监理工程师答疑精华6辑 第1辑
下列应当公开招标的是()。
A.受自然环境限制，只有少量潜在投标人可供选择
B.采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大
C.技术复杂、有特殊要求，只有少量潜在投标人可供选择
D.国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目
答案：D
解析：
考点:《招标投标法实施条例》相关内容。国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，应当公开招标。
下列质量管理应用的统计分析方法中，具有动态分析功能的是（ ）
A.排列图法
B.因果分析图法
C.直方图法
D.控制图法
答案：D
解析：
控制图是典型的动态分析法，描述生产过程中产品质量波动状态，分析判断生产过程是否处于稳定状态并进行过程控制。
某工程项目的设计合同，设计人提交了初步设计文件并完成了部分施工图设计任务。由于环境影响评价未获得批准，该项目被迫暂停，此时设计合同履行的时间接近合同约定期限的一半，设计工作已完成全部任务的60％。若合同终止，发包人应向设计人支付()。
A.合同约定设计费的60％
B.双倍定金作为赔偿
C.合同约定设计费的一半
D.合同约定的全部设计费
答案：D
解析：
考点:设计合同履行管理。环境影响评价未获得批准导致项目暂停属于发包人的责任，若合同终止，发包人应承担因发包人原因要求解除合同的违约责任，设计人未进行设计工作的，不退还发包人已付定金；已进行设计工作的，完成的工作量在50％以内时，发包人应向设计人支付预算额50％的设计费；完成的工作量超过50％时，则应向设计人支付预算额100％的设计费。
由总监理工程师签字并加盖执业印章的表式有()。
A.工程开工令
B.工程复工令
C.工程款支付证书
D.总监理工程师任命书
E.费用索赔报审表
答案：A,B,C,E
解析：
2020版教材P154-158
本题考查的是建设工程监理基本表式及其应用说明。
下列表式应由总监理工程师签字并加盖执业印章:
(1) A.0.2 工程开工令;
(2) A.0.5 工程暂停令;
(3) A.0.7 工程复工令;
(4) A.0.8 工程款支付证书;
(5) B.0.1 施工组织设计或(专项)施工方案报审表;
(6) B.0.2 工程开工报审表;
(7) B.0.10 单位工程竣工验收报审表;
(8) B.0.11 工程款支付报审表;
(9) B.0.13 费用索赔报审表;
(10) B.0.14 工程临时或最终延期报审表。
总监理工程师任命书需要由工程监理单位法定代表人签字，并加盖工程监理单位公章。选项D错误。
根据《建设工程监理规范》GB／T 50319—2013，监理实施细则编写的依据有（ ）。
A.建设工程施工合同文件
B.已批准的监理规划
C.与专业工程相关的标准
D.施工组织设计，(专项)施工方案
E.施工单位的特定要求
答案：B,C,D
解析：
2020版教材P 124
监理实施细则编写的依据有：①已批准的建设工程监理规划；②与专业工程相关的标准、设计文件和技术资料；③施工组织设计、（专项）施工方案。
根据《标准施工合同》，关于市场物价浮动对合同价格影响的表述，正确的有（ ）。
A.中型工程不考虑市场价格变化对施工成本的影响
B.发包人和承包人共同分担市场价格变化风险
C.施工合同价格可采用公式法进行调整
D.总价支付部分不考虑物价浮动对合同价格的调整
E.适用于工期在12个月以内的简明施工合同的通用条款没有调价条款
答案：B,C,D,E
解析：
考点:订立合同时需要明确的内容。简明施工合同规定：适用于工期在12个月以内的简明施工合同的通用条款没有调价条款，承包人在投标报价中合理考虑市场价格变化对施工成本的影响，合同履行期间不考虑市场价格变化调整合同价款。标准施工合同的规定：工期12个月以上的施工合同，由于承包人在投标阶段不可能合理预测一年以后的市场价格变化，因此应设有调价条款，由发包人和承包人共同分担市场价格变化的风险。标准施工合同通用条款规定用公式法调价，但调整价格的方法仅适用于工程量清单中按单价支付部分的工程款，总价支付部分不考虑物价浮动对合同价格的调整。
监理工程师答疑精华6辑 第2辑
施工图审查的主要内容包括（ ）。
A.是否满足对环境保护要求的满足程度
B.是否符合工程建设强制性标准
C.地基基础和主体结构的安全性
D.采用的新工艺、新材料是否安全可靠、经济合理
E.注册执业人员是否按规定在施工图上加盖相应的图章和签字
答案：A,B,C
解析：
施工图审査的主要内容。
(1)是否符合工程建设强制性标准；
(2)地基基础和主体结构的安全性；
(3)是否符合民用建筑节能强制性标准，对执行绿色建筑标准的项目，还应当审查是否符合绿色建筑标准；
