2021监理工程师预测试题6节 第1节
市场采购也是监理单位进行工程质量控制的内容，市场采购设备的原则包括（ ）。
A.向有良好社会信誉.供货质量稳定的供货商采购
B.所采购设备质量可靠，保证生产或运行稳定
C.供货商具有各种检验检测手段及实验室资质
D.所采购的设备和配件价格合理.技术先进
E.符合国家对特定设备采购的相关政策法规规定
答案：A,B,D,E
解析：
考核市场采购设备质量控制。设备采购的原则包括：（1）向信誉好、供货质量稳定的供货商采购。（2）设备质量可靠，满足技术要求，能保证生产或运行的稳定性。（3）价格合理，技术先进，交货及时，售后有保障。（4）符合国家对特定设备采购的相关政策法规规定。
当利用S曲线比较工程项目的实际进度与计划进度时，如果检查日期实际进展点落在计划S曲线的左侧，则该实际进展点与计划S曲线在水平方向的距离表示工程项目()
A、实际超额完成的任务量
B、实际拖欠的任务量
C、实际进度拖后的时间
D、实际进度超前的时间
答案：D
解析：
利用S曲线比较工程项目的实际进度与计划进度时，如果检查日期实际进展点落在计划S曲线的左侧，则说明实际进度超前，实际进度点与计划S曲线的水平距离表示工程项目超前的时间，垂直距离表示工程项目超额完成的任务量。如果检查日期实际进展点落在计划S曲线的右侧，则说明实际进度拖后，实际进度点与计划S曲线的水平距离表示工程项目拖后的时间，垂直距离表示工程项目拖欠完成的任务量。
双代号网络图如下所示，图中错误有()。
A、多个起点节点
B、多个终点节点
C、工作代号重复
D、存在循环回路
E、节点编号有误
答案：B,E
解析：
存在多个终点节点（节点7，9）；节点编号有误：工作4-3、工作8-7是错误的，工作的箭尾编号应小于箭头编号。
某公路工程全部由政府投资兴建。该项目为该省建设规划的重点项目之一，且已列入地方年度固定投资计划。该项目的初步设计文件已经编制完成，但尚未获得主管部门批准，征地工作也未全部完成。现决定对该项目进行施工招标。招标人在国家级报刊发布招标公告。招标人于2008年8月5日向具备承包该项目资格条件的A、B、C、D、E五家承包人发出资格预审合格通知，其中说明，8月10日至8月17日在招标人总工程师室领取招标文件，9月5日14时为投标截止时间。这五家承包人均领取了招标文件。8月18日招标人对投标单位就招标文件提出的所有问题统一做出了书面答复，随后组织各投标单位进行了现场踏勘。9月5日这五家承包人均按规定的时间提交了投标文件。开标时，由招标人检查投标文件的密封情况，确认无误后，由工作人员当众拆封。由于承包人A已撤回投标文件，故招标人宣布有B、C、D、E四家承包人投标，并宣读这四家承包人的投标价格、工期和其他主要内容。评标委员会委员由招标人直接确定，共由7人组成，其中招标人代表2人，技术专家3人，经济专家2人。按照招标文件中确定的综合评标标准，四个投标人综合得分从高到低的顺序依次为B、C、D、E，故评标委员会确定承包人B为中标人。由于承包人B为外地企业，招标人于9月8日将中标通知书寄出，承包人B于9月18日收到中标通知书。最终双方于10月13日签订了书面合同。
【问题】2.该工程若采用邀请招标方式，是否违反有关规定？为什么？
答案：
解析：
2.违反有关规定。因为根据《中华人民共和国招标投标法》的规定，该工程是由政府全部投资兴建的省级重点项目，所以应采取公开招标。
设计施工总承包合同模式下，承包人对总监理工程师授权的监理人员发出的指示有疑问时，可在该指示发出的( )小时内向总监理工程师提出书面异议，总监理工程师应在( )小时内对该指示予以确认、更改或撤销。
A.12；12
B.24；24
C.36；36
D.48；48
答案：D
解析：
