二级建造师试题9卷
发布时间：2021-07-31
来源：天天搜题网
二级建造师试题9卷 第1卷
电缆敷设的顺序要求有（ ）。
A.应从电缆布置集中点向分散点敷设
B.到同一终点的电缆最好是一次敷设
C.先敷设线路短、截面小的电缆
D.先敷设电力、动力电缆
E.先敷设控制、通讯电缆
B.到同一终点的电缆最好是一次敷设
C.先敷设线路短、截面小的电缆
D.先敷设电力、动力电缆
E.先敷设控制、通讯电缆
答案：A,B,D
解析：
2020版教材P71
本题考查的是电力电缆线路的施工要求。先敷设线路长、截面大的电缆，后敷设线路短、截面小的电缆；先敷设电力、动力电缆，后敷设控制、通讯电缆。
本题考查的是电力电缆线路的施工要求。先敷设线路长、截面大的电缆，后敷设线路短、截面小的电缆；先敷设电力、动力电缆，后敷设控制、通讯电缆。
关于公路工程竣（交）工验收的说法，正确的有（ ）。
A、竣工验收委员会由交通运输主管部门、项目法人、质量监督机构等单位代表组成
B、通车试运营2年以上方可进行竣工验收
C、竣工验收质量等级评定分为合格和不合格
D、通过交工验收的合同段，项目法人应及时颁发“公路工程交工验收证书”
E、批准的项目建议书是竣工验收的重要依据
B、通车试运营2年以上方可进行竣工验收
C、竣工验收质量等级评定分为合格和不合格
D、通过交工验收的合同段，项目法人应及时颁发“公路工程交工验收证书”
E、批准的项目建议书是竣工验收的重要依据
答案：B,D,E
解析：
考点:公路工程竣（交）工验收应具备的条件和主要工作内容。选项A，正确的说法应为“竣工验收委员会由交通运输主管部门、公路管理机构、质量监督机构、造价管理机构等单位代表组成”；选项C，正确的说法应为“交工验收质量等级评定分为合格和不合格”。
某施工机械的台班产量为500m3，与之配合的工人小组有4人，则人工定额为（ ）。
A.0.2工日／m3
B.0.8工日／m3
C.0.2工日／100m3
D.0.8工日／100m3
B.0.8工日／m3
C.0.2工日／100m3
D.0.8工日／100m3
答案：D
解析：
2020版教材P63页
人工定额计算方法位产品时间定额（工日）=1/每工产量或单位产品时间定额（工日）=小组成员工日数总和/机械台班产量本题应用第二个公式小组成员日工数总和为4个工作日，机械台班产量为500m3，故单位产品的时间定额为4/5=0.8工日／100m3。因此，正确选项是D。
人工定额计算方法位产品时间定额（工日）=1/每工产量或单位产品时间定额（工日）=小组成员工日数总和/机械台班产量本题应用第二个公式小组成员日工数总和为4个工作日，机械台班产量为500m3，故单位产品的时间定额为4/5=0.8工日／100m3。因此，正确选项是D。
施工人员对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料，应当在（ ）监督下现场去取样，并送具有相应资质等级的质量检测单位进行检测。
A、施工企业质量管理部门
B、建设单位或监理单位
C、设计单位或监理单位
D、建设工程质量监督机构
B、建设单位或监理单位
C、设计单位或监理单位
D、建设工程质量监督机构
答案：B
解析：
2020版教材P 270
本题考查的是施工检测的见证取样和送检制度。施工人员对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料，应当在建设单位或者工程监理单位监督下现场取样，并送具有相应资质等级的质量检测单位进行检测。
本题考查的是施工检测的见证取样和送检制度。施工人员对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料，应当在建设单位或者工程监理单位监督下现场取样，并送具有相应资质等级的质量检测单位进行检测。
(2013年)工程施工项目经理部，根据项目特点制定了项目成本控制、进度控制、质量控制和合同管 理等工作流程，这些工作流程组织属于（ ）。
A.管理工作流程组织
B.信息处理工作流程组织
C.物质流程组织
D.施工作业流程组织
B.信息处理工作流程组织
C.物质流程组织
D.施工作业流程组织
答案：A
解析：
工程流程组织包括： （1）管理工作流程组织，如投资控制、进度控制、合同管理、付款和设计变更等流程； （2）信息处理工作流程组织，如与生成月度进度报告有关的数据处理流程； （3）物质流程组织，如钢结构深化设计工作流程，弱电工程物资采购工作流程，外立面施工工作流程等。
（2017年真题）关于防水构筑物变形缝处橡胶止水带施工技术要求，错误的是（ ）
A.填缝板应用模板固定牢固
B.止水带应用铁钉固定牢固
C.留置垂直施工缝时，端头必须安放模板，设置止水带
D.止水带的固定和安装，必须由项目技术员、质检员验收
B.止水带应用铁钉固定牢固
C.留置垂直施工缝时，端头必须安放模板，设置止水带
D.止水带的固定和安装，必须由项目技术员、质检员验收
答案：B
解析：
考查现浇（预应力）混凝土水池施工技术。止水带安装应牢固，位置准确，其中心线应与变形缝中心线对正，带面不得有裂纹、孔洞等。不得在止水带上穿孔或用铁钉固定就位。
二级建造师试题9卷 第2卷
施工过程中会产生噪声污染，施工单位应在开工l5日以前向( )申报环境噪声污染防治情况。
A．环境保护行政主管部门
B．所在地居民委员会或街道办
C．建设行政主管部门
D．安全生产行政主管部门
正确答案：A
插接式母线槽的螺栓连接，应使用()扳手紧固，确保连接质量。
A、套筒
B、活动