(4)勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员是否按规定在施工图上加盖相应的图章和签字；
参见教材 P9。@##
根据施工质量检查的基本规定，施工单位提交给总监理工程师的《现场质量管理检查记录》中应包括的检查内容有()
A、现场质量管理制度
B、主要专业工种操作上岗证书
C、施工技术标准
D、地质勘察资料
E、工程承包合同
答案：A,B,C,D
解析：
现场质量管理的具体内容见下表。
根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，发包人应投保的保险有（ ）。
A、职业责任险
B、现场人员工伤保险
C、第三者责任险
D、设计和工程保险
E、现场人员意外伤害保险
答案：B,E
解析：
本题考查的是保险责任。发包人应为其现场机构雇佣的全部人员投保工伤保险和人身意外伤害保险，并要求监理人也进行此项保险。参见教材P116。
根据《招标投标法》的规定，招标过程中发生下列情况的，招标人可以据此没收投标保证金的是()。
A、投标文件的密封不符合招标文件的要求
B、投标人购买招标文件后不递交投标文件
C、投标文件中附有招标人不能接受的条件
D、投标截止日期后要求撤回投标文件
答案：D
解析：
本题考查的是投标保证金。在下列情况下可以没收投标保证金：(1)投标人在投标保函格式中规定的投标有效期内撤回其投标；(2)中标人在规定期限内无正当理由未能根据规定签订合同，或根据规定接受对错误的修正；(3)中标人根据规定未能提交履约保证金；(4)投标人采用不正当的手段骗取中标。
工程师对已同意承包人覆盖的隐蔽工程质量有怀疑，指示承包人进行剥露后的重新取样试验。试验结果表明该部位的施工质量虽满足行业规范的要求，但未达到合同约定的标准。工程师应判定（ ）。
Ａ质量合格Ｂ需重新修复
Ｃ不补偿费用但顺延合同工期
Ｄ顺延合同工期并追加合同价款
Ｅ承包人损失的工期和费用均不予补偿
卖方在装运港将货物装上买方指定的船只，即完成交货，该种交易价格被称为（）。
A.FOB价
B.FCA价
C.CIF价
D.CIP价
答案：A
解析：
考核材料设备采购招投标报价方式。招标文件可要求国外供货方（卖方）报FOB价（FreeonBoard，装运港船上交货），卖方在装运港将货物装上买方指定的船只，即完成交货，卖方负责办理包括将货物在指定的装船港装上船之前的一切运输事项及运输费用，费用包含在报价中。参见教材P64。
监理工程师答疑精华6辑 第3辑
某工程，甲施工单位按照施工合同约定，拟将B、F两项分部工程分别分包给乙、丙施工单位。 经总监理工程师批准的施工总进度计划如图5-1所示（单位：天），各项工作匀速进展。
工程实施过程中发生以下事件。
事件1：工程开工前，建设单位未将委托给监理单位的监理内容和权限书面告知施工单位。甲 施工单位向建设单位提交了乙施工单位《分包单位资格报审表》及营业执照、企业资质等级证书、 安全生产许可文件和分包合同等材料，申请批准乙施工单位进场，建设单位将该报审材料转交给 项目监理机构。
事件2：甲施工单位与乙施工单位签订了B分部工程的分包合同。 B分部工程开工45天后， 建设单位要求设计单位修改设计，造成乙施工单位停工1 5天，窝工损失合计8万元。修改设计后， B分部工程价款由原来的500万元增加到560万元。甲施工单位要求乙施工单位在30天内完成 剩余工程，乙施工单位向甲施工单位提出补偿3万元的赶工费，甲施工单位确认了赶工费补偿。
事件3：由于事件2中B分部工程修改设计，乙施工单位向项目监理机构提出工程延期的 要求。
事件4：专业监理工程师巡视时发现，已进场准备安装设备的丙施工单位未经项目监理机构进 行资格审核。
【问题】
1．事件1中，分别指出建设单位、甲施工单位做法的不妥之处，说明理由。甲施工单位提交的 乙施工单位分包资格材料还应包括哪些内容？
2．事件2中，考虑设计修改和费用补偿，乙施工单位完成B分部工程每月（按30天计）应获得 的工程价款分别为多少万元？B分部工程的最终合同价款为多少万元？
3．事件3中，乙施工单位的做法有何不妥？写出正确做法。 B分部工程的实际工期是多少天？
4．事件3中，B分部工程修改设计对F分部工程的进度以及对工程总工期有何影响？分别说 明理由。
5．写出项目监理机构对事件4的处理程序。
答案：
解析：
1．(1)建设单位做法的不妥之处：工程开工前，建设单位未将委托给监理单位的监理内容和权 限书面告知甲施工单位。
理由：《中华人民共和国建筑法》规定，实施建筑工程监理前，建设单位应当将委托的工程监理 单位、监理的内容及监理权限，书面通知监理的建筑施工企业。
(2)甲施工单位做法的不妥之处：甲施工单位向建设单位提交了乙施工单位《分包单位资格报 审表》及营业执照、企业资质等级证书、安全生产许可文件和分包合同等材料。
