2021监理工程师答疑精华9节 第1节
风险调查法是识别建设工程风险不可缺少的方法，下列关于风险调查法的表述中，正确的有()
A、通过风险调查可以发现此前尚未识别出的重要工程风险
B、通过风险调查可以对其他方法已识别出的风险进行鉴别和确认
C、随工程的进展，风险调查的内容相应增加，但调查的重点相同
D、随工程的进展，风险调查的内容相应减少，调查的重点可能不同
E、从某种意义上讲，风险调查法的主要作用在于建立初始风险清单
答案：B,D
解析：
通过风险调查有可能发现此前尚未识别出的重要的工程风险，因此选项A是错误的。通过风险调查可以对其他方法已识别出的风险进行鉴别和确认；随着工程的进展，风险调查的内容相应减少，调查的重点可能不同；从某种意义上讲，专家调查法等五种方法的主要作用在于建立初始风险清单，而风险调查法的作用则在于建立最终的风险清单。
下列属于设备制造前的质量控制的有（ ）。
A.对设备制造分包单位的审查
B.对检验计划和检验要求的审查
C.设计变更
D.对生产人员上岗资格的检查
E.明确设备制造过程的要求及质量标准
答案：A,B,D,E
解析：
考点:设备制造的质量控制内容。设备制造前的质量控制包括：(1)熟悉图纸、合同，掌握相关的标准、规范和规程，明确质量要求；(2)明确设备制造过程的要求及质量标准；(3)审查设备制造的工艺方案；(4)对设备制造分包单位的审查；(5)检验计划和检验要求的审查；(6)对生产人员上岗资格的检查；(7)用料的检查。选项C属于设备制造过程的质量控制。
进口设备增值税额应以（）乘以增值税率计算。
A.到岸价格
B.离岸价格
C.关税和消费税之和
D.组成计税价格
答案：D
解析：
本题考查重点是“进口设备增值税额的计算公式”。我国增值税条例规定，进口应税产品均按组成计税价格，依税率直接计算应纳税额，不扣除任何项目的金额或已纳税额。即：进口产品增值税额=组成计税价格×增值税率。组成计税价格=到岸价×人民币外汇牌价+进口关税+消费税，增值税基本税率为17%。因此，本题的正确答案为D。
国际工程中，工程咨询公司主要为业主提供()服务。
A.技术咨询
B.材料设备采购
C.合同咨询和索赔
D.生产准备、调试验收
E.工程招标
答案：B,D,E
解析：
2020版教材P192-194
本题考查的是工程咨询公司的服务对象和内容。工程咨询公司为业主服务既可以是全过程服务，也可以是阶段性服务。工程建设全过程服务的内容包括可行性研究、工程设计、工程招标、材料设备采购、施工管理、生产准备、调试验收、后评价等一系列工作。
表见代理的法律后果由( )承担。A无权代理人B被代理人 C善意第三人D保险公司
表见代理的法律后果由（ ）承担。
Ａ无权代理人Ｂ被代理人
Ｃ善意第三人Ｄ保险公司
FIDIC系列合同，《施工合同条件》中属于承包商的主要责任和义务的有（）
A.办理工程保险
B.委托任命工程师代表业主进行合同管理
C.提交竣工文件二以及操作和维修手册
D.为工程的设计、施工、竣工及修补缺陷提供所需的设备、文件、人员、物资和服务
E.按照合同规定及工程师的指示对工程进行设计、施工和竣工并修补缺陷
答案：A,C,D,E
解析：
2020版教材P152-153
承包商的主要责任和义务：
应按照合同规定及工程师的指示对工程进行设计、施工和竣工并修补缺陷;为工程的设计、施工、竣工及修补缺陷提供所需的设备、文件、人员、物资和服务;对所有现场作业和施工方法的完备性、稳定性和安全性负责，并保护环境;提供工程执行和竣工所需的各类计划、实施情况、意见和l通知;提交竣工文件以及操作和维修手册;办理工程保险;提供履约担保证书;履行承包商日常管理职能等。
2021监理工程师答疑精华9节 第2节
监理单位技术负责人在审核监理规划时，主要审核的有()。
A.监理范围、监理工作内容是否已包括全部委托的工作任务
B.监理组织形式、管理模式等是否合理
C.监理的内、外工作制度是否健全
D.项目监理机构是否有保证监理目标实现的充分依据
E.监理工作计划是否符合国家强制性标准
答案：A,B,C
解析：
考点:监理规划报审。监理单位技术负责人审核监理规划时，审核的内容主要包括：(1)监理范围、工作内容及监理目标的审核；(2)项目监理机构的审核(包括组织结构、人员配备方面的审核)；(3)工作计划的审核；(4)工程质量、造价、进度控制方法的审核；(5)对安全生产管理监理工作内容的审核；(6)监理工作制度的审核。
下列选项中，不属于计算机辅助建设项目网络计划编制意义的是()。
A.确保网络计划计算的准确性
B.有利于编制资源需求计划
C.有利于网络计划及时调整
D.不利于网络计划及时调整
答案：D
解析：
