21年监理工程师考试试题及答案9篇 第1篇
初步设计阶段投资控制的目标应不超过（ ）。
A. 投资估算
B. 设计总概算
C. 修正总概算
D. 施工图预算
答案：A
解析：
2020版教材P4
本题考查的是工程建设过程中投资控制目标的设置。投资估算应是建设工程设计方案选择和进行初步设计的投资控制目标；设计概算是进行技术设计和施工图设计的投资控制目标；施工图预算则是施工阶段投资控制的目标。前者控制后者，后者补充前者。
某工程设计有两个方案：甲方案功能评价系数0．85，成本系数0．92；乙方案功能评价系数0．6，成本系数0．7，则最优方案的价值系数为（ ）。
A.0．857
B.0．911
C.0．924
D.0．950
答案：C
解析：
【试题答案】C【试题解析】本题考查重点是“价值工程应用”。题中给出了功能系数和成本系数，用功能系数除以成本系数即可得出价值系数，价值系数最高的为最优方案。本题中，甲方案的价值系数=0 85/0 92=0.924；乙方案的价值系数=0 6/0.7=0.857。因为0.924>0 875．即甲方案的价值系数大于乙方案的价值系数，故最优方案为甲方案，价值系数为0.924。因此，本题的正确答案为C。
定额单价法编制施工图预算的过程，包括：①计算工程量；②套用定额单价，计算工料机费用；③按费用定额取费，并汇总造价；④工料分析；⑤准备资料，熟悉施工图纸。其中，正确的排列顺序是（ ）
A.④⑤②①③
B.④⑤①②③
C.⑤②①③④
D.⑤①②④③
答案：D
解析：
本题考查的是施工图预算的编制方法。在备选答案中，选项CD中肯定有一个是正确的（选项AB应首先剔除）。其中，准备资料，熟悉施工图纸后，应该是“计算工程量”，并非“套用定额单价，计算三费”。当然，需要应试人员，非常熟悉实物量法的编制步骤。
工程建设程序中设计紧后的程序是（ ）。
A.策划
B.施工
C.技术设计
D.交付使用
答案：B
解析：
考点:“工程建设程序的概念”。工程建设程序是指建设工程从策划、决策、设计、施工，到竣工验收、投入生产或交付使用的整个建设过程中，各项工作必须遵循的先后顺序。工程建设程序是建设工程策划决策和建设实施过程客观规律的反映，是建设工程科学决策和顺利实施的重要保证。因此，本题的正确答案为B。
下列关于工程量清单编制的说法，错误的是（ ）。
A.采用工程量清单方式招标的，招标工程量清单的准确性和完整性由招标人负责
B.拟定的招标文件应作为工程量清单编制的依据
C.施工现场情况、工程特点及专项施工方案应作为工程量清单编制的依据
D.工程量清单的组成中包括规费和税金清单
答案：C
解析：
考点:工程量清单编制。选项C错误，施工现场情况、地勘水文资料、工程特点及常规施工方案是工程量清单编制的依据。不包括专项施工方案。
根据《中华人民共和国建筑法》，建设单位申请领取施工许可证，应当具备的条件有（ ）。
A.已经确定建筑施工企业
B.拆迁工作全部完成
C.有满足施工需要的施工图纸
D.有保证工程质量和安全的具体措施
E.建设资金已到位
答案：A,C,D
解析：
2020版教材P 20
建设单位申请领取施工许可证，应当具备下列条件
①已经办理建筑工程用地批准手续;
②依法应当办理建设工程规划许可证的，已经取得建设工程规划许可证;
③需要拆迁的，其拆迁进度符合施工要求;
④已经确定建筑施工企业;
⑤有满足施工需要的资金安排、施工图纸及技术资料;
⑥有保证工程质量和安全的具体措施。
某钢材供应合同在甲市订立，在乙市履行。合同中未对某型号钢材的价格作出约定，事后也没有达成补充协议。该型号钢材的价格：订立合同时，甲市每吨4200元，乙市每吨4150元；履行合同时，甲市每吨4300元，乙市每吨4250元。该型号钢材的结算价格应为每吨()元。
A、4300
B、4250
C、4200
D、4150
答案：D
解析：
本题考查的是合同履行的原则。对于价款或报酬不明的，按订立合同时履行地的市场价格履行。履行地是乙市，订立合同时乙市价格是每吨4150元。（本知识点新教材已经删除）
订立建设工程勘察合同时应约定的内容包括（）。
A.发包人应提供的资料
B.勘察现场交通情况
C.发包人义务
D.勘察依据
E.勘察人义务
答案：A,C,D,E
解析：
1、建设工程勘察合同委托的工作内容
建设工程勘察合同的内容指勘察人根据建设工程的要求，查明、分析、评价建设场地的地质地理环境特征和岩土工程条件，编制建设工程勘察文件的活动。
2、订立建设工程勘察合同时应约定的内容
21年监理工程师考试试题及答案9篇 第2篇
根据《建设工程监理规范》，专业监理工程师的职责包括（ ）。
A.参与工程质量事故调查
B.检查进场材料、设备、构(配)件质量
C.组织整理工程项目的监理文件资料
D.组织分项工程验收及隐蔽工程验收
E.进行工程计量工作
答案：B,D,E
解析：
2020版教材P102-106
专业监理工程师应履行下列职责：
(1)参与编制监理规划，负责编制监理实施细则;
(2) 审查施工单位提交的涉及本专业的报审文件，并向总监理工程师报告;
(3) 参与审核分包单位资格;
(4) 指导、检查监理员工作，定期向总监理工程师报告本专业监理工作实施情况;
(5) 检查进场的工程材料、构配件、设备的质量;
(6) 验收检验批、隐蔽工程、分项工程，参与验收分部工程;
