21年监理工程师考试真题精选及答案9辑 第1辑
在确定了纠偏的主要对象以后，就需要采取有针对性的纠偏措施，纠偏可采用（ ）等。
A.技术措施
B.组织措施
C.经济措施
D.客观措施
E.合同措施
答案：A,B,C,E
解析：
考点: “纠偏”。在确定了纠偏的主要对象以后，就需要采取有针对性的纠偏措施。纠偏可以采用组织措施、经济措施、技术措施和合同措施等。因此，本题的正确答案为ABCE。
关于施工企业职工意外伤害保险的说法不正确的是（ ）
A.建筑施工企业必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险
B.意外伤害保险费是强制性保险
C.实行施工总承包的，由总承包单位支付意外伤害保险费
D.意外伤害保险期限自建设工程开工之日起至竣工验收合格止
答案：B
解析：
B选项错，意外伤害保险是商业险，工伤保险则应按照相关法律规定为履行合同的本方人员缴纳。
某分部工程有两个施工过程，各分为3个施工段组织流水施工，流水节拍分别为4天、4天、5天和4天、5天、6天，则流水步距和流水施工工期分别为()天。
A.4和16
B.4和19
C.5和17
D.5和19
答案：B
解析：
考点:流水施工工期的确定。 (1)求各施工过程流水节拍的累加数列：
施工过程1：4，8，13
施工过程2：4，9，15
(2)错位相减求得流水步距：
某工程双代号时标网络计划执行到第6周末和第10周末时，检查其实际进度如图4-12前锋线所示。由图可以看出()。
A.第6周末检查时，工作A拖后2周，不影响总工期
B.第6周末检查时，工作E进展正常，不影响总工期
C.第6周末检查时，工作G尚未开始，不影响总工期
D.第1o周末检查时，工作H拖后1周，不影响总工期
E.第1O周末检查时，工作J拖后1周，不影响总工期
答案：B,C,D
解析：
考点:前锋线比较法。选项A，第6周检查时，工作A拖后两周，工作A总时差1周，影响总工期1周；选项E，第10周末检查时，工作J拖后一周，因为J是关键工作，影响总工期1周。图中关键线路是B—E—J—M。
（2016年）下列进度计划中，属于建设单位计划系统的是（ ）。
A.设计准备工作进度计划
B.设计总进度计划
C.工程项目总进度计划
D.施工准备工作计划
答案：C
解析：
建设单位计划系统：
1.工程项目前期工作计划；
2.工程项目建设总进度计划：（1）文字部分；（2）表格部分：①工程项目一览表，②工程项目总进度计划，③投资计划年度分配表，④工程项目进度平衡表；
根据《担保法》的规定，下列关于抵押担保和质押担保主要区别的说法中，正确的是()。
A.抵押物必须是债务人的财产，质押物可以是第三人的财产
B.抵押物必须是第三人的财产，质押物可以是债务人的财产
C.担保期间，抵押物必须转移给债权人，质押物不需转移给债权人
D.担保期间，抵押物不需转移给债权人，质押物必须转移给债权人
答案：D
解析：
考点:担保方式。选项AB，抵押物、质押物均由债务人或者第二三人提供担保；选项C，担保期间，抵押物不需转移给债权人，质押物必须转移给债权人。
不同风险对策的适用性需从( )方面考虑。A效果B代价C效果和代价D效果或代价
不同风险对策的适用性需从（ ）方面考虑。
Ａ效果Ｂ代价
Ｃ效果和代价Ｄ效果或代价
采购方验收运抵施工现场的钢板时，适宜检验供货数量的方法是()
A、衡量法
B、理论换算法
C、经验鉴别法
D、物理试验
答案：A
解析：
数量验收的方法主要包括：衡量法、理论换算法和查点法。其中的衡量法，即根据各种物资不同的计量单位进行检尺、检斤，以衡量其长度、面积、体积、重量是否与合同约定一致。如胶管衡量其长度；钢板衡量其面积；木材衡量其体积；钢筋衡量其重量等。本题验收物资为钢板，故应用衡量法。
当施工进度计划初始方案编制好后，需要对其进行检查与调整，以便使进度计划更加合理，进度计划检查的主要内容包括（ ）。
A. 各项工作项目的施工顺序、平行搭接和技术间歇是否合理
B. 总工期是否满足合同要求
C. 主要工种的工人能否满足连续、均衡施工的要求
D. 主要机具、材料等的利用是否均衡和充分
E. 主要资源的供应能否得到保证
答案：A,B,C,D
解析：
2020版教材P129
本题考查的是施工进度计划的检查与调整。当施工进度计划初始方案编制好后，需要对其进行检查与调整，以便使进度计划更加合理，进度计划检查的主要内容包括：①各工作项目的施工顺序、平行搭接和技术间歇是否合理；②总工期是否满足合同规定；③主要工种的工人是否能满足连续、均衡施工的要求；④主要机具、材料等的利用是否均衡和充分。
21年监理工程师考试真题精选及答案9辑 第2辑
依据《建设工程监理规范》，总监理工程师应组织专业监理工程师审查施工单位报送的开工报审表及相关资料，具备相关条件的，( )。
A.由总监理工程师签发开工令
B.由总监理工程师签署审查意见，并签发开工令
C.由总监理工程师签发开工令，并报建设单位
D.由总监理工程师签署审查意见，报建设单位批准后，总监理工程师签发开工令
答案：D
解析：
2020版教材P53-55
总监理工程师应组织专业监理工程师审查施工单位报送的开工报审表及相关资料，报建设单位批准后，总监理工程师签发工程开工令。
下列在施工阶段发生的事件中，可以顺延工期的情况包括（ ）。
A.不可抗力事件的影响
B.发包人采购的施工材料未按时交货
C.施工机械发生故障导致停工
D.图纸错误引起的停工待图
E.工程师未按合同约定提供所需指令
答案：A,B,D,E
解析：
知识点:索赔管理。非承包人原因造成的延误，可以顺延工期。2020版教材P100
某施工企业年初向银行贷款流动资金100万元，按复利计息，季度利率为2％，则一年支付的利息总和为（ ）万元。
A.8.00B.8.08
C.8.24D.8.40
答案：C
解析：
100× [ ( 1+2% )4 -1 ] =8.24万元
下列标准中，属于由国家或部门统一制定，用以作为检验和验收工程项目质量水平所依据的技术法规性文件是（）。
A.混凝土结构工程施工质量验收规范
