是否达到设计标准或合同约定标准的要求
B.按现行国家或行业技术标准,评定工程施工质量等级
C.工程量结算已经完成
D.对验收遗留问题提出处理意见
E.工程经质量监督单位抽查

答案:A,B,D
解析:
2019版教材P268页
(5)分部工程验收工作包括以下主要内容:①检查工程是否达到设计标准或合同约定标准的要求;②评定工程施工质量等级;③对验收中发现的问题提出处理意见。


下列关于水工建筑物地下开挖工程施工的说法正确的是()。

A.单位隧洞开挖时,安全地点至爆破工作面距离不小于200m
B.洞室群几个工作面同时放炮时,应有专人统一指挥
C.有瓦斯的作业区应做专项通风设计
D.洞内施工宜采用汽油机械
E.瓦斯地段施工时,照明灯具均采用防爆形式

答案:A,B,C,E
解析:
2019版教材P354页
12.3.3洞内施工不应使用汽油机械,使用柴油机械时,宜加设废气净化装置。柴油机械燃料中宜掺添加剂,以减少有毒气体的排放量,故D错误。


断面不分防渗体和坝壳,基本上是由均一的黏性土料(壤土、砂壤土)筑成的坝是()。

A.均质坝
B.分区坝
C.非土质材料防渗体坝
D.土坝

答案:A
解析:
2020版教材P1页
(1)均质坝。坝体断面不分防渗体和坝壳,坝体基本上是由均一的黏性土料(壤土、砂壤土)筑成。


寒冷地区木门窗框与墙体间的空隙应填充( )。

A.水泥砂浆
B.水泥混合砂浆
C.防腐材料
D.保温材料

答案:D
解析:
2019版教材P111页
1.门窗框安装(6)木门窗与墙体间缝隙的填嵌材料应符合设计要求,填嵌应饱满。寒冷地区门窗框与洞口间的缝隙应填充保温材料。


具有生产效率高等优点的碾压机械开行方式是( )。

A.进退错距法

B.圈转套压法

C.进退平距法

D.圈转碾压法

正确答案:B


某施工企业与甲砖厂签订了透水砖的采购合同,数量10万块,总价款5万元。后来,甲砖厂因故将3万元的债权转让给乙砖厂,并通知了施工企业。该施工企业对甲砖厂3万元债权的抗辩权主张对象应是()。

A.甲砖厂
B.乙砖厂
C.甲或乙均可
D.甲或乙均不可

答案:B
解析:
2020版教材P123
在权利转让的情况下,债务人可以向新债权人行使该权利。受让人不得以任何理由拒绝债务人权利的行使。


焊接缺陷中,( )是一种类似于裂纹的极其危险的缺陷,在交变载荷工作状态下,应力集中,极易开裂。

A.气孔
B.夹渣
C.未焊透
D.未熔合

答案:D
解析:
本题考查的是焊接质量检测基本知识。未溶合是一种类似于裂纹的极其危险的缺陷。在交变载荷工作状态下,应力集中,极易开裂,是最危险的缺陷之一。夹渣容易引起应力集中,是脆性断裂扩展的疲劳源,它同样也减小焊缝工作面积,破坏焊缝金属结构的连续性,明显降低接头的机械性能。未焊透会导致焊缝机械强度大大降低,易延伸为裂纹缺陷,导致构件破坏,尤其连续未焊透更是一种危险缺陷。裂纹是焊缝中最危险的缺陷,大部分焊接构件的破坏由此产生。


