监理工程师考试试题题库7节 第1节
(2011年真题)某工程，施工单位于3月10日进入施工现场开始搭设临时设施，3月15日开始拆除旧有建筑物，3月25日开始永久性工程基础正式打桩，4月10日开始平整场地。该工程的开工时间为（ ）。
A.3月10日
B.3月15日
C.3月25日
D.4月10日
答案：C
解析：
不需要开槽的工程，以正式开始打桩的日期作为开工日期。
下列符合工程监理文件资料编制要求的有()。
A.工程文件一般为复印件
B.文件资料应字迹清楚，图样清晰，图表整洁，签字盖章手续完备
C.文件资料的内容必须真实、准确，与工程实际相符
D.文件资料应采用耐久性强的书写材料
E.工程文件中文字材料幅面尺寸规格宜为A3幅面
答案：B,C,D
解析：
考点:管理要求。选项A错误，归档的文件资料一般应为原件；选项E错误，工程文件中文字材料幅面尺寸规格宜为A4幅面。
下列引起投资偏差的原因中，属于建设单位原因的有（ ）。
A、设计标准变化
B、投资规划不当
C、建设手续不全
D、施工方案不当
E、未及时提供施工场地
答案：B,C,E
解析：
本题考查的是偏差原因分析。业主原因：增加内容、投资规划不当、组织不落实、建设手续不全、协调不佳、未及时提供场地、其他。选项A属于设计原因，选项D属于施工原因。参见教材P169。
(2011年)根据《建设工程监理规范》，监理规划应在（ ）后开始编制。
A.收到设计文件和施工组织设计
B.签订委托监理合同及收到设计文件和施工组织设计
C.签订委托监理合同及收到施工组织设计
D.签订委托监理合同及收到设计文件
答案：D
解析：
监理规划应在签订建设工程监理合同及收到工程设计文件后由总监理工程师组织编写，并应在召开第一次工地会议7天前报建设单位。
施工中如果出现设计变更和工程量增加的情况，按照《建设工程施工合同(示范文本)》通用条款的规定（ ）。
A.承包人应在14天内直接确认顺延的工期，通知工程师
B.发包人应在14天内直接确认顺延的工期，通知承包人
C.工程师应在14天内直接确认顺延的工期，通知承包人
D.承包人应在14天内将延误的工期向工程师提出书面报告
答案：D
解析：
工期顺延的确认程序：承包人在工期可以顺延的情况发生后l4天内，应将延误的工期向工程师提出书面报告。工程师在收到报告后l4天内予以确认答复，逾期不予答复，视为报告要求已经被确认。
下列关于固定节拍流水施工特点的说法中，正确的有()。
A.所有施工过程在各个施工段上的流水节拍均相等
B.相邻专业工作队之间的流水步距不尽相等
C.专业工作队的数量等于施工过程的数量
D.各施工段之间没有空闲时间
E.流水施工工期等于施工段数与流水节拍的乘积
答案：A,C,D
解析：
固定节拍流水施工的特点
⒈所有施工过程在各个施工段上的流水节拍均相等；
⒉相邻施工过程的流水步距相等，且等于流水节拍；
⒊专业工作队数等于施工过程数，即每一个施工过程成立一个专业工作队，由该队完成相应施工过程所有施工段上的任务；
⒋各个专业工作队在各施工段上能够连续作业，施工段之间没有空闲时间。
在建设工程的风险中，按照风险来源进行划分不包括（ ）。
A.经济风险
B.政治风险
C.局部风险
D.法律风险
答案：C
解析：
本题考查的是建设工程风险管理。按照风险来源进行划分，风险因素包括自然风险、社会风险、经济风险、法律风险和政治风险。
监理大纲、监理规划和监理实施细则之间互相关联，下列表述中正确的是（ ）。
A．监理大纲和监理规划都应依据签订的委托监理合同内容编写
B．监理单位开展监理工作均须编制监理大纲、监理规划和监理实施细则
C．监理规划和监理实施细则均须经监理单位技术负责人签认
D．建设工程监理工作文件包括监理大纲、监理规划和监理实施细则
监理工程师考试试题题库7节 第2节
(2014年真题)根据《建设工程安全生产管理条例》，建设单位的安全责任是（ ）
A.编制工程概算时，应确定建设工程安全作业环境及安全施工措施所需费用
B.采用新工艺时，应提出保障施工作业人员安全的措施
C.采用新技术、新工艺时，应对作业人员进行相关的安全生产教育培训
D.工程施工前，应审查施工单位的安全技术措施
答案：A
解析：
B属于设计单位的安全责任；C属于施工单位的安全责任；D属于监理单位的安全责任。
当纵向钢筋强度设计无具体要求时，钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不应小于（ ）。
A.1.35
B.1.3
C.1.25
D.1.2
答案：C
解析：
本题考查的是混凝土结构材料的施工试验与检测。钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不应小于1.25。
某国际工程承包方在施工过程中,发现其开挖土方的工作量超出原标书里规定的工作数量,对此,他要求索赔展延工期和经济赔偿。
【问题】（2）监理工程师应如何处理该项索赔?