设计施工总承包合同模式下，承包人对总监理工程师授权的监理人员发出的指示有疑问时，可在该指示发出的48小时内向总监理工程师提出书面异议，总监理工程师应在48小时内对该指示予以确认、更改或撤销。
下列计算进口设备关税的公式中，正确的是（）。
A.(CIF+消费税)×关税税率
B.FOB×关税税率
C.(FOB+国际运费)×关税税率
D.(FOB+国际运费+国外运输保险费)×关税税率
答案：D
解析：
2020版教材P27-31
进口关税=到岸价×人民币外汇牌价×进口关税率，到岸价(CIF)=离岸价(FOB)+国外运费+国外运输保险费。
合同当事人之间出现合同纠纷，要求仲裁机构仲裁，仲裁机构受理仲裁的前提是当事人提交( )。
A．合同公证书
B．仲裁协议书
C．履约保函
D．合同担保书
答案：B
解析：
仲裁是一种解决争议的方式。这种争议解决方式必须是自愿的，因此必须有仲裁协议，它是仲裁机构对纠纷进行仲裁的先决条件。仲裁协议的作用包括：①合同当事人均受仲裁协议的约束；②是仲裁机构对纠纷进行仲裁的先决条件；③排除了法院对纠纷的管辖权；④仲裁机构应按仲裁协议进行仲裁。
2021监理工程师预测试题6节 第2节
工程质量问题处理完毕，监理工程师应组织相关人员写出质量处理报告，其主要内容包括（ ）。
A.基本处理过程描述
B.施工方提供的有关数据及资料
C.质量问题处理依据
D.施工方质量问题处理方案
E.对处理结果的检查、鉴定和验收结论
答案：A,C,E
解析：
考点:“工程质量问题的处理”。质量问题处理完毕，监理工程师应组织有关人员对处理的结果进行严格的检查、鉴定和验收，写出质量问题处理报告，报建设单位和监理单位存档。质量问题处理报告的王要内容包括：①基本处理过程描述，②调查与核查情况，包括调查的有关数据、资料；③原田分析结果，④处理的依据；⑤审核认可的质量问题处理方案；⑥实施处理中的有关原始数据、验收记录、资料；⑦对处理结果的检查、鉴定和验收结论，⑧质量同题处理结论。根据第①、④、⑦可知，选项A、C、E符合题意。根据第②点可知，选项B不符合题意。根据第⑤点可知选项D不符合题意。因此，本题的正确答案为ACE。
《设计采购施工（EPC）/交钥匙合同条件》中，合同文件的组成及其优先次序说法正确的是（）
A.专用合同条款优于合同协议书
B.通用合同条款优于专用合同条款
C.明细表优于投标书
D.投标书优于通用合同条款
答案：C
解析：
2020版教材P158-161
银皮书合同文件的组成及其优先次序是: (1)合同协议书; (2)专用合同条件; (3)通用合同条件; (4)业主要求; (5)明细表; (6)投标书; (7)联合体保证(如投标人为联合体) ; (8)其他组成合同的文件。
某施工合同履行过程中，承包人发现由于公路管理部门的责任，连接施工场地与国道之间的道路不符合招标文件中说明的条件，则承包人由此增加的费用应由（）承担。
A.公路管理部门
B.承包人
C.发包人
D.承包人与发包人共同
答案：C
解析：
2020版教材P96-97
本题考查的是发包人的义务。发包人应根据合同工程的施工需要，负责办理取得出入施工场地的专用和临时道路的通行权，以及取得为工程建设所需修建场外设施的权利，并承担有关费用，开通施工场地与城乡公共道路的通道，以及专用条款约定的施工场地内的主要交通干道。
在危险源评价的方法中，安全检查表法适用于（ ）评价。
A.决策期
B.设计期
C.施工期
D.运营期
答案：C
解析：
本题考查的是施工危险源风险评价及重大危险源控制。安全检查表法适用于施工期评价。
甲建设单位确定乙施工单位为中标单位，于2013年5月1日发出中标通知书，双方最迟应该在（ ）签订书面合同。
A.2013年5月15日
B.2013年5月16日
C.2013年5月30日
D.2013年5月31日
答案：C
解析：
