二级建造师考试真题及答案8节
发布时间：2021-07-09
二级建造师考试真题及答案8节 第1节
施工成本计划通常有三类指标,即（）。
A.拟定工作预算成本指标,已完成工作预算成本指标和成本降低率指标
B.成本计划的数量指标、质量指标、效益指标
C.预算成本指标,计划成本指标和实际成本指标
D.人、财、物成本指标
B.成本计划的数量指标、质量指标、效益指标
C.预算成本指标,计划成本指标和实际成本指标
D.人、财、物成本指标
答案：B
解析：
2020新版教材P127
施工成本计划一般情况下有以下三类指标:(1)成本计划的数量指标(2)成本计划的质量指标(3)成本计划的效益指标
施工成本计划一般情况下有以下三类指标:(1)成本计划的数量指标(2)成本计划的质量指标(3)成本计划的效益指标
根据《建设工程质量管理条例》，建设工程竣工验收当具备的条件不包括（）。
A.完成建设工程设计和合同约定的各项内容
B.完整的技术档案和施工管理资料
C.勘察、设计、施工、工程监理等单位已分别签署质量合格文件
D.已签署的工程结算文件
B.完整的技术档案和施工管理资料
C.勘察、设计、施工、工程监理等单位已分别签署质量合格文件
D.已签署的工程结算文件
答案：D
解析：
2020版教材P286页
《建设工程质量管理条例》进一步规定，建设工程竣工验收应当具备下列条件：（1）完成建设工程设计和合同约定的各项内容；（2）有完整的技术档案和施工管理资料；（3）有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告；（4）有勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件；（5）有施工单位签署的工程保修书
《建设工程质量管理条例》进一步规定，建设工程竣工验收应当具备下列条件：（1）完成建设工程设计和合同约定的各项内容；（2）有完整的技术档案和施工管理资料；（3）有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告；（4）有勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件；（5）有施工单位签署的工程保修书
关于水泥混凝土路面施工的说法错误的是( )。
A.常用施工方法有三辊轴机组铺筑和碾压混凝土
B.模板与混凝土拌和物接触表面应涂隔离剂
C.模板拆除应在混凝土抗压强度不小于8.0MPa方可进行
D.外加剂应以稀释溶液加入
B.模板与混凝土拌和物接触表面应涂隔离剂
C.模板拆除应在混凝土抗压强度不小于8.0MPa方可进行
D.外加剂应以稀释溶液加入
答案：A
解析：
@##
不同种类钢筋代换，应按（ ）的原则进行。
A．钢筋面积相等
B．钢筋强度相等
C．钢筋面积不小于代换前
D．钢筋受拉承载力设计值相等
正确答案：D
某高速公路项目进行招标，开标后允许（）。
A．评标委员会要求投标人以书面形式澄清含义不明确的内容
B．投标人再增加优惠条件
C．投标人撤销投标文件
D．招标人更改招标文件中说明的评标定标办法
B．投标人再增加优惠条件
C．投标人撤销投标文件
D．招标人更改招标文件中说明的评标定标办法
答案：A
解析：
关于普通混凝土小砌块的施工做法，正确的是( )。
A.在施工前先浇水湿透
B.清除表面污物
C.底面朝下正砌于墙上
D.底面朝上反砌于墙上
E.小砌块在使用时的龄期已到28d
B.清除表面污物
C.底面朝下正砌于墙上
D.底面朝上反砌于墙上
E.小砌块在使用时的龄期已到28d
答案：B,D,E
解析：
普通混凝土小型空心砌块砌体，砌筑前不需对小砌块浇水湿润；但遇天气干燥炎热，宜在砌筑前对其浇水湿润；对轻骨料混凝土小砌块，宜提前1-2d浇水湿润。雨天及小砌块表面有浮水时，不得用于施工。施工采用的小砌块的产品龄期不应小于28d。
根据《中华人民共和国水土保持法》，在陡坡地上开垦种植农作物，坡度不得陡于（ ）度。
A、十
B、十五
C、二十
D、二十五
B、十五
C、二十
D、二十五
答案：D
解析：
2020版教材P334页
《中华人民共和国水土保持法》规定，禁止在二十五度以上陡坡地开垦种植农作物。在二十五度以上陡坡地种植经济林的，应当科学选择树种，合理确定规模，采取水土保持措施，防止造成水土流失。
《中华人民共和国水土保持法》规定，禁止在二十五度以上陡坡地开垦种植农作物。在二十五度以上陡坡地种植经济林的，应当科学选择树种，合理确定规模，采取水土保持措施，防止造成水土流失。
下列（）项目可以采用两阶段招标。
A.技术复杂项目
B.无法精确拟定技术规格的项目
C.初步设计尚未最后确定的项目
D.处于概念设计阶段的项目
E.招标文件没有最终确定的项目
B.无法精确拟定技术规格的项目
C.初步设计尚未最后确定的项目
D.处于概念设计阶段的项目
E.招标文件没有最终确定的项目
答案：A,B
解析：
2019版教材P74页
采用两阶段招标的条件只有两个：技术复杂项目，或者无法精确拟定技术规格的项目。
采用两阶段招标的条件只有两个：技术复杂项目，或者无法精确拟定技术规格的项目。
下列行为中，属于工程安全不良行为的是（ ）。
A.未对因工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等采取专项防护措施的
B.在施工中偷工减料的，使用不合格建筑材料、建筑构配件和设备的
C.不按照工程设计图纸或施工技术标准施工的
D.未对建筑材料、建筑构配件、设备和商品混凝土进行检测的
B.在施工中偷工减料的，使用不合格建筑材料、建筑构配件和设备的
C.不按照工程设计图纸或施工技术标准施工的
D.未对建筑材料、建筑构配件、设备和商品混凝土进行检测的
答案：A
解析：
2020版教材P105页
（四）工程安全不良行为认定标准。（14）未对因建设工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等采取专项防护措施的；
（四）工程安全不良行为认定标准。（14）未对因建设工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等采取专项防护措施的；
二级建造师考试真题及答案8节 第2节
影响施工现场周转性材料消耗的主要因素有（ ）。
A.第一次制造时的材料消耗量
B.材料损耗量的测算方法
C.每周转使用一次材料的损耗
D.周转使用次数
E.周转材料的最终回收及其回收折价
B.材料损耗量的测算方法
C.每周转使用一次材料的损耗
D.周转使用次数
E.周转材料的最终回收及其回收折价
答案：A,C,D,E
解析：
2020版教材P62页
该题主要考察的是：周转性材料消耗的四个因素，教材P77页原文是，周转性材料消耗一般与下列四个因素有关：（1）第一次制造时的材料消耗（一次使用量）；（2）每周转使用一次材料的损耗（第二次使用时需要补充）；（3）周转使用次数；（4）周转材料的最终回收及其回收折价。
该题主要考察的是：周转性材料消耗的四个因素，教材P77页原文是，周转性材料消耗一般与下列四个因素有关：（1）第一次制造时的材料消耗（一次使用量）；（2）每周转使用一次材料的损耗（第二次使用时需要补充）；（3）周转使用次数；（4）周转材料的最终回收及其回收折价。
物资采购合同中，验收方式不包括（）。
A.驻厂验收
B.提运验收
C.入库验收
D.现场验收
B.提运验收
C.入库验收
D.现场验收
答案：D
解析：
