2021二级建造师经典例题8章
发布时间：2021-07-31
来源：小牛题库大全
2021二级建造师经典例题8章 第1章
根据《注册建造师管理规定》，注册建造师执业印章失效的条件包括（）。
A.聘用单位破产
B.与聘用单位解除聘用合同关系
C.年龄超过60周岁
D.死亡或不具有完全民事行为能力的
E.聘用单位被停业整顿
B.与聘用单位解除聘用合同关系
C.年龄超过60周岁
D.死亡或不具有完全民事行为能力的
E.聘用单位被停业整顿
答案：A,B,D
解析：
2020版教材P65页
注册建造师有下列情形之一的，其注册证书和执业印章失效：（1）聘用单位破产的；（2）聘用单位被吊销营业执照的；（3）聘用单位被吊销或者撤回资质证书的；（4）已与聘用单位解除聘用合同关系的；（5）注册有效期满且未延续注册的；（6）年龄超过65周岁的；（7）死亡或不具有完全民事行为能力的；（8）其他导致注册失效的情形。
注册建造师有下列情形之一的，其注册证书和执业印章失效：（1）聘用单位破产的；（2）聘用单位被吊销营业执照的；（3）聘用单位被吊销或者撤回资质证书的；（4）已与聘用单位解除聘用合同关系的；（5）注册有效期满且未延续注册的；（6）年龄超过65周岁的；（7）死亡或不具有完全民事行为能力的；（8）其他导致注册失效的情形。
“时间一成本累积曲线”的特征是( )。
A.每个工程只有一条“时间～成本累积曲线”
B.每一条“时间一成本累积曲线”都对应某一特定的工程进度计划
C.“时间一成本累积曲线”是按最早开始时间编制所形成的曲线
D.“时间成本累积曲线”必然包络在由关键工作都按最早开始时间开始和关键工作都按最迟必须开始时间开始的曲线所组成的“香蕉图”内
B.每一条“时间一成本累积曲线”都对应某一特定的工程进度计划
C.“时间一成本累积曲线”是按最早开始时间编制所形成的曲线
D.“时间成本累积曲线”必然包络在由关键工作都按最早开始时间开始和关键工作都按最迟必须开始时间开始的曲线所组成的“香蕉图”内
答案：B
解析：
2020新版教材P108页
因为在进度计划的非关键路线中存在许多有时差的工序或工作，因而Ｓ形曲线（成本计划值曲线）必然包络在由全部工作（而不是“关键工作”）都按最早开始时间开始和全部工作（而不是“关键工作”）都按最迟必须开始时间开始的曲线所组成的“香蕉图”内，故选项D不正确；也因此得知每个工程都可以有若干条“时间-成本累积曲线”，故A、C不正确；每一条S形曲线都对应某一特定的工程进度计划，故B选项正确。
因为在进度计划的非关键路线中存在许多有时差的工序或工作，因而Ｓ形曲线（成本计划值曲线）必然包络在由全部工作（而不是“关键工作”）都按最早开始时间开始和全部工作（而不是“关键工作”）都按最迟必须开始时间开始的曲线所组成的“香蕉图”内，故选项D不正确；也因此得知每个工程都可以有若干条“时间-成本累积曲线”，故A、C不正确；每一条S形曲线都对应某一特定的工程进度计划，故B选项正确。
甲建筑工程公司与乙建材供应公司签订建材购销合同，同时在合同中约定就本合同发生争议提请Z市仲裁委员会仲裁。之后双方发生争议，乙公司认为在签订合同过程中存在重大误解，合同应被撤销。乙公司向Z市人民法院起诉要求人民法院撤销该合同，而甲公司向Z市仲裁委员会申请仲裁要求乙公司承担违约责任。则下列说法正确的是（）。
A.Z市人民法院应当依法对此案进行审理
B.Z市人民法院应当裁定不予受理
C.Z市人民法院应和Z市仲裁委员会协商确定则谁受理此案
D.Z市仲裁委员会不应当受理此案
B.Z市人民法院应当裁定不予受理
C.Z市人民法院应和Z市仲裁委员会协商确定则谁受理此案
D.Z市仲裁委员会不应当受理此案
答案：B
解析：
2019新版教材P331页
仲裁和诉讼是两种不同的争议解决方式，当事人只能选用其中的一种。《仲裁法》规定，“当事人达成仲裁协议，一方向人民法院起诉的，人民法院不予受理，但仲裁协议无效的除外。”因此，有效的仲裁协议可以排除法院对案件的司法管辖权，只有在没有仲裁协议或者仲裁协议无效的情况下，法院才可以对当事人的纠纷予以受理。
仲裁和诉讼是两种不同的争议解决方式，当事人只能选用其中的一种。《仲裁法》规定，“当事人达成仲裁协议，一方向人民法院起诉的，人民法院不予受理，但仲裁协议无效的除外。”因此，有效的仲裁协议可以排除法院对案件的司法管辖权，只有在没有仲裁协议或者仲裁协议无效的情况下，法院才可以对当事人的纠纷予以受理。
预应力筋采用镦头锚固时，HRB500级钢筋镦粗后应进行（ ）。
A.冷拔处理
B.电热处理
C.液压冷镦
D.电化学处理
B.电热处理
C.液压冷镦
D.电化学处理
答案：B
解析：
本题考查的是预应力筋及管道。预应力筋采用镦头锚固时，高强钢丝宜采用液压冷镦；冷拔低碳钢丝可采用冷冲镦粗；钢筋宜采用电热镦粗，但HRB500级钢筋镦粗后应进行电热处理。
投资估算指标通常是以()为计算对象编制确定的生产要素消耗的数量标准或项目费用标准。
A.整个建筑物和构筑物