考点:“施工招标程序”。招标人和中标人应当在投标有效期内以及中标通知书发出之日起30日之内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。因此，本题的正确答案为C。
下列选项中，属于建设单位必须归档保存的是()。
A.工程延期审批表
B.旁站监理记录
C.外加剂试验报告
D.监理月报
答案：A
解析：
2020教材P162-168
选项BCD属于建设单位选择性归档保存的资料。
2021监理工程师预测试题6节 第3节
下列设计文件的编制不符合要求的是（）。
A.未按照工程建设任意性标准进行设计
B.未按照发包人要求进行设计
C.深度未满足本合同相应设计阶段的规定要求
D.深度未满足发包人的下一步工作需要
E.未注明工程合理使用年限
答案：B,C,D,E
解析：
3、设计文件要求
（1）设计文件的编制应符合法律法规、规范标准的强制性规定和发包人要求。
（2）相关设计依据应完整、准确、可靠，设计方案论证充分，计算成果规范可靠，并能够实施。 （3）设计文件的深度应满足本合同相应设计阶段的规定要求，满足发包人的下一步工作需要，并应符合国家和行业现行规定。 （4）设计服务应当根据法律、规范标准和发包人要求，保证工程的合理使用寿命年限，并在设计文件中予以注明。 （5）设计文件必须保证工程质量和施工安全等方面的要求，按照有关法律法规规定在设计文件中提出保障施工作业人员安全和预防生产安全事故的措施建议。
当采用建筑工程管理方法时，关于监理工程师职责的表述中，正确的是()。
A.监理工程师只需要承担施工方面的监理职能
B.监理工程师只负责设计方面的管理工作
C.监理工程师必须采取有效措施，使工程设计与施工能协调地进行
D.监理工程师只需负责设计方面的协调工作
答案：C
解析：
2020版教材P115-116
本题考查的是建筑工程管理方法。当采用建筑工程管理方法时，监理工程师不仅要负责设计方面的管理与协调工作，同时还有施工方面的监理职能。因此，监理工程师必须采取有效措施，使工程设计与施工能协调地进行，避免出现因设计进度拖延而导致施工进度受影响的不正常情况，最终确保建设工程进度总目标的实现。
下列引起合同法律关系产生、变更与消灭的法律事实中，属于“行为”的是（ ）。
A、因国际禁运解除进口设备运输合同
B、因战争导致在建工程合同工期延长
C、因建设意图改变，建设单位和施工单位协商变更工程承包范围
D、因工程所在地山体滑坡，建设单位和施工单位协商解除合同
答案：C
解析：
2020版教材P 9
本题考查的是合同法律关系的产生、变更与消灭。行为是指法律关系主体有意识的活动；
事件是指不以合同法律关系主体的主观意志为转移而发生的。选项ABD均属于事
下列选项中，不属于建设工程监理文件资料填写依据的是()。
A.绩效评价
B.工程合同
C.设计文件
D.工程施工质量验收标准
答案：A
解析：
2020教材P161-162
建设工程监理文件资料应以施工及验收规范、工程合同、设计文件、工程施工质量验收标准、建设工程监理规范等为依据填写。
某工程，施工单位于3月10日进入施工现场开始建设临时设施，3月15日开始拆除旧有建筑物，3月25日开始永久性工程基础正式打桩，4月10日开始平整场地。该工程的开工时间为（ ）。
A.3月10日
B.3月15日
C.3月25日
D.4月10日
答案：C
解析：
考点:“建设工程施工安装阶段工作内容”。建设工程具备了开工条件并取得施工许可证后才能开工。按照规定，工程新开工时间是指建设工程设计文件中规定的任何一项永久性工程第一次正式破土开槽的开始日期。不需开槽的工程，以正式打桩作为正式开工日期。铁道、公路、水库等需要进行大量土石方工程的，以开始进行土石方工程作为正式开工日期。工程地质勘察、平整场地、旧建筑物拆除、临时建筑或设施等的施工不算正式开工。所以，本工程的开工时间为开始永久性工程基础正式打桩的时间，即3月25日。因此，本题的正确答案为C。
