二级建造师考试真题精选及答案9卷
二级建造师考试真题精选及答案9卷 第1卷
民事权利能力是指( )。
A.获取民事权利的资格
B.承担民事责任的资格
C.享有民事权利和负担民事义务的法律资格
D.处分自己权利的能力
B.国家机关
C.企业法人的分支机构
D.银行
在建设工程活动中,由于担保的标的额较大,保证人往往是银行,也有信用较高的其他担保人,如担保公司。国家机关、社会团体、学校及企业法人的分支机构不可以作为保证人。
B.10
C.15
D.20
B.质权人
C.债权人
D.已登记的担保物权人
按照《担保法》、《物权法》的规定,留置是指债权人按照合同约定占有债务人的动 产,债务人不按照合同约定的期限履行债务的,债权人有权依照法律规定留置该财产,以 该财产折价或者以拍卖、变卖该财产的价款优先受偿。
B.评标委员会的成员必须是既懂经济又懂法律的专家
C.评标委员会的专家与所有投标人均没有利害关系
D.评标专家在相关领域工作满8年且具有高级职称或同等专业水平
E.评标委员会的成员能够认真、公正、廉洁地履行职责
本题考查的是招标基本程序。AB项:根据《评标委员会和评标方法暂行规定》规定,评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表,以及有关技术、经济等方面的专家组成,成员人数为五人以上单数,其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。因此,A项正确,B项错误。C项:根据《评标委员会和评标方法暂行规定》规定,有下列情形之一的,不得担任评标委员会成员:(一)投标人或者投标人主要负责人的近亲属;(二)项目主管部门或者行政监督部门的人员;(三)与投标人有经济利益关系,可能影响对投标公正评审的;(四)曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。评标委员会成员有前款规定情形之一的,应当主动提出回避。由上可知,评标委员会的成员的成员不得与投标人有任何利害关系。故C项正确。DE项:根据《评标委员会和评标方法暂行规定》规定,评标专家应符合下列条件:(一)从事相关专业领域工作满八年并具有高级职称或者同等专业水平;(二)熟悉有关招标投标的法律法规,并具有与招标项目相关的实践经验;(三)能够认真、公正、诚实、廉洁地履行职责。因此,DE项正确。综上所述,本题的正确答案为ACDE。 @##
B.管涌
C.漫溢
D.渗水
E.高度不足
施工期间,尤其是汛期来临时,围堰以及基坑在高水头作用下发生的险情主要有漏洞、管涌和漫溢等。
B.国务院
C.全国人民代表大会
D.全国人民代表大会常务委员会
考点:法的效力层级。行政法规之间对同一事项的新的一般规定与旧的特别规定不一致,不能确定如何适用时,由国务院裁决。
二级建造师考试真题精选及答案9卷 第2卷
B.应在沟壁与含水量地层接触面的高度处,设置一排或多排水平的渗水孔
C.沟壁外侧应填以粗粒透水材料或土工合成材料作反滤层
D.沟壁外侧应填以黏性土或砂浆阻水
E.沟槽通过软硬岩层分界处时应设置沉降缝
(5) 暗沟采用混凝土或浆砌片石砌筑时,在沟壁与含水层接触面以上高度,应设置一 排或多排向沟中倾斜的渗水孔,沟壁外侧应填筑粗粒透水性材料或土工合成材料形成反滤 层。沿沟槽底每隔10~15m或在软硬岩层分界处应设置沉降缝和伸缩缝。
B.司法解释
C.地方性法规
D.行政规章
法律的效力是仅次于宪法而高于其他法的形式。行政法规的法律地位和法律效力仅次于宪法和法律,高于地方性法规和部门规章。地方性法规的效力,高于本级和下级地方政府规章。省、自治区人民政府制定的规章的效力,高于本行政区域内的设区的市、自治州人民政府制定的规章。