B.独立的单项工程或完整的工程项目
C.扩大的分部分项工程
D.建筑物或构筑物各个分部分项工程
B.独立的单项工程或完整的工程项目
C.扩大的分部分项工程
D.建筑物或构筑物各个分部分项工程
答案：B
解析：
2020新版教材P59页
5.投资估算指标 ：投资估算指标通常以独立的单项工程或完整的工程项目为计算对象编制确定的生产要素消耗的数量标准或项目费用标准
5.投资估算指标 ：投资估算指标通常以独立的单项工程或完整的工程项目为计算对象编制确定的生产要素消耗的数量标准或项目费用标准
对流换热热阻主要集中在靠近管壁的（ ）内。
A．层流内层
B．层流外层
C．紊流
D．过渡流
正确答案：A
2021二级建造师经典例题8章 第2章
燃气管道根据敷设方式分类的有（ ）。
A．地下燃气管道
B．过河燃气管道
C．随桥敷设的管道
D．加套管的燃气管道
正确答案：A
建设单位应当按照国家规定向交通运输主管部门或者其委托的建设工程质量监督机构提交以下( )材料，办理工程质量监督手续
A.建设单位现场管理机构、人员、质量保证体系等文件
B.施工、监理合同及招投标文件
C.交通运输主管部门批复的施工图设计文件
D.公路行政主管单位的审批文件
E.公路水运工程质量监督管理登记表
B.施工、监理合同及招投标文件
C.交通运输主管部门批复的施工图设计文件
D.公路行政主管单位的审批文件
E.公路水运工程质量监督管理登记表
答案：A,B,C,E
解析：
2019版教材P353页
建设单位应当按照国家规定向交通运输主管部门或者其委托的建设工程质量监督机构提交以下材料，办理工程质量监督手续：
(1)公路水运工程质量监督管理登记表。
(2)交通运输主管部门批复的施工图设计文件。
(3)施工、监理合同及招投标文件。
(4)建设单位现场管理机构、人员、质量保证体系等文件。
(5)本单位以及勘察、设计、施工、监理、试验检测等单位对其项目负责人、质量负责人的书面授权委托书、质量保证体系等文件
建设单位应当按照国家规定向交通运输主管部门或者其委托的建设工程质量监督机构提交以下材料，办理工程质量监督手续：
(1)公路水运工程质量监督管理登记表。
(2)交通运输主管部门批复的施工图设计文件。
(3)施工、监理合同及招投标文件。
(4)建设单位现场管理机构、人员、质量保证体系等文件。
(5)本单位以及勘察、设计、施工、监理、试验检测等单位对其项目负责人、质量负责人的书面授权委托书、质量保证体系等文件
某建设单位投资兴建一办公楼，建筑面积10000m2；钢筋混凝土框架-剪力墙结构，地下2 层，层高4.5m 地上10 层，层高3.6m。采取工程总承包交钥匙方式对外公开招标，招标范围为工程至交付使用全过程。经公开招投标，A 工程总承包单位中标，中标价为18060 万元。部分费用如下：安全文明施工费340 万元，其中按照施工计划2014 年度安全文明施工费为226 万元；夜间施工增加费22万元；特殊地区施工增加费36 万元；大型机械进出场及安拆费86 万元；脚手架费220 万元；模板费用105 万元；施工总包管理费54 万元；暂列金额300 万元。
A 施工总承包单位中标后，按照“设计、采购、施工”的总承包方式开展相关工作。A 施工总承包单位在项目管理过程中，与F 劳务公司进行了主体结构劳务分包洽谈，约定将模板和脚手架费用计入承包总价，并签订了劳务分包合同。经建设单位同意，A 施工总承包单位将玻璃幕墙工程分包给B 专业分包单位施工。A 施工总承包单位自行将通风空调工程分包给C 专业分包单位施工。C 专业分包单位按照分包工程合同总价收取8%的管理费后分包D 专业分包单位。
A 施工单位中标后第8 天，双方签订了项目工程施工承包合同，规定了双方的权利、义务和责任。部分条款如下：工程质量为合格；除钢材及混凝土材料价格浮动超出±10%(含10%)、工程设计变更允许调整以外，其他一律不允许调整；工程预付款比例为10%；合同工期为485 日历天，于2014 年2 月1 日起至2015 年5 月31 日止。
建设单位审查结算资料时，发现A 施工单位提供的部分索赔资料不完整，如原图纸设计室外回填土为2：8 灰土，实际施工时变更为级配砂石，A 施工单位仅仅提供了一份设计变更单，要求A 施工单位补充相关资料。
施工总承包单位对项目部进行专项安全检查时发现：①安全管理检查评分表内的保证项目仅对“安全生产责任制”、“施工组织设计及专项施工方案”两项进行了检查；②外架立面剪刀撑间距12m，由底至顶连续设置；③电梯井口处设置活动的防护栅门，电梯井内每隔四层设置一道安全平网进行防护。检查组下达了整改通知单。
问题：
1、该项目A 施工总承包单位应对工程的哪些管理目标全面负责？除交钥匙方式外，工程总承包方式还有哪些？哪些分包行为属于违法分包，并分别说明理由。
2、列式计算措施项目费、预付款各为多少万元(保留两位小数)?
3、A 工程总承包单位的费用变更控制程序有哪些?A 施工单位还需补充哪些索赔资料?
