监理工程师考试试题题库9辑

工程项目一览表将初步设计中确定的建设内容，按照单位工程归类并编号，明确其建设内容和投资额，以便各部门按统一的口径确定工程项目投资额，并以此为依据对其进行管理。

本题考查的是工程勘察质量管理。选项A不属于勘察作业的内容；选项C属于勘察中检查的事项；选项D属于勘察后。

2020教材P2-4
本题考查的是进度控制的措施和主要任务。在设计阶段和施工阶段，监理工程师不仅要审查设计单位和施工单位提交的进度计划，更要编制监理进度计划，以确保进度控制目标的实现。

本题考查的是设计施工总承包合同管理有关各方的职责。选项B，发包人已同意投标文件中说明的分包，分包工作仍应经发包人同意。选项D，分包人的资格能力应与其分包工作的标准和规模相适应，其资质能力的材料应经监理人审查。

2020版教材P28
非节奏流水施工具有以下特点：（1）各施工过程在各施工段的流水节拍不全相等；（2）相邻施工过程的流水步距不尽相等；（3）专业工作队数等于施工过程数。加快成倍数街拍流水施工的特点：（2）专业工程队数大于施工过程数。

2020版教材P39
本题考查的是招标方式。公开招标所需时间长、费用高；邀请招标节约招标费用和节省时间。

项目监理机构可按下列程序处理承包人提出的工程变更。
（1）总监理工程师组织专业监理工程师审查承包人提出的工程变更申请，提出审查意见。对涉及工程设计文件修改的工程变更，应由发包人转交原设计单位修改工程设计文件。必要时，项目监理机构应建议发包人组织设计、施工等单位召开论证工程设计文件修改方案的专题会议。
（2）总监理工程师组织专业监理工程师对工程变更费用及工期影响做出评估。
（3）总监理工程师组织发包人、承包人等共同协商确定工程变更费用及工期变化，会签工程变更单。
（4）项目监理机构根据批准的工程变更文件督促承包人实施工程变更。
除承包人提出的工程变更外，发包人可能由于局部调整使用功能，也可能是方案阶段考虑不周而提出工程变更。项目监理机构应对发包人要求的工程变更可能造成的设计修改、工程暂停、返工损失、增加工程造价等进行全面评估，为发包人正确决策提供依据，避免反复和不必要的浪费。

公路监控设施组成一个闭环系统，主要由信息采集系统、信息处理系统及信息发布系统三大部分组成。

本题考查的是简明标准施工招标文件和标准设计施工总承包招标文件。简明标准施工招标文件适用于工期不超过12个月、技术相对简单、且设计和施工不是由同一承包人承担的小型项目。

2020版教材P100
本题考查的是采用前锋线比较法时实际进度与计划进度的对比分析。由图中前锋线可知，工作C拖后2天，将影响总工期零天；工作D进度正常，仍有总时差2天；工作E为关键工作，其实际进度拖后1天，将影响总工期1天；由于工作C和工作E的实际进度拖后，将分别影响其紧后工作G和H的最早开始时间。

本题考查的是工程总承包模式。工程总承包项目经理应履行下列职责：（1）执行工程总承包单位管理制度，维护企业合法权益；（2）代表企业组织实施工程总承包项目管理，对实现合同约定的项目目标负责；（3）完成项目管理目标责任书规定的任务；（4）在授权范围内负责与项目干系人的协调，解决项目实施中出现的问题；（5）对项目实施全过程进行策划、组织、协调和控制；（6）负责组织项目的管理收尾和合同收尾工作。

建设工程三大目标之间的关系。

4.（1）事件3中建设单位的不妥之处：①在没有通知施工单位清点验收的情况下，将其采购的设备存放在施工现场。理由：建设单位在其所供应的材料、设备到货7天前应以书面形式通知承包人，由承包人会同监理工程师在约定的时间内，赴交货地点共同进行清点验收。建设单位提供的材料、设备清点验收后，由承包人负责接收，运输和保管。②建设单位要求施工单位承担部件损坏的责任。理由：建设单位未将设备移交施工单位保管。（2）监理工程师应同意给予施工单位补偿费用1.6万元，并延长工期1个月。理由：建设单位采购的材料设备在未通知施工单位进行验收就存放于施工现场，由此发生的损坏丢失由发包人负责，而且工作I为关键工作。持续时间延长1个月会影响总工期。