B.4
C.5
D.6
钢板分厚板(厚度大于4mm)和薄板(厚度不大于4mm)两种。
B.拱桥
C.梁式桥
D.悬索桥
悬索桥的特点是:构造简单,受力明确;在同等条件下,跨径愈大,单位跨度的材料耗费愈少、造价愈低。
职业建康管理体系一级要素中不包括( )。
A.职业建康安全方针
B.监督机制
C.实施和运行
D.检查和纠正措施
B.先下层后上层
C.先立管后水平管
D.先主干管后支管
E.先支管后主干管
本题考查的是通风空调风管系统的技术要求。风管安装就位的程序通常为:先上层后下层,先主干管后支管,先立管后水平管。
B.滑坡
C.崩塌
D.蠕动变形
二级建造师考试真题精选及答案9卷 第3卷
B.l.Om
C.1.2m
D.1.5m
甲监理单位受乙建设单位委托对某工程项目实施监理,该工程项目的设计单位为丙设计院。在监理过程中,甲监理单位的某专业监理工程师发现丙设计院的工程设计不符合建筑工程设计标准,该监理工程师应当( )。
A.要求丙设计院改正
B.要求乙建设单位改正
C.报告乙建设单位要求丙设计院改正
D.报告总监理工程师下达停工令
B.28MPa<≤fcu,k≤30MPa
C.25MPa≤fcu,k<28MPa
D.25MPa<≤fcu,k<30MPa
混凝土强度等级按混凝土立方体抗压强度标准值划分为C15、C20、C25、C30、C35、c40、C45,c50、C55、C60、C65、C70、C75、C80等14个等级。例如,强度等级为C25的混凝土,是指25MPa≤fcu,k<30MPa.的混凝土。
B.女职工生育享受不少于90天的产假
C.禁止安排未育女职工从事有毒有害的劳动
D.用人单位应当对女职工定期进行健康检查
女职工生育享受不少于90天的产假。故选B
劳动法是90天,女职工劳动保护特别规定是98天
B.进度偏差是相对值指标,相对值越大的项目,表明偏离程度越严重
C.如果已完工作实际费用,计划工作预算费用和已完工作预算费用三条曲线离散度不断增加,则预示着可能发生关系到项目成败的重大问题
D.在费用、进度综合控制中引入赢得值法,可以克服将费用、进度分开控制的缺点
B.设计单位与分包单位
C.监理单位与分包单位
D.总承包单位与分包单位
《建设工程质量管理条例》进一步规定,建设工程实行总承包的,总承包单位应当对全部建设工程质量负责……总承包单位与分包单位对分包工程的质量承担连带责任。
A.乙水泥厂承担B.双方连带责任
C.双方按比例承担D.甲施工企业承担
二级建造师考试真题精选及答案9卷 第4卷
B.遭遇强烈地震
C.工程发生一般事故
D.工程发生重大事故
E.出现影响安全的异常现象
运行中遭遇特大洪水、强烈地震、工程发生重大事故或出现影响安全的异常现象后,应组织专门的安全鉴定。
工序质量的控制包括对工序活动( )的质量进行控制。
A.效益和程序
B.工艺和程序
C.条件和效果
D.效益和流程
B.人防工程
C.锅炉内
D.高温场所
根据《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ 46— 2005第10.2.2条,下列特殊场所应使用安全特低电压照明器:
(1)隧道、人防工程、高温、有导电灰尘、比较潮湿或灯具离地面高度低于2.5m等场所的照明,电源电压不应大于36V;
(2)潮湿和易触及带电体场所的照明,电源电压不得大于24V;
(3)特别潮湿场所、导电良好的地面、锅炉或金属容器内的照明,电源电压不得大于12V。
另外,使用行灯时,其电源电压也不得大于36V。
故本题的正确项应该是“C.锅炉内”。