考点:计算机辅助建设项目进度控制。计算机辅助建设项目网络计划编制的意义如下：解决当网络计划计算量大，而手工计算难以承担的困难；确保网络计划计算的准确性；有利于网络计划及时调整；有利于编制资源需求计划等。
下面关于施工单位对建设工程质量最低保修期限的说法，正确的有（ ）。
A.装修工程为 2 年
B.给水排水管道为 5 年
C.电气设备安装工程为 2 年
D.有防水要求的卫生间为 2 年
E.供热与供冷系统，为 2 个采暖期、供冷期
答案：A,C,E
解析：
参见教材 P12
非代理型CM模式的合同价( )。
A．就是GMP
B．就是CM费
C．是由CM单位直接向业主报出具体数额的价格
D．不是一个确定的具体数据，主要是确定计价原则和方式
某建筑公司通过投标承接了本市某房地产开发企业的一栋钢筋混凝土剪力墙结构住宅楼，承包商在完成室外装修后，发现该建筑物向西北方向倾斜，该建筑公司采取了在倾斜一侧减载与在对应一侧加载、注浆、高压粉喷、增加锚杆静压桩等抢救措施，但无济于事，该房地产开发企业为确保工程质量和施工人员的人身安全，主动要求并报政府同意，采取上层结构6～18层定向爆破拆除的措施，从根本上消除了该栋楼的质量隐患。
在事故调查过程中，出现了以下不同的处理意见：
1．工程勘察单位根据要求进行了工程勘察，并提交了详细的工程勘察资料，因此工程勘察单位不承担任何质量责任。
2．建设单位为了加快进度，牺牲工程质量，并且未按规定委托监理单位对工程建设实施监理，因此建设单位应对工程质量事故负责。而设计单位是根据建设单位要求所进行的设计和处理，因此设计单位对质量事故不承担责任。
3．施工单位在施工过程中及时提出问题，并提出加固补强方案，因此施工单位对该工程质量事故不承担任何责任。
4．因建设单位及时采取爆破拆除措施，确保了相邻建筑和住户的生命财产安全，因此该质量事故不是重大质量事故。
为了降低成本，项目经理通过关系购进廉价暖气管道，并隐瞒了工地甲方和监理人员，工程完工后，通过验收交付使用单位使用，过了保修期后的某一冬季，大批用户暖气漏水。
【问题】
1．处理工程质量事故的程序有哪些
2．判断事故处理意见是否妥当
3．暖气漏水的责任是否应由施工单位承担为什么
答案：
解析：
1．处理工程质量事故的程序如下：
(1)事故调查，了解事故情况，并确定是否需要采取防护措施；
(2)分析调查结果，找出事故的主要原因；
(3)确定是否需要处理，若需处理，施工确定处理方案；
(4)事故处理；
(5)检查事故处理结果是否达到要求；
(6)事故处理结论；
(7)提交处理方案。 (具体以书本为准)
2．判断事故处理意见的正确与否如下：
(1)工程勘察单位不承担任何质量事故是正确的；
(2)工程设计单位对工程质量事故不承担责任是错误的；
(3)施工单位对工程质量事故不承担任何责任是错误的；
(4)该质量事故不是重大质量事故是错误的。
3．虽然已过保修期，但施工单位仍要对该质量问题负责。
原因是：该质量问题的发生是由于施工单位采用不合格材料造成的，是施工过程中造成的质量隐患，不属于保修的范围，因此不存在过了保修期的说法。
《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位的（ ）等特种作业人员，必须按照国家专门规定经过专门的安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书后，方可上岗作业。
A.垂直运输机械作业人员
B.钢筋作业人员
C.爆破作业人员
D.登高架设作业人员
E.起重信号工
答案：A,C,D,E
解析：
考点:行政法规。垂直运输机械作业人员、安装拆卸工、爆破作业人员、起重信号工、登高架设作业人员等特种作业人员，必须按照国家有关规定经过专门的安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书后，方可上岗作业。
2021监理工程师答疑精华9节 第3节
某施工单位根据领取的某进场公路工程项目招标文件和全套施工图纸,采用低报价策略编制了投标文件,并中标。该施工单位（乙方）于某年某月某日与建设单位（甲方）签订了该工程项目的固定价格施工合同。合同工期为8个月。甲方在乙方进入施工现场后,因资金紧缺,无法如期支付工程款,口头要求乙方暂停施工一个月,乙方亦口头答应。工程按合同规定期限验收时,甲方发现工程质量有问题,要求返工。两个月后,返工完毕。结算时甲方认为乙方迟延交付工程,应按合同约定偿付逾期违约金。乙方认为临时停工是甲方要求的。乙方为抢工期,加快施工进度才出现了质量问题,因此迟延交付的责任不在乙方。甲方则认为临时停工和不顺延工期是当时乙方答应的。乙方应履行承诺,承担违约责任。
【问题】（1）该工程采用固定价格合同是否合适?
