21年监理工程师考试题目下载9辑

2020版教材P9
本题考查的是监理总进度计划。在对建设工程实施全过程监理的情况下，监理总进度计划是依据工程项目可行性研究报告、工程项目前期工作计划和工程项目建设总进度计划编制的，其目的是对建设工程进度控制总目标进行规划，明确建设工程前期准备、设计、施工、动用前准备及项目动用等各个阶段的进度安排。

2020版教材P11
本题考查的是工程建设程序。对于采用投资补助、转贷和贷款贴息方式的政府投资工程，则只审批资金申请报告。

施工单位在工程中使用施工起重机械和整体提升式脚手架、滑模爬模、架桥机等自行式架设设施前，应当组织有关单位进行验收，或者委托具有相应资质的检验检测机构进行验收。使用承租的机械设备和施工机具及配件的，由承租单位、出租单位和安装单位共同进行验收，验收合格方可使用。验收合格后30日之内,应当向当地交通运输主管部门登记。

总监理工程师不得将下列工作委托总监理工程师代表：①主持编写项目监理规划、审批项目监理实施细则；②签发工程开工/复工报审表、工程暂停令、工程款支付证书、工程竣工报验单；③审核签认竣工结算；④调解建设单位与承包单位的合同争议、处理索赔，审批工程延期；⑤根据工程项目的进展情况进行监理人员的调配，调换不称职的监理人员。

5.（1）事件4发生后，预计工程实际工期为19个月。（2）工程师认为建设单位要求缩短合同工期不妥是不正确的。理由：造成工作K提前2个月完成的原因是工程变更，因此可以要求缩短工期，但由于工作l延长1个月的时间可以补偿。

2020版教材P3
本题考查的是设计准备阶段进度控制任务。①收集有关工期的信息，进行工期目标和进度控制决策；②编制工程项目总进度计划；③编制设计准备阶段详细工作计划，并控制其执行；④进行环境及施工现场条件调查和分析。

考点:“《建设工程质量管理条例》相关内容”。在正常使用条件下，建设工程最低保修期限为：①基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程合理使用年限；②屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房问和外墙面的防渗漏，为5年；③供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期；④电气管道、给水排水管道、设备安装和装修工程，为2年。其他工程的保修期限由发包方与承包方约定。因此，本题的正确答案为D。

2020版教材P121-123
设计施工总承包合同规定，发包人要求文件应说明11个方面的内容，其中其他要求包括：对承包人的主要人员资格要求；相关审批、核准和备案手续的办理；对项目业主人员的操作培训；分包；设备供应商；缺陷责任期的服务要求等。因此，本题的正确答案为CDE。

合同法律关系的客体主要包括物、行为、智力成果。

本题考核的是流水施工参数的定义。根据施工组织及计划安排需要而将计划任务划分成的子项称为施工过程。

本题考查的是《建设工程质量管理条例》相关内容。选项AB不属于设计单位的质量责任和义务；选项C，设计单位还应当就审查合格的施工图设计文件向施工单位作出详细说明；选项D，除有特殊要求的建筑材料、专用设备、工艺生产线等外，设计单位不得指定生产厂、供应商；选项E，设计单位还应当参与建设工程质量事故分析，并对因设计造成的质量事故，提出相应的技术处理方案。

质量管理体系的运行应是全面有效的，既能满足组织内部质量管理的要求，又能满足组织与顾客的合同要求，还能满足第二方认定、第三方认证和注册的要求。这体现了质量管理体系的全面有效性。

本题考查的是公路交通环境影响评价。编制环境影响报告书的目的，是在项目可行性研究阶段，对项目可能给环境造成的潜在影响和工程中采取的防治措施进行评价，拟定环境保护对策和措施，论证和选择技术经济合理、对环境有害影响较小的最佳方案，为决策部门提供科学依据。

本题考查的是进度控制的措施和主要任务。设计准备阶段进度控制的任务是：收集有关工期的信息，进行工期目标和进度控制决策；编制工程项目总进度计划；编制设计准备阶段详细工作计划，并控制其执行；进行环境及施工现场条件的调查和分析。