答案：
解析：
（2）监理工程师应对承包方的索赔申请进行审核,分清责任归属,剔除不合理要求,拟算出合理赔款额和工期展延天数,此后,与承包方谈判。若双方达成协议,监理工程师可以提出一个合理的单位成价格作为最终处理意见,并报送业主,相应通知承包方。
建设工程质量的特性主要表现在（ ）。
A.适用性
B.可靠性
C.安全性
D.全面性
E.耐久性
答案：A,B,C,E
解析：
建设工程质量的特性主要表现有：①适用性；②耐久性；③安全性；④可靠性；⑤经济性；⑥与环境的协调性。这六个方面的质量特性彼此之间是相互依存的，总体而言，适用、耐久、安全、可靠、经济、与环境的协调性，都是必须达到的基本要求，缺一不可。
包括在签约合同价内的项目有（ ）。
A.暂估价
B.暂列金额
C.变更价格
D.物价调价
E.额外工作价格
答案：A,B
解析：
本题考查的是工程款支付管理。暂估价和暂列金额均属于签约合同价范围内的金额。
下列属于监理工程师对勘察设计单位重点核查内容的是（ ）。
A.资质证书类别和等级
B.设计任务
C.人员构成
D.管理层次
答案：A
解析：
监理工程师对勘察、设计单位资质考核要点包括：①检查勘察、设计单位的资质证书类别和等级及所规定的适用业务范围与拟建工程的类型、规模、地点、行业特性及要求的勘察、设计任务是否相符，资质证书所规定的有效期是否已过期，其资质年检结论是否合格；②检查勘察、设计单位的营业执照；③对参与拟建工程的主要技术人员的执业资格进行检查，对专职技术骨干比例进行考察；④对勘察、设计单位实际的建设业绩、人员素质、管理水平、资金情况、技术装备进行实地考察；⑤对勘察、设计单位的管理水平的考查。
根据《建设工程安全生产管理条例》，下列属于建设单位的安全责任是（ ）。
A.确定安全施工措施所需费
B.确定施工现场安全生产
C.确定安全技术措施
D.确定安全生产责任制度
答案：A
解析：
本题考核的是建设单位的安全责任。选项B、D属于施工单位的安全责任。选项C属于设计单位的安全责任。
某工作计划进度与实际进度如下图所示，下列说法中正确的有（ ）
A.第1天至第2天的实际进度为匀速进展
B.工作的计划进度为匀速进展
C.工作的实际进度拖后1天
D.第8天实际完成工作量与计划完成工作量相同
E.工作实际进展中累计停工1．5天
答案：A,D,E
解析：
选项A，第1天实际进度15％，第2天实际进度15％，所以是匀速进展。选项8，工作的计划进度在第1天是10％，第2天是15％，所以不是匀速进展。选项C，该工作在第9天结束时累计工作量为100％，所以工作的实际进度提前1天。选项D，第8天实际完成工作量与计划完成工作量都为10％。选项E，工作实际进展中累计停工1．5天。
监理工程师考试试题题库7节 第3节
下列各项中，属于设计差错导致工程质量缺陷的有（ ）。
A.边设计、边施工
B.无证设计
C.越级设计
D.荷载取值过小
答案：D
解析：
设计差错。例如，盲目套用图纸，采用不正确的结构方案，计算简图与实际受力情况不符，荷载取值过小，内力分析有误，沉降缝或变形缝设置不当，悬挑结构未进行抗倾覆验算，以及计算错误等。
下列选项中，属于监理工程师常规工作方法的有()。
A.旁站
B.巡视
C.指令文件
D.见证取样
E.平行检测
答案：A,B,D,E
解析：
2020教材P125-129
监理工程师通过旁站、巡视、见证取样、平行检测等监理方法，对专业工程作全面监控，除上述四种常规方法外，监理工程师还可采用指令文件、监理通知、支付控制手段等方法实施监理。
根据《建设工程监理规范》，监理规划应在()后开始编制。
A、收到设计文件和施工组织设计
B、签订委托监理合同及收到设计文件和施工组织设计
C、签订委托监理合同及收到施工组织设计
D、签订委托监理合同及收到设计文件
答案：D
解析：