关于标准施工合同中保险责任的规定，说法正确的是（）。
A.无论是由承包人还是发包人办理工程保险，均必须以发包人和承包人的共同名义投保
B.采用不足额投保方式投保，当工程受到保险事件的损害，不能从保险公司获得实际损失的全额
赔偿时，则损失赔偿的不足部分由该事件的风险责任方负责补偿
C.负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理某项保险，导致受益人未能得到保险人的赔偿，
原应从该项保险得到的保险赔偿应由双方当事人共同承担
D.发包人和承包人应分别为本方人员投保工伤事故保险和人身意外伤害保险
答案：A,B,D
解析：
工程保险和第三者责任保险
1、办理保险的责任
（1）由承包人负责投保“建筑工程一切险”、“安装工程一切险”和“第三者责任保险”。
（2）如果一个建设工程项目采用平行发包的方式交由多个承包人施工，此时由发包人办理工程保险和第三者责任保险为宜。
（3）无论是由承包人还是发包人办理保险，均必须以发包人和承包人的共同名义投保。
2、保险金不足时的补偿责任
（1）大型工程项目经常采用不足额投保方式以减少保险费的支出，当工程受到保险事件的损害时，不能从保险公司获得实际损失的全额赔偿，则损失赔偿的不足部分由该事件的风险责任方负责补偿。
（2）标准施工合同要求在专用条款具体约定保险金不足以赔偿损失时，承包人和发包人应承担的责任。如永久工程损失的差额由发包人补偿，临时工程、施工设备等损失由承包人负责。
3、未按约定投保时的补偿责任
（1）另一方当事人可代为办理，所需费用由对方当事人承担。
（2）导致受益人未能得到保险人的赔偿，原应从该项保险得到的保险赔偿应由负有投保义务的一方当事人支付。
（二）人员工伤事故保险和人身意外伤害保险
发包人和承包人应按照相关法律规定为履行合同的本方人员缴纳工伤保险费，并分别为自己现场项目管理机构的所有人员投保人身意外伤害保险。
（三）其他保险
1、承包人的施工设备保险
承包人应以自己的名义投保施工设备保险，作为工程一切险的附加保险。
2、进场材料和工程设备保险
由当事人双方具体约定，并在专用条款内写明投保责任。通常情况下，应是谁采购的材料和工程设备，由谁办理相应的保险。
在工程网络计划中，（ ）是指在不影响总工期的前提下，本工作可以利用的机动时间。
A.时间间隔
B.总时差
C.自由时差
D.时距
答案：B
解析：
本题考查的是时间参数的计算及关键线路。工作的总时差是指在不影响任何一项紧后工作的最迟必须开始时间的条件下，工作所拥有的最大机动时间。
2021监理工程师预测试题6节 第4节
施工单位质量记录资料包括三方面的内容，其中不包括（ ）
A.施工现场质量管理检查记录资料
B.工程材料质量记录
C.工程设备价款记录
D.施工过程作业活动质量记录资料
答案：C
解析：
施工单位质量记录资料包括三方面的内容：施工现场质量管理检查记录资料、工程材料质量记录、施J-过程作业活动质量记录资料。
将同一财产向两个以上债权人抵押的，拍卖、变卖抵押物所得的价款的清偿规定可以()清偿。
A.按抵押物登记的先后顺序
B.按债权比例
C.按抵押价款金额大小
D.按债权的价款多少顺序
E.抵押物已登记的先于未登记的
答案：A,B,E
解析：
考点:担保方式。同一财产向两个以上债权人抵押的，拍卖、变卖抵押物所得的价款按照以下规定清偿：(1)抵押合同已登记生效的，按抵押物登记的先后顺序清偿；顺序相同的，按照债权比例清偿；(2)抵押合同自签订之日起生效的，如果抵押物未登记的，按照合同生效的先后顺序清偿，顺序相同的，按照债权比例清偿。抵押物已登记的先于未登记的受偿。
