21年监理工程师考试真题精选及答案9卷 第1卷
下列关于施工专业分包合同索赔管理的表述正确的是（）。
A.分包人的合法权益受到损害起因于发包人或监理人的责任时，分包人可以直接向监理人提交索赔报告
B.分包人的合法权益受到损害起因于承包人应承担的义务时，监理人不应受理分包人直接提交的索赔报告
C.承包人在收到分包人索赔报告后14天内给予分包人明确的答复，或要求进一步补充索赔理由和证据
D.承包人认为分包人的索赔要求合理，应及时按照主合同规定的索赔程序，以分包人的名义向监理人递交索赔报告
答案：B
解析：
索赔管理
1、不论分包人的合法权益受到损害起因于发包人或监理人的责任，还是承包人应承担的义务，分包人的索赔只能通过承包人来完成，监理人不应受理分包人直接提交的索赔报告。
2、应由发包人承担责任的索赔事件
（1）分包人可按照总包合同约定的索赔程序通过承包人提出索赔要求。
（2）承包人在收到分包人索赔报告后21天内给予分包人明确的答复，或要求进一步补充索赔理由和证据。
（3）如果认为分包人的索赔要求合理，及时按照主合同规定的索赔程序，以承包人的名义向监理人递交索赔报告。
（4）承包人依据总包合同向监理人递交索赔意向通知和索赔报告要求分包人协助时，分包人应提供书面形式的相应资料。如果分包人未予积极配合，使得承包人涉及分包工程的索赔未获成功，则承包人可在应支付给分包人的工程款中，扣除本应获得的索赔款项中适当比例的部分，即承包人受到的损失向分包人索赔。
在设计施工总承包合同模式下，关于缺陷责任期的说法正确的是（ ）。
A.缺陷责任期内，承包人需要对已接收使用的工程负责日常维护工作
B.在使用过程中，发现接收工程存在新的缺陷，由承包人负责修复
C.缺陷责任期内，工程缺陷的修复和查验费用由承包人承担
D.缺陷责任期最长不超过2年
E.缺陷责任期内，承包人不能在合理时间内修复缺陷，发包人可以委托他人修复
答案：B,D,E
解析：
知识点:缺陷责任期管理。选项A，缺陷责任期内，发包人需要对已接收使用的工程负责日常维护工作；选项C，缺陷责任期内，工程缺陷的修复和查验费用由责任方承担。2020版教材P137。
建设工程组织流水施工时，用来表达流水施工在施工工艺方面进展状态的参数之
一是()。
A．流水段 B．流水强度
C．流水节拍D．流水步距
建立、完善质量管理体系一般要经历的阶段包括（ ）。
A.质量管理体系的策划与设计
B.质量管理体系文件的编制
C.质量管理体系的试运行
D.质量管理体系的验收
E.质量管理体系的审核与评审
答案：A,B,C,E
解析：
本题考查的是质量控制基本概念。建立、完善质量管理体系一般要经历质量管理体系的策划与设计、质量管理体系文件的编制、质量管理体系的试运行、质量管理体系的审核与评审四个阶段。
投资偏差分析中的拟完工程计划投资是指（）之积。
A.拟完工程量和实际单价
B.拟完工程量和计划单价
C.已完工程量和实际单价
D.已完工程量和计划单价
答案：B
解析：
本题考查重点是“拟完工程计划投资”。投资偏差分析中的拟完工程计划投资，是指根据进度计划安排在某一确定时间内所应完成的工程内容的计划投资。即：拟完工程计划投资=拟完工程量(计划工程量)×计划单价。因此，本题的正确答案为B。
施工企业与材料供应商订立了材料供应合同，约定的定金为2万元，违约金为5万元。后因材料供应商违约，给施工企业造成7万元损失。施工企业可要求材料供应商承担违约责任的最大款额为()万元。
A、2
B、5
C、7
D、12
答案：C
解析：
本题考查的是违约责任。违约金与赔偿损失不能同时采用。非违约方可根据哪种方式对自己保护最大来作出决定。约定违约金低于造成损失的，当事人可以请求人民法院或仲裁机构予以增加；约定违约金过分高于造成损失的，当事人可以请求人民法院或仲裁机构予以适当减少。（本知识点新教材已经删除）
“为了更高效地得到预期的结果，将活动和相关的资源作为过程进行管理”属于质量管理原则中的（ ）。
A.改进方法
B.过程方法
C.信息方法
D.分析方法
答案：B
解析：
考点:“ISO质量管理体系的质量管理原则及特征——过程方法”。将活动和相关的资源作为过程进行管理，可以更高效地得到预期的结果。”“过程”在标准中的定义是，一组将输人转化为输出的相互关联或相互作用的活动。一个过程的输入通常是其他过程的输出，过程应该是组织为了增值通常对过程进行策划并使其在受控条件下运行。因此，本题的正确答案为B。
21年监理工程师考试真题精选及答案9卷 第2卷
以下不属于项目监理机构内部工作制度的是（ ）。