理由：甲施工单位选定乙分包单位后，应向监理工程师提交《分包单位资质报审表》。
(3)甲施工单位提交的乙施工单位分包资格材料还应包括：特殊行业施工许可证、国外（境外） 企业在国内承包工程许可证；分包单位的业绩；拟分包工程的内容和范围；专职管理人员和特种作 业人员的资格证、上岗证。
2．B分部工程第1个月应获得的工程价款：500/75*30=200（万元）；
B分部工程第2个月应获得的工程价款：500/75*15 +8 =108（万元）；
B分部工程第3个月应获得的工程价款：500/75*30+(560-500)+3=263（万元）；
B分部工程的最终合同价款：200 +108 +263=571（万元）。
3．乙施工单位的做法不妥之处：乙施工单位向项目监理机构提出工程延期的申请。
正确做法：乙施工单位向甲施工单位提出工程延期申请，再由甲施工单位再向项目监理机构 提出工程延期的申请。
B分部工程的实际工期是90天。
4．B分部工程修改设计对F分部工程进度的影响：使F分部工程进度推迟了1 0天。
理由：工作B为工作F的紧前工作，工作B的持续时间拖延了1 5天，但其自由时差为5天，就 使F分部工程进度推迟1 0天。
B分部工程修改设计对工程总工期的影响：使总工期延长1 0天。
理由：由于B分部工程修改设计对F分部工程进度推迟1 0天，而工作F属于关键工作，故使
总工期延长1 0天。
5．项目监理机构对事件4的处理程序：
(1)下达《工程暂停令》。
(2)对丙施工单位资质进行审查。
(3)如果丙施工单位资质合格，签发《工程复工令》；如果丙施工单位资质不合格，要求甲施工 单位撤换分包单位。
【所考查知识点】
本案例第1题主要考查的是建筑工程监理相关内容。
本案例第2题主要考查工程价款的计算。
本案例第3题主要考查的是分包单位的工程延期申请。
本案例第4题主要考查的是工期延期对工程进度和总工期影响。
本案例第5题主要考查未资格审核的施工单位进场的处理。
工程施工过程中发生质量事故造成10人死亡、直接经济损失2000万元，该事故属于（ ）事故。
A.一般
B.较大
C.重大
D.特别重大
答案：C
解析：
本题考查的是工程质量事故等级划分。10人死亡属于重大事故；直接经济损失2000万元属于较大事故。按照等级高的确定该事故等级，为重大事故。
(2019年)根据《建设工程监理规范》属于总监理工程师的职责不得委托给总监理工程师代表的工作包括（ ）。
A.组织审查施工组织设计
B.组织审查工程开工报审表
C.组织审核施工单位的付款申请
D.组织工程竣工预验收
E.组织编写工程质量评估报告
产生路基病害的原因是多方面的，各种病害既有各自的特点，又往往具有共同原因，在路基施工监理过程中要做到以下几点，描述错误的是（）
A.掌握第一手资料，包括不良工程地质、水文地质条件、不利气候因素等。
B.推荐采用大型爆破，
C.不同地质和环境条件下要跟施工单位的施工力量要紧密结合
D.断面尺寸不合要求,其中包括边坡取值不当，挖填布置不符要求，最小填土高度不足，以及排水、防护与加固不妥等
答案：B
解析：
产生路基病害的原因是多方面的，各种病害既有各自的特点，又往往具有共同原因，在路基施工监理过程中要做到以下几点：
(1)做好不同地质和环境条件下的调查，掌握第一手资料，包括不良工程地质、水文地质条件、不利气候因素等。
(2)做好设计审查，杜绝设计不合理现象。如断面尺寸不合要求,其中包括边坡取值不当，挖填布置不符要求，最小填土高度不足，以及排水、防护与加固不妥等。以及不利的水文与气候因素，如降雨量大、洪水猛烈、干旱、冰冻、积雪或温差特大等。
(3)审查好施工组织设计，选择适宜的施工工艺和施工组织。
(4)重视试验段，做好总结。不同地质和环境条件下要跟施工单位的施工力量要紧密结合,选择最佳的施工组合,找出最佳的施工单位方案,总结经验并推广。
(5)做好施工组织管理。施工不合规定,如填筑顺序不当、土基压实不足、肓目采用大型爆破，以及不按设计要求和操作规程进行施工、工程质量不合标准等。
建设单位因急于投产，擅自使用了未经竣工验收的工程。使用过程中，建设单位发现了一些质量缺陷，遂以质量不符合约定为由将施工单位诉到人民法院，则下列情形中，能够获得人民法院支持的有（ ）。
A.有防水要求的卫生间发生渗漏
B.基础底板断裂
C.电气管线不通路
D.给水管道接口漏水
E.主体结构明显倾斜
答案：B,E
解析：
知识点:民事责任。无论是否经过竣工验收，施工单位均在建设工程的合理使用寿命内对地基基础和主体结构的质量承担民事责任。2020版教材P12。
某独立土方工程，招标文件中估计工程量1万m3，合同中约定土方单价20元/m3，当实际工程量超过估计工程量10%时，需调整单价，单价为18元／m3，该工程结算时实际完成土方工程量为1.2万m3，则土方工程款为()万元。