本题考查的是索赔费用的计算。施工机具使用费的索赔包括：（1）由于完成额外工作增加的机械、仪器仪表使用费；（2）非承包人责任工效降低增加的机械、仪器仪表使用费；（3）由于发包人或监理工程师原因导致机械、仪器仪表停工的窝工费。参见教材P140。

2020版教材P37-51
除《招标投标法》规定的可以不进行招标的特殊情况外，有下列情形之一的，可以不进行招标:
①需要采用不可替代的专利或者专有技术;
②采购人依法能够自行建设、生产或者提供;
③已通过招标方式选定的特许经营项目投资人依法能够自行建设、生产或者提供;
④需要向原中标人采购工程、货物或者服务，否则将影响施工或者功能配套要求;
⑤国家规定的其他特殊情形。
A选项是属于依法必须进行招标的项目，D选项属于邀请招标的情形。

确定各单位工程的开竣工时间和相互搭接关系时应考虑的因素：①同一时期施工的项目不宜过多，以避免人力、物力过于分散；②尽量做到均衡施工，以使劳动力、施工机械和主要材料的供应在整个工期范围内达到均衡；③尽量提前建设可供工程施工使用的永久性工程，以节省临时工程费用；④急需和关键的工程先施工，以保证工程项目如期交工；⑤施工顺序必须与主要生产系统投入生产的先后次序相吻合；⑥应注意季节对施工顺序的影响，使施工季节不导致工期拖延，不影响工程质量；⑦安排一部分附属工程或零星项目作为后备项目，用以调整主要项目的施工进度；⑧注意主要工种和主要施工机械能连续施工。

考点:标准施工招标文件概述。投标人须知的内容主要涉及：招标项目概况介绍和要求、招标程序、对投标人的要求。选项ADE属于招标公告或投标邀请书。

选项B错误，负责见证取样的专业监理工程师要具有材料、试验等方面的专业知识，并经培训考核合格，且要取得见证人员培训合格证书；选项D错误，试验室出具的报告一式两份，分别由施工单位和项目监理机构保存，并作为归档材料，是工序产品质量评定的重要依据。

本题考查的是桥梁工程概述。桥梁完工以后，对于特大跨径的桥梁、结构复杂的桥梁和承载力需要验证的桥梁应进行荷载试验。

本题考核的是流水施工工期的计算。计算专业工作队数目首先应计算流水步距，流水步距等于流水节拍的最大公约数，即：K=MIN E6，6，9]=3；专业工作队数目=流水节拍／流水步距=6／3+6／3+9／3=7。则流水施工工期=(4+7-1)×3=30天。

2020版教材P26
本题考查的是流水施工的分类。流水施工分为无节奏流水施工，有节奏流水施工。

2020版教材P110
本题考查的是不可抗力事件的合同责任。施工合同范本通用条款规定，因不可抗力事件导致的费用及延误的工期由双方按以下方法分别承担：
（1）永久工程，包括已运至施工场地的材料和工程设备的损害，以及因工程损害造成的第三者人员伤亡和财产损失由发包人承担；
（2）承包人设备的损坏由承包人承担；
（3）发包人和承包人各自承担其人员伤亡和其他财产损失及其相关费用；
（4）停工损失由承包人承担，但停工期间应监理人要求照管工程和清理、修复工程的金额由发包人承担；
（5）不能按期竣工的，应合理延长工期，承包人不需支付逾期竣工违约金。发包人要求赶工的，承包人应采取赶工措施，赶工费用由发包人承担。

工作未完成一半按照一半支付设计费，工作完成一半以上的就要支付全部设计费。

2020版教材P79-87
抗震钢筋伸长率的复验，检验要求：
①钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不应小于1.25；
②钢筋的屈服强度实测值与屈服强度标准值的比值不应大于1.30；
③钢筋的最大力下总伸长率不应小于9%。
钢筋研究的是抗拉强度，不是抗压强度。

