2021监理工程师考试题库精选7卷 第1卷
根据《建筑法》，建设单位应当向建筑施工企业提供与施工现场有关的地下管线资料，建筑施工企业应当采取措施加以保护，建设单位应当按照国家有关规定办理申请批准手续的有（ ）。
A.需要临时占用规划批准范围以外场地的
B.可能损坏道路、管线、电力、邮电通讯等公共设施的
C.需要临时停水、停电、中断道路交通的
D.需要进行爆破作业的
E.需要进行吊装作业的
答案：A,B,C,D
解析：
考点:法律。建设单位应当向建筑施工企业提供与施工现场有关的地下管线资料，建筑施工企业应当采取措施加以保护。有下列情形之一的，建设单位应当按照国家有关规定办理申请批准手续：(1)需要临时占用规划批准范围以外场地的；(2)可能损坏道路、管线、电力、邮电通讯等公共设施的；(3)需要临时停水、停电、中断道路交通的；(4)需要进行爆破作业的；(5)法律、法规规定需要办理报批手续的其他情形。
根据《建设工程工程量清单计价规范》，当承包人投标报价中材料单价低于基准单价时，施工期间材料单价涨幅以( )为基础，超过合同规定的风险幅度值的，其超过部分按实调整。
A.投标报价
B.招标控制价
C.基准单价
D.实际单价
答案：C
解析：
2020教材P167-171
当承包人投标报价中材料单价低于基准单价:施工期间材料单价涨幅以基准单价为基础超过合同约定的风险幅度值时，或材料单价跌幅以投标报价为基础超过合同约定的风险幅度值时，其超过部分按实调整。
工程质量监督机构对建设工程实体质量抽查的内容包括（ ）。
A.楼地面
B.主体结构安全
C.主要使用功能
D.工程的主要建筑材料
E.用于工程的构配件
答案：B,C,D,E
解析：
工程质量监督管理：
（1）执行法律法规和工程建设强制性标准的情况；
（2）抽查涉及工程主体结构安全和主要使用功能的工程实体质量；
（3）抽查工程质量责任主体（建设、勘察、设计、施工和监理单位）和质量检测等单位的工程质量行为；
（4）抽查主要建筑材料、建筑构配件的质量；
（5）对工程竣工验收进行监督；
（6）组织或者参与工程质量事故的调查处理；
（7）定期对本地区工程质量状况进行统计分析；
（8）依法对违法违规行为实施处罚。
依照标准施工合同通用条款的规定，施工合同履行中，如果发包人出于某种考虑要求提前竣工，则发包人应（）。
A.通过监理人向承包人发出提前竣工指令
B.负责制定赶工措施
C.为承包人提供赶工的便利条件
D.为承包人追加合同价款
E.根据提前竣工给发包人带来效益为承包人提供奖励
答案：C,D,E
解析：
发包人要求提前竣工
1、如果发包人根据实际情况要求承包人提前竣工，应与承包人协商达成提前竣工协议。
2、协议的内容应包括：
（1）承包人修订进度计划及为保证工程质量和安全采取的赶工措施；
（2）发包人应提供的条件；
（3）所需追加的合同价款；
（4）提前竣工给发包人带来效益应给承包人的奖励（专用条款使用说明中建议，奖励金额可为发包人实际效益的20%）等。
某实施监理的工程项目分为A、B、C三个单项工程，经有关部门批准采取公开招标的形式分别确定了三个中标人并签订了合同。A、B、C三个单项工程合同条款中有如下规定：(1)A工程在施工图设计没有完成前，业主通过招标选择了一家总承包单位承包该工程的施工任务。由于设计工作尚未完成，承包范围内待实施的工程虽性质明确，但工程量还难以确定，双方商定拟采用总价合同形式签订施工合同，以减少双方的风险。合同条款中规定：
1)乙方按业主代表批准的施工组织设计（或施工方案）组织施工，甲方不应承担因此引起的工期延误和费用增加的责任。
2)甲方向乙方提供施工场地的工程地质和地下主要管网线路资料，供乙方参考使用。
3)乙方不能将工程转包，但允许分包，也允许分包单位将分包的工程再次分包给其他施工单位。
(2)B工程合同额为9000万元，总工期为30个月，工程分两期进行验收，第一期为1 8个月，第二期为1 2个月。在工程实施过程中，出现了下列情况：
1)工程开工后，从第三个月开始连续四个月业主未支付承包商应付的工程进度款。为此，承包商向业主发出要求付款通知，并提出对拖延支付的工程进度款应计利息的要求，其数额从监理工程师计量签字后第1 1天起计息。业主方以该四个月未支付工程款作为偿还预付款而予以抵消为由，拒绝支付。为此，承包商以业主违反合同中关于预付款扣还的规定，以及拖欠工程款导致无法继续施工为由而停止施工，并要求业主承担违约责任。
2)工程进行到第1 0个月时，国务院有关部门发出通知，指令压缩国家基建投资，要求某些建设项目暂停施工，该项目属于指令停工项目。因此，业主向承包商提出暂时中止执行合同实施的通知。为此，承包商要求业主承担单方面中止合同给承包方造成的经济损失赔偿责任。