本题考查的是监理规划编写依据和要求。监理规划应在签订建设工程监理合同及收到工程设计文件后由总监理工程师组织编制，并应在召开第一次工地会议7天前报建设单位。监理规划报送前还应由监理单位技术负责人审核签字。
可撤销的建设工程施工合同,当事人应当请求( )撤销。A建设行政主管部门B设计单位 C监理单
可撤销的建设工程施工合同，当事人应当请求（ ）撤销。
Ａ建设行政主管部门Ｂ设计单位
Ｃ监理单位Ｄ人民法院
根据《建设工程设计合同(示范文本)》规定，关于设计成果的说法，错误的是 ( )
A.设计概算不得超过合同约定的设计限额
B.设计文件中不得采用未经有资质检测机构试验论证的新材料
C.设计标准不得低于国家或行业规定的强制性标准
D.设计标准不得高于国家或行业规定的强制性标准
答案：D
解析：
根据《建设工程设计合同(示范文本)》的规定，设计标准可以高于国家规范的强制性规定，发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。
收到工程竣工报告后，（ ）应及时组织有关单位进行施工验收。
A.施工单位
B.设计单位
C.建设单位
D.监理单位
答案：C
解析：
工程竣工验收与备案
建设单位收到建设工程竣工报告后，应当组织设计、施工、工程监理等有关单位进行竣工验收。
参见教材 P11。
建立建设工程目标控制工作考评机制，加强各单位(部门)之问的沟通协作，属于监理工作的（ ）措施。
A.合同
B.组织
C.技术
D.经济
答案：B
解析：
考点:目标控制。组织措施是其他各类措施的前提和保障。包括：建立健全实施动态控制的组织机构、规章制度和人员，明确各级目标控制人员的任务和职责分工，改善建设工程目标控制的工作流程；建立建设工程目标控制工作考评机制，加强各单位(部门)之间的沟通协作；加强动态控制过程中的激励措施，调动和发挥员工实现建设工程目标的积极性和创造性等。
某工程双代号网络计划如下图所示，图中已标出每个节点的最早时间和最迟时间，该计划表明（ ）。
A.工作1－3的最迟完成时间为8
B.工作4－7为关键工作
C.工作2－5的总时差为零
D.工作3－6的总时差为1
E.工作6－7的总时差为1
答案：A,E
解析：
本题考查的是双代号网络计划按节点计算法。关键线路为①—②—④—⑤—⑦，工作4－7不是关键工作。工作的总时差等于该工作完成节点的最迟时间减去该工作开始节点的最早时间所得差值再减其持续时间。考前押题，瑞牛题库软件考前更新，下载链接 www.niutk.com工作2－5的总时差为10－4－4=2，工作3－6的总时差为11－5－3=3，工作6－7的总时差为15－10－4=1。
监理工程师考试试题题库7节 第4节
在标准施工招标文件分卷中，第二卷为( )。
A.招标公告
B.技术标准和要求
C.投标文件格式
D.图纸
答案：D
解析：
2020版教材P40-49
《标准施工招标文件》包括封面格式和四卷八章内容，其中，第一卷包括第一章至第五章，涉及招标公告(投标邀请书)、投标人须知、评标办法、合同条款及格式、工程量清单等内容;第二卷由第六章图纸组成。
下列选项中，关于合同效力的说法正确的有()。
A.无效合同自始没有法律约束力
B.被撤销的合同自始没有法律约束力
C.合同部分无效，其他部分也无效
D.合同无效、被撤销或者终止的，不影响合同中独立存在的有关解决争议方法的条款的效力
E.合同中造成对方人身伤害的免责条款无效
答案：A,B,D,E
解析：
2020版教材P20-37
无效合同或者被撤销的合同自始没有法律约束力。AB选项正确。
合同部分无效，不影响其他部分效力的，其他部分仍然有效。C选项错。
合同无效、被撤销或者终止的，不影响合同中独立存在的有关解决争议方法的条款的效力。D选项正确。
合同中的下列免责条款无效:
a. 造成对方人身伤害的;E选项正确。
b. 因故意或者重大过失造成对方财产损失的。