A.施工组织设计审核制度
B.对外行文审批制度
C.监理人员教育培训制度
D.项目监理机构人员岗位职责制度
答案：A
解析：
项目监理机构内部工作制度
(1) 项目监理机构工作会议制度，包括监理交底会议，监理例会、监理专题会，监理工作会议等;
(2) 项目监理机构人员岗位职责制度;
(3) 对外行文审批制度;
(4) 监理工作日志制度;
(5) 监理周报、月报制度;
(6) 技术、经济资料及档案管理制度;
(7) 监理人员教育培训制度;
(8) 监理人员考勤、业绩考核及奖惩制度。
A选项属于项目监理机构现场监理工作制度的内容。
(2016年真题)关于延长投标有效期的说法，错误的是（ ）
A.需要延长投标有效期时，招标人应以书面形式通知所有投标人
B.投标人同意延长投标有效期，其投标保证金的有效期相应延长
C.投标人可以拒绝延长投标有效期，但会失去参与投标竞争的资格
D.投标人拒绝延长投标有效期的，无权收回投标保证金
答案：D
解析：
招标人应以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。
某工程双代号网络计划如图3-67所示，图中已标出每个节点的最早时间和最迟时间，该计划表明()。
A.工作4—6为关键工作
B.工作2—5的总时差为4
C.工作7—8的自由时差为3
D.工作3—7的自由时差为5
E.工作5—9的总时差为3
答案：B,C,E
解析：
2020教材P46-55
本题考查的是双代号网络计划时间参数的计算。该双代号网络图的关键线路为①→③→④→⑤→⑥→⑧→⑩，所以工作4—6不是关键工作；工作2—5的总时差=10-4-2=4；工作7—8的自由时差=16-10-3=3；工作3—7的自由时差=10-5-3=2；工作5—9的总时差= 17-10-4=3。
某施工单位承建一座大桥，该桥处在施工进度网络计划中的关键线路上。在架设T梁时，当地突发泥石流，导致2号桥墩被泥石流冲垮，使已架设的T梁坠毁报废，造成直接经济损失49万元，无人员伤亡。这次泥石流的发生也导致该桥梁全面停工，造成了工期延误。事后查证被冲垮的桥墩混凝土强度达不到设计要求。该施工单位认为所发生的泥石流无法预见的，属于不可抗力，为业主应承担的风险，造成工程损坏应由业主承担，受损工程应予以计量。同时施工单位按合同规定提出了工期索赔要求。
【问题】1.试对该质量事故进行等级划分。（试对该生产安全事故进行等级划分）
答案：
解析：
1.该质量事故属于三级一般质量事故。（该生产安全事故属于一般事故）
根据《设计施工总承包合同》，关于工程分包的说法，正确的是（ ）。
?
A、承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人
B、承包人经发包人批准，可将设计任务主体工作分包给有资质的合格主体
C、发包人同意分包的工作，由发包人和承包人共同承担责任
D、分包人的资格能力应由发包人审核
答案：A
解析：
[考点]设计施工总承包合同管理有关各方的职责。选项B错误，承包人不得将设计和施工的主体、关键性工作的施工分包给第三人。要求承包人是具有实施工程设计和施工能力的合格主体，而非皮包公司；选项C错误，发包人同意分包的工作，承包人应向发包人和监理人提交分包合同副本；选项D错误，分包人的资格能力应与其分包工作的标准和规模相适应，其资质能力的材料应经监理人审查。
某厂（甲方）与某建筑公司（乙方）签订了某工程项目施工合同,同时与某降水公司签订了工程降水合同。甲乙双方合同规定：采用单价合同,每一分项工程的实际工程量增加（或减少）超过招标文件中工程量的10％以上时调整单价；工作B、E、C作业使用的主导施工机械一台（乙方自备）,台班费为400元／台班,其中施工机械台班折旧费为50元／台班。施工网络计划见下图（单位：天）。甲乙双方合同约定8月15日开工。工程施工中发生如下事件：（1）降水方案错误,致使工作D推迟2天,乙方人员配合用工5个工日,窝工6个工日；（2）8月21日至8月22日,场外停电,停工2天,造成人员窝工16个工日；（3）因设计变更,工作E工程量由招标文件中的300m3增至350m3,超过了10％；合同中该工作的综合单价为55元／m3,经协商调整后综合单价为50元／m3；（4）为保证施工质量,乙方在施工中将工作B原设计尺寸扩大,增加工程量15m3,该工作综合单价为78元／m3；（5）在工作D、E均完成后,甲方指令增加一项临时工作K,经核准,完成该工作需要1天时间,机械1台班,人工10个工日。
【问题】（3）工作E结算价应为多少?