二级建造师真题下载8辑 第7辑


由于项目实施过程中主观和客观条件的变化,进度控制必须是一个( )的管理过程。

A.主动

B.经常

C.动态

D.反复

正确答案:C


现场质量检查的方法中,实测法的手段可概括为()。

A.看、摸、敲、照
B.靠、量、吊、套
C.理化实验
D.无损检测

答案:B
解析:
2020新版教材P163页
其手段可概括为“靠、量、吊、套”四个字


在各种计划方法中,( )的工作进度线与时间坐标相对应。

A.形象进度计划

B.横道图计划

C.双代号网络计划

D.单代号搭接网络计划

E.双代号时标网络计划

正确答案:BE


关于施工技术方案中施工机械选择的说法,正确的有( )。


A.尽量租赁

B.尽量选用施工单位现有机械

C.合理组合

D.尽量采用多用途的施工机械

E.统筹考虑

答案:B,C,E
解析:
P231-233

选择施工机械成为确定施工技术方案的一个重要内容,应主要考虑下列问题: (1)在选用施工机械时,应尽量选用施工单位现有机械,以减少资金的投入,充分发挥现有机械效率。若现有机械不能满足过程需要,则可考虑租赁或购买。
(2)机械类型应符合施工现场的条件:施工现场的条件指施工现场的地质、地形、工程量大小和施工进度等,特别是工程量和施工进度计划,是合理选择机械的重要依据。
(3)在同一个工地上施工机械的种类和型号应尽可能少:为了便于现场施工机械的管理及减少转移,对于工程量大的工程应采用专用机械;对于工程量小而分散的工程,则应尽量采用多用途的施工机械。
(4) 要考虑所选机械的运行成本是否经济:施工机械的选择应以能否满足施工需要为目的,如本来土方量不大,却用了大型的土方机械,结果不到一周就完工了,进度虽然加快了,但大型机械的台班费、进出场的运输费、便道的修筑费以及折旧费等固定费用相当庞大,使运行费用过高,超过缩短工期所创造的价值。
(5)施工机械的合理组合:选择施工机械时要考虑各种机械的合理组合,这样才能使选择的施工机械充分发挥效益。合理组合一是指主机与辅机在台数和生产能力上相互适应; 二是指作业线上的各种机械相互配套的组合。
(6)选择施工机械时应从全局出发统筹考虑:全局出发就是不仅考虑本项工程,而且还要考虑所承担的同一现场或附近现场其他工程的施工机械的使用。


钻孔灌注桩施工时,由于孔内泥浆悬浮的砂粒太多导致的问题可能有()。


A.桩身混凝土夹渣

B.断桩

C.灌注混凝土过程钢筋骨架上浮

D.灌注混凝土时堵管

E.混凝土强度低或离析

答案:A,B,C,D
解析:
P267-270

桩身混凝土强度低或混凝土离析主要原因是施工现场混凝土配合比控制不严、搅拌时间不够和水泥质量差,与孔内泥浆悬浮的砂粒太多无关。故选项E错误


关于阻燃型仪表电缆的说法,正确的有( )。

A.防干扰性能高
B.电气性能稳定
C.能可靠地传送交流300V及以上的数字信号和模拟信号
D.能承受相当大机械外力
E.敷设时弯曲半径不小于电缆外径的10倍的阻燃场所

答案:A,B,E
解析:
本题考查的是电线电缆。阻燃型仪表电缆具有防干扰性能高,电气性能稳定,能可靠地传送交流300V及以下的数字信号和模拟信号,兼有阻燃等特点,所以此类电缆广泛应用于电站、矿山和石油化工等部门的检测和控制用计算机系统或自动化控制装置上。常固定敷设于室内、隧道内、管道中或户外托架,敷设时环境温度不低于0℃,弯曲半径不小于电缆外径的10倍的阻燃场所。


按照承揽合同的法律规定,下列关于承揽人义务的表述中,正确的是()。

A.承揽人发现定作人提供的材料不合约定的,可以自行更换
B.未经定作人许可,承揽人不得留存复制品或技术资料
C.共同承揽人对定作人不负连带责任
D.承揽人交付的工作成果不符合质量要求的,定作人可以解除合同

答案:B
解析:
2020版教材P153
承揽人的义务:(1)按照合同约定完成承揽工作的义务;(2)材料检验的义务;(3)通知和保密的义务。承揽人发现定作人提供的图纸或者技术要求不合理的,应当及时通知定作人。承揽人应当按照定作人的要求保守秘密,未经定作人许可,不得留存复制品或者技术资料;(4)接受监督检查和妥善保管工作成果等的义务;(5)交付符合质量要求工作成果的义务。


知识产权具有的特征包括(  )。

A.具有人身权和财产权的双重性质
B.专有性
C.地域性
D.期限性
E.法定性

答案:A,B,C,D
解析:
2019版教材P21页
考查的是知识产权的法律特征知识产权具有如下特征:具有人身权和财产权的双重性质;专有性;地域性;期限性。


关于石灰稳定土基层施工备料的说法,正确的是()

A、当生石灰堆放时间较长时,应露天堆放,不得覆盖
B、消石灰应保持一定的湿度,但不可过湿成团
C、生石灰应在加水消解后马上使用,不得隔夜使用
D、消石灰无需过筛即可使用