在合同责任期内，如果监理人未按合同中要求的职责勤恳认真地服务，或委托人违背了他对监理人的责任时，均应向对方承担赔偿责任。任何一方对另一方负有责任时的赔偿原则包括：①委托人违约应承担违约责任，赔偿监理人经济损失；②因监理人过失造成经济损失，应向委托人进行赔偿，累计赔偿额不应超出监理酬金总额(除去税金)；③当一方向另一方的索赔要求不成立时，提出索赔的一方应补偿由此所导致的对方各种费用支出。

本题考查的是公路工程投资估算与概、预算。利润=（定额直接费+措施费+企业管理费）×7.42%=（1200+150+100）×7.42%=107.59万元，税金=（直接费+设备购置费+措施费+企业管理费+规费+税金）=（1500+200+150+100+80+107.59）×9%=192.38万元。

本题考查的是竣工验收管理。选项A，承包人应提前21天将申请竣工试验的通知送达监理人。选项B，承包人完成工程竣工应满足的条件后，并提交了竣工文件、竣工图、最终操作和维修手册后，即可向监理人报送竣工验收申请报告。选项E，经验收合格工程，监理人经发包人同意后向承包人签发工程接收证书。

2020版教材P50-51
资格审查分为合格制和有限数量制两种审查办法，招标人根据项目具体特点和实际需要选择适用。

第一年：2000×1/2×6%=60万元
第二年：（3000×1/2+2000+60）×6%=213.6万元
213.6+60=273.6万元

合同约定应由承包人承担的义务和责任，不因监理人对承包人提交文件的审查或批准，对工程、材料和设备的检查和检验，以及为实施监理做出的指示等职务行为而减轻或解除。

按照施工合同范本的规定，可以顺延工期的条件包括：①发包人不能按专用条款的约定提供开工条件；②发包人不能按约定日期支付工程预付款、进度款，致使工程不能正常进行；③工程师未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行；④设计变更和工程量增加；⑤一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时；⑥不可抗力；⑦专用条款中约定或工程师同意工期顺延的其他情况。

本题考查的是沥青路面。沥青面层可由单层、双层或三层沥青混合料组成，各层混合料的组成设 计应根据其层厚和层位、气温和降雨量等气候条件、交通量和交通组成等因素，选用适当的最大粒径及级配类型， 并遵循以下原则：沥青面层的集料最大粒径宜从上至下逐渐增大，中粒式及细粒式用于上层，粗粒式只能用于中下 层。砂粒式仅适用于通行非机动车及行人的路面工程。热拌热铺沥青混合料路面应采用机械化连续施工，以确保路 面铺筑质量。

选项B错误，工程监理单位不具有工程建设重大问题的决策权，只能在建设单位授权范围内采用规划、控制、协调等方法，控制建设工程质量、造价和进度，并履行建设工程安全生产管理的监理职责，协助建设单位在计划目标内完成工程建设任务。

【正确答案】 该桥施工安全风险评估的四大步骤为：
开展总体风险评估、确定专项风险评估范围、
开展专项风险评估和确定风险控制措施。

【正确答案】 报告内容还包括
评估步骤、评估内容、
评估结论及对策建议等。

【正确答案】 针对桥墩施工的风险，施工单位还应进一步采取的主要措施有：
（1）重大风险源的监控与防治措施、应急预案经施工企业技术负责人和项目总监理工程师审批后，由建设单位组织论证或复评估。
（2）施工单位应建立重大风险源监测及验收、日常巡查、定期报告等工作制度，并组织实施。
（3）施工项目经理或技术负责人在工程施工前应对施工人员进行安全技术教育与交底；施工现场应设立相应的危险告知牌。
（4）适时组织对典型重大风险源的应急救援演练。
（5）当专项风险等级为Ⅳ级（极高风险）且无法降低时，必须提高现场防护标准，落实应急处置措施，视情况开展第三方施工监测；未采取有效措施的，不得施工。

【正确答案】 工程开工后，监理单位应督查施工单位安全风险控制措施的落实情况，并予以记录。
对施工中存在的重大隐患应及时指出并督促整改，对施工单位拒不整改的，应及时向建设单位及公路工程安全生产监督管理部门报告。