答案：
解析：
（3）按原单价结算的工程量：300m3×（1+10％）=330m3；按新单价结算的工程量：350m3-330m3=20m3；总结算价：330m3×55元／m3+20m3×50元／m3=19150元。
对于设备采购，一般不采取（ ）方式。
A.市场采购
B.向制造商订货
C.招标采购
D.代理采购
答案：D
解析：
考点: “设备采购的方式”。采购设备，可采取市场采购、向制造厂商货赞或招标采购等方式，采购质量控制主要是采购方案的审查及工作计划中明确的质量要求。所以，采购设备不采取代理代购。因此，本题的正确答案为D。
21年监理工程师考试真题精选及答案9卷 第3卷
以下有关资格审查方法的说法，正确的是（ ）。
A.资格审查办法分为综合评估法和最低投标价法两种
B.资格审查办法分为合格制和有限数量制两种
C.如无特殊规定，鼓励招标人采用合格制
D.合格制比较公平公正，有利于招标人获得最优方案
E.资格预审文件的获取时间应当不少于3个工作日
答案：B,C,D
解析：
本题考查的是资格审查的方法。选项A是评标方法，不是资格审查方法。选项E，资格审查文件获取时间不少于5个工作日。
(2010年)下列施工单位报验的项目中，不使用《________报验报审表》报验的有（ ）。
A.工程竣工
B.隐蔽工程
C.分项工程
D.工程材料
E.工程设备
答案：A,D,E
解析：
《________报验报审表》主要用于隐蔽工程、检验批、分项工程的报验，也可用于为施工单位提供服务的实验室的报审。
根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，生产安全事故发生后，有关单位和部门应逐级上没事故情况，事故报告内容包括（ ）。
A、事故发生单位概况
B、事故发生的现场情况
C、已采取的措施
D、事故发生的原因
E、事故发生的性质
答案：A,B,C
解析：
2020版教材P 44
事故报告应当包括下列内容：1)事故发生单位概况；2)事故发生的时间、地点以及事故现场情况；3)事故的简要经过；4)事故已经造成或者可能造成的伤亡人数(包括下落不明的人数）和初步估计的直接经济损失；5)已经采取的措施；6)其他应当报告的情况。
根据《建筑法》，按国务院有关规定批准开工报告的建筑工程，因故不能按期开工超过()个 月的，应当重新办理开工报告的批准手续。
A.1
B.3
C.6
D.12
答案：C
解析：
第九条 建设单位应当自领取施工许可证之日起 3 个月内开工。因故不能按期开工的，应当向发证 机关申请延期；延期以两次为限，每次不超过 3 个月。既不开工又不申请延期或者超过延期时限的，施 工许可证自行废止。 第十条 在建的建筑工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工之日起 1 个月内，向发证机关 报告，并按照规定做好建筑工程的维护管理工作。 建筑工程恢复施工时，应当向发证机关报告；中止施工满 1 年的工程恢复施工前，建设单位应当报 发证机关核验施工许可证。 第十一条 按照国务院有关规定批准开工报告的建筑工程，因故不能按期开工或者中止施工的，应 当及时向批准机关报告情况。因故不能按期开工超过 6 个月的，应当重新办理开工报告的批准手续。
在设备招标的综合评估法评标中，以下说法正确的是（ ）。
A.每个评标委员会成员对评价因素响应值的评价结果称为独立评价值
B.评价值为各独立评价值之和
C.最差的评价因素得基准评价值，其余的评价因素将依据其优劣程度获得相应的评价值
D.若投标人的投标价格超出最高投标限价，其投标将被否决
E.综合评价最高者为排名第一的中标候选人
答案：A,D,E
解析：
本题考查的是设备采购的评标。选项B，评价值=评标委员会成员的有效独立评价值之和/有效评委数。选项C，最优的评价因素得基准评价值，其余的评价因素将依据其优劣程度获得相应的评价值。
在风险管理理论中,将风险因素分为( )。A自然风险因素B主观风险因素C道德风险因素D心理风
在风险管理理论中，将风险因素分为（ ）。
Ａ自然风险因素Ｂ主观风险因素
Ｃ道德风险因素Ｄ心理风险因素
Ｅ生理风险因素
图纸会审的会议纪要应由（ ）负责整理，与会各方会签。
A.监理单位
B.建设单位
C.施工单位
D.设计单位
21年监理工程师考试真题精选及答案9卷 第4卷
监理单位质量目标的制定要突出监理工作服务性、公平性和科学性的要求，并且注意保证目标是可以（ ）进行测量的。
A.定性的
B.定量的
C.定性为主定量为辅
D.定性为辅定量为主
E.动态的
答案：A,B
解析：
本题考查的是质量管理体系的建立。监理单位质量目标的制定要突出监理工作服务性、公平性和科学性的要求，并且注意保证目标是可以定性或定量进行测量的。
关于暂估价和暂列金额的说法，错误的有（ ）。
A.暂估价用于支付必然发生但暂时不能确定的金额
B.暂列金额用于在签订协议书时不可预见变更的金额
C.暂估价包括以计日工方式支付的款项
D.暂估价属于签约合同价，而暂列金额不属于
E.承包人不一定能够全部获得暂列金额的支付
答案：C,D
解析：
考点:工程款支付管理。暂列金额包括以计1t工方式支付的款项，暂估价和暂列金额都属于包括在签约合同价内的金额。
涉及主体结构及安全的工程变更，要按有关规定报送()审批，否则变更不能实施。
A.当地建设行政主管部门
B.质量监督机构
C.施工图原审查单位
D.建设单位主管部门
答案：C
解析：
对于施工单位提出的工程变更，项目监理机构可按下列程序处理:
⑴总监理工程师组织专业监理工程师审查施工单位提出的工程变更申请，提出审查意见。对涉及工程设计文件修改的工程变更，应由建设单位转交原设计单位修改工程设计文件。必要时，项目监理机构应建议建设单位组织设计、施工等单位召开论证工程设计文件修改方案的专题会议。
⑵总监理工程师组织专业监理工程师对工程变更费用及工期影响作出评估。
⑶总监理工程师组织建设、施工单位等共同协商确定工程变更费用及工期变化，会签工程变更单。
⑷项目监理机构根据批准的工程变更文件监督施工单位实施工程变更。
施工单位提出工程变更的情形一般有:①图纸出现错、漏、碰、缺等缺陷而无法施工；②图纸不便施工，变更后更经济、方便；③采用新材料、新产品、新工艺、新技术的需要；④施工单位考虑自身利益，为费用索赔而提出工程变更。
施工单位提出的工程变更，当为要求进行某些材料/工艺/技术方面的技术修改时，即根据施工现场具体条件和自身的技术、经验和施工设备等，在不改变原设计文件原则的前提下，提出的对设计图纸和技术文件的某些技术上的修改要求。应在工程变更单及其附件中说明要求修改的内容及原因或理由，并附上有关文件和相应图纸。经各方同意签字后，由总监理工程师组织实施。
当施工单位提出的工程变更要求对设计图纸和设计文件所表达的设计标准、状态有改变或修改时，项目监理机构经与建设单位、设计单位、施工单位研究并做出变更决定后，由建设单位转交原设计单位修改工程设计文件，再由总监理工程师签发工程变更单，并附设计单位提交的修改后的工程设计图纸交施工单位按变更后的图纸施工。
建设单位提出的工程变更，项目监理机构应对于工程变更可能造成的设计修改、工程暂停、返工损失、增加工程造价等进行全面的评估，为建设单位正确决策提供依据，避免工程反复和不必要的浪费。对于设计单位要求的工程变更，应由建设单位将工程变更设计文件下发项目监理机构，由总监理工程师组织实施。
如果变更涉及项目功能、结构主体安全，该工程变更还要按有关规定报送施工图原审查机构及管理部门进行审查与批准。
工程项目建设过程中，（）是进行技术设计和施工图设计的投资控制目标。
A.设计概算
B.施工图预算
C.修正概算
D.投资估算
答案：A
解析：
2020版教材P4
设计概算应是进行技术设计和施工图设计的投资控制目标。
下列承包人因工程变更提出的调整措施项目费的事项中，需采用承包人报价浮动率计算的是()。
A.安全文明施工费
B.按单价计算的措施项目费
C.按总价计算的措施项目费
D.实施方案未提交发包人确认的措施项目费
下列质量管理应用的统计方法中，具有动态分析功能的是（ ）。
A.排列图法
B.因果分析图法
C.直方图法
D.控制图法
答案：D
解析：
①静态分析法：排列图、直方图； ②动态分析法：控制图.
