二级建造师答疑精华9卷
发布时间：2021-08-11
二级建造师答疑精华9卷 第1卷
安全检查应包括施工全过程中的资源配置、( )等内容。
A.质量事故
B.人员活动
C.实物状态
D.环境条件
E.管理行为
B.人员活动
C.实物状态
D.环境条件
E.管理行为
答案：B,C,D,E
解析：
2019版教材P313页
安全检查应包括施工全过程中的资源配置、人员活动、实物状态、环境条件、管理行为等内容。
安全检查应包括施工全过程中的资源配置、人员活动、实物状态、环境条件、管理行为等内容。
某工程施工网络计划经监理工程师批准后实施。已知工作A有5天的自由时差和8天的总时差，由于第三方原因，使工作A的实际完成时间比原计划延长了12天。在无其它干扰的情况下，其紧后工作的最早开始时间将推迟()天。
A.3
B.4
C.7
D.12
B.4
C.7
D.12
答案：C
解析：
2020新版教材P139页
自由时差是指在不影响其紧后工作最早开始时间的前提下，本工作可以利用的机动时间。本例中其紧后工作的最早开始时间推迟天数=12-5=7天。
自由时差是指在不影响其紧后工作最早开始时间的前提下，本工作可以利用的机动时间。本例中其紧后工作的最早开始时间推迟天数=12-5=7天。
一般情况下，当受拉钢筋直径最小大于( )mm时，不宜采用绑扎搭接接头。
A.22
B.25
C.28
D.32
B.25
C.28
D.32
答案：B
解析：
2019版教材P63页
当受拉钢筋直径大于25mm、受压钢筋直径大于28mm时，不宜采用绑扎搭接接头。轴心受拉及小偏心受拉杆件(如桁架和拱架的拉杆等)的纵向受力钢筋均不得采用绑扎搭接接头。
当受拉钢筋直径大于25mm、受压钢筋直径大于28mm时，不宜采用绑扎搭接接头。轴心受拉及小偏心受拉杆件(如桁架和拱架的拉杆等)的纵向受力钢筋均不得采用绑扎搭接接头。
根据《劳动争议调解仲裁法》第19条的规定，劳动争议仲裁委员会的组成人员不包括()
A、劳动行政部门代表
B、工会代表
C、职工代表
D、企业方面代表组成
B、工会代表
C、职工代表
D、企业方面代表组成
答案：C
解析：
《劳动争议调解仲裁法》第19条第1款规定，劳动争议仲裁委员会由劳动行政部门代表、工会代表和企业方面代表组成。劳动争议仲裁委员会组成人员应当是单数。
在工程建设中，建设单位和施工单位的下列行为，不符合《消防法》规定的是()。
A.在设有仓库的建筑物内，设置员工集体宿舍
B.建设单位将建筑工程的消防设计图纸及有关资料报送公安消防机构审核
C.建筑工程竣工时，消防设计经公安消防机构进行消防验收
D.使用易燃易爆危险物品的单位，执行国家有关消防安全的规定
B.建设单位将建筑工程的消防设计图纸及有关资料报送公安消防机构审核
C.建筑工程竣工时，消防设计经公安消防机构进行消防验收
D.使用易燃易爆危险物品的单位，执行国家有关消防安全的规定
答案：A
解析：
2019新版教材P222页
施工单位不得在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍。施工现场的办公区、生活区应当与作业区分开设置，并保持安全距离。
施工单位不得在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍。施工现场的办公区、生活区应当与作业区分开设置，并保持安全距离。
在施工现场，混凝土的施工配合比是根据（ ）来调整的。
A．每立方米混凝土中水泥的用量
B．水灰比
C．砂石的含水率
D．水泥的含水率
正确答案：C
二级建造师答疑精华9卷 第2卷
所有新工人必须经三级安全教育，即：施工人员进场前的（ ）、项目部作业组的安全教育。
A．公司
B．生产组
C．安全局
D．政府相关部门
正确答案：A
为合理传递荷载，现浇混凝土模板支撑系统立杆底部应设置（ ）垫板。
A.木B.混凝土块
C.砖D.大理石
A.木B.混凝土块
C.砖D.大理石
答案：A
解析：
模板支撑系统立杆底部应设置木垫块，木块为柔性材料，其他的均为脆性材料，上部荷载较大时，脆性材料易碎不适合做垫块。
混凝土耐久性包括混凝土的（）。
A、碳化
B、温度变形
C、抗拉强度
D、流动性
B、温度变形
C、抗拉强度
D、流动性
答案：A
解析：
（三）混凝土的耐久性包括抗渗、抗冻、抗侵蚀、碳化、碱骨料反应及混凝土中的钢筋锈蚀等性能。故选择A
（三）混凝土的耐久性包括抗渗、抗冻、抗侵蚀、碳化、碱骨料反应及混凝土中的钢筋锈蚀等性能。故选择A
甲、乙双方在合同中约定赔偿损失为5万元，甲方因违约给乙方造成直接损失2万元，间接损失1.5万元，那么，甲方应向乙方支付的赔偿金为()。
A.2万元
B.3.5万元
C.5万元
D.8.5万元
B.3.5万元
C.5万元
D.8.5万元
答案：C
解析：
2020版教材P117页
约定赔偿损失是指一旦发生违约并造成受害人的损害后，受害人不必证明其具体损害范围即可依据约定赔偿损失条款而获得赔偿。本题中虽然明确了直接损失和间接损失，但因为有约定赔偿损失，因此赔偿金应为5万元。