C、固定
D、测力
B、活动
C、固定
D、测力
答案：D
解析：
电气工程施工时，载流导体与设备、器具的连接一定要牢靠，否则会出现接触不良甚至打火等，甚至造成触电、火灾等严重后果，因此要严格按工艺标准执行，确保连接质量。螺栓连接可用测力扳手测定力矩值，以验证连接的可靠性。而其他套筒扳手、活动扳手、固定扳手均不能测出具体数值，很可能出现松紧不一、接触不良的现象，质量难以保证。
裱糊施工技术要求( )。
A.裱糊前，应按壁纸、墙布的品种、花色、规格进行选配、拼花、裁切、编号，裱糊时应按编号顺序粘贴
B.裱糊使用的胶粘剂应按壁纸或墙布的品种选配，应具备防霉、耐久等性能
C.各幅拼接应横平竖直，拼接处花纹、图案应吻合，不离缝，不搭接，不显拼缝
D.裱糊时，阴阳角处应无接缝，应包角压实
E.壁纸、墙布应粘贴牢固，不得有漏贴补贴、脱层、空鼓和翘边
B.裱糊使用的胶粘剂应按壁纸或墙布的品种选配，应具备防霉、耐久等性能
C.各幅拼接应横平竖直，拼接处花纹、图案应吻合，不离缝，不搭接，不显拼缝
D.裱糊时，阴阳角处应无接缝，应包角压实
E.壁纸、墙布应粘贴牢固，不得有漏贴补贴、脱层、空鼓和翘边
答案：A,B,C,E
解析：
2019版教材P114页
“(三）裱糊施工技术要求：
(1)裱糊前，应按壁纸、墙布的品种、花色、规格进行选配、拼花、裁切、编号，裱糊时应按编号顺序粘贴。
(2)裱糊使用的胶粘剂应按壁纸或墙布的品种选配，应具备防霉、耐久等性能。如有防火要求，则应有耐高温、不起层性能。
(3)各幅拼接应横平竖直，拼接处花纹、图案应吻合，不离缝，不搭接，不显拼缝。
(4)裱糊时，阳角处应无接缝，应包角压实，阴处应断开，并应顺光搭接。
(5)壁纸、墙布应粘贴牢固，不得有漏贴、补贴、脱层、空鼓和翘边”。
“(三）裱糊施工技术要求：
(1)裱糊前，应按壁纸、墙布的品种、花色、规格进行选配、拼花、裁切、编号，裱糊时应按编号顺序粘贴。
(2)裱糊使用的胶粘剂应按壁纸或墙布的品种选配，应具备防霉、耐久等性能。如有防火要求，则应有耐高温、不起层性能。
(3)各幅拼接应横平竖直，拼接处花纹、图案应吻合，不离缝，不搭接，不显拼缝。
(4)裱糊时，阳角处应无接缝，应包角压实，阴处应断开，并应顺光搭接。
(5)壁纸、墙布应粘贴牢固，不得有漏贴、补贴、脱层、空鼓和翘边”。
起重量在（ ）以上的起重设备安装工程应组织专家论证专项方案
A.100KN
B.200KN
C.300KN
D.400KN
B.200KN
C.300KN
D.400KN
答案：C
解析：
2020版教材P35
超过一定规格的危大工程，采用非常规起重设备、方法，且单件起吊重量在100KN及以上的起重吊装工程。起重量300KN及以上的起重设备安装工程；高度200m及以上内爬起重设备的拆除工程。
超过一定规格的危大工程，采用非常规起重设备、方法，且单件起吊重量在100KN及以上的起重吊装工程。起重量300KN及以上的起重设备安装工程；高度200m及以上内爬起重设备的拆除工程。
在进行措施项目计价时，投标人（ ）。
A.不得对措施项目清单做任何调整
B.对措施项目清单的调整可以在中标之后进行
C.可以根据施工组织设计采取的措施增加项目
D.可以采用索赔的方式要求对新增措施项目予以补偿
正确答案：C
项目经理在承担工程项目施工的管理过程中，其管理权利不包括()。
A.组织项目管理班子
B.指挥项目建设的生产经营活动
C.签署项目参与人员聘用合同
D.选择施工作业队伍
B.指挥项目建设的生产经营活动
C.签署项目参与人员聘用合同
D.选择施工作业队伍
答案：C
解析：
2020新版教材P33页
项目经理的权利包括:组织项目管理班子;以企业法定代表人的代表身份处理与所承担的工程项目有关的外部关系,受托签署有关合同;指挥工程项目建设的生产经营活动,调配并管理进人工程项目的人力、资金、物资、机械设备等生产要素;选择施工作业队伍;进行合理的经济分配;企业法定代表人授予的其他权利。
项目经理的权利包括:组织项目管理班子;以企业法定代表人的代表身份处理与所承担的工程项目有关的外部关系,受托签署有关合同;指挥工程项目建设的生产经营活动,调配并管理进人工程项目的人力、资金、物资、机械设备等生产要素;选择施工作业队伍;进行合理的经济分配;企业法定代表人授予的其他权利。
二级建造师试题9卷 第3卷
关于砌体结构特点的说法， 正确的有（ ） 。
A． 耐火性能好
B． 抗弯性能差
C． 耐久性较差
D． 施工方便
E． 抗震性能好
A． 耐火性能好
B． 抗弯性能差
C． 耐久性较差
D． 施工方便
E． 抗震性能好
答案：A,B,D
解析：
参见教材 P22。 考查内容： 砌体结构的特点。
砌体结构具有如下特点:（1） 容易就地取材， 比使用水泥、 钢筋和木材造价低； （2） 具有较好的耐久性、良好的耐火性； （3） 保温隔热性能好， 节能效果好； （4） 施工方便， 工艺简单； （5） 具有承重与围护双重功能； （6） 自重大， 抗拉、 抗剪、 抗弯能力低； （7） 抗震性能差； （8） 砌筑工程量繁重， 生产效
率低。
砌体结构具有如下特点:（1） 容易就地取材， 比使用水泥、 钢筋和木材造价低； （2） 具有较好的耐久性、良好的耐火性； （3） 保温隔热性能好， 节能效果好； （4） 施工方便， 工艺简单； （5） 具有承重与围护双重功能； （6） 自重大， 抗拉、 抗剪、 抗弯能力低； （7） 抗震性能差； （8） 砌筑工程量繁重， 生产效
率低。
根据《担保法》规定，必须由第三人为当事人提供担保的方式是（ ）。