B.电焊操作规程
C.混凝土施工操作规程
D.砌体操作规程
答案：A
解析：
考核施工质量控制的依据。工程项目施工质量验收标准主要是由国家或部门统一制定的，用以作为检验和验收工程项目质量水平所依据的技术法规性文件。例如，《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204、《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210等。参见教材P104。
下列选项中，不会影响设计进度的是()。
A.工程变更的影响
B.材料代用失误的影响
C.设计与施工单位之间的协调配合
D.设计审批时间的影响
答案：C
解析：
考点:影响设计进度的因素。建设工程设计工作属于多专业协作配合的智力劳动，在工程设计过程中，影响其进度的因素有很多，归纳起来，主要有以下几个方面：(1)建设意图及要求改变的影响；(2)设计审批时间的影响；(3)设计各专业之间协调配合的影响；(4)工程变更的影响；(5)材料代用、设备选用失误的影响。
直线制监理组织形式的优点是()。
A.总监理工程师负担较轻
B.权力集中
C.集权与分权相结合
D.专家参与管理
答案：B
解析：
直线制监理组织形式的主要优点是组织机构简单，权力集中，命令统一，职责分明，决策迅速，隶属关系明确。缺点是实行没有职能部门的“个人管理”，这就要求总监理工程师通晓各种业务和多种专业技能，成为“全能”式人物。
按照我国现行规定，建设工程严重质量事故的调查组由()
A、事故发生地市、县建设行政主管部门组织
B、省、自治区、直辖市建设行政主管部门组织
C、省、自治区、直辖市建设行政主管部门提出组成意见，人民政府批准
D、市、县建设行政主管部门提出组成意见，相应级别人民政府批准
答案：B
解析：
按照我国现行规定，建设工程严重质量事故的调查组由省、自治区、直辖市建设行政主管部门组织。
建筑安装工程费中的安全文明施工费包括( )。
A.环境保护费
B.冬雨期施工增加费
C.临时设施费
D.夜间施工增加费
E.建筑工人实名制管理费
答案：A,C,E
解析：
2020版教材P17-19
安全文明施工费：环境保护费；文明施工费；安全施工费；临时设施费；建筑工人实名制管理费。
下列选项中，纵横向协调工作量大，处理不当会造成扯皮现象，产生矛盾的是()。
A.直线职能制组织形式
B.职能制组织形式
C.直线制组织形式
D.矩阵制组织形式
答案：D
解析：
2020版教材P97-102
矩阵制组织形式纵横向协调工作量大，处理不当会造成扯皮现象，产生矛盾。
21年监理工程师考试真题精选及答案9辑 第3辑
下列关于投标有效期描述，错误的是()。
A.招标人应在有效期内完成评标、定标、签订合同的全部工作
B.投标有效期是从投标截止日期开始起算
C.投标人在有效期内不得要求撤销投标文件
D.投标人在有效期内可以要求修改投标文件
答案：D
解析：
考点:接受投标书阶段的工作。投标人在有效期内不得要求撤销或修改其投标文件，否则将没收投标保证金。
工程监理单位受建设单位委托实施工程监理时，应遵循的基本原则有()。
A.综合效益的原则
B.公平、独立、诚信、科学的原则
C.权责一致的原则
D.监理单位法人负责制的原则
E.严格监理，热情服务的原则
答案：A,B,C,E
解析：
2020教材P91-94
工程监理单位受建设单位委托实施建设工程监理时，应遵循以下基本原则:
黑钻压卷，瑞牛题库软件考前一周更新，下载链接 www.niutk.com
1. 公平、独立、诚信、科学原则；
2. 权责一致原则；
3. 总监理工程师负责制原则；
4. 严格监理，热情服务原则；
5. 综合效益原则；
6. 预防为主原则；
7. 实事求是原则。
下列关于Project Controlling模式的说法中，正确的是( )
A.可以取代建设项目管理
B.仅为业主提供施工阶段的服务
C.可以分为单平面和多平面两种类型
D.与建设项目管理的工作内容相同
答案：C
解析：
根据建设工程的特点和业主方组织结构的具体情况．Project Controlling模式可分为单平面Project Controlling和多平面Project Con—trolling两种类型。Project Controlling咨询单位一般不为业主仅仅提供施工阶段的服务．而是为业主提供实施阶段全过程和工程建设全过程的服务，甚至还可能提供项目策划阶段的服务。Project Controlling模式在国际上的应用尚不普遍，无法取代工程项目管理，而且，二者还有很多区别．例如：Project Controlling咨询单位不参与建设工程具体的实施过程和管理工作，其核心工作是信息处理，即收集信息、分析信息、出具有关的书面报告，工程项目管理咨询单位侧重于负责组织和管理建设工程物质流的活动。
由承包方承担工程量变动、通货膨胀风险的合同是（ ）。
A.估算工程量单价合同
B.固定总价合同
C.纯单价合同
D.成本加酬金合同
答案：B
解析：
考点:合同价格分类。采用固定总价合同时，只有发生设计和工程范围发生变更，总价才能随之变化。因此，该类合同中，承包方要承担合同履行过程中的实物工程量、工程单价的主要或双重风险，即承包方在固定总价合同中承担的风险，要大于可调总价合同及单价合同。
审查设计概算编制依据时，应着重审查编制依据是否（ ）。
A.经过国家或授权机关批准
B.具有先进性和代表性
C.符合工程的适用范围
D.符合国家有关部门的现行规定
E.满足建设单位的要求
答案：A,C,D
解析：
考核设计概算的审查。审查设计概算的编制依据，应关注其合法性、时效性和适用范围的审查。
工程开工前，项目监理机构应审查施工单位现场的（ ）。
A、质量管理组织机构
B、分包单位的资质
C、管理制度
D、专职管理人员的资格
E、特种作业人员的资格
答案：A,C,D,E
解析：
本题考查的是现场施工准备质量控制。工程开工前，项目监理机构应审查施工单位现场的质量管理组织机构、管理制度及专职管理人员和特种作业人员的资格。@##