3)复工后在工程后期，工地遭遇当地百年以来最大的台风，工程被迫暂停施工，部分已完工程受损，现场场地遭到破坏，最终使工期拖延了两个月。为此，业主要求承包商承担工期拖延所造成的经济损失责任和赶工的责任。
(3)C工程在施工招标文件中规定工期按工期定额计算，工期为5 50天。但在施工合同中，开工日期为2005年1 2月1 5日，竣工日期为200 7年7月20日，日历天数为5 8 1天。
【问题】
1．A单项工程合同中业主与施工单位选择总价合同形式是否妥当？合同条款中有哪些不妥之处？
2．B单项工程合同执行过程中出现的问题应如何处理？
3．C单项工程合同的合同工期应为多少天？
4．合同变更价款的原则与程序包括哪些内容？合同争议如何解决？
答案：
解析：
1．A单项工程采用总价合同形式不恰当，因为项目工程量难以确定，双方风险较大。合同条款中的不妥之处是：第(1)条中乙方按业主代表批准的施工组织设计（或施工方案）施工不妥，应改为按总监理工程师批准的施工组织设计（施工方案）施工。第(2)条中供“乙方参考使用”提法不当，应改正为保证资料（数据）真实、准确，作为乙方现场施工的依据。第(3)条不妥，不允许分包单位再次分包。
2．业主连续4个月未按合同规定支付工程进度款，应承担金钱债务及违约责任，承包商提出要求付款并计A利息是合理的。但除专门规定外，通常计息期及利息数额应当从发包方监理工程师签字后第1 5天（即1 4天后）起计算，而不应是承包商所提出的第1 1天起算。另外，业主方以所欠的工程进度款作为偿还预付款为借口拒绝支付，不符合工程计量、支付和预付款扣还的一般规定，是不能接受的。由于国家指令性计划有重大修改或政策上原因强制工程停工，造成合同的执行暂时中止，属于法律上、事实上不能履约的除外责任，这不属于业主违约和单方面中止合同，故业主不承担违约责任和经济损失赔偿责任。承包商因遭遇不可抗力被迫停工，根据合同法，承包商可以不承担工期拖延的经济和工期延误责任，业主应当给予工期顺延，但不补偿费用。
3．按照合同文件的解释顺序，协议条款与招标文件在内容上有矛盾时，应以协议条款为准，应认定工期目标为5 8 1天。
4．(1)变更合同价款的调整按下列原则和方法进行：①合同中已有适用于变更工程单价的，按合同已有的单价计算和变更合同价款；②合同中只有类似于变更工程的单价，可参照它来确定变更价格和变更合同价款；③合同中没有上述单价时，由承包方提出相应价格，经监理工程师确认后执行。(2)确定变更价款的程序是：①变更发生后的1 4天内，承包方应提出变更价款报告，经监理工程师确认后，调整合同价；②若变更发生后1 4天内，承包方不提出变更价款报告，则视为该变更不涉及价款变更；③监理工程师收到变更价款报告之日起1 4天内应对其予以确认；若无正当理由不确认时，自收到报告时算起1 4天后该报告自动生效。(3)合同双方发生争议可通过下列途径寻求解决：①协商和解；②有关部门调解；③按合同约定的仲裁条款或仲裁协调申请仲裁；④向有管辖权的法院起诉。
某公路工程项目，采用公开招标方式选择施工单位。招标文件要求，提交投标文件和投标保证金的截止时间为2008年5月30日。共有5家施工单位参加了投标。第1家施工单位于2008年6月2日提交了投标保证金。开标会于2008年6月3日由当地交通局主持召开。第5家施工单位于开标前向建设单位要求撤回投标文件和退还投标保证金。经过评标定标建设单位最终确定第3家施工单位中标。建设单位与中标的施工单位按规定签订了施工合同。该公路工程在施工过程中发生了以下事件：事件1：因建设单位拆迁工作拖延，导致施工单位A项工作延误了2天，并造成人工窝工6个工日。事件2：施工单位与机械设备租赁商约定，C工作施工用的某机械由出租方提供。但因出租方原因该机械未能按计划进场，造成施工单位C工作延误2天和人工窝工8个工日。事件3：因建设单位提出设计变更，导致施工单位E工作延误4天，增加人工14个工日，其他费用增加9000元。事件4：因建设单位提供的材料出现质量缺陷，导致施工单位H工作延误2天，增加人工8个工日，并使F工作延误1天，并造成人工窝工20个工日。上述事件中，A、C、H三项工作均为关键工作，其余工作均为非关键工作，并均有还够的机动时间。
【问题】2.第1家施工单位提交投标保证金的时间是否符合规定？对其投标文件会产生什么影响？为什么？
答案：
解析：
2.第1家施工单位提交投标保证金的时间不符合规定。由于提交投标保证金的时间比规定时间迟了3天，该投标文件将被拒收，作废标处理。因为根据相关法律规定，投标人不按招标文件要求提交投标保证金的，该投标文件将被拒绝，作废将处理。