( )是招标人按照招标公告或者投标邀请书规定的时间、地点,当众开启所有投标人的投标文件,宣读投标人名称、投标价格和投标文件的其他主要内容的过程。
A.开标
B.招标
C.评标
D.议标
B.重阳节
C.端午节
D.中秋节
B.罚款且影响企业资质,并承担赔偿责任
C.罚款但不影响企业资质,且不用承担赔偿责任
D.罚款且影响企业资质,但不用承担法律责任
《建筑法》规定,建筑施工企业在施工中偷工减料的,使用不合格的建筑材料、建筑构配件和设备的,或者有其他不按照工程设计图纸或者施工技术标准施工的行为的,责令改正,处以罚款;情节严重的,责令停业整顿,降低资质等级或者吊销资质证书;造成建筑工程质量不符合规定的质量标准的,负责返工、修理,并赔偿因此造成的损失;构成犯罪的,依法追究刑事责任。
B.不良行为记入信用档案,良好行为不必记入
C.注册建造师信用档案信息应按照有关规定向社会公示
D.由于信用档案信息包括个人基本情况,所以不需要公示
二级建造师考试真题精选及答案9卷 第5卷
B. 被公告单位的整改经审核确认有实效
C. 行政处罚决定被依法变更
D. 行政复议或行政诉讼期间
E. 信息发布确有错误
质构正面稳定的效果将直接影响( )
A . 掘进速度 B . 地层变形 C.土包内平衡压力值 D. 推力
B.管道防腐绝热
C.管道系统清洗
D.管道系统试验
B.可行性
C.安全性
D.科学性
E.经济性
2019教材28页
评价主要论证方案的可行性、安全性、经济性等方面。@##
B.投标报价来自预算成本
C.预算成本来自投标报价
D.成本偏差来自预算成本与目标成本的差额
E.目标成本来自施工预算
分部分项工程成本分析资料来源:预算成本来自投标报价成本,目标成本来自施工预算,实际成本来自施工任务单的实际工程量、实耗人工和限额领料单的实耗材料。
B.重大事故
C.较大事故
D.一般事故
(4)一般事故,是指造成3人以下死亡,或者10人以下重伤,或者1000万元以下直接经济损失的事故。
B.建设单位应当委托监理单位组织设计、施工等有关单位进行竣工验收
C.建设单位必须向有关的勘察、设计、施工、工程监理等单位提供与建设工程有关的原始资料
D.建设单位应当履行保修义务
《建设工程质量管理条例》规定,建设单位必须向有关的勘察、设计、施工、工程监理等单位提供与建设工程有关的原始资料。原始资料必须真实、准确、齐全。
二级建造师考试真题精选及答案9卷 第6卷
某机电工程由业主邀请同行业有业绩的A、B、C、D、E、F六家施工单位进行机电安装工程总承包的投标,工程采用总价包干,变更在分部工程价±5%范围内不做调整。工期18个月。
接到邀请后,F公司因任务饱满,E公司与F公司进行协商由F公司为E公司陪标,F公司编制商务报价时,单价、总价均参考E公司上浮5%~10%。
投标前一小时,A公司突然提交总价降低10%的补充标书。
开标后,B公司总价最接近标的,但未按招标文件规定格式报价。评标委员会经核查,认为E、F串标。经公平、公正评审,C公司中标。
项目有几台设备需要驻厂监造,C公司编制了监造大纲,制定了计划,提交建设单位审核,并最终派遣相关人员驻厂监造,并最终完成监造任务,设备顺利完工,按时运输到施工现场。
在保修期内,该工程的计算机房由于甲供的风机盘管的附件(冷冻水柔性接管)发生断裂而漏水,使建筑装修及计算机均遭受损失,经查甲供的冷冻水柔性接管产品质量有问题,经返工更换新型柔性接管后,运行正常。
问题:
1.我国常采用的招标形式有哪几种?说明本次招标活动是否有效?为什么?
2.A公司投标的做法是否违规?简述理由。
3.本次招标是否有效?说明理由。
4.由施工单位返修更换后,运行正常,应进行什么性质回访?为什么?