约定赔偿损失是指一旦发生违约并造成受害人的损害后，受害人不必证明其具体损害范围即可依据约定赔偿损失条款而获得赔偿。本题中虽然明确了直接损失和间接损失，但因为有约定赔偿损失，因此赔偿金应为5万元。
我国《合同法》要求参与各方应遵循的基本原则包括（）。
A.公开原则
B.公平原则
C.平等原则
D.自愿原则
E.诚实信用原则
B.公平原则
C.平等原则
D.自愿原则
E.诚实信用原则
答案：B,C,D,E
解析：
2020版教材P109
建设工程合同的订立，应当遵循平等原则、自愿原则、公平原则、诚实信用原则、合法原则等。
建设工程合同的订立，应当遵循平等原则、自愿原则、公平原则、诚实信用原则、合法原则等。
有效控制工程造价就是要做到()。
A.投资估算>设计概算>施工图预算>竣工结算
B.设计概算>投资估算>施工图预算>竣工结算
C.竣工结算>施工图预算>设计概算>投资估算
D.投资估算>施工图预算>设计概算>竣工结算
B.设计概算>投资估算>施工图预算>竣工结算
C.竣工结算>施工图预算>设计概算>投资估算
D.投资估算>施工图预算>设计概算>竣工结算
答案：A
解析：
2019版教材P214
工程造价管理的基本内容就是合理确定和有效地控制工程造价，合理确定工程造价就是在建设工程的各个阶段，合理确定投资估算、概算造价、预算造价、合同造价和竣工结算造价，有效控制工程造价也就是在优化建设方案、设计方案的基础上，在建设工程的各个阶段采用适当的方法和措施，把工程造价控制在合理的范围和核定的造价限额以内，就如通常规定的设计概算不得大于投资估算，施工图预算不得大于设计概算，竣工结算不得大于施工图预算。
工程造价管理的基本内容就是合理确定和有效地控制工程造价，合理确定工程造价就是在建设工程的各个阶段，合理确定投资估算、概算造价、预算造价、合同造价和竣工结算造价，有效控制工程造价也就是在优化建设方案、设计方案的基础上，在建设工程的各个阶段采用适当的方法和措施，把工程造价控制在合理的范围和核定的造价限额以内，就如通常规定的设计概算不得大于投资估算，施工图预算不得大于设计概算，竣工结算不得大于施工图预算。
二级建造师答疑精华9卷 第3卷
下列各项中，需要编制分部（分项）工程施工组织设计的是（）。
A. 高速公路上的一座桥梁
B. 一个烟囱
C. 混凝土垫层工程
D. 定向爆破工程
B. 一个烟囱
C. 混凝土垫层工程
D. 定向爆破工程
答案：D
解析：
水玻璃通常不可作为( ）来使用。
A.防冻材料
B.防水剂
C.耐酸材料
D.灌浆材料
B.防水剂
C.耐酸材料
D.灌浆材料
答案：A
解析：
水玻璃是一种碱金属硅酸盐水溶液，俗称“泡花碱”。水玻璃的用途有：①灌浆材料；②涂料；③防水剂；④耐酸材料；⑤耐热材料；⑥粘合剂。
用来表示组织系统中各子系统或各元素间指令关系的工具是（ ）。
A.项目结构图B.工作流程图C.组织结构图D.职能分工表
A.项目结构图B.工作流程图C.组织结构图D.职能分工表
答案：C
解析：
根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》，下列情形中，造成建设工程质量缺陷，发包人应当承担过错责任的是（ ）。
A.未申领施工许可证
B.迟延提供设计文件
C.直接指定分包人分包专业工程
D.拖欠工程款
B.迟延提供设计文件
C.直接指定分包人分包专业工程
D.拖欠工程款
答案：C
解析：
2020版教材P293页
《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》，下列情形中，造成建设工程质量缺陷，发包人应当承担过错责任：（1）提供的设计有缺陷；（2）提供或指定购买的建筑材料、建筑构配件、设备不符合强制性标准；（3）直接指定分包人分包专业工程。
《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》，下列情形中，造成建设工程质量缺陷，发包人应当承担过错责任：（1）提供的设计有缺陷；（2）提供或指定购买的建筑材料、建筑构配件、设备不符合强制性标准；（3）直接指定分包人分包专业工程。
施工安全的技术保证体系由（ ）等类别构成。
A.专项工程
B.专项制度
C.专项技术
D.专项管理
E.专项治理
B.专项制度
C.专项技术
D.专项管理
E.专项治理
答案：A,C,D,E
解析：
【考点】施工安全技术保证。【解析】施工安全是为了达到工程施工的作业环境和条件安全、施工技术安全、施工状态安全、施工行为安全以及安全生产管理到位的安全目的。施工安全的技术保证，就是为上述五个方面的安全要求提供安全技术的保证，确保在施工中准确判断其安全的可靠性，对避免出现危险状况、事态作出限制和控制规定，对施工安全保险与排险措施给予规定以及对一切施工生产给予安全保证。施工安全技术保证由专项工程、专项技术、专项管理、专项治理四种类别构成，每种类别又有若干项目，每个项目都包括安全可靠性技术、安全限控技术、安全保险与排险技术和安全保护技术等四种技术。题目中B专项制度可以列为制度保证，是与技术保证并列的内容，需要说明的是，专项管理属于管理技术。因此，正确选项是ACDE。
