监理工程师历年真题和解答7辑 第1辑
自建设工程监理制度实施以来，通过颁布有关法律、行政法规、部门规章进一步明确了()，逐步确立了建设工程监理的法律地位。
A.工程监理单位的职责
B.建设单位委托工程监理单位的职责
C.建设单位授权工程监理单位的范围
D.工程监理人员的职责
E.强制实施监理的工程范围
答案：A,B,D,E
解析：
考点:建设工程监理的法律地位。自建设工程监理制度实施以来，有关法律、行政法规、部门规章等逐步明确了建设工程监理的法律地位。包括：明确了强制实施监理的工程范围；明确了建设单位委托工程监理单位的职责；明确了工程监理单位的职责；明确了工程监理人员的职责。
(2016年)关于工程质量评估报告的说法，正确的是（ ）。
A.工程质量评估报告应在正式竣工验收前提交建设单位
B.工程质量评估报告应由施工单位组织编制并经总监理工程师签认
C.工程质量评估报告是工程竣工验收后形成的主要验收文件之一
D.工程质量评估报告由专业监理工程师组织编制并经总监理工程师签认
答案：A
解析：
B、D错，工程竣工预验收合格后，由总监理工程师组织专业监理工程师编制工程质量评估报告，编制完成后，由项目总监理工程师及监理单位技术负责人审核签认并加盖监理单位公章后报建设单位。C错，工程质量评估报告应在正式竣工验收前提交给建设单位。
（??）是控制概算定额(指标)的水平。
A.预算定额
B.估算指标
C.计划定额
D.计算定额
答案：B
解析：
本题考查重点是“建设工程项目投资的特点”。建设工程项目投资的确定依据繁多，关系复杂。在不同的建设阶段有不同的确定依据，且互为基础和指导，互相影响。如预算定额是概算定额(指标)编制的基础，概算定额(指标)又是估算指标编制的基础；反过来，估算指标又控制概算定额(指标)的水平，概算定额(指标)又控制预算定额的水平。这些都说明了建设工程项目投资的确定依据复杂的特点。因此，本题的正确答案为B。
在材料采购合同中，由供货方代运的货物，在运输过程中发生的问题由( ) 负责。
A.供货方
B.运输部门
C.采购方
D.供货方和运输部门共同
工程工期延长应等于该工作作业时间的延长减去其（ ）。
A.工作自由时差
B.工作总时差
C.工作原计划时长
D.工作工期
答案：B
解析：
本题考查的是工期延误的计算。工程工期延长应等于该工作作业时间的延长减去其工作总时差。
相比装运港交货，采用目的地交货方式时，卖方需要额外承担的责任是（）。
A.将货物装上买方指定的船只
B.负责办理出口手续
C.负责提供有关装运单据
D.负责租船订舱
答案：D
解析：
考核设备购置费的组成与计算。在目的地交货方式下，卖方负责租船或订舱。参见教材P28。
监理工程师历年真题和解答7辑 第2辑
依照施工合同示范文本通用条款规定，施工合同履行中，如果发包人出于某种考虑要求提前竣工，则发包人应（）。
A.负责修改施工进度计划
B.向承包人直接发出提前竣工的指令
C.与承包人协商并签订提前竣工协议
D.为承包人提供赶工的便利条件
E.减少对工程质量的检测试验
答案：C,D
解析：
考核施工进度管理。施工中如果发包人出于某种考虑要求提前竣工，应与承包人协商。双方达成一致后签订提前竣工协议，作为合同文件的组成部分。提前竣工协议应包括以下方面的内容：承包人修订进度计划及为保证工程质量和安全采取的赶工措施；发包人应提供的条件；所需追加的合同价款；提前竣工给发包人带来效益应给承包人的奖励等。参见教材P102。
用流水作业组织工程的施工，与顺序施工、平行施工等组织施工的方式相比有()的特点。
A.工期适中
B.各施工队组连续施工
C.劳动力、材料供应均衡
D.可以寻找出关键工作来指导施工
E.可组织专业化施工队提高劳动生产率
答案：B,C,E
解析：
2020教材P20-22
本题考查的是流水施工方式。流水施工的特点：(1)尽可能地利用工作面进行施工，工期比较短；(2)各工作队实现了专业化施工，有利于提高技术水平和劳动生产率，也有利于提高工程质量；(3)专业工作队能够连续施工，同时使相邻专业队的开工时间能够最大限度地搭接；(4)单位时间内投入的劳动力、施工机具、材料等资源量较为均衡，有利于资源供应的组织；(5)为施工现场的文明施工和科学管理创造了有利条件。