政府投资的某工程，监理单位承担了施工招标代理和施工监理任务。该工程采用无标底公开招标方式选定施工单位。工程实施中发生了下列事件：
事件1：工程招标时，A、B、C、D、E、F、G共7家投标单位通过资格预审，并在投标截止时间前提交了投标文件。评标时，发现A投标单位的投标文件虽加盖了公章，但没有投标单位法定代表人的签字，只有法定代表人授权书中被授权人的签字（招标文件中对是否可由被授权人签字没有具体规定）；B投标单位的投标报价明显高于其他投标单位的投标报价，分析其原因是施工工艺落后造成的；C投标单位以招标文件规定的工期380天作为投标工期，但在投标文件中明确表示如果中标，合同工期按定额工期400天签订；D投标单位投标文件中的总价金额汇总有误。
事件2：经评标委员会评审，推荐G、F、E投标单位为前3名中标候选人。在中标通知书发出前，建设单位要求监理单位分别找G、F、E投标单位重新报价，以价格低者为中标单位，按原投标报价签订施工合同后，建设单位与中标单位再以新报价签订协议书作为实际履行合同的依据。监理单位认为建设单位的要求不妥，并提出了不同意见，建设单位最终接受了监理单位的意见，确定G投标单位为中标单位。
事件3：开工前，总监理工程师组织召开了第一次工地会议，并要求G单位及时办理施工许可证，确定工程水准点、坐标控制点，按政府有关规定及时办理施工噪声和环境保护等相关手续。
事件4：开工前，设计单位组织召开了设计交底会。会议结束后，总监理工程师整理了一份《设计修改建议书》，提交给设计单位。
事件5：施工开始前，G单位向专业监理工程师报送了《施工测量成果报验表》，并附有测量放线控制成果及保护措施。专业监理工程师复核了控制桩的校核成果和保护措施后即予以签认。
问题：
事件2中，建设单位的要求违反了招标投标有关法规的哪些具体规定？
答案：
解析：
事件2中，建设单位的要求违反了招标投标有关法规的如下规定：
(1)“在中标通知书发出前，建设单位要求监理单位分别找G、F、E投标单位重新报价”违反了《招标投标法》第五十五条的规定，即依法必须进行招标的项目 ,招标人不得与投标人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判，其行为影响中标结果的，中标无效。（1分）
(2)“以价格低者为中标单位，按原投标报价签订施工合同后，建设单位与中标单位再以新报价签订协议书作为实际履行合同的依据”违反了《招标投标法》第五十五条的规定，即招标人与中标人必须按照招标文件和中标人的投标文件订立合同，不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。（1分）
某厂（甲方）与某建筑公司（乙方）签订了某工程项目施工合同,同时与某降水公司签订了工程降水合同。甲乙双方合同规定：采用单价合同,每一分项工程的实际工程量增加（或减少）超过招标文件中工程量的10％以上时调整单价；工作B、E、C作业使用的主导施工机械一台（乙方自备）,台班费为400元／台班,其中施工机械台班折旧费为50元／台班。施工网络计划见下图（单位：天）。甲乙双方合同约定8月15日开工。工程施工中发生如下事件：（1）降水方案错误,致使工作D推迟2天,乙方人员配合用工5个工日,窝工6个工日；（2）8月21日至8月22日,场外停电,停工2天,造成人员窝工16个工日；（3）因设计变更,工作E工程量由招标文件中的300m3增至350m3,超过了10％；合同中该工作的综合单价为55元／m3,经协商调整后综合单价为50元／m3；（4）为保证施工质量,乙方在施工中将工作B原设计尺寸扩大,增加工程量15m3,该工作综合单价为78元／m3；（5）在工作D、E均完成后,甲方指令增加一项临时工作K,经核准,完成该工作需要1天时间,机械1台班,人工10个工日。
【问题】（3）工作E结算价应为多少?