下列关于合同公证与签证的相同点与区别的说法正确的是( )。A公证一般实行自愿申请原则,签证
下列关于合同公证与签证的相同点与区别的说法正确的是（ ）。
Ａ公证一般实行自愿申请原则，签证反之
Ｂ签证属于行政管理行为，公证则属于司法行政行为
Ｃ公证与签证的效力等同
Ｄ公证和签证在我国域内和域外都有法律效力
路基的干湿类型包括（ ）。
A.干燥
B.中湿
C.潮湿
D.过湿
E.湿润
答案：A,B,C,D
解析：
本题考查的是路基工程概述。路基的干湿类型表示路基在最不利季节的干湿状态，分为干燥、中湿、潮湿和过湿四类
某工程，采用无标底公开招标方式选定施工单位，合同工期380天，共有A、B、C、D、E、F投标单位通过资格预审，并在投标截止时间前提交了投标文件。工程实施过程中发生了以下事件：
事件1：评标时，发现A投标单位的投标文件只加盖了公章，但没有投标单位法定代表人的签字，只有法定代表人授权书中被授权人的签字；B投标单位因施工工艺落后投标报价明显高于其他投标单位；C投标单位合同工期按定额工期400天；D投标单位投标文件中的总价金额汇总有误。
事件2：经评标委员会评审，推荐D、F、E投标单位依次为前3名中标候选人。在中标通知书发出前，建设单位要求监理单位分别找D、F、E投标单位重新报价，以价格低的E单位为中标单位，按原投标报价签订施工合同后，建设单位与中标单位再以新报价签订协议书作为实际履行合同的依据。监理单位认为建设单位的要求不妥，并提出了不同意见，建设单位最终接受了监理单位的意见，确定D投标单位为中标单位。
事件3：开工前，总监理工程师组织召开了第一次工地会议，并要求D单位及时办理施工许可证，确定工程水准点、坐标控制点，按政府有关规定及时办理施工噪声和环境保护等相关手续。
事件4：开工前，设计单位组织召开了设计交底会。会议结束后，总监理工程师整理了一份《设计修改建议书》，提交给设计单位。
事件5：施工开始前，建设单位提出要求，总监理工程师应主持召开第一次工地会议、每周一次的工地例会以及所有专业性监理会议，负责编制各专业监理实施细则，负责工程计量，主持整理监理资料。
问题：
1．分别指出事件1中A、B、C、D投标单位的投标文件是否有效?说明理由。
2．事件2中，建设单位的要求违反了招标投标有关法规的哪些具体规定?
3．指出事件3中总监理工程师做法的不妥之处，写出正确做法。
4．指出事件4中设计单位和总监理工程师做法的不妥之处，写出正确做法。
5．事件5中，建设单位提出的要求是否合理?说明理由。
答案：
解析：
1．(1)A单位的投标文件有效。招标文件对此没有具体规定，签字人有法定代表人的授权书。
(2)B单位的投标文件有效。招标文件中对高报价没有限制。
(3)C单位的投标文件无效。没有响应招标文件的实质性要求。
(4)D单位的投标文件有效。总价金额汇总有误属于细微偏差(或：明显的计算错误允许补正)。
2．(1)确定中标人前，招标人不得与投标人就投标文件实质性内容进行协商；
(2)招标人与中标人必须按照招标文件和中标人的投标文件订立合同，不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。
3．(1)不妥之处：总监理工程师组织召开第一次工地会议。
正确做法：由建设单位组织召开。
(2)不妥之处：要求施工单位办理施工许可证。
正确做法：由建设单位办理。
(3)不妥之处：要求施工单位及时确定水准点与坐标控制点。
正确做法：由建设单位(监理单位)确定。
4．(1)不妥之处：设计单位组织召开设计交底会。
正确做法：由建设单位组织。
(2)不妥之处：总监理工程师直接向设计单位提交《设计修改建议书》。
正确做法：应提交给建设单位，由建设单位交给设计单位。
5．有以下4处不妥：
(1)总监理工程师主持召开第一次工地会议不妥。