大型建设工程项目的结构分析是根据编制总进度纲要的需要，将整个项目进行逐层分解，并确立相应的工作目录，一级工作任务目录是指（ ）。
A、将整个项目划分成若干个子系统
B、将每一个单位系统分解为若干个子项目
C、将每一个子项目分解为若干个工作项
D、将整个项目划分成若干个单位系统
答案：A
解析：
考点:建设项目总进度目标的论证。大型建设工程项目的结构分析是根据编制总进度纲要的需要，将整个项目进行逐层分解，并确立相应的工作目录，如：一级工作任务目录，将整个项目划分成若干个子系统；二级工作任务目录，将每一个子系统分解为若干个子项目；三级工作任务目录，将每一个子项目分解为若干个工作项。参见教材 P5。
21年监理工程师考试真题精选及答案9卷 第5卷
关于分期交付买卖合同的说法，正确的是（ ）。
A.出卖人允许买受人试验其标的物，认可后再支付价款.
B.出卖人交付一批标的物不能实现合同目的，买受人可以就该批标的物解除
C.出卖人交付的标的物应当与样品及其说明的质量相同
D.出卖人解除合同的，可以向买受人要求支付该标的物的使用费
答案：B
解析：
2020版教材P141-142
本题考核的是分期交付买卖。出卖人分批交付标的物的，出卖人对其中一批标的物不交付或者交付不符合约定，致使该批标的物不能实现合同目的的，买受人可以就该批标的物解除。选项A属于试用买卖，选项C属于货样买卖，选项D属于分期付款买卖。
某工程双代号网络计划中，工作M的持续时间为5天，相关节点的最早时间和最迟时间如下图所示，则工作M的总时差时（ ）天。
A.1
B.2
C.3
D.4
答案：C
解析：
本题考查的是网络计划时间参数的计算。工作M的总时差=10-5-2=3天。
美国建筑师学会（AIA）合同文本中，关于集成项目交付模式（IPD）的说法正确的是（）。
A.合同当事方是业主和承包商
B.若实际成本小于目标成本，则结余资金归业主所有
C.若实际成本超出目标成本，则业主不再偿付任何单位的人员成本
D.参与各方放弃对其他参与方的索赔
E.争议处理委员会成员包括参与方的高层代表和项目中立人
答案：D,E
解析：
由业主、设计单位、承包商（还可包括供应商、分包商）共同签署一份合同（AIA C191），形成多方合同型 IPD 模式。若实际成本小于目标成本，则业主应将结余资金按合同约定的比例支付给其他参与方作为激励报酬。若项目实际成本超出目标成本，根据合同约定，业主可选择偿付工程的所有成本，包括设计单位和承包商人员的工资，也可选择只支付材料、设备和分包成本，不再偿付任何单位的人员成本。
工程项目竣工验收时，需提出“工程质量评估报告”，该报告应由( )提出。
A. 建设单位 B. 施工单位
C. 质量监督站 D. 项目监理机构
风险管理过程中，风险识别和风险评价是两个重要步骤，下列关于这两者的表述中，正确的是（ ）。
A.风险识别和风险评价都是定性的
B.风险识别和风险评价都是定量的
C.风险识别是定性的，风险评价是定量的
D.风险识别是定量的，风险评价是定性的
根据九部委的勘察合同的规定，承担勘探场地临时设施的搭设、维护、管理和拆除工作的主体是（ ）。
A.发包人
B.勘察人
C.施工单位
D.监理单位
答案：B
解析：
知识点:勘察人的义务。完成合同约定的全部工作 ，并对工作中的任何缺陷进行整改、完善和修补，并应自行承担勘探场地临时设施的搭设、维护、管理和拆除。2020版教材P77
根据《建设工程监理规范》，总监理工程师可以委托给总监理工程师代表的工作是（ ）。
A.参与或配合工程质量安全事故的调查和处理
B.签发工程款支付证书，组织审核竣工结算
C.审查开复工报审表
D.组织编制监理规划
答案：C
解析：
本题考查的是项目监理机构各类人员基本职责。总监理工程师不得委托总监理工程师代表实施的工作：（1）组织编制监理规划，审批监理实施细则；（2）根据工程进展及监理工作情况调配监理人员；（3）组织审查施工组织设计、（专项）施工方案；（4）签发工程开工令、暂停令和复工令；（5）签发工程款支付证书，组织审核竣工结算；（6）调解建设单位与施工单位的合同争议，处理工程索赔；（7）审查施工单位的竣工申请，组织工程竣工预验收，组织编写工程质量评估报告，参与工程竣工验收；（8）参与或配合工程质量安全事故的调查和处理。
21年监理工程师考试真题精选及答案9卷 第6卷
从确定建设工程投资的依据看，编制估算指标的直接基础是()。
A.概算定额
B.预算定额
C.工程量清单
D.施工定额
答案：A
解析：
如预算定额是概算定额(指标)编制的基础，概算定额(指标)又是估算指标编制的基础；反过来，估算指标又控制概算定额(指标)的水平，概算定额(指标)又控制预算定额的水平。
关于总价合同的说法，正确的有（ ）。
A.当施工内容及有关条件未发生变化时，业主付给承包商的价款总额不变
B.采用总价合同的前提是施工图设计完成，施工任务和范围比较明确
C.总价合同中业主风险较大、承包人风险较小
D.总价合同中可约定在发生设计变更时对合同价格进行调整