关于建设项目招标的说法，正确的是（）。
A.施工单项合同估算价在50万元人民币以上的项目必须进行招标
B.使用国际组织或者外国政府贷款，援助资金的项目可以不进行招标
C.采用特定的专利或者专有技术的项目必须进行招标
D.大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目必须进行招标
B.使用国际组织或者外国政府贷款，援助资金的项目可以不进行招标
C.采用特定的专利或者专有技术的项目必须进行招标
D.大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目必须进行招标
答案：D
解析：
根据《招标投标法》第3条规定，在中华人民共和国境内进行下列工程建设项目包括项目的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购，必须进行招标：（1）大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目；（2）全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目；（3）使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目。@##
二级建造师答疑精华9卷 第4卷
某双代号网络计划如下图（图中粗实线为关键工作） ， 若计划工期等于计算工期， 则自由时差一定等于总时差且不为零的工作有（ ） 。
A.①→②
B.③→⑤
C.②→⑦
D.④→⑤
E.⑥→⑧
B.③→⑤
C.②→⑦
D.④→⑤
E.⑥→⑧
答案：D,E
解析：
建筑施工企业的三级安全教育是指（ ）。
A.公司层教育、项目部教育、作业班组教育
B.进场教育、作业前教育、上岗教育
C.最高领导教育、项目经理教育、班组长教育
D.最高领导教育、生产负责人教育、项目经理教育
B.进场教育、作业前教育、上岗教育
C.最高领导教育、项目经理教育、班组长教育
D.最高领导教育、生产负责人教育、项目经理教育
答案：A
解析：
2020版教材P197页
3）企业员工的安全教育：对建设工程来说，具体指企业（公司），项目（或工区、工程处、施工队），班组三级
3）企业员工的安全教育：对建设工程来说，具体指企业（公司），项目（或工区、工程处、施工队），班组三级
用工程网络计划的特点（ ）。
A．难以知道非关键工作可使用的时差
B．有利于实现进度控制的科学化
C．可发现关键工作和关键路线可知非关键工作可使用时间及有利于实现进度控制的科学化
D．有利于实现进度目标
正确答案：C
其中D是选择合理的合同结构有利于实现进度目标。
其中D是选择合理的合同结构有利于实现进度目标。
建造师的延续注册，注册证书与执业印章有效期为()年。
A.1
B.3
C.5
D.7
B.3
C.5
D.7
答案：B
解析：
2020版教材P64页
初始注册证书与执业印章有效期为3年。延续注册的，注册证书与执业印章有效期也为3年。变更注册的，变更注册后的注册证书与执业印章仍延续原注册有效期。
初始注册证书与执业印章有效期为3年。延续注册的，注册证书与执业印章有效期也为3年。变更注册的，变更注册后的注册证书与执业印章仍延续原注册有效期。
通过考核认定或考试合格取得中华人民共和国建造师资格证书的人员，可以()。
A.以建造师的名义担任各类工程项目施工负责人
B.以建造师名义从事其他施工活动的管理工作
C.通过注册以建造师名义执业
D.在全国范围内以建造师名义执业
B.以建造师名义从事其他施工活动的管理工作
C.通过注册以建造师名义执业
D.在全国范围内以建造师名义执业
答案：C
解析：
2020版教材P62
注册建造师，是指通过考核认定或考试合格取得中华人民共和国建造师资格证书经过注册，取得中华人民共和国注册建造师注册执业证书和执业印章，担任施工单位项目负责人及从事施工管理相关活动的专业技术人员。可见，取得中华人民共和国建造师资格证书是成为注册建造师的前提，建造师分为一级和二级，也就对担任的工程项目类型及范围、地区进行了划分。
注册建造师，是指通过考核认定或考试合格取得中华人民共和国建造师资格证书经过注册，取得中华人民共和国注册建造师注册执业证书和执业印章，担任施工单位项目负责人及从事施工管理相关活动的专业技术人员。可见，取得中华人民共和国建造师资格证书是成为注册建造师的前提，建造师分为一级和二级，也就对担任的工程项目类型及范围、地区进行了划分。
关于建筑节能的说法，正确的是（ ）。
A.已经建成的项目，2年后方可投入生产、使用