A、21.6
B、23.6
C、23.8
D、24.0
答案：C
解析：
土方工程款=1.1*20+0.1*18=23.8（万元）。
监理工程师答疑精华6辑 第4辑
某工程，施工过程中发生如下事件：
事件1：项目监理机构收到施工单位报送的施工控制测量成果报验表后，安排监理员检查、复核报验表所附的测量人员资格证书、施工平面控制网和临时水准点的测量成果，并签署意见。
事件2：施工单位在编制搭设高度为28米的脚手架工程专项施工方案的同时，项目经理即安排施工人员开始搭设脚手架，并兼任施工现场安全生产管理人员，总监理工程师发现后立即向施工单位签发了监理通知单要求整改。
事件3：在脚手架拆除过程中，发生坍塌事故，造成施工人员3人死亡、5人重伤、7人轻伤。事故发生后，总监理工程师立即签发了工程暂停令，并在2小时后向监理单位负责人报告了事故情况。
事件4：专业监理工程师在现场巡视时发现，施工单位正在加工的一批钢筋未报验，立即进行了处理。
问题：
1.写出事件1中的不妥之处，说明理由。项目监理机构对施工控制测量成果的检查、复核还应包括哪些内容？
2.指出事件2中施工单位做法的不妥之处，写出正确做法。
3.指出事件2中总监理工程师做法的不妥之处，写出正确做法。
4.按照《生产安全事故报告和调查处理条例》，确定事件3中的事故等级。指出总监理工程师做法的不妥之处，写出正确做法。
5.事件4中，专业监理工程师应如何处置该批钢筋？
答案：
解析：
1.事件1中，项目监理机构的不妥之处有：安排监理员检查、复核与签署监理意见。
正确做法：安排专业监理工程师检查、复核与签署监理意见。
项目监理机构对施工控制测量成果的检查、复核内容还应包括：测量设备的检定证书，高程控制网和控制桩的保护措施。
2.事件2中，施工单位的不妥之处有：
（1）专项施工方案编制的同时就开始搭建脚手架，正确做法：编制专项施工方案后，附具安全验算结果，经施工单位技术负责人、总监理工程师签字后才可安排搭建脚手架。
（2）项目经理兼任施工现场安全生产管理人员，正确做法：应安排专职安全生产管理人员。
3.事件2中，总监理工程师的不妥之处有：向施工单位签发监理通知单，正确做法：报建设单位同意后，签发工程暂停令。
4.事件3中，事故等级属于较大事故。总监理工程师的不妥之处是：在事故发生2小时后向监理单位负责人报告，正确做法：应在事故发生后立即向监理单位负责人报告。
5.事件4中，报总监理工程师并下达《监理通知单》，要求施工单位提交产品出厂合格证、技术说明书及检验或实验报告，待重新检验合格且施工单位提交监理通知回复单后，同意使用。如检验不合格，书面通知施工单位将该批钢材限期撤出现场。
某工程建设项目的业主将拟建的工程项目的实施阶段的监理任务委托给一家监理公司。监理同签订以后,总监理工程师组织监理人员对制定监理规划进行了讨论,有人提出了以下一些看法：一、监理规划的作用与编制原则（一）监理规划是开展监理工作的技术组织文件；（二）监理规划的作用是指导施工阶段的监理工作；（三）监理规划的编制应符合监理合同、项目特征及业主的要求；（四）监理规划应一气呵成,不应分阶段编写；（五）监理规划应符合监理大纲的有关内容；（六）监理规划应为监理细则的编制提出明确的二、监理规划的基本内容应包括：（一）工程概况；（二）监理单位的权（三）监理单位的经营目标；（四）监理范围内的工程项目总（五）项目监理组织机构；（六）质量、投资、进度控制（七）合同管理；（八）信息管理；（九）组织协调。三、监理规划文件分（一）设计阶段监理规划应在设计单位开始设计前的规定时间内提交给业主；（二）施工招标阶段监理规划应在招标书发出后提交给业主；（三）施工阶段监理规划应在正式施工后提交给业主。四、施工监理规划的部分内容如下：（一）施工阶段的质量控制：（1）掌握和熟悉质量控制的技术依据；（2）……（3）审查施工单位的资质；1）审查总包单位的资质；2）审查分包单位的资质。（4）…………（7）行驶质量监督权,下达停工指令。为了保证工程质量,出现下列情况之一者,监理工程师报请总监理工程师批准,有权责令施工单位立即停工整改；工序完成后未经检验即进行下道工序者；工程质量下降,经指出后未采取有效措施整改,或采取措施不力、效果不好、继续作业者；擅自采用未经同意的分包单位进场作业；没有可靠的质量保证措施而贸然施工,已出现质量下降征兆；其他对质量有重大影响的情况。（二）施工阶段的投资控制：1、建立、健全监理组织,完善职责分工及有关制度,落实投资控制的责任；2、审核施工组织设计和施工方案,合理审核签证施工措施费,按合理工期组织施工；3、及时进行计划费用与实际支出费用的分析比较；4、准确测量实际完工的工程量,并按实际完工的工程质量签证工程款付款凭证……
【问题】向业主提交监理规划文件的时间安排中,你认为哪些是合适的,哪些不合适或不明确?如何提出才合适?