2020新版教材P249页
验收方式有驻厂验收、提运验收、接运验收和入库验收。
验收方式有驻厂验收、提运验收、接运验收和入库验收。
施工方案的优化中主要包括（ ）。
A.施工方法的优化
B.施工作业组织形式的优化
C.施工机械组织优化
D.物资采购与供应计划的优化
E.施工劳动组织的优化
B.施工作业组织形式的优化
C.施工机械组织优化
D.物资采购与供应计划的优化
E.施工劳动组织的优化
答案：A,B,C,E
解析：
2020版教材P198
施工方案的优化主要包括：施工方法的优化、施工顺序的优化、施工作业组织形式的优化、施工劳动组织优化、施工机械组织优化等。
施工方案的优化主要包括：施工方法的优化、施工顺序的优化、施工作业组织形式的优化、施工劳动组织优化、施工机械组织优化等。
某一结构构件截面尺寸不足，影响承载力，但按实际情况进行复核验算后仍能满足设计要求的承载力。这一质量事故适宜的处理方式（）
A.加固处理
B.修补处理
C.不作处理
D.返工处理
B.修补处理
C.不作处理
D.返工处理
答案：C
解析：
2020新版教材P181页
不作处理：(4)出现的质量缺陷，经检测鉴定达不到设计要求，但经原设计单位核算，仍能满足结构安全和使用功能的。例如，某一结构构件截面尺寸不足，或材料强度不足，影响结构承载力，但按实际情況进行复核验算后仍能满足设计要隶的承载力时，可不进行专门处理。这种做法实际上是挖掘设计潜力或降低设计的安全系数，应谨慎处理。
不作处理：(4)出现的质量缺陷，经检测鉴定达不到设计要求，但经原设计单位核算，仍能满足结构安全和使用功能的。例如，某一结构构件截面尺寸不足，或材料强度不足，影响结构承载力，但按实际情況进行复核验算后仍能满足设计要隶的承载力时，可不进行专门处理。这种做法实际上是挖掘设计潜力或降低设计的安全系数，应谨慎处理。
建设工程合同纠纷由（）的仲裁委员会仲裁。
A.工程所在地
B.仲裁申请人所在地
C.纠纷发生地
D.双方协商选定
B.仲裁申请人所在地
C.纠纷发生地
D.双方协商选定
答案：D
解析：
2019新版教材P302页
仲裁的基本特点之一为自愿性，是指仲裁以当事人的自愿为前提，即是否将纠纷提交仲裁，向哪个仲裁委员会申请仲裁，仲裁庭如何组成，仲裁员的选择，以及仲裁的审理方式、开庭形式等，都是在当事人自愿的基础上，由当事人协商确定。
仲裁的基本特点之一为自愿性，是指仲裁以当事人的自愿为前提，即是否将纠纷提交仲裁，向哪个仲裁委员会申请仲裁，仲裁庭如何组成，仲裁员的选择，以及仲裁的审理方式、开庭形式等，都是在当事人自愿的基础上，由当事人协商确定。
工程项目建成后，不可能像某些工业产品那样可以将其拆卸或解体检查内在质量，所以工程项目施工质量控制应强调（ ）。
A.质量验收
B.施工方法的技术比选
C.过程控制
D.投入要素的质量控制
B.施工方法的技术比选
C.过程控制
D.投入要素的质量控制
答案：C
解析：
2020新版教材P155页
因此，在施工质量控制工作中，必须强调过程控制，加强对施工过程的质量检查，及时发现和整改存在的质量问题，并及时做好检查、签证记录，为证明施工质量提供必要的证据。
因此，在施工质量控制工作中，必须强调过程控制，加强对施工过程的质量检查，及时发现和整改存在的质量问题，并及时做好检查、签证记录，为证明施工质量提供必要的证据。
工程监理单位在对专项施工方案审查时，审查的重点是()
A、安全生产投入是否充足
B、是否符合工程建设强制性标准
C、施工现场人员的安全生产管理能力
D、安全技术措施是否得到落实
B、是否符合工程建设强制性标准
C、施工现场人员的安全生产管理能力
D、安全技术措施是否得到落实
答案：B
解析：
根据<建设工程安全生产管理条例》规定，工程监理单位要对审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案进行审查，重点审查是否符合工程建设强制性标准。
( )是比较普遍采用的施工质量计划文件。
A.《工程施工组织设计》 B.《施工项目管理实施规划》
C.《质量手册》 D.《施工质量计划》
A.《工程施工组织设计》 B.《施工项目管理实施规划》
C.《质量手册》 D.《施工质量计划》
答案：A
解析：
本题主要考查对“2Z104021施工质量保证体系的建立和运行”的掌握。
关于建设单位安全责任的说法，正确的有（ ）。
A、不得压缩合同工期
B、确保地下管线的安全
C、需要临时占用规划批准范围以外场地的，办理批准手续
D、申领施工许可证时应当提供有关安全施工措施的资料
E、审查专项施工方案
B、确保地下管线的安全
C、需要临时占用规划批准范围以外场地的，办理批准手续
D、申领施工许可证时应当提供有关安全施工措施的资料
E、审查专项施工方案
答案：C,D
解析：
考点:建设单位相关的安全责任。建设单位应当按照国家有关规定办理申请批准手续：需要临时占用规划批准范围以外场地的。不得提出违法要求和随意压缩合同工期。申领施工许可证应当提供有关安全施工措施的资料。选项A，不得提出违法要求和随意压缩合同工期。选项B是施工单位的责任。选项E，对专项施工方案进行审查是监理单位的责任。参见、252。@##
二级建造师考试真题及答案8节 第3节
大型机械设备和多班作业的机械必须建立( )。
A.机长责任制
B.项目经理责任制
C.监督人员责任制
D.业主责任制
B.项目经理责任制
C.监督人员责任制
D.业主责任制
答案：A
解析：
2019版教材P320页
大型机械设备和多班作业的机械，必须建立机长责任制。
大型机械设备和多班作业的机械，必须建立机长责任制。
关于简支梁板吊运方案的要求，正确的有（）。
A.编制专项方案，并按有关规定进行论证、批准
B.应进行吊车等机具的安全性验算
C.起吊过程中构件内产生的应力验算必须符合要求
D.应对施工现场条件和拟定运输路线上的社会交通进行充分调研和评估
E.按照起重吊装的有关规定，选择吊运工具、设备
B.应进行吊车等机具的安全性验算
C.起吊过程中构件内产生的应力验算必须符合要求
D.应对施工现场条件和拟定运输路线上的社会交通进行充分调研和评估
E.按照起重吊装的有关规定，选择吊运工具、设备
答案：A,B,C,E
解析：
P62-65
吊运方案： (1)吊运(吊装、运输)应编制专项方案，并按有关规定进行论证、批准。
(2)吊运方案应对各受力部分的设备、杆件进行验算，特别是吊车等机具安全性验算，起吊过程中构件内产生的应力验算必须符合要求。梁长25m以上的预应力简支梁应验算裸梁的稳定性。
(3)应按照起重吊装的有关规定，选择吊运工具、设备，确定吊车站位、运输路线与交通导行等具体措施。
选项D“应对施工现场条件和拟定运输路线上的社会交通进行充分调研和评估”是在施工方案编制之前需要做的工作。
吊运方案： (1)吊运(吊装、运输)应编制专项方案，并按有关规定进行论证、批准。
(2)吊运方案应对各受力部分的设备、杆件进行验算，特别是吊车等机具安全性验算，起吊过程中构件内产生的应力验算必须符合要求。梁长25m以上的预应力简支梁应验算裸梁的稳定性。
(3)应按照起重吊装的有关规定，选择吊运工具、设备，确定吊车站位、运输路线与交通导行等具体措施。
选项D“应对施工现场条件和拟定运输路线上的社会交通进行充分调研和评估”是在施工方案编制之前需要做的工作。
安装柔性承插管道时，宜采用()安装。
A、承口顺水流方向，由生游往下游进行
B、承口逆水流方向，由上游往下游进行
C、承口顺水流方向，由下游往上游进行
D、承口逆水流方向，由下游往上游进行