办公和生活家具购置费属于（）。
A.设备及工、器具购置费
B.与项目建设有关的其他费用
C.生产准备费
D.与未来企业生产经营有关的其他费用
答案：D
解析：
2020版教材P31-35
与未来企业生产经营有关的其他费用包括：联合试运转费用；生产准备费用；办公和生活家具购置费。办公和生活家具购置费是指为保证新建、改建、扩建项目初期正常生产、使用和管理所必需购置的办公和生活家具、用具的费用。
2021监理工程师考试题库精选7卷 第2卷
依照《建设项目环境影响评价分类管理名录》的分类，说法错误的是（ ）
A.公路建设项目中三级以上等级公路需编制环境影响报告书
B.1000m以上的独立隧道需编制环境影响报告书
C.主桥长度1000m以上的独立桥梁需编制环境影响报告书
D.涉及环境敏感区的三级以下等级公路需编制环境影响报告书
答案：D
解析：
依照《建设项目环境影响评价分类管理名录》的分类:
(1)公路建设项目中三级以上等级公路、1000m以上的独立隧道、主桥长度1000m以上的独立桥梁需编制环境影响报告书。
(2)涉及环境敏感区的三级以下等级公路需编制环境影响报告表。
(3)其他公路填报环境影响登记表。
监理工程师应组织专业监理工程师审查施工单位报送的开工报审表及相关资料，报建设单位批准后，（）签发工程开工令。
A.专业监理工程师
B.建设单位代表
C.总监理工程师
D.监理单位技术负责人
答案：C
解析：
2020版教材P54
总监理工程师应组织专业监理工程师审查施工单位报送的开工报审表及相关资料，报建设单位批准后，总监理工程师签发工程开工令。
下列选项中，不属于基本预备费的计算基数的是（）
A.设备及工器具购置费
B.建筑安装工程费
C.建设期贷款利息
D.工程建设其他费
答案：C
解析：
2020版教材P35-36
基本预备费=(设备及工器具购置费+建筑安装工程费+工程建设其他费)×基本预备费率。
工程暂停施工原因消失，具备复工条件时，关于复工审批或指令的说法，正确的是()。
A.施工单位提出复工申请的，专业监理工程师应签发工程复工令
B.施工单位提出复工申请的，建设单位应及时签发工程复工令
C.施工单位未提出复工申请的，总监理工程师可指令施工单位恢复施工
D.施工单位未提出复工申请的，建设单位应及时指令施工单位恢复施工
答案：C
解析：
合同管理是在市场经济体制下组织建设工程实施的基本手段，也是项目监理机构控制建设工程质量、造价、进度三大目标的重要手段。
完整的建设工程施工合同管理应包括施工招标的策划与实施；合同计价方式及合同文本的选择；合同谈判及合同条件的确定；合同协议书的签署；合同履行检查；合同变更、违约及纠纷的处理；合同订立和履行的总结评价等。
根据《建设工程监理规范》，项目监理机构在处理工程暂停及复工、工程变更、索赔及施工合同争议、解除等方面的合同管理职责如下：
根据《标准施工合同》，下列事件发生后既可以索赔工期又可以索赔费用的有（ ）。
A.施工中发现文物、化石
B.发包人提供的材料提前交货
C.不可抗力不能按期竣工
D.不利的物质条件
E.发包人原因暂停施工
答案：A,D,E
解析：
考点:索赔管理。选项B，发包人提供的材料提前交货只能索赔费用；选项C，不可抗力不能按期竣工只能索赔工期。
采用ABS融资方式进行项目融资的物质基础是( )。
A.债券发行机构的注册资金
B.项目原始权益人的全部资产
C.债券承销机构的担保资产
D.未来现金流量所代表的资产
答案：D
解析：
本题考查的是项目融资的主要方式。一般来说，投资项目所依附的资产只要在未来一定时期内能带来现金收入，就可以进行ABS融资。拥有这种未来现金流量所有权的企业(项目公司)成为原始权益人。这些未来现金流量所代表的资产，是ABS融资方式的物质基础。
下列关于招标工程量清单的描述，说法正确的有（ ）。
A.招标工程量清单是招标文件的组成部分，招标人不可以委托工程造价咨询人编制
B.招标人对工程量清单的准确性和完整性负责
C.修正后的工程量清单应发往所有投标人
D.招标工程量清单编制前也要进行现场踏勘
E.依据拟定的常规施工方案编制
答案：B,C,D,E
解析：
考点:工程量清单编制。选项A错误，工程量清单应由具有编制能力的招标人或受其委托，具有相应资质的工程造价咨询人编制。选项D正确，施工现场情况、地勘水文资料是工程量清单编制的依据，故招标工程量编制前也要进行现场踏勘。
2021监理工程师考试题库精选7卷 第3卷
施工合同采用可调价合同时，可以对合同价款进行相应调整的情况包括()
A、国家规定应缴纳的税费发生变化
B、工程造价管理部门公布的价格调整
C、电价发生变化
D、承包人租赁的设备损坏增加了维修费用