【正确答案】 （1）指令暂停施工，并采取安全措施；
（2）要求施工单位进行调查，提交质量事故报告，并报告业主；
（3）审批施工单位处理方案，并提出处理意见，要求相关单位完善处理方案；
（4）技术方案批准后，监督施工单位严格按照方案施工；
（5）事故处理完成后，具备复工条件的，监理工程师审查并报建设单位同意后，签发复工令及时复工。

2020教材P124-125
工程量的计算可按初步设计(或扩大初步设计)图纸和有关额定手册或资料进行。

本题考查重点是“施工合同管理有关各方的职责”。标准施工合同通用条款中对监理人的定义是，“受发包人委托对合同履行实施管理的法人或其他组织”，即属于受发包人聘请的管理人，与承包人没有任何利益关系。因此，本题的正确答案为AE。

本题考查的是单代号网络计划与计算。节点所表达工作的名称、持续时间和代号一般都标注在圆圈或方框内。

考点:建设工程风险管理。运用流程图分析，工程项目管理人员可以明确地发现建设工程所面临的风险，但仅着重于流程本身，而无法显示发生问题的损失值或损失发生的概率。

一、监理工程师接到索赔申请通知后应进行以下主要工作：1、进行调查、取证；2、审查索赔成立条件,确定索赔是否成立；3、分清责任,认可合理索赔；4、与施工单位协商,统一意见；5、签发索赔报告,处理意见报业主核准。二、不可抗力风险承担责任的原则（一）处理原则：1、工程本身的损害由业主承担；2、人员伤亡由其所属单位负责,并承担相应费用；3、造成施工单位机械、设备的损坏及停工等损失,由施工单位承担；4、所需清理、修复工作的费用,由业主承担；5、工期给予顺延。

2020教材P107-109
监理规划编写要求：
1. 监理规划的基本构成内容应当力求统一
2. 监理规划的内容应具有针对性、指导性和可操作性
3. 监理规划应由总监理工程师组织编制
4. 监理规划应把握工程项目运行脉搏
5. 监理规划应有利于工程监理合同的履行
6. 监理规划的表达方式应当标准化、格式化
7. 监理规划的编制应充分考虑时效性
8. 监理规划经审核批准后方可实施

本题考查的是施工进度控制目标体系。施工阶段进度控制目标体系可按项目组成、承包单位、施工阶段、计划期分解。

2020版教材P136-137
本题考查的是竣工验收管理。承包人应提前21天将申请竣工试验的通知送达监理人，并按照专用条款约定的份数，向监理人提交竣工记录、暂行操作和维修手册。监理人应在14天内，确定竣工试验的具体时间 。

2020版教材P56-64
本题考查的是工程质量统计及抽样检验的基本原理和方法。质量特性值的变化在质量标准允许范围内波动称之为正常波动，是由偶然性原因引起的；若是超越了质量标准允许范围的波动则称之为异常波动，是由系统性原因引起的。

2020版教材P59
工程监理企业从事建设工程监理活动，应当遵循“守法、诚信、公平、科学”的准则。

本题考查的是建筑安装工程费。 特殊情况下支付的工资： 根据国家法律、法规和政策规定，因 病、工伤、产假、计划生育假、婚丧假、事假、探亲假、定期休假、停工学习、执行国家或社会义务等原因，按计 时工资标准或计时工资标准的一定比例支付的工资。