答案：
解析：
（3）按原单价结算的工程量：300m3×（1+10％）=330m3；按新单价结算的工程量：350m3-330m3=20m3；总结算价：330m3×55元／m3+20m3×50元／m3=19150元。
根据《标准监理招标文件(2017 年版)》，履约保函的担保期限为()。
A.自委托人向监理人发出开始监理通知之日起，至委托人签发工程竣工验收证书后失效
B.自委托人向监理人发出开始监理通知之日起，至委托人签发工程竣工验收证书之日起28天后失效
C.自委托人与监理人签订的合同生效之日起，至委托人签发工程竣工验收证书后失效
D.自委托人与监理人签订的合同生效之日起，至委托人签发工程竣工验收证书之日起28天后失效
答案：D
解析：
⑵履约保证金格式。
履约担保采用保函形式。
标准格式主要有以下特点：
1)担保期限。自委托人与监理人签订的合同生效之日起，至委托人签发工程竣工验收证书之日起28 天后失效。
2)担保方式。采用无条件担保方式，即：持有履约保函的委托人认为监理人有严重违约情况时，即可凭保函要求担保人予以赔偿，不需监理人确认。在履约保函标准格式中，担保人承诺“在本担保有效期内，如果监理人不履行合同约定的义务或其履行不符合合同的约定，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7 日内无条件支付”。
关于建设工程设计合同当事人的说法，正确的是（ ）。
A.发包人必须是建设单位
B.承包人必须是法人
C.总承包人必须具有工程设计甲级或乙级综合资质
D.发包人必须具有自行组织招标的能力
答案：B
解析：
考点:建设工程设计合同的内容和合同当事人。选项A建设工程设计合同当事人包括发包人和设计人。发包人通常也是工程建设项目的业主(建设单位)或者项目管理部门(如工程总承包单位)；选项B承包人则是设计人，设计人须为具有相应设计资质的企业法人；选项C工程设计资质分为综合资质、行业资质、专业资质和专项资质。综合资质只设甲级；选项D发包人可以委托代理招标。
(2016年真题)下列文件中，属于招标文件组成内容的有（ ）。
A.投标人针对招标文件提出的质疑
B.投标预备会的会议纪要
C.对投标人质疑的书面解答
D.招标人发布的资格预审公告
E.招标人对投标文件的修改
答案：B,C,E
解析：
投标预备会的会议纪要、对投标人质疑的书面解答和招标文件的修改均构成招标文件的组成部分，如果与发售 的招标文件出现矛盾或歧义，以时间靠后的文件为准。
发包人有权凭履约保证向银行或者担保公司索取保证金作为赔偿的情形不包括( )。
A.施工过程中，承包人因不可抗力不能履行合同
B.施工过程中，承包人任意中断工程
C.施工过程中，承包人不按规定施工
D.承包人破产，倒闭
监理工程师考试试题题库7节 第5节
建设单位将自己的一批建筑设备抵押给银行，签订了抵押合同，后来又办理了抵押登记，下列说法正确的是（）。
A.设备转移给银行占有
B.抵押权自签订之日起设立
C.抵押权自登记之日起设立
D.抵押权设立后能够对抗善意第三人
E.抵押权登记前不得对抗善意第三人
答案：B,E
解析：
抵押物不转移占有。动产抵押权自合同签订时设立，登记后产生对抗效力。
已知某世界银行项目各项数据如下：项目管理费600万元，开工试车费200万元，业主的行政性费用150万元，生产前费用500万元，运费和保险费100万元，地方税100万元，建设成本上升费120万元，则该项目间接建设成本为（）万元。
A.950
B.1450
C.1650
D.1770
答案：C
解析：
2020版教材P11-13
项目间接建设成本包括项目管理费、开工试车费、业主的行政性费用、生产前费用、运费和保险费、地方税6项，则该项目间接建设成本=600+200+150+500+100+100=1650(万元)。
关于施工招标项目标底的说法，正确的是（ ）。
A、施工招标项目必须有标底
B、标底应当在开标时公布
C、标底应当作为评标的依据
D、一个项目可以有几个不同的标底
答案：B
解析：