考点:“设计施工总承包的特点”。我国的标准设计施工总承包合同，分别给出可以补偿或不补偿两种可供发包人选择的合同模式。因此，本题的正确答案为CD。

承包人应负责提供试运行所需的人员、器材和必要的条件，并承担全部试运行费用。

本题考查的是服务设施及管理设施。监控中心是介于信息采集子系统和信息提供子系统之间的中 间环节，是监控系统的核心部分。它的主要职能是信息的接收、分析、判断、预测、确认、交通异常事件的处理决 策、指令发布、设备运行状态的监视和控制等。

在确定建设工程目标时，应当对投资、进度、质量三大目标之间的统一关系进行客观的且尽可能定量的分析。在分析时应注意以下问题：掌握客观规律，充分考虑制约因素；对未来的、可能的收益不宜过于乐观；将目标规划和计划结合起来。

2020版教材P137-139
本题考查的是信息管理。选项D，属于建设工程决策阶段项目监理机构应收集的信息内容。

本题考查的是详细评审。选项BCD属于大型设备采购中交货期的要求。参见教材P57。

问题 1、
（1）监理实施细则由总监理工程师代表负责审批不妥；
应当由总监审批监理实施细则。
（2）隐蔽工程验收由专业监理工程师验收，妥当。
（3）工程费用索赔由造价控制专业监理工程师负责审批不妥；
应当由总监理工程师处理索赔。
（4）监理员负责复核工程计量有关数据，妥当。
问题 2、
（1）专业监理工程师组织审查施工单位报送的质量证明资料不妥。
正确安排：总监理工程师组织审查施工单位报送的竣工资料；
（2）专业监理工程师签署工程竣工报验单，不妥
正确安排：总监理工程师签署工程竣工报验单。
（3）专业监理工程师并负责编制工程质量评估报告，不妥。
正确安排：由总监理工程师负责编制工程质量评估报告；
（4）工程质量评估报告经总监理工程师审核签字后报送建设单位，不妥
正确安排：工程质量评估报告由总监理工程师签字和监理单位技术负责人审核签字后报送建设单位。
问题 3、
（1）施工专业分包单位向专业监理工程师报送施工方案不妥。应当由总包单位报送。
（2）施工方案只有编制人、总分承包单位的项目经理签字不妥，应当有分包单位技术负责人、总包单位技术负责人签字批准。
（3）负责地下暗挖工程的专业监理工程审查后签发给施工单位实施不妥。
专业监理工程师应当从总包单位接收施工方案，收到后审查并提出意见，交由总监理工程师审查。总监理工程师审查后应由总包单位组织专家论证，专家论证通过后，由总监理工程师签发给总包单位，总包单位转发给分包单位实施。
问题 4、
（1）《报审表》由施工单位质检员签字后报送，不妥，应项目经理签字后报送。
（2）《报审表》仅附材料供应方提供的质量证明资料就报送项目监理机构，不妥。所附资料应含：数量清单；质量证明文件；自检合格证明材料。

本题考查的是我国项目监理机构在建设工程投资控制中的主要工作。根据《监理规范》以及工程计量和付款、审核竣工结算款、处理工程变更费用、处理索赔费用的有关规定，选项A属于建设单位提出的工程变更，不符题意；选项E属于处理费用索赔的工作之一。

考点:工程建设涉及的主要险种。在国外，建筑工程一切险投保人一般是承包人。我国的《建设工程施工合同(示范文本)》规定，工程开工前，发包人应当为建设工程办理保险，支付保险费用。@##

考点:“设计施工总承包合同的订立——订立合同时需要明确的内容”。区段工程能通用条款中定义的是能单独接收并使用的永久工程。如果发包人希望在整体工程竣工前提前发挥部分区段工程的效益，应在专用条款内约定分部移交区段的名称、区段工程应达到的要求等。因此，本题的正确答案为BD。