B、承口逆水流方向，由上游往下游进行
C、承口顺水流方向，由下游往上游进行
D、承口逆水流方向，由下游往上游进行
答案：D
解析：
柔性管道安装工艺：(1)下管前，应按产品标准逐节进行外观质量检验，不符合标准要求的，应做好记号，另作处理；(2)下管可用人工或起重机进行；(3)安装时，承插口管应将插口顺水流方向，承口逆水流方向，安装宜由下游往上游进行；(4)塑料管材的接口，应采用弹性密封橡胶圈连接的承插式或套筒式柔性接口；(5)橡胶圈接口及粘接接口应符合规定；(6)管道接口后，应复核管道的高程和轴线使其符合要求；(7)雨期施工应采取防止管材漂浮措施。（注：本题知识点在第四版新教材中已删除）
关于打入桩施工技术要求的说法，错误的是()。
A、 水泥混凝土桩要达到100%设计强度并具有28d龄期
B、 在桩的打入过程中，应始终保持锤、桩帽和桩身在同一轴线上
C、 打密集群桩，一般是由前排向后排打
D、 打桩时以控制桩尖设计标高为主
B、 在桩的打入过程中，应始终保持锤、桩帽和桩身在同一轴线上
C、 打密集群桩，一般是由前排向后排打
D、 打桩时以控制桩尖设计标高为主
答案：C
解析：
(3) 沉桩顺序：对于密集桩群，自中间向两个方向或四周对称施打；根据基础的设计高程，宜先深后浅；根据粧的规格，宜先大后小，先长后短。@##
【2017 案例三~1】
【背景资料】
A安装公司承包某高层建筑的通风空调、给排水和建筑电气工程的施工，合同约定，空调设备由业主采购，其他设备、材料由A安装公司采购，高层建筑的一次结构已完工；二次结构和装饰工程由B建筑公司承包施工，变配电室由当地供电所的电力公司承包施工。
A安装公司项目部在8月1日进场后，依据B建筑公司的施工进度，空调设备的到场时间及供电所的送电时间等资料，编制了通风空调、给排水和建筑电气工程的施工进度计划（见下表），该施工进度计划在送审时，被总工程师否定，经项目部修改后通过审批。
工程施工中，曾经发生了2个施工质量问题：
问题1，因空调设备没有按合同约定送达施工现场，耽误了风管的施工进度，为保证进度，室内主风管安装连接后，没有检测风管的严密性就开始风管的保温作业，监理叫停，后经检验合格才交付下道工序
问题2，在灯具通电调试时，发现个别灯具外壳带电，经检查是螺口灯头的接线漏电，同时还发现嵌入式吸顶灯（重3.5kg）用螺钉固定在石膏板吊顶上，整改后通过验收。
A安装公司项目与B建筑公司，电力公司配合协调，进行系统联动调试、调整。建筑装饰、通风空调、给排水和建筑电气工程进行验收，使工程按合同要求完工。
【问题】
1.说明施工进度计划被总工程师否定的原因？变配电室最迟应在哪天完成送电？
【背景资料】
A安装公司承包某高层建筑的通风空调、给排水和建筑电气工程的施工，合同约定，空调设备由业主采购，其他设备、材料由A安装公司采购，高层建筑的一次结构已完工；二次结构和装饰工程由B建筑公司承包施工，变配电室由当地供电所的电力公司承包施工。
A安装公司项目部在8月1日进场后，依据B建筑公司的施工进度，空调设备的到场时间及供电所的送电时间等资料，编制了通风空调、给排水和建筑电气工程的施工进度计划（见下表），该施工进度计划在送审时，被总工程师否定，经项目部修改后通过审批。
工程施工中，曾经发生了2个施工质量问题：
问题1，因空调设备没有按合同约定送达施工现场，耽误了风管的施工进度，为保证进度，室内主风管安装连接后，没有检测风管的严密性就开始风管的保温作业，监理叫停，后经检验合格才交付下道工序
问题2，在灯具通电调试时，发现个别灯具外壳带电，经检查是螺口灯头的接线漏电，同时还发现嵌入式吸顶灯（重3.5kg）用螺钉固定在石膏板吊顶上，整改后通过验收。
A安装公司项目与B建筑公司，电力公司配合协调，进行系统联动调试、调整。建筑装饰、通风空调、给排水和建筑电气工程进行验收，使工程按合同要求完工。
【问题】
1.说明施工进度计划被总工程师否定的原因？变配电室最迟应在哪天完成送电？
答案：
解析：
1.施工进度计划被总工程师否定的原因是：A 安装公司编制的施工进度计划不符合管线布置原则中有压管让无压管的规定。应先安排建筑排水系统施工、再安排建筑给水系统施工。
变配电室应在最迟应在11 月10 号完成送电。
1.施工进度计划被总工程师否定的原因是：A 安装公司编制的施工进度计划不符合管线布置原则中有压管让无压管的规定。应先安排建筑排水系统施工、再安排建筑给水系统施工。
变配电室应在最迟应在11 月10 号完成送电。
根据《工程建设项目施工招标投标办法》规定，在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，投标人（ ）。
A.可以补充修改或者撤回已经提交的投标文件，并书面通知招标人
B.不得补充、修改、替代或者撤回已经提交的投标文件
C.须经过招标人的同意才可以补充、修改、替代已经提交的投标文件
D.撤回已经提交的投标文件的，其投标保证金将被没收
B.不得补充、修改、替代或者撤回已经提交的投标文件
C.须经过招标人的同意才可以补充、修改、替代已经提交的投标文件
D.撤回已经提交的投标文件的，其投标保证金将被没收
答案：A
解析：
2020版教材P82页
《招标投标法》规定，投标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，可以补充、修改或者撤回已提交的投标文件，并书面通知招标人。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。
《工程建设项目施工招标投标办法》进一步规定，在提交投标文件截止时间后到招标文件规定的投标有效期终止之前，投标人不得补充、修改、替代或者撤回其投标文件。投标人补充、修改、替代投标文件的，招标人不予接受；投标人撤回投标文件的，其投标保证金将被没收。A项正确。
考生需要注意的是：自2012年2月1日起施行的《招标投标法实施条例》第35条规定，投标人撤回已提交的投标文件，应当在投标截止时间前书面通知招标人。
招标人已收取投标保证金的，应当自收到投标人书面撤回通知之日起5日内退还。投标截止后投标人撤销投标文件的，招标人可以不退还投标保证金。
《招标投标法》规定，投标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，可以补充、修改或者撤回已提交的投标文件，并书面通知招标人。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。
《工程建设项目施工招标投标办法》进一步规定，在提交投标文件截止时间后到招标文件规定的投标有效期终止之前，投标人不得补充、修改、替代或者撤回其投标文件。投标人补充、修改、替代投标文件的，招标人不予接受；投标人撤回投标文件的，其投标保证金将被没收。A项正确。
考生需要注意的是：自2012年2月1日起施行的《招标投标法实施条例》第35条规定，投标人撤回已提交的投标文件，应当在投标截止时间前书面通知招标人。
招标人已收取投标保证金的，应当自收到投标人书面撤回通知之日起5日内退还。投标截止后投标人撤销投标文件的，招标人可以不退还投标保证金。
有关民用爆炸物品运输的正确做法是（）。
A.运输车辆按照规定悬挂或者安装符合国家标准的易燃易爆危险物品警示 标志
B.运输车辆装载民用爆炸物品时还可以载人，但必须有安全保护装置
C.运输车辆应按预定的路线行驶，可以在村镇附近停留
D.运输车辆的行驶速度不得超过80km/h