[考点]招标准备阶段的工作。标底说明属于招标文件的投标人须知中的内容，招标人可以自行决定是否编制标底，一个招标项目只能有一个标底。若招标项目设有标底，应当在开标时公布。标底只能作为评标的参考，不得以投标报价是否接近标底作为中标条件，也不得以投标报价超过标底上下浮动的某一范围作为否决投标的条件。
施工企业的三类安全人员是指（ ）。
A.施工单位的主要负责人
B.项目负责人
C.专职安全生产管理人员
D.项目技术负责人
E.项目安全总监
答案：A,B,C
解析：
本题考查的是公路建设工程安全生产概况。三类人员是指施工单位的主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员。
建设工程风险识别是由于若干工作构成的过程，最主要成果是( )
A.风险清单
B.识别建设工程风险因素
C.建设工程风险分解
D.识别建设工程风险事件及其后果
答案：A
解析：
风险识别的最主要成果是风险清单。风险清单最简单的作用是描述存在的风险并记录可能减轻风险的行为。
以下对索赔的表述中，正确的有( )。
A.索赔的要求不需经对方同意
B.承包人应在发出索赔意向通知书后28天内，向监理人递交正式的索赔通知书
C.承包人应在索赔影响结束后的28天内递交最终索赔通知书
D.承包人接受索赔处理结果，发包人应在做出索赔处理结果答复后28天内完成赔付
E.承包人必须执行监理人的索赔处理决定
答案：A,B,C,D
解析：
2020版教材P110-112
本题考查的是索赔管理。选项E，监理人应首先通过与当事人双方协商争取达成一致，分歧较大时在协商基础上确定索赔的金额和缺陷责任期延长的时间。承包人不接受索赔处理结果的，按合同争议解决 。
在设计施工总承包合同模式下，关于缺陷责任期的说法正确的是 ( )
A.缺陷责任期内，承包人需要对已接收使用的工程负责日常维护工作
B.在使用过程中，发现接收工程存在新的缺陷，由承包人负责修复
C.缺陷责任期内，工程缺陷的修复和查验费用由承包人承担
D.缺陷责任期最长不超过2年
E.缺陷责任期内，承包人不能在合理时间内修复缺陷，发包人可以委托他人修复
答案：B,D,E
解析：
选项A，缺陷责任期内发包人需要对已接受使用的工程日常维护工作；选项C，缺陷责任期内工程缺陷的修复和查验费用由责任方承担。
计算下列双代号网络图的节点时间参数,确定总工期和关键路线,若规定工期为50天,计划应如何调整?调整前和调整后如工作（⑥,⑧）工作延长3天完成,总工期有何影响?
答案：
解析：
1、规定工期为50天,现计划工期65天,应压缩15天,因此选择关键工作压缩,方案多种,最简单是工作（①,②）和工作（⑧,⑨）共压15天,工作（①,②）压7天,工作（⑧,⑨）压8天,但不一定好。2、调整前工作（⑥,⑧）延长3天,总工期无影响,因为未超总时差15。调整后原划时差未变化仍无影响。
监理工程师考试试题题库7节 第6节
工程师在处理索赔时应注意自己的职责范围，工程师无权决定的情况是( )。
A．当工程师与承包人就补偿达不成一致做出处理决定
B．认为必要时，要求承包人提供索赔证据的补充资料
C．批准承包人缩短合同工期
D．将批准的索赔额纳入月进度款中
答案：C
解析：
工程师在处理索赔时的职责范围包括：①在承包人提出索赔意向通知以后，工程师有权检查承包人的现场同期记录；②对承包人的索赔报告进行审查分析，反驳承包人不合理的索赔要求，或索赔要求中不合理的部分。可指令承包人做出进一步解释，或进一步补充资料，提出审查意见；③在工程师与承包人共同协商确定给承包人的工期和费用的补偿量达不成一致时，工程师有权单方面做出处理决定；④对合理的索赔要求，工程师有权将它纳入工程进度付款中，签发付款证书，发包人应在合同规定的期限内支付。
下列属于招标人与投标人串通投标的情形的有（）。
A.不同投标人的投标文件相互混装
B.招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人
C.招标人明示或者暗示投标人压低或者抬高投标报价