答案：
解析：
（1）因为固定价格合同适用于工程量不大且能够较准确计算、工期较短、技术不太复杂、风险不大的项目。该工程基本符合这些条件,故采用固定价格合同是合适的。
工程建设单位与某设计单位签订合同，购买该设计单位已完成设计的图纸，该合同法律关系的客体是（ ）。
A、物
B、财
C、行为
D、智力成果
答案：D
解析：
考点:合同法律关系的构成。图纸是智力成果。智力成果是通过人的智力活动所创造出的精神成果，包括知识产权、技术秘密及在特定情况下的公知技术。如专利权、工程设计等，都有可能成为合同法律关系的客体。参见教材 P6。
招标公告与投标邀请书应当载明（ ）。
A.建设单位的名称和地址
B.招标项目的性质和数量
C.评标方法
D.招标项目的实施地点时间
E.获取招标文件的办法
答案：A,B,D,E
解析：
本题考查的是建设工程监理招标方式和程序。招标公告与投标邀请书应当载明：建设单位的名称和地址；招标项目的性质；招标项目的数量；招标项目的实施地点；招标项目的实施时间；获取招标文件的办法等内容。
某工程采购的一批钢材的出厂价为3980元/吨，运费为50元/吨，运输损耗率为0.5%，采购保管费费率为2%，则这批钢材的材料单价为（ ）元/吨。
A.4129.90
B.4079.90
C.4050.15
D.4131.15
答案：D
解析：
材料单价=[（材料原价+运杂费）×[1+运输损耗率（%）]×[1+采购保管费率（%）]=（3980+50）×（1+0.5%）×（1+2%）=4131.15元/吨。
建设工程施工招标确定中标人后，合同协议书中有关工期的内容应包括()。
A、开工日期
B、竣工日期
C、施工期
D、合同工期总日历天数
E、合同工期总工作天数
答案：A,B,D
解析：
本题考查的是合同协议书中有关工期的规定。在合同协议书中应明确注明开工日期、竣工日期、合同工期总日历天数。（本知识点新教材已经删除）
某项目设计施工总承包招标，评标委员会在评审中发现以下情况：投标人甲与本标段的监理人同为一个法定代表人；投标人乙和丙的投标保证金从同一单位的账户转出；评标委员会对投标人丁提供的资料有疑问要求澄清，而其未予书面说明；投标人戊为本标段前期准备曾提供设计服务。则（）的投标应被否决。
A.甲
B.乙
C.丙
D.丁
E.戊
答案：A,B,C,D
解析：
设计施工总承包中，为项目前期准备提供设计或咨询服务单位属于除外情形。
2021监理工程师答疑精华9节 第4节
施工进度检查的主要方法是将经过整理的实际进度数据与计划进度数据进行比较，其目的是（ ）。
A.分析影响施工进度的原因
B.掌握各项工作时差的利用情况
C.提供计划调整和优化的依据
D.发现进度偏差及其大小
答案：D
解析：
考点:“施工进度的检查方法”。施工进度检查的主要方法是对比法。将经过整理的实际进度数据与计划进度数据进行比较，从中发现是否出现进度偏差以及进度偏差的大小。因此，本题的正确答案为D。
在工程项目建设过程中，发包人要求承包人提供的担保通常有（ ）。
A.施工投标保证
B.施工合同履约保证
C.施工合同支付保证
D.工程预付款保证
E.施工合同工程垫支保证
答案：A,B,D
解析：
在建设工程的过程中，保证是最为常用的一种担保方式。保证这种担保方式必须由第三人作为保证人，由于对保证人的信誉要求比较高，建设工程中的保证人往往是银行，也可能是信用较高的其他担保人，如担保公司。工程项目建设过程中，常见的发包人要求承包人提供的担保有：①施工投标保证；②施工合同履约保证；③施工预付款保证。
发包人根据工程的实际确需修改建设工程设计文件，应当报()进行批准。
A.原设计单位
B.原审批机关
C.原备案部门
D.建设行政管理部门
答案：B
解析：
考点:设计合同履行管理。如果发包人根据工程的实际需要确需修改建设工程勘察、设计文件时，应当首先报经原审批机关批准，然后由原建设工程勘察、设计单位修改。
(2018年)下列工程造价控制工作中，属于项目监理机构在施工阶段控制工程造价的工作内容是（ ）。
A.定期进行工程计量
B.审查工程概算
C.进行建设方案比选
D.进行投资方案论证
答案：A
解析：
本题考查的是监理规划主要内容。
工程造价动态比较的内容包括：
1） 工程造价目标分解值与造价实际值的比较；
2） 工程造价目标值的预测分析。
邀请招标的特点是（）。
A.发布招标公告
B.发投标邀请函
C.邀请不特定的法人或其他组织
D.邀请特定的法人或其他组织
E.发招标邀请函
答案：B,D
解析：
1、公开招标和邀请招标
（1）公开招标是招标人通过国家指定的报刊、信息网络或者其他媒体发布招标公告，邀请不特定的法人或者组织投标。
（2）邀请招标是招标人以投标邀请书的方式，邀请3个以上具有相应资质、具备承担招标项目勘察设计能力的、资信良好的特定法人或组织投标。
某实行监理的工程，实施过程中发生下列事件：
事件1：建设单位通过招标确定了监理单位，并且在2011年11月30日向中标的监理单位发出监理中标通知书，该工程的监理中标价为280万元；建设单位与监理单位协商后，于2012年1月10日签订了委托监理合同。监理合同约定：合同价为260万元；因非监理单位原因导致监理服务期延长，每延长一个月增加监理费8万元；监理服务自合同签订之日起开始，服务期26个月。