B.运输车辆装载民用爆炸物品时还可以载人，但必须有安全保护装置
C.运输车辆应按预定的路线行驶，可以在村镇附近停留
D.运输车辆的行驶速度不得超过80km/h
答案：A
解析：
取得安全生产许可证应具备的条件包括（）。
A.制定完备的安全生产规章制度和操作规程
B.资金投入符合安全生产要求
C.依法参加工伤保险，为从业人员缴纳保险费
D.企业生产过程未发生过安全事故
E.按规定配备专职安全生产管理人员
B.资金投入符合安全生产要求
C.依法参加工伤保险，为从业人员缴纳保险费
D.企业生产过程未发生过安全事故
E.按规定配备专职安全生产管理人员
答案：A,B,C,E
解析：
2019新版教材P201页
《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》中规定，建筑施工企业取得安全生产许可证，应当具备下列安全生产条件：(1)建立、健全安全生产责任制，制定完备的安全生产规章制度和操作规程；(2)保证本单位安全生产条件所需资金的投入；(3)设置安全生产管理机构，按照国家有关规定配备专职安全生产管理人员；……(7)依法参加工伤保险，依法为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险，为从业人员交纳保险费；……条例并未就D选项作出规定。
《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》中规定，建筑施工企业取得安全生产许可证，应当具备下列安全生产条件：(1)建立、健全安全生产责任制，制定完备的安全生产规章制度和操作规程；(2)保证本单位安全生产条件所需资金的投入；(3)设置安全生产管理机构，按照国家有关规定配备专职安全生产管理人员；……(7)依法参加工伤保险，依法为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险，为从业人员交纳保险费；……条例并未就D选项作出规定。
施工技术资料文件的保存以（ ）为基本单位进行保存。
A.单位工程
B.分部工程
C.子分部工程
D.分项工程
B.分部工程
C.子分部工程
D.分项工程
答案：D
解析：
2020版教材P215
本题考查的是施工技术资料与竣工档案管理。施工技术资料的保存应以分项工程为基本单位进行保管。
本题考查的是施工技术资料与竣工档案管理。施工技术资料的保存应以分项工程为基本单位进行保管。
二级建造师考试真题及答案8节 第4节
热拌沥青混合料的外观应达到（ ）等要求。
A．无花白料
B．均匀一致
C．无结团成块
D．油膜厚度一样
E．无严重的粗细料分离现象
正确答案：ABCE
城市道路的路面结构常由多层次构成，其中主要起承重作用的是( )。
A. 上面层
B. 下面层
C. 基层
D. 垫层
B. 下面层
C. 基层
D. 垫层
答案：C
解析：
基层是路面结构中的承重层，主要承受车辆荷载的竖向力，并把面层下传的应力扩散到路基。基层可分为基层和底基层，两类基层结构性能、施工或排水要求不同，厚度也不同。P2
供电部门和变电所的电力设施包含：变压器、()以及输变电线路及电力电缆等。
A.断路器
B.汽轮机
C.发电机
D.调相机
B.汽轮机
C.发电机
D.调相机
答案：A
解析：
2019版教材P328页
电力线路上的电器设备。变压器、电容器、电抗器、断路器、隔离开关、避雷器、互感器、熔断器、计量仪表装置、配电室、箱式变电站及其有关辅助设施
电力线路上的电器设备。变压器、电容器、电抗器、断路器、隔离开关、避雷器、互感器、熔断器、计量仪表装置、配电室、箱式变电站及其有关辅助设施
项目结构分解要考虑项目的特点、工程实施部署和拟采用的合同结构等方面的因素，有利于（）。
A.制定工作流程
B.项目目标控制
C.项目任务的实施
D.绘制组织结构图
E.项目任务的发包
B.项目目标控制
C.项目任务的实施
D.绘制组织结构图
E.项目任务的发包
答案：B,C,E
解析：
2020新版教材P12页
项目结构分解并没有统一的模式，但应结合项目的特点并参考以下原则：考虑项目进展的总体部署；考虑项目的组成；有利于项目实施任务（设计、施工和物资采购）的发包和有利于项目实施任务的进行，并结合合同结构的特点；有利于项目目标的控制；结合项目管理的组织结构的特点等。
项目结构分解并没有统一的模式，但应结合项目的特点并参考以下原则：考虑项目进展的总体部署；考虑项目的组成；有利于项目实施任务（设计、施工和物资采购）的发包和有利于项目实施任务的进行，并结合合同结构的特点；有利于项目目标的控制；结合项目管理的组织结构的特点等。
对于公共建筑室内外台阶踏步宽度，下列数据中符合要求的是( )cm。
A.25
B.27
C.28
D.32
B.27
C.28
D.32
答案：D
解析：
2019版教材P4页
(8)台阶与坡道设置应符合：公共建筑室内外台阶踏步宽度不宜小于0.30m.
(8)台阶与坡道设置应符合：公共建筑室内外台阶踏步宽度不宜小于0.30m.
合同双方当事人可以在书面合同中协议选择（）人民法院管辖，以解决双方争议纠纷。
A.合同备案地
B.被告住所地
C.合同签订地
D.合同履行地
E.原告住所地
B.被告住所地
C.合同签订地
D.合同履行地
E.原告住所地
答案：B,C,D,E
解析：
《民事诉讼法》第25条规定，合同双方当事人可以在书面合同中协议选择人民法院管辖，但是不得违反民事诉讼法关于级别管辖和专属管辖的规定。所以A项错，本题选BCDE。
临时用电安全技术档案应由主管现场的（ ）建立与管理。
A.电工
B.安全员
C.电气技术人员
D.项目部技术负责人
B.安全员
C.电气技术人员
D.项目部技术负责人
答案：C
解析：
本题考核的是临时用电的检查验收。临时用电安全技术档案应由主管现场的电气技术人员建立与管理。
用于粘层油的沥青不宜采用（ ）。
A.慢凝液体石油沥青
B.改性乳化沥青
C.中裂乳化沥青
D.中裂液体石油沥青
B.改性乳化沥青
C.中裂乳化沥青
D.中裂液体石油沥青
答案：A
解析：
2020版教材P65
粘层油宜采用快裂或中裂乳化沥青、改性乳化沥青，也可采用快、中凝液体石油沥青，其规格和质量应符合规范的要求，所使用的基质沥青标号宜与主层沥青混合料相同。
粘层油宜采用快裂或中裂乳化沥青、改性乳化沥青，也可采用快、中凝液体石油沥青，其规格和质量应符合规范的要求，所使用的基质沥青标号宜与主层沥青混合料相同。
井巷施工中采用压入式通风时的正确做法是()。
A.压入式通风可以使用在瓦斯巷道中
B.压入式通风采用的柔性风筒必须带有骨架
C.压入式通风的风筒口离工作面不应超过10m
D.当风机置于回风流时应距离回风口10m以上
E.长距离巷道可以采用压人与抽出联合的方式
B.压入式通风采用的柔性风筒必须带有骨架
C.压入式通风的风筒口离工作面不应超过10m
D.当风机置于回风流时应距离回风口10m以上
E.长距离巷道可以采用压人与抽出联合的方式
答案：A,C,E
解析：
本题要求清楚压入式通风的特点和要求。井巷施工通风方式一般认为有三种，即压入式、抽出式和混合式。压入式通风的基本形式是将新鲜空气经过扇风机—风筒—风筒出口— 工作面，因此，压入式通风是风机必定要设在新鲜风流中，整个风路不涉及污浊气流，风筒内部处于一定的风压下，出风的风压也比较大，但是考虑到风机的能力，距离工作面要求不超过10m。当风路要求比较长时，采用混合式通风能够避免压入式和抽出式通风各自的缺点。因此本题的合理选项应为ACE。