建设工程质量受到多种因素的影响，下列因素中对工程质量产生影响的有（ ）。
A.人的身体素质
B.材料的选用是否合理
C.施工机械设备的价格
D.施工工艺的先进性
E.工程社会环境
答案：A,B,D
解析：
考点:工程质量形成过程与影响因素。影响工程的因素很多，主要有5个方面，即人(人的素质，即人的文化水平、技术水平、决策能力、管理能力、组织能力、作业能力、控制能力、身体素质及职业道德等)、材料、机械、方法和环境(包括工程技术环境，工程作业环境，工程管理环境)，简称为4MIE因素。@##
在调价公式中，各可调因子的现行价格指数，指约定的付款证书相关周期最后一天的前()天的各可调因子的价格指数。
A.14
B.28
C.42
D.56
答案：C
解析：
2020版教材P93-95
本题考查的是订立合同时需要明确的内容。各可调因子的现行价格指数.指约定的付款证书相关周期最后一天的前 42 天的各可调因子的价格指数。
当导致工程暂停的原因是危及结构安全或使用功能时，整改完成后，应有（ ）各方共同认可的整改完成文件。
A、建设单位
B、监理单位
C、设计单位
D、施工单位
E、检测单位
答案：A,B,C
解析：
本题考查的是监理通知单、工程暂停令、工程复工令的签发。当导致工程暂停的原因是危及结构安全或使用功能时，整改完成后，应有建设单位、设计单位、监理单位各方共同认可的整改完成文件，其中涉及建设工程鉴定的文件必须由有资质的检测单位出具。
21年监理工程师考试真题精选及答案9辑 第4辑
建设单位委托招标代理机构招标的，招标代理机构在授权范围内代理行为的法律责任由( )承担。
A.招标代理机构
B.建设单位
C.政府监管机构
D.项目评标委员会
答案：B
解析：
考点:代理关系。在委托人的授权范围内，招标代理机构从事的代理行为，其法律责任由发包人承担。参见教材P8。
不尊重质量、进度、造价的内在规律导致工程质量缺陷的原因是（ ）。
A.设计差错
B.盲目抢工
C.使用不当
D.违背基本建设程序
答案：B
解析：
考点: “工程质量缺陷的成附”。盲目抢工是指盲目压缩工期，不尊重质量、进度、造价的自在规律。因此，本题的正确答案为B。
某项目属于一级项目，施工图审查机构在2012年8月1日星期三收到该项目的施工图审查资料，则最迟应当在（??）完成审查。
A.2012年8月20日
B.2012年8月31日
C.2012年8月22日
D.2012年9月11日
答案：C
解析：
本题考查重点是“工程质量管理主要制度”。施工图审查原则上不超过下列时限：①一级以上建筑工程，大型市政工程为15个工作日，二级及以下建筑工程，中型及以下市政工程为10个工作日；②工程勘察文件，甲级项目为7个工作日，乙级及以下项目为5个工作日。因此，本题的正确答案为C。
某工程项目，建设单位通过招标选择了某施工单位进行该项目的施工。在签订工程施工承包合同前，建设单位即委托了一家建设工程监理公司协助建设单位完善和签订工程施工承包合同,并承担该建设工程项目施工阶段的监理任务。
建设单位和施工单位草拟的工程施工合同条件包含以下条款：
(1) 承包人按监理工程师批准的施工组织设计（或施工方案）组织施工，承包人不应承担因此引起的工程延期和费用增加的责任。
(2) 监理工程师应对承包人提交的施工组织设计进行审批或提出修改意见。
(3) 业主向承包人提供施工场地的工程地质和地下主要管网线路资料,供承包人参考使用。
(4) 承包人不能将工程转包，但允许分包，也允许分包单位将分包的工程再次分包给其他施工单位。
(5) 无论监理工程师是否进行验收,当其要求对已经隐蔽的工程重新检验时,承包人应按要求进行剥离或开孔,并在检查后重新覆盖或修复。检验合格,发包人承担由此发生的工期和费用损失,并支付承包人合理利润；检验不合格，承包人承担发生的全部费用，工期应予顺延。
(6) 承包人按协议条款约定的时间应向监理工程师提交实际完成工程量的报告。监理工程师接到报告3 天内按承包人提供的实际完成的工程量报告核实工程量（计量），并在计量24 小时前通知承包人。
问题：
请逐条指出上述合同条款中不妥之处，并提出如何改正。
答案：
解析：
(1) “承包人不应承担因此引起的工程延期和费用增加的责任”不妥。应改正为:承包人按监理工程师批准的施工组织设计(或施工方案）组织施工，但不排除其自身原因引起的工程延期和费用增加的责任。
(2) 不妥。应改正为;承包人应向监理工程师提交施工组织设计，供其审批或提出修改意见（或监理工程师职责不应出现在施工合同中）。
(3) “供承包人参考使用”不妥。应改正为:业主应保证资料和数据的准确性，以指导承包人进行现场施工。
(4) 应改正为:承包人不得将工程主体、关键性工作分包给第三人,经发包人同意，承包人可将工程其他部分或工作分包给第三人。分包工程不得再次分包。
(5) 已经隐蔽的工程，按监理人要求重新检验,若检验不合格，由此引起的工期和费用损失均由承包人承担。
(6 )“监理工程师接到报告3 天内按承包人提供的实际完成的工程量报告核实工程量（计量），并在计量24 小时前通知承包人”不妥。应改正为:监理工程师接到承包人提交的工程量报表后7 天内进行复核，监理工程师未按约定时间内复核的，承包人提交的工程量报表中的工程量视为承包人实际完成的工程量，据此计算工程价款。
在某工程时标网络计划中，若某工作箭线上没有波形线，且该工作的完成节点为关键节点，则说明该工作（ ）。
A.总时差大于零
B.与紧后工作之间的时间间隔为零
C.自由时差大于总时差
D.为关键工作
答案：B
解析：
本题考查的是时标网络计划时间参数的计算。选项A错误，总时差一定等于0；选项C错误，该工作的完成节点为关键节点，那么自由时差等于总时差；选项D错误，工作箭线上没有波形线，且该工作的完成节点为关键节点的工作不一定为关键工作。
合同担保方式中，既可以用当事人自己的财产又可以用第三人的财产作担保的方式是（）。
A.保证
B.定金
C.留置
D.质押
答案：D
解析：
2020版教材P15
本题考查的是担保方式中的质押。质押是指债务人或者第三人将其动产或权利移交债权人占有，用以担保债权履行的担保。