E.总价合同在施工进度上能够调动承包人的积极性
答案：A,B,D,E
解析：
（2）可调总价合同又称变动总价合同 【优缺点】在合同执行过程中，因市场价格波动等原因而使工程所使用的人员、设备、材料成本增加时，可以 按照合同约定对合同总价进行相应的调整；一般设计变更、工程量变化和其他工程条件变化所引起的费用变化也可 以进行调整。因此，市场价格变动等风险由业主承担，与固定总价合同相比，在一定程度上降低了承包商的风险， 但对业主而言，突破合同既定价格的风险有所增大。 （2）可调总价合同又称变动总价合同 【适用范围】在工程施工承包招标时，施工期限一年左右的项目可考虑采用固定总价合同，以签订合同时的单 价和总价为准，物价上涨等风险由承包商承担；对建设周期一年半以上的工程项目，则应考虑施工期间市场价格等 的变化，宜采用可调总价合同。
建设工程物资储备计划的编制依据有()
A、物资供应计划
B、物资供应方式
C、物资需求计划
D、场地条件
E、市场供应信息
答案：B,C,D
解析：
物资储备计划的编制依据是物资需求计划、储备定额、储备方式、供应方式、场地条件等。
建设工程采用设计施工总承包模式时，对于发包人同意的分包工作，承包人的正确做法是（ ）。
A.只向发包人提交分包合同副本
B.应向发包人和监理人提交分包合同副本
C.应向监理人提交分包合同副本
D.不需要向发包人和监理人提交分包合同副本
答案：B
解析：
本题考查的是设计施工总承包合同管理有关各方的职责。发包人同意的分包工作，承包人应向发包人和监理人提交分包合同副本。参见教材P111。
总监理工程师是工程监理的()主体。
A、决策
B、权力
C、利益
D、行为
答案：B
解析：
本题考查的是建设工程监理实施程序和原则。总监理工程师是工程监理的权力主体。
需经（ ）签字，施工单位才能进行下一道工序的施工。
A.建造师
B.项目负责人
C.监理工程师
D.专业监理工程师
答案：C
解析：
《建设工程质量管理条例》第三十七条规定，未经监理工程师签字，建筑材料、建筑构配件和设备不得在工程上使用或者安装，施工单位不得进行下一道工序的施工。
项目监理机构在工程质量控制过程中，自始至终把（??）作为对工程质量控制的基本原则。
A.质量第一
B.以人为核心
C.以预防为主
D.质量标准
答案：A
解析：
本题考查重点是“工程质量控制的原则”。建设工程质量不仅关系工程的适用性和建设项且投资效果，而且关系到人民群众生命财产的安全。所以，项日监理机构在进行投资、进度、质量三大目标控制时，在处理三者关系时，应坚持“百年大计，质量第一”，在工程建设中自始至终把“质量第一”作为对工程质量控制的基本原则。因此，本题的正确答案为A。
21年监理工程师考试真题精选及答案9卷 第7卷
工程质量事故发生后，涉及结构安全和加固处理的重大技术处理方案应由（ ）提出。
A、原设计单位
B、事故调查组建议的单位
C、施工单位
D、法定检测单位
答案：A
解析：
本题考查的是工程质量事故处理。对于涉及结构安全和加固处理等的重大技术处理方案，一般由原设计单位提出。必要时，应要求相关单位组织专家论证，以确保处理方案可靠、可行、保证结构安全和使用功能。参见教材P169。
某高速公路项目，业主与路桥监理公司签订了监理合同。总监理工程师要求监理人在进驻施工现场前要熟悉相关资料，认真审核施工单位提交的有关文件、资料等。开工后，发生了以下事件：
事件1：由于强夯工程量无法在合同中准确确定，据此在施工合同中规定，按施工图预算方式计价，乙方必须严格按照施工及施工合同规定的内容及技术规范要求施工，工程量由监理工程师负责现场计量。根据该工程的合同特点，监理工程师制订的工程量计量与工程款支付程序要点如下：
（1）乙方对已完工的分项工程在7天内向监理工程师申请质量认证，取得质量合格证书后，再提出计量申请报告。
（2）监理工程师在接到计量申请报告后7天内核实已完成的工程数量，并在计量前24小时通知乙方，乙方为计量提供一切便利条件并派专人参加计量工作，如果乙方不派人参加计量工作，监理工程师按照规定的计量方法自行计量，计量结果有效。计量工作结束后，监理工程师签发计量证书。
（3）乙方凭质量合格证书和计量证书向监理工程师提出付款申请。
（4）监理工程师审核申报材料，确定支付款额，并向甲方提供付款证明材料。
（5）甲方根据乙方取得的质量证书和计量证书以及付款证明材料，对工程价款进行支付与结算。同时，工程开工前乙方向业主提交了施工组织设计并得到了监理工程师的批准。
事件2：施工到沥青路面时，因2合同段运输路面材料的道路被当地村民挖断，为了工期不延误，材料只能从1合同快完工的一段路上运进2合同段。为此，业主召集两合同段开会，要求1合同段调整施工安排，于8月30日前完成该段施工。9月1日起，2合同段从该段路运进材料。1合同段至9月20日才完成该路段施工，致使2合同段工期延误，1合同段该段路在交工后缺陷期未满已发生破坏。
问题：
1.监理工程师应熟悉的主要资料有哪些?