2.(1)从废标内容、投标策略及《招标投标法》规定分析,A公司投标做法不违规,而是一种投标策略。
(2)理由:A公司是在投标截止时间前递交的补充文件,符合投标规定。
3.本次招标有效。(1)从否决投标原则分析,E公司和F公司串标是作弊行为,《招标投标法》明确规定有作弊行为属于否决投标。
(2)B公司也属于否决投标。理由是未按招标文件规定的格式报价,属于未实质响应招标文件,按《招标投标法》规定也属于否决投标。
4.(1)应进行技术性回访。
(2)理由:因为使用了新型柔性接管.需要了解其技术性能和使用后的效果,发现问题及时补救和解决;便于总结经验,不断改进完善.以便推广使用。
B.30%
C.50%
D.70%
城市管道工程中给排水管更新。破管外挤法中,新管的直径可以与旧管的直径相同或更大,视地层条件的不同,最大可比旧管大50%。
B.合同备案
C.定金实际交付
D.主合同成立
定金应当以书面形式约定。当事人在定金合同中应当约定交付定金的期限。定金合同从实际交付定金之日起生效。
B.内斜线弯头
C.内弧形弯头
D.消声器进风口
E.风机进口的变径管
B.3
C.2
D.5
喷射混凝土的养护应在终凝2h后进行,养护时间不得小于14d
强制检定与非强制检定均属于( )检定,计量器具投入使用后,就进入依法使用的阶段。
A.重要
B.最高
C.常用
D.法制
A.由于发包人未能按约支付工程款,承包人暂停施工
B.由于在施工过程中出现了意外情况,监理人指令承包人暂停施工
C.由于施工机械发生故障,承包人暂停施工
D.由于监理人未能及时发布复工指令,承包人暂停施工
E.承包人提出复工申请,因监理人未及时作出答复,导致承包人无法复工
二级建造师考试真题精选及答案9卷 第7卷
B.项目技术负责人
C.注册一级建筑师
D.同等资格条件注册建造师
B.工程接收证书中写明的实际竣工日期
C.发包人签认工程接收证书之日
D.监理人向承包人出具经发包人签认的工程接收证书之日
缺陷责任期自实际竣工日期起计算。在全部工程竣工验收前,已经发包人提前验收的单位工程,其缺陷责任期的起算日期相应提前。
B.乙住所地
C.项目所在地
D.合同履行地
《民事诉讼法》规定:“因合同纠纷提起的诉讼,由被告住所地或者合同履行地人民法院管辖。”对于建设工程施工合同纠纷,《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》中规定:“建设工程施工合同纠纷以施工行为地为合同履行地。”
B.依法处罚违法违规行为
C.监督工程竣工验收
D.定期统计分析本地区工程质量情况
E.抽查施工进度计划的执行情况
工程质量监督管理包括下列内容:(1)执行法律法规和工程建设强制性标准的情况;(2)抽查涉及工程主体结构安全和主要使用功能的工程实体质量;(3)抽查工程质量责任主体和质量检测等单位的工程质量行为;(4)抽查主要建筑材料、建筑构配件的质量;(5)对工程竣工验收进行监督;(6)组织或者参与工程质量事故的调查处理;(7)定期对本地区工程质量状况进行统计分析;(8)依法对违法违规行为实施处罚。
B.门为常闭型,开闭装置设在楼层室内一侧
C.门为常开型,电梯运行期间上锁
D.门为常开型,电梯停运期间上锁
外用电梯与各层站过桥和运输通道,除应在两侧设置安全防护栏杆、挡脚板并用安全立网封闭外,进出口处尚应设置常闭型的防护门。在电梯未停靠时,常开型防护门是重要安全风险。
电梯的安全防护门只能从电梯一侧打开,确保电梯停层时才能打开。如设置在楼层室内一侧,则存在电梯不在本层、但防护门开,临边防护存在空缺的可能。
故本题的正确项应该是“A.门为常闭型,开闭装置设在电梯一侧”。
B.COD
C.TOD
D.TOC
E.BOT
B.审查施工单位提交的施工进度计划
C.核查施工单位对施工进度计划的调整
D.建立计量支付签证台账,核对工程形象进度