A、 保证
B、 抵押
C、 留置
D、 定金
B、 抵押
C、 留置
D、 定金
答案：A
解析：
第三人为债务人向债权人提供担保时，可以要求债务人提供反担保。反担保适用《担保法》担保的规定。
可用于公称容积大于l500m的球罐组装的方法是（）。
A.散装法
B.分带法
C.分片法
D.半球法
B.分带法
C.分片法
D.半球法
答案：A
解析：
球罐常用的组装方法
（1）散装法。适用于各种规格型式的球罐组装，是目前国内应用广泛、技术成熟的方法。其施工程序为：支柱上、下段组装→赤道带安装→下温带安装→下寒带安装→上温带安装→上寒带安装→上、下极安装。
（2）分带法。可用于公称容积不大于l500m的球罐组装。
（1）散装法。适用于各种规格型式的球罐组装，是目前国内应用广泛、技术成熟的方法。其施工程序为：支柱上、下段组装→赤道带安装→下温带安装→下寒带安装→上温带安装→上寒带安装→上、下极安装。
（2）分带法。可用于公称容积不大于l500m的球罐组装。
下列不属于总价合同的特点的是()。
A.可以减少承包商的对立情绪
B.承包人将承担较多的风险
C.在施工进度上能极大地调动承包人的积极性
D.发包单位能更容易、更有把握地对项目进行控制
B.承包人将承担较多的风险
C.在施工进度上能极大地调动承包人的积极性
D.发包单位能更容易、更有把握地对项目进行控制
答案：A
解析：
2020新版教材P255页
价合同的特点是：(1)发包单位可以在报价竞争状态下确定项目的总造价，可以较早确定或者预测工程成本；(2)业主的风险较小，承包人将承担较多的风险;(3)评标时易于迅速确定最低报价的投标人；(4)在施工进度上能极大地调动承包人的积极性；(5)发包单位能更容易、更有把握地对项目进行控制；(6)必须完整而明确地规定承包人的工作；(7)必须将设计和施控制在最小限度内。
价合同的特点是：(1)发包单位可以在报价竞争状态下确定项目的总造价，可以较早确定或者预测工程成本；(2)业主的风险较小，承包人将承担较多的风险;(3)评标时易于迅速确定最低报价的投标人；(4)在施工进度上能极大地调动承包人的积极性；(5)发包单位能更容易、更有把握地对项目进行控制；(6)必须完整而明确地规定承包人的工作；(7)必须将设计和施控制在最小限度内。
模板设计中，振捣混凝土产生的荷载( )。
A.属于基本荷载
B.属于特殊荷载
C.可忽略不计
D.属于特定荷载
B.属于特殊荷载
C.可忽略不计
D.属于特定荷载
答案：A
解析：
2020版教材P93页
基本荷载包括：模板及其支架的自重，新浇混凝土重量，钢筋重量，工作人员及浇筑设备，工具等荷载，振捣混凝土产生的荷载，新浇混凝土的侧压力。
基本荷载包括：模板及其支架的自重，新浇混凝土重量，钢筋重量，工作人员及浇筑设备，工具等荷载，振捣混凝土产生的荷载，新浇混凝土的侧压力。
根据我国法的形式，下列规范性文件属于行政法规的是()
A、《建筑法》
B、《建设工程质量管理条例》
C、《招标公告发布暂行办法》
D、《安徽省建设工程造价管理办法》
B、《建设工程质量管理条例》
C、《招标公告发布暂行办法》
D、《安徽省建设工程造价管理办法》
答案：B
解析：
行政法规是国家最高行政机关国务院根据宪法和法律就有关执行法律和履行行政管理职权的问题，以及依据全国人民代表大会及其常务委员会特别授权所制定的规范性文件的总称。现行的建设行政法规主要有《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》等。A项属于法律；C项属于部门规章；D项属于地方政府规章。
二级建造师试题9卷 第4卷
民事诉讼的特点理解正确的有（）。
A.诉讼参与人包括原告、被告、第三人、证人、鉴定人、勘验人
B.诉讼是建立在当事人自愿的基础上
C.人民法院审理民事案件实行合议、回避、公开审判和两审终审制度
D.最高人民法院所做的一审判决、裁定，当事人不得上诉
E.人民法院审理民事案件，其审判过程应当保密，审判结果应当向社会公开，允许群众旁听宣判过程
B.诉讼是建立在当事人自愿的基础上
C.人民法院审理民事案件实行合议、回避、公开审判和两审终审制度
D.最高人民法院所做的一审判决、裁定，当事人不得上诉
E.人民法院审理民事案件，其审判过程应当保密，审判结果应当向社会公开，允许群众旁听宣判过程
答案：A,C,D
解析：
2020版教材P303页
诉讼参与人包括原告、被告、第三人、证人、鉴定人、勘验人等。公开审判制度是指人民法院审理民事案件，除法律规定的情况外.审判过程及结果应当向社会公开，允许群众旁听庭审和宣判过程，允许新闻媒体对庭审过程进行采访、报道，并将案件向社会披露。民事诉讼的审判程序是一审程序、二审程序和审判监督程序。
诉讼参与人包括原告、被告、第三人、证人、鉴定人、勘验人等。公开审判制度是指人民法院审理民事案件，除法律规定的情况外.审判过程及结果应当向社会公开，允许群众旁听庭审和宣判过程，允许新闻媒体对庭审过程进行采访、报道，并将案件向社会披露。民事诉讼的审判程序是一审程序、二审程序和审判监督程序。
机电工程项目单机试运行前提供的相关资料和文件有（ ）。
A.试运行方案
B.安全措施方案
C.各种产品的合格证书或复验报告
D.施工记录.隐蔽工程记录和各种检验.试验合格文件
E.与单机试运行相关的电气和仪表调校合格资料等
B.安全措施方案
C.各种产品的合格证书或复验报告
D.施工记录.隐蔽工程记录和各种检验.试验合格文件
E.与单机试运行相关的电气和仪表调校合格资料等
答案：C,D,E
解析：