2.监理工程师在承包人进入施工现场到工程开工这一阶段的工作重点是什么?
3.事件1中：
（1）在工程施工过程中，当进行到施工图所规定的处理范围边缘时，乙方在取得在场监理工程师认可的情况下，为了使夯击质量得到保证，将夯实范围适当扩大，施工完成后，乙方将扩大范围内的工程数量向监理工程师提出额外计量要求，但遭到拒绝。试问监理工程师拒绝乙方的要求是否合理，为什么?
（2）工程施工过程中，乙方根据监理工程师指令就部分工程进行了变更施工。试问本合同中变更部分的合同价款应根据什么原则进行确定?
4.事件2中：
（1）业主做法是否妥当，为什么?
（2）2合同段工期延误由谁负责，2合同段是否可以获得延期或索赔。为什么?
（3）1合同段该段路被损坏应由谁负责，由谁维修?
答案：
解析：
1.监理工程师应熟悉的主要资料有：①监理人员应熟悉合同文件内容；②了解现场用地占有权和使用权的解决情况；③核查设计图纸；④复核定线数据；⑤制定监理程序；⑥审查承包人的自检系统；⑦落实承包人的材料来源、施工设备及技术状况等。
2.主要工作内容为：①复核图纸和放样定线数据；②审查承包人的施工方案和施工组织设计文件；③审查承包人的质量保证体系或质量保证措施文件；④审查承包人的材料源是否有效、可靠；⑤审查承包人的主要施工机具、设备的组织配套和技术性能报告；⑥审查承包人的人员（技术人员、工人）和施工机具的到位情况；⑦检查核实参与工程的各方为工程开工的准备情况及审核承包人的开工报告。
3.事件1中：
（1）监理工程师拒绝扩大范围的工程量计量是合理的，其原因是：该部分工程量超出了施工图的要求，也就是超出了工程合同约定的工程计量范围，所以监理工程师无权处理合同以外的工程计量内容。而监理工程师认可的是施
工单位保证质量技术措施，一般在建设单位没有批准追加相应工程内容引起的增加费用的情况下，技术措施费用应由承包人自已承担。
（2）本合同变更价款的确定可按以下原则处理：
①合同中已有适用于变更工程价格的，按合同已有的价格计算并确定变更合同价款；
②合同中含有类似变更工程价格的，可以参照类似价格确定变更合同价款；
③合同中没有适用或类似变更工程价格的，由承担人提出适当的变更价格，监理工程师与业主及承包人协商确定变更合同价款，如果协商变更价格达不成一致时，可报上级主管部门仲裁。
4.事件2中：
（1）业主做法不符合合同规定。①调整施工安排即改变了工程已规定的施工顺序和时间安排，是属“工程变更"，只有通过监理工程师才能作出变更工程的指示。②工程完工后应通过交工（或竣工）验收，才能交付使用。而1合同段该段路完成施工后未经交工（或竣工）验收提前使用。
（2）2合同段工期延误不是该承包人原因造成的，可以获得延期，并且业主提供的运输通道受到破坏，改变的通道又未及时提供，延误是因为业主应负责的情况所造成的。所以，2合同段可以要求索赔。
（3）1合同段该段路未经交工（或竣工）验收，提前使用，表示业主已接受并批准工程。业主应按合同规定承担此类风险“所造成的损失或损害”。承包人也应履行缺陷责任期义务、负责维修该段损坏路段，但维修费用由业主承担。
在施工进度控制过程中，监理工程师的主要工作内容有（ ）。
A.下达工程开工令
B.协助承包商编制进度计划
C.监督施工进度计划的实施
D.向承包商提供进度报告
E.按年、季、月编制工程综合计划
答案：A,C,E
解析：
考点: “建设工程施工进度控制工作内容”。建设工程施工进度控制工作从审核承包单位提交的施工进度计划开始，直至建设工程保修期满为止，其工作内容主要有编制施工进度控制工作细则；编制或审核施工进度计划；接年、季、月编制工程综合计划；下达工程开工令．协助承包单位实施进度计划；监督施工进度计划的实施；组织现场协调会；签发工程进度款支付凭证；审批工程延期；向业主提供进度报告，督促承包单位整理技术资料；签署程竣工报验单、提交质量评估报告；整理工程进度资料；工程移交。因此，本题的正确答案为ACE。
根据担保的相关规定，甲是债权人，乙是债务人，丙为乙的债务提供保证，同时乙也用自己的房屋进行了抵押，且就优先适用哪一种担保方式没有约定。则当乙无法履行债务时，应先（ ）。
A.由丙承担保证责任
B.处分乙抵押的房产清偿债务
C.由甲选择适用处分乙抵押的房产，或由丙承担保证责任
D.哪一种担保方式先签订合同，则采用哪一种担保方式
答案：B
解析：
本题考查的是被担保的债权既有物的担保又有人的担保的处理。没有约定或者约定不明确，债务人自己提供物的担保的，债权人应当先就该物的担保实现债权；第三人提供物的担保的，债权人可以就物的担保实现债权，也可以要求保证人承担保证责任。
项目监理机构的内部工作制度包括（）。
A.隐蔽工程质量验收制度
B.工程质量事故处理制度
C.项目监理机构工作会议制度
D.对外行文审批制度
E.监理工作日志制度
答案：C,D,E
解析：
项目监理机构内部工作制度： ①项目监理机构工作会议制度，包括监理交底会议、监理例会、监理专题会、监理工作会议等；