建设单位通过招标确定了施工单位，并与施工单位签订了施工承包合同，合同约定：开工日期为2012年2月10日，施工总工期为24个月。
事件2：施工过程中，由于吊装作业危险性较大，施工项目部编了专项施工方案，并送现场监理员签收。吊装作业前，吊车司机使用风速仪检测到风力过大，拒绝进行吊装作业。
施工项目经理便安排另一名吊车司机进行吊装作业，监理员发现后立即向专业监理工程师汇报，该专业监理工程师回答说：施工单位内部的事情，不用管理。
事件3：监理员将施工项目部编制的专项施工方案交给总监理工程师后，发现现场吊装作业吊车发生故障。为了不影响进度，施工项目经理调来另一台吊车，该吊车比施工方案确定的吊车吨位稍小，但经安全检测可以使用。监理员立即将此事向总监理工程师汇报，总监理工程师以专项施工方案未经审查批准就实施为由，签发了停止吊装作业的指令。施工项目经理签收暂停令后，仍要求施工人员继续进行吊装。总监理工程师报告了建设单位，建设单位负责人称工期紧迫，要求总监理工程师收回吊装作业暂停令。
事件4：由于施工单位的原因，施工总工期延误5个月，监理服务期达30个月。监理单位要求建设单位增加监理费32万元，而建设单位认为监理服务期延长是施工单位造成的，监理单位对此负有责任，不同意增加监理费。
问题：
1．指出事件1中建设单位做法的不妥之处，写出正确做法。
2．指出事件2中专业监理工程师的不妥之处，写出正确做法。
3．指出事件2和事件3中施工项目经理在吊装作业中的不妥之处，写出正确做法。
4．分别指出事件3中建设单位、总监理工程师工作中的不妥之处，写出正确做法。
5．事件4中，监理单位要求建设单位增加监理费是否合理?说明理由。
答案：
解析：
1．(1)2012年1月10日签订委托监理合同不妥，应在发出监理中标通知书后的30天内签订监理合同。
(2)监理合同价为260万元不妥，应为280万元。
2．回答“这是施工单位内部的事情”不妥，应及时制止并向总监理工程师汇报。
3．(1)安排另一名司机进行吊装作业不妥，应停止吊装作业；
(2)专项施工方案未经总监理工程师批准便实施不妥，应经总监理工程师批准后实施；
(3)签收工程暂停令后仍要求继续吊装作业不妥，应停止吊装作业。
4．(1)建设单位要求总监理工程师收回吊装作业暂停令不妥，应支持总监理工程师的决定；
(2)总监理工程师未报告政府主管部门不妥，应及时报告政府主管部门。
5．事件4中，监理单位的要求是合理的，因监理合同中已有关于监理服务期延长的约定，而工期延长是由施工单位的原因造成的，符合监理合同中“因非监理单位原因导致监理服务期延长”的约定。
2021监理工程师答疑精华9节 第5节
（ ），是指工程在规定的条件下，满足规定功能要求的合理使用年限。
A.适用性
B.耐久性
C.可靠性
D.节能性
答案：B
解析：
耐久性是指工程在规定的条件下，满足规定功能要求的合理使用年限。
下列最低保修期限为5年的是（ ）。
A.有防水要求的卫生间
B.供热系统
C.电气管线
D.给排水管道
答案：A
解析：
2020版教材P7-10
在正常使用条件下，建设工程的最低保修期限为：
(1) 基础设施工程、房屋建筑工程的地基基础和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限；
(2) 屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年；
(3) 供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期；
(4) 电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为2年。
选项B最低保修期限是2个采暖期；选项CD的最低保修期限是2年。
某企业拟5 年内每年投入资金100 万元用于技术改造，企业准备存入一笔钱以设立基金，提供每年技术改造所需用的资金。已知年利率为6%,复利计息，问企业现在应存入基金多少钱？
答案：
解析：
这是一个已知年金求现值的问题，
P=A(1+i)n-1/i(1+i)n=100*(1 十6%)5-1/6%*(1+6%)5=421.24(万元）
建设工程合同要求每一个建筑产品都需要单独设计和施工，决定了（ ）。
A.合同主体的严格性
B.合同标的的特殊性
C.合同履行期限的长期性
D.计划和程序的严格性
答案：B
解析：
本题考查重点是“建设工程合同的特征”。建筑产品的类别庞杂，其外观、结构、使用目的、使用人都各不相同，这就要求每一个建筑产品都需单独设计和施工(即使可重复利用标准设计或重复使用图纸，也应采取必要的修改设计才能施工），即建筑产品是单体性生产，这也决定了建设工程合同标的的特殊性。因此，本题的正确答案为B。
按合同规定，设备制造厂申请出厂前的试车或整机性能检测，（ ）组织（ ）参加，符合要求后予以签认。
A.建设单位，总监理工程师
B.总监理工程师，专业监理工程师
C.建设单位，设计单位
D.专业监理工程师，监理员
答案：B
解析：