(7) 处置发现的质量问题和安全事故隐患;
(8) 进行工程计量;
(9) 参与工程变更的审查和处理;
(10) 组织编写监理日志，参与编写监理月报;
(11)收集、汇总、参与整理监理文件资料;
(12) 参与工程竣工预验收和竣工验收。
采用FIDIC《施工合同条件》时，承包商认为如果采纳其建议（ ），将提出变更建议。
A.可加速完工
B.可降低业主实施、维护或运行工程费用
C.为业主带来其他利益
D.可避免缴纳税费
E.对业主而言能提高竣工工程的效率或价值
答案：A,B,C,E
解析：
承包商提出变更建议，可以向工程师提交一份书面建议。承包商认为如果采纳其建议将可能：①加速完工；②降低业主实施、维护或运行工程的费用；③对业主而言能提高竣工工程的效率或价值；④为业主带来其他利益。
下列关于监理规划作用的表述中，错误的是（ ）。
A.监理规划的基本作用是指导项目监理机构全面开展监理工作
B.监理规划是政府建设主管部门对监理单位在设立时审查的主要材料
C.监理规划是业主了解和确认监理单位履行合同的依据
D.监理规划是监理单位内部考核的依据和重要的存档资料
单位工程质量竣工验收记录中，综合验收结论由（ ）填写。
A、施工单位
B、项目监理机构
C、建设单位
D、总监理工程师
答案：C
解析：
单位工程质量竣工验收记录表中的验收记录由施工单位填写，验收结论由监理单位填写。综合验收结论由参加验收各方共同商定，由建设单位填写，并应对工程质量是否符合设计和规范要求及总体质量水平作出评价。
下列属于施工图预算审查方法的是（ ）。
A、逐项审查法
B、标准预算审查法
C、分组计算审查法
D、对比审查法
E、德尔菲法
答案：A,B,C,D
解析：
本题考查的是施工图预算的审查内容与审查方法。施工图预算的审查方法包括逐项审查法、标准预算审查法、分组计算审查法、对比审查法、“筛选”审查法、重点审查法。选项E是价值工程新方案创造的方法。参见教材P80。
下列费用中，属于建设单位管理费的是()。
A.拆迁补偿费
B.工程招标费
C.环境影响评价费
D.工程保险费
建筑工程一切险自保险工程在工地动工或用于保险工程的材料、设备运抵工地时生效，其保险期终止时间可以是（）日。
A.工程动工
B.全部工程验收合格
C.工程所有人实际占有全部工程
D.施工合同约定的竣工
E.保修期满
答案：B,C
解析：
2020版教材P20
本题考查的是建筑工程一切险，建筑工程一切险自保险工程在工地动工或用于保险工程的材料、设备运抵工地时生效，至工程签发工程验收证书或验收合格，或工程所有人实际占用或使用或接受该部分或全部工程时终止，以先发生者为准。
在正常使用条件下，房屋建筑主体结构工程的最低保修期为()
A、建设单位要求的使用年限
B、设计文件规定的合理使用年限
C、30年
D、50年
答案：B
解析：
在正常使用条件下建设工程的最低保修期限为：①基础设施工程、房屋建筑工程的地基基础和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限.；②屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年：③供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期；④电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为2年。
21年监理工程师考试试题及答案9篇 第3篇
某项目，有甲、乙、丙、丁4个设计方案，通过专业人员测算和分析，4个方案功能得分和单方造价见下表。按照价值工程原理，应选择实施的方案是（ ）。
A.甲方案，因为其功能得分最高
B.乙方案，因为其价值系数最低
C.丙方案，因为其价值系数最高
D.丁方案，因为其功能得分最低
答案：C
解析：
根据价值工程原理，价值系数越高，方案越好，价值系数=功能得分／单方造价。在本题中，K甲=98／2600=0．0377，K乙=96／2700=0．0356，K丙=99／2600=0．0381，K丁=94／2500=0．0376。丙方案价值系数最高，故应选择甲方案。
某业主（甲方）与某工程公司（乙方）订立了施工合同,同时与某指定承包人订立了设备供应合同。甲乙双方合同规定：采用单价合同,每一分项工程的工程量增减风险系数为10%；主导施工机械一台（乙方自备）,台班费为400元／台班,其中台班折旧费为50元／台班。施工网络计划如图7-3所示（单位：天）。甲乙双方合同约定8月15日开工。工程施工中发生如下事件：（1）由于设备供应问题致使工作D推迟2天,乙方人员配合用工5个工日,窝工6个工日；（2）8月21～22日,场外停电,停工2天,造成人员窝工16个工日。（3）因设计变更,工作E工程量由300m3增至350m3,该工作原综合单价为55元Im3,经协商调整单价为50元/m3；（4）为保证施工质量,乙方在施工中将工作B原设计尺寸扩大,增加工程量l5m3,该工作综合单价为78元／m3；（5）工作G开始前,甲方指令乙方在工作G之前增加一项监时工作K,经核准,完成该工作需要1天时间,机械1台班,人工10个工日。
【问题】2、每项事件工期索赔各是多少?总工期索赔多少天?