现浇混凝土或钢筋混凝土拱形明洞，结构整体性较好，能承受较大的垂直力和侧压力，因此拱形明洞使用较为普遍，明洞施工方法包括（ ）。
A.拱墙整体灌注法
B.先墙后拱法
C.先拱后墙法
D.拱墙交替法
E.支架法
答案：A,B,C,D
解析：
本题考查的是隧道开挖施工质量监理。明洞施工方法包括拱墙整体灌注法；先墙后拱法；先拱后墙法；墙拱交替法
根据《建设工程监理规范》，非工程类注册执业人员担任总监理工程师代表的条件有()。
A.中级及以上专业技术职称
B.大专及以上学历
C.3年以上工程实践经验
D.工程类或工程经济类高等教育
E.经过监理业务培训
答案：A,C,E
解析：
⑵总监理工程师代表。总监理工程师代表是指经工程监理单位法定代表人同意，由总监理工程师书面授权，代表总监理工程师行使其部分职责和权力，具有工程类注册执业资格或具有中级及以上专业技术职称、3 年及以上工程实践经验并经监理业务培训的人员。
建设工程项目的投资控制应贯穿于项目建设的全过程，但各阶段对投资的影响程度是不同的，应以下列（ ）阶段为重点。
A.决策
B.设计
C.招投标
D.施工
E.试运行
答案：A,B
解析：
考点:投资控制的重点。投资控制贯穿于项目建设的全过程，项目投资控制的重点在于施工以前的投资决策和设计阶段。
某工程项目在施工阶段的管理中,工程师对承包人在施工现场制作的水泥预制板进行质量检查,抽查了500块,发现其中存在问题如表1—1所示。水泥预制板质量检查表
【问题】（3）公路工程中,监理工程师质量监理的方法有哪些?
答案：
解析：
（3）①审查和审批；②检验与试验；③测量；④验收与签认；⑤巡视；⑥旁站；⑦质量事故处理；⑧质量评定
监理工程师历年真题和解答7辑 第3辑
下列合同文件中，解释顺序最优先的是（ ）。
A.中标通知书
B.投标函及投标函附录
C.专用合同条款
D.通用合同条款
答案：A
解析：
本题考查的是建设工程监理合同订立。合同协议书与下列文件一起构成合同文件：①中标通知书；②投标函及投标函附录；③专用合同条款；④通用合同条款；⑤委托人要求；⑥监理报酬清单；⑦监理大纲；⑧其他合同文件。上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。
根据《建设工程监理规范》，项目监理机构应审查施工单位报审的专项施工方案，符合要求的，应由总监理工程师签认后报()。
A.政府主管部门
B.建设单位
C.安全生产监督机构
D.工程监理单位
答案：B
解析：
2020教材P143-144
项目监理机构应当审查施工单位报审的专项施工方案，符合要求的，应由总监理工程师签认后报建设单位。
设备制造过程的质量控制中，制造过程的监督和检验包括（ ）。
A.加工作业条件的控制
B.工序产品的检查与控制
C.不合格零件的处理
D.设计变更
E.运输方案审查
答案：A,B,C,D
解析：
考点:设备制造的质量控制内容。制造过程的质量监督和检验包括：加工作业条件的控制、工序产品的检查与控制、不合格零件的处置、设计变更、零件、半成品、制成品的保护。
下列属于招标人与投标人串通投标的情形的有（）。
A.不同投标人的投标文件相互混装
B.招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人
C.招标人明示或者暗示投标人压低或者抬高投标报价
D.招标人授意投标人撤换、修改投标文件
E.招标人直接或者间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息
答案：B,C,D,E
解析：
2020版教材P49
禁止招标人与投标人串通投标。有下列情形之一的，属于招标人与投标人串通投标：
①招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人；
②招标人直接或者间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息；