招标单位在评标委员会中人员不得超过三分之一，其他人员应来自（ ）。
A.参与竞争的投标人
B.招标单位的董事会
C.上级行政主管部门
D.省、市政府部门提供的专家名册3
有效决策是建立在（ ）的基础上的。
A.数据和信息分析
B.理念和经验分析
C.预算和过程分析
D.筛选和经验分析
答案：A
解析：
考点:ISO质量管理体系的质量管理原则及特征。有效决策是建立在数据和信息分析的基础上的。
下列工作中，属于建设准备工作的有()。
A.准备必要的施工图纸
B.办理施工许可手续
C.组建生产管理机构
D.办理工程质量监督手续
E.审查施工图设计文件
答案：A,B,D
解析：
⒈建设准备工作内容。工程项目在开工建设之前要切实做好各项准备工作，其主要内容包括： ⑴征地、拆迁和场地平整； ⑵完成施工用水、电、通信、道路等接通工作； ⑶组织招标选择工程监理单位、施工单位及设备、材料供应商； ⑷准备必要的施工图纸； ⑸办理工程质量监督和施工许可手续
21年监理工程师考试真题精选及答案9辑 第5辑
根据《建筑安装工程费用项目组成》(建标[2013]44号文)，按照构成要素分，下列税费中，属于建筑安装工程施工机械使用费的有（ ）。
A.施工机械大修理费
B.施工机械经常修理费
C.机上司机和其他操作人员的工作日人工费
D.施工机械按规定缴纳的车船使用税
E.仪器仪表使用费
答案：A,B,C,D
解析：
考点:按费用构成要素划分建筑安装工程费用项目构成和计算。施工机械台班单价通常由折旧费、大修理费、经常修理费、安拆费及场外运输费、人工费、燃料动力费和税费组成。
在建设工程施工过程中，加快施工进度的技术措施可以是（ ）。
A. 增加施工机械的数量
B. 采用更先进的施工机械
C. 实施强有力的施工调度
D. 改善外部配合条件
答案：B
解析：
2020版教材P132
本题考查的是施工进度计划调整措施。其中的技术措施包括：①改进施工工艺和施工技术，缩短工艺技术间歇时间；②采用更先进的施工方法，以减少施工过程的数量（如将现浇框架方案改为预制装配方案）；③采用更先进的施工机械。
根据FIDIC《施工合同条件》，可以调整合同约定单价的条件之一是：工程量的变动直接导致该项工作每单位成本的变动超过（ ）。
A.0.01%
B.1%
C.5%
D.10%
答案：B
解析：
本题考查《施工合同条件》中允许调整合同单价的条件。此项工作测量的工程量比工程量表或其他拫表中规定的工程量的变动超过10%。工程量的变动与费率的乘积超过了中标合同额的0.01%。工程量的变动直接导致该项工作每单位成本的变动超过1%。2020版教材P154。
信息管理的目的就是通过( ),使决策者能及时、准确地获得相应的 信息。A对信息的合理分类B有
信息管理的目的就是通过（ ），使决策者能及时、准确地获得相应的
信息。
Ａ对信息的合理分类Ｂ有组织的信息流通
Ｃ建立信息管理系统Ｄ正确运用信息管理手段
某基础工程包括开挖、支模、浇筑混凝土及回填四个施工过程，分3个施工段组织流水施工，流水节拍见下表，则该基础工程的流水施工工期为（）天。
A.17
B.20
C.23
D.24
答案：C
解析：
考核流水施工工期的确定。施工过程Ⅰ：4，9，12施工过程Ⅱ：3，6，10施工过程Ⅲ：2，6，9施工过程Ⅳ：4，8，11K1，2=max{4，6，6，-10}=6；K2，3=max{3，4，4，-9}=4；K3，4=max{2，2，1，-11}=2；T=ΣK+Σtn=（6+4+2）+11=23天。参见教材P32。
组织构成一般是上小下大的形式，由（ ）等因素组成。
A.管理层次
B.管理制度
C.管理程序
D.管理部门
E.管理职能
答案：A,D,E
解析：
组织构成一般是上小下大的形式。组织的构成要素包括：管理层次、管理跨度、管理部门和管理职能等四大因素。
某项目建设期为3年。建设期间共向银行贷款1500万元，其中第1年初贷款1000万元，第2年初贷款500万元：贷款年利率6%，复利计息。则该项目的贷款在建设期末的终值为( )万元。
A、1653.60
B、1702.49
C、1752.82
D、1786.52
答案：C
解析：
@##
关于留置的说法，正确的是（ ）。
A.留置权可以通过合同的约定产生
B.留置权不以债权人合法占有对方财产为前提
C.行使留置权后留置财产的所有权归债权人
D.施工合同不可实施留置权
答案：D
解析：
（四）留置 （1）留置是指债务人不履行到期债务时，债权人对已经合法占有的债务人的动产，可以留置不返还占有，并有权 就该动产折价或以拍卖、变卖所得的价款优先受偿。 【注意】留置只适用于动产 。 留置权是法定担保物权，无须取得对方的同意；抵押和质押是约定担保物权，须取得对方的同意。 【补充】因保管合同、运输合同、加工承揽合同发生的债权，债务人不履行债务的，债权人有留置权。当事人可以 在合同中约定不得留置的物。 【注意】建设工程合同（勘察合同、设计合同、施工合同）债权人无留置权
根据《招标投标法》，关于招标要求的说法，正确的是（ ）。
A、招标人采用邀请招标方式的，应向5个以上特定法人发出投标邀请书
B、招标文件中可以要求或标明特定的生产供应者
C、招标人对已发出的招标文件进行必要澄清的，应在提交投标文件截止时间7日之前
D、招标人不得强制投标人组成联合体共同投标
答案：D
解析：
考点:《招标投标法》主要内容。选项A错误，招标人采用邀请招标方式的，应当向3个以上具备承担招标项目的能力、资信良好的特定法人或者其他组织发出投标邀请书；选项B错误，招标文件不得要求或者标明特定的生产供应者以及含有倾向或者排斥潜在投标人的其他内容；选项C错误，招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少15日前，以书面形式通知所有招标文件收受人。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分；选项D正确，招标人不得强制投标人组成联合体共同投标，不得限制投标人之间的竞争。参见教材P18～20。@##