答案：
解析：
2、事件（1）：工作D总时差为8天,推迟2天,尚有总时差6天,不影响工期,因此可索赔工期0天。事件（2）：8月21～22日停工,工期延长,可索赔工期：2天。事件（3）：因E为关键工作,可索赔工期：（350_300）m3／300m3/6天=l天。事件（5）：因G为关键工作,在此之前增加K,则K也为关键工作,索赔工期：1天。总计索赔工期：0天十2天+1天+1天=4天。
下列因素中，使得建设工程合同的订立和履行期限具有长期性的有()。
A.建筑工程结构复杂
B.建筑工程体积大
C.建筑材料类型多
D.建筑工程工作量大
E.建筑产品是不动产
答案：A,B,C,D
解析：
考点:建设工程合同的特征。建设工程由于结构复杂、体积大、建筑材料类型多、工作量大，使得合同履行期限都较长(与一般工业产品的生产相比)。
根据《注册监理工程师管理规定》，注册监理工程师注册有效期满需继续执业的，应在有效期届满()日前，按照规定的程序申请延期注册。
A.60
B.45
C.30
D.20
答案：C
解析：
延续注册。注册监理工程师每一注册有效期为3年，注册有效期满需继续执业的，应当在注册有效期满30日前，按照规定的程序申请延续注册。延续注册有效期3年。
关于见证取样的说法，错误的是（ ）。
A.见证取样涉及的三方是指施工方、见证方和试验方
B.计量认证分为国家级、省级和县级三个等级
C.检测单位接受检验任务时须有送检单位的检验委托单
D.检测单位应在检验报告上加盖“见证取样送检”印章
某施工合同约定由发包人负责采购的水泥，使用前进行约定的性能检验，应由 ( )
A.监理人负责检验，发包人承担检验费用
B.监理人负责检验，承包人承担检验费用
C.承包人负责检验，发包人承担检验费用
D.承包人负责检验，承包人承担检验费用
答案：C
解析：
无论谁采购的材料，使用前检测一定是由承包人检测，但费用谁采购谁负担。
下列有关归档工程文件组卷方法及要求的表述正确的有（ ）。
A.案卷不宜过厚，一般不超过50mm
B.同一事项的请示与批复，按批复在前、请示在后的顺序排列
C.文字材料按事项、专业顺序排列
D.一个建设工程由多个单位工程组成时，应按组成单位工程的分部工程组卷
E.监理文件资料可按单位工程等组卷
答案：B,C,E
解析：
考点:“建设工程监理文件资料组卷归档”。建设工程监理文件资料组卷方法及要求：(1)组卷原则及方法：①组卷应遵循监理文件资料的自然形成规律，保持卷内文件的有机联系，便于档案的保管和利用；②一个建设工程由多个单位工程组成时，应按单位工程组卷；③监理文件资料可按单位工程、分部工程、专业、阶段等组卷。(2)组卷要求：①案卷不宜过厚，一般不超过40mm；②案卷内不应有重份文件，不同载体的文件一般应分别组卷。(3)卷内文件排列：①文字材料按事项、专业顺序排列。同一事项的请示与批复、同一文件的印本与定稿、主件与附件不能分开，并按批复在前、请示在后，印本在前、定稿在后，主件在前、附件在后的顺序排列；②图纸按专业排列，同专业图纸按图号顺序排列；③既有文字材料又有图纸的案卷，文字材料排前，图纸排后。因此，本题的正确答案为BCE。
下列选项中，项目监理机构不可按( )设立直线制监理组织形式。
A.子项目分解
B.专业内容分解
C.职能分解
D.建设阶段分解
答案：C
解析：
2020教材P97-102
直线制监理组织形式适用于能划分为若干相对独立的子项目的大、中型建设工程；对于小型项目，可以采用按专业内容分解的直线制监理组织形式。如果建设单位将相关服务一并委托，项目监理机构的部门还可按不同的建设阶段分解设立直线制监理组织形式。
21年监理工程师考试试题及答案9篇 第4篇
既有直接经济损失，又可能导致工期延误和第三者责任的风险有()
A、投资风险
B、进度风险
C、质量风险
D、安全风险
E、合同风险
答案：C,D
解析：
建设工程风险损失包括以下几方面：投资风险、进度风险、质量风险和安全风险。其中，质量风险导致的损失可分为以下几个方面：①建筑物、构筑物或其他结构倒塌所造成的直接经济损失；②复位纠偏、加固补强等补救措施和返工的费用；③造成的工期延误的损失；④永久性缺陷对于建设工程使用造成的损失；⑤第三者责任的损失。安全风险导致的损失包括：①受伤人员的医疗费用和补偿费；②财产损失，包括材料、设备等财产的损毁或被盗；③因引起工期延误带来的损失；④为恢复建设工程正常实施所发生的费用；⑤第三者责任损失。
下列选项中属于对招标人的招标能力要求的是（ ）。
A.有组织开标、评标、定标的能力
B.有从事招标代理业务的经营场所和相应资金
C.有能够编制招标文件和组织评标的相应专业能力
D.有可以作为评标委员会成员人选的技术、经济等方面的“专家库”
答案：A
解析：
考点:“施工招标程序”。招标人如具有与招标项目规模和复杂程度相适应的技术、经济等方面的专业人员，经审核后可以自行组织招标。招标人自行办招标事宜，应当具有编制招标文件和组织评标的能力。选项B、C、D均属于招标代理机构的资质条件。因此，本题的正确答案为A。