二级建造师考试真题及答案8节 第5节
甲公司新建某商业项目的建设工期为24个月。根据《建筑工程施工许可管理办法》，甲公司下列条件符合领取施工许可证必备条件的是()。
A.已经取得建设工程规划许可证
B.拆迁进度已经超过50%
C.施工图纸已由设计院完成
D.建设资金已达到合同价的25%
B.拆迁进度已经超过50%
C.施工图纸已由设计院完成
D.建设资金已达到合同价的25%
答案：A
解析：
2020版教材P45页
《建筑法》规定，申请领取施工许可证，应当具备下列条件：(1)已经办理该建筑工程用地批准手续；(2)依法应当办理建设工程规划许可证的，已经取得建设工程规划；(3)需要拆迁的，其拆迁进度符合施工要求；(4)已经确定建筑施工企业；(5)有满足施工需要的施工图纸及技术资料；(6)有保证工程质量和安全的具体措施；(7)建设资金已经落实；(8)法律、行政法规规定的其他条件。《建筑工程施工许可管理办法》明确规定，建设工期不足1年的，到位资金原则上不得少于工程合同价的50%,建设工期超过1年的，到位资金原则上不得少于工程合同价的30%。
《建筑法》规定，申请领取施工许可证，应当具备下列条件：(1)已经办理该建筑工程用地批准手续；(2)依法应当办理建设工程规划许可证的，已经取得建设工程规划；(3)需要拆迁的，其拆迁进度符合施工要求；(4)已经确定建筑施工企业；(5)有满足施工需要的施工图纸及技术资料；(6)有保证工程质量和安全的具体措施；(7)建设资金已经落实；(8)法律、行政法规规定的其他条件。《建筑工程施工许可管理办法》明确规定，建设工期不足1年的，到位资金原则上不得少于工程合同价的50%,建设工期超过1年的，到位资金原则上不得少于工程合同价的30%。
关于人身保险合同的说法，正确的是（ ）。
A.人身保险的投标人在保险事故发生时，应当对被保险人具有保险利益
B.人身保险合同的投保人应当一次性支付全部保险费
C.保险人对人寿保险的保险费，不得用诉讼方式要求投保人支付
D.人身保险合同的投保人不可以为受益人
B.人身保险合同的投保人应当一次性支付全部保险费
C.保险人对人寿保险的保险费，不得用诉讼方式要求投保人支付
D.人身保险合同的投保人不可以为受益人
答案：C
解析：
本题考查的是保险与保险索赔的规定。选项A，投标人对被保险人具有的保险利益，是从合同成立时即享有，不是当保险事件发生后；选项B，投保人于合同成立后，可以向保险人一次支付全部保险费，也可以按照合同规定分期支付保险费；选项D，投保人、被保险人均可以为受益人。
关于软土基坑内被动区的加固形式，地铁车站的端头井一般采用（ ）。
A.墩式加固
B.裙边加固
C.抽条加固
D.格栅加固
B.裙边加固
C.抽条加固
D.格栅加固
答案：D
解析：
本题考查的是基坑地基加固的目的与方法选择。基坑内被动区加固形式主要有墩式加固、裙边加固、抽条加固、格栅加固和满堂加固。采用墩式加固时，土体加固一般多布置在基坑周边阳角位置或跨中区域；长条形基坑可考虑采用抽条加固；基坑面积较大时，宜采用裙边加固；地铁车站的端头井一般采用格栅式加固；环境保护要求高，或为了封闭地下水时，可采用满堂加固。
下列关于水泥稳定土基层的说法中，错误的是( )。
A.有良好的板体性
B.初期强度比石灰土低
C.低温时会冷缩
D.水稳性比石灰土好
B.初期强度比石灰土低
C.低温时会冷缩
D.水稳性比石灰土好
答案：B
解析：
2020版教材P15页
水泥稳定土有良好的板体性，其水稳性和抗冻性都比石灰稳定土好。水泥稳定土初期强度高，其强度随龄期增长。水泥稳定土在暴露条件下容易干缩，低温时会冷缩，而导致裂缝。石灰稳定土有良好的板体性，但其水稳性、抗冻性以及早期强度不如水泥稳定土。
水泥稳定土有良好的板体性，其水稳性和抗冻性都比石灰稳定土好。水泥稳定土初期强度高，其强度随龄期增长。水泥稳定土在暴露条件下容易干缩，低温时会冷缩，而导致裂缝。石灰稳定土有良好的板体性，但其水稳性、抗冻性以及早期强度不如水泥稳定土。
根据《标准施工招标文件》，可以发出变更指示的是()。
A、 发包人
B、 监理人
C、 设计单位
D、 总承包商
B、 监理人
C、 设计单位
D、 总承包商
答案：B
解析：
主要考察的是：合同变更中变更权。根据九部委《标准施工招标文件》中通用合同条款，在履行合同过程中，经发包人同意，监理人可按合同约定的变更程序向承包人作出变更指示，承包人应遵照执行。没有监理人的变更指示，承包人不得擅自变更。可见，正确选项是B。
在一根普通的钢筋混凝土梁中，不是决定其斜截面破坏形式的因素是( )。
A.混凝土和钢筋的强度等级
B.截面尺寸
C.纵向钢筋
D.配箍率
B.截面尺寸
C.纵向钢筋
D.配箍率
答案：C
解析：
2020版教材P20页
一般情况下，受弯构件既受弯矩又受剪力，剪力和弯矩共同作用引起的主拉应力将使梁产生斜裂缝。影响斜截面破坏形式的因素很多，如截面尺寸，混凝土强度等级，荷载形式，箍筋和弯起钢筋的数量，其中影响较大的是配箍率。
一般情况下，受弯构件既受弯矩又受剪力，剪力和弯矩共同作用引起的主拉应力将使梁产生斜裂缝。影响斜截面破坏形式的因素很多，如截面尺寸，混凝土强度等级，荷载形式，箍筋和弯起钢筋的数量，其中影响较大的是配箍率。
根据《劳动合同法》的规定，用人单位不得解除劳动合同的情形有（）。
A.在本单位连续工作满10年
B.女职工在孕期、产期、哺乳期的
C.患病或者非因工负伤，在规定的医疗期内的
D.负伤并被确认丧失或者部分丧失劳动能力的
E.从事接触职业病危害作业的劳动者未进行离岗前职业健康检查的
B.女职工在孕期、产期、哺乳期的
C.患病或者非因工负伤，在规定的医疗期内的
D.负伤并被确认丧失或者部分丧失劳动能力的
E.从事接触职业病危害作业的劳动者未进行离岗前职业健康检查的
答案：B,C,E
解析：
2019新版教材P134页
用人单位不得解除劳动合同的规定。为了保护一些特殊群体劳动者的权益，《劳动合同法》第42条规定，劳动者有下列情形之一的，用人单位不得依照该法第40条、第41条的规定解除劳动合同：（1）从事接触职业病危害作业的劳动者未进行离岗前职业健康检查，或者疑似职业病病人在诊断或者医学观察期间的；（2）在本单位患职业病或者因工负伤并被确认丧失或者部分丧失劳动能力的；（3）患病或者非因工负伤，在规定的医疗期内的；（4）女职工在孕期、产期、哺乳期的；（5）在本单位连续工作满15年，且距法定退休年龄不足5年的；（6)法律、行政法规规定的其他情形。
用人单位不得解除劳动合同的规定。为了保护一些特殊群体劳动者的权益，《劳动合同法》第42条规定，劳动者有下列情形之一的，用人单位不得依照该法第40条、第41条的规定解除劳动合同：（1）从事接触职业病危害作业的劳动者未进行离岗前职业健康检查，或者疑似职业病病人在诊断或者医学观察期间的；（2）在本单位患职业病或者因工负伤并被确认丧失或者部分丧失劳动能力的；（3）患病或者非因工负伤，在规定的医疗期内的；（4）女职工在孕期、产期、哺乳期的；（5）在本单位连续工作满15年，且距法定退休年龄不足5年的；（6)法律、行政法规规定的其他情形。
甲建筑公司欠乙材料供应商材料款3万元，约定2012年4月1日还款。但到2012年5月1日，甲仍未还钱。2012年6月3日乙向甲要账，并口头表示同意延期还款。此行为的法律效果是（）。
A.引起诉讼时效的中断
B.引起诉讼时效的中止
C.引起诉讼时效的延长
D.改变法定时效期间
B.引起诉讼时效的中止
C.引起诉讼时效的延长
D.改变法定时效期间
答案：A
解析：