本题考查的是试运行条件。机电工程项目单机试运行前应提供的相关资料和文件：（1）各种产品的合格证书或复验报告；（2）施工记录、隐蔽工程记录和各种检验、试验合格文件；（3）与单机试运行相关的电气和仪表调校合格资料等。
泥质防渗层施工的控制要点有( )。
A.选择好施工机具
B.膨润土进货质量
C.铺层厚度的选择
D.选择最佳配合比确定膨润土掺加量
E.控制检验频率和严格质量标准
B.膨润土进货质量
C.铺层厚度的选择
D.选择最佳配合比确定膨润土掺加量
E.控制检验频率和严格质量标准
答案：B,D,E
解析：
2019版教材P180页
质量技术控制要点：施工队伍的资质与业绩；膨润土进货质量；膨润土掺加量的确定；拌合均匀度、含水量及碾压压实度；质量检验。
质量技术控制要点：施工队伍的资质与业绩；膨润土进货质量；膨润土掺加量的确定；拌合均匀度、含水量及碾压压实度；质量检验。
( )安装基本是在地面上进行，避免了高空作业，保证了安全，有利于提高质量和工效，目前在储罐施工中被广泛采用。
A、拱顶法B、水浮法C、倒装法D、正装法
A、拱顶法B、水浮法C、倒装法D、正装法
答案：C
解析：
倒装法安装基本是在地面上进行，避免了高空作业，保证了安全，有利于提高质量和工效，目前在储罐施工中被广泛采用。
下列关于钢筋加工的说法，正确的是（ ）。
A.HPB300钢筋冷拉率不宜大于3%
B.钢筋弯折应反复弯折
C.钢筋切断口可以有马蹄形或起弯等现象
D.钢筋加工过程中不应加热
B.钢筋弯折应反复弯折
C.钢筋切断口可以有马蹄形或起弯等现象
D.钢筋加工过程中不应加热
答案：D
解析：
HPB300钢筋冷拉率不宜大于4%，钢筋弯折应一次完成，不得反复弯折，钢筋切断口不可以有马蹄形或起弯等现象，钢筋加工过程中不应加热。
普通硅酸盐水泥拌制的大体积混凝土的养护时间不得少于( )。
A.7d
B.14d
C.21d
D.28d
B.14d
C.21d
D.28d
答案：B
解析：
2020版教材P57
(2)养护时间。大体积混凝土浇筑完毕后，应在12h内加以覆盖和浇水。采用普通硅酸盐水泥拌制的混凝土养护时间不得少于14d，采用矿渣水泥、火山灰水泥等拌制的混凝土养护时间由其相关水泥性能确定，同时应满足施工方案要求。
(2)养护时间。大体积混凝土浇筑完毕后，应在12h内加以覆盖和浇水。采用普通硅酸盐水泥拌制的混凝土养护时间不得少于14d，采用矿渣水泥、火山灰水泥等拌制的混凝土养护时间由其相关水泥性能确定，同时应满足施工方案要求。
二级建造师试题9卷 第5卷
（2017年）某双代号网络计划中，工作M的最早开始时间和最迟开始时间分别为第12天和第15天，其持续时间为5天；工作M有3项紧后工作，它们的最早开始时间分为为第21天、第24天和第28天，则工作M的 自由时差为（ ）天。
A.4
B.1
C.8
D.11
B.1
C.8
D.11
答案：A
解析：
工作M的最早结束时间可以由已知条件算出为12+5=17天，则M的自由时差为min(21-17，24-17，28-17)=4天。正确答案：A。
施工单位应根据国家有关标准、规范和施工现场的实际负荷情况，编制施工现场“临时用电施工组织设计”，并协助业主向当地电业部门（ ）。
A.申请用电许可
B.申报用电方案
C.申报用电额度
D.申请用电安全评审
B.申报用电方案
C.申报用电额度
D.申请用电安全评审
答案：B
解析：
关于履约保证金的说法，正确的是（ ）。
A、 中标人必须交纳履约保证金
B、 履约保证金不得超过中标合同金额的20%
C、 中标人违反招标文件的要求拒绝提交履约保证金的，视为放弃中标项目
D、 履约保证金是投标保证金的另一种表述
B、 履约保证金不得超过中标合同金额的20%
C、 中标人违反招标文件的要求拒绝提交履约保证金的，视为放弃中标项目
D、 履约保证金是投标保证金的另一种表述
答案：C
解析：
《招标投标法》规定，招标文件要求中标人提交履约保证金的，中标人应当提交。所以答案A错。《招标投标实施条例》进一步规定，履约保证金不得超过中标合同金额的10%。所以答案B错。《招标投标实施条例》规定，中标人无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金的，取消其中标资格，投标保证金不予退还。所以答案C对。答案D教材没有专门提起，但按常识可以判断其说法是错误的。
某屋面坡度为5%，该屋面防水施工做法，正确的有()
A、防水涂膜的胎体增强材料平行屋脊铺设
B、防水涂膜前后两遍涂布方向互相垂直
C、防水卷材垂直屋脊铺贴
D、防水卷材平行屋脊铺贴
E、上下层防水卷材相互垂直铺贴
B、防水涂膜前后两遍涂布方向互相垂直
C、防水卷材垂直屋脊铺贴
D、防水卷材平行屋脊铺贴
E、上下层防水卷材相互垂直铺贴
答案：A,B,C,D
解析：
卷材防水屋面卷材铺贴方向应符合以下规定：(1)屋面坡度小于3%时，卷材宜平行屋脊铺贴；(2)屋面坡度在3%～15%时，卷材可平行或垂直屋脊铺贴；(3)屋面坡度大于15%或屋面受震动时，沥青防水卷材可垂直屋脊铺贴，高聚物改性沥青防水卷材和合成高分子防水卷材可平行或垂直屋脊铺贴；(4)上下层卷材不得相互垂直铺贴。涂膜防水屋面应符合下列规定：(1)防水涂膜应分遍涂布，待先涂布的涂料干燥成膜后，方可涂布后一遍涂料。前后两遍的涂布方向应相互垂直。(2)需铺设胎体增强材料时，当屋面坡度小于15%，可平行屋脊铺设；当屋面坡度大于15%，应垂直于屋脊铺设，并由屋面最低处向上进行。（注：此知识点在第四版新教材中有变动）