D.招标人授意投标人撤换、修改投标文件
E.招标人直接或者间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息
答案：B,C,D,E
解析：
2020版教材P49
禁止招标人与投标人串通投标。有下列情形之一的，属于招标人与投标人串通投标：
①招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人；
②招标人直接或者间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息；
③招标人明示或者暗示投标人压低或者抬高投标报价；
④招标人授意投标人撤换、修改投标文件；
⑤招标人明示或者暗示投标人为特定投标人中标提供方便；
⑥招标人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为。
在施工过程中，监理人收到承包人的书面变更建议后，应与发包人共同研究，确认存在变更的，应在收到承包人书面建议后的( )天内做出变更指示。
A.3
B.7
C.14
D.28
答案：C
解析：
监理人收到承包人的书面建议后，应与发包人共同研究，确认存在变更的，应在收到承包人书面建议后的14天内做出变更指示。经研究后不同意作为变更的，由监理人书面答复承包人。
建设工程施工组织方式中，平行施工方式具有的特点是（ ）。
A.各工作队实现了专业化施工
B.施工现场的组织、管理比较复杂
C.没有充分利用工作面进行施工
D.单位时间内投入的资源量较大
答案：B
解析：
本题考查重点是“平行施工方式的特点”。平行施工方式具有以下特点：①充分地利用工作面进行施工，工期短；②如果每一个施工对象均按专业成立工作队，则各专业队不能连续作业，劳动力及施工机具等资源无法均衡使用；③如果由一个工作队完成一个施工对象的全部施工任务，则不能实现专业化施工，不利于提高劳动生产率和工程质量；④单位时间内投入的劳动力、施工机具、材料等资源量成倍地增加，不利于资源供应的组织；⑤施工现场的组织、管理比较复杂。因此，根据第⑤点可知，本题的正确答案为B。
财务评价和国民经济评价的不相同之处不包括（ ）。
A．评价目的
B．评价参数
C．评价角度
D．评价采用的价格
答案：A
解析：
财务评价和国民经济评价的不相同之处包括评价参数、评价角度、评价采用的价格等。
工程施工合同(ECC) 的组成内容主要包括（）。
A.核心条款
B.成本补偿合同
C.管理合同
D.主要选项条款
E.次要选项条款
答案：A,D,E
解析：
2020版教材P162-163
工程施工合同(ECC) 的组成内容主要包括:：①核心条款；②主要选项条款；③次要选项条款。因此，本题的正确答案为ADE。
事故发生后,现场有关人员应立即向事故报告责任单位负责人报告。事故报告责任单位应在接报（ ）内,核实、汇总并向负责项目监管的交通运输主管部门及其工程质量监督机构报告。
A.1小时
B.2小时
C.一天
D.三天
答案：B
解析：
本题考查的是质量缺陷与质量事故的处理。事故发生后,现场有关人员应立即向事故报告责任单位负责人报告。事故报告责任单位应在接报2小时内,核实、汇总并向负责项目监管的交通运输主管部门及其工程质量监督机构报告。
承包人未能按照合同计划完成工作时，监理人要求采取措施加快进度，此时承包人( )。
A.可以拒绝执行
B.应当执行，但可获得费用补偿
C.应当执行，但可获得费用和利润的补偿
D.应当执行，不能获得补偿
答案：D
解析：
2020版教材P99-102
本题考查的是施工进度管理。承包人未能按合同进度计划完成工作时，承包人应采取措施加快进度，并承担加快进度所增加的费用。由于承包人原因造成工期延误，承包人应支付逾期竣工违约金。
监理工程师考试试题题库7节 第7节
某工程，建设单位和施工单位按《建设工程施工合同 （示范文本）》签订了施工合同，在施工合同履行过程中发生如下事件：