E、一周内非承包人原因停水造成停工累计超过8小时
答案：A,B,C,E
解析：
可以调整合同价款的原因：国家法规政策变化影响到合同价款；工程造价部门公布的价格调整；一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时；双方约定的其他原因。
根据《建筑法》，按国务院有关规定批准开工报告的建筑工程，因故不能按期开工超过()个月的，应当重新办理开工报告的批准手续。
A、1
B、3
C、6
D、12
答案：C
解析：
《建筑法》第十一条规定，按照国务院有关规定批准开工报告的建筑工程，因故不能按期开工或者中止施工的，应当及时向批准机关报告情况。因故不能按照开工超过6个月的，应当重新办理开工报告的批准手续。
按照《建设工程设计合同示范文本》规定，设计人按合同规定时限交付设计资料及文件后，如果在1年内项目未开始施工，则设计人（ ）。
A.不再负责处理有关设计问题
B.仍应无偿负责处理有关设计问题
C.仍应负责处理有关设计问题，但可不再负责设计变更
D.仍应负责处理有关设计问题，但可适当收取咨询服务费
答案：D
解析：
考点:设计合同履行管理。如果一年内项目未开始施工，设计人仍应负责有关工作，但可按所需工作量向发包人适当收取咨询服务费，收费额由双方以补充协议商定。
某工程项目招标过程中，甲投标人研究招标文件后，以书面形式提出质疑问题。招标人对此问题给予了书面解答，则该解答（ ）。
A.只对甲投标人有效
B.对全体投标人有效，但无须发送给其他投标人
C.应发送给全体投标人，并说明问题来源
D.应发送给全体投标人，但不说明问题来源
答案：D
解析：
知识点:接受投标书阶段的工作。招标人对任何一位投标人所提问题的回答，必须发送给每一位投标人，保证招标的公开和公平，但不应涉及问题的来源。2020版教材P43。
某泵站工程，发包人与承包人按照《水利水电工程标准施工招标文件（2009年版）》签订了施工合同。经总监理工程师批准的施工总进度见下页图（时间单位：天），合同工期为220天，各项工作均按最早开始时间安排且匀速施工。
【事件】
施工过程中发生如下事件：
事件1：工作B完成后，承包人发现施工现场地质情况与施工图不符，因设计变更，导致工作D和工作E分别比原计划推迟10天和5天开始施工，造成承包人窝工损失15万元。承包人向项目监理机构提出要求工程延期15天、窝工损失补偿15万元。
事件2：工程开工后90天下班时，监理工程师检查各工作的实际进度为：工作G正常；工作H超前10天；工作I拖后10天。
事件3：针对事件2，发包人要求工程按原合同工期完成，承包人对施工总进度进行了调整，将工作N持续时间压缩60天。
【问题】
1.指出图中所示施工总进度计划的关键路线以及工作H、工作K、工作M的总时差和自由时差。
【问题】
2.事件1中，项目监理机构应批准的工程延期和费用补偿分别为多少？说明理由。
【问题】
3.事件2中，请画出第90天检查的前锋线，并分别指出第90天下班时各工作时间进度对总工期的影响，并说明理由。
工作G正常；工作H超前10天；工作I拖后10天。
【问题】
4.事件3中，指出计划调整后工作H、工作K、工作M的总时差和自由时差。
答案：
解析：
问题1：
关键路线：A → F → I → J → N → O（或1 → 3 → 4 → 5 → 7 → 8 → 11 → 12）。
工作H的总时差40天，自由时差10天；
工作K的总时差30天，自由吋差20天；
工作M的总时差10天，自由时差10天。
问题2：
工程延期为0；费用补偿15万元。
理由：施工现场地质情况与施工图不符造成设计变更，是发包人的原因造成的。
由于工作D推迟10天，总时差10天；工作E推迟5天，总时差20天，推迟的时间均未超过其总时差，不影响工期。
问题3：工作2中，第90天检查的前锋线见下图。
第90天检查时，工作G正常，对总工期无影响；
工作H超前10天，但不是关键工作，所以对总工期无影响；
工作I拖后10天，工作I是关键工作，所以会造成总工期延长10天。
最终会对总工期造成延长10天的影响。
问题4：
工作N压缩60天后，工作H总时差50天，自由时差30天；工作K总时差20天，自由时差10天；工作M总时差10天，自由时差10天。
根据《建筑工程施工质量验收统一标准》，分项工程应按()划分。
A.工程量、施工程序
B.主要工种、施工工艺
C.工程部位、施工特点
D.专业性质、楼层
答案：B
解析：
分项工程，是分部工程的组成部分。可按主要工种、材料、施工工艺、设备类别进行划分。