③招标人明示或者暗示投标人压低或者抬高投标报价；
④招标人授意投标人撤换、修改投标文件；
⑤招标人明示或者暗示投标人为特定投标人中标提供方便；
⑥招标人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为。
《建筑法》规定，从事建筑活动的专业技术人员，应当依法取得相应的（ ）证书，并在其许可的范围内从事建筑活动。
Ａ技术职称Ｂ岗位
Ｃ执业资格Ｄ注册
事件 4： 工程完工经自检合格后， 施工单位向项目监理机构报送了工程竣工验收报审表及竣工资料， 申请工程竣工验收。 总监理工程师组织各专业监理工程师审查了竣工资料， 认为施工过程中已对所有分部分项工程进行过验收且均合格， 随即在工程竣工验收报审表中签署了预验收合格的意见。
问题：
4.根据《建设工程监理规范》， 指出事件 4 中总监理工程师做法的不妥之处， 写出总监理工程师在工程竣工预验收中还应组织完成的工作。
答案：
解析：
4.不妥之处:直接在工程竣工验收报审表中签署预验收合格的意见。
工作内容:
(1)组织各专业监理工程师对工程质量进行预验收;
(2) 组织编写工程质量评估报告;
(3) 组织报送建设单位。
监理工程师历年真题和解答7辑 第4辑
某采用经评审的最低投标价法评标的项目，其评标价比较如下：
则第一中标候选人的评标价格和投标报价分别为（ ）万元。
A.2480和2600
B.2680和2500
C.2480和2480
D.2680和2680
答案：A
解析：
本题考查的是经评审的最低投标价法。评标价最低者中标，甲评标价为2500+160+20=2680（万元），乙评标价为2600-100-50+30=2480（万元），丙评标价为2560-50+20+10=2540（万元），乙为第一中标候选人。选评标价最低的投标人，但签订合同时仍以投标价签约。
《安全生产法》规定，特种作业人员必须经专门的安全作业培训，取得特种作业（ ）证书，方可上岗作业。
A.操作资格
B.许可
C.安全
D.技术
答案：A
解析：
本题考查的是特征作业人员持证上岗制度。特种作业人员必须按照国家规定，经过专门的安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书后，方可上岗。
在招标阶段预见肯定要发生，但是由于标准尚未明确，暂时无法确定其价格，可参照市场价格估算的是（ ）
A.暂估价
B.暂列金额
C.材料暂估价
D.专业工程暂估价
答案：C
解析：
在招标阶段预见肯定要发生，但是由于标准尚未明确，暂时无法确定具体价格者，属于暂估价，包括材料暂估价、工程设备暂估价和专业工程暂估价。材料暂估价、工程设备暂估价应根据工程造价信息或参照市场价格计算，列出明细表；专亚工程暂估价应分不同专业，按有关计价规定计算，列出明细表。
横道图和网络图是建设工程进度计划的常用表示方法。与横道计划相比，单代号网络计划的特点包括（ ）。
A.网络计划能够明确表达各项工作之间的逻辑关系
B.形象直观，能够直接反映出工程总工期
C.可以利用计算机进行计算.优化和调整
D.通过计算可以找出关键线路和关键工作
E.明确地反映出各项工作之间的相互关系
答案：A,C,D,E
解析：
考核建设工程进度计划的表示方法。网络计划与横道计划相比具有以下特点：（1）网络计划能够明确表达各项工作之间的逻辑关系；（2）通过网络计划时间参数的计算，可以找出关键线路和关键工作；（3）通过网络计划时间参数的计算，可以明确各项工作的机动时间；（4）网络计划可以利用计算机进行计算、优化和调整。
GB／T19001--2008idtISO9001：2000《质量管理体系要求》标准应用了以“过程为基础的质量管理体系模式”，鼓励组织在建立、实施和改进质量管理体系及提高其（ ）时，采用“过程方法”，通过满足顾客要求提高顾客满意度。
A.科学性
B.完整性
C.有效性
D.决定性
答案：C
解析：