B.在新建建筑和既有建筑节能改造中，必须使用节能建筑材料和节能设备
C.在具备太阳能利用条件的地区，地方人民政府可以要求必须安装使用太阳能
热水系统
D.不符合强制性节能标准的项目，建设单位不得开工建设
B.在新建建筑和既有建筑节能改造中，必须使用节能建筑材料和节能设备
C.在具备太阳能利用条件的地区，地方人民政府可以要求必须安装使用太阳能
热水系统
D.不符合强制性节能标准的项目，建设单位不得开工建设
答案：D
解析：
二级建造师答疑精华9卷 第5卷
施工机具使用实施“人机固定”原则，其“三定”制度不包括（）。
A.定机
B.定人
C.定期培训
D.定岗位责任
B.定人
C.定期培训
D.定岗位责任
答案：C
解析：
2019版教材P193页
(2) 施工机具的使用应贯彻“人机固定”原则，实行定机、定人、定岗位责任的“三定”制度。执行重要施工机械设备专机专人负责制、机长负责制和操作人员持证上岗制。
(2) 施工机具的使用应贯彻“人机固定”原则，实行定机、定人、定岗位责任的“三定”制度。执行重要施工机械设备专机专人负责制、机长负责制和操作人员持证上岗制。
建设单位领取施工许可证后，因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期，延期次数和每次期限分别为( )。
A．1次和3个月
B．2次和3个月
C．3次和2个月
D．1次和6个月
正确答案：B
关于混凝土施工期间的测温项目与频次的说法，正确的有( )。
A.室外气温测量最高、最低气温
B.环境温度每昼夜不少于4次
C.搅拌机棚温度每一工作班不少于3次
D.外加剂溶液温度每一工作班不少于2次
E.混凝土出机、浇筑、入模温度每一工作班不少于4次
B.环境温度每昼夜不少于4次
C.搅拌机棚温度每一工作班不少于3次
D.外加剂溶液温度每一工作班不少于2次
E.混凝土出机、浇筑、入模温度每一工作班不少于4次
答案：A,B,E
解析：
2020版教材P124页
见表2A312061-3施工期间的测温项目与频次表，冬期施工期间搅拌机棚温度测温频次每一工作班不少于4次；外加剂溶液温度测温频次每一工作班不少于4次。
见表2A312061-3施工期间的测温项目与频次表，冬期施工期间搅拌机棚温度测温频次每一工作班不少于4次；外加剂溶液温度测温频次每一工作班不少于4次。
下列法律法规中，属于建设行政法规的有( )。
A.《建设工程质量管理条例》
B.《建设工程安全生产管理条例》
C.《招标投标法》
D.《建设工程勘察设计条例》
E.《北京市建筑市场管理条例》
B.《建设工程安全生产管理条例》
C.《招标投标法》
D.《建设工程勘察设计条例》
E.《北京市建筑市场管理条例》
答案：A,B,D
解析：
C是法律，E是地方性法规。选项A、B、D正确。
按照我国现行规定，造价管理机构在编制计价定额时，社会保险费和住房公积金应以（）作为计算基础。
A.定额人工费
B.定额人工费和定额机械费之和
C.分部分项工程费
D.定额机械费
B.定额人工费和定额机械费之和
C.分部分项工程费
D.定额机械费
答案：A
解析：
配制高强混凝土的矿物掺合料可选用( )。
A.优质粉煤灰
B.磨细矿渣粉
C.磨细石灰粉
D.硅粉
E.磨细天然沸石粉
B.磨细矿渣粉
C.磨细石灰粉
D.硅粉
E.磨细天然沸石粉
答案：A,B,D,E
解析：
2020版教材P39页
配制高强混凝土的矿物掺合料可选用优质粉煤灰、磨细矿渣粉、硅粉和磨细天然沸石粉。
配制高强混凝土的矿物掺合料可选用优质粉煤灰、磨细矿渣粉、硅粉和磨细天然沸石粉。
二级建造师答疑精华9卷 第6卷
以下列举事件中，承包商可以提出索赔的是（）。
A.施工期间发生强暴雷雨天气，致使施工中断数日
B.工程设计存在缺陷，进行方案修改造成工期拖延
C.采用科学管理，工程提前完成
D.承包人违反合同给承包人造成时间、费用的损失
E.监理人对于合同文件进行了歧义解释造成费用增加
B.工程设计存在缺陷，进行方案修改造成工期拖延
C.采用科学管理，工程提前完成
D.承包人违反合同给承包人造成时间、费用的损失
E.监理人对于合同文件进行了歧义解释造成费用增加
答案：A,B,E
解析：
2020新版教材P262页
“承包商可以提起索赔的时间有：（1）发包人违反合同给承包人造成时间、费用的损失；
（2）因工程变更造成的时间、费用损失；
（3）由于监理力工程师对合同文件的歧义解释、技术资料不确切，或由于不可抗力导致施工条件的改变，造成了时间、费用的增加；
（4）发包人提出提前完成项目或缩短工期而造成承包人的费用增加；
（5）发包人延误支付期限造成承包人的损失；
（6）合同规定以外的项目进行检验，且验收合格，或非承包人的原因导致项目缺陷的修复所发生的损失或费用；
（7）非承包人的原因导致工程暂时停工；
（8）物价上涨，法规变化及其他”
A选项为非承包人的原因导致工程暂时停工，B选项为工程变更给承包人造成时间损失，C选项是承包人内部管理，但并未造成承包人费用的增加，所以C错误，，E选项很明显给承包人造成损失。