知识点:材料采购招标文件的编制。依法必须进行招标的项目的境内投标单位，以现金或者支票形式提交的投标保证金应当从其基本账户转出。2020版教材P67。

《建设工程工程量清单计价规范》 GB 50500-2013 规定，工程变更引起已标价工程量清单项目或其工程数量发生变化，应按照下列规定调整：
(1) 已标价工程监清单中有适用于变更工程项目的，采用该项目的单价；但当工程变更导致该清单项目的工程数量发生变化，且工程量偏差超过15% 。此时，调整的原则为：当工程量增加15% 以上时，其增加部分的工程量的综合单价应予调低；当工程量减少15% 以上时，减少后剩余部分的工程量的综合单价应予调高。
(2) 已标价工程量清单中没有适用，但有类似于变更工程项目的，可在合理范围内参照类似项目的单价。
(3) 已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目的，由承包人根据变更工程资料、计量规则和计价办法、工程造价管理机构发布的信息价格和承包人报价浮动率提出变更工程项目的单价，报发包人确认后调整。
(4) 已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目，且工程造价管理机构发布的信息价格缺价的，由承包人根据变更工程资料、计量规则、计价办法和通过市场调查等取得有合法依据的市场价格提出变更工程项目的单价，报发包人确认后调整。
措施项目费调整：
(1) 安全文明施工费按照实际发生变化的措施项目调整，不得浮动。
(2) 采用单价计算的措施项目费，按照实际发生变化的措施项目及前述已标价工程量清单项目的规定确定单价。
(3) 按总价(或系数)计算的措施项目费，按照实际发生变化的措施项目调整，但应考虑承包人报价浮动因素，即调整金额按照实际调整金额乘以承包人报价浮动率计算。

2020版教材P104-107
本题考查的是工程款支付管理。合同价格即承包人完成施工、竣工、保修全部义务后的工程结算总价，包括履行合同过程中按合同约定进行的变更、价款调整、通过索赔应予补偿的金额。而签约合同价是写在协议书和中标通知书内的固定金额。

本题考查的是价值工程方法。产品的寿命周期成本由生产成本和使用成本组成。

2020版教材P52-63
采用BOT方式，投资者先要投入资金建设，并要设计合理的信用保证结构，花费时间很长，承担风险大；采用TOT方式，投资者购买的是正在运营的资产和对资产的经营权，资产收益具有确定性，也不需要太复杂的信用保证结构。

（二）组织设计交底
　　发包人应组织设计单位向承包人和监理人对提供的施工图纸和设计文件进行交底。

考点:工程监理企业经营活动准则。工程监理企业经营活动准则包括守法、诚信、公平、科学。

取得国有土地使用费包括：土地使用权出让金、城市建设配套费、拆迁补偿与临时安置补助资等。选项B属于农用土地征用费。

2020版教材P34
本题考查的是工程建设其他费用中的引进技术和进口设备其他费用的组成内容。它包括出国人员费用、国外工程技术人员来华费用、技术引进费、分期或延期付款利息、担保费以及进口设备检验鉴定费。

各年应计利息=（年初借款本息累计+本年借款额/2）*年利率。本题的计算如下：第一年应计利息=1/2*480*6%=14.4（万元）；第二年应计利息=(480+1/2*480+14.4)*6%=44.06（万元）。建设期利息总和=14.4+44.06=58.46（万元）。

工程施工质量不符合要求时的处理：(1)经返工或返修的检验批，应重新进行验收；(2)经有资质的检测单位鉴定达到设计要求的检验批，应予以验收；(3)经有资质的检测单位检测鉴定达不到设计要求，但经原设计单位核算认可能满足结构和使用功能的检验批，可予以验收；(4)经返修或加固的分项、分部工程，满足及使用要求时，可按技术处理方案和协商文件进行验收；(5)通过返修或加固仍不能满足或重要使用要求的分部工程及单位工程，严禁验收。

该企业行使了撤销权，撤销权是指因债务人放弃其到期债权或者无偿转让财产，对债权人造成损害的，债权人可以请求人民法院撤销债务人的行为。撤销权的行使范围以债权人的债权为限，其发生的费用由债务人承担。撤销权自债权人知道或者应当知道撤销事由之日起1年内行使。

本题考核风险自留对策的特点。

2020版教材P103
本题考查的是进度偏差对后续工作及总工期的影响。如果工作的进度偏差大于该工作的自由时差，则此进度偏差将对后续工作产生影响。此时应根据后续工作的限制条件确定调整方法。