建设监理工作的主要任务包括:(1)监督施工单位严格按照施工合同规定的工期组织施工;(2)审查施工单位提交的施工进度计划,核查施工单位对施工进度计划的调整;(3)建立工程进度台账,核对工程形象进度,按月、季和年度向业主报告工程执行情况、工程进度以及存在的问题。
二级建造师考试真题精选及答案9卷 第8卷
电力局在A、B两地同时建设两个变电站,分别签订了设计合同、施工合同和设备供应合同。 设计合同采用标准化范本,规定合同担保方式为定金担保。供货合同履行过程中发现,由于两 个变电站的规模不同,所订购的两套设备不是同一型号,供货合同中未明确约定各套设备的交 货地点。
依据《合同法》中对一般条款的规定,各施工合同内均应明确约定的条款包括 ( )
A.工程应达到的质量标准 B.工程款的支付与结箅
C.合同工期 D.工程保险的投保责任
E.解决合同纠纷的方式
B、14
C、22
D、17
隐藏答案解析
B.造成对方人身伤害
C.当事人一方主观上故意
D.违约行为与财产等损失之间有因果关系
E.当事人一方主观上过失
承担赔偿损失责任的构成要件是:(1)具有违约行为;(2)造成损失成果;(3)违约行为与财产等损失之间有因果关系;(4)违约人有过错,或者虽无过错,但法律规定应当赔偿。
B.总承包单位
C.分包单位
D.监理单位
《建设工程安全生产管理条例》进一步规定,施工单位发生生产安全事故,应当按照国家有关伤亡事故报告和调查处理的规定,及时、如实地向负责安全生产监督管理的部门、建设行政主管部门或者其他有关部门报告;特种设备发生事故的,还应当同时向特种设备安全监督管理部门报告。实行施工总承包的建设工程,由总承包单位负责上报事故。
某施工单位承接了一座一级公路隧道,该隧道为双向4车道,设计净高5m,净宽24m,总长686m,穿越的岩层含有少量煤层,裂隙发育,设计采用新奥法施工。隧道围岩为较软岩或软硬岩互层,且以软岩为主,岩体较完整一较破碎,中薄层状结构,属于Ⅳ级围岩,采用超前小导管(注浆)和超前锚杆加固围岩,采用短台阶法分部开挖。施工顺序如下图所示。
事件一:隧道爆破作业安全要求:
洞内爆破必须统一指挥必须经过专业培训才能进行作业。爆破作业和爆破器材管理人员必须穿防静电服装。装炮时,应使用木质炮棍装药,严禁火种。为防止点炮时发生照明中断,爆破工应随身携带手电筒,禁止用明火照明。点炮前,无关人员与机具均应撤至安全地点。爆破员实行“一爆三检”制度,放炮员最后离场,班组长清点人数,发出警告5s后方可引爆。爆破后必须经过 15min通风排烟后,检查人员方可进入工作面,检查有关“盲炮”及可疑现象;有误残余炸药和雷管;顶板两旁有无松动石块、危岩,支护有无损坏与变形。在妥善处理并确认无误后,其他施工人员方可进入工作面。
事件二:隧道施工通风、防尘及有害气体要求:隧道施工通风纳入工序管理,由专人负责;作业过程中,采用纯氧通风换气;隧道内存在矽尘的作业场所,定期进行取样分析空气成分、测定粉尘浓度;隧道作业人员并应配备个人劳动保护用品。
【问题】
1.该隧道是否要编制专项施工方案。说明理由。
2.台阶法开挖示意图中的1、2、3、4、5各是指什么施工工序?
3.改正背景中施工单位安全管理的错误。“一爆三检”制度的内容是什么?
4.补充超前支护的措施。
理由:该隧道为 IV级软弱围岩,隧道跨度为 24m的特大跨度隧道。因为 IV级及以上软弱围岩地段跨度不小于18m的特大跨度隧道需要编制专项施工方案,并组织专家论证。
2.1是上台阶开挖,2是上台阶初期支护,3是下台阶开挖,4是下台阶初期支护,5是全断面二次衬砌。
3.(1)洞内爆破必须统一指挥,并且经过专业培训且持有爆破操作合格证的专业人员进行作业。作业过程中,不得采用纯氧通风换气。
(2)“一爆三检”制度的内容是在装药前、爆破前和爆破后检测瓦斯与二氧化碳的浓度并记录。
4.管棚、预注浆加固围岩。
B.点粘法
C.条粘法
D.满粘法
立面或大坡面铺贴卷材时,应采用满粘法,并宜减少卷材短边搭接。
B.先穿过地下室侧墙,后室内管道安装