21年监理工程师考试真题精选及答案9辑 第6辑
某企业年初向银行借款300万元，年利率为3％。银行规定每半年计息一次。则企业第3年末一次向银行支付复本利和为（ ）万元。
A.328．03
B.359．43
C.318．55
D.318．00
(2018年真题)某工程施工至2018年3月底，经统计分析：已完工作预算投资580万元，已完工作实际投资570万元，计划工作预算投资600万元，该工程此时的进度偏差为( ）万元。
A.-30
B.-20
C.-10
D.10
答案：B
解析：
本题考查的是赢得值法。进度偏差=已完工作预算投资-计划工作预算投资=580-600=-20（万元）。
某新建工程，施工单位绘制了双代号时标网络计划（单位：月），如下图所示，可知该新建工程的计算工期为 （ ）个月。
A.6
B.8
C.10
D.12
建设工程勘察合同文本，除专用合同条款另有约定外，内容有①中标通知书；②专用合同条款；③通用合同条款；④发包人要求；⑤勘察纲要；⑥投标函及投标函附录；⑦勘察费用清单；⑧合同协议书（）
A.⑥②①④③⑦⑧⑤
B. ⑧①⑥②③④⑦⑤
C.②③④⑤①⑥⑦⑧
D.④②③①⑤⑥⑦⑧
答案：B
解析：
2020版教材P75-76
组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下:(1)合同协议书；(2) 中标通知书；(3) 投标函及投标函附录;(4) 专用合同条款；(5) 通用合同条款； (6) 发包人要求；(7) 勘察费用清单；(8)勘察纲要；(9) 其他合同文件。
《标准设计施工总承包合同》中的“价格清单”是指()。
A.发包人依据设计图纸概算量提出的工程量清单
B.承包人依据发包人工程量清单计算出的报价清单
C.承包人按完成投标方案计算的从设计到缺陷责任期各阶段的计划费用
D.设计总承包与施工总承包的签约合同价及其构成
答案：C
解析：
本题考查的是合同文件。设计施工总承包合同的价格清单，指承包人按投标文件中规定的格式和要求填写，并标明价格的报价单。与施工招标由发包人依据设计图纸的概算量提出工程量清单，经承包人填写单价后计算价格的方式不同。由于由承包人提出设计的初步方案和实施计划，因此价格清单是指承包人完成所提投标方案计算的设计、施工、竣工、试运行、缺陷责任期各阶段的计划费用，清单价格费用的总和为签约合同价。
在一个施工现场有甲、乙两个独立承包人同时施工，由于施工出现交叉干扰，致使甲、乙分别受到一定损失，总监理工程师向甲发出了暂停施工指令，则（）。
A.甲、乙都应向发包人索赔
B.甲、乙分别承担对方的损失
C.甲、乙分别承担各自的损失
D.甲的损失由发包人承担，乙的损失自行承担
答案：A
解析：
2020版教材P91-92
监理人未能按合同约定发出指示、指示延误或指示错误而导致承包人施工成本增加和(或)工期延误，由发包人承担赔偿责任。
某工作计划进度与实际进度如下图所示，下列说法中正确的有()
A、第1天至第2天的实际进度为匀速进展
B、工作的计划进度为匀速进展
C、工作的实际进度拖后1天
D、第8天实际完成工作量与计划完成工作量相同
E、工作实际进展中累计停工1.5天
答案：A,D,E
解析：
通过比较同一时刻实际完成任务量累计百分比和计划完成任务量累计百分比，判断工作实际进度与计划进度之间的关系：①如果同一时刻横道线上方累计百分比大于横道线下方累计百分比，表明实际进度拖后，拖欠的任务量为二者之差；②如果同一时刻横道线上方累计百分比小于横道线下方累计百分比，表明实际进度超前，超前的任务量为二者之差；③如果同一时刻横道线上下方两个累计百分比相等，表明实际进度与计划进度一致。
总监理工程师组织专业监理工程师审查施工单位报送的工程开工报审表及相关资料时，不属于审查内容的是（ ）。
A.设计交底和图纸会审是否已完成
B.施工许可证是否已办理
C.施工组织设计是否已由总监理工程师签认
D.进场道路及水、电、通信等是否已满足开工要求
答案：B
解析：
总监理工程师组织专业监理工程师审查施工单位报送的开工报审表及相关资料；同时具备下列条件时，应由总监理工程师签署审查意见，并应报建设单位批准后，总监理工程师签发工程开工令：
⑴设计交底和图纸会审已完成；
⑵施工组织设计已由总监理工程师签认；
⑶施工单位现场质量、安全生产管理体系已建立，管理及施工人员已到位，施工机械具备使用条件，主要工程材料已落实；
⑷进场道路及水、电、通信等已满足开工要求。
世界银行、国际咨询工程师联合会对项目的总建设成本规定的项目间接建设成本中的生产前费用，主要是指前期（??）等费用。
A.研究
B.勘测
C.采购
D.建矿
E.采矿
答案：A,B,D,E
解析：
本题考查重点是“世界银行和国际咨询工程师联合会建设工程投资构成”。项目间接建设成本包括：(1)项目管理费，包括：①总部人员的薪金和福利费，以及用于初步和详细工程设计、采购、时间和成本控制、行政和其他一般管理的费用；②施工管理现场人员的薪金、福利费和用于施工现场监督、质量保证、现场采购、时间及成本控制、行政及其他施工管理机构的费用；③零星杂项费用，如返工、差旅、生活津贴、业务支出等；④各种酬金。(2)开工试车费，指工厂投料试车必需的劳务和材料费用(项目直接成本包括项目完工后的试车和空运转费用)。(3)业主的行政性费用，指业主的项目管理人员费用及支出。(4)生产前费用，指前期研究、勘测、建矿、采矿等费用。(5)运费和保险费，指海运、国内运输、许可证及佣金、海洋保险、综合保险等费用。(6)地方税，指地方关税、地方税及对特殊项目征收的税金。因此，本题的正确答案为ABDE。
21年监理工程师考试真题精选及答案9辑 第7辑
建设工程监理投标文件的核心是（ ）。
A.监理实施细则
B.监理大纲
C.监理服务报价单
D.监理规划
答案：B
解析：
本题考查的是建设工程监理投标工作内容。建设工程监理投标文件的核心是反映监理服务水平高低的监理大纲，尤其是针对工程具体情况制定的监理对策，以及向建设单位提出的原则性建议等。