本题考查的是设备制造的质量控制内容。按设计要求及合同规定，如设备需进行出厂前的试车或整机性能检测，项目监理机构在接到制造厂的申请后，经审查，如认为已达到条件，应批准制造厂的申请。此时，总监理工程师应组织专业监理工程师参加设备的调整试车和整机性能检测。
在实施勘察工作之前，监理工程师应审核勘察单位编制的( )。
A. 勘察规划 B. 勘察方案
C. 勘察管理文件 D. 勘察工作责任制
2021监理工程师答疑精华9节 第6节
某建设项目，第1～2年每年年末投入建设资金100万元，第3～5年每年年末获得利润为80万元，已知行业基准收益率为8%，则该项目的净现值为（ ）万元。
A.-45．84
B.-1．57
C.17．76
D.42．55
答案：B
解析：
财务净现值是指按行业的基准收益率或投资主体设定的折现率，将方案计
施工阶段监理工程师可应用()等手段进行质量控制。
A、审核技术文件、报告和报表
B、向建设单位报告
C、按承包商要求规定质量监控工作程序
D、平行检验、旁站监理、巡视检查
E、制约工程款支付
答案：A,D,E
解析：
施工阶段质量控制手段有：审核技术文件、报告和报表；指令文件与一般管理文书；现场监督和检查；规定质量监控工作程序；利用支付手段。A、D、E是五大控制手段三项内容，B、C二项为错项。
某工程项目依法招标发包，某投标人在开标后提出增加优惠条件。招标人对该优惠条件的正确处理是()。
A、接受该优惠条件
B、接受该优惠条件，但在评标时仅作参考
C、拒绝接受该优惠条件
D、将该投标人的投标按废标处理
答案：C
解析：
本题考查的是开标的内容。开标后，任何投标人都不允许更改投标书的内容和报价，也不允许再增加优惠条件。
某工程，监理单位承担了施工监理任务，实施过程中发生如下事件。
事件1：总监理工程师主持编写项目监理规划后，在建设单位主持的第一次工地会议上报送建设单位代表，并介绍了项目监理规划的主要内容，会议结束时，建设单位代表要求项目监理机构起草会议纪要，总监理工程师以“谁主持会议谁起草”为由，拒绝起草。
事件2：基础工程完工并经验收后，基础局部出现开裂。总监理工程师立即向施工单位下达了《工程暂停令》，后经过调查分析，该质量事故是由于设计不当所致。
事件3：现浇钢筋混凝土拆模后，工程出现了蜂窝、麻面等质量缺陷，总监理工程师立即向施工单位下达了《工程暂停令》，随后提出了质量缺陷的处理方案，要求施工单位整改。
事件4：专业监理工程师巡视时发现，施工单位未按批准的大跨度屋盖模板支撑体系专项施工方案组织施工，随即报告总监理工程师。总监理工程师征得建设单位同意后，及时下达了《工程暂停令》，要求施工单位停工整改。为赶工期，施工单位未停工整改仍继续施工。于是，总监理工程师书面报告了政府有关主管部门。书面报告发出的当天，屋盖模板支撑体系整体坍塌，造成人员伤亡。
事件5：工程设计中采用隔震抗震新技术，项目监理机构为此组织了设计技术交底会。针对该项新技术，施工单位拟在施工中采用相应的新工艺。
<1> 、事件1中，总监理工程师的做法有哪些不妥之处？写出正确做法。
<2> 、针对事件2，写出项目监理机构处理基础工程质量事故的程序。
<3> 、事件3中，总监理工程师的做法有哪些不妥之处？写出正确做法。
<4> 、根据《建设工程安全生产管理条例》，指出事件4中施工单位和监理单位是否应承担责任？说明理由。
<5> 、事件5中，项目监理机构组织设计技术交底会是否妥当？针对乙施工单位拟采用的新工艺，写出项目监理机构的处理程序。
答案：
解析：
1.事件1中，总监理工程师的做法：
（1）不妥之处：在第一次工地会议上将项目监理规划报送建设单位代表；
正确做法：在第一次工地会议召开前报送建设单位。
（2）不妥之处：拒绝起草会议纪要；
正确做法：项目监理机构负责起草第一次工地会议纪要。
2.事件2中，处理该质量事故的程序如下：
（1）报告建设单位；
（2）审查事故处理技术方案；
（3）监督管理基础工程处理过程；
（4）验收基础工程处理结果；
（5）经建设单位同意后签发复工令。
3.事件3中，总监理工程师的做法：
（1）不妥之处：下达《工程暂停令》；
正确做法：下达《监理通知单》。
（2）不妥之处：提出质量缺陷的处理方案；
正确做法：要求施工单位提出处理方案。
4. 事件4中：
（1）施工单位应承担责任。
理由：生产安全事故是因施工单位不执行整改指令造成的。
（2）监理单位不承担责任。
理由：监理单位已履行法定职责（或下达了工程暂停令并报告政府有关主管部门）。
5.事件5中：
（1）项目监理机构组织设计技术交底会不妥，应由建设单位组织召开设计技术交底会，设计单位、施工单位、监理单位参加。
（2）针对乙施工单位在施工中采用新工艺，项目监理机构的处理程序如下：要求乙施工单位报送相应的施工工艺措施和证明材料，必要时应协助建设单位组织专家评审，经审定后予以签认。
《标准资格预审文件》组成文件中，适用于公开招标，具有代替招标公告功能的文件是( )
A.资格预审公告
B.申请人须知
C.资格审查方法和办法
D.资格预审申请文件
答案：A
解析：
工程招标资格预审公告适用于公开招标，具有代替招标公告的功能。