考点:“ISO质量管理体系的内涵和构成”。GB／T19001—2008 idt ISO 9001：2000《质量管理体系要求》标准应用了以“过程为基础的质量管理体系模式”，鼓励组织在建立、实施和改进质量管理体系及提高其有效性时，采月“过程方法”，通过满足顾客要求提高顾客满意度。因此，本题的正确答案为C。
某工程由于种种原因导致工程延期，对其处理正确的是（ ）。
A.由于承包单位以外的原因造成工期拖延，承包单位无权提出延长工期的申请
B.若承包单位提出延长工期的申请被通过，应纳入合同工期，作为合同工期的一部分
C.监理工程师对修改后的施工进度计划的确认，是对工程延期的批准
D.若某项工程被批准为工程延期，业主没有必要承担由于工期延长所增加的费用
答案：B
解析：
考点: “审批工程延期”。如果由于承包单位以外的原因造成工期拖延，承包单位有权提出延长工期的申请。监理工程师应根据合同规定，审批工程延期时间。所以，选项A的叙述是不正确的。由于处理地下文物造成的工程延期不属于施工单位原因，经监理工程师核实查证后应纳入合同期。所以，选项B的叙述是正确的。监理工程师对修改后的施工进度计划的确认，并不是对工程延期的批准，他只是要求承包单位在A理的状态下施工。所以，选项C的叙述是不正确的。监理工程师对进度计划的确认，并不能解除承包单位应负的一切责任，承包单位需要承担赶工的全部额外开主和误期损失赔偿。所以，选项D的叙述是不正确的。因此，本题的正确答案为B。
监理工程师历年真题和解答7辑 第5辑
下列关于项目盈利能力分析的说法中，不正确的是( )。
A.若财务内部收益率大于等于基准收益率，方案可行
B.若静态投资回收期大于等于基准投资回收期，方案可行
C.若财务净现值大于等于零，方案可行
D.若总投资收益率高于同行业收益率参考值，方案可行
答案：B
解析：
2020教材P84-91
选项B错误，计算得到的静态投资回收期2020教材Pt与所确定的基准投资回收期2020教材Pe进行比较：①若2020教材Pt≤2020教材Pe，表明项目投资能在规定的时间内收回，则项目在经济上可以考虑接受；②若2020教材Pt>2020教材Pe，则项目在经济上是不可行的。
质量特性值在质量标准允许范围内的波动是由()原因引起的。
A.偶然性
B.系统性
C.异常性
D.相关性
一个施工合同的当事人在合同中未选择协议管辖，施工合同发生纠纷后，施工
企业应当向（ ）人民法院提出诉讼申请。
Ａ施工企业所在地Ｂ工程所在地
Ｃ合同签订地Ｄ建设单位所在地
FIDIC《施工合同条件》中的指定分包商是业主选择的施工单位，关于指定分包商施工中协调管理的说法，正确的是（ ）。
A.指定分包商的施工自行管理，不需要协调
B.应由工程师负责指定分包商施工的协调管理
C.应由承包商负责指定分包商施工的协调管理
D.应由业主负责指定分包商施工的协调管理
答案：C
解析：
本题考查的是FIDIC施工合同条件部分条款。由于指定分包商是与承包商签订分包合同，因而在合同关系和管理关系方面与一般分包商处于同等地位，对其施工过程中的监督、协调工作纳入承包商的管理之中。
下列有关邀请招标的说法正确的有（）。
A.邀请对象的数目不应少于5家，以5—7家为宜
B.不需要发布招标公告和设置资格预审程序，节约费用和节省时间
C.由于邀请的范围较小选择面窄，增加了合同履行过程中承包方违约的风险
D.由于对投标人以往的业绩和履约能力比较了解，不要求在投标书内报送表明投标人资质能力的有关证明材料
答案：B
解析：
3、对于技术复杂、有特殊要求或者受自然环境限制，只有少量潜在投标人可供选择或采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大，可以进行邀请招标。
（1）邀请对象的数目不应少于3 家，以5—7 家为宜。
（2）优点：不需要发布招标公告和设置资格预审程序，节约费用和节省时间；由于对投标人以往的业绩和履约能力比较了解，减少了合同履行过程中承包方违约的风险。
（3）缺点：由于邀请的范围较小选择面窄，可能排斥了某些在技术或报价上有竞争实力的潜在投标人，因此投标竞争的激烈程度相对较小。