答案：
解析：
二：（一）规划的作用与编制原则中的第（二）项提到“监理规划的基本作用是指导施工阶段的监理工作”不恰当。因为背景材料中提出的条件是业主委托监理单位进行“实施阶段的监理”,所以监理规划不应仅限于“是指导施工阶段的监理工作”这一作用。（二）监理规划的作用与编制原则中的第（三）项不完全。监理规划的编制不但应符合监理合同、项目特征和业主的正当要求,还应符合工程建设方面的法律、法规以及政府批准的工程建设文件等要求。（三）监理规划的作用与编制原则中的第（四）项不妥。因为工程项目建设中,往往工期较长,所以在设计阶段不可能将施工招标、施工阶段的监理规划“一气呵成”地编就,应分阶段进行“滚动式”编制（四）监理规划的基本内容中的第（二）项不宜编入监理规划中,因为监理单位的权利和义务是监理合同中的重要内容,是监理规划编写的依据。（五）监理规划的基本内容中的第（三）项不宜编入监理规划中。因为“监理单位的经营目标”与监理总目标是不同的。在向业主提交监理规划文件的时间安排上：（一）设计阶段监理规划提交的时间是合适的,但施工招标和施工阶段的监理规划提交的时间不妥。（二）施工招标阶段,应在招标开始前一定的时间内向业主提交施工招标阶段的监理规划；（三）施工阶段的监理规划,应在施工开始前一定时间内提交给业主。
在直方图的观察与分析中，由于组距不当造成的直方图呈（）。
A.折齿型
B.缓坡型
C.孤岛型
D.绝壁型
答案：A
解析：
考核工程质量统计分析方法。折齿型是由于分组组数不当或者组距确定不当出现的直方图。选项B是上下限太严造成的；选项C是由于是原材料发生变化，或者临时他人顶班作业造成的；选项D是数据收集不正常，去掉数据造成的。参见教材P73。
有关工程施工质量管理方面的行政法规主要包括（ ）。
A.《建设工程质量管理条例》
B.《中华人民共和国节约能源法》
C.《实施工程建设强制性标准监督规定》
D.《民用建筑节能条例》
E.《房屋建筑工程施工旁站监理管理办法(试行)》
答案：A,D
解析：
考点:“工程施工质量控制的依据”。有关质量管理方面的法律法规、部门规章与规范性文件包括①法律：《中华人民共和国建筑法》，《中华人民共和国刑法》，《中华人民共和国防震减灾法》，《中华人民共和国节约能源法》，《中华人民共和国消防法》等；②行政法规：《建设工程质量管理条例》《民用建筑节能条例》等；③部门规章：《建筑工程施工许可管理办法》，《实施工程建设强制性标准监督规定》，《房屋建筑和市政基础设施工程质量监督管理规定》等；④规范性文件：《房屋建筑工程施工旁站监理管理办法（试行）》,《建设工程质量责任主体和有关机构不良记录管理办法（试行）》，关于《建设行政主管部门对工程监理企业履行质量责任加强监督》的若干意见等。国家发改委颁发的规范性文件——关于《加强重大工程安全质量保障措施》的通知等。此外，其他各行业如交通、能源、水利、冶金、化工等和省、市、自治区的有关主管部门，也均根据本行业及地方的特点，制定和颁发了有关的法规性文件。因此，本题的正确答案为AD。
招标人对施工投标保函的正确处理方式是（ ）。
A.未中标的投标人不退还
B.中标的投标人在中标的同时退还
C.在中标的投标人向业主提交履约担保后退还
D.投标人在投标有效期内撤销投标书后退还
答案：C
解析：
本题考查的是投标保函的退还。选项AB，未中标的可退还，中标的在提交履约担保后退还；选项D，投标人在投标有效期内撤销投标书的不退还。
NEC合同文本是由（ ）编制的。
A.国际咨询工程师联合会
B.英国土木工程师学会
C.美国建筑师学会
D.我国建筑工程学会
答案：B
解析：
本题考查的是英国NEC合同文本。FIDIC是指国际咨询工程师联合会编制的，NEC是由英国土木工程师学会编制，AIA是由美国建筑师学会编制的。
监理工程师答疑精华6辑 第5辑
下列属于我国项目监理机构在施工阶段投资控制措施中合同措施工作的有（ ）。
A.做好工程施工记录，保存各种文件图纸
B.进行工程计量
C.审核承包人编制的施工组织设计
D.参与合同修改.补充工作
E.编制本阶段投资控制工作计划和详细的工作流程图
答案：A,D
解析：
考核投资控制的措施。我国项目监理机构在施工阶段投资控制措施中的合同措施包括：（1）做好工程施工记录，保存各种文件图纸，特别是注有实际施工变更情况的图纸，注意积累素材，为正确处理可能发生的索赔提供依据，参与处理索赔事宜；（2）参与合同修改、补充工作，着重考虑它对投资控制的影响。选项B属于经济措施，选项C属于技术措施，选项E属于组织措施。
建设工程招标程序中，投标保函在评标结束之后应退还给承包商的情形是（ ）。
A.根据规定接受对错误的修正