4、按照《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011)，安全管理检查评分表的保证项目还应检查哪些？写出施工现场安全设置需整改项目的正确做法。
答案：
解析：
1、A 施工总承包单位全管理目标：成本目标、进度目标、质量目标、安全目标。
除交钥匙方式外，工程总承包方式还有：采购—施工总承包、设计—施工总承包、设计—采购总承包
违法分包及理由：
①A 施工总承包单位自行将通风空调工程分包给 C 专业分包单位施工；
理由：建设工程总承包合同未约定，又未经建设单位认可
②C 专业分包单位按照分包工程合同总价收取 8%的管理费后分包 D 专业分包单位；
理由：分包单位不得将其建设工程再次分包
2、措施项目费=340+22+36+86+220+105=809.00 万元
预付款：(18060-300)*10%=17760*10%=1776.00 万元
3、A 工程总承包单位的费用变更控制程序有：
(1)施工单位收到设计变更 14 天内提出变更费用申请报告
(2)监理单位收到变更费用申请报告 7 天内审核完
(3)建设单位在收到施工单位的设计变更费用申请报告 14 内进行答复， 未答复视为默认
A 施工单位还需补充的索赔资料：
(1)索赔意向书
(2)业主和工程师签发的工程变更指令
(3)经业主或工程师认可的施工单位变更设计的施工方案
(4)工程变更的计量记录及业主和工程师的签字确认
(5)现场签证
(6)工程变更的计价依据
(7)施工日记及记录
(8)工程照片和录像
4、安全管理检查评分表的保证项目还应检查：
(1)安全技术交底；
(2)安全检查；
(3)安全教育；
(4)应急救援。
施工现场安全设置需整改项目的正确做法:
(1)电梯井应设置固定的防护栅门。
(2)电梯井内每隔两层应设置一道安全平网。
(3)因高度大于 24m，外架立面剪刀撑沿长度和高度应连续设置。
除交钥匙方式外，工程总承包方式还有：采购—施工总承包、设计—施工总承包、设计—采购总承包
违法分包及理由：
①A 施工总承包单位自行将通风空调工程分包给 C 专业分包单位施工；
理由：建设工程总承包合同未约定，又未经建设单位认可
②C 专业分包单位按照分包工程合同总价收取 8%的管理费后分包 D 专业分包单位；
理由：分包单位不得将其建设工程再次分包
2、措施项目费=340+22+36+86+220+105=809.00 万元
预付款：(18060-300)*10%=17760*10%=1776.00 万元
3、A 工程总承包单位的费用变更控制程序有：
(1)施工单位收到设计变更 14 天内提出变更费用申请报告
(2)监理单位收到变更费用申请报告 7 天内审核完
(3)建设单位在收到施工单位的设计变更费用申请报告 14 内进行答复， 未答复视为默认
A 施工单位还需补充的索赔资料：
(1)索赔意向书
(2)业主和工程师签发的工程变更指令
(3)经业主或工程师认可的施工单位变更设计的施工方案
(4)工程变更的计量记录及业主和工程师的签字确认
(5)现场签证
(6)工程变更的计价依据
(7)施工日记及记录
(8)工程照片和录像
4、安全管理检查评分表的保证项目还应检查：
(1)安全技术交底；
(2)安全检查；
(3)安全教育；
(4)应急救援。
施工现场安全设置需整改项目的正确做法:
(1)电梯井应设置固定的防护栅门。
(2)电梯井内每隔两层应设置一道安全平网。
(3)因高度大于 24m，外架立面剪刀撑沿长度和高度应连续设置。
6.面层施工时，摊铺后紧跟着碾压，在初压和复压过程中，宜采用同类压路机（）碾压
A、首尾相连排列
B、沿路宽一字排开
C、来回穿插式
D、并列成梯队
正确答案：D
出租单位应当对出租的机械设备和施工工具及配件的安全性能进行检测，在签订租赁协议时，应当出具检测（ ）。
A．合格保证
B．试验报告
C．安全证明
D．合格证明
正确答案：D
关于进度控制的一般性措施，以下说法错误的是（）。
A. 突出关键路线，坚持抓关键路线。
B. 加强生产要素配置管理。配置生产要素是指对劳动力、资金、材料、设备等进行存量、流量、流向分布的调查、汇总、分析、预测和控制
C. 严格控制工序，掌握现场施工实际情况，为计划实施的检査、分析、调整、总结提供原始资料
D. 征得业主的同意后，缩小工程的范围，包括减少工作量或删去一些工作包(或分项工程)
B. 加强生产要素配置管理。配置生产要素是指对劳动力、资金、材料、设备等进行存量、流量、流向分布的调查、汇总、分析、预测和控制
C. 严格控制工序，掌握现场施工实际情况，为计划实施的检査、分析、调整、总结提供原始资料
D. 征得业主的同意后，缩小工程的范围，包括减少工作量或删去一些工作包(或分项工程)
答案：D
解析：
选项D所描述的内容，是进度拖延的事后控制措施。
2021二级建造师经典例题8章 第3章
（2015年） 根据《合同法》，免除施工单位违约责任的情形有（ ）。
A.施工单位因安全事故隐患，被监理工程师责令暂停施工，致使工期延误
B.因拖欠农民工工资，部分农民工停工抗议，致使工期延误
C.地震导致已完工程被爆破拆除重建，造成建设单位费用增加
D.由于战争，施工耽误暂停施工，致使工期延误
E.因迟延履行而遭遇洪水，导致工期延误
B.因拖欠农民工工资，部分农民工停工抗议，致使工期延误
C.地震导致已完工程被爆破拆除重建，造成建设单位费用增加
D.由于战争，施工耽误暂停施工，致使工期延误
E.因迟延履行而遭遇洪水，导致工期延误
答案：C,D
解析：