下列关于单代号网络图的说法中，叙述正确的有（ ）。
A、当网络图中有多项开始工作时，应增设一项虚拟的工作 S
B、当网络图中有多项结束工作时，应增设一项虚拟的工作 F
C、单代号网络图中，有必要时需增加虚拟起点节点和终点节点
D、绘制单代号网络图比绘制双代号网络图困难得多
E、单代号网络图中的节点只能用圆圈表示
答案：C,D,E
解析：
考点:进度调整的系统过程。选项 AB 是进度监测的系统过程。进度调整的系统过程：
（1）分析进度偏差产生的原因；（2）分析进度偏差对后续工作和总工期的影响；（3）确定后续工作和总工期的限制条件；（4）采取措施调整进度计划；（5）实施调整后的进度计划。参见教材 P91。@##
下列选项中，属于监理工程师注册证书和执业印章失效的情形有()。
A.聘用单位破产的
B.已与聘用单位解除劳动关系的
C.年龄超过65周岁的
D.在两个或者两个以上单位申请注册的
E.聘用单位被吊销相应资质证书的
答案：A,B,C,E
解析：
考点:监理工程师资格考试和注册。注册监理工程师有下列情形之一的，其注册证书和执业印章失效：(1)聘用单位破产的；(2)聘用单位被吊销营业执照的；(3)聘用单位被吊销相应资质证书的；(4)已与聘用单位解除劳动关系的；(5)注册有效期满且未延续注册的；(6)年龄超过65周岁的；(7)死亡或者丧失行为能力的；(8)其他导致注册失效的情形。
公路工程组织流水作业时，用来表达流水施工在空间布置上开展状态的参数有（ ）。
A.流水能力
B.工作面
C.施工过程
D.施工段
E.专业工作队数
答案：B,D
解析：
本题考查的是公路工程施工组织方法和特点。空间参数是指在组织流水作业时，用以表达流水施工在空间布置上开展状态的参数，包括工作面、施工段
编制施工总进度计划的工作内容有()。
A.确定施工分场地范围
B.计算工程量
C.确定各单位工程的施工期限
D.计算劳动量和机械台班数
E.确定各分部分项工程的相互搭接关系
答案：B,C
解析：
考点:施工总进度计划的编制。施工总进度计划的编制步骤和方法：(1)计算工程量；(2)确定各单位工程的施工期限；(3)确定各单位工程的开竣工时间和相互搭接关系；(4)编制初步施工总进度计划；(5)编制正式施工总进度计划。
关于网络图中的虚工作，表述正确的是()。
A.虚工作既不消耗时间，也不消耗资源
B.虚工作只消耗时间，不消耗资源
C.双代号网络图中，为了避免两项工作编号重复，用虚工作加以区分
D.双代号网络图中，虚工作主要用来表示相邻两项工作之间的逻辑关系
E.单代号网络图中的虚拟工作只能出现在网络图的起点节点或终点节点处
答案：A,C,D,E
解析：
2020教材P35-36
本题考查的是网络图的组成。虚工作既不消耗时间，也不消耗资源。虚工作主要用来表示相邻两项工作之间的逻辑关系。但有时为了避免两项同时开始、同时进行的工作具有相同的开始节点和完成节点，也需要用虚工作加以区分。在单代号网络图中，虚拟工作只能出现在网络图的起点节点或终点节点处。
某工程施工需要中断主要公路交通2天，发包人通知该项目监理机构到交通管理部门办理相关的批准手续。按照监理合同示范文本的规定，监理单位完成的此项工作属于( )的范围。
A．正常监理工作
B．额外监理工作
C．变更监理工作
D．附加监理工作
答案：D
解析：
监理工作的内容包括正常监理工作、附加监理工作和额外监理工作。附加工作是指与完成正常工作相关，在委托正常监理工作范围以外监理人应完成的工作，包括两种情况：①由于委托人、第三方原因，使监理工作受到阻碍或延误，以致增加了工作量或延续时间；②增加监理工作的范围和内容等。
以下的计量的说法中，正确的有（ ）。
A.任何工程项目的计量，均应按本规则规定或监理人书面指示进行
B.除非监理人另有准许，一切计量工作都应在监理人在场情况下，由承包人测量、记录
C.工程量必须由承包人和监理人共同计算
D.超过图纸所示的面积或体积，不予计量与支付
E.全部必需的模板、脚手架、装备、机具、螺栓、垫圈和钢制件等其他材料，均不单独计量
答案：A,B,D,E
解析：
本题考查的是工程计量规则的说明。工程量应由承包人计算，由监理人审核。
关于连带责任保证的说法，正确的是()
A、当事人没有明确约定保证方式，保证人应按一般保证承担责任
B、连带责任保证的债务人在债务履行期届满没有履行债务时，债权人即可要求保证人承担保证责任
C、主合同的债务人经审判应履行债务后，债权人才可以要求连带责任保证人承担保证责任
D、主合同的债务人经审判应履行债务，且债务人财产依法强制执行仍不能履行，债权人才可以要求连带责任保证人承担保证责任
答案：B
解析：
当事人没有约定或者约定不明确的，则按照连带责任保证承担保证责任；一般保证的保证人在主合同纠纷未经审判或者仲裁，并就债务人财产依法强制执行仍不能履行债务前，对债权人可以拒绝承担担保责任；连带责任保证的债务人在主合同规定的债务履行期届满没有履行债务的，债权人可以要求债务人履行债务，也可以要求保证人在其保证范围内承担保证责任。
21年监理工程师考试真题精选及答案9辑 第8辑
关于资格预审申请文件的澄清，下列说法正确的是（）。
A.资格审查委员会可以要求申请人进行必要的澄清
B.申请人也可以主动提出澄清，资格审查委员会应当接受
C.经资格审查委员会同意，申请人的澄清可以改变资格预审申请文件的实质性内容
D.申请人的澄清内容属于资格预审申请文件的组成部分
E.申请人的澄清可以采用口头形式
答案：A,D
解析：
（二）资格预审申请文件的澄清
1、审查过程中，审查委员会可以用书面形式，要求申请人对所提交的资格预审申请文件中不明确的内容进行必要的澄清或说明。招标人和审查委员会不接受申请人主动提出的澄清或说明。
2、申请人的澄清或说明应采用书面形式，并不得改变资格预审申请文件的实质性内容。申请人的澄清和说明内容属于资格预审申请文件的组成部分。
政府质量监督机构实施监督检查时，有权采取的措施有（ ）
A.进入被检查单位的施工现场进行检查
B.要求被检查单位提供相关工程财务台账