B.投标人采用不正当的手段骗取中标
C.中标的投标人在签订合同时，向业主提交履约担保
D.投标人在投标函中规定的投标有效期内撤销其投标
答案：C
解析：
2020版教材P16-18
本题考核的是退还投标保函的要求。投标保函或者保证书在评标结束之后应退还给承包商，一般有两种情况：一是未中标的投标人可向招标人索回投标保函或者保证书．以便向银行或者担保公司办理注销或使押金解冻；二是中标的投标人在签订合同时，向业主提交履约担保，招标人应该即可投标保函或者保证书。
工程质量形成过程中，直接影响项目决策和设计质量的是（ ）阶段。
A.勘察设计
B.可行性研究
C.竣工验收
D.施工安装
答案：B
解析：
考点:“工程建设各阶段对质量形成的作用与影响”。项目可行性研究是在项目建议书和项目策划的基础上，运用经济学原理对投资项目的有关技术、经济、社会、环境及所有方面进行调查研究，对各种可能的拟建方案和建成投产后的经济效益、社会效益和环境效益等进行技术经济分析、预测和论证，确定项目建设的可行性，并在可行的情况下，通过多方案比较从中选择出最佳建设方案，作为项目决策和设计的依据。在此过程中，需要确定工程项目的质量要求，并与投资目标相协调。所以，项目的可行性研究直接影响项目的决策质量和设计质量。因此，本题的正确答案为B。
《中华人民共和国安全生产法》规定，生产经营单位使用被派遣劳动者的，应当将被派遣劳动者纳入本单位从业人员编制中进行（ ）管理，对被派遣劳动者进行岗位安全操作规程和安全操作技能的教育和培训。
A.统一
B.分工管理
C.互带
D.分别
答案：A
解析：
本题考查的是安全监理相关的法律法规和方针政策。《中华人民共和国安全生产法》规定，生产经营单位使用被派遣劳动者的，应当将被派遣劳动者纳入本单位从业人员编制中进行统一管理，对被派遣劳动者进行岗位安全操作规程和安全操作技能的教育和培训。
在建设项目的选址和设计任务书己确定的情况下，建设项目是否能（），设计将起着决定作用。
A.保证技术上先进和经济上合理
B.保证质量上先进和经济上合理
C.保证质量上先进和安全上合理
D.保证技术上先进和安全上合理
答案：A
解析：
2020版教材P83-84
设计是基本建设的重要环节。在建设项目的选址和设计任务书己确定的情况下，建设项目是否能保证技术上先进和经济上合理，设计将起着决定作用
总监理工程师组织专业监理工程师对工程变更费用及工期影响做出评估，体现了施工阶段投资控制中（ ）的主要工作。
A.进行工程计量和付款签证
B.对完成工程量进行偏差分析
C.审核竣工结算款
D.处理施工单位提出的工程变更费用
答案：D
解析：
本题考查重点是“我国项目监理机构在建设工程投资控制中的主要工作”。处理施工单位提出的工程变更费用包括：①总监理工程师组织专业监理工程师对工程变更费用及工期影响做出评估；②总监理工程师组织建设单位、施工单位等共同协商确定工程变更费用及工期变化，会签工程变更单；③项目监理机构可在工程变更实施前与建设单位、施工单位等协商确定工程变更的计价原则、计价方法或价款；④建设单位与施工单位未能就工程变更费用达成协议时，项目监理机构可提出一个暂定价格并经建设单位同意，作为临时支付工程款的依据。工程变更款项最终结算时，应以建设单位与施工单位达成的协议为依据。因此，本题的正确答案为D。
监理工程师答疑精华6辑 第6辑
根据《建设工程监理规范》，专业监理工程师应履行的职责包括（ ）。
A.参与工程质量事故的调查
B.指导、检查监理员工作，定期向总监理工程师报告本专业监理工作实施情况
C.验收检验批、隐蔽工程、分项工程，参与验收分部工程
D.检查承包单位投入工程项目的人力、材料、主要设备及其使用、运行状况
E.参与工程竣工预验收和竣工验收
答案：B,C,E
解析：
本题考查重点是“项目监理机构各类人员基本职责”。根据《建设工程监理规范》GB／T 50319—2013，专业监理工程师应履行下列职责： ①参与编制监理规划，负责编制监理实施细则；
②审查施工单位提交的涉及本专业的报审文件，并向总监理工程师报告；
③参与审核分包单位资格；
④指导、检查监理员工作，定期向总监理工程师报告本专业监理工作实施情况；
⑤检查进场的工程材料、构配件、设备的质量；
⑥验收检验批、隐蔽工程、分项工程，参与验收分部工程；
⑦处置发现的质量问题和安全事故隐患；
⑧进行工程计量；
⑨参与工程变更的审查和处理；
⑩组织编写监理日志，参与编写监理月报；
收集、汇总、参与整理监理文件资料；
参与工程竣工预验收和竣工验收。
所以，选项B、C、E符合题意。选项A属于总监理工程师应履行的职责。选项D属于监理员的职责。因此，本题的正确答案为BCE。