本题考查的是违约责任的免除。我国的《合同法》仅承认不可抗力为法定的免责事由；因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，但法律另有规定的除外。当事人迟延 履行后发生不可抗力的，不能免除责任。本法所称不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观 情况。
具有总承包一级资质的某企业与甲工程的施工总承包签订合同后，建设单位同意将网架工程分包给具有相应资质等级的另一施工企业，按照我国《建设工程质量管理条例》的要求，某企业应确定甲工程项目的（）。
A.项目经理、分包方项目经理和施工管理负责人
B.项目经理、技术负责人和施工管理负责人
C.项目经理、技术负责人、分包方项目经理和技术负责人
D.项目经理、技术负责人和分包项目安全负责人
B.项目经理、技术负责人和施工管理负责人
C.项目经理、技术负责人、分包方项目经理和技术负责人
D.项目经理、技术负责人和分包项目安全负责人
答案：B
解析：
2020版教材P267页
《建筑法》规定，建筑施工企业对工程的施工质量负责。《建设工程质量管理条例》进一步规定，施工单位对建设工程的施工质量负责。施工单位应当建立质量责任制，确定工程项目的项目经理、技术负责人和施工管理负责人。
《建筑法》规定，建筑施工企业对工程的施工质量负责。《建设工程质量管理条例》进一步规定，施工单位对建设工程的施工质量负责。施工单位应当建立质量责任制，确定工程项目的项目经理、技术负责人和施工管理负责人。
某钢筋混凝土结构工程的框架柱表面出现局部蜂窝麻面，经调查分析，其承载力满足设计要求，则对该框架柱表面质量问题一般的处理方式是()。
A.加固处理
B.返修处理
C.返工处理
D.不作处理
B.返修处理
C.返工处理
D.不作处理
答案：B
解析：
2020新版教材P180 页
当工程的某些部分的质量虽未达到规定的规范、标准或设计的要求，存在一定的缺陷，但经过返修后可以达到要求的质量标准，又不影响使用功能或外观的要求，可采取返修处理的方法。
当工程的某些部分的质量虽未达到规定的规范、标准或设计的要求，存在一定的缺陷，但经过返修后可以达到要求的质量标准，又不影响使用功能或外观的要求，可采取返修处理的方法。
对石灰、粉煤灰类基层中的粉煤灰，准确的要求是( )。
A.粉煤灰SiO、AlO、FeO的总量宜大于70%
B.在温度为700℃时的烧失量不应超过20%
C.细度：＜0.3mm占90%，＜0.075mm占70%
D.湿粉煤灰的含水量不宜超过10%
E.只可使用湿粉煤灰
B.在温度为700℃时的烧失量不应超过20%
C.细度：＜0.3mm占90%，＜0.075mm占70%
D.湿粉煤灰的含水量不宜超过10%
E.只可使用湿粉煤灰
答案：A,C
解析：
2020版教材P259
(2)粉谋灰中SiO 、AL O 和Fe O 的总量宜大于70%；在温度为700℃时烧失量宜小于或等于10%。细度应满足比表面积大于2500cm2/g，或90%通过0.3mm筛孔，70%通过0.075mm筛孔。
(2)粉谋灰中SiO 、AL O 和Fe O 的总量宜大于70%；在温度为700℃时烧失量宜小于或等于10%。细度应满足比表面积大于2500cm2/g，或90%通过0.3mm筛孔，70%通过0.075mm筛孔。
根据《质量管理体系》GB／T 19000-2008，质量要求是指( )。
A.明示的、隐含的或必须履行的需要和期望
B.明示的、隐含的需要和期望
C.法律的、合同的或隐含的需要和期望
D.法律的、合同的需要和期望
B.明示的、隐含的需要和期望
C.法律的、合同的或隐含的需要和期望
D.法律的、合同的需要和期望
答案：A
解析：
我国GB／T 19000-2008质量管理体系标准关于质量的定义是：一组固有特性满足要求的程度。该定义可理解为：质量不仅是指产品的质量，也包括产品生产活动或过程的工作质量，还包括质量管理体系运行的质量；而质量要求是指明示的、隐含的或必须履行的需要和期望。所以选A。
对于防范土方开挖工程的施工安全隐患方法，下列做法正确的有()。
A.对施工人员进行安全意识的培训
B.对施工机具进行有序监管
C.投入必要的资源对施工机具进行保养维护
D.建立施工现场的安全监督检查机制
E.采用新技术、新工艺、新设备
B.对施工机具进行有序监管
C.投入必要的资源对施工机具进行保养维护
D.建立施工现场的安全监督检查机制
E.采用新技术、新工艺、新设备
答案：A,B,C,D
解析：
2020新版教材P206页
根据安全隐患的内容而采用的安全隐患防范的一般方法包括：(1)对施工人员进行安全意识的培训；(2)对施工机具进行有序监管，投入必要的资源进行保养维护；(3)建立施工现场的安全监督检查机制。
根据安全隐患的内容而采用的安全隐患防范的一般方法包括：(1)对施工人员进行安全意识的培训；(2)对施工机具进行有序监管，投入必要的资源进行保养维护；(3)建立施工现场的安全监督检查机制。
2021二级建造师经典例题8章 第4章
施工组织总设计包括如下工作：1.编制资源需求量计划；2.编制施工总进度计划；3.施工总平面图设计；4.拟定施工方案。其正确的工作顺序是（）
A.1-2-3-4
B.4-2-1-3
C.1-3-2-4
D.4-1-2-3
B.4-2-1-3
C.1-3-2-4
D.4-1-2-3
答案：B
解析：
2020新版教材P24页