本题考查的是质量管理体系的建立。质量管理体系文件的构成（三层次）如图。参见教材P28。

在合同协议书内应明确注明开工日期、竣工日期和合同工期总日历天数。如果是招标选择的承包人，工期总日历天数应为投标书内承包人承诺的天数，不一定是招标文件要求的天数。

考核双代号网络图的绘制。L工作箭头的节点编号数字小于箭尾节点编号的数字，⑤、⑥、⑨形成循环回路，有两个终点节点⑧、⑩。参见教材P37。

2020版教材P102-106
本题考查的是项目监理机构人员配备及职责分工。
总监理工程师不得将下列工作委托给总监理工程师代表：(1)组织编制监理规划，审批监理实施细则；(2)根据工程进展及监理工作情况调配监理人员；(3)组织审查施工组织设计、(专项)施工方案；(4)签发工程开工令、暂停令和复工令；(5)签发工程款支付证书，组织审核竣工结算；(6)调解建设单位与施工单位的合同争议，处理工程索赔；(7)审查施工单位的竣工申请，组织工程竣工预验收，组织编写工程质量评估报告，参与工程竣工验收；(8)参与或配合工程质量安全事故的调查和处理。

[考点]建设工程监理主要文件资料分类及编制要求。选项B、C错误，工程竣工预验收合格后，由总监理工程师组织专业监理工程师编制工程质量评估报告；选项D错误，工程质量评估报告编制完成后，由项目总监理工程师及监理单位技术负责人审核签认并加盖监理单位公章后报建设单位。参见教材P170。

2020版教材P159-179
总监理工程师组织相关人员进行检查、验收，对验收不合格的分部工程，要求施工单位进行整改，自检合格后予以复查。对验收合格的分部工程，应签认分部工程报验表及验收记录。

(1)对到场材料进行严格检查，要检查热浸镀锌外观及防腐层厚度，防腐层厚度可采用涂层测厚仪，按批量进行抽检。

(2)对立柱的放线进行检查，以桥梁、通道、涵洞、中央分隔带开口、立交、平交等作为控制点,特别要对桥梁、构造物处的放线进行重点检查。

(3)护栏各构件表面应无漏镀、露铁、擦痕

考点:建设工程监理合同订立。委托人为监理人正常开展监理工作派遣的人员和无偿提供的房屋、资料、设备等，应在附录B中明确约定派遣的对象、数量和时间。

本题考查的是合同价款调整（工程量清单缺项）。由于工程量清单缺项，新增分部分项工程清单项目，应按照规范中工程变更的相关条款确定单价，并调整合同价款；新增分部分项工程清单项目后，引起措施项目发生变化，应按工程变更的相关规定，在承包人提交的实施方案被发包人批准后，调整合同价款（选项B）。

在正常使用条件下，电气管道、给排水管道、设备安装和装修工程最低保修期限为2年。@##

考点:ISO质量管理体系的质量管理原则及特征。质量方针是由组织的最高管理者正式发布的该组织总的质量宗旨和方向，质量目标是组织在质量方面的追求目的。

① 可以。
理由：本是建设单位的工作，属于监理工作范围外的工作，可以作为附加工作
②不可以。
理由:属于专业机构工作。
③④不能作为附加工作；　
理由：③④是监理的正常工作范围。

因发包人原因造成合同签订之日起 90 天内未能发出开始设计通知的，设计人有权提出价格调整要求，或者解除合同。发包人应当承担由此增加的费用和（或）周期延误。

本题考查的是保证在建设工程中的应用。投标保证有效期从投标截止日起算。2020版教材P17。

考点:“进度监测的系统过程”。跟踪检查的主要工作是定期收集反映工程实际进度的有关数据，收集的数据应当全面、真实、可靠，不完整或不正确的进度数据将导致判断不准确或决策失误。为了全面、准确地掌握进度计划的执行情况，监理工程师应认真做好以下三方面的工作：①定期收集进度报表资料；②现场实地检查工程进展情况；③定期召开现场会议。因此，本题的正确答案为ABC。@##