在建设项目各类招标中，不要求投标人依据给定工作量报价的是（ ）招标。
A.设计
B.施工
C.设备采购
D.材料采购
答案：A
解析：
知识点:工程设计招标概述。设计招标首先提出设计思路和初步方案，并论证该方案的优点和实施计划，在此基础上进一步提出报价。2020版教材P25。
某高速公路项目，业主与路桥监理公司签订了监理合同。总监理工程师要求监理人在进驻施工现场前要熟悉相关资料,认真审核施工单位提交的有关文件、资料等。开工后，发生了以下事件：
事件1:由于强夯工程量无法在合同中准确确定,据此在施工合同中规定,按施工图预算方式计价,乙方必须严格按照施工及施工合同规定的内容及技术规范要求施工，工程量由监理工程师负责现场计量。根据该工程的合同特点，监理工程师制订的工程量计量与工程款支付程序要点如下：
(1) 乙方对已完工的分项工程在7 天内向监理工程师申请质量认证，取得质量合格证书后,再提出计量申请报告。
(2) 监理工程师在接到计量申请报告后7 天内核实已完成的工程数量，并在计量前24 小时通知乙方,乙方为计量提供一切便利条件并派专人参加计量工作,如果乙方不派人参加计量工作，监理工程师按照规定的计量方法自行计量，计量结果有效。计量工作结束后，监理工程师签发计量证书。
(3) 乙方凭质量合格证书和计量证书向监理工程师提出付款申请。
(4) 监理工程师审核申报材料，确定支付款额,并向甲方提供付款证明材料。
(5) 甲方根据乙方取得的质量证书和计量证书以及付款证明材料,对工程价款进行支付与结算。
同时，工程开工前乙方向业主提交了施工组织设计并得到了监理工程师的批准。
事件2:施工到沥青路面时，因2 合同段运输路面材料的道路被当地村民挖断，为了工期不延误，材料只能从1 合同快完工的一段路上运进2 合同段。为此，业主召集两合同段开会，要求1 合同段调整施工安排，于8 月30 日前完成该段施工。9 月1 日起，2 合同段从该段路运进材料。1 合同段至9 月20 日才完成该路段施工，致使2 合同段工期延误,1 合同段该段路在交工后缺陷期未满已发生破坏。
问题：
1. 监理工程师应熟悉的主要资料有哪些？
2. 监理工程师在承包人进人施工现场到工程开工这一阶段的工作重点是什么？
3. 事件1 中：
(1) 在工程施工过程中，当进行到施工图所规定的处理范围边缘时，乙方在取得在场监理工程师认可的情况下,为了使夯击质量得到保证，将夯实范围适当扩大，施工完成后，乙方将扩大范围内的工程数量向监理工程师提出额外计量要求,但遭到拒绝。试问监理工程师拒绝乙方的要求是否合理,为什么？
(2) 工程施工过程中，乙方根据监理工程师指令就部分工程进行了变更施工。试问本合同中变更部分的合同价款应根据什么原则进行确定？
4. 事件2 中：
(1) 业主做法是否妥当，为什么？
(2) 2 合同段工期延误由谁负责，2 合同段是否可以获得延期或索赔。为什么？
(3) 1 合同段该段路被损坏应由谁负责’由谁维修？
答案：
解析：
1.监理工程师应熟悉的主要资料有:①监理人员应熟悉合同文件内容;②了解现场用地占有权和使用权的解决情况;③核查设计图纸;④复核定线数据;⑤制定监理程序;⑥审查承包人的自检系统;⑦落实承包人的材料来源、施工设备及技术状况等。
2.主要工作内容为:①复核图纸和放样定线数据;②审査承包人的施工方案和施工组织设计文件;③审查承包人的质量保证体系或质量保证措施文件;④审查承包人的材料源是否有效、可靠;⑤审查承包人的主要施工机具、设备的组织配套和技术性能报告;⑥审查承包人的人员（技术人员、工人）和施工机具的到位情况;⑦检查核实参与工程的各方为工程开工的准备情况及审核承包人的开工报告。
3.事件1 中：
(1) 监理工程师拒绝扩大范围的工程量计量是合理的,其原因是:该部分工程量超出了施工图的要求，也就是超出了工程合同约定的工程计量范围，所以监理工程师无权处理合同以外的工程计量内容。而监理工程师认可的是施工单位保证质量技术措施,一般在建设单位没有批准追加相应工程内容弓丨起的增加费用的情况下，技术措施费用应由承包人自己承担。
(2) 本合同变更价款的确定可按以下原则处理：
①合同中已有适用于变更工程价格的，按合同已有的价格计算并确定变更合同价款；
②合同中含有类似变更工程价格的，可以参照类似价格确定变更合同价款；
③合同中没有适用或类似变更工程价格的，由承担人提出适当的变更价格，监理工程师与业主
及承包人协商确定变更合同价款,如果协商变更价格达不成一致时,可报上级主管部门仲裁。
4.事件2 中：