某公路项目的建设单位通过公开招标方式与某施工单位签订了施工合同。施工前，承包人向监理工程师提交了施工进度计划如下图所示，该进度计划已经监理工程师批准。工程施工到第5个月末检查时，A2工作刚好完成，B1工作已进行了1个月。在施工过程中发生了如下事件。事件1：A，工作施工半个月发现业主提供的设计文件不准确，经监理工程师与业主协商确认，对原设计进行变更，设计变更后工程量没有增加，但承包人提出以下索赔：设计变更使A，工作施工时间增加1个月，故要求将原合同工期延长1个月。事件2：工程施工到第6个月，遭受飓风袭击，造成相应损失，承包人及时向监理工程师提出费用索赔和工期索赔申请，经监理工程师审核的内容如下：（1）部分已完工程遭受不同程度破坏，费用损失30万元。（2）在施工现场承包人用于施工的机械受到损坏，造成损失5万元；用于工程上待安装设备（承包人供应）损坏，造成损失1万元。（3）由于现场停工造成机械台班损失3万元，人工窝工费2万元。（4）施工现场承包人使用的临时设施损坏，造成损失1.5万元；业主使用的临时用房破坏，修复费用1万元。（5）因灾害造成施工现场停工0.5个月，索赔工期0.5个月。（6）灾后清理施工现场，恢复施工需费用3万元。事件3：A3工作施工过程中，由于业主供应的材料没有及时到场，致使该工作延长1.5个月，发生人工窝工和机械闲置费用4万元（经监理工程师查证）。
【问题】3.分别指出事件2中承包人的索赔是否成立，并说明理由。
答案：
解析：
3.（1）索赔成立。因不可抗力造成的部分已完工程费用损失，应由业主支付。（2）承包人用于施工的机械损坏索赔不成立，因不可抗力造成施工机械的损坏由承包人承担。用于工程上的待安装设备损坏，索赔成立。因不可抗力造成待安装设备的损坏由业主承担。（3）索赔不成立，因不可抗力造成停工损失由承包人承担。（4）承包人使用的临时设施损坏的损失索赔不成立，业主使用的临时用房修复索赔成立，因不可抗力造成各方损失由各方分别承担。（5）索赔成立，因不可抗力造成工期延误，可顺延合同工期。（6）索赔成立，清理和修复费用应由业主承担。
2021监理工程师答疑精华9节 第7节
关于工程监理制和合同管理制两者关系的说法，正确的是()。
A.工程监理制是落实合同管理制的重要保障
B.工程监理制是落实合同管理制的重要保证
C.工程监理制是落实合同管理制的重要手段
D.合同管理制是实行工程监理的重要手段
答案：A
解析：
㈡合同管理制与工程监理制的关系 ⑴合同管理制是实行工程监理制的重要保证。 ⑵工程监理制是落实合同管理制的重要保障。
工程监理单位与承包单位串通，为承包单位谋取非法利益，给建设单位造成损失，下列说法正确的是（）。
A.监理单位与承包单位承担连带赔偿责任
B.难以确定责任大小的，平均承担责任
C.建设单位有权请求监理单位承担全部赔偿责任
D.监理单位对建设单位要求承担全部赔偿责任的请求无权拒绝
E.监理单位无权就实际承担责任超过自己责任份额的部分向承包单位追偿
答案：A,B,C,D
解析：
工程监理单位与承包单位串通，为承包单位谋取非法利益，给建设单位造成损失的，应当与承包单位承担连带赔偿责任。责任人各自责任份额的确定：根据各自责任大小确定；难以确定责任大小的，平均承担责任。连带责任人向权利人承担责任时，责任人之间有连带关系，任一责任人向权利人承担责任的义务不仅限于自己责任份额，对权利人要求对超过自己责任份额的部分承担责任的请求无权拒绝，向权利人承担责任后，有权就实际承担责任超过自己责任份额的部分，向其他连带责任人追偿。
关于工程材料见证取样的说法,正确的有（ ）
A.检测试验室应具有相应资质
B.见证取样人员应经培训考核合格
C.项目监理机构应将见证人员报送质量监督机构备案
D.项目监理机构应按规定制定检测试验计划
E.实施取样前施工单位应通知见证人员到场见证
答案：A,B,C,E
解析：
⒈见证取样的工作程序
⑴工程项目施工前，由施工单位和项目监理机构共同对见证取样的检测机构进行考察确定。对于施工单位提出的试验室，专业监理工程师要进行实地考察。
⑵项目监理机构要将选定的试验室报送负责本项目的质量监督机构备案并得到认可，同时要将项目监理机构中负责见证取样的监理人员在该质量监督机构备案。
⑶施工单位应按照规定制定检测试验计划，配备取样人员，负责施工现场的取样工作，并将检测试验计划报送项目监理机构。
⑷施工单位在对进场材料、试块、试件、钢筋接头等实施见证取样前要通知负责见证取样的监理人员，在该监理人员现场监督下，施工单位按相关规范的要求，完成材料、试块、试件等的取样过程。
⑸完成取样后，施工单位取样人员应在试样或其包装上作出标识、封志。标识和封志应标明工程名称、取样部位、取样日期、样品名称和样品数量等信息，并由见证取样的监理人员和施工单位取样人员签字。如钢筋样品、钢筋接头，则贴上专用加封标志，然后送往试验室。施工单位应按照单位工程分别建立钢筋试样、钢筋连接接头试样、混凝土试样、砂浆试样及需要建立的其他试样台账，检测试验结果为不合格或不符合要求的，应在试样台账中注明处置情况。
⒉实施见证取样的要求
⑴试验室要具有相应的资质并进行备案、认可。
⑵负责见证取样的监理人员要具有材料、试验等方面的专业知识，并经培训考核合格，且要取得见证人员培训合格证书。
⑶施工单位从事取样的人员一般应是试验室人员或专职质检人员担任。
⑷试验室出具的报告一式两份，分别由施工单位和项目监理机构保存，并作为归档材料，是工序产品质量评定的重要依据。