@##
“承包商可以提起索赔的时间有：（1）发包人违反合同给承包人造成时间、费用的损失；
（2）因工程变更造成的时间、费用损失；
（3）由于监理力工程师对合同文件的歧义解释、技术资料不确切，或由于不可抗力导致施工条件的改变，造成了时间、费用的增加；
（4）发包人提出提前完成项目或缩短工期而造成承包人的费用增加；
（5）发包人延误支付期限造成承包人的损失；
（6）合同规定以外的项目进行检验，且验收合格，或非承包人的原因导致项目缺陷的修复所发生的损失或费用；
（7）非承包人的原因导致工程暂时停工；
（8）物价上涨，法规变化及其他”
A选项为非承包人的原因导致工程暂时停工，B选项为工程变更给承包人造成时间损失，C选项是承包人内部管理，但并未造成承包人费用的增加，所以C错误，，E选项很明显给承包人造成损失。
@##
一级设防钢筋混凝土抗震墙的厚度构造要求规定是( )。
A.不应小于150mm且不宜小于层高或无支长度的1/20
B.不应小于160mm且不宜小于层高或无支长度的1/20
C.不应小于170mm且不宜小于层高或无支长度的1/20
D.不应小于180mm且不宜小于层高或无支长度的1/20
B.不应小于160mm且不宜小于层高或无支长度的1/20
C.不应小于170mm且不宜小于层高或无支长度的1/20
D.不应小于180mm且不宜小于层高或无支长度的1/20
答案：B
解析：
2019版教材P8页
抗震墙抗震构造要求，（1）抗震墙的厚度，一级、二级不应小于160mm且不小于层高或无支长度的1/20，三、四级抗震墙不应小于140mm且不小于层高或无支长度1/25，无端柱或者翼墙一级、二级不应小于160mm且不小于层高或无支长度的1/16，三、四级不应小于层高或无支长度的1/20。@##
抗震墙抗震构造要求，（1）抗震墙的厚度，一级、二级不应小于160mm且不小于层高或无支长度的1/20，三、四级抗震墙不应小于140mm且不小于层高或无支长度1/25，无端柱或者翼墙一级、二级不应小于160mm且不小于层高或无支长度的1/16，三、四级不应小于层高或无支长度的1/20。@##
投标人填列有关清单计价表时，不能自主报价，只能根据业主提供的资料填列的费用项目有（ ）。
A．施工项目费
B．人工费
C．建设项目预留金
D．指定分包工程费
E．总承包服务费
正确答案：CD
水利工程建设项目质量监督方式以()为主。
A、旁站
B、巡视
C、平行检查
D、抽查
B、巡视
C、平行检查
D、抽查
答案：D
解析：
2.工程质量监督的主要内容根据《水利工程质量监督管理规定》，水利工程建设项目质量监督方式以抽查为主。可见D选项正确
有顶板的预制安装水池，浇筑板缝混凝土，应在当日( )进行。
A.平均气温下
B.最低气温时
C.气温最高时
D.任何时候
正确答案：C
(2017年)某项目部根据项目特点制定了投资控制、进度控制、合同管理、付款和设计变更等工作流 程，这些工作流程组织属于（ ）。
A.物质流程组织
B.管理工程流程组织
C.信息处理工程流程组织
D.施工工作流程组织
B.管理工程流程组织
C.信息处理工程流程组织
D.施工工作流程组织
答案：B
解析：
工程流程组织包括： （1）管理工作流程组织，如投资控制、进度控制、合同管理、付款和设计变更等流程；（2）信息处理工作流程组织，如与生成月度进度报告有关的数据处理流程； （3）物质流程组织，如钢结构深化设计工作流程，弱电工程物资采购工作流程，外立面施工工作流程等。
二级建造师答疑精华9卷 第7卷
担保方式中的保证，实际运用过程中应理解为（ ）。
A.债务人和债权人约定，债务人向债权人保证履行合同义务
B.债务人和债权人约定，当债务人不履行债务时，由保证人代为履行债务
C.保证人和债权人约定，当债务人不履行债务时，保证人按约定履行债务
D.保证人和债务人约定，当债务人不履行债务时，被保证人按约定履行债务
B.债务人和债权人约定，当债务人不履行债务时，由保证人代为履行债务
C.保证人和债权人约定，当债务人不履行债务时，保证人按约定履行债务
D.保证人和债务人约定，当债务人不履行债务时，被保证人按约定履行债务
答案：C
解析：
本题考查的是建设工程保证担保的方式和责任。保证是指保证人和债权人约定，当债务人不履行债务时，保证人按约定履行债务的行为。
合同工期届满之前，施工企业明确表示不再施工的行为是（ ）。
A、 侵权
B、 合法行为
C、 预期违约
D、 单方解除合同
B、 合法行为
C、 预期违约
D、 单方解除合同
答案：C
解析：
，有下列情形之一的，当事人可以解除合同：（1）因不可抗力致使不能实现合同目的；（2）在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务。对方可以在履行期届满之前要求其承担违约责任。C项正确。