中间交接前应完成“三查四定”，其中三查不包括（ ）。
A.查设计漏项
B.查问题整改
C.查未完工程
D.查工程质量隐患
B.查问题整改
C.查未完工程
D.查工程质量隐患
答案：B
解析：
本题考查的是试运行条件。“三查四定”（三查：查设计漏项、未完工程、工程质量隐患；四定：对查出的问题定任务、定人员、定时间、定措施）的问题整改消缺完毕，遗留尾项已处理完。
以下不属于职业安全健康管理体系评价的是( )。
A.职业安全健康体系对效益的影响
B.绩效测量与监测
C.审核评价体系对职业安全健康计划的符合性与满足方针和目标要求的有效性
D.管理评审
B.绩效测量与监测
C.审核评价体系对职业安全健康计划的符合性与满足方针和目标要求的有效性
D.管理评审
答案：A
解析：
职业安全健康管理体系的评价可分为三个层次：第一为绩效测量与监测，主要评价日常安全健康管理活动对管理方案、运行标准以及适用法律、法规及其他要求的符合情况，并监测其他不良职业安全健康绩效的历史证据；第二为审核，主要评价体系对职业安全健康计划的符合性与满足方针和目标要求的有效性；第三为管理评审，主要评价职业安全健康管理体系的整体能否满足企业自身、利害相关方、员工及主管部门的要求，总结经验教训、改进绩效，根据企业环境与活动的变化对体系作相应的调整，从而将职业安全健康管理体系与企业、企业的外部环境有机地结合起来。管理评审是体系成功运行的必备要素，它与具体审核不同，具体审核更注重体系各要素的符合性。从上面可以看出职业安全健康管理体系评价不包括对效益影响的评价，所以答案应选择A，其他3个选项正好是评价的内容。
二级建造师试题9卷 第6卷
（2017年） 债的产生根据有（ ）。
A.合同
B.侵权
C.支付价款
D.不当得利
E.无因管理
B.侵权
C.支付价款
D.不当得利
E.无因管理
答案：A,B,D,E
解析：
本题考查的是建设工程债的发生。建设工程债产生的根据有合同、侵权、无因管理和不当得利。
密封胶的施工厚度应大于3.5mm，一般控制在4.5mm以内。密封胶的施工宽度不宜小于厚度的( )倍。
A.1
B.2
C.3
D.4
B.2
C.3
D.4
答案：B
解析：
2019版教材P117页
（4）密封胶嵌缝2）密封胶的施工厚度应大于3.5mm，一般控制在4.5mm以内。密封胶的施工宽度不宜小于厚度的2倍。
（4）密封胶嵌缝2）密封胶的施工厚度应大于3.5mm，一般控制在4.5mm以内。密封胶的施工宽度不宜小于厚度的2倍。
下列附条件合同效力的描述，正确的是（ ）。
A．附生效条件的合同，自条件成就时失效
B．附解除条件的合同，自条件成就时生效
C．附生效条件的合同，当事人为自己的利益不正当地阻止条件成就时，该合同生效
D．附解除条件的合同，当事人为自己的利益不正当地阻止条件成就时，该合同有效
正确答案：C
某施工企业总承包年产100万t宽厚板轧制生产线的板坯加热炉车间和热轧制车间的土建施工，厂房钢结构制作、安装，车间内300t桥式起重机的安装，设备安装与调试，各能源介质管道施工等，在施工中，该施工单位进行了各种类型的施工组织设计的编制，强调了施工方案的编制要点，明确了施工方法及工艺要求。
因为工期太紧，总承包单位人力资源的调配出现短缺，为不影响该工程的建设进度，征得监理工程师同意后，将该工程中的部分土建工程和车间内桥式起重机的安装实施了分包。对于车间内桥式起重机的安装，总承包单位技术负责人向该分包单位技术负责人进行了技术交底。
问题：
1.本工程中应编制哪些施工组织设计？
2.本工程中应编制哪些施工方案？
3.施工方案的施工方法及工艺要求应明确哪些内容？
4.车间内桥式起重机安装前分包商还应进行哪些交底？
因为工期太紧，总承包单位人力资源的调配出现短缺，为不影响该工程的建设进度，征得监理工程师同意后，将该工程中的部分土建工程和车间内桥式起重机的安装实施了分包。对于车间内桥式起重机的安装，总承包单位技术负责人向该分包单位技术负责人进行了技术交底。
问题：
1.本工程中应编制哪些施工组织设计？
2.本工程中应编制哪些施工方案？
3.施工方案的施工方法及工艺要求应明确哪些内容？
4.车间内桥式起重机安装前分包商还应进行哪些交底？
答案：
解析：
1.应编制100万t宽厚板轧制生产线工程施工组织总设计，板坯加热炉车间和热轧制车间的单位工程施工组织设计。
2.应编制的施工方案有：
（1）土建（设备基础）施工方案；
（2）钢结构制作、安装方案；
（3）桥式起重机施工方案；
（4）加热炉施工和加热炉耐火材料砌筑施工方案；
（5）轧制设备施工方案（含工艺配管）；
（6）能源介质施工方案；
（7）设备的调试方案。
3.施工方法及工艺要求应明确分部（分项）工程或专项工程施工方法并进行必要的技术核算；明确主要分项工程（工序）施工工艺要求；明确各工序之间的顺序、平行、交叉等逻辑关系；明确工序操作要点、机具选择、检查方法和要求；明确针对性的技术要求和质量标准。
4.根据施工项目技术交底层级要求，该分包商交底工作还有：分包单位技术负责人向下级技术负责人交底；施工项目技术负责人对工长、班组长进行技术交底；工长向班组长交底，班组长向操作人员交底。
2.应编制的施工方案有：
（1）土建（设备基础）施工方案；
（2）钢结构制作、安装方案；
（3）桥式起重机施工方案；
（4）加热炉施工和加热炉耐火材料砌筑施工方案；
（5）轧制设备施工方案（含工艺配管）；
（6）能源介质施工方案；
（7）设备的调试方案。