⑸见证取样的频率，国家或地方主管部门有规定的，执行相关规定；施工承包合同中如有明确规定的，执行施工承包合同的规定。
⑹见证取样和送检的资料必须真实，完整，符合相应规定。
某公路桥梁工程,其基础为钻孔灌注桩。该桥梁工程的施工任务由甲建筑公司总承包,其中桩基础工程的施工经建设单位批准分包给乙专业工程公司,建设单位委托光大监理公司承担该桥梁工程的施工监理工作,该监理公司任命的项目总监理工程师具有多年的桥梁设计工作经验。施工前,甲建筑公司复核了该工程的原始基准点、基准线和测量控制点,并经专业监理工程师审核批准。该桥1号桥墩桩基础施工完毕后,建设单位发现,整体桩位（桩的中心线）沿桥梁中线偏移,偏移量超出施工规范允许的误差。经检查发现,造成桩位偏移的原因是桩位施工图尺寸与总平面图尺寸不一致。因此,甲建筑公司向项目监理机构报送了处理方案,其要点如下：1补桩；2适当调整承台的结构钢筋,外形尺寸作部分改动。项目总监理工程师根据自己多年的桥梁设计工作经验,认为甲建筑公司的处理方案可行,因此予以批准。乙公司随即向监理机构提交索赔意向通知书,并在补桩施工完成后第5天向项目监理机构提交了索赔通知书,提出以下要求：（1）要求赔偿整改期间机械、人员的窝工损失；（2）增加的补桩应予以计量、支付。理由是：①甲公司负责桩位测量放线,乙公司按给定的桩位负责施工,桩体没有质量问题；②桩位施工放线成果已由现场监理工程师签认。
【问题】1、总监理工程师批准上述处理方案,在工作程序方面是否妥当?说明理由。并简述监理工程师处理施工过程中工程质量问题工作程序的要点。
答案：
解析：
1、工作程序不妥。其理由：该项目总监理工程师在批准处理方案时,应取得建设单位同意,必要时也应通过建设单位取得设计单位的认可。处理质量问题工作程序要点是：（1）发出质量问题通知单,责令承包单位报送质量问题调查报告；（2）审查质量问题处理方案,报建设单位同意；（3）跟踪检查承包单位对已批准处理方案的实施情况；（4）验收处理结果；（5）向建设单位提交有关质量问题的处理报告；（6）将完整的处理记录整理归档。
某工程项目进行招标，有4家单位通过资格审查，单位①的评标价为1500万元，单位②的评标价为1550万元，单位③的评标价为1450万元，单位④的评标价为1400万元。采用最低投标价法评标，则中标单位为（ ）。
A.单位①
B.单位②
C.单位③
D.单位④
答案：D
解析：
2020版教材P54-57
本题考核的是最低评标价法。评标价最低的投标人为中标人，中标价格为中标人的投标报价。
某工程的建设单位通过公开招标，分别与某监理单位和A施工单位签订了施工监理合同和施工承包合同，在经监理机构审查并报建设单位同意，A施工单位将其承包的某分项工程分包给B施工单位，并与之签订了分包合同。施工过程中发生了如下事件：事件1：施工中专业监理工程师发现B分包单位施工的工程存在质量隐患，于是总监理工程师同时向A、B两单位发出整改通知。接到总监理工程师发出的整改通知后，A施工单位回函称：B分包单位承担的工程是经建设单位同意分包的，本单位不承担该部分工程的质量责任。事件2：专业监理工程师巡视时发现，A施工单位使用了未经报检的建筑材料，若继续施工该部位将被隐蔽，因此，立即向A施工单位下达了合同工程暂停令（因A施工单位的工作对B分包单位的工作有影响，B分包单位也被迫停工），并指示A施工单位对该材料进行检验，同时将情况报告了总监理工程师。总监理工程师对该停工令予以确认，并上报建设单位。检验结果表明该材料合格，可以使用。总监理工程师随即指令施工单位恢复了正常施工。B分包单位就上述停工遭受的损失向A施工单位提出补偿要求，而A施工单位称：停工是执行监理工程师的指令，B分包单位应向建设单位提出索赔。建设单位称：本次停工是监理工程师失职造成的，且事先未获得建设单位的同意。故建设单位不承担任何责任，施工单位的损失应由监理单位承担。
【问题】2.事件1中，总监理工程师同时向A、B两单位签发整改通知是否妥当？为什么？
答案：
解析：
2.总监理工程师同时向A、B两单位签发整改通知不妥。因为B分包单位与建设单位没有合同关系，整改通知应直接签发给A施工单位，不应向B分包单位签发。
2021监理工程师答疑精华9节 第8节
下列属于可行性研究但不在项目建议书中的内容是（ ）。
A．编制投资估算
B．论证项目建设的必要性
C．移民安置规划
D．劳动安全与工业卫生的设计方案
答案：D
解析：
A、B、C选项是项目建议书和项目可行性研究报告都有的内容。
确定基准收益率时，应综合考虑的因素包括（ ）。
A、投资风险
B、资金限制
C、资金成本
D、通货膨胀
E、投资者意愿
答案：A,B,C,D
解析：
基准收益率的确定一般以行业的平均收益率为基础，同时综合考虑资金成本、投资风险、通货膨胀以及资金限制等影响因素。对于政府投资项目，进行经济评价时使用的基准收益率是由国家组织测定并发布的行业基准收益率；非政府投资项目，可由投资者自行确定基准收益率。
资金成本和机会成本是确定基准收益率的基础，投资风险和通货膨胀是确定基准收益率必须考虑的影响因素。
(2014年)根据《建设工程监理规范》（GB/T 50319－2013），监理员的任职条件有（ ）。