2019新版教材P317页
诉讼时效因提起诉讼、当事人一方提出要求或者同意履行义务而中断。从中断时起，诉讼时效期间重新计算。
诉讼时效因提起诉讼、当事人一方提出要求或者同意履行义务而中断。从中断时起，诉讼时效期间重新计算。
下面说法正确的是（ ）。
A．资质审查的结果应该通知各潜在投标人
B．投标截止时间与发信招标文件的时间差没有法律上的要求
C．招标人必须编制标底
D．招标代理机构应该服从招标单位的领导
正确答案：B
二级建造师考试真题及答案8节 第6节
政府对建设工程质量监督的主要手段是（）。
A.行政处罚
B.实行施工许可制度和竣工验收备案制度
C.行政审批
D.实行第三方质量监督机构的强制性监督
B.实行施工许可制度和竣工验收备案制度
C.行政审批
D.实行第三方质量监督机构的强制性监督
答案：B
解析：
2020新版教材P182页
政府对建设工程质量监督:一、受理建设单位对工程质量监督的申报；二、开工前的质量监督；三、施工过程的质量监督；四、竣工阶段的质量监督；五、编制工程质量监督报告；六、建立工程质量监督档案。
政府对建设工程质量监督:一、受理建设单位对工程质量监督的申报；二、开工前的质量监督；三、施工过程的质量监督；四、竣工阶段的质量监督；五、编制工程质量监督报告；六、建立工程质量监督档案。
法的效力层级规定了上位法与下位法的法律地位与效力,下列说法中正确的是()。
A.《建筑法》高于《建设工程质量管理条例》
B.《建设工程质量管理条例》高于《建设工程安全生产管理条例》
C.《建设工程质量管理条例》高于《建设工程勘察设计管理条例》
D.《天津市建筑市场管理条例》高于《北京市建筑市场管理条例》
B.《建设工程质量管理条例》高于《建设工程安全生产管理条例》
C.《建设工程质量管理条例》高于《建设工程勘察设计管理条例》
D.《天津市建筑市场管理条例》高于《北京市建筑市场管理条例》
答案：A
解析：
2020版教材P4页
在我国法律体系中，法律的效力是仅次于宪法而高于其他法的形式。行政法规的法律地位和法律效力仅次于宪法和法律，高于地方性法规和部门规章。地方性法规的效力，高于本级和下级地方政府规章。省、自治区人民政府制定的规章的效力，高于本行政区域内较大的市人民政府制定的规章。部门规章之间、部门规章与地方政府规章之间具有同等效力，在各自的权限范围内施行。
在我国法律体系中，法律的效力是仅次于宪法而高于其他法的形式。行政法规的法律地位和法律效力仅次于宪法和法律，高于地方性法规和部门规章。地方性法规的效力，高于本级和下级地方政府规章。省、自治区人民政府制定的规章的效力，高于本行政区域内较大的市人民政府制定的规章。部门规章之间、部门规章与地方政府规章之间具有同等效力，在各自的权限范围内施行。
钢筋常用的连接方法有( )。
A.焊接连接
B.铆钉连接
C.化学粘接
D.机械连接
E.绑扎连接
B.铆钉连接
C.化学粘接
D.机械连接
E.绑扎连接
答案：A,D,E
解析：
2019版教材P62页
钢筋的连接方法：焊接、机械连接和绑扎连（搭）接三种。
钢筋的连接方法：焊接、机械连接和绑扎连（搭）接三种。
在招标过程中，若出现招标文件中分部分项工程量清单描述与设计图纸不符，投标人确定投标报价的综合单价应该以（）为准。
A.设计文件
B.工程量清单中的项目特征描述
C.企业定额
D.消耗量定额
B.工程量清单中的项目特征描述
C.企业定额
D.消耗量定额
答案：B
解析：
在招标投标过程中，若出现工程量清单特征描述与设计图纸不符，投标人应以招标工程量清单的项目特征描述为准，确定投标报价的综合单价。若施工中施工图纸或设计变更与招标工程量清单项目特征描述不一致，发承包双方应按实际施工的项目特征依据合同约定重新确定综合单价。
施工计量管理主要包括施工现场（ ）。
A.人员数量的计量管理
B.投料计量管理
C.施工测量、检验的计量管理
D.施工条件的计量管理
E.完成工作量的计量管理
正确答案：BC
关于担保的说法，正确的是()。
A、质押不转移对质押财产的占有
B、建筑物占用范围内的建设用地使用权可以单独作为抵押的对象
C、债务履行期届满质权人未受清偿的，只能与债务人协议，以将质押财产拍卖的方式来清偿债务
D、以汇票作为质押财产的权利质押合同，自权利凭证交付之日起生效
B、建筑物占用范围内的建设用地使用权可以单独作为抵押的对象
C、债务履行期届满质权人未受清偿的，只能与债务人协议，以将质押财产拍卖的方式来清偿债务
D、以汇票作为质押财产的权利质押合同，自权利凭证交付之日起生效
答案：D
解析：
【考点】本题考查担保形式的特点
本题主要考查对于质押和抵押的掌握。《担保法》第63条规定，本法所称动产质押，是指债务人或者第三人将其动产移交债权人占有，将该动产作为债权的担保。债务人不履行债务时，债权人有权依照本法规定以该动产折价或者以拍卖、变卖该动产的价款优先受偿。《担保法》第33条规定，本法所称抵押，是指债务人或者第三人不转移对财产的占有，将该财产作为债权的担保。债务人不履行债务时，债权人有权依照本法规定以该财产折价或者以拍卖、变卖该财产的价款优先受偿。所以，质押移转对质押物的占有，出质人要将质物交由质权人保管；而抵押并不转移对担保物占有，这也是二者的显著区别。可见，A、C选项错误。《担保法》第36条规定，以依法取得的国有土地上的房屋抵押的，该房屋占用范围内的国有土地使用权同时抵押。建筑物占用范围内的建设用地使用权不可以单独抵押；B项错误。《担保法》第76条规定，以汇票、支票、本票、债券、存款单、仓单、提单出质的，应当在合同约定的期限内将权利凭证交付质权人。质押合同自权利凭证交付之日起生效。D项符合法律规定的。
本题主要考查对于质押和抵押的掌握。《担保法》第63条规定，本法所称动产质押，是指债务人或者第三人将其动产移交债权人占有，将该动产作为债权的担保。债务人不履行债务时，债权人有权依照本法规定以该动产折价或者以拍卖、变卖该动产的价款优先受偿。《担保法》第33条规定，本法所称抵押，是指债务人或者第三人不转移对财产的占有，将该财产作为债权的担保。债务人不履行债务时，债权人有权依照本法规定以该财产折价或者以拍卖、变卖该财产的价款优先受偿。所以，质押移转对质押物的占有，出质人要将质物交由质权人保管；而抵押并不转移对担保物占有，这也是二者的显著区别。可见，A、C选项错误。《担保法》第36条规定，以依法取得的国有土地上的房屋抵押的，该房屋占用范围内的国有土地使用权同时抵押。建筑物占用范围内的建设用地使用权不可以单独抵押；B项错误。《担保法》第76条规定，以汇票、支票、本票、债券、存款单、仓单、提单出质的，应当在合同约定的期限内将权利凭证交付质权人。质押合同自权利凭证交付之日起生效。D项符合法律规定的。
从建设工程施工质量验收的角度来说，最小的工程施工质量验收单位是（ ）。
A.检验批
B.工序
C.分部工程
D.分项工程
B.工序
C.分部工程
D.分项工程
答案：A
解析：
2020版教材P171页
检验批是工程验收的最小单位，是分项工程乃至整个建筑工程质量验收的基础。
检验批是工程验收的最小单位，是分项工程乃至整个建筑工程质量验收的基础。
工程中填土的质量标准常用压实度来控制，它是( )的比值，一般以百分率表示。
A.实测干密度与最大干密度
B.实测土容重与最大干密度
C.最大干密度与实测干密度
D.最大干密度与实测土容重
B.实测土容重与最大干密度
C.最大干密度与实测干密度
D.最大干密度与实测土容重
答案：A
解析：
2020版教材P266