施工组织总设计的主要内容如下：(1)建设项目的工程概况；(2)施工部署及其核心工程的施工方案；(3)全场性施工准备工作计划；(4)施工总进度计划；(5)各项资源需求量计划；(6)全场性施工总平面图设计；(7)主要技术经济指标（项目施工工期、劳动生产率、项目施工质量、项目施工成本、项目施工安全、机械化程度、预制化程度、暂设工程等）。@##
施工组织总设计的主要内容如下：(1)建设项目的工程概况；(2)施工部署及其核心工程的施工方案；(3)全场性施工准备工作计划；(4)施工总进度计划；(5)各项资源需求量计划；(6)全场性施工总平面图设计；(7)主要技术经济指标（项目施工工期、劳动生产率、项目施工质量、项目施工成本、项目施工安全、机械化程度、预制化程度、暂设工程等）。@##
《民法总则》规定，委托代理人为被代理人的利益需要转托他人代理的，应当取得( )的同意。
A.被代理人
B.法定代理人
C.第三人
D.指定代理人
B.法定代理人
C.第三人
D.指定代理人
答案：A
解析：
2020版教材P11页
《民法总则》规定，委托代理人为被代理人的利益需要转托他人代理的，应当事先取得被代理人的同意。事先没有取得被代理人同意的，应当在事后及时告诉被代理人，如果被代理人不同意，由代理人对自己所转托的人的行为负民事责任，但在紧急情况下，为了保护被代理人的利益而转托他人代理的除外。
《民法总则》规定，委托代理人为被代理人的利益需要转托他人代理的，应当事先取得被代理人的同意。事先没有取得被代理人同意的，应当在事后及时告诉被代理人，如果被代理人不同意，由代理人对自己所转托的人的行为负民事责任，但在紧急情况下，为了保护被代理人的利益而转托他人代理的除外。
下列地铁车站施工顺序中属于明挖法的是( )。
A.由上向下开挖土石方至设计标高后，自基底由下向上进行结构施工
B.先建临时结构顶板，再向下开挖基坑至设计标高，由下而上建造主体结构
C.先建临时结构顶板，根据主体结构层数，自上而下分层挖土与建造主体结构
D.分块建筑临时结构顶板，再向下开挖基坑至设计标高，由下而上建造主体结构
B.先建临时结构顶板，再向下开挖基坑至设计标高，由下而上建造主体结构
C.先建临时结构顶板，根据主体结构层数，自上而下分层挖土与建造主体结构
D.分块建筑临时结构顶板，再向下开挖基坑至设计标高，由下而上建造主体结构
答案：A
解析：
2019版教材P72页
明挖法是指在地铁施工时挖开地面，由上向下开挖土石方至设计标高后，自基底由下向上进行结构施工，当完成地下主体结构后回填基坑及恢复地面的施工方法。@##
明挖法是指在地铁施工时挖开地面，由上向下开挖土石方至设计标高后，自基底由下向上进行结构施工，当完成地下主体结构后回填基坑及恢复地面的施工方法。@##
在旧水泥混凝土路面上加铺沥青混凝土结构层时，在两者之间应设置()。
A、 透层
B、 粘层
C、 封层
D、 防水层
B、 粘层
C、 封层
D、 防水层
答案：B
解析：
2.符合下列情况，必须喷洒粘层沥青：(1)双层式或三层式热拌热铺沥青混合料路面的沥青层之间。(2)水泥混凝土路面、沥青稳定碎石基层或旧沥青路面层上加铺沥青层。(3)路缘石、雨水进水口、检查井等构造物与新铺沥青混合料接触的侧面三个功能层的区别：透层，顾名思义是“透”入基层的功能层，它是使沥青面层与基层结合良好，在基层上浇洒乳化沥青、煤沥青或液体沥青而形成的透入基层表面的薄层。粘层是使上下层沥青结构层或沥青结构层与结构物（或水泥混凝土路面）完全“粘”结成一个整体的功能层。封层的作用：一是封闭某一层起着保水防水作用；二是起基层与沥青表面层之间的过渡和有效联结作用；三是路的某一层表面破坏离析松散处的加固补强；四是基层在沥青面层铺筑前，要临时开放交通，防止基层因天气或车辆作用出现水毁。透层、粘层、封层都有一定的防水作用，一般不需要再专门施工防水层。本题题干是在旧水泥混凝土路面上加铺沥青混凝土结构层，旧水泥混凝土路面是刚性路面，只有水泥混凝土面板的接缝可能漏水，只需对接缝进行修补，而无需对整个水泥混凝土路面施工防水层。所以，本题的正确选项是“B.粘层”。
下列情形中，投标人中标有效的是（ ）。
A、 投标人给予招标人金钱获取中标
B、 投标人在账外给予招标人回扣获取中标
C、 投标人在账外给予评标委员会财物获取中标
D、 投标人在投标书中表明给予招标人折扣获取中标
B、 投标人在账外给予招标人回扣获取中标
C、 投标人在账外给予评标委员会财物获取中标
D、 投标人在投标书中表明给予招标人折扣获取中标
答案：D
解析：
三、禁止投标人以行贿手段谋取中标。在账外暗中给予对方单位或者个人回扣的，以行贿论处；对方单位或者个人在账外收受回扣的，以受贿论处。《招标投标法》也规定，禁止投标人以向招标人或者评标委员行贿的手段谋取中标。所以答案ABC错，答案D对。
流动式起重机特性曲线已图表化的有（ ）。2019
A.各种工况下作业范围图
B.起升高度和工作范围图
C.各种工况下主臂仰角图
D.各种工况下起重能力表
E.臂长与作业半径匹配表
B.起升高度和工作范围图
C.各种工况下主臂仰角图
D.各种工况下起重能力表
E.臂长与作业半径匹配表
答案：A,B,D
解析：
反映流动式起重机的起重能力随臂长、工作半径的变化而变化的规律和反映流动式起重机的最大起升高度随臂长、工作半径变化而变化的规律的曲线称为起重机的特性曲线。目前，大型吊车特性曲线已图表化。例如，吊车各种工况下的作业范围（或起升高度-工作范围）图和载荷（起重能力）表等。
2021二级建造师经典例题8章 第5章
对梁的配筋量在规范中明确地作出规定不允许设计成( )。
A.适筋梁
B.少筋梁和超筋梁
C.有腹筋梁
D.简支梁
B.少筋梁和超筋梁