在项目施工中，若承包人提出的合理化建议涉及到对设计图纸的变更，此变更 ()。
A．须经工程师同意
B．不须经工程师同意
C．发生的费用由发包人承担
D．发生的费用由承包人承担
E．发生的费用由双方约定承担
答案：A,E
解析：
根据《建设工程施工合同（示范文本）》规定，承包人在施工中提出的合理化建议被发包人采纳，若建议涉及到对设计图纸或施工组织设计的变更及对材料、设备的换用，则须经工程师同意。未经工程师同意承包人擅自更改或换用，承包人应承担由此发生的费用，并赔偿发包人的有关损失，延误的工期不予顺延。工程师同意采用承包人的合理化建议，所发生费用和获得收益的分担或分享，由发包人和承包人另行约定。
法人成立进行登记注册时，应当以（ ）为住所。
A.董事长的户口所在地
B.主要办事机构所在地
C.主要合同履行地
D.主要经营场所所在地
答案：B
解析：
考点:合同法律关系的构成。法人以它的主要办事机构所在地为住所。
建设工程监理实施的原则包括（ ）。
A.权责一致原则
B.实事求是原则
C.分工协作原则
D.预防为主原则
E.严格监理、热情服务原则
某分部工程如下表：（4）请计算C,E,H三项工作的六项时间参数（最早开始时间、最早完成时间、最迟完成时间、最迟开始时间、总时差、自由时差）
答案：
解析：
（4）答：C、E、H三项工作日六项时间参数为
下列选项中，属于工程勘察方案审查的重点内容有()。
A.勘察点的布置是否合理
B.勘察重点是否符合勘察项目特点
C.勘察进度计划是否满足工程总进度计划
D.应急预案是否完善
E.勘察单位现场勘察组织及人员安排是否合理
答案：A,B,C,E
解析：
2020版教材P180-184
本题考查的是勘察设计阶段服务内容。工程勘察方案审查的重点内容包括：(1)勘察技术方案中工作内容与勘察合同及设计要求是否相符，是否有漏项或冗余；(2)勘察点的布置是否合理，其数量、深度是否满足规范和设计要求；(3)各类相应的工程地质勘察手段、方法和程序是否合理，是否符合有关规范的要求；(4)勘察重点是否符合勘察项目特点，技术与质量保证措施是否还需要细化；(5)勘察方案中配备的勘察设备是否满足本工程勘察技术要求；(6)勘察单位现场勘察组织及人员安排是否合理，是否与勘察进度计划相匹配；(7)勘查进度计划是否满足工程总进度计划。
组织建设工程流水施工时，根据施工组织及计划安排需要而将计划任务划分成的子项是（）。
A.施工过程
B.流水步距
C.工作面
D.施工段
答案：A
解析：
考核流水施工参数。组织建设工程流水施工时，根据施工组织及计划安排需要而将计划任务划分成的子项称为施工过程。参见教材P23。
21年监理工程师考试试题及答案9篇 第5篇
下列各项中，属于施工与管理不到位导致工程质量缺陷的有（ ）。
A.将铰接做成刚接
B.计算简图与实际受力情况不符
C.挡土墙不按图设滤水层、排水孔
D.砖砌体砌筑上下通缝
E.不熟悉图纸
答案：A,C,D,E
解析：
本题考查重点是“工程质付缺陷的成因”。施工与管理不到位包括：①不按图施工或未经设计单位同意擅自修改设计。例如，将铰捶做成刚接．将简支梁做成连续梁，导致结构破坏；挡土墙不按图设滤水层、排水孔，导致压力增大，墙体破坏或倾覆；不按有关的施工规范和操作规程施工，浇筑混凝土时振捣不良．造成薄弱部位，砖砌体砌筑上下通缝，灰浆不饱满等均能导致砖墙破坏；②施工组织管理紊乱，不熟悉图纸，盲目施工；施工方案考虑不周．施工顺序颠倒；图纸未经会审，仓促施工；技术交底不清，违章作业；疏于检查，验收等。因此．本题的正确答案为ACDE。
以下的计量的说法中，正确的有（ ）。
A.任何工程项目的计量，均应按本规则规定或监理人书面指示进行
B.除非监理人另有准许，一切计量工作都应在监理人在场情况下，由承包人测量、记录
C.工程量必须由承包人和监理人共同计算
D.超过图纸所示的面积或体积，不予计量与支付
E.全部必需的模板、脚手架、装备、机具、螺栓、垫圈和钢制件等其他材料，均不单独计量
答案：A,B,D,E
解析：
本题考查的是工程计量规则的说明。工程量应由承包人计算，由监理人审核。
关于单价合同中工程量计算的说法，正确的是（ ）。
A.单价合同应予计量的工程量是承包人实际施工的工程量
B.承包人因自身原因造成返工的工程量应予计量
C.工程计量应以设计图纸为依据
D.承包人为保证工程质量超过图纸要求的工程量应予计量
答案：C
解析：
本题考查的是工程计量。工程计量的依据包括质量合格证书、计量规范和技术规范、设计图纸（选项C），并非实际施工工程量（选项A）。监理工程师对于承包人自身原因造成返工的工程量（选项B），超出设计图纸要求增加的工程量（选项D），不予计量。
项目经济评价时，应该采用动态评价指标的情形是（ ）。
A.评价精度要求较高
B.项目年收益大致相等
C.项目寿命期较短
D.项目现金流量变动不大
答案：A
解析：
本题考查的是方案经济评价主要指标的计算。由于比较充分地考虑了资金的时间价值，动态评价指标的精度较高，适合于寿命期较长的情况，但缺点是计算相对静态指标较为麻烦。