正确做法：由建设单位主持召开第一次工地会议。
(2)总监理工程师主持召开所有专业性监理会议不妥。
正确做法：可根据需要，分别由总监理工程师或专业监理工程师主持召开专业性监理会议。
(3)总监理工程师负责编制各专业监理实施细则不妥。
正确做法：由专业监理工程师负责编制相应专业监理实施细则。
(4)总监理工程师负责工程计量不妥。
正确做法：由专业监理工程师负责工程计量。
建设工程监理投标时，某监理单位以微利参加某具有代表意义的工程的投标竞争，体现了（ ）。
A.以投标报价取胜
B.以信誉和口碑取胜
C.以缩短工期等承诺取胜
D.适应长远发展的策略
答案：D
解析：
考核建设工程监理投标策略。常用的监理投标策略包括：（1）以信誉和口碑取胜；（2）以缩短工期等承诺取胜；（3）以附加服务取胜；（4）适应长远发展的策略。适应长远发展的策略，其目的不在于当前招标工程上获利，而着眼于发展，争取将来的优势。
下列关于总部管理费索赔的说法，正确的有（）。
A.索赔款中的总部管理费是指工程延误期间所增加的公司总部机关管理费
B.可以按照投标书中总部管理费的比例(3％～8％)计算索赔额
C.当按总部管理费的比例计算索赔时，计费基础是现场管理费索赔款额
D.可按照公司总部统一规定的管理费比率计算索赔额
E.可按工程延期的总天数计算索赔额
答案：B,D,E
解析：
2020教材P184-190
索赔款中的总部管理费主要指的是工程延期期间所增加的管理费。包括总部职工工资、办公大楼、办公用品、财务管理、通信设施以及企业领导人员赴工地检查指导工作等开支。这项索赔款的计算，目前没有统一的方法。在国际工程施工索赔中总部管理费的计算有以下几种：
(1)按照投标书中总部管理费的比例(3%~8%) 计算：
总部管理费=合同中总部管理费比率(%) X (人、料、机费用索赔款额+现场管理费索赔款额等)
(2)按照公司总部统一规定的管理费比率计算：
总部管理费=公司管理费比率(%) X (人、料、机费用索赔款额+现场管理费索赔款额等)
(3)以工程延期的总天数为基础，计算总部管理费的索赔额，计算步骤如下:
对某一工程提取的管理费=同期内公司的总管理费×该工程的合同额/ 同期内公司的总合同额
该工程的每日管理费=该工程向总部上缴的管理费/合同实施天数
索赔的总部管理费=该工程的每日管理费×工程延期的天数
2021监理工程师预测试题6节 第5节
下列不属于总价子目计量规则的是（ ）。
A.承包人在合同约定的每个计量周期内，对巳完成的工程进行计量
B.承包人在合同约定的每个计量周期内，对巳完成的工程进行计量
C.总价子目的工程量是承包人用于结算的最终工程量
D.监理人应在收到承包人提交的工程量报表的7天内进行复核
答案：D
解析：
本题考查的是单价子目、总价子目的计量规则说明。选项D是单价子目的计量规则。
某施工合同履行过程中，由承包人采购的材料，使用前已按工程师的要求进行了抽检试验并表明质量合格。投入使用后，工程师发现由于材料原因已完工程的质量不符合标准要求，工程师要求拆除重做。则下列关于损失承担的表述中，正确的是()
A、费用由承包人承担，由此延误的工期不予顺延
B、费用由承包人承担，由此延误的工期可以顺延
C、费用由发包人承担，由此延误的工期不予顺延
D、费用由发包人承担，由此延误的工期可以顺延
答案：A
解析：
在材料和设备的使用前检验中，对于承包人负责采购的材料和设备在使用前，承包人应按工程师的要求进行检验或试验，不合格的不得使用，检验或试验费用由承包人承担。但不论何时，工程师一经发现质量达不到约定标准的工程部分，均可要求承包人返工。因承包人的原因达不到约定标准，由承包人承担返工费用，工期不予顺延。
建设工程组织流水施工时，用来表达流水施工在空间布置方面的状态参数是()。
A.施工段