C.有腹筋梁
D.简支梁
答案：B
解析：
2020版教材P20页
为避免工程中出现超筋梁或少筋梁，规范对梁的最大和最小配筋率均作出了明确的规定。
为避免工程中出现超筋梁或少筋梁，规范对梁的最大和最小配筋率均作出了明确的规定。
根据建设工程施工文件档案管理的要求，项目竣工图应（ ）。
A.按规范要求统一折叠
B.由建设单位负责编制
C.编制总说明及专业说明
D.有一般性变更时必须重新控制
E.真实反映项目竣工验收时实际情况
B.由建设单位负责编制
C.编制总说明及专业说明
D.有一般性变更时必须重新控制
E.真实反映项目竣工验收时实际情况
答案：A,C,E
解析：
2020版教材P290页
本题考查的是施工文件档案管理的主要内容。选项B，应由施工单位负责编制。选项D，一般性图纸变更及复合杠改或规划要求的变更，可在原图上更改，加盖并签署竣工图章。
本题考查的是施工文件档案管理的主要内容。选项B，应由施工单位负责编制。选项D，一般性图纸变更及复合杠改或规划要求的变更，可在原图上更改，加盖并签署竣工图章。
预应力张拉时，同一构件内预应力钢筋断筋数量不得超过（ ）。
A.0
B.1%
C.2%
D.3%
B.1%
C.2%
D.3%
答案：A
解析：
2020版教材P132
张拉时，同一构件内预应力钢丝、钢绞线的断丝数量不得超过1%，同时对于预应力钢筋不允许断筋。重点看题干是预应力钢筋，所以是0
张拉时，同一构件内预应力钢丝、钢绞线的断丝数量不得超过1%，同时对于预应力钢筋不允许断筋。重点看题干是预应力钢筋，所以是0
根据《仲裁法》，关于仲裁庭组成的说法，正确的是（ ）。
A.仲裁庭必须由3名及3名以上的单数仲裁员组成
B.仲裁庭可由当事人双方各选定两名仲裁员组成
C.首席仲裁员可以由当事人双方共同选定
D.首席仲裁员由仲裁委员会任命产生
B.仲裁庭可由当事人双方各选定两名仲裁员组成
C.首席仲裁员可以由当事人双方共同选定
D.首席仲裁员由仲裁委员会任命产生
答案：C
解析：
普通程序审理仲裁案件，由3名仲裁员组成合议仲裁庭；简易程序审理仲裁案件，由1名仲裁员组成独任仲裁庭。首席仲裁员可以由当事人共同选定或共同委托仲裁委员会主任指定。
预应力筋的加工和张拉质量检验，后张法实测项目关键项目是( )。
A.管道坐标
B.张拉应力值
C.管道间距
D.张拉伸长率
E.断丝滑丝数
B.张拉应力值
C.管道间距
D.张拉伸长率
E.断丝滑丝数
答案：B,D
解析：
后张法实测项目：管道坐标、管道间距、张拉应力值 （ △） 、张拉伸长率（ △ ） 、断丝滑丝数。@##
巷道稳定状况较好时，巷道表面位移监测数据表现为( )。
A.收敛曲线变形速率迅速减小
B.收敛曲线后期变形曲线收敛
C.收敛曲线最终变形有限
D.收敛曲线平直
E.最终收敛量大于10mm／d
B.收敛曲线后期变形曲线收敛
C.收敛曲线最终变形有限
D.收敛曲线平直
E.最终收敛量大于10mm／d
答案：A,B,C
解析：
收敛测量是指对井巷表面两点间的相对变形和变形规律的量测，如监测巷道顸底板或两帮移近量等。这一监测结果可以确定围岩收敛情况或最终收敛量，以此判断围岩的稳定状况或确定二次支护的时间。巷道稳定状况较好时，收敛曲线表现为变形速率迅速减小，后期变形曲线收敛，最终变形有限；二次支护通常在变形曲线趋于平缓时进行。如果变形(速率)不收敛或在规定时间里不收敛。则可能就需要加强支护能力或采取其他措施。因此正确选项应为ABC。
2021二级建造师经典例题8章 第6章
下列焊接方法中，焊接飞溅最大的焊接方法是（）。2017
A.气焊
B.手工电弧焊
C.CO2气体保护焊
D.埋弧自动焊
B.手工电弧焊
C.CO2气体保护焊
D.埋弧自动焊
答案：C
解析：
考查焊接工艺的选择。二氧化碳气体保护焊，弧光辐射较强，必须注意个人安全防护；抗风能力差，不宜在露天焊接；焊接飞溅大，焊缝成型不如埋弧焊美观；焊接设备相比手工焊较为复杂，易出故障。【教材内容已删除】
工程建设档案应该由( )单位移交城建档案馆。
A.工程管理
B.建设
C.监理
D.总承包
B.建设
C.监理
D.总承包
答案：B
解析：
2020版教材P270页
建设单位应当自工程工验收合格日起15d内，依照本办法规定，向工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门〔以下简称备机关）备案。
建设单位应当自工程工验收合格日起15d内，依照本办法规定，向工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门〔以下简称备机关）备案。
根据施工组织总设计编制程序，编制施工总进度计划前需收集相关资料和图纸、计算主要工程量、确定施工的总体部署和（ ）。
A.编制资源需求计划
B.编制施工准备工作计划
C.拟定施工方案
D.计算主要技术经济指标
B.编制施工准备工作计划
C.拟定施工方案
D.计算主要技术经济指标
答案：C
解析：
施工组织总设计的编制程序：
（1）收集和熟悉编制施工组织总设计所需的有关资料和图纸，进行项目特点和施工条件的调查研究；
（2）计算主要工种工程的工程量；
（3）确定施工的总体部署；
（4）拟定施工方案；
（5）编制施工总进度计划；
（6）编制资源需求量计划；
（7）编制施工准备工作计划；
（8）施工总平面图设计；
（9）计算主要技术经济指标。@##
（1）收集和熟悉编制施工组织总设计所需的有关资料和图纸，进行项目特点和施工条件的调查研究；
（2）计算主要工种工程的工程量；
（3）确定施工的总体部署；