下列建设项目财务评价指标中，属于静态评价指标的有（ ）。
A.净现值指数
B.总投资收益率
C.利息备付率
D.项目投资财务净现值
E.项目资本金净利润率
答案：B,C,E
解析：
考点:“财务评价指标体系”。根据计算建设工程财务评价指标时是否考虑资金的时间价值，可将常用的财务评价指标分为静态指标(以非折现现金流量分析为基础)和动态指标(以折现现金流量分析为基础)两类。静态评价指标包括：总投资收益率；项目资本金净利润率；投资回收期．利息备付率；偿债备付率。动态评价指标包括：项目投资财务净现值；净现值指数；项目投资财务内部收益率；项目资本金财务内部收益率；投资各方财务内部收益率。所以．选项B、C、E符合题意。选项A的“净现值指数”、选项D的“项目投资财务净现值”均属于动态评价指标。因此，本题的正确答案为BCE。
对已进场经检验不合格的工程材料，项目监理机构应要求施工单位将该批材料（ ）。
A.就地封存
B.重新试验检测，合格后方可使用
C.限期撤出施工现场
D.降低标准使用
答案：C
解析：
对已进场经检验不合格的工程材料、构配件、设备，应要求施工单位限期将其撤出施工现场。
路面类型从路面结构的力学特性和设计方法的相似性出发，以下不属于路面划分类别的是（ ）。
A.柔性路面
B.刚性路面
C.半刚性路面
D.半柔性路面
答案：D
解析：
本题考查的是路面工程概述。路面类型从路面结构的力学特性和设计方法的相似性出发，将路面划分为柔性路面、刚性路面和半刚性路面三类。
合同当事人之间出现合同纠纷，要求仲裁机构仲裁，仲裁机构受理仲裁的前提是当事人提交( )。
A．合同公证书
B．仲裁协议书
C．履约保函
D．合同担保书
答案：B
解析：
仲裁是一种解决争议的方式。这种争议解决方式必须是自愿的，因此必须有仲裁协议，它是仲裁机构对纠纷进行仲裁的先决条件。仲裁协议的作用包括：①合同当事人均受仲裁协议的约束；②是仲裁机构对纠纷进行仲裁的先决条件；③排除了法院对纠纷的管辖权；④仲裁机构应按仲裁协议进行仲裁。
21年监理工程师考试试题及答案9篇 第6篇
施工合同中约定，承包人承担的钢筋价格风险幅度为±5%，超出部份依据《建设工程工程量清单规范》(GB50500-2013)造价信息法调差。已知承包人投标价格、基准期发布价格分别为2400元/t、 2200元/t，2015年12月、2016年7月的造价信息发布价为2000元/t、2600元/t。则该两月钢筋的实际结算价格应分别为()元/t。
A.2280,2520
B.2310,2690
C.2310,2480
D.2280,2480
答案：C
解析：
投标单价高于基准价，2015 年12 月造价信息发布价降低，按基准价算2000÷2200-1=-9.1%，超过5%，应予调整。
2400-[2200×(1-5%)-2000]=2400-90=2310(元)
投标单价高于基准价，2016 年7 月的造价信息发布价上涨，按投标单价算2600÷2400-1=8.33%，超过5%，应予调整。
2400+[2600-2400×(1+5%)]=2400+80=2480(元)
对建设工程监理规划中项目监理机构人员配备方案审查的主要内容应当包括（ ）。
A.组织形式是否与项目承发包模式相协调
B.监理人员的职责分工是否合理
C.监理人员的专业满足程度
D.监理人员的数量满足程度
E.派驻现场人员计划是否与工程进度计划相适应
答案：C,D,E
解析：
人员配备方案应从以下几个方面审查： ①派驻监理人员的专业满足程度。
②人员数量的满足程度。
③专业人员不足时采取的措施是否恰当。
④派驻现场人员计划表。
因此，本题的正确答案为CDE。
根据《招标投标法实施条例》，（ ）是发包人采取两阶段招标法的最主要目的。
A、优秀的建设方案
B、最低的报价
C、最好的工作质量
D、最快的工期
答案：A
解析：
考点:招标准备阶段的工作。优秀的建设方案是发包人采取两阶段招标法的最主要目的。参见教材 P30。
对于监理机构平安工地建设中评价考核，平安工地考核评价机制的说法正确的有（ ）。
A.建设单位是平安工地建设的实施主体，应当确保项目安全生产条件满足《标准》要求，当项目安全生产条件发生变化时，应当及时向监理单位提出复核申请
B.施工单位应当将平安工地建设作为安全监理的主要内容，危险性较大的分部分项工程开工前按照《标准》要求及时开展安全生产条件审核，并将审核结果报建设单位
C.监理单位是施工.监理合同段平安工地建设考核评价的主体，应当建立平安工地建设.考核.奖惩等制度
D.建设单位应当按照《标准》要求，在项目开工前组织安全生产条件审核，每半年对项目所有施工.监理合同段组织一次平安工地建设考核评价
E.省级交通运输主管部门应当明确本地区各等级公路水运工程平安工地建设监督管理责任主体
答案：D,E
解析：