埋设在车行道下的地下燃气管道的最小覆土厚度不得小于（ ）。
A.0. 3m
B.0. 6m
C.0. 9m
D.1. 2m
B.0. 6m
C.0. 9m
D.1. 2m
答案：C
解析：
埋设在车行道下时，不得小于 0.9m；埋设在非车行道下时，不得小于 0.6m；埋设在机动车不能到达地方时，不得小于 0.3m；埋设在水田下时，不得小于 0.8m；当不能满足上述规定时，应采取有效的保护措施。
大型建设工程项目总进度目标论证的核心工作是通过编制总进度纲要论证总进度目标实现的可能性，其中总进度纲要的主要内容包括（ ）。
A.总进度规划B.项目实施的总体部署
C.项目月施工进度计划D.确定里程碑事件的计划进度目标
E.总进度目标实现的条件和应采取的措施
A.总进度规划B.项目实施的总体部署
C.项目月施工进度计划D.确定里程碑事件的计划进度目标
E.总进度目标实现的条件和应采取的措施
答案：A,B,D,E
解析：
下列岩石中，属于水成岩的是（ ）。
A．花岗岩
B．石灰岩
C．玄武岩
D．石英岩
B．石灰岩
C．玄武岩
D．石英岩
答案：B
解析：
岩石的分类
1.按形成条件分类：火成岩(岩浆岩)、水成岩(沉积岩)及变质岩三大类。
（1）火成岩。由岩浆侵入地壳上部或喷出地表凝固而成的岩石。火成岩主要包括花岗岩、闪长岩、辉长岩、辉绿岩、玄武岩等。
（2）水成岩。石灰岩和砂岩。
（3）变质岩。片麻岩、大理岩和石英岩。
1.按形成条件分类：火成岩(岩浆岩)、水成岩(沉积岩)及变质岩三大类。
（1）火成岩。由岩浆侵入地壳上部或喷出地表凝固而成的岩石。火成岩主要包括花岗岩、闪长岩、辉长岩、辉绿岩、玄武岩等。
（2）水成岩。石灰岩和砂岩。
（3）变质岩。片麻岩、大理岩和石英岩。
比较陀螺经纬仪和一般经纬仪的功能，说法正确的是（）。
A.前者可以传递地面坐标方位角传递到井下巷道，后者不能
B.前者的一次测量精度较高，后者较低
C.前者可以测点的地理方位角，后者不能
D.前者可以测量点之间距离，后者不能
B.前者的一次测量精度较高，后者较低
C.前者可以测点的地理方位角，后者不能
D.前者可以测量点之间距离，后者不能
答案：A
解析：
二级建造师答疑精华9卷 第8卷
重力式墩台的主要特点是（ ）。
A．靠自身重量来平衡外力保持其稳定
B．靠自身重量和土侧压力来保持其稳定
C．靠自身重量和车辆荷载来保持其稳定
D．靠自身重量、土侧压力和车辆荷载来保持其稳定
正确答案：A
在我国的行政法规中，为了加强对建设工程质量的管理，特别在( )中明确政府行政主管部门设立专门机构对建设工程质量行使监督职能。
A．《建筑法》 B．《建设工程质量管理条例》
c．《建设工程质量验收统一标准》 D．《合同法》
正确答案：B
下列提高混凝土拌合料温度的措施中，错误的是()
A、热水拌合
B、预热细骨料
C、预热粗骨料
D、预热水泥
B、预热细骨料
C、预热粗骨料
D、预热水泥
答案：D
解析：
2020版教材P155页
低温季节混凝土施工时提高混凝土拌合料温度宜用热水拌合及进行骨料预热水泥不应直接加热。
低温季节混凝土施工时提高混凝土拌合料温度宜用热水拌合及进行骨料预热水泥不应直接加热。
根据《关于水利工程建设项目代建制管理的指导意见》，拟实施代建制的项目应在（）中提出实行代建制管理的方案。
A.项目建议书
B.可行性研究报告
C.初步设计报告
D.工程开工申请报告
B.可行性研究报告
C.初步设计报告
D.工程开工申请报告
答案：B
解析：
2020版教材P136
拟实施代建制的项目应在可行性研究报告中提出实行代建制管理的方案，经批复后在施工准备前选定代建单位。
拟实施代建制的项目应在可行性研究报告中提出实行代建制管理的方案，经批复后在施工准备前选定代建单位。
职业健康安全管理体系要求的构成要素中，属于实施和运行要素的有()。
A.文件控制
B.记录控制
C.运行控制
D.内部审核
E.应急准备和响应
B.记录控制
C.运行控制
D.内部审核
E.应急准备和响应
答案：A,C,E
解析：
2020新版教材P185页
职业健康安全管理体系要求的构成要素包括总要求，职业健康安全方针、策划、实施和运行、检查、管理评审。其中实施和运行要素包括：资源、作用、职责、责任和权限；能力、培训和意识；沟通、参与和协商；文件；文件控制；运行控制；应急准备和响应。
职业健康安全管理体系要求的构成要素包括总要求，职业健康安全方针、策划、实施和运行、检查、管理评审。其中实施和运行要素包括：资源、作用、职责、责任和权限；能力、培训和意识；沟通、参与和协商；文件；文件控制；运行控制；应急准备和响应。
城市桥梁工程包括( )的建设、养护与维修工程。
A.立交桥
B.跨线桥
C.轻轨交通线下工程
D.地下人行通道
E.人行天桥
B.跨线桥
C.轻轨交通线下工程
D.地下人行通道
E.人行天桥
答案：A,B,D,E
解析：
2020版教材P344
城市桥梁工程包括立交桥、跨线桥、人行天桥、地下人行通道的建设、养护与维修工程.