答案:B
解析:
无机结合料稳定基层施工备料:(1)土料。(2)集料。(3)水泥。路拌法宜选用袋装水泥、场拌法宜选用散装水泥。(4)生石灰。当石灰堆放时间较长时,应覆盖封存;生石灰块应在使用前7~10d充分消除。消除后的石灰应保持一定的湿度,不得产生扬尘,也不可过湿成团;消石灰宜过孔径10mm的筛,并尽快使用。(5)粉煤灰。运到现场的粉煤灰应含有足够的水分防止扬尘,在干燥和多风的季节,应使料堆表面保持湿润,或者覆盖。场拌法施工宜选用工厂经过处理的符合规范的散装粉煤灰。


二级建造师真题下载8辑 第8辑


某工程施工合同中约定2012年11月20日竣工,并于1个月内交付给发包方使用,但是施工过程中由于承包方管理不善的原因,造成工程拖期3个月,发包方在合同约定的竣工日期后2个月时,未经验收直接使用和占有了该工程,,因此,该工程的竣工日期为()。

A.2012年11月20日
B.2012年12月20日
C.2013年1月20日
D.2013年2月20日

答案:C
解析:
2019新版教材P112页
《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》规定,当事人对建设工程实际竣工日期有争议的,按照以下情形分别处理:建设工程经竣工验收合格的,以竣工验收合格之日为竣工日期;承包人已经提交竣工验收报告,发包人拖延验收的,以承包人提交验收报告之日为竣工日期;(3)建设工程未经竣工验收,发包人擅自使用的,以转移占有建设工程之日为竣工日期。根据题目条件可以进行推定,所约定的竣工日期为2012年11月20日,但承包方的原因导致拖期3个月,则竣工日期应为2013年2月20日,但是建设工程未经竣工验收,发包人擅自使用的,,以转移占有建设工程之日为竣工日期,题目中发包方在合同约定的竣工日期后两个月时,也就是2013年1月20日,直接占有该工程,因而,这个日期才是最终的竣工日期。


根据《水利水电工程施工组织设计规范》(SL303—2004),不过水围堰防渗体顶部高程应不低于()。

A、设计洪水静水位
B、设计洪水静水位与波浪高度之和
C、设计洪水静水位与安全高值之和
D、设计洪水静水位与波浪高度及安全超高值之和

答案:D
解析:
(1)堰顶高程不应低于设计洪水的静水位与波浪高度及堰顶安全超高值之和。


水泥体积安定性不良,会使混凝土构件产生( )裂缝,影响工程质量。

A.温度
B.结构
C.收缩
D.膨胀

答案:D
解析:
水泥的体积安定性是指水泥在凝结硬化过程中,体积变化的均匀性。如果水泥硬化后产生不均匀的体积变化,即所谓体积安定性不良,就会使混凝土构件产生膨胀性裂缝,降低建筑工程质量,甚至引起严重事故。因此,施工中必须使用安定性合格的水泥。


幕墙防雷构造要求正确的是()。


A、每根铝合金立柱上柱与下柱连接处都应该进行防雷连通
B、铝合金立柱上柱与下柱连接处在不大于1Om范围内,宜有一根立柱进行防雷连通
C、有镀膜层的铝型材,在进行防雷连接处,不得除去其镀膜层
D、幕墙的金属框架不应与主体结构的防雷体系连接

答案:B
解析:
八、(3)幕墙的铝合金立柱,在不大于10m范围内宜有一根立柱采用柔性导线,把每个上柱与下柱的连接处连通。


背景资料

某办公楼工程,框架结构,钻孔灌注桩基础,地下一层,地上20层,总建筑面积25000m2,其中地下建筑面积3000m2,施工单位中标后与建设单位签订了施工承包合同,合同约定:“…至2014年6月15日竣工,工期目标470日历天:质量目标合格:主要材料由施工单位自行采购:因建设单位原因导致工期延误,工期顺延,每延误一天支付施工单位10000元/天的延误费…”,合同签订后,施工单位实施了项目进度策划,其中上部标准层结构工序安排如下:

上部标准层结构工序安排表



柱基施工时遇地下溶洞(地质勘探未探明),由此造成工期延误20日历天。施工单位向建设单位提交索赔报告,要求延长工期20日历天,补偿误工费20万元,地下室结构完成,施工单位自检合格后,项目负责人立即组织总监理工程师及建设单位,勘察单位,设计单位项目负责人进行地基基础分部验收。

施工至十层结构时,因商品混凝土供应迟缓,延误工期10日历天。施工至二十层结构时,建设单位要求将该层进行结构变更,又延误工期15日历天。施工单位向建设单位提交索赔报告,要求延长工期25日历天,补偿误工费25万元。

装饰装修阶段,施工单位采取编制进度控制流程、建立协调机制等措施,保证合同约定工期目标的实现。

问题

1.根据上部标准层结构工序安排表绘制出双代号网络图,找出关键线路,并计算上部标准层结构每层工期是多少日历天?