本题考查的是平安工地建设监理内容。选项A，施工单位是平安工地建设的实施主体，应当确保项目安全生产条件满足《标准》要求，当项目安全生产条件发生变化时，应当及时向监理单位提出复核申请；选项B，监理单位应当将平安工地建设作为安全监理的主要内容，危险性较大的分部分项工程开工前按照《标准》要求及时开展安全生产条件审核，并将审核结果报建设单位；选项C，建设单位是施工、监理合同段平安工地建设考核评价的主体，应当建立平安工地建设、考核、奖惩等制度。
进口设备采用装运港船上交货价（FOB），其抵岸价格的构成含有（ ）。
A. 进口设备检验费
B. 银行财务费
C. 运输保险费
D. 关税
E. 增值税
答案：B,C,D,E
解析：
2020版教材P29
本题考查的是进口设备抵岸价的费用组成。进口设备抵岸价=货价+国外运费+国外运输保险费+银行财务费+外贸手续费+进口关税+增值税+消费税。
施工合同的当事人包括（ ）。
A.发包人
B.承包人
C.工程师
D.供货方
E.承包人法定代表人
答案：A,B
解析：
施工合同的当事人包括：①发包人(通用条款规定，发包人指在协议书中约定，具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人)；②承包人(通用条款规定，承包人指在协议书中约定，被发包人接受具有工程施工承包主体资格的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人)。
关于代理法律特征的表述中，不正确的是（ ）。
A.代理人必须在代理权限范围内实施代理行为
B.代理人以代理人的名义实施代理行为
C.被代理人对代理行为承担民事责任
D.代理人在被代理人的授权范围内独立地表现自己的意志
答案：B
解析：
2020版教材P9-11
本题考核的是代理具有的特征。代理具有以下特征：(1)代理人必须在代理权限范围内实施代理行为；(2)代理人以被代理人的名义实施代理行为；(3)代理人在被代理人的授权范围内独立地表现自己的意志；(4)被代理人对代理行为承担民事责任。
工程材料进场必须有（ ）。
A.出厂合格证
B.生产许可证
C.产品营业证
D.质量保证书
E.使用说明书
答案：A,B,D,E
解析：
考点:工程项目质量控制系统建立和运行的主要工作。材料进场必须有出厂合格证、生产许可证、质量保证书和使用说明书。
21年监理工程师考试试题及答案9篇 第7篇
(2013年)下列工作表格中,可由建设单位使用的有（ ）。
A.工程变更单
B.工程暂停令
C.工程款支付证书
D.费用索赔报审表
E.工作联系单
在施工过程中，（）应督促施工单位加强内部质量管理，严格质量控制。
A.质量监督机构
B.建设单位
C.咨询单位
D.项目监理机构
答案：D
解析：
2020版教材P104-108
在施工过程中，项目监理机构应督促施工单位加强内部质量管理，严格质量控制。
当事人订立合同，要经过要约、承诺。下列文件中，构成合同要约的是()。
A、招标公告
B、投标文件
C、宣传广告
D、招股说明书
答案：B
解析：
本题考查的是合同要约种类。要约必须是特定人的意思表示，必须是以缔结合同为目的。选项B，为要约，选项ACD，为要约邀请。（本知识点新教材已经删除）
通过项目可行性研究和项目评估，对项目的建设方案做出决策，使项目的建设充分反映业主的意愿，该阶段指的是（ ）。
A.工程勘察设计阶段
B.工程施工阶段
C.项目决策阶段
D.项目可行性研究阶段
答案：C
解析：
2020版教材P2-3
项目决策阶段是通过项目可行性研究和项目评估，对项目的建设方案做出决策，使项目的建设充分反映业主的意愿，并与地区环境相适应，做到投资、质量、进度三者协调统一。所以，项目决策阶段对工程质量的影响主要是确定工程项目应达到的质量目标和水平。
在工程建设的( )阶段,需要确定工程项目的质量要求,并与投资目标相协调。A可行性研究B项目决
在工程建设的（ ）阶段，需要确定工程项目的质量要求，并与投资目标
相协调。
Ａ可行性研究Ｂ项目决策
Ｃ勘察设计Ｄ施工
某进口设备，按人民币计算的离岸价为200万元，到岸价为250万元，进口关税率为10%，增值税率为17%，无消费税。该进口设备应缴纳的增值税额为()万元。
A、34.00
B、37.40
C、42.50
D、46.75
答案：D
解析：
进口产品增值税额=组成计税价格*增值税率；组成计税价格=到岸价*人民币外汇牌价+进口关税+消费税。在本题中，增值税=250*(1+10%)*17%=46.75（万元）。
关于时间定额和产量定额说法不正确的是（ ）。
A、时间定额通常以工日为单位，每工日6小时计算
B、产量定额和时间定额乘积是1
C、产量定额与时间定额成反比
D、时间定额中包含工人必须的休息时间
答案：A
解析：
本题考查的是建设工程进度计划的编制程序。时间定额通常以工日为单位，每工日8小时计。产量定额与时间定额成反比。时间定额中包含工人必须的休息时间。参见教材P17。
项目监理机构进行设备监造时，设备制造过程质量记录资料包括的内容有()。
A.设备制造单位质量管理检查资料