②项目监理机构人员岗位职责制度；
③对外行文审批制度；
④监理工作日志制度；
⑤监理周报、月报制度；
⑥技术、经济资料及档案管理制度；
⑦监理人员教育培训制度；
⑧监理人员考勤、业绩考核及奖惩制度。
因此，本题的正确答案为CDE。
在施工招投标中，银行为投标人出具的投标保函属于（ ）。
A.留置担保
B.保证担保
C.抵押担保
D.质押担保
答案：B
解析：
本题考查的是担保方式。保证是指保证人和债权人约定，当债务人不履行债务时，保证人按照约定履行债务或者承担责任的行为。保证法律关系至少必须有三方参加，即保证人、被保证人（债务人）和债权人。银行是保证人。
在工程网络计划中，工作的最迟完成时间应为其所有紧后工作（）。
A.最早开始时间的最大值
B.最早开始时间的最小值
C.最迟开始时间的最大值
D.最迟开始时间的最小值
答案：D
解析：
本题考查重点是“最迟完成时间的计算”。工作的最迟完成时间应等于其紧后工作最迟开始时间的最小值。周此，本题的正确答案为D。
21年监理工程师考试真题精选及答案9卷 第8卷
当双代号网络计划的计划工期等于计算工期时，以关键节点为完成节点的工作的（ ）
A.总时差最小
B.自由时差为零
C.自由时差等于总时差
D.时间间隔最小
答案：C
解析：
在双代号网络计划中，当计划工期等于计算工期时，以关键节点为完成节点的工作，其总时差和自由时差必然相等。
为了提升安全保障水平，加强施工安全标准化建设，推进危险作业（ ），提高机械化作业程度。
A.设备工具化
B.机械化换人
C.工具定型化
D.自动化减人
E.装配化施工
答案：B,D
解析：
本题考查的是品质工程建设监理要点。为了提升安全保障水平，加强施工安全标准化建设，推进危险作业“机械化换人、自动化减人”，提高机械化作业程度。
施工单位质量记录资料包括三方面的内容，下列内容不属于质量记录资料的是（ ）。
A.施工现场质量管理检查记录资料
B.工程材料质量记录
C.工程设备价款记录
D.施工过程作业活动质量记录资料
答案：C
解析：
2020版教材P145-146
本题考查的是质量记录资料的管理。施工单位质量记录资料包括三方面的内容：施工现场质量管理检查记录资料、工程材料质量记录、施工过程作业活动质量记录资料。
某工程进度计划执行过程中，发现某工作出现进度偏差，但该偏差未影响总工期，则说明该项工作的进度偏差()。
A.大于该工作的总时差
B.小于该工作的总时差
C.大于该工作的自由时差
D.小于该工作的自由时差
答案：B
解析：
考点:分析进度偏差对后续工作及总工期的影响。进度偏差未超过总时差，偏差不影响总工期。
某建设单位与设备供应公司签订购买10台空调的设备采购合同，合同约定：设备供应公司向建设单位供货2台空调，其余8台交付承建其工程的施工单位。这种情况属于《合同法》规定的合同履行中的()
A、债权转让
B、合同变更
C、债务转移
D、合同转让
答案：A
解析：
把权利交由别人享受，但合同法律关系没有变，一定要注意“合同履行中”这几个字。在原合同中，建设单位和设备供应公司是合同双方当事人，当事人的法律关系没有变化，但由设备供应单位向第三人履行部分债务，属于债务人向第三人履行债务，称这为合同履行中的债权转让。B项，合同变更指合同内容发生变化，而合同转让（包括履行中的转让和转移），内容没有发生变化，只是主体发生了变化。履行中的债权转让和债务转移，是合同履行对方发生变化，而合同转让则是合同当事人法律地位发生变化。D项，合同转让是个笼统的称谓，包括债权转让、债务承担（转让）、权利和义务同时转让三种。
(2018年真题)《标准施工合同》中的“合同工期”是指（ ）。
A．承包人完成工程从开工之日起至实际竣工日经历的期限
B．合同协议书中写明的施工总日历天数
C．承包人从监理人发出的开工通知中写明的开工日起，至工程接收证书中写明的实际竣工日止的期限
D．承包人在投标函内承诺完成工程的时间期限，以及按照合同条款通过变更和索赔程序应给予的顺延工期时间之和
答案：D
解析：
一、合同履行涉及的几个时间期限
（一）合同工期
合同工期指承包人在投标函内承诺完成合同工程的时间期限，以及通过变更和索赔程序应给予顺延工期的时间之和。
合同工期＝合同内约定的工期＋变更索赔顺延的工期
合同工期的作用是用于判定承包人是否按期竣工的标准。
（二）施工期
从监理人发出的开工通知中写明的开工日起算，至工程接收证书中写明的实际竣工日止。
以此期限与合同工期比较，判定是提前竣工还是延误竣工。
施工期＞合同工期：延误竣工
施工期＜合同工期：提前竣工
延误竣工承包人承担拖期赔偿责任，提前竣工是否应获得奖励需视专用条款中是否有约定。
【竣工日期=实际竣工日期】* 补充
工程经竣工验收合格的，以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期，并在工程接收证书中载明；