（4）拟定施工方案；
（5）编制施工总进度计划；
（6）编制资源需求量计划；
（7）编制施工准备工作计划；
（8）施工总平面图设计；
（9）计算主要技术经济指标。@##
双向板的受力特点是( )。
A.对边支承，双向受弯
B.四边支承，双向受弯
C.对边支承，单向受弯
D.四边支承，单向受弯
B.四边支承，双向受弯
C.对边支承，单向受弯
D.四边支承，单向受弯
答案：B
解析：
2019版教材P21页
二、（一）1.两对边支承的板是单向板，一个方向受弯，而双向板是四边支承，双向受弯。
二、（一）1.两对边支承的板是单向板，一个方向受弯，而双向板是四边支承，双向受弯。
关于网络计划时差的说法，错误的是()。
A、 总时差是在不影响其紧后工作最迟完成时间的前提下，本工作可以利用的机动时间
B、 对同一工作而言，总时差总是大于等于自由时差
C、 自由时差是在不影响其紧后工作最迟开始时间的前提下，本工作可以利用的机动时间
D、 总时差是在不影响总工期的前提下，本工作可以利用的机动时间
B、 对同一工作而言，总时差总是大于等于自由时差
C、 自由时差是在不影响其紧后工作最迟开始时间的前提下，本工作可以利用的机动时间
D、 总时差是在不影响总工期的前提下，本工作可以利用的机动时间
答案：C
解析：
自由时差指的是在不影响其紧后工作最早开始时间的前提下，本工作可以利用的机动时间，选项C说法错误。可见，正确选项是C。@##
某工程监理单位与施工单位串通，弄虚作假，从中获利，降低了工程质量，导致发生工程质量事故，造成一定的损失。对此，给予工程监理单位的处罚错误的是（）。
A.处20万元以上50万元以下罚款
B.降低资质等级或吊销资质证书
C.没收违法所得
D.承担连带责任
B.降低资质等级或吊销资质证书
C.没收违法所得
D.承担连带责任
答案：A
解析：
2019新版教材P267页
《建设工程质量管理条例》规定，工程监理单位有下列行为之一的，责令改正，处50万元以上100万元以下罚款，降低资质等级或吊销资质证书；有违法所得的，予以没收；造成损失的，承担连带赔偿责任；（1）与建设单位或施工单位串通、弄虚作假、降低工程质量；（2）将不合格的建设工程、建筑材料、建筑构配件和设备按照合格签字的。
《建设工程质量管理条例》规定，工程监理单位有下列行为之一的，责令改正，处50万元以上100万元以下罚款，降低资质等级或吊销资质证书；有违法所得的，予以没收；造成损失的，承担连带赔偿责任；（1）与建设单位或施工单位串通、弄虚作假、降低工程质量；（2）将不合格的建设工程、建筑材料、建筑构配件和设备按照合格签字的。
2021二级建造师经典例题8章 第7章
建设单位、设计单位、施工单位、工程监理单位违反国家规定，降低工程质量标准，造成重大安全事故的，对直接责任人（ ）。
A．处三年以下有期徒刑或者拘役
B．处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金
C．处五以下有期徒刑或者拘役
D．处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金
正确答案：D
关于框架结构震害的说法，正确的是（）。
A.墙身本身的破坏较轻
B.震害的严重部位多发生在框架梁柱节点和楼盖
C.柱的震害重于梁
D.柱顶的震害重于柱底
E.内柱的震害重于角柱
B.震害的严重部位多发生在框架梁柱节点和楼盖
C.柱的震害重于梁
D.柱顶的震害重于柱底
E.内柱的震害重于角柱
答案：C,D
解析：
框架结构震害的严重部位多发生在框架梁柱节点和填充墙处，一般是柱的震害重于梁，柱顶的震害重于柱底，角柱的震害重于内柱，短柱的震害重于一般柱。
路基填料的强度指标是（ ）。
A、压实度
B、CBR值
C、稳定度
D、塑性指数
B、CBR值
C、稳定度
D、塑性指数
答案：B
解析：
2020版教材P5页
用于公路路基的填料要求挖取方便，压实容易，强度高，水稳定性好。其中强度要求是按CBR值确定，应通过取土试验确定填料最小强度和最大粒径。
用于公路路基的填料要求挖取方便，压实容易，强度高，水稳定性好。其中强度要求是按CBR值确定，应通过取土试验确定填料最小强度和最大粒径。
轻型井点系统中的井点管下端一般配有（ ）。
A.滤管
B.弯联管
C.集水总管
D.抽水设备
B.弯联管
C.集水总管
D.抽水设备
答案：A
解析：
井点管是用直径38或51mm、长5~7m的钢管，管下端配有滤管。
关于混凝土外加剂的说法，错误的是（）。（2015年）
A.掺入适量减水剂能改善混凝土的耐久性
B.高温季节大体积混凝土施工应掺速凝剂
C.掺入引气剂可提高混凝土的抗渗性和抗冻性
D.早强剂可加速混凝土早期强度增长
B.高温季节大体积混凝土施工应掺速凝剂
C.掺入引气剂可提高混凝土的抗渗性和抗冻性
D.早强剂可加速混凝土早期强度增长
答案：B
解析：
考查内容：混凝土外加剂、掺合料的种类与应用。
速凝剂类似于早强剂，有利于加快混凝土的硬化和早期强度的发展，但是适用于冬期施工或紧急抢修工程。高温季节由于温度较高，混凝土凝结硬化本来就较快，不适宜再往混凝土中掺入速凝剂，故B错误。
速凝剂类似于早强剂，有利于加快混凝土的硬化和早期强度的发展，但是适用于冬期施工或紧急抢修工程。高温季节由于温度较高，混凝土凝结硬化本来就较快，不适宜再往混凝土中掺入速凝剂，故B错误。
某承包商承揽的住宅工程项目，由于业主对于相关设计修改迟迟拿不定主意，致使一项工作拖期3天完工，由于该工作有3天的自由时差，根据索赔成立应该具备的前提条件，承包商()。