B.设备订货合同
C.设备制造依据及工艺资料
D.设备制造原材料，构配件的质量记录
E.制造过程的检查验收记录
答案：A,C,D,E
解析：
质量记录资料包括质量管理资料，设备制造依据，制造过程的检查、验收资料，设备制造原材料、构配件的质量资料等。
⒈设备制造单位质量管理检查资料
⒉设备制造依据及工艺资料
⒊设备制造材料的质量记录
⒋零部件加工检查验收资料
21年监理工程师考试试题及答案9篇 第8篇
施工中发生持续不可抗力，承包人应每隔7天向工程师报告一次受灾情况，并于不可抗力事件结束后（ ）天内，向工程师提交清理和修复费用的正式报告及有关资料。
A.56
B.14
C.15
D.28
答案：B
解析：
不可抗力事件发生后，承包人应在力所能及的条件下迅速采取措施，尽量减少损失，并在不可抗力事件结束后48小时内向工程师通报受灾情况和损失情况，以及预计清理和修复的费用。不可抗力事件继续发生，承包人应每隔7天向工程师报告一次受害情况，并于不可抗力事件结束后14天内，向工程师提交清理和修复费用的正式报告及有关资料。
设备监理的工作大致可以划分为( )等阶段的工作。A设备的定型设计B订购的制造 C货物运抵施
设备监理的工作大致可以划分为（ ）等阶段的工作。
Ａ设备的定型设计Ｂ订购的制造
Ｃ货物运抵施工现场Ｄ设备安装施工
Ｅ设备验收
金属结构闸门安装完毕后，承包人应会同监理机构对闸门进行相关项目的试验和检查，（ ）应检查并确认吊杆的连接情况是否良好。
A.验收前
B.试验前
C.试验中
D.试验后
答案：B
解析：
本题考查的是机电及金属结构设备安装质量控制。闸门安装完毕后，承包人应会同监理机构对闸门进行相关项目的试验和检查，试验前应检查并确认吊杆的连接情况是否良好。
根据《建设工程施工合同（示范文本）》的规定，下列关于工程量计量的说法中，正确的是()。
A、按照承包人完成的实际工程进行计量
B、只对承包人完成的合格工程进行计量
C、对超挖的工程量不予计量，但对超挖部分的回填工程量予以计量
D、承包人施工原因造成返工的工程量也应予以计量
答案：B
解析：
本题考查的是工程量计量规定。工程师对照设计图纸，只对承包人完成的永久工程合格工程量进行计量。
根据《建筑工程施工质量验收统一标准》，符合专业验收规范规定适当调整试验数量的实施方案，需报()审核确认。
A.建设单位
B.施工单位
C.项目监理机构
D.设计单位
单位工程质量竣工验收记录中，验收记录由（）填写。
A.建设单位
B.项目监理机构
C.施工单位
D.总监理工程师
答案：C
解析：
2020版教材P159-179
单位工程质量验收记录中，验收记录由施工单位填写，验收结论由监理单位填写。综合验收结论经参加验收各方共同商定，由建设单位填写。
工程实施过程中，会因为新情况的产生、各种干扰因素和风险因素的作用而发生变化，这就要求进度控制人员必须掌握()。
A.静态控制原理
B.事后控制原理
C.循环控制原理
D.动态控制原理
答案：D
解析：
2020教材P1
本题考查的是进度控制的概念。进度控制人员必须掌握动态控制原理，在计划执行过程中不断检查建设工程实际进展情况，并将实际状况与计划安排进行对比，从中得出偏离计划的信息。
建设工程监理规划在编写完成后，属于其审核内容的有()。
A.工作计划
B.监理工作制度
C.监理范围
D.监理单位的资质
E.编写人员资格
答案：A,B,C
解析：
2020教材P122-123
监理单位技术负责人审核监理规划时，审核的内容主要包括：
(1)监理范围、工作内容及监理目标的审核；
(2)项目监理机构的审核(包括组织结构、人员配备方面的审核)；
(3)工作计划的审核；
(4)工程质量、造价、进度控制方法的审核；
(5)对安全生产管理监理工作内容的审核；
(6)监理工作制度的审核。
21年监理工程师考试试题及答案9篇 第9篇
质量管理的发展大致经历的阶段包括（ ）。
A.质量检验阶段
B.统计质量管理阶段
C.全面质量管理阶段
D.事中质量管理阶段
E.时候质量管理阶段
答案：A,B,C
解析：
本题考查的是质量管理的发展。质量管理发展的三个阶段：质量检验阶段、统计质量管理阶段、全面质量管理阶段。
工作保证子体系的重要组成部分包括（ ）。
A.勘察过程的质量保证子体系
B.设计过程的质量保证子体系
C.监理过程的质量保证子体系
D.施工过程的质量保证子体系
E.分包过程的质量保证子体系
答案：B,D
解析：
本题考查的是质量控制基本概念。设计和施工两个过程的质量保证子体系，是工作保证子体系的重要组成部分
根据《建筑安装工程费用项目组成》，下列费用中，属于建筑安装工程费用企业管理费的有（ ）。
A.办公费
B.机械大修理费
C.劳动保险费
D.大型机械进场及安拆费
E.检验试验费
答案：A,C,E
解析：
企业管理费包括：管理人员工资、办公费、差旅交通费、固定资产使用费、工具用具使用费、劳动保险和职工福利费、劳动保护费、检验试验费、工会经费、职工教育经费、财产保险费、财务费、税金、城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加及其他。