3.施工方法及工艺要求应明确分部（分项）工程或专项工程施工方法并进行必要的技术核算；明确主要分项工程（工序）施工工艺要求；明确各工序之间的顺序、平行、交叉等逻辑关系；明确工序操作要点、机具选择、检查方法和要求；明确针对性的技术要求和质量标准。
4.根据施工项目技术交底层级要求，该分包商交底工作还有：分包单位技术负责人向下级技术负责人交底；施工项目技术负责人对工长、班组长进行技术交底；工长向班组长交底，班组长向操作人员交底。
【2017年真题】关于投标文件撤回和撤销的说法，正确的是（ ）
A．投标人可以选择电话或书面方式通知招标人撤回投标文件
B．招标人收取的投标保证金，应当自收到投标人撤回通知之日起10日内退还
C．投标截止时间后投标人撤销投标文件的，招标人应当退还投标保证金
D．投标人撤回已提交的投标文件，应当在投标截止时间前通知招标人
B．招标人收取的投标保证金，应当自收到投标人撤回通知之日起10日内退还
C．投标截止时间后投标人撤销投标文件的，招标人应当退还投标保证金
D．投标人撤回已提交的投标文件，应当在投标截止时间前通知招标人
答案：D
解析：
本题考查投标文件的撤回与撤销。投标人撤回已提交的投标文件，应当在投标截止时间前书面通知招标人。投标人撤销投标文件，是在投标截止时间之后，后果是被扣留投标保证金。
有关建筑材料、构配件、设备、商品混凝土检验规定，理解正确的是（）
A.建设单位对自己采购的建筑材料质量负责，相应的检验检测工作也应当由建设单位自行完成
B.施工单位对建筑材料、设备的检验，必须以工程设计要求、施工技术标准和承包合同约定为依据，并形成书面记录，由专人签字
C.有生产许可证、产品合格证的材料、设备，可以不再检验
D.涉及结构安全的试块、试件、材料，施工人员应当现场取样，并送当地质量监督机构进行检测
B.施工单位对建筑材料、设备的检验，必须以工程设计要求、施工技术标准和承包合同约定为依据，并形成书面记录，由专人签字
C.有生产许可证、产品合格证的材料、设备，可以不再检验
D.涉及结构安全的试块、试件、材料，施工人员应当现场取样，并送当地质量监督机构进行检测
答案：B
解析：
本题考查的是建筑材料、构配件、设备和商品混凝土的检验制度。施工单位对进人施工现场的建筑材料、建筑构配件、设备和商品混凝土实行检验制度，是施工单位质量保证体系的重要组成部分，也是保证施工质量的重要前提。
施工人员对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料，应当在建设单位或者工程监理单位监督下现场取样，并送具有相应资质等级的质量检测单位进行检测。
施工人员对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料，应当在建设单位或者工程监理单位监督下现场取样，并送具有相应资质等级的质量检测单位进行检测。
二级建造师试题9卷 第7卷
《有色金属矿山井巷工程设计规范》YSJ 021—1993规定，竖井、斜井施工图设计 必须有工程地质检查钻孔资料，对于已有勘探资料表明，地质条件简单和不通过含水冲积层的井筒，符合下列条件之一者，可不打工程地质钻孔（）。
A.在竖井井筒周围25m范围内有勘探钻孔，并符合检查孔要求的工程地质和水 文地质资料
B.矿区内已有生产矿井，掌握新设计井筒通过的岩层物理性质、水文地质及其变 化规律，并经主管部门确认
C.历史上该地区是缺水地区
D.相临矿区开采表明了工程地质和水文地质资料
E.该地区年降水量小于0mm时
B.矿区内已有生产矿井，掌握新设计井筒通过的岩层物理性质、水文地质及其变 化规律，并经主管部门确认
C.历史上该地区是缺水地区
D.相临矿区开采表明了工程地质和水文地质资料
E.该地区年降水量小于0mm时
答案：A,B
解析：
单位工程质量验收合格后，建设单位应在规定时间内将( )和有关文件，报建设行政管理部门备案。
A.工程竣工验收报告
B.工地洽商
C.施工组织设计文件
D.施工日志
B.工地洽商
C.施工组织设计文件
D.施工日志
答案：A
解析：
2020版教材P270页
建设单位应当自工程竣工验收合格之日起15d内，依照本办法规定，向工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门（以下简称备案机关)备案。建设单位办理工程竣工验收备案应当提交下列文件：(1)工程竣工验收备案表；(2)工程竣工验收报告。竣工验收报告应当包括工程报建日期，施工许可证号，施工图设计文件审查意见，勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件及验收人员签署的竣工验收原始文件，市政基础设施的有关质量检测和功能性试验资料以及备案机关认为需要提供的有关资料；(3)法律、行政法规规定应当由规划、环保等部门出具的认可文件或者准许使用文件；(4)法律规定应当由公安消防部门出具的对大型的人员密集场所和其他特殊建设工程验收合格的证明文件；(5)施工单位签署的工程质量保修书；(6)法规、规章规定必须提供的其他文件。住宅工程还应当提交《住宅质量保证书》和《住宅使用说明书》。