事件5：施工单位按照合同约定将钢结构屋架吊装工程分包给具有相应资质和业绩的专业施工单位。分包单位将由其项目经理签字认可的专项施工方案直接报送项目监理机构，专业监理工程师审核后批准了该专项施工方案。
问题：5.分别指出事件5中分包单位和专业监理工程师做法的不妥之处，写出正确做法。
答案：
解析：
（1）不妥之处：分包单位的专项施工方案只有分包项目经理签字;
正确做法：专项施工方案应经分包单位技术负责人和施工单位技术负责人签字。
（2） 不妥之处：分包单位直接将专项施工方案报送项目监理机构;
正确做法：专项施工方案应经由施工单位报送项目监理机构。
（3） 不妥之处：专业监理工程师审核后批准了该专项施工方案;
正确做法：应由总监理工程师审核批准并报建设单位签署意见。
2021监理工程师考试题库精选7卷 第4卷
下列费用中，属于建设单位管理费的是（ ）。
A.拆迁补偿费
B.工程招标费
C.环境影响评价费
D.工程保险费
答案：B
解析：
工程建设其他费用包括土地使用费、与项目建设有关的其他费用和与未来生产经营有关的其他费用，共三大部分。其中，建设单位管理费属于与项目建设有关的其他费用，并包括建设单位开办费和建设单位经费。而且，建设单位经费具体包括工作人员的基本工资、劳动保护费、劳动保险费、固定资产使用费、工程招标费、业务招待费、竣工交付使用清理及竣工验收费、后评估费用等。至于备选答案A，属于土地使用费；选项C、D，属于与项目建设有关的其他费用的其他构成（与建设单位管理费平行）。
施工进度计划实施中常用的检查方式是（ ）。
A.不定期的现场实地抽查和监督
B.召开施工单位负责人参加的现场会议
C.定期收集工程绩效报表资料
D.邀请建设单位管理人员面对面交流
答案：B
解析：
本题考查的是施工进度的动态检查。在建设工程施工过程中，监理工程师可以通过以下方式获得其实际进展情况：（1）定期地、经常地收集由承包单位提交的有关进度报表资料；（2）由驻地监理人员现场跟踪检查建设工程的实际进展情况。除上述两种方式外，由监理工程师定期组织现场施工负责人召开现场会议，也是获得建设工程实际进展情况的一种方式。
FIDIC 系列合同条件中最具代表性的文本是指（）
A.《施工合同条件》
B.《简明合同格式》
C.《土木工程施工合同条件》
D.《设计施工和运营合同条件》
答案：A
解析：
2020版教材P152-153
《施工合同条件》是FIDIC 系列合同条件中最具代表性的文本。
（ ）是将总体中的抽样单元按某种次序排列，在规定的范围内随机抽取一个或一组初始单元，然后按一套规则确定其他样本单元的抽样方法。
A.分层随机抽样
B.简单随机抽样
C.系统随机抽样
D.分级随机抽样
答案：C
解析：
考点: “抽样检骑方法”。系统随机抽样是将总体中的抽样单元按某种次序排列．在规定的范围内随机抽取一个或一组初始单元．然后按一套规则确定其他样本单元的抽样方法。如第一个样本随机抽取，然后每隔一定时间或空间抽取一个样本。因此，系统随机抽样又称为机械随机抽样。因此，本题的正确答案为C。
下列关于流水施工参数的说法中，正确的有()。
A.流水步距的数目取决于参加流水的施工过程数
B.流水强度表示工作队在一个施工段上的施工时间
C.划分施工段的目的是为组织流水施工提供足够的空间
D.流水节拍可以表明流水施工的速度和节奏性
E.流水步距的大小取决于流水节拍
答案：A,C,D
解析：
2020教材P22-26
本题考查的是流水施工参数。选项B错误，流水施工强度是指流水施工的某施工过程在单位时间内所完成的工程量；选项E错误，流水节拍的大小取决于流水节拍和流水施工组织方式。
根据《标准施工招标文件》，当重新招标时评标委员会否决所有投标，招标人应当（ ）。
A.再次发布招标公告进行招标
B.降低对投标人的资格要求再次招标
C.降低工程质量标准再次招标
D.采用直接发包形式委托施工任务
答案：D
解析：
1.重新招标 有下列情形之一的，招标人在分析招标失败的原因并采取相应措施后，应当依法重新招标： （1）投标截止时间止，投标人少于3家； （2）经评标委员会评审后否决所有投标。 2.不再招标 重新招标后投标人仍少于3 个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准 部门批准后不再进行招标。（可以采用直接发包）
下列情形中，属于投标人相互串通投标的有（ ）。
A.不同投标人的投标文件由同一人编制
B.不同投标人的投标文件的报价呈规律性差异
C.不同投标人的投标文件相互混装
D.属于同一组织的成员按照该组织要求协同投标
E.投标人之间约定部分投标人放弃投标
答案：D,E
解析：