3）计算压实度：实测干（质量）密度与最大干（质量）密度的比值，一般以百分率表示。
3）计算压实度：实测干（质量）密度与最大干（质量）密度的比值，一般以百分率表示。
将必须进行招标的项目化整为零或者以其他任何方式规避招标的，可以处（ ）。
A．项目合同金额5‰以上10‰以下的罚款
B．5万元以上25万元以下的罚款
C．项目合同金额5％以上10％以下的罚款
D．项目合同金额10‰以上20‰以下的罚款
正确答案：A
P23
这是招标人的法律责任中规定的。必须进行招标的项目化整为零或者以其他任何方式规避招标的，可以处项目合同金额5‰以上10‰以下的罚款。
这是招标人的法律责任中规定的。必须进行招标的项目化整为零或者以其他任何方式规避招标的，可以处项目合同金额5‰以上10‰以下的罚款。
二级建造师考试真题及答案8节 第7节
施工单位的“三级检查制度”应包括（ ）。
A．班组初检
B．项目经理复检
C．作业队复检
D．项目部终检
E．作业队终检
正确答案：ACD
底模拆除时，混凝土强度应达到设计的立方体抗压强度100%以上的部位有( )。
A.长度大于2m的悬臂结构
B.所有悬臂结构
C.跨度大于8m的梁、拱、壳、板
D.跨度大于6m的梁、拱、壳、板
E.跨度大于4m的梁、拱、壳、板
B.所有悬臂结构
C.跨度大于8m的梁、拱、壳、板
D.跨度大于6m的梁、拱、壳、板
E.跨度大于4m的梁、拱、壳、板
答案：A,B,C
解析：
2020版教材P62
表2A312031，底模拆除时的混凝土强度要求，应达到设计的立方体抗压强度100%以上部位有：悬臂结构，构件跨度大于8米的梁、拱、壳、板。
表2A312031，底模拆除时的混凝土强度要求，应达到设计的立方体抗压强度100%以上部位有：悬臂结构，构件跨度大于8米的梁、拱、壳、板。
关于国际上施工企业项目经理的说法，不正确的是()。
A.项目经理是企业任命的一个项目的项目管理班子的负责人，是一个企业法定代表人在工程项目上的代表人
B.项目经理是一个组织系统中的管理者
C.项目经理是否有人权、财权和物资采购权等管理权限，则由其上级确定
D.项目经理的任务仅限于主持项目管理工作
B.项目经理是一个组织系统中的管理者
C.项目经理是否有人权、财权和物资采购权等管理权限，则由其上级确定
D.项目经理的任务仅限于主持项目管理工作
答案：A
解析：
2020新版教材P32页
项目经理是企业任命的一个项目的项目管理班子的负责人，但它并不一定是一个企业法定代表人在工程项目上的代表人；他是一个组织系统中的管理者，至于是否有人权、财权和物资采购权等管理权限，则由其上级确定；他的任务仅限于主持项目管理工作。
项目经理是企业任命的一个项目的项目管理班子的负责人，但它并不一定是一个企业法定代表人在工程项目上的代表人；他是一个组织系统中的管理者，至于是否有人权、财权和物资采购权等管理权限，则由其上级确定；他的任务仅限于主持项目管理工作。
建设项目施工质量控制的特点主要包括（）。
A.控制因素多
B.控制难度大
C.控制过程复杂
D.终检局限大
E.质量要求高
B.控制难度大
C.控制过程复杂
D.终检局限大
E.质量要求高
答案：A,B,D
解析：
2020新版教材P155页
建设项目施工质量控制的特点主要包括：①需要控制的因素多。②控制的难度大。③过程控制要求高。④终检局限大
建设项目施工质量控制的特点主要包括：①需要控制的因素多。②控制的难度大。③过程控制要求高。④终检局限大
后张孔道压浆用水泥浆的技术条件应符合（ ）规定。
A．水灰比宜为0.40～0.45，掺人适量减水剂时，水灰比可减小到0.35
B．当气温高于35。C，压浆宜在夜间进行
C．水泥浆稠度宜控制在14～18s之间
D．通过试验后，水泥浆中可掺人适量膨胀剂，但其自由膨胀率应小于l0%
E．泌水率≤3%，搅拌后3h泌水率宜控制在2%，泌水应在24h内全部被浆吸回
正确答案：ACDE
全玻幕墙肋玻璃的厚度不应小于()。
A.6.0mm
B.8.0mm
C.10mm
D.12mm
B.8.0mm
C.10mm
D.12mm
答案：D
解析：
2019版教材P213页
2）幕墙玻璃的厚度不应小于6mm。全玻幕墙肋玻璃的厚度不应小于12mm。
2）幕墙玻璃的厚度不应小于6mm。全玻幕墙肋玻璃的厚度不应小于12mm。
工程变更的范围不包括（ ）。
A．改变合同承包人
B．改变任何工作的质量和性质
C．改变工程部分的标高、位置和尺寸
D．删减任何工作
正确答案：A
某隐蔽工程， 承包人自检合格后， 便自行隐蔽覆盖。 监理人要求承包人揭开重新检查， 则重新检查所增加的费用和延误的工期（ ）
A.不论检查合格与否， 均由发包人承担
B.若检查合格， 由发包人承担； 若检查不合格， 由承包人承担
C.不论检查合格与否， 均由承包人承担
D.若检查合格， 由监理人承担； 若检查不合格， 由承包人承担
B.若检查合格， 由发包人承担； 若检查不合格， 由承包人承担
C.不论检查合格与否， 均由承包人承担
D.若检查合格， 由监理人承担； 若检查不合格， 由承包人承担
答案：C
解析：
永久水工建筑物分为5级，划分的依据是( )。
A.工程等别
B.工程类型
C.工程重要性
D.工程规模
E.工程投资
B.工程类型
C.工程重要性
D.工程规模
E.工程投资
答案：A,C
解析：
2019版教材P21页
水利水电工程的永久性水工建筑物的级别应根据建筑物所在工程的等别，以及建筑物的重要性确定为五级，分别为1、2、3、4、5级，故A选项工程等别,C选项工程重要性正确，
水利水电工程的永久性水工建筑物的级别应根据建筑物所在工程的等别，以及建筑物的重要性确定为五级，分别为1、2、3、4、5级，故A选项工程等别,C选项工程重要性正确，
二级建造师考试真题及答案8节 第8节
()属于强制检定的计量器具范围。
A.用电计量装置
B.兆欧表
C.电流表
D.测量噪声的声级计
E.电压表
B.兆欧表
C.电流表
D.测量噪声的声级计
E.电压表
答案：A,B,D
解析：
2019版教材P317页
属于强制检定范畴的，用于贸易结算、安全防护、医疗卫生、环境监测等方面、被列入《中华人民共和国强制检定的工作计量器具目录》（以下简称《强检目录》〉的工作计量器具。如用电计量装置、兆欧表、绝缘电阻表、接地电阻测量仪、声级计等。
属于强制检定范畴的，用于贸易结算、安全防护、医疗卫生、环境监测等方面、被列入《中华人民共和国强制检定的工作计量器具目录》（以下简称《强检目录》〉的工作计量器具。如用电计量装置、兆欧表、绝缘电阻表、接地电阻测量仪、声级计等。
下列各项不需要施工单位组织专家进行论证、审查的是（ ）。
A.深基坑
B.地下暗挖工程
C.脚手架工程
D.高大模板工程
B.地下暗挖工程
C.脚手架工程
D.高大模板工程
答案：C
解析：
深基坑、地下暗挖工程、高大模板工程的专项施工方案，施工单位还应当组织专家进行论证、审查。
根据《锚杆喷射混凝土支护技术规范》，要求正确的是()。
A、钢纤维喷射混凝土的设计强度等级不应低于C20
B、喷射混凝土7d龄期的抗压强度不应低于5MPa
C、竖井喷射混凝土的设计强度等级不应低于C15
D、斜井喷射混凝土的设计强度等级不应低于C
B、喷射混凝土7d龄期的抗压强度不应低于5MPa
C、竖井喷射混凝土的设计强度等级不应低于C15
D、斜井喷射混凝土的设计强度等级不应低于C
答案：A
解析：