建设单位应当自工程竣工验收合格之日起15d内，依照本办法规定，向工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门（以下简称备案机关)备案。建设单位办理工程竣工验收备案应当提交下列文件：(1)工程竣工验收备案表；(2)工程竣工验收报告。竣工验收报告应当包括工程报建日期，施工许可证号，施工图设计文件审查意见，勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件及验收人员签署的竣工验收原始文件，市政基础设施的有关质量检测和功能性试验资料以及备案机关认为需要提供的有关资料；(3)法律、行政法规规定应当由规划、环保等部门出具的认可文件或者准许使用文件；(4)法律规定应当由公安消防部门出具的对大型的人员密集场所和其他特殊建设工程验收合格的证明文件；(5)施工单位签署的工程质量保修书；(6)法规、规章规定必须提供的其他文件。住宅工程还应当提交《住宅质量保证书》和《住宅使用说明书》。
关于砌体结构工程施工的说法，正确的有( )
A.砌体基底标高不同处应从低处砌起
B.砌体墙上不允许留置临时施工洞口
C.宽度为500mm的洞口上方应设置加筋砖梁
D.配筋砌体施工质量控制等级分为A、B二级
E.无构造柱的砖砌体的转角处可以留置直槎
B.砌体墙上不允许留置临时施工洞口
C.宽度为500mm的洞口上方应设置加筋砖梁
D.配筋砌体施工质量控制等级分为A、B二级
E.无构造柱的砖砌体的转角处可以留置直槎
答案：A,D
解析：
本题考查的是砌体结构工程施工质量验收的有关规定。选项B，在墙上留置临时施工洞口，其侧边离交接处墙面不应小于500mm，洞口净宽度不应超过1m；选项C，宽度超过300mm的洞口上部，应设置钢筋混凝土过梁；选项E，当不能留斜槎时，除转角处外，可留直槎，但直槎必须做成凸槎，且应加设拉结钢筋。选项D，砌体施工质量控制等级分为A、B、C三级，配筋砌体不得为C级。
根据水利工程概算编制有关规定，施工企业利润应按直接工程费和间接费之和的()%计算。
A、 5
B、 7
C、 9
D、 15
B、 7
C、 9
D、 15
答案：B
解析：
【考点】水利工程概（估）算费用构成。
水利工程建筑及安装工程费用由直接工程费、间接费、企业利润、税金组成。其中：
企业利润指按规定应计入建筑、安装工程费用中的利润。企业利润按直接工程费和间接费之和的7%计算。
税金指国家对施工企业承担建筑、安装工程作业收入所征收的营业税、城市维护建设税和教育附加费。为了计算方便，可按下列公式和税率计算：
税金=（直接工程费十间接费十企业利润）×税率
故本题应选B。
水利工程建筑及安装工程费用由直接工程费、间接费、企业利润、税金组成。其中：
企业利润指按规定应计入建筑、安装工程费用中的利润。企业利润按直接工程费和间接费之和的7%计算。
税金指国家对施工企业承担建筑、安装工程作业收入所征收的营业税、城市维护建设税和教育附加费。为了计算方便，可按下列公式和税率计算：
税金=（直接工程费十间接费十企业利润）×税率
故本题应选B。
一方以胁迫手估订立的损害国家利益的合同是无效合同，胁迫手段的构成要件有：（ ）。
A．胁迫人有胁迫的故意
B．胁迫人实施了胁迫行为
C．胁迫行为造成了实际的损害
D．胁迫必须是非法的
E．受肋迫人因恐惧做出了不真实的意思表示
正确答案：ABDE
关于施工质量控制的说法，正确的是（ ）。
A.施工质量控制应独立于施工质量管理
B.施工质量控制的关键在于工程项目的终检
C.施工质量控制的特点仅由施工生产的特点决定
D.施工质量控制应强调过程控制
B.施工质量控制的关键在于工程项目的终检
C.施工质量控制的特点仅由施工生产的特点决定
D.施工质量控制应强调过程控制
答案：D
解析：
二级建造师试题9卷 第8卷
道路交通事故、火灾事故自发生之日起()日内，事故造成的伤亡人数发生变化的，应及时补报。
A.30
B.14
C.7
D.28
B.14
C.7
D.28
答案：C
解析：
2020版教材P244页
自事故发生之日起30日内，事故造成的伤亡人数发生变化的，应当及时补报。道路交通事故、火灾事故自发生之日起7日内，事故造成的伤亡人数发生变化的，应当及时补报。
自事故发生之日起30日内，事故造成的伤亡人数发生变化的，应当及时补报。道路交通事故、火灾事故自发生之日起7日内，事故造成的伤亡人数发生变化的，应当及时补报。
（2014年） 根据国家发展和改革委员会等 9 部门联合颁布的《标准施工招标文件》，投标文件应当包括（ ）。
A.招标管理机构
B.已标价工程量清单
C.拟转包项目情况表
D.资格审查资料
E.施工组织设计
B.已标价工程量清单
C.拟转包项目情况表
D.资格审查资料
E.施工组织设计
答案：B,D,E
解析：
投标文件应包括下列内容：已标价工程量清单；资格审查资料；施工组织设计；项目管理机构； 拟分包项目情况表等十条内容。
在合同履行过程中，发生( )以外的违约情况时，承包人可向发包人发出通知，要求发包人采取有效措施纠正违约行为
A.发包人未能按合同约定支付合同价款
B.发包人原因导致交货日期延误
C.发包人违反合同约定造成暂停施工
D.发包人明确表示不履行合同主要义务
B.发包人原因导致交货日期延误
C.发包人违反合同约定造成暂停施工
D.发包人明确表示不履行合同主要义务
答案：D
解析：