A.中专及以上学历
B.中级及以上专业技术职称
C.经过监理业务培训
D.工程类注册执业资格
E.2年及以上工程实践经验
答案：A,C
解析：
监理员由具有中专及以上学历并经过监理业务培训的人员担任。
以拟建项目的主体工程费为基数,以其他工程费与主体工程费的比例系数估算项目静态投资的方法叫()。
A.系数估算法
B.比例估算法
C.指标估算法
D.扩大指标估算法
答案：A
解析：
系数估算法是根据已知的拟建建设项目主体工程费或主要生产工艺设备费为基数，以其他辅助或配套工程费占主体工程费或主要生产工艺设备费的百分比为系数，进行估算拟建建设项目相关投资额的方法。
对于分部工程观感质量进行验收检查，通常给出综合质量评价，其结论分为（ ）。
A.优
B.良
C.好
D.一般
E.差
答案：C,D,E
解析：
本题考查的是分部工程质量验收。关于观感质量验收，只能以观察、触摸或简单量测的方式进行，并由验收人的主观印象判断，综合给出质量评价。评价的结论为“好”、“一般”和“差”三种。
应用建设工程数据库确定建设工程目标的工作内容包括()。
A、确定建设工程数据库基本结构
B、明确拟建工程的基本技术要求
C、找出拟建工程与已建类似工程的差异
D、调整修正拟采用的已建类似工程数据
E、分解建设工程项目目标
答案：B,C,D
解析：
本题考查的是建设工程数据库的应用。数据库的应用：(1)要确定某一拟建工程的目标，首先必须大致明确该工程的基本技术要求；(2)在应用建设工程数据库时，往往要对其中的数据进行适当的综合处理，必要时可将不同类型工程的不同分部工程加以组合；(3)要认真分析拟建工程的特点，找出拟建工程与已建类似工程之间的差异，并定量分析这些差异对拟建工程目标的影响；(4)必须考虑时间因素和外部条件的变化，采取适当的方式加以调整。（本知识点新教材已经删除）
2021监理工程师答疑精华9节 第9节
建设单位选择工程监理单位最重要的原则是基于（ ）的选择。
A.质量
B.报价
C.能力
D.方案
答案：C
解析：
本题考查的是建设工程监理评标内容和方法。建设工程监理招标属于服务类招标，其标的是无形的“监理服务”，因此，建设单位在选择工程监理单位最重要的原则是“基于能力的选择”，而不应将服务报价作为主要考虑因素。
某公路路基填筑工程在施工完成半月后，一段路基（约有80m长）整体失稳垮塌，但未造成人员伤亡。经调查表明，该事故发生的原因是由于施工单位在该路基施工时盲目赶进度，未将原地面的淤泥彻底清理干净所致。事故发生后，施工单位立即进行了返工处理，经检查验收合格。经监理工程师核实施工单位用于这次返工的各项费用共计90万元，事后施工单位根据合同规定监理工程师提交了费用索赔的各种文件资料，要求建设单位对返工所花费的90万元给予赔偿。
【问题】2.试分析对该质量事故，监理单位是否应承担责任？为什么？
答案：
解析：
2.对该质量事故，监理单位应承担监理失职的责任。因为按照有关规定，施工单位在原地面的淤泥层清理完成后，应报请监理工程师检查验收，经验收合格后才能填筑路基。在原地面的淤泥层清理完成后，未经监理工程师验收，或验收不合格，监理工程师不得同意路基填筑。显然，原地面的淤泥层清理完成后，要么监理工程师没有检查验收，要么检查验收工作不认真，没有发现淤泥层没有清理干净这一质量隐患。因此，监理工程师并没有尽到监理职责。
极差的作用是（??）。
A.用数据变动的幅度来反映其分散状况的特征值
B.反映数据变异程度的特征性
C.表示数据的相对离散波动程度
D.表示数据的代表性
答案：A
解析：
本题考查重点是“极差的作用”。极差是数据中最大值与最小值之差，是用数据变动的幅度来反映其分散状况的特征值。极差计算简单、使用方便，但粗略，数值仅受两个极端值的影响，损失的质量信息多，不能反映中间数据的分布和波动规律，仅适用于小样本。因此，本题的正确答案为A。
（2012年真题）某工程项目在施工阶段投保了建筑工程一切险，保险人承担保险责任的开始时间是（ ）。
A.中标通知书发出日
B.施工合同协议书签字日
C.保险合同签字日
D.工程材料运抵施工现场日
答案：D
解析：
本题考查的是工程建设涉及的主要险种。建筑工程一切险的保险责任自保险工程在工地动工或用于保险工程的材料、设备运抵工地之时起始。2020版教材P20。
某项目合同履行过程中，由于法规变更，导致承包商成本增加。下列关于承包商补偿的说法中，正确的是()
A、业主应给予承包商补偿
B、业主不给予承包商补偿
C、竣工结算时，承包商与业主协商是否补偿
D、通过仲裁决定是否给予承包商补偿
答案：A
解析：
由法律引起的索赔，如果在基准日期（投标截止日期前的28天）以后,由于业主国家或地方的任何法规、法令、政令或其他法律或规章发生了变更，导致了承包商成本增加。对承包商由此增加的成本，业主应予补偿。
监理公司对建设项目的投资控制工作应贯穿于（ ）。
A.建设全过程
B.设计阶段
C.招标阶段
D.施工阶段
答案：A
解析：
考点:“我国项目监理机构在建设工程投资控制中的主要任务”。建设工程投资控制是我国建设工程监理的一项主要任务，投资控制贯穿于主要建设的各个阶段，也贯穿于监理工作的各个环节。因此，本题的正确答案为A。