B.流水强度
C.流水节拍
D.施工过程
《建设工程监理与相关服务收费标准》规定，工程监理及相关服务收费根据工程项目的性质不同，分别实行( )
A.总价合同
B.单价合同
C.政府指导价
D.成本加酬金合同
E.市场调节价
答案：C,E
解析：
根据《建设工程监理与相关服务收费标准》第四条规定，工程监理及相关服务收费根据工程项目的性质不同，分别实行政府指导价或市场调节价。
一般情况下，施工单位提出工程变更的情形不包括（ ）。
A.图纸出现缺陷无法施工
B.图纸不便施工，变更后更经济、方便
C.采用“四新”的需要
D.方案阶段考虑不周
答案：D
解析：
考点:工程变更的控制。施工单位提出工程变更的情形一般有：(1)图纸出现错、漏、碰、缺等缺陷而无法施工；(2)图纸不便施工，变更后更经济、方便；(3)采用新材料、新产品、新工艺、新技术的需要；(4)施工单位考虑自身利益，为费用索赔而提出工程变更。选项D属于建设单位提出工程变更的原因。
根据《国务院关于投资体制改革的决定》，对采用（ ）方式的政府投资项目，有关主管部门只审批资金申请报告。
A.直接投资
B.资本金注人
C.贷款贴息
D.投资补助
E.转贷
答案：C,D,E
解析：
考点:“建设工程可行性研究阶段工作内容”。根据《国务院关于投资体制改革的决定》，政府投资项目和非政府投资项目分别实行审批制、核准制或备案制。对于采用直接投资和资本金注入方式的政府投资项目，政府需要从投资决策的角度审批项目建议书和可行性研究报告，除特殊情况外不再审批开工报告，同时还要严格审批其初步设计和概算；对于采用投资补助、转贷和贷款贴息方式的政府投资项目，则只审批资金申请报告。因此，本题的正确答案为CDE。
下列工程质量事故情形中，属于规定的特别重大事故的有（ ）。
A.死亡 30 人
B.死亡 20 人
C.直接经济损失 1 亿元
D.重伤 80 人
E.直接经济损失 8000 万元
答案：A,C
解析：
质量事故等级，参见教材 P166。
2021监理工程师预测试题6节 第6节
根据外观情况，沉井可分（ ）。
A.圆形
B.箱形
C.圆端形
D.方形
E.椭圆形
答案：A,B,C
解析：
本题考查的是桥梁基础工程施工质量监理。根据外观情况可分为圆形、箱形、圆端形三类。
企业投资建设《政府核准的投资项目目录》中的项目时，需向政府提交( )
A.项目申请报告
B.项目建议书
C.可行性研究报告
D.开工报告
答案：A
解析：
企业投资建设《政府核准的投资项目目录》中的项目时，仅需向政府提交项目申请报告．不再经过批准项目建议书、可行性研究报告和开工报告的程序。
根据《建设工程监理规范》，总监理工程师不得委托给总监理工程师代表的职责是()
A、审查和处理工程变更
B、主持或参与工程质量事故的调查
C、主持整理工程项目的监理资料
D、审批工程延期
答案：D
解析：
总监理工程师不得将下列工作委托总监理工程师代表：①主持编写项目监理规划、审批项目监理实施细则；②签发工程开工/复工报审表、工程暂停令、工程款支付证书、工程竣工报验单；③审核签认竣工结算；④调解建设单位与承包单位的合同争议、处理索赔，审批工程延期；⑤根据工程项目的进展情况进行监理人员的调配，调换不称职的监理人员。
施工图预算审查的内容主要包括（）。
A.施工图预算是否超过施工承包合同价
B.工程量计算的准确性
C.施工图预算使用的计价依据是否恰当
D.施工图预算是否考虑了不同施工企业管理水平的差异
E.规费.安全文明施工费和税金是否按有关规定计算
答案：B,C,E
解析：
考核施工图预算的审查内容与审查方法。施工图预算的审查内容应与编制要点相对应，主要包括：（1）编制是否符合现行国家、行业、地方政府有关法律、法规和规定要求；（2）工程量计算的准确性、工程量计算规则的一致性；（3）各种计价依据使用是否恰当，各项费率计取是否正确；（4）各种要素市场价格选用、应计取的费用是否合理；（5）是否超过概算以及进行偏差分析等。参见教材P125。