2.本工程地基基础分部工程的验收程序有哪些不安之处?并说明理由。

3.除采取组织措施外,施工进度控制措施还有哪几种措施?

4.施工单位索赔成立的工期和费用是多少?逐一说明理由

答案:
解析:
1、

双代号网络图(估计4分)灵活出题,比较简单

关键线路:工作A—>工作B —>工作C—>工作E —>工作G (估计1分)

工期8天(估计1分)

2

1)施工单位自检合格后,项目负责人后立即组织验收不妥(估计1分)

理由:1)施工单位自检合格后,应向监理单位申请验收(估计1分)

2)应由总监理工程师组织验收(估计1分)

3)验收人员缺施工单位的质量、技术部门负责人(估计1分)

3.(1)技术措施(估计1分)

(2)管理措施(估计1分)

(3)经济措施(估计1分)

4.

1)桩基施工:工期索赔20天;费用索赔20万(估计1分)

理由:地下溶洞,不可探明的地质条件,建设单位的责任;按合同约定,建设单位的原因造成,工期顺延,每天支付延误1万元,20*1=20万元(估计1分)

2)商品混凝土供应迟缓,工期和费用均不能索赔(估计1分)

理由:商品混凝土供应,是施工单位的责任(估计1分)

3)施工至二十层结构时,工期索赔15天;费用索赔15万(估计1分)

理由:结构设计变更,是建设单位的责任;按合同约定,建设单位的原因造成,工期顺延,每天支付延误1万元,15*1=15万元(估计1分)

工期总计索赔:35天,费用总计索赔35万(估计1分)


下列关于施工成本分析依据的说法中正确的是( )。

A.统计核算只可以用货币计量
B.统计核算需要利用会计核算资料和业务核算资料
C.业务核算的范围比会计、统计核算要广
D.会计核算主要是价值核算
E.业务核算的目的,在于迅速取得资料,在经济活动中及时采取措施调整

答案:B,C,D,E
解析:
本题考核的是施工成本分析的依据。会计核算主要是价值核算。业务核算的范围比会计、统计核算要广。业务核算的目的,在于迅速取得资料,在经济活动中及时采取措施进行调整。统计核算的计量尺度比会计宽,可以用货币计算,也可以用实物或劳动量计量。统计核算是利用会计核算资料和业务核算资料,把企业生产经营活动客观现状的大量数据,按统计方法加以系统整理,表明其规律性。


符合级配、塑性指数等技术要求的天然砂砾,可用做轻公路的二级及三、四级公路的有( )。

A.下面层
B.中面层
C.底基层
D.基层
E.上面层

答案:C,D
解析:
2020版教材P46
级配砾石、级配碎砾石以及符合级配、塑性指数等技术要求的天然砂砾可以用在轻交通的二级及二级以下公路的基层,各个公路的底基层。


下列不属于违法发包行为的是()。

A.总承包单位将其承包工程的部分非主体工程分包给具有相应资质条件的分包单位
B.建设工程总承包合同中未有约定,又未经建设单位认可,承包单位将其承包的部分建设工程交由其他单位完成的
C.施工总承包单位将建设工程主体结构的施工分包给其他单位的
D.分包单位将其承包的建设工程在分包的

答案:A
解析:
2020版教材P98页
存在下列情形之一的,属于违法分包:(1)施工单位将工程分包给个人的;(2)施工单位将工程分包给不具备相应资质或安全生产许可的单位的;(3)施工合同中没有约定,又未经建设单位认可,施工单位将其承包的部分工程交由其他单位施工的;(4)施工总承包单位将房屋建筑工程的主体结构的施工分包给其他单位的,钢结构工程除外;(5)专业分包单位将其承包的专业工程中非劳务作业部分再分包的;(6)劳务分包单位将其承包的劳务再分包的;(7)劳务分包单位除计取劳务作业费用外,还计取主要建筑材料款、周转材料款和大中型施工机械设备费用的;(8)法律法规规定的其他违法分包行为。选项A不在违法分包行为之列,


为实现项目的进度目标,应充分重视( )。

A.尽早确定总进度目标

B.健全项目管理的组织体系

C.业主压缩工期的要求

D.大量采用计算机辅助进度控制

正确答案:C