考点:工程监理企业资质管理。工程监理企业有下列情形之一的，资质许可机关或者其上级机关，根据利害关系人的请求或者依据职权，可以撤销工程监理企业资质：(1)资质许可机关工作人员滥用职权、玩忽职守做出准予工程监理企业资质许可的；(2)超越法定职权做出准予工程监理企业资质许可的；(3)违反资质审批程序做出准予工程监理企业资质许可的；(4)对不符合许可条件的申请人做出准予工程监理企业资质许可的；(5)依法可以撤销资质证书的其他情形。

本题考查的是质量控制基本概念。质量控制具有动态性，因为质量要求随着时间的进展而不断变化，为了满足不断更新的质量要求，对质量控制进行持续改进

2020版教材P10
本题考查的是委托代理。选项C是法人代表人，无须委托；选项E是工作关系，非委托代理关系。

1. 通过资格预审的投标人,才获得投标邀请书,未得到投标邀请书无资格参加投标。
2. 现场平面图,不能满足“符合性”条件，为不合格标书。
3. 投标工期少于招标文件或长于招标文件要求的24个月，均不能满足“响应性”要求,也为不合格标书。
4. 投标文件在开标后,虽开标未结束，但已超过投标书递交截止期，应原封退回投标人。
5. 没有填报单价的可视为已计人其他工程细目的单价中，只报了单价没有报合价，可以按投标人已报单价乘以该项目工程数量所得合价予以修正。
6. 当大写金额与小写金额不符时，以大写金额为准。
7. 投标人没有代表参加现场考察和出席开标活动,表明投标人没有必要参加现场考察，并不影响投标人编制标书。
8. 投标截止时间之前，投标人书面通知可以撤回投标书;但开标之后即投标截止期以后,不得撤回，因开标后已进人投标有效期。在投标有效期撤回投标文件按规定没收投标担保金。
9. 投标报价按规定修改,投标书仍有效。

考点:法律。有下列情形之一的，当事人可以解除合同：(1)因不可抗力致使不能实现合同目的；(2)在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务；(3)当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行；(4)当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的；(5)法律规定的其他情形。

2020版教材P95-96
本题考查的是明确保险责任。如果一个建设工程项目的施工采用平行发包的方式分别交由多个承包人施工，由几家承包人分别投保的话，有可能产生重复投保或漏保，此时由发包人投保为宜。承包人应在专用合同条款约定的期限内向发包人提交各项保险生效的证据和保险单副本，保险单必须与专用合同条款约定的条件一致。承包人需要变动保险合同条款时，应事先征得发包人同意，并通知监理人。标准施工合同和简明施工合同的通用条款中考虑到承包人是工程施工的最直接责任人，因此均规定由承包人负责投保"建筑工程一切险" "安装工程一切险"和"第三者责任保险"并承担办理保险的费用。无论是由承包人还是发包人办理工程险和第三者责任保险，均必须以发包人和承包人的共同名义投保。

专业监理工程的职责包括：组织编写监理日志，参与编写监理月报；参与审核分包单位资格；参与验收分部工程；参与编制监理规划，负责编制监理实施细则等。

本题考核的是功能的量化方法。功能的量化方法有很多，如理论计算法、技术测定法、统计分析法、类比类推法、德尔菲法等，可根据具体情况灵活选用。

考点:监理实施细则编写依据和要求。监理实施细则编写的依据包括：已批准的建设工程监理规划；与专业工程相关的标准、设计文件和技术资料；施工组织设计、(专项)施工方案。

④电动栏杆机杆臂在受撞击时能90°转开。

⑤电动栏杆机设备强电端子对机壳绝缘电阻：≥50MΩ。

⑥电动栏杆机安全接地电阻：≤4Ω

⑦感应线圈的引出线在机箱内应尽量缩短，不允许盘绕。

通常不用专门处理的情况有以下几种：①不影响结构安全和正常使用。②有些质量问题，经过后续工序可以弥补。③经法定检测单位鉴定合格。④出现的质量问题，经检测鉴定达不到设计要求，但经原设计单位核算，仍能满足结构安全和使用功能。