【考点】锚喷支护混凝土的强度要求【解析】《锚杆喷混凝土支护技术规范》相关技术要求规定，锚喷支护的设计与施工，必须做好工程勘察工作，因地制宜，正确有效地加固围岩，合理利用围岩的自承能力；喷混凝土的设计强度等级不应低于C15；对于竖井及重要隧洞和斜井工程，喷混凝土的设计强度等级不应低于C20；喷混凝土的1d期龄的抗压强度不应低于5MPa;钢纤维喷射混凝土的设计强度等级不应低于C20，其抗拉强度不应低于2MPa；喷射混凝土的支护厚度，最小不应低于50mm，最大不应超过200mm。因此答案为A。
关于单位工程施工组织设计过程检查与验收的说法，正确的有()。
A.过程检查可按照施工时间阶段进行
B.企业技术负责人或相关部门负责人主持
C.企业相关部门、项目经理部相关部门参加
D.检查施工部署、施工方法的落实和执行情况
E.对工期、质量、效益有较大影响的应及时调整，并提出修改意见
B.企业技术负责人或相关部门负责人主持
C.企业相关部门、项目经理部相关部门参加
D.检查施工部署、施工方法的落实和执行情况
E.对工期、质量、效益有较大影响的应及时调整，并提出修改意见
答案：B,C,D,E
解析：
2020版教材P156
3.过程检查与验收(1)单位工程的施工组织设计在实施过程中应进行检查。过程检查可按照工程施工阶段进行。通常划分为地基基础、主体结构、装饰装修三个阶段。(2)过程检查由企业技术负责人或主管部门负责人主持，企业相关部门、项目经理部相关部门参加，检查施工部署、施工方法的落实和执行情况，如对工期、质量、效益有较大影响的应及时调整，并提出修改意见。
3.过程检查与验收(1)单位工程的施工组织设计在实施过程中应进行检查。过程检查可按照工程施工阶段进行。通常划分为地基基础、主体结构、装饰装修三个阶段。(2)过程检查由企业技术负责人或主管部门负责人主持，企业相关部门、项目经理部相关部门参加，检查施工部署、施工方法的落实和执行情况，如对工期、质量、效益有较大影响的应及时调整，并提出修改意见。
合同生效是指已经成立的合同因符合法律规定而受到法律保护,并能够产生当事人所预想的法律结果。合同生效应当具备的要件,以下所列错误的是（ ）。
A．合同当事人应具有完全的民事权利能力和民事行为能力
B．合同当事人意思表示自愿和真实
C．合同不违反法律或者社会公共利益
D．具备法律、行政法规规定的合同生效必须具备的形式
正确答案：A
关于沉井封底的施工要求，正确的有（）
A.底板混凝土强度达到设计强度的75%方可封填泄水井
B.水下混凝土封底的浇筑顺序，应从低处开始
C.对超挖部分回填素土至规定高程
D.全断面封底时，混凝土垫层应一次性连续浇筑
E.干封底时，封底前应用大石块将刃脚下垫实
B.水下混凝土封底的浇筑顺序，应从低处开始
C.对超挖部分回填素土至规定高程
D.全断面封底时，混凝土垫层应一次性连续浇筑
E.干封底时，封底前应用大石块将刃脚下垫实
答案：B,D,E
解析：
四、沉井封底
（一）干封底
(l)在井点降水条件下施工的沉井应继续降水，并稳定保持地下水位距坑底不小于 0. 5m;在沉井封底前应用大石块将刃脚下垫实。
(2)封底前应整理好坑底和清除浮泥，对超挖部分应回填砂石至规定高程。
(3)采用全断面封底时，混凝土垫层应一次性连续浇筑；因有底梁或支撑梁而分格封底时，应对称逐格浇筑。
(5)封底前应设置泄水井，底板混凝土强度达到设计强度等级且满足抗浮要求时，方可封填泄水井、停止降水。
（二）水下封底
(5)水下混凝土封底的浇筑顺序，应从低处开始，逐渐向周围扩大；井内有隔墙、底梁或混凝土供应量受到限制时，应分仓对称浇筑。
（一）干封底
(l)在井点降水条件下施工的沉井应继续降水，并稳定保持地下水位距坑底不小于 0. 5m;在沉井封底前应用大石块将刃脚下垫实。
(2)封底前应整理好坑底和清除浮泥，对超挖部分应回填砂石至规定高程。
(3)采用全断面封底时，混凝土垫层应一次性连续浇筑；因有底梁或支撑梁而分格封底时，应对称逐格浇筑。
(5)封底前应设置泄水井，底板混凝土强度达到设计强度等级且满足抗浮要求时，方可封填泄水井、停止降水。
（二）水下封底
(5)水下混凝土封底的浇筑顺序，应从低处开始，逐渐向周围扩大；井内有隔墙、底梁或混凝土供应量受到限制时，应分仓对称浇筑。
李某与用人单位发生劳动争议，经劳动争议仲裁委员会仲裁解决，但李某对仲裁裁决不服，拟向人民法院提起诉讼。提起诉讼的时间应不超过收到仲裁裁决的（）。
A.7天
B.15天
C.30天
D.60天
B.15天
C.30天
D.60天
答案：B
解析：
2020版教材P150
《劳动法》规定，劳动争议当事人对仲裁裁决不服的，可以自收到仲裁裁决书之日起15日内向人民法院提起诉讼。
《劳动法》规定，劳动争议当事人对仲裁裁决不服的，可以自收到仲裁裁决书之日起15日内向人民法院提起诉讼。
建设工程索赔成立应当同时具备的条件有（ ）。
A.造成的费用增加数额已得到第三方核认
B.与合同对照，事件已经造成承包人项目成本的额外支出
C.造成费用增加的原因，按合同约定不属于承包人的行为责任
D.发包人按合同规定的时间回复索赔报告
E.承包人按合同规定的程序、时间提交索赔意向通知书和索赔报告
B.与合同对照，事件已经造成承包人项目成本的额外支出
C.造成费用增加的原因，按合同约定不属于承包人的行为责任
D.发包人按合同规定的时间回复索赔报告
E.承包人按合同规定的程序、时间提交索赔意向通知书和索赔报告
答案：B,C,E
解析：
2020版教材P262页
本题考查的是索赔成立的条件。索赔的成立，应该同时具备以下三个前提条件：
（1）与合同对照，事件已造成了承包人工程项目成本的额外支出或直接工期损失；
（2）造成费用增加或工期损失的原因，按合同约定不属于承包人的行为责任或风险责任；
（3）承包人按合同规定的程序和时间提交索赔意向通知和索赔报告。以上三个条件必须同时具备，缺一不可。
本题考查的是索赔成立的条件。索赔的成立，应该同时具备以下三个前提条件：
（1）与合同对照，事件已造成了承包人工程项目成本的额外支出或直接工期损失；
（2）造成费用增加或工期损失的原因，按合同约定不属于承包人的行为责任或风险责任；
（3）承包人按合同规定的程序和时间提交索赔意向通知和索赔报告。以上三个条件必须同时具备，缺一不可。
在建设工程施工质量控制过程中，事中控制是指()。
A.作业者在作业过程对自己对质量活动行为的约束和技术能力的发挥及作业者的质量活动过程和结果接受来自企业内部管理者和企业外部有关方面的检查检验
B.对质量活动前准备工作和质量活动过程的监督控制
C.对质量活动的行为约束和对质量活动结果的评价认定
D.对质量计划的调整和对质量偏差的纠正
B.对质量活动前准备工作和质量活动过程的监督控制
C.对质量活动的行为约束和对质量活动结果的评价认定
D.对质量计划的调整和对质量偏差的纠正
答案：A
解析：
2020新版教材P161页
事中质量控制也称作业活动过程质量控制，包括质量活动主体的自我控制和他人监控的控制方式。自我控制是作业者在作业过程中对自己质量活动行为的约束和技术能力的发挥，以完成符合预定质量目标的作业任务：他人监控是指作业者的质量活动过程和结果，接受来自企业内部管理者和企业外部有关方面的检查检验。@##
事中质量控制也称作业活动过程质量控制，包括质量活动主体的自我控制和他人监控的控制方式。自我控制是作业者在作业过程中对自己质量活动行为的约束和技术能力的发挥，以完成符合预定质量目标的作业任务：他人监控是指作业者的质量活动过程和结果，接受来自企业内部管理者和企业外部有关方面的检查检验。@##
上一篇：2021二级建造师答疑精华8节
下一篇：2021二级建造师模拟试题8辑
热门文章