（4）为了体现公平竞争和便于招标人选择综合能力最强的投标人中标，仍要求在投标书内报送表明投标人资质能力的有关证明材料，作为评标时的评审内容之一（资格后审）。
施工过程控制指在施工过程中对（ ）进行的控制。
A.实际投入的资金和生产要素质量
B.实际投入的生产要素质量及人员状态和结果
C.实际投入的机械设备和资金
D.实际投入的生产要素质量及作业技术活动的实施状态和结果
答案：D
解析：
施工过程控制是指在施工过程中对实际投入的生产要素质量及作业技术活动的实施状态和结果所进行的控制，包括作业者发挥技术能力过程的自控行为和来自有关管理者的监控行为。
监理工程师历年真题和解答7辑 第6辑
绿色公路建设的专项行动包括（ ）。
A.着力实现“零弃方、少借方"
B.实施改扩建工程绿色升级
C.积极应用建筑信息模型（BIM）新技术
D.推进绿色服务区建设
E.大力发展干线公路
答案：A,B,C,D
解析：
本题考查的是绿色公路建设主要内容。选项E应该为着力拓展公路旅游功能。
现有四个施工方案可供选择，其功能评分和寿命周期成本相关数据见下表，则根据价值工程原理应选择的最佳方案是（ ）。
A.甲
B.乙
C.丙
D.丁
答案：B
解析：
最佳方案是功能评分与寿命周期成本相除所得结果价值系数最大的，经过计算，乙方案的价值系数最大，选B。注意：多个方案选优，我们选V大的；多个对象改进，我们选V小的
建筑材料或产品质量检验方式中，与全数检验相比较，抽样检验的优点有()
A、检验数量少，比较经济
B、适合于需要进行破坏性试验的检验项目
C、不需要复杂设备
D、检验结果准确性高
E、检验所需时间较少
答案：A,B,E
解析：
与全数检验相比较，抽样检验具有如下优点：①检验数量少，比较经济。②适合于需要进行破坏性试验的检验项目。③检验所需时间较少。抽样检验与全数检验的区别只是检验数量上的区别，对设备复杂程度上的要求是一样的，故选项C不正确。单就被抽检的样品来说，其检验结果准确度与全数检验相比，应该是一样的，但从整体上来说，用所抽检样品的检验结果来代表整体的质量，其准确度当然不如全数检验高。因此D项不正确。
下列对建设工程归档文件的要求中，属于质量要求的有()。
A、符合国家有关的技术规范、标准和规程
B、同一案卷内有不同保管期限的文件，该案卷保管期限应从长
C、同一案卷内有不同密级的文件，应以高密级为本卷密级
D、内容真实、准确，与工程实际相符
E、应采用耐久性强的书写材料
答案：A,D,E
解析：
本题考查的是建设工程档案编制质量要求与组卷方法。选项BC属于案卷封面的编制要求。（选项BC新教材已删除）
工程师在审查承包商的索赔报告中要求顺延的工期时，以下做法正确的有（ ）。
A.划清施工进度拖延的责任
B.被延误的工作处于施工进度计划关键线路上
C.被延误的工作处于施工进度计划非关键线路上
D.工程师有审核、批准承包人顺延工期的权力
E.工程师有权指示承包人删减某些合同内规定的工作，同时要求相应缩短合同工期
答案：A,B,D
解析：
对索赔报告中要求顺延的工期，在审核中应注意：①划清施工进度拖延的责任。②被延误的工作应是处于施工进度计划关键线路上的施工内容。只有位于关键线路上工作内容的滞后，才会影响到竣工日期。但有时也应注意，既要看被延误的工作是否在批准进度计划的关键路线上，又要详细分析这一延误对后续工作的可能影响。因为若对非关键路线工作的影响时间较长，超过了该工作可用于自由支配的时间，也会导致进度计划中非关键路线转化为关键路线，其滞后将导致总工期的拖延。此时，应充分考虑该工作的自由时间，给予相应的工期顺延，并要求承包人修改施工进度计划。③无权要求承包人缩短合同工期。工程师有审核、批准承包人顺延工期的权力，但他不可以扣减合同工期。
下列关于单代号网络图的说法中，叙述正确的有（）。
A.当网络图中有多项开始工作时，应增设一项虚拟的工作S
B.当网络图中有多项结束工作时，应增设一项虚拟的工作F
C.单代号网络图中，有必要时需增加虚拟起点节点和终点节点
D.绘制单代号网络图比绘制双代号网络图困难得多
E.单代号网络图中的节点只能用圆圈表示
答案：A,B,C
解析：