工程质量事故发生后，项目监理机构可按以下程序进行处理：
(1)工程质量事故发生后，总监理工程师（征得建设单位同意）应签发《工程暂停令》，要求暂停质量事故部位和与其有关联部位的施工，要求施工单位采取必要的措施，防止事故扩大并保护好现场。同时，要求质量事故发生单位迅速按类别和等级向相应的主管部门上报。
(2)项目监理机构要求施工单位进行质量事故调查、分析质量事故产生的原因，并提交质量事故调查报告。对于由质量事故调查组处理的，项目监理机构应积极配合，客观地提供相应证据。
(3)根据施工单位的质量调查报告或质量事故调查组提出的处理意见，项目监理机构要求相关单位完成技术处理方案。
质量事故技术处理方案一般由施工单位提出，经原设计单位同意签认，并报建设单位批准。
对于涉及结构安全和加固处理等的重大技术处理方案，一般由原设计单位提出。
必要时，应要求相关单位组织专家论证，以确保处理方案可靠、可行、保证结构安全和使用功能。

2020版教材P90
由干简明施工合同适用于工期在 12 个月内的中小工程施工，是对标准施工合同简化的文本，通常由发包人负责材料和设备的供应，承包人仅承担施工义务，因此合同条款较少。

本题考查的是工程监理主要文件资料及其编制要求。监理例会会议纪要主要内容包括：（1）会议地点及时间；（2）会议主持人；（3）与会人员姓名、单位、职务；（4）会议主要内容、决议事项及其负责落实单位、负责人和时限要求；（5）其他事项。

本题考查的是施工危险源辨识。根据水利水电工程的特点，将施工危险源辨识的对象及范围划分为以下五类：（1）施工作业活动类。（2）机械设备类。（3）设施场所类。（4）作业环境类。（5）其他类。

[考点]施工合同标准文本。监理考前黑钻押题-niutk.com 考 试 软 件 niutk.com 考前更新 国家发展和改革委员会、财政部、建设部、铁道部、交通部、信息产业部、水利部、明用航空总局、广播电影电视总局9部委联合颁发的适用于大型复杂工程项目的《标准施工招标文件》（2007年版）中包括施工合同标准文本（以下简称“标准施工合同”）。

与横道计划相比，网络计划具有的特点之一：
(3)通过网络计划时间参数的计算，可以明确各项工作的机动时间。

2020版教材P15
本题考查的是企业管理费。企业管理费的内容包括：①管理人员工资，是指管理人员的基本工资、工资性补贴、职工福利费、劳动保护费等；②办公费；③差旅交通费；④固定资产使用费，是指管理和试验部门及附属生产单位使用的属于固定资产的房屋、设备仪器等的折旧、大修、维修或租赁费；⑤工具用具使用费，是指管理使用的不属于固定资产的生产工具、器具、家具、交通工具和检验、试验、测绘、消防用具等的购置、维修和摊销费；⑥劳动保险和职工福利费费；⑦劳动保护费；⑧检验试验费；⑨工会经费，是指企业按职工工资总额计提的工会经费；⑩职工教育经费；⑩财产保险费，是指施工管理用财产、车辆保险费；⑥财务费，指企业为筹集资金而发生的各种费用；⑥税金，是指企业按规定缴纳的房产税、车船使用税、土地使用税、印花税等；⑩其他，包括技术转让费、技术开发费、业务招待费、绿化费、广告费、公证费、法律顾问费、审计费、咨询费等。

当事人一方依照法定解除的规定主张解除合同的，应当通知对方。合同自通知到达对方时解除。对方有异议的，可以请求人民法院或者仲裁机构确认解除合同的效力。法律、行政法规规定解除合同应当办理批准、登记等手续的，则应当在办理完相应手续后解除。

项目编码是分部分项工程量清单项目名称的数字标识。一～九位应按附录的规定设置，十～十二位应根据拟建工程的工程量清单项目名称设置。其中，一、二位为工程分类顺序码，三、四位为专业工程顺序码，五、六位为分部工程顺序码，七～九位为分项工程顺序码，十～十二位为工程量清单项目顺序码，应根据拟建工程的工程量清单项目名称设置，同一招标工程的项目编码不得有重码。