城市桥梁工程包括立交桥、跨线桥、人行天桥、地下人行通道的建设、养护与维修工程.
二级建造师答疑精华9卷 第9卷
下列关于建筑工程施工现场消防器材配置的说法，正确的有()
A、高度超过24m的建筑工程，每层必须设消火栓口
B、一般临时设施区，每100m2配备一个10L的灭火器
C、临时木工加工车间，每30m2配置一个灭火器
D、油漆作业间，每25m2配置一个灭火器
E、堆料厂内，每组灭火器之间的距离不应大于30m
B、一般临时设施区，每100m2配备一个10L的灭火器
C、临时木工加工车间，每30m2配置一个灭火器
D、油漆作业间，每25m2配置一个灭火器
E、堆料厂内，每组灭火器之间的距离不应大于30m
答案：A,D,E
解析：
2020版教材P 166
一般临时设施区，每100m2配备两个10L的灭火器，大型临时设施总面积超过1200m2的，应备有消防专用的消防桶、消防锹、消防钩、盛水桶（池）、消防砂箱等器材设施；临时木工加工车间、油漆作业间等，每25m2应配置一个种类合适的灭火器；仓库、油库、危化品库或堆料厂内，应配备足够组数、种类的灭火器，每组灭火器不应少于四个，每组灭火器之间的距离不应大于30m;高度超过24m的建筑工程，应保证消防水源充足，设置具有足够扬程的高压水泵，安装临时消防竖管，管径不得小于75mm，每层必须设消火栓口，并配备足够的水龙带。
一般临时设施区，每100m2配备两个10L的灭火器，大型临时设施总面积超过1200m2的，应备有消防专用的消防桶、消防锹、消防钩、盛水桶（池）、消防砂箱等器材设施；临时木工加工车间、油漆作业间等，每25m2应配置一个种类合适的灭火器；仓库、油库、危化品库或堆料厂内，应配备足够组数、种类的灭火器，每组灭火器不应少于四个，每组灭火器之间的距离不应大于30m;高度超过24m的建筑工程，应保证消防水源充足，设置具有足够扬程的高压水泵，安装临时消防竖管，管径不得小于75mm，每层必须设消火栓口，并配备足够的水龙带。
预应力筋张拉前应根据设计要求对孔道的( )进行实测。
A.摩阻损失
B.直径
C.摩阻力
D.长度
B.直径
C.摩阻力
D.长度
答案：A
解析：
2020版教材P274
预应力筋张拉前应根据设计要求对孔道的摩阻损失进行实测，以便确定张拉力控制应力，并确定预应力筋的理论伸长值。
预应力筋张拉前应根据设计要求对孔道的摩阻损失进行实测，以便确定张拉力控制应力，并确定预应力筋的理论伸长值。
《建设工程安全生产管理条例》第10条规定，依法批准开工报告的建设工程，建设单位应当自开工报告批准之日起（）内，将保证安全施工的措施报送建设工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案。
A、30日B、60日C、15日D、90日
正确答案：C
热力管道工程施工结束后，应进行（ ）及试运行。
A.清洗
B.试验
C.吹扫管道
D.保温
E.刷漆
B.试验
C.吹扫管道
D.保温
E.刷漆
答案：A,B
解析：
P159-161
供热管网的清洗应在试运行前进行，热力管道完工后要进行强度和严密性试验。
供热管网的清洗应在试运行前进行，热力管道完工后要进行强度和严密性试验。
某矿建施工单位的一^掘进工作队正在进行井下运输大巷的施工，施工方法是钻眼爆破、 两掘一喷，每天两班掘进、一班支护。该掘进队有关爆破工作的主要内容安排实施如下：
(1)打眼放炮班班长和放炮员负责领取炸药和雷管，并随身携带与其他工人一起乘罐 笼到井下工作面。
(2)班长与放炮员负责检查钻眼工作质量，与其他工人一起进行装药联线。装药联线 完毕确认无误后，由班长取出放炮器钥匙交给放炮员放炮。
(3)放炮通风后，工人立即进入工作面敲帮问顶，处理危岩。
(4)放炮员整理放炮工具，处理剩余的炸药和雷管，炸药存放在工作面附件的躲避硐 内，雷管存放到井下炸药库。
(5)当工作面出现瞎炮时，在距离瞎炮200~300mm的地方钻一倾斜炮眼，眼底与瞎 炮眼底相距100mm，重新进行装药引爆。
问题
(1)该掘进队施工中存在哪些违章问题？
(2)工作面安全检査包括哪些内容？应当由谁来负责进行？
(3)剩余的爆炸物品应当如何正确存放或处理？
(4)当遇到瞎炮时，正确的处理方法是什么？