考核单代号网络图的绘制。绘制单代号网络图比绘制双代号网络图容易得多。绘制双代号网络图时，节点都用圆圈表示，单代号可以用圆圈和矩形表示。参见教材P43。
监理工程师历年真题和解答7辑 第7辑
工程网络计划的工期优化通过（）来达到优化目标。
A.改变关键工作之间的逻辑关系
B.组织关键工作平行作业
C.组织关键工作搭接作业
D.压缩关键工作的持续时间
答案：D
解析：
考核工期优化。工程网络计划的工期优化通过压缩关键工作的持续时间来达到优化目标。参见教材P66。
某项目监理机构的组织结构如下图所示，这种组织结构形式的优点是( )
A.目标控制职能分工明确
B.权力集中、隶属关系明确
C.可减轻总监理工程师负担
D.强化了各职能部门横向联系
答案：B
解析：
本题的组织结构图属于按子项目分解的直线制监理组织形式。其主要优点有：组织结构简单，权力集中，命令统一，职责分明，决策迅速，隶属关系明确。缺点是实行没有职能部门的"个人管理"，这就要求总监理工程师通晓各种业务和多种专业技能，成为"全能"式人物。
某高速公路经招标后签订了施工承包合同，于2010年9月开工，施工中发生了以下5个事件，施工单位均按规定提出了费用或工期索赔。
事件1：招标时，建设单位提供了砂石料料场。施工单位进场后，经检验发现该料场砂石料不合格。经监理工程师同意，施工单位重新选择料场，但运距有较大增加。
事件2：在某隧道一段仰拱施工中，施工单位在仰拱钢筋绑扎结束后通知监理工程师进行检查，经监理工程师检查后同意浇筑混凝土。两个月后，有人举报该段仰拱钢筋数量不足。建设单位指令监理工程师，要求施工单位对该段仰拱进行破体检查，检查后发现钢筋数量与设计相符，质量符合要求。该段仰拱重新施工。
事件3：2011年8月1日实施的《公路桥涵施工技术规范》（JTG/T F50—2011）中规定，后张法预应力孔道压浆，水胶比为0.26~0.28。为满足新规范的要求，建设单位要求施工单位更换设备和压浆料，为此施工单位增加了费用。
事件4：某桥进行桩基础施工，附近村民称桩机作业将房屋震裂，要求施工单位给予补偿。施工单位认为房屋产生的裂缝不是桩机振动引起的，不同意补偿。为此村民聚众阻止施工，造成停工7天。施工单位提出延长工期和费用索赔要求。
事件5：2011年6月10日，施工单位发现一座控制工期的大桥施工图有误，并经监理工程师确认。为此建设单位要求设计单位进行修改，并暂停该桥施工。6月25日，建设单位通过总监办将修改后的图纸提交施工单位；6月23日到6月29日，该地区连续下了几场罕见的特大暴雨；6月30日，施工单位准备施工时，发现拌和站出现故障，经维修于7月5日恢复工作。为此，施工单位提出延长工期24天和成本损失费2.5万元/天（此费率已经核准）和利润损失0.25万元/天的索赔要求，共计66万元。
问题：
1.请分别说明事件1至事件5中，施工单位提出的费用索赔或工期索赔是否合理?说明理由。
2.若事件5索赔成立，试计算延长工期天数和费用索赔额，并说明理由。
答案：
解析：
事件1的索赔项是不合理的。
理由：因为，投标阶段业主提供的料场为参考资料，仅供参考。所以不是建设单位责任所至，施工单位自己负责。
事件2的索赔项是合理的。
理由：①承包人履行了报检程序，监理工程师已验收合格并签字同意转序。②破体检查合格。
事件3的索赔项是合理的。
理由：因国家法规、规范发生变化，导致工艺发生变化。
事件4的索赔项是不合理的。
理由：这是施工单位自身原因造成的停工，所以该项索赔不成立。
事件5的索赔项是合理的。
理由：这是业主方的原因造成的停工，监理工程师应同意承包人所出的索赔要求。
2.事件5索赔成立。可批准延长工期19天，费用索赔额35万元。
理由：
①图纸修改（6月11日到6月24日），为业主应承担的风险，应延长工期14天，索赔金额14×2.5=35万元。但不应考虑承包人的利润要求。
②6月25日~6月29日的特大暴雨属于不可抗力，应延长工期5天，但不应考虑承包人的费用索赔要求。
③6月30日~7月5日，施工单位拌和站出现故障，为施工单位应承担的风险。不应考虑施工单位的延长工期和费用索赔要求。