A.不应向业主提出超过3天的工期索赔
B.应向业主提出费用索赔
C.不应向业主提出工期索赔
D.应向业主提出工期索赔
B.应向业主提出费用索赔
C.不应向业主提出工期索赔
D.应向业主提出工期索赔
答案：C
解析：
2020新版教材P262页
承包商可以提出索赔的时间有一条为：因工程变更造成的时间、费用的损失根据提议，由题意得出，未造成工期的损失。
承包商可以提出索赔的时间有一条为：因工程变更造成的时间、费用的损失根据提议，由题意得出，未造成工期的损失。
2021二级建造师经典例题8章 第8章
甲施工企业因项目专业施工急需，聘用了一名未与乙施工企业解除劳动合同的高级专业工人丙，由此给乙施工企业造成了重大经济损失。根据《劳动合同法》的规定，对于乙企业的经济损失（）。
A.应由丙承担赔偿责任
B.应由甲承担赔偿责任
C.甲不承担任何责任
D.应由甲和丙承担连带赔偿责任
B.应由甲承担赔偿责任
C.甲不承担任何责任
D.应由甲和丙承担连带赔偿责任
答案：D
解析：
2019新版教材P150页
《劳动合同法》规定，用人单位招用与其他用人单位尚未解除或者终止劳动合同的劳动者，给其他用人单位造成损失的，应当承担连带责任。
《劳动合同法》规定，用人单位招用与其他用人单位尚未解除或者终止劳动合同的劳动者，给其他用人单位造成损失的，应当承担连带责任。
（2015年）
【背景资料】
某建设单位投资兴建住宅楼，建筑面积 12000m2，钢筋混凝土框架结构，地下一层，地上七层，土方开挖范围内有局部滞水层。经公开招投标，某施工总承包单位中标。双方根据《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201）签订施工承包合同。合同工期为 10 个月，质量目标为合格。在合同履约过程中，发生了下列事件：
事件四：施工单位按照成本管理工作要求，有条不紊的开展成本计划、成本控制、成本核算等一系列管理工作。
【问题】事件四中，施工单位还应进行哪些成本管理工作？成本核算应坚持的“三同步”原则是什么？
【背景资料】
某建设单位投资兴建住宅楼，建筑面积 12000m2，钢筋混凝土框架结构，地下一层，地上七层，土方开挖范围内有局部滞水层。经公开招投标，某施工总承包单位中标。双方根据《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201）签订施工承包合同。合同工期为 10 个月，质量目标为合格。在合同履约过程中，发生了下列事件：
事件四：施工单位按照成本管理工作要求，有条不紊的开展成本计划、成本控制、成本核算等一系列管理工作。
【问题】事件四中，施工单位还应进行哪些成本管理工作？成本核算应坚持的“三同步”原则是什么？
答案：
解析：
P269。
施工单位还应进行施工成本预测、成本分析、成本考核等成本管理工作。
成本核算应坚持的“三同步”原则：形象进步、产值统计、成本归集
施工单位还应进行施工成本预测、成本分析、成本考核等成本管理工作。
成本核算应坚持的“三同步”原则：形象进步、产值统计、成本归集
矿业工程施工现场技术管理要求矿山施工现场应有矿井地质、水文地质报告，() 等资料必须经过会审并有记录。
A.地质报告
B.施工图纸
C.施工组织
D.施工措施
B.施工图纸
C.施工组织
D.施工措施
答案：B
解析：
建筑物高度相同、面积相同时，耗热量比值最小的平面形式是( )。
A、正方形B、长方形C、圆形D、L 形
A、正方形B、长方形C、圆形D、L 形
答案：C
解析：
这是—道有关建筑物理环境技术要求的题，主要考核建筑物耗热量指标体形系数的知识点。有一定的专业性，但如果考生专业基础知识扎实，此题不难。
体形系数：建筑物与室外大气接触的外表面积 F0 与其所包围的体积 vo 的比值（面积中不包括地面和不供暖楼梯间隔墙与户门的面积）。严寒、寒冷地区的公共建筑的体形系数应≤40。建筑物的高度相同，其平面形式为圆形时体形系数最小，依次为正方形、长方形以及其他组合形式。体形系数越大，耗热量比值也越大。故本题的正确项为“C．圆形”。
体形系数：建筑物与室外大气接触的外表面积 F0 与其所包围的体积 vo 的比值（面积中不包括地面和不供暖楼梯间隔墙与户门的面积）。严寒、寒冷地区的公共建筑的体形系数应≤40。建筑物的高度相同，其平面形式为圆形时体形系数最小，依次为正方形、长方形以及其他组合形式。体形系数越大，耗热量比值也越大。故本题的正确项为“C．圆形”。
土质路堤地面横坡缓于（
）时，清除地表草皮、腐殖土后，可直接在天然地面上填筑路堤。
）时，清除地表草皮、腐殖土后，可直接在天然地面上填筑路堤。
A.1：2.5
B.1：3
C.1：4
D.1：5
B.1：3
C.1：4
D.1：5
答案：D
解析：
2020版教材P2
该题主要考察的是土质路堤地基表层处理要求，地面横坡缓于1 : 5 时，清除地表草皮、腐殖土后，可直接在天然地面上填筑路堤。
该题主要考察的是土质路堤地基表层处理要求，地面横坡缓于1 : 5 时，清除地表草皮、腐殖土后，可直接在天然地面上填筑路堤。
上封层根据情况可选择的材料不包括( )。
A.微表处
B.改性沥青集料封层
C.沥青贯入
D.薄层磨耗层
B.改性沥青集料封层
C.沥青贯入
D.薄层磨耗层
答案：C
解析：
2019版教材P66页
上封层可选用乳化沥青稀浆封层，微表处，改性沥青集料封层，薄层磨耗层，或其他适宜的材料。
上封层可选用乳化沥青稀浆封层，微表处，改性沥青集料封层，薄层磨耗层，或其他适宜的材料。
下一篇：二级建造师考试试题及答案9章