(1)打眼放炮班班长和放炮员负责领取炸药和雷管，并随身携带与其他工人一起乘罐 笼到井下工作面。
(2)班长与放炮员负责检查钻眼工作质量，与其他工人一起进行装药联线。装药联线 完毕确认无误后，由班长取出放炮器钥匙交给放炮员放炮。
(3)放炮通风后，工人立即进入工作面敲帮问顶，处理危岩。
(4)放炮员整理放炮工具，处理剩余的炸药和雷管，炸药存放在工作面附件的躲避硐 内，雷管存放到井下炸药库。
(5)当工作面出现瞎炮时，在距离瞎炮200~300mm的地方钻一倾斜炮眼，眼底与瞎 炮眼底相距100mm，重新进行装药引爆。
问题
(1)该掘进队施工中存在哪些违章问题？
(2)工作面安全检査包括哪些内容？应当由谁来负责进行？
(3)剩余的爆炸物品应当如何正确存放或处理？
(4)当遇到瞎炮时，正确的处理方法是什么？
答案：
解析：
(1)该掘进队施工中存在的违章问题包括：爆炸物品运输，爆破器材管理，工作面安 全检査，剩余爆炸物品的存放和瞎炮处理。炸药与雷管必须分开单独运送，并单独采用罐 笼进行运输，罐笼内不得运送其他人员。
(2)工作面安全检査的内容包括：通风除尘的效果，爆破后巷道顶板危岩情况，是否 存在瞎炮、残眼、残药等。工作面的安全检査应当由班长或负责人负责，放炮员参加。
(3)工作面爆破剩余的爆炸物品应当存放到指定的库房内，未爆炸的残药应当收集后 集中进行处理。
(4)当遇到瞎炮时，应检査产生瞎炮的原因，如因连线不良、错连、漏连的雷管，经 检查确认起爆线路完好时，可重新起爆；如因其他原因造成的瞎炮，则应在距瞎炮至少 0.3m处重新钻与瞎炮炮眼平行的新炮眼，重新装药放炮；禁止将炮眼残底继续打眼加 深，严禁用镐刨，或从炮眼中取出原放置的引药或从引药中拉出雷管；处理瞎炮的炮眼爆 破后，应详细检查并收集未爆炸的爆破材料并予以销毁
(2)工作面安全检査的内容包括：通风除尘的效果，爆破后巷道顶板危岩情况，是否 存在瞎炮、残眼、残药等。工作面的安全检査应当由班长或负责人负责，放炮员参加。
(3)工作面爆破剩余的爆炸物品应当存放到指定的库房内，未爆炸的残药应当收集后 集中进行处理。
(4)当遇到瞎炮时，应检査产生瞎炮的原因，如因连线不良、错连、漏连的雷管，经 检查确认起爆线路完好时，可重新起爆；如因其他原因造成的瞎炮，则应在距瞎炮至少 0.3m处重新钻与瞎炮炮眼平行的新炮眼，重新装药放炮；禁止将炮眼残底继续打眼加 深，严禁用镐刨，或从炮眼中取出原放置的引药或从引药中拉出雷管；处理瞎炮的炮眼爆 破后，应详细检查并收集未爆炸的爆破材料并予以销毁
关于防水卷材施工的说法，正确的有()。
A.基础底板混凝土垫层上铺卷材应采用满粘法
B.地下室外墙外防外贴卷材应采用点粘法
C.基层阴阳角处应做成圆弧或折角后再铺贴
D.铺贴双层卷材时，上下两层卷材应垂直铺贴
E.铺贴双层卷材时，上下两层的卷材接缝应错开
B.地下室外墙外防外贴卷材应采用点粘法
C.基层阴阳角处应做成圆弧或折角后再铺贴
D.铺贴双层卷材时，上下两层卷材应垂直铺贴
E.铺贴双层卷材时，上下两层的卷材接缝应错开
答案：C,E
解析：
考核不同部位卷材防水施工的知识点。
基础底板混凝土垫层上铺贴卷材时，铺贴方法宜采用空铺法、点粘法或条粘法，使卷材与混凝土垫层间适当预留一定的相对活动幅度，避免在底板混凝土施工及硬化过程中造成卷材硬性撕裂导致渗漏。
而对于立面或大坡面，在铺贴防水卷材时，不能采用点粘，容易脱落；应采用满粘法，并宜减少短边搭接。
基层阴阳角处应做成圆弧或折角后再铺贴卷材；铺贴双层卷材时，上下两层卷材严禁垂直铺贴；铺贴双层卷材时，上下两层的卷材接缝应错开，这都是卷材防水施工技术要点中的常识。
故本题的正确选项为“C、E”。
基础底板混凝土垫层上铺贴卷材时，铺贴方法宜采用空铺法、点粘法或条粘法，使卷材与混凝土垫层间适当预留一定的相对活动幅度，避免在底板混凝土施工及硬化过程中造成卷材硬性撕裂导致渗漏。
而对于立面或大坡面，在铺贴防水卷材时，不能采用点粘，容易脱落；应采用满粘法，并宜减少短边搭接。
基层阴阳角处应做成圆弧或折角后再铺贴卷材；铺贴双层卷材时，上下两层卷材严禁垂直铺贴；铺贴双层卷材时，上下两层的卷材接缝应错开，这都是卷材防水施工技术要点中的常识。
故本题的正确选项为“C、E”。
上一篇：二级建造师考试真题精选及答案5节
下一篇：二级建造师考试真题及答案8节
热门文章