2020版教材P13-17
规费是指按国家法律、法规规定，由省级政府和省级有关权力部门规定必须缴纳或计取的费用。
包括：
(1) 社会保险费
1) 养老保险费：是指企业按照规定标准为职工缴纳的基本养老保险费。
2) 失业保险费：是指企业按照规定标准为职工缴纳的失业保险费。
3) 医疗保险费：是指企业按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险费。
4) 生育保险费：是指企业按照规定标准为职工缴纳的生育保险费。
5) 工伤保险费；是指企业按照规定标准为职工缴纳的工伤保险费。
(2) 住房公积金：是指企业按规定标准为职工缴纳的住房公积金。

本题考查的是建筑工程设计投标管理。招标人可以不选排在第一名的候选人而依次确定其它候选人中标的情况：排名第一的中标候选人放弃中标；因不可抗力提出不能履行合同；不按照招标文件要求提交履约保证金；被查实存在影响中标结果的违法行为。参见教材P50。

考点:“《建设工程监理规范》GB／T 50319--2013项目监理机构及其设施的主要内容”。总监理工程师是指由工程监理单位法定代表人书面任命，负责履行建设工程监理合同、主持项目监理机构工作的注册监理工程师。总监理工程师应由注册监理工程师担任。一名注册监理工程师可担任一项建设工程监理合同的总监理工程师。当需要同时担任多项建设工程监理合同的总监理工程师时，应经建设单位书面同意，且最多不得超过三项。因此，本题的正确答案为B。

进度调整的系统过程是：①分析进度偏差产生的原因；②分析进度偏差对后续工作和总工期的影响；③确定后续工作和总工期的限制条件；④采取措施调整进度计划；⑤实施调整后的进度计划。

考点:建设工程监理的法律地位和责任。大中型公用事业工程，是指项目总投资额在3000万元以上的下列工程项目：供水、供电、供气、供热等市政工程项目；科技、教育、文化等项目；体育、旅游、商业等项目；卫生、社会福利等项目；其他公用事业项目。

对已进场经检验不合格的工程材料、构配件、设备，应要求施工单位限期将其撤出施工现场。

⒊施工图审查
工程监理单位可协助建设单位开展施工图审查的送审工作。
根据《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》，建设单位应当将施工图送审查机构审查。审査机构不得与所审查项目的建设单位、勘察设计企业有隶属关系或者其他利害关系。建设单位不得明示或者暗示审查机构违反法律法规和工程建设强制性标准进行施工图审查，不得压缩合理审查周期、压低合理审查费用。
审查机构应当对施工图审查下列内容：
⑴是否符合工程建设强制性标准；
⑵地基基础和主体结构的安全性；
⑶消防安全性；
⑷人防工程（不含人防指挥工程）防护安全性；
⑸是否符合民用建筑节能强制性标准，对执行绿色建筑标准的项目，还应当审查是否符合绿色建筑标准；
⑹勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员是否按规定在施工图上加盖相应的图章和签字；
⑺法律、法规、规章规定必须审查的其他内容。
国务院办公厅《关于全面开展工程建设项目审批制度改革的实施意见》，施工图审查的内容还应包括技防设计审查。

考点:工程建设涉及的主要险种。狭义的工程险是针对工程的保险，只有建筑工程一切险和安装工程一切险。@##

《生产安全事故报告和调查处理条例》第十二条规定，报告事故应当包括下列内容：事故发生单位概况；事故发生的时间、地点以及事故现场情况；事故的简要经过；事故已经造成或者可能造成的伤亡人数(包括下落不明的人数)和初步估计的直接经济损失；已经采取的措施；其他应当报告的情况。

考点:物资供应进度控制的工作内容。物资供应计划的编制，是在确定计划需求量的基础上，经过综合平衡后，提出申请量和采购量。

2020版教材P198-201
2020版教材Partnering 协议与工程合同是两个完全不同的文件。在工程合同签订后，工程参建各方经过讨论协商后才会签署 2020版教材Partnering 协议。该协议并不改变参与各方在有关合同中规定的权利和义务。