下列合同文件中，解释顺序最优先的是（ ）。
A.中标通知书
B.投标函及投标函附录
C.专用合同条款
D.通用合同条款
答案：A
解析：
本题考查的是建设工程监理合同订立。合同协议书与下列文件一起构成合同文件：①中标通知书；②投标函及投标函附录；③专用合同条款；④通用合同条款；⑤委托人要求；⑥监理报酬清单；⑦监理大纲；⑧其他合同文件。上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。
生产性建设工程总投资包括( )两部分。
A.建设投资和建设期利息
B.静态投资、建设期利息和流动资金
C.建设投资、建设期利息和流动资金
D.固定资产投资和无形资产投资
答案：C
解析：
2020版教材P1-2
建设工程项目投资是指进行某项工程建设花费的全部费用。生产性建设工程项目总投资包括建设投资和铺底流动资金两部分；非生产性建设工程项目总投资则只包括建设投资。
生产性建设工程项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金三部分；非生产性建设工程项目总投资包括建设投资和建设期利息两部分。其中建设投资和建设期利息之和对应于固定资产投资。
某工程，建设单位与施工单位按《建设工程施工合同（示范文本）》签订了合同，经总监理工程师批准的施工总进度计划如图2013－6－1所示（时间单位：天），各项工作均按最早开始时间安排且匀速施工。
施工过程中发生如下事件：
事件1：合同约定开工日期前10天，施工单位向项目监理机构递交了书面申请，请求将开工日期推迟5天。理由是，已安装的施工起重机械未通过有资质检验机构的安全验收，需要更换主要支撑部件。
事件2：由于施工单位人员及材料组织不到位，工程开工后第33天上班时工作F才开始。为确保按合同工期竣工，施工单位决定调整施工总进度计划。经分析，各项未完成工作的赶工费率及可缩短时间见表2013－6－1。
事件3：施工总进度计划调整后，工作L按期开工。施工合同约定，工作L需安装的设备由建设单位采购，由于设备到货检验不合格，建设单位进行了退换。由此导致施工单位吊装机械台班费损失8万元，L工作拖延9天。施工单位向项目监理机构提出了费用补偿和工程延期申请。
【问题】
1.事件1中，项目监理机构是否应批准工程推迟开工？说明理由。
2.指出图6－1所示施工总进度计划的关键线路和总工期。
3.事件2中，为使赶工费最少，施工单位应如何调整施工总进度计划（写出分析与调整过程）？赶工费总计多少万元？计划调整后工作L的总时差和自由时差为多少天？
4.事件3中，项目监理机构是否应批准费用补偿和工程延期？分别说明理由。
答案：
解析：
1.主要考核考生对工程延期处理原则的掌握程度。
事件1中，项目监理机构不应批准工程推迟开工。理由：施工单位原因造成开工日期推迟。
2.主要考核考生对工程网络计划关键线路和总工期确定方法的掌握程度。图6－1所示施工总进度计划中：
关键线路：①→②→③→⑥→⑦→⑨→⑩（或A→B→F→I→K→M）；总工期：115天。
3.主要考核考生对施工总进度计划调整方法、总时差和自由时差确定方法的掌握程度。
事件2中：
（1）计划调整过程：
①工作F拖后32－15－10＝7天，影响工期7天，故总工期需压缩7天；
②工作F、I、K、M作为可压缩对象，由于工作K的赶工费率1.0万元/天为最小，故选择工作K压缩。
③经分析，工作K应压缩5天，赶工费为1.0×5＝5（万元）。
④工作K压缩5天后，工作J变为关键工作。此时，可压缩的方案为：工作F、工作I＋J、工作J＋K、工作M。由于工作F的赶工费率1.2万元/天为最小，故选择工作F压缩2天。赶工费为1.2×2＝2.4（万元）。
（2）赶工费总计：5＋2.4＝7.4（万元）。
（3）工作L总时差10天，自由时差10天。
4.主要考核考生对项目监理机构处理费用补偿和工程延期原则和方法的掌握程度。
事件3中，项目监理机构：
（1）批准费用补偿。理由：吊装机械台班费损失是由建设单位造成的；
（2）不批准工程延期。理由：工作L拖延9天未超过其总时差，不影响工期。