某公路工程项目为政府重点投资的项目。根据有关规定，建设单位通过公开招标方式选择某施工单位和某监理单位分别承担该项目的施工任务和监理任务，并与他们分别签订了施工合同与监理合同。该项目在施工过程中发生了下列事件：事件1：建设单位于2012年11月底向中标的监理单位发出监理中标通知书，监理中标价为280万元；建设单位与监理单位协商后，于2013年1月10日签订了监理合同。监理合同约定，合同价为260万元；因非监理单位原因导致监理服务期延长，每延长一个月增加监理费8万元；监理服务自合同签订之日起开始，服务期26个月。建设单位通过施工招标确定了施工单位，并与施工单位签订了施工承包合同。合同约定，开工日期为2013年2月10日，施工总工期为24个月。事件2：由于吊装作业危险性较大，施工单位编制了专项施工方案，并送现场监理员签收。吊装作业前，起重机司机使用风速仪检测到风力过大，拒绝进行吊装作业。施工项目经理便安排另一名起重机司机进行吊装作业，监理员发现后立即向专业监理工程师汇报，该专业监理工程师回答说：这是施工单位内部的事情。事件3：监理员将施工单位编制的专项施工方案交给总监理工程师后，发现现场吊装作业起重机发生故障。为了不影响进度，施工项目经理调来另一台起重机，该起重机比施工方案确定的起重机吨位稍小，但经安全检测可以使用。监理员立即将此事向总监理工程师汇报，总监理工程师以专项施工方案未经审查批准就实施为由，签发了停止吊装作业的指令。施工项目经理签收暂停令后，仍要求施工人员继续进行吊装。总监理工程师报告了建设单位，建设单位负责人称工期紧迫，要求总监理工程师收回吊装作业暂停令。事件4：由于施工单位的原因，施工总工期延误5个月，监理服务期达30个月。监理单位要求建设单位增加监理费32万元，而建设单位认为监理服务期延长是施工单位造成的，监理单位对此负有责任，不同意增加监理费。
【问题】3.指出事件2和事件3中施工项目经理在吊装作业中的不妥之处，写出正确做法。
答案：
解析：
3.事件2和事件3中，施工项目经理在吊装作业中的不妥之处：（1）事件2中项目经理在吊装作业中的不妥之处：在风力过大的情况下安排起重机司机进行吊装作业。正确做法：不应安排吊装作业。（2）事件3中，项目经理在吊装作业中的不妥之处：在未经审核批准专项施工方案的前提下，要求施工人员进行吊装作业。正确做法：专项施工方案经施工单位技术负责人、总监理工程师签字后才可进行吊装作业。
根据《标准施工招标文件》的施工合同文本通用合同条款，规定因不可抗力造成的损失，由发包人承担的有（ ）。
A：永久工程的损失
B：施工设备损坏
C：停工损失
D：施工场地的材料和工程设备
E：承包人的人员伤亡损失
答案：A,D
解析：
本题考查的是不可抗力。通用条款规定，不可抗力造成的损失由发包人和承包人分别承担：（1）永久工程，包括已运至施工场地的材料和工程设备的损害，以及因工程损害造成的第三者人员伤亡和财产损失由发包人承担；（2）承包人设备的损坏由承包人承担；（3）发包人和承包人各自承担其人员伤亡和其他财产损失及其相关费用；（4）停工损失由承包人承担，但停工期间应监理人要求照管工程和清理、修复工程的金额由发包人承担；（5）不能按期竣工的，应合理延长工期，承包人不需支付逾期竣工违约金。发包人要求赶工的，承包人应采取赶工措施，赶工费用由发包人承担。参见教材P96。
企业通过发行债券进行筹资的特点是()。
A.增强企业经营灵活性
B.产生财务杠杆正效应
C.降低企业总资金成本
D.企业筹资成本较低
答案：D
解析：
2020版教材P40-46
本题考查债券筹资的特点。债券筹资优点：筹资成本较低、保障股东控制权、发挥财务杠杆作用、便于调整资本结构；缺点：可能产生财务杠杆负效应、可能使企业总资金成本增大、经营灵活性降低。
建设工程合同的争端经仲裁裁决后，一方当事人发现裁决所依据的证据是伪造的，应()。
A、申请仲裁机构重新仲裁
B、申请仲裁机构撤销仲裁裁决
C、申请人民法院撤销仲裁裁决
D、申请政府主管部门撤销该裁决
答案：C
解析：
本题考查的是申请撤销裁决。当事人提出证据证明裁决有下列情形之一的，可以向仲裁委员会所在地的中级人民法院申请撤销裁决：没有仲裁协议的；仲裁的事项不属于仲裁协议的范围或者仲裁委员会无权仲裁的；仲裁庭的组成或者仲裁的程序违反法定程序的；裁决所根据的证据是伪造的；对方当事人隐瞒了足以影响公正裁决的证据的；仲裁员在仲裁该案时有索贿受贿、徇私舞弊、枉法裁决行为的。（本知识点新教材已经删除）
在建设工程施工招标中，简明标准施工招标文件和标准设计施工总承包文件共有的内容包括（ ）。
A、招标公告
B、投标人须知
C、技术标准和要求
D、合同条款及格式
E、图纸
答案：A,B,D
解析：
本题考查的是简明标准施工招标文件和标准设计施工总承包招标文件。选项CE属于简明标准施工招标文件的内容。参见教材P23。