C.冷热水管道上下平行安装时热水管道应在冷水管道上方
D.禁止管道安装时穿越抗震缝
E.方形补偿器在供暖管道上水平安装时,应设排气及泄水装置
二级建造师考试真题精选及答案9卷 第9卷
B.工程项目使用的材料、设备是否符合强制性标准
C.工程管理人员是否熟悉强制性标准
D.工程项目的安全、质量是否符合强制性标准
本题考查的是工程建设强制性标准实施的规定。强制性标准监督检查的内容包括:
(1)工程技术人员是否熟悉、掌握强制性标准;
(2)工程项目的规划、勘察、设计、施工、验收等是否符合强制性标准的规定;
(3)工程项目采用的材料、设备是否符合强制性标准的规定;
(4)工程项目的安全、质量是否符合强制性标准的规定;
(5)工程项目采用的导则、指南、手册、计算机软件的内容是否符合强制性标准的规定。
参见教材P266。
B.减轻重量
C.防虫防蛀
D.就弯取直
B.变更
C.转让
D.终止
E.解除
(4)依《合同法》规定进行合同变更、转让、终止和解除工作。
B.提升高度80m附着式整体提升脚手架
C.提升高度60m附着式分片提升脚手架
D.架体高度20m及以上悬挑式脚手架
需要专家论证的工程范围:脚手架工程:1.搭设高度50米及以上落地式钢管脚手架;2.提升高度150米及以上附着式升降脚手架工程或附着式升降操作平台工程;3.分段架体搭设高度20米及以上的悬挑式脚手架工程。
A.直接费+间接费 B.直接工程费+间接费
C.人工费 D.人工费+材料费+设备价值
E.人工费+施工机械使用费
钢筋代换,应按( )的原则代换。
A.钢筋面积不小于代换前
B.钢筋受拉承载力设计值相等
C.钢筋面积相等
D.钢筋强度相等
其中部分路段采用两幅施工,纵缝采用斜缝连接;同日施工的两个工作段接缝处,要求前一段拌和整修后,留5~8m不进行碾压,作为后一段摊铺部分的高程基准面,后段摊铺完成后立即碾压以消除缝迹。二灰基层施工完毕后,且在面层施工前,检测了如下项目:弯沉、压实度、平整度、纵断面高程、宽度、横坡、回弹模量,以评定该分项工程质量。问题:1.二灰基层施工准备中,计算机械台数需要考虑哪些因素?2.补充方框A、B内的工序。3.改正接缝处理中错误的做法。4.指出二灰基层质量检测评定实测项目中的错项,并补充漏项。
1.此题考察施工机械需要量的确定考虑因素。考点出自于《公路工程管理与实务》“主要机械设备配置与组合”一目。施工机械需要数量是根据工程量、计划时段内的台班数、机械的利用率和生产率来确定的:N=P/W1QKB式中N—需要机械的台数;P—计划时段内应完成的工程量(m3);W1—计划时段内的制度台班数;Q—机械的台班生产率(m3/台班);KB—机械的利用率。
[解答分析]这是一道公路工程施工机械设备的使用管理题,考核考生对施工机械需要量的确定方法及公式里各符号含义的掌握。2.此题考察厂拌二灰稳定碎石施工工艺。考点出自于《公路工程管理与实务》“掌握无机结合料稳定基层施工”一目。
[解答分析]这是一道路面基层施工技术的题,考核考生对二灰稳定碎石施工工艺的掌握。3.此题考察二灰稳定碎石施工工艺中纵缝的处理。考点出自于《公路工程管理与实务》“掌握无机结合料稳定基层施工”一目。稳定土层的施工应该避免纵向接缝,在必须分两幅施工时,纵缝必须垂直相接,不应斜接。接缝和调头处的处理:同日施工的两工作段的衔接处,应采用搭接。前一段拌和整形后,留5~8m不进行碾压,后一段施工时,前段留下未压部分,应再加部分水泥重新拌和,并与后一段一起碾压。应注意每天最后一段末端缝(即工作缝和调头处)的处理。
[解答分析]这是一道路面基层施工技术的题,考核考生对二灰稳定碎石施工工艺的掌握。4.此题考察稳定粒料基层实测项目。考点出自于《公路工程管理与实务》“掌握路面工程质量检验”一目。稳定粒料基层实测项目有压实度、平整度、纵断高程、宽度、厚度、横坡、强度。
[解答分析]这是一道公路工程施工管理的题,考核考生对路面工程质量检验的掌握。
上一篇:二级建造师每日一练6卷