某公路工程项目为政府重点投资的项目。根据有关规定，建设单位通过公开招标方式选择某施工单位和某监理单位分别承担该项目的施工任务和监理任务，并与他们分别签订了施工合同与监理合同。该项目在施工过程中发生了下列事件：事件1：建设单位于2012年11月底向中标的监理单位发出监理中标通知书，监理中标价为280万元；建设单位与监理单位协商后，于2013年1月10日签订了监理合同。监理合同约定，合同价为260万元；因非监理单位原因导致监理服务期延长，每延长一个月增加监理费8万元；监理服务自合同签订之日起开始，服务期26个月。建设单位通过施工招标确定了施工单位，并与施工单位签订了施工承包合同。合同约定，开工日期为2013年2月10日，施工总工期为24个月。事件2：由于吊装作业危险性较大，施工单位编制了专项施工方案，并送现场监理员签收。吊装作业前，起重机司机使用风速仪检测到风力过大，拒绝进行吊装作业。施工项目经理便安排另一名起重机司机进行吊装作业，监理员发现后立即向专业监理工程师汇报，该专业监理工程师回答说：这是施工单位内部的事情。事件3：监理员将施工单位编制的专项施工方案交给总监理工程师后，发现现场吊装作业起重机发生故障。为了不影响进度，施工项目经理调来另一台起重机，该起重机比施工方案确定的起重机吨位稍小，但经安全检测可以使用。监理员立即将此事向总监理工程师汇报，总监理工程师以专项施工方案未经审查批准就实施为由，签发了停止吊装作业的指令。施工项目经理签收暂停令后，仍要求施工人员继续进行吊装。总监理工程师报告了建设单位，建设单位负责人称工期紧迫，要求总监理工程师收回吊装作业暂停令。事件4：由于施工单位的原因，施工总工期延误5个月，监理服务期达30个月。监理单位要求建设单位增加监理费32万元，而建设单位认为监理服务期延长是施工单位造成的，监理单位对此负有责任，不同意增加监理费。
【问题】5.事件4中，监理单位要求建设单位增加监理费是否合理？说明理由。
答案：
解析：
5.事件4中，监理单位要求建设单位增加监理费是合理的。理由：监理单位是受建设单位的委托，对施工单位进行监督管理。监理单位与建设单位有合同关系，而与施工单位并没有合同关系，由于建设单位与施工单位存在合同关系，对监理单位而言，因施工单位的原因造成监理服务期延长的责任应由建设单位承担。
根据《人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（二）》，合同双方对开工日期有争议的，可以按照（ ）规定来确定。
A.发包人或者监理人发出的开工通知载明的开工日期
B.开工通知发出后，尚不具备开工条件的，以开工条件具备的时间为开工日期
C.因承包人原因导致开工时间推迟的，以开工通知载明的时间为开工日期
D.发包人或监理人未发出开工通知，亦无相关证据证明实际开工日期的，应以施工合同中载明的日期为竣工日期
E.承包人经发包人同意已经实际进场施工的，以实际进场施工时间为开工日期
答案：A,B,C,E
解析：
本题考查的是监理人职责。。选项D，发包人或者监理人未发出开工通知，亦无相关证据证明实际开工日期的，应当综合考虑开工报告、合同、施工许可证、竣工验收报告或者竣工验收备案表等载明的时间，并结合是否具备开工条件的事实，认定开工日期。
建设工程进度控制的总目标是（ ）。
A.提前交付
B.定额工期
C.计划工期
D.建设工期
答案：D
解析：
建设工程进度控制是指对工程项目建设各阶段的工作内容、工作程序、持续时间和衔接关系。建设工程进度控制的最终目的是确保建设项目按预定的时间使用或提前交付使用，建设工程进度控制的总目标是建设工期。