本题考查的是行政法规。有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标：（1）投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；（2）投标人之间约定中标人；（3）投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；（5）投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。
2021监理工程师考试题库精选7卷 第5卷
对由于承包商的原因所导致的工期延误，监理工程师可采取的制约手段包括（ ）。
A. 拒绝签署付款凭证
B. 责成对方赔偿误期损失
C. 罚没保留金
D. 终止对承包单位的雇用
E. 取消承包人的经营资格
答案：A,B,D
解析：
2020版教材P135
本题考查的是工程延误的处理。工期延误的处理包括：拒绝签署付款凭证、误期损失赔偿、取消承包资格 。
中标人确定后，招标人发出中标通知书并予以公示，公示期不少于（ ）日。
A.3
B.4
C.5
D.7
答案：A
解析：
考点:评标、决标阶段的工作。中标人确定后，招标人发出中标通知书并予以公示，公示期不少于3日。
下列对工程进度造成影响的因素中，属于业主因素的有（）。
A.不能及时向施工承包单位付款
B.不明的水文气象条件
C.施工安全措施不当
D.不能及时提供施工场地条件
E.临时停水.停电.断路
答案：A,D
解析：
考核影响进度的因素分析。业主因素如业主使用要求改变而进行设计变更；应提供的施工场地条件不能及时提供或所提供的场地不能满足工程正常需要；不能及时向施工承包单位或材料供应商付款等。选项B属于自然环境因素；选项C属于施工技术因素；选项E属于社会环境因素。参见教材P2。
施工图预算的“三级预算”是指（ ）。
A.建设项目总预算、单项工程综合预算、单位工程预算
B.建设项目总预算、单位工程预算、分部分项工程预算
C.建设投资预算、单位工程预算、主要工程项目预算
D.建筑工程预算、安装工程预算、设备及工器具购置费预算
答案：A
解析：
本题考核的是施工图预算的“三级预算”。施工图预算的三级预算编制形式由建设项目总预算、单项工程综合预算、单位工程预算组成。
特殊情况下，特别重大事故的批复自负责事故调查的人民政府收到事故调查报告之日起，最迟在()日内做出批复。
A.15
B.30
C.45
D.60
答案：D
解析：
2020版教材P37-51
本题考查的是行政法规。重大事故、较大事故、一般事故，负责事故调查的人民政府应当自收到事故调查报告之日起15日内做出批复；特别重大事故，30日内做出批复，特殊情况下，批复时间可以适当延长，但延长的时间最长不超过30日。
按照《合同法》的分类，材料采购合同属于买卖合同，下列关于买卖合同的特点说法正确的有（）。
A.出卖人与买受人订立买卖合同，是以转移财产所有权为目的
B.买卖合同的买受人取得财产所有权，必须支付相应的价款；出卖人转移财产所有权，必须以买受人支付价款为对价
C.买卖合同是双务.有偿合同
D.买卖合同是诺成合同
E.买卖合同是实践合同
答案：A,B,C,D
解析：
考核建设工程材料设备采购合同的概念。买卖合同不是实践合同，而是诺成合同。参见教材P140。
某实施监理的工程，建设单位委托监理单位承担施工阶段和工程质量保修期的监理工作，建设单位与施工单位按《建设工程施工合同(示范文本)》签订了施工合同。
基坑支护施工中，项目监理机构发现施工单位采用了一项新技术，未按已批准的施工技术方案施工。项目监理机构认为本工程使用该项新技术存在安全隐患，总监理工程师下达了《工程暂停令》，同时报告了建设单位。施工单位认为该项新技术通过了有关部门的鉴定，不会发生安全问题，仍继续施工。于是项目监理机构报告了建设行政主管部门。施工单位在建设行政主管部门干预下才暂停了施工。
施工单位复工后，就此事引起的损失向项目监理机构提出索赔。建设单位也认为项目监理机构“小题大做”，致使工程延期，要求监理单位对此事承担相应责任。
该工程施工完成后，施工单位按竣工验收有关规定，向建设单位提交了竣工验收报告。建设单位未及时验收，到施工单位提交竣工验收报告后第45天时发生台风，致使工程已安装的门窗玻璃部分损坏。建设单位要求施工单位对损坏的门窗玻璃进行无偿修复，施工单位不同意无偿修复。
问题：
1.在施工阶段施工单位的哪些做法不妥?说明理由。
2.建设单位的哪些做法不妥?
3.对施工单位采用新的基坑支护施工方案，项目监理机构还应做哪些工作?
4.施工单位不同意无偿修复门窗玻璃是否正确?说明理由。工程修复时监理工程师的主要工作内容有哪些?