(1) 业主做法不符合合同规定。①调整施工安排即改变了工程巳规定的施工顺序和时间安排,是属“工程变更”，只有通过监理工程师才能作出变更工程的指示。②工程完工后应通过交工（或竣工）验收，才能交付使用。而1 合同段该段路完成施工后未经交工（或竣工）验收提前使用。
(2) 2 合同段工期延误不是该承包人原因造成的，可以获得延期,并且业主提供的运输通道受到破坏,改变的通道又未及时提供，延误是因为业主应负责的情况所造成的。所以，2 合同段可以要求索赔。
(3) 1 合同段该段路未经交工(或竣工）验收，提前使用,表示业主已接受并批准工程。业主应按合同规定承担此类风险“所造成的损失或损害”。承包人也应履行缺陷责任期义务、负责维修该段损坏路段，但维修费用由业主承担。
标准施工招标文件分卷组成的第三卷是（ ）。
A.招标公告
B.图纸
C.技术标准和要求
D.投标文件格式
答案：C
解析：
考点:标准施工招标文件概述。标准施工招标文件分卷组成：第一卷的标准文件包括招标公告、投标邀请书、评标办法、合同条款及格式、工程量清单；第二卷为图纸；第三卷为技术标准和要求；第四卷为投标文件格式。
施工进度计划实施中常用的检查方式是()。
A.不定期的现场实地检查和监督
B.召开施工单位负责人参加的现场会议
C.定期收集施工绩效报表资料
D.邀请建设单位管理人员面对面交流
答案：B
解析：
2020教材P131-132
在建设工程施工过程中，监理工程师可以通过以下方式获得其实际进展情况：(1)定期地、经常地收集由承包单位提交的有关进度报表资料；(2)由驻地监理人员现场跟踪检查建设工程的实际进展情况；(3)由监理工程师定期组织现场施工负责人召开现场会议。
某机械厂(甲方)与某建筑公司(乙方)订立了某工业厂房工程项目施工合同，同时与某降水公司订立了工程降水合同。甲、乙双方合同规定：采用单价合同，每一分项工程的实际工程量增加(或减少)超过招标文件中工程量的10%以上时调整单价；工作B、E、G作业使用的主导施工机械一台(乙方自备)，台班费为400元/台班，其中台班折旧费为50元/台班。施工网络计划如图9-1所示(时问单位：天)。
甲、乙双方合同约定8月15日开工。工程施工中发生如下事件：
事件1：降水方案错误，致使工作D推迟2天，乙方人员配合用工增加5个工日，窝工6个工日。
事件2：8月21日至22日，场外停电，停工2天，造成人员窝工16个工日。
事件3：因设计变更，工作E工程量由招标文件中的300m3增至350m3，超过了10%；合同中该工作的综合单价为55元/m3，经协商调整后综合单价为50元/m3。
事件4：为保证施工质量，乙方在施工中将工作B原设计尺寸扩大，增加工程量15m3，该工作综合单价为78元/m3。?
事件5：在工作D、E均完成后，甲方指令增加一项临时工作K，经核准，完成该工作需要1天时问，机械1台班，人工10个工日。
【问题】
1．上述哪些事件乙方可以提出索赔要求?哪些事件不能提出索赔要求?说明其原因。
2．针对上述所发生事件，承包商可索赔总工期多少天?逐项说明理由。
3．假设人工工日单价为25元/工日，合同规定，窝工人工费补偿标准为12元/工日，因增加用工所需管理费为增加人工费的20%。工作K的综合收费为人工费的80%。试计算费用索赔总额。
答案：
解析：
1．对上述事件的索赔判定如下： 事件1中，乙方可提出索赔要求。理由：降水工程由甲方另行发包，是甲方的责任。
事件2中，乙方可提出索赔要求。理由：场外停水、停电造成的人员窝工是不可预见的客观条件。
事件3中，乙方可提出索赔要求。理由：设计变更是甲方的责任，且工作E的工程量增加了50m3，超过了招标文件中工程量的10%。
事件4中，乙方不应提出索赔要求。理由：保证施工质量的技术措施费应由乙方承担。
事件5中，乙方可提出索赔要求。理由：甲方指令增加工作，是甲方的责任。
2．工期索赔天数具体计算如下：
事件1中，工作D总时差为8天，推迟2天，尚有总时差6天，不影响工期，因此可索赔工期0天。
事件2中，8月21日至22日停工，工期延长，可索赔工期2天。
事件3中，因E为关键工作，可索赔工期：(350-300)÷(300÷6)=1(天)。
事件5中，因G为关键工作，在此之前增加K，则K也为关键工作，索赔工期1天。
总计索赔工期=0+2+1+1=4(天)。
3．费用索赔总额的计算：
事件1：应索赔费用=12×6+25×5×(1+20%)=222(元)。
事件2：人工费=12×16=192(元)；
机械费=50×2=100(元)。
事件5：人工费=25×10=250(元)；
机械费=400×1=400(元)；
综合收费=250×80%=200(元)。
合计费用索赔总额为：222+192+100+250+200+400=1364(元)。