因发包人原因，未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内（14+28）完成竣工验收，或完成竣工验收不予签发工程接收证书的，以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期；
工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有工程之日为实际竣工日期。
价值工程中的方案评价应包括()
A、技术评价
B、生态评价
C、经济评价
D、国民经济效益评价
E、社会评价
答案：A,C,E
解析：
价值工程方案评价可分为概率评价和详细评价，均应包括技术评价、经济评价和社会评价等方面的内容。
21年监理工程师考试真题精选及答案9卷 第9卷
监理规划编写依据不包括（ ）。
A.政府批准的工程建设文件
B.工程决策过程中输出的有关工程信息
C.建设单位的合理要求
D.建设工程监理合同文件
答案：B
解析：
本题考查重点是“监理规划编写依据”。监理规划编写依据包括：工程建设法律法规和标准；建设工程外部环境调查研究资料；政府批准的工程建设文件；建设工程监理合同文件；建设工程合同；建设单位的合理要求；工程实施过程中输出的有关工程信息。因此，本题的正确答案为B。
在S曲线比较法中，当实际进展点落在1S曲线右侧表示（ ）
A.实际进度计算不准确
B.实际进度与计划进度相同
C.实际进度比计划进度落后
D.实际进度比计划进度超前
答案：C
解析：
如果工程实际进展点落在ES曲线左侧，表明此刻实际进度比计划进度超前；如果落在ES曲线右侧，则表明此时实际进度拖后。
-般而言，建设工程的目标控制应是()过程。
A、非周期性的无限循环
B、非周期性的有限循环
C、周期性的无限循环
D、周期性的有限循环
答案：D
解析：
本题考查的是控制流程及其基本环节。建设工程的目标控制实际上表现为周期性的有限循环过程。（本知识点新教材已经删除）
建设工程施工完成以后，监理单位应（ ）。
A.组织工程竣工验收
B.与建设单位一起组织竣工验收
C.在正式验收前组织工程竣工预验收
D.与施工单位一起组织竣工验收
答案：C
解析：
考点:“建设工程监理实施程序”。建设工程施工完成后，项目监理机构应在正式验收前组织工程竣工预验收。在预验收中发现的问题，应及时与施工单位沟通，提出整改要求。项目监理机构人员应参加由建设单位组织的工程竣工验收，签署工程监理意见。因此，本题的正确答案为C。
确定建设工程施工进度控制目标的依据之一是()
A、监理合同中有关工期的要求
B、施工总进度计划
C、工程条件的落实情况
D、单位工程施工进度计划
答案：C
解析：
确定建设工程施工进度控制目标的依据有：建设工程总进度目标对施工工期的要求；工期定额、类似工程项目的实际进度；工程难易程度和工程条件的落实情况等。
（ ）的建立为组织的运作提供了具体的要求。
A.质量方针
B.质量目标
C.质量计划
D.程序目标
答案：B
解析：
考点: “质量管理体系的建立”。质量方针是南组织的最高管理者正式发布的该组织总的质量宗旨和方向，质量目标是指组织在质量方面所追求的目的。质量方针的建立为组织确定了未来发展的蓝图，也为质量目标的建立和评审提供了框架。质量方针必须通过质量目标的执行和实现才能得到落实，质量目标的建立为组织的运作提供了具体的要求，质量目标应以质量方针为框架具体展开。目标的内容要在组织当前质量水平的基础上，按照组织自身对更高质量的合理期望来确定，并适时修订和提高，以便与质量管理体系持续改进的承诺相一致。质量目标的实现对产品质量的控制、改进和提高、具体过程运作的有效性以及经济效益都有积极的作用和影响，因此也对组织获得顾客以及相关方的满意和信任产生积极的影响。因此，本题的正确答案为B。
总监理工程师组织专业监理工程师审查施工单位报送的工程开工报审表及相关资料时，不属于审查内容的是（ ）。
A.设计交底和图纸会审是否已完成
B.施工许可证是否已办理
C.施工组织设计是否已由总监理工程师签认
D.进场道路及水、电、通信等是否已满足开工要求
答案：B
解析：
2020版教材P104-108
本题考查的是工程施工质量控制的工作程序。在工程开始前，施工单位须做好施工准备工作，待开工条件具备时，应向项目监理机构报送工程开工报审表及相关资料。专业监理工程师重点审查施工单位的施工组织设计是否已由总监理工程师签认，是否已建立相应的现场质量、安全生产管理体系，管理及施工人员是否已到位，主要施工机械是否已具备使用条件，主要工程材料是否已落实到位。设计交底和图纸会审是否已完成；进场道路及水、电、通信等是否已满足开工要求。审查合格后，则由总监理工程师签署审核意见，并报建设单位批准后，总监理工程师签发开工令。否则，施工单位应进一步做好施工准备，待条件具备时，再次报送工程开工报审表。