答案：
解析：
在施工阶段施工单位做法的不妥之处及其理由如下。
(1)不妥之处：未按已批准的施工技术方案施工。
理由：施工单位应执行已批准的施工技术方案；若采用新技术时，相应的施工技术方案应经项目监理机构审批。
(2)不妥之处：总监理工程师下达《工程暂停令》后，施工单位仍继续施工。
理由：施工单位应当执行总监理工程师下达的《工程暂停令》。
(3)不妥之处：采用的新技术未经项目监理机构审定。
理由：施工单位采用新材料、新工艺、新设备时应经项目监理机构审定后才能采用。
(4)不妥之处：向项目监理机构提出索赔。
理由：工程暂停施工的原因是施工中存在有严重的安全隐患，总监理工程师依据法规有权下达《工程暂停令》，便于消除安全隐患。
2.建设单位做法的不妥之处：
(1)要求监理单位对工程延期承担相应的责任不妥。
(2)不及时组织竣工验收不妥。
(3)要求施工单位对门窗玻璃进行无偿修复不妥。
3.对施工单位采用新的基坑支护施工方案，项目监理机构还应做如下工作：
(1)要求施工单位报送审查新技术的施工工艺措施的证明材料；
(2)组织专题论证；
(3)若施工方案可行，总监理工程师签认后执行；
(4)若施工方案不可行，要求施工单位仍按原批准的施工方案执行。
4.施工单位不同意无偿修复正确。
理由：按照合同约定，建设单位已认可施工单位的竣工验收报告，承担起工程保管的责任，门窗玻璃的损坏是在建设单位的保管期内。
工程修复时监理工程师的主要工作内容：
(1)在门窗玻璃修复中进行监督检查，验收合格后予以签认；
(2)核实工程费用和签署工程款支付证书，并报建设单位。
2021监理工程师考试题库精选7卷 第6卷
依法必须进行招标的项目，在下列情况中不可以进行邀请招标的是（ ）。
A.技术复杂，只有少量潜在投标人可供选择的项目
B.有特殊要求，只有少量潜在投标人可供选择的项目
C.受自然环境限制，只有少量潜在投标人可供选择的项目
D.采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例小的项目
答案：D
解析：
考点:招标准备阶段的工作。依法必须进行招标的项目，在下列情况下可以进行邀请招标：技术复杂、有特殊要求或者受自然环境限制，只有少量潜在投标人可供选择；采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大。
项目监理组织有合理的人员结构才能适应监理工作的要求，合理的人员结构包括（ ）几方面内容。
A.监理人员的技术职务、职称越高越好
B.要有合理的专业结构
C.要有合理的技术职务、职称结构
D.中级职称人员以及初级职称人员仅占少数
E.不能包括没有职称的工人，即使其具有丰富的实践经验
答案：B,C
解析：
考点:“项目监理机构人员配备”。项目监理机构应具有合理的人员结构，包括以下两方面：①合理的专业结构。项目监理机构应由与所监理工程的性质(专业性强的生产项目或是民用项目)及建设单位对建设工程监理的要求(是否包含相关服务内容，是工程质量、造价、进度的多目标控制或是某一目标的控制)相适应的各专业人员组成，也即各专业人员要配套，以满足项目各专业监理工作要求；②合理的技术职称结构。为了提高管理效率和经济性，应根据建设工程的特点和建设工程监理工作需要，确定项目监理机构中监理人员的技术职称结构。合理的技术职称结构表现为监理人员的高级职称、中级职称和初级职称的比例与监理工作要求相适应。通常，工程勘察设计阶段的服务，对人员职称要求更高些，具有高级职称及中级职称的人员在整个监理人员构成中应占绝大多数。施工阶段监理，可由较多的初级职称人员从事实际操作工作，如旁站、见证取样、检查工序施工结果、复核工程计量有关数据等。所以，选项8、C符合题意，选项D、E不符合题意。选项A中，监理人员的技术职务、职称并不是越高越好。因此，本题的正确答案为BC。
下列关于流水施工参数的说法中，正确的有()
A、流水步距的数目取决于参加流水的施工过程数
B、流水强度表示工作队在一个施工段上的施工时间
C、划分施工段的目的是为组织流水施工提供足够的空间
D、流水节拍可以表明流水施工的速度和节奏性
E、流水步距的大小取决于流水节拍
答案：A,C,D
解析：
B正确说法：流水强度是指流水施工的某施工过程在单位时间内所完成的工程量；E正确说法：流水步距的大小取决于流水节拍和流水施工组织方式。
监理工作目标通常以建设工程（ ）目标的控制值来表示。
A、工期
B、质量
C、造价
D、进度
E、安全
答案：B,C,D
解析：
考点:监理规划主要内容。监理工作目标是指工程监理单位预期达到的工作目标。通常以建设工程质量、造价、进度三大目标的控制值来表示。参见教材 P122。
竣工结算要有严格的审查，一般从下列（ ）等方面人手。
A.核对合同条款
B.检查隐蔽验收记录
C.落实设计变更签证
D.实测工程数量
E.执行定额单价
答案：A,B,C,E
解析：
考点:竣工结算的审查。竣工结算要有严格的审查，一般从以下几个方面人手：(1)核对合同条款；(2)检查隐蔽验收记录；(3)落实设计变更签证；(4)按图核实工程数量；(5)执行定额单价；(6)防止各种计算误差。
对厂家设备制造的质量监控，可采用驻厂监造、巡回监控和()方式。
A、委托厂家监控
B、设置质量控制点监控
C、定期监控
D、日常监控
答案：B
解析：
驻厂监造：即监造人员人员直接进入设备造厂的制造现场，成立监造小组，编制监造规划，实施设备制造全过程的质量监控。巡回监控：质量控制的主要任务是监督管理制造厂商不断完善质量管理体系，监督检查材料进厂使用的质量控制，工艺过程、半成品的质量控制，复核专职质检人员质量检验的准确性、可靠性。设置质量控制点监控：针对影响设备制造质量的诸多因素，设置质量控制点，做好预控及技术复核，实现制造质量的控制。