C.发现有影响工程质量问题时，责令改正
D.降低企业资质等级
E.吊销企业营业执照
答案：A,C
解析：
县级以上人民政府建设行政主管部门和其他有关部门履行监督检查职责时，有权采取下列措施：(1)要求被检查的单位提供有关工程质量的文件和资料；(2)进入被检查单位的施工现场进行检查；(3)发现有影响工程质量的问题时，责令改正。
网络计划工期优化的目的是为了缩短（ ）。
A.计划工期
B.计算工期
C.要求工期
D.合同工期
答案：B
解析：
考点: “网络计划的优化——工期优化”。所谓工期优化，是指网络计划的计算工期不满足要求工期时，通过压缩关键工作的持续时间以满足要求工期目标的过程。网络计划工期优化的目的是为了缩短计算工期。因此，本题的正确答案为B。
根据《招标投标法实施条例》，下列情况属于投标人相互串通投标的是（）。
A.招标人明示或者暗示投标人压低或者抬高投标报价
B.投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标
C.不同投标人的投标文件由同一单位编制
D.招标人在开标前开启投标人并将有关信息泄露给其他投标人
答案：B
解析：
考核《招标投标法实施条例》相关内容。有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标：（1）投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；（2）投标人之间约定中标人；（3）投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；（5）投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。参见教材P49。
关于建设工程监理文件资料组卷要求的说法，正确的有()。
A.案卷厚度应一致，每卷厚度为40mm
B.案卷内应有重份文件作为备份
C.不同载体文件应按形成时间统一组卷
D.文字材料按事项、专业顺序排列
E.相同专业图纸按图号顺序排列
答案：D,E
解析：
本题考查的是建设工程监理文件资料管理要求。选项A错误，案卷不宜过厚，一般不超过40mm。选项B错误，案卷内不应有重份文件。选项C错误，应是不同载体的文件一般应分别组卷。
某工程，实施过程中发生如下事件：
事件1：工程开工前施工单位按要求编制了施工总进度计划和阶段性施工进度计划，按相关程序审核后报项目监理机构审查。专业监理工程师审查的内容有：
(1)施工进度计划中主要工程项目有无遗漏，是否满足分批动用的需要。
(2)施工进度计划是否符合建设单位提供的资金、施工图纸、施工场地、物资等条件。
事件2：项目监理机构编制监理规划时初步确定的内容包括：工程概况；监理工作的范围、内容、目标；监理工作依据；工程质量控制；工程造价控制；工程进度控制；合同与信息管理；监理工作设施。总监理工程师审查时认为，监理规划还应补充有关内容。
事件3：工程施工过程中，因建设单位原因发生工程变更导致监理工作内容发生重大变化，项目监理机构组织修改了监理规划。
事件4：专业监理工程师现场巡视时发现，施工单位在某工程部位施工过程中采用了一种新工艺，要求施工单位报送该新工艺的相关资料。
事件5：施工单位按照合同约定将电梯安装分包给专业安装公司，并在分包合同中明确电梯安装安全由分包单位负全责。电梯安装时，分包单位拆除了电梯井口防护栏并设置了警告标志，施工单位要求分包单位设置临时护栏。分包单位为便于施工未予设置，造成1名施工人员不慎掉入电梯井导致重伤。
问题：
1．事件1中，专业监理工程师对施工进度计划还应审查哪些内容?
2．事件2中，监理规划还应补充哪些内容?
3．事件3中，写出监理规划的修改及报批程序。
4．写出专业监理工程师对事件4的后续处理程序。
5．事件5中，写出施工单位的不妥之处。指出施工单位和分包单位对施工人员重伤事故各承担什么责任?
答案：
解析：
1．事件1中，专业监理工程师还应审查的内容：
(1)施工进度计划是否符合施工合同中工期的约定；
(2)施工顺序的安排是否符合施工工艺要求；
(3)施工人员、工程材料、施工机械等资源供应计划是否满足施工进度计划的需要。
2．事件2中，监理规划还应补充的内容：
(1)监理组织形式、人员配备及进退场计划、监理人员岗位职责；
(2)监理工作制度；
(3)安全生产管理的监理工作；
(4)组织协调。
3．事件3中，监理规划的修改及报批程序包括：
(1)由总监理工程师组织专业监理工程师修改；
(2)经工程监理单位技术负责人审批后报送建设单位。
4．专业监理工程师对事件4的后续处理程序包括：
(1)审查施工单位报送的新工艺的质量认证材料和相关验收标准的适用性；
(2)必要时，应要求施工单位组织专题论证；
(3)审查合格后报总监理工程师签认。
5．事件5中，施工单位的不妥之处、施工单位和分包单位对施工人员重伤事故各承担的责任：
(1)施工单位不妥之处：分包合同中明确电梯安装安全由分包单位负全责。
(2)责任：分包单位应承担主要责任；施工单位应承担连带责任。
下列施工项目中，属于经批准可以采用邀请招标方式发包的有（ ）工程项目。
A.采购人依法能够自行建设的
B.涉及国家安全、国家秘密而不适宜招标的
C.施工主要技术需要使用某项不可替代的特定专利的
D.技术复杂，仅有几家投标人满足条件的
E.公开招标费用与项目的价值相比不值得的
答案：D,E
解析：
本题考查的是邀请招标的范围。选项ABC，属于招标项目经批准转为可以不招标，可以直接发包的情形；选项DE，属于公开招标项目经批准转为邀请招标的情形。
建设工程施工招标投标过程中，可以没收投标保证金的情形有（ ）。
A.投标截止日期前，投标人撤回投标文件的
B.投标人在投标有效期内撤销投标文件的
C.收到中标通知书后，中标人无正当理由拒绝签订合同的
D.收到中标通知书后，未按招标文件规定提交履约担保的
E.未中标投标人在中标公示期满对评标结果有异议的
答案：B,C,D
解析：