在合同履行过程中发生的下列情形，属于发包人违约: (1)因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的； (2)因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的； (3)发包人违反《示范文本》"变更的范围"条款第(2)项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的； (4)发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的； (5)因发包人违反合同约定造成暂停施工的； (6)发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的； (7)发包人明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的； (8)发包人未能按照合同约定履行其他义务的。 发包人发生除上述第(7)项以外的违约情况时，承包人可向发包人发出通知，要求发包人采取有效措施纠正违约行为 发包人收到承包人通知后28天内仍不纠正违约行为的，承包人有权暂停相应部位工程施工，并通知监理人。答案选择D。
GTAW的特点包括（ ）。
A.焊接材料广
B.变形小
C.生产效率低
D.焊接成本低
E.设备复杂
B.变形小
C.生产效率低
D.焊接成本低
E.设备复杂
答案：A,B,C
解析：
本题考查的是焊接工艺的选择。SMAW优点：焊接材料广、使用场合广、接头装配质量要求低；缺点：工作效率低、焊接质量依赖操作工人，技术性较强。GTAW优点：变形小、适于焊接1.5mm以下的薄板材料，焊接无飞溅、无气孔、焊后可不去焊渣、焊接材料广、焊接质量高；缺点：工作效率低、成本高、易受钨极污染，特殊场合需增加防风措施。GMAW优点：生产效率高、焊接成本低、焊缝抗锈蚀能力强，焊接形成过程易于控制焊接质量；缺点：焊接表面不平滑、飞溅较多、设备复杂、施工场合有限。
根据《水电水利工程爆破施工技术规范》DL/T 5135—2013，保护层及邻近保护层的爆破孔不得使用的炸药是（ ）。
A:TNT
B:三硝基甲苯
C:黑色火药
D:散装流态炸药
B:三硝基甲苯
C:黑色火药
D:散装流态炸药
答案：D
解析：
本题考查的是水力发电工程地质与开挖的内容。根据《水电水利工程爆破施工技术规范》DL/T 5135—2013，保护层及邻近保护层的爆破孔不得使用散装流态炸药。
申请建造师注册人员必须同时具备下列条件（）。
A、取得建造师执业资格证书
B、无犯罪记录
C、无行政处罚记录
D、身体健康，能坚持在建造师岗位上工作
正确答案：ABDE
二级建造师试题9卷 第9卷
橡胶坝的类型包括（）
A.整体式
B.分离式
C.袋式
D.帆式
E.钢柔混合结构式
B.分离式
C.袋式
D.帆式
E.钢柔混合结构式
答案：C,D,E
解析：
2020版教材P13页
橡胶坝分袋式、帆式以及刚柔混合结构式三种坝型。
橡胶坝分袋式、帆式以及刚柔混合结构式三种坝型。
隐蔽工程的验收应由( )来组织。
A.项目经理
B.项目总工程师
C.监理工程师
D.总监理工程师
B.项目总工程师
C.监理工程师
D.总监理工程师
答案：C
解析：
2019版教材P255页
（1）节能工程的检验批验收和隐蔽工程验收应由监理工程师主持，施工单位相关专业的质量检查员与施工员参加。
（1）节能工程的检验批验收和隐蔽工程验收应由监理工程师主持，施工单位相关专业的质量检查员与施工员参加。
下列需要进行专家论证的其他类专项施工方案是( )。
A.施工高度大于40m的幕墙安装工程
B.跨度大于36m的钢结构安装工程
C.跨度大于50m的网架安装工程
D.开挖深度超过15m的人工挖孔桩工程
B.跨度大于36m的钢结构安装工程
C.跨度大于50m的网架安装工程
D.开挖深度超过15m的人工挖孔桩工程
答案：B
解析：
2020版教材P263页
（1）施工高度50m以上的建筑幕墙安装工程，（2）跨度大于36m及以上的钢结构安装工程，跨度大于60m及以上的网架和索膜结构安装工程，选项C错误；（3）开挖深度超过16m的人工挖孔桩工程，（4）水下作业工程。（5）采用新技术、新工艺、新材料、新设备及尚无相关技术标准的危险性较大的分部分项工程。
（1）施工高度50m以上的建筑幕墙安装工程，（2）跨度大于36m及以上的钢结构安装工程，跨度大于60m及以上的网架和索膜结构安装工程，选项C错误；（3）开挖深度超过16m的人工挖孔桩工程，（4）水下作业工程。（5）采用新技术、新工艺、新材料、新设备及尚无相关技术标准的危险性较大的分部分项工程。
所谓计量检定是指（ ）。
A．检定对象是计量器具
B．评定计量器具的计量性能，确定其是否合格
C．进行量值传递或量值溯源的重要形式
D．检定性质具有强制性
E．检定必须作出是否合格的结论，并出具加盖印章的证书
正确答案：ABCE
成功的项目成本管理首先要让施工项目中各个环节上的管理人员树立强烈的( )。
A.成本意识
B.创收意识
C.核算意识
D.节支意识
B.创收意识
C.核算意识
D.节支意识
答案：A
解析：
2019版教材P223页
市政公用工程项目施工管理中的施工成本管理。 成功的项目成本管理要依靠施工项目中的各个环节上的管理人员，树立强烈的成本意识。
市政公用工程项目施工管理中的施工成本管理。 成功的项目成本管理要依靠施工项目中的各个环节上的管理人员，树立强烈的成本意识。
出租单位出租的机械设备和施工机具及配件，应具有()
A、生产（制造）许可证
B、检测合格证明
C、完整的技术档案
D、产品合格证
E、产权证
B、检测合格证明
C、完整的技术档案
D、产品合格证
E、产权证
答案：A,B,D
解析：
《建设工程安全生产管理条例》规定，出租的机械设备和施工机具及配件，应当具有生产（制造）许可证、产品合格证。出租单位应当对出租的机械设备和施工机具及配件的安全性能进行检测，在签订租赁协议时，应当出具检测合格证明。禁止出租检测不合格的机械设备和施工机具及配件。
上一篇：21年二级建造师考试题目下载7节
热门文章