当本工作有紧后工作时，其自由时差等于所有紧后工作最早开始时间与本工作()。
A.最早开始时间之差的最大值
B.最早开始时间之差的最小值
C.最早完成时间之差的最大值
D.最早完成时间之差的最小值
答案：D
解析：
2020教材P46-55
本题考查的是双代号网络计划时间参数的计算。对于有紧后工作的工作，其自由时差等于本工作之紧后工作最早开始时间减本工作最早完成时间之差的最小值。
2021监理工程师考试题库精选7卷 第7卷
总监理工程师应组织专业监理工程师审查施工单位报审的施工方案，审查的主要依据有（ ）。
A.建设工程施工合同文件
B.经批准的设计文件
C.工程基础资料
D.工程质量保证措施
E.经批准的建设工程项目文件
答案：A,B,C,E
解析：
本题考查的是施工组织设计及施工方案的审查。选项D属于审查内容。
根据《招标投标法》，关于招标文件与资格审查的规定的说法，正确的有（ ）。
A.编制依法必须进行招标的项目的资格预审文件和招标文件，应当使用国务院发展改革部门会同有关行政监督部门制定的标准文本
B.招标人应当按照资格预审公告、招标公告或者投标邀请书规定的时间、地点发售资格预审文件或者招标文件
C.招标人发售资格预审文件、招标文件收取的费用应当限于补偿印刷、邮寄的成本支出，不得以营利为目的
D.指定媒介发布依法必须进行招标的项目的境内资格预审公告、招标公告，不得收取费用
E.资格预审文件或者招标文件的发售期不得少于3日
答案：A,B,C,D
解析：
本题考查的是《招标投标法实施条例》相关内容。选项E错误，资格预审文件或者招标文件的发售期不得少于5日
建设工程监理工作由不同专业、不同层次的专家群体共同来完成，（ ）体现了监理工作的规范化，是进行监理工作的前提和实现监理目标的重要保证。
A.目标控制的动态性
B.职责分工的严密性
C.监理指令的及时性
D.监理资料的完整性
依据《安全生产法》，生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作应当履行的职责包括（）。
A.组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程
B.保证本单位安全生产投人的有效实施
C.负责一线安全生产管理，督促.检查从业人员遵守安全生产规章制度和操作规程
D.督促.检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患
E.组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案
答案：A,B,D,E
解析：
考核《安全生产法》主要内容。生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作的职责如下：（1）建立、健全本单位安全生产责任制；（2）组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程；（3）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（4）保证本单位安全生产投入的有效实施；（5）督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；（6）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；（7）及时、如实报告生产安全事故。参见教材P36。
（2017年）按照有关标准规定，对建筑以及材料、构件和建筑安装物进行一般鉴定、检验所发生的费用在（ ）中列支。
A.建筑安装工程材料费
B.建筑安装工程企业管理费
C.建筑安装工程规费
D.工程建设其他费用
答案：B
解析：
本题考查的是按费用构成要素划分的建筑安装工程费用项目组成和计算。对建筑以及材料、构件和建筑安装物进行一般鉴定、检验所发生的费用属于企业管理费中的检验试验费。
根据九部委设备采购合同的规定，以下有关设备采购合同中违约责任承担的说法，不正确的是（ ）。
A.合同一方不履行合同义务，应向对方承担继续履行、采取修理、更换、退货等补救措施或者赔偿损失等违约责任
B.卖方支付迟延交货违约金，不能免除其继续交付合同设备的义务
C.延迟交付设备金额每周为0.08%
D.迟延付款违约金的最高限额为合同价格的10%
答案：C
解析：
知识点:材料采购合同的违约责任。除专用合同条款另有约定外，迟延交付违约金计算方法如下。2020版教材P150。
关于监理试验室，正确的有（ ）。
A.监理试验室需要等级试验检测机构授权
B.监理试验室可以对承包人的工地试验室进行监督和管理
C.监理试验室的试验设备需要定期标定
D.当监理试验室和承包人的工地试验室结果有差异时，以后者为准
E.监理试验室不需要质检机构备案
答案：A,B,C
解析：
本题考查的是监理试验室。监理试验室应由等级试验检测机构授权在工地现场设立试验室，必须向质监机构备案；监理试验室除应承担独立进行的试验项目外，还应对承包人的工地试验室和流动试验室的设备功能、人员资质、操作方法、资料管理等项工作进行有效地监督、检査和管理；所使用的仪器需要定期标定，当监理试验室试验结果与承包人的试验结果出现允许误差以外的差异时，一般应以监理试验室的试验结果为准。