投标人要求撤标或者修改投标文件的内容 在投标截止日期前投标人出于某种考虑要求撤标或修改投标文件中的部分内容，不构成投标人违约。投标人书 面通知招标人撤回投标文件，招标人在收到书面通知后退还投标保证金。 【投标保证金的退还】
根据建设工程的要求，查明、分析、评价建设场地的地质地理环境特征和岩土工程条件，编制建设工程勘察文件订立的协议称为（ ）。
A.建设工程监理合同
B.建设工程施工合同
C.建设工程设计合同
D.建设工程勘察合同
答案：D
解析：
本题考核的是建设工程勘察合同。建设工程勘察合同是指根据建设工程的要求，查明、分析、评价建设场地的地质地理环境特征和岩土工程条件，编制建设工程勘察文件订立的协议。
21年监理工程师考试真题精选及答案9辑 第9辑
建设工程进度调整系统过程中的工作内容不包括（）。
A.进度计划执行中的跟踪检查
B.实际进度数据的加工处理
C.分析进度偏差对工作及总工期的影响
D.确定工期和后续工作的限制条件
E.实际进度与计划进度的对比
答案：A,B,E
解析：
考核进度调整的系统过程。进度调整的系统过程：分析进度偏差产生的原因、分析进度偏差对后续工作和总工期的影响、确定后续工作和总工期的限制条件、采取措施调整进度计划、实施调整后的进度计划。参见教材P91。
下列表式中，必须由项目经理签字并加盖施工单位公章的是( )。
A.工程开工令
B.施工进度计划报审表
C.分包单位资格报审表
D.单位工程竣工验收报审表
答案：D
解析：
2020教材P154-158
需要由施工项目经理签字并加盖施工单位公章的表式：工程开工报审表、单位工程竣工验收报审表。
产生路基病害的原因是多方面的，各种病害既有各自的特点，又往往具有共同原因，在路基施工监理过程中要做到以下几点，描述错误的是（）
A.掌握第一手资料，包括不良工程地质、水文地质条件、不利气候因素等。
B.推荐采用大型爆破，
C.不同地质和环境条件下要跟施工单位的施工力量要紧密结合
D.断面尺寸不合要求,其中包括边坡取值不当，挖填布置不符要求，最小填土高度不足，以及排水、防护与加固不妥等
答案：B
解析：
产生路基病害的原因是多方面的，各种病害既有各自的特点，又往往具有共同原因，在路基施工监理过程中要做到以下几点：
(1)做好不同地质和环境条件下的调查，掌握第一手资料，包括不良工程地质、水文地质条件、不利气候因素等。
(2)做好设计审查，杜绝设计不合理现象。如断面尺寸不合要求,其中包括边坡取值不当，挖填布置不符要求，最小填土高度不足，以及排水、防护与加固不妥等。以及不利的水文与气候因素，如降雨量大、洪水猛烈、干旱、冰冻、积雪或温差特大等。
(3)审查好施工组织设计，选择适宜的施工工艺和施工组织。
(4)重视试验段，做好总结。不同地质和环境条件下要跟施工单位的施工力量要紧密结合,选择最佳的施工组合,找出最佳的施工单位方案,总结经验并推广。
(5)做好施工组织管理。施工不合规定,如填筑顺序不当、土基压实不足、肓目采用大型爆破，以及不按设计要求和操作规程进行施工、工程质量不合标准等。
在监理实施细则中，属于监理工作涉及的流程内容有()。
A.开工审核工作流程
B.施工质量控制流程
C.监理规划编制流程
D.工程质量问题处理审核流程
E.隐蔽工程验收流程
答案：A,B,D,E
解析：
2020教材P125-129
监理工作涉及的流程包括：开工审核工作流程、施工质量控制流程、进度控制流程、造价(工程量计量)控制流程、安全生产和文明施工监理流程、测量监理流程、施工组织设计审核工作流程、分包单位资格审核流程、建筑材料审核流程、技术审核流程、工程质量问题处理审核流程、旁站检查工作流程、隐蔽工程验收流程、工程变更处理流程、信息资料管理流程等。
(2014年真题)根据《标准施工合同》，工程一切险的被保险人应是（ ）。
A．发包人和监理人
B．承包人和监理人
C．发包人和承包人
D．承包人和分包人
答案：C
解析：
（2）发包人办理保险
如果一个建设工程项目的施工采用平行发包的方式分别交由多个承包人施工，由几家承包人分别投保的话，有可能产生重复投保或漏保，此时由发包人投保为宜。双方可在专用条款中约定，由发包人办理工程保险和第三者责任保险。
无论是由承包人还是发包人办理工程险和第三者责任保险，均必须以发包人和承包人的共同名义投保，以保障双方均有出现保险范围内的损失时，可从保险公司获得赔偿。
某建设项目，第1～2年每年年末投入建设资金100万元，第3～5年每年年末获得利润80万元，已知行业基准收益率为8%，则该项目的净现值为（ ）万元。
A.-45．84
B.-1．57
C.27．76
D.42．55
在签订合同时，合同双方就工程价款的调整方法和程序进行如下约定，正确的有（）。
A.人工费可按工程造价管理机构发布的人工费调整
B.材料费需要在竣工结算时一次性调整
C.监理人提交调整报告交发包人，由发包人现场代表审核签字
D.工程价款调整一般与进度款同期支付
E.在签订合同时，双方应对量.价的变化幅度进行一个约定，超过约定时，允许调整
答案：A,D,E
解析：
考核合同价款约定内容。选项B错误，材料费可在工程结算时一次性调整也可在材料采购时报发包人调整；选项C错误，调整程序是承包人提交调整报告交发包人，由发包人现场代表审核签字。参见教材P152。
对于施工单位提出的工程变更，（ ）应组织建设单位、施工单位等共同协商确定工程变更费用及工期变化，会签工程变更单。
A、建设单位负责人
B、施工单位技术负责人
C、专业监理工程师
D、总监理工程师
答案：D
解析：
本题考查的是工程变更的控制。总监理工程师组织建设单位、施工单位等共同协商确定工程变更费用及工期变化，会签工程变更单。
下列关于施工专业分包和施工劳务分包的说法正确的是（）。
A.专业分包人和劳务分包人均不独立承担分包工程的实施风险
B.专业分包人必须办理保险并支付保险费用，劳务分包人不需办理保险及支付保险费用
C.专业分包人和劳务分包人的施工均纳入承包人的组织管理之中，因此均不需编制单独的施工组织设计
D.竣工验收后，专业分包人对分包工程仍需承担质量缺陷的修复责任，劳务分包人对其施工的工程质量不再承担责任