考点:“项目监理机构组织形式——直线制组织形式”。直线制组织形式的特点是项目监理机构中任何一个下级只接受惟一上级的命令。各级部门主管人员对各自所属部门的事务负责，项目监理机构中不再另设职能部门。直线制组织形式的主要优点是组织机构简单，权力集中，命令统一，职责分明，决策迅速，隶属关系明确。缺点是实行没有职能部门的“个人管理”，这就要求总监理工程师通晓各种业务和多种专业技能，成为“全能”式人物。因此，本题的正确答案为B。

中标通知书对招标人和中标人具有法律效力，招标人改变中标结果或中标人拒绝签订合同均要承担相应的法律责任。

2020版教材P20-37
下列情形之一的，合同无效:
a. 一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益;
b. 恶意串通，损害国家、集体或第三人利益;
C. 以合法形式掩盖非法目的;
d. 损害社会公共利益;
e. 违反法律、行政法规的强制性规定。
选项BE属于可变更或可撤销合同。

考点:注册监理工程师执业和继续教育。注册监理工程师的权利有：使用注册监理工程师称谓；在规定范围内从事执业活动；依据本人能力从事相应执业活动；保管和使用本人的注册证书和执业印章；对本人执业活动进行解释和辩护；接受继续教育；获得相应的劳动报酬；对侵犯本人权利的行为进行申诉。选项E属于注册监理工程师应当履行的义务。

本题考查的是FIDIC合同中对承包商自有施工设备管理规定。施工机械从施工现场运出须经过工程师的批准。（本知识点新教材已经删除）

本题考查的是格式条款合同。格式条款是当事人为了重复使用而预先拟定，并在订立合同时未与对方协商的条款。格式条款合同的起草方应遵循公平原则确定当事人之间的权利义务，订立合同时，起草方有义务请对方注意免除其责任的条款，发生合同争议时，如果涉及合同条款有两种以上不同解释，应采用对起草方不利的解释。（本知识点新教材已经删除）

2020版教材P12
本题考查的是世界银行项目间接建设成本的组成。项目间接建设成本包括项目管理费、开工试车费、业主的行政性费用、生产前费用、运费和保险费、地方税。则项目间接建设成本=600+400+200+700+250+200=2350（万元）。

2.违反有关规定。因为根据《中华人民共和国招标投标法》的规定，该工程是由政府全部投资兴建的省级重点项目，所以应采取公开招标。

考点:“投资控制的重点”。投资控制贯穿于项目建设的全过程，这一点是毫无疑义的，但是必须重点突出。影响项目投资最大的阶段，是约占工程项目建设周期四分之一的技术设计结束前的工作阶段。在初步设计阶段，影响项目投资的可能性为75%～95％；在技术设计阶段，影响项目投资的可能性为35％～75％；在施工图设计阶段，影响项目投资的可能性则为5%～35%。很显然，项目投资控制的重点在于施工以前的投资决策和设计阶段，而在项目做出投资决策后，控制项目投资的关键就在于设计。据西方一些国家分析，设计费一般只相当于建设工程全寿命费用的1％以下，但正是这少于1％的费用却基本决定了几乎全部随后的费用。由此可见，设计对整个建设工程的效益是何等重要。这里所说的建设工程全寿命费用包括建设投资和工程交付使用后的经常性开支费用(含经营费用、日常维护修理费用、使用期内大修理和局部更新费用)以及该项目使用期满后的报废拆除费用等。因此，本题的正确答案为B。

依照《建设项目环境影响评价分类管理名录》的分类:

(1)公路建设项目中三级以上等级公路、1000m以上的独立隧道、主桥长度1000m以上的独立桥梁需编制环境影响报告书。

(2)涉及环境敏感区的三级以下等级公路需编制环境影响报告表。

(3)其他公路填报环境影响登记表。

第三十九条建设工程实行质量保修制度。
建设工程承包单位在向建设单位提交工程竣工验收报告时，应当向建设单位出具质量保修书。质量保修书中应当明确建设工程的保修范围、保修期限和保修责任等。
第四十条在正常使用条件下，建设工程的最低保修期限为：
(一)基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限；
(二)屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5 年；
(三)供热与供冷系统，为2 个采暖期、供冷期；
(四)电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为2 年。
其他项目的保修期限由发包方与承包方约定。
建设工程的保修期，自竣工验收合格之日起计算。