事件l：工程开工前，总监理工程师主持召开了第一次工地会议。会上，总监理工程师宣布了建设单位对其的授权，并对召开工地例会提出了要求。会后，项目监理机构起草了会议纪要，由总监理工程师签字后分发给有关单位；总监理工程师主持编制了监理规划，报送建设单位。
事件2：施工过程中，由于施工单位遗失工程某部位设计图纸，施工人员凭经验施工，现场监理员发现时，该部位的施工已经完毕。监理员报告了总监理工程师，总监理工程师到现场后，指令施工单位暂停施工，并报告建设单位。建设单位要求设计单位对该部位结构进行核算。经设计单位核算，该部位结构能够满足安全和使用功能的要求，设计单位电话告知建设单位，可以不作处理。
事件3：由于事件2的发生，项目监理机构认为施工单位未按图施工，该部位工程不予计量；施工单位认为停工造成了工期拖延，向项目监理机构提出了工程延期申请。
事件4：主体结构施工时，由于发生不可抗力事件，造成施工现场用于工程的材料损坏，导致经济损失和工期拖延，施工单位按程序提出了工期和费用索赔。
事件5：施工单位为了确保安装质量，在施工组织设计原定检测计划的基础上，又委托一家检测单位加强安装过程的检测。安装工程结束时，施工单位要求项目监理机构支付其增加的检测费用，但被总监理工程师拒绝。
问题：
事件4中施工单位提出的工期和费用索赔是否成立？为什么？
答案：
解析：
（1）工期索赔成立（1分），理由：不可抗力导致工期延误可给予延期（1分）。
（2）费用索赔成立（1分），理由：不可抗力导致施工现场用于工程的材料损坏（1分），所造成的损失由建设单位承担（1分）。
关于建设工程监理性质的说法，正确的有（ ）。
A.服务性
B.科学性
C.独立性
D.公平性
E.监督性
答案：A,B,C,D
解析：
本题考查的是建设工程监理涵义及性质。建设工程监理的性质可概括为服务性、科学性、独立性和公平性四个方面。
施工承包单位要求变更或修改设计图纸的某些内容时，按现行规范的规定，应向项目监理机构提交（ ）请求批准。
A.设计变更单
B.技术修改单
C.工程变更单
D.技术核定单
答案：C
解析：
2020版教材P144-145
本题考查的是工程变更的控制。对于施工单位提出的工程变更，总监理工程师组织专业监理工程师审查施工单位提出的工程变更申请，提出审查意见。
风险型CM的合同计价采用（ ）。
A.成本加酬金方式
B.固定总价方式
C.固定单价方式
D.工程量清单方式
答案：A
解析：
知识点:美国AIA合同文本。风险型CM的合同计价方式为成本加酬金的计价方式，成本部分由雇主承担，CM承包商获取约定的酬金。2020版教材P165。
设计招标确定中标人后，发包人与中标人在工程设计合同土签字、盖章时，表明（ ）。
A．要约生效
B．承诺生效
C．合同成立
D．合同生效
绿色公路建设5个专项行动描述错误的是（ ）
A.着力实现“零弃方、零借方
B.实施改扩建工程绿色升级
C.积极应用建筑信息模型（BIM)新技术
D.推进绿色服务区建设
不属于传统进度管理存在的主要问题的是（ ）。
A.项目信息丢失现象严重
B.无法有效发现施工进度计划中的潜在冲突
C.工程施工进度跟踪十分困难
D.在处理质量偏差时缺乏整体性
答案：D
解析：
本题考查的是BIM技术应用。传统进度管理存在的主要问题包括：①项目信息丢失现象严重；②无法有效发现施工进度计划中的潜在冲突；③工程施工进度跟踪十分困难；④在处理施工进度偏差时缺乏整体性。
在工程勘察过程中，工程监理单位应提供的服务包括( )。
A.协助建设单位编制工程勘察设计任务书
B.检查勘察单位内业是否规范
C.应审查工程勘察单位提交的勘察方案
D.对重要点位的勘探与测试应进行现场检查
E.由总监理工程师组织编制勘察评估报告
答案：B,C,D,E
解析：
2020版教材P180-184
工程勘察过程中的服务:
1. 工程勘察方案的审查
2. 工程勘察现场及室内试验人员、设备及仪器的检查
3. 工程勘察过程控制
4. 工程勘察成果审查
选项A属于勘察设计阶段的服务内容；
选项BCDE均属于工程勘察过程中应提供的服务，选项BCDE正确。
