监理工程师试题8节 第1节
《建设工程质量管理条例》规定，在正常使用条件下，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程的最低保修期限为（ ）年。
A．5
B．3
C．2
D．1
工程质量统计分析中，因分组数或组距确定不当，会形成（ ）直方图。
A.折齿型
B.孤岛型
C.双峰型
D.绝壁型
答案：A
解析：
直方图的观察与分析：
（1）折齿型：分组组数不当或组距确定不当（分组过多，组距过密）；
（2）左（或右）缓坡型：主要是由于操作中对上限（或下限）控制太严造成的；
（3）孤岛型：原材料发生变化或临时他人顶班作业造成的；
（4）双峰型：是由于用两种不同方法或两台设备或两组工人进行生产，然后把两方面数据混在一起整理产生的；
（5）绝壁型：数据收集不正常，人为因素造成的（如人为剃除不合格品）。
《合同法》规定，缔约过失责任属于()责任。
A、违约
B、侵权
C、“先合同义务”
D、无过错
答案：C
解析：
合同尚未成立，所以是先合同义务。缔约过失责任，是指在合同缔结过程中，当事人一方或双方因自己的过失而致合同不成立、无效或被撤销，应对信赖其合同为有效成立的相对人赔偿基于此项信赖而发生的损害。缔约过失责任既不同于违约责任，也有别于侵权责任，是一种独立的责任。合同尚未成立是缔约过失责任有别于违约责任的最重要原因。合同一旦成立，当事人应当承担的是违约责任或者合同无效的法律责任。所以缔约过失责任属于“先合同义务”
某国外设备投标的到岸价为300万美元，评审供货范围偏差增加评标价4万美元，商务偏差调整值为+2．5％，技术偏差调整值为+3％，则该设备投标价格的调整额为( )万美元。
A.7．5
B.11．5
C.13．0
D.20．5
答案：D
解析：
2020版教材P68-70
价格调整额=供货范围偏差调整额+商务偏差调整额+技术偏差调整额=4+300×2．5％+300×3％=20．5万美元。
划分施工段一般应遵循的原则有（ ）。
A.同一专业工作队在各个施工段上的劳动量应大致相等
B.每个施工段内要有足够的工作面，满足合理劳动组织的要求
C.施工段的界限应尽可能与结构界限(如沉降缝、伸缩缝等)相吻合
D.施工段的时间参数要满足合理组织流水施工的要求
E.对于多层建筑物、构筑物或需要分层施工的工程，要确保相应专业队在施工段与施工层之间，组织连续、均衡、有节奏的流水施工
答案：A,B,C,E
解析：
考点: “划分施工段遵循的原则”。为使施工段划分得合理，一般应遵循下列原则：①同一专业工作队在各个施工段上的劳动量应大致相等，相差幅度不宜超过10％～l5%；②每个施工段内要有足够的工作面，以保证相应数量的工人、主导施工机械的生产效率，满足合理劳动组织的要求；③施工段的界限应尽可能与结构界限(如沉降缝、伸缩缝等)相吻合，设在对建筑结构整体性影响小的部位，以保证建筑结构的整体性；④施工段的数目要满足合理组织流水施工的要求。施工段数目过多，会降低施工速度，延长工期，施工段过少，不利于充分利用工作面，可能造成窝工，⑤对于多层建筑物、构筑物或需要分层施工的工程，应既分施工段，又分施工层，各专业工作队依次完成第一施工层中各施工段任务后，再转入第二施工层的施工段上作业，依此类推。以确保相应专业对在施工段与施工层之间，组织连续、均衡、有节奏地流水施工。根据第④点可知，选项D不符合题意。因此，本题的正确答案为ABCE。
监理工程师试题8节 第2节
加快的成倍节拍流水施工的特点有（ ）。
A.相邻施工过程的流水步距相等，且等于流水节拍
B.专业工作队数大于施工过程数
C.施工段之间没有空闲时问
D.同一施工过程在其各施工段上的流水节拍成倍数关系
E.施工过程数等于施工段数
答案：B,C
解析：
考点: “加快的成倍节拍流水施工的特点”。加快的成倍节拍流水施工的特点如下①同一施工过程在其各个施工段上的流水节拍均相等；不同施工过程的流水节拍不等．但其值为倍数关系，②相邻专业工作队的流水步距相等，且等于流水节拍的虽大公约数(K)；③专业工作队数大于施工过程数，即有的施工过程只成立一个专业工作队，而对于流水节拍的施工过程，可按其倍数增加相应专业工作队数目；④各个专业工作队在施工段上能够连续作业，施工段之间没有空闭时间。所以，选项B、C符合题意。根据第②点可知，选项A不符合题意。根据第①点可知，选项D不符合题意。根据第③点可知，选项E不符合题意。因此，本题的正确答案为BC。
下列费用中，属于建设工程静态投资的是( )。
A、基本预备费
B、涨价预备费
C、建设期利息
D、运营期利息
答案：A
解析：
静态投资部分由建筑安装工程费、设备及工器具购置费、工程建设其他费和基本预备费构成。
节点时间参数是以节点为对象计算的。节点是工序的连接点，表示其前面工作的结束和后面工作的开始，所以节点时间参数是工作持续时间的开始或结束时刻的瞬间。节点时间参数分为（ ）。
A.节点的最早必须实现时间
B.节点的最迟实现时间
C.节点的最早可能实现时间
D.节点的最迟必须实现时间
E.节点的最早实现时间
答案：C,D
解析：
本题考查的是时间参数的计算及关键线路。节点时间参数是以节点为对象计算的。节点是工序的连接点，表示其前面工作的结束和后面工作的开始，所以节点时间参数是工作持续时间的开始或结束时刻的瞬间。节点时间参数分为两个，即节点的最早可能实现时间和节点的最迟必须实现时间。
某施工企业在异地设有分公司，分公司受其委托与材料供应商订立了采购合同。材料交货后货款未支付，供应商应以()为被告人向人民法院起诉，要求支付材料款。
A.监理单位
B.分公司
C.建设单位
D.施工企业
答案：D
解析：
本题考查的是合同法律关系。法人的分支机构虽然可以作为合同的主体，但不具备法人资格，不能独立的承担义务，法律上的权利义务必须由其母公司承担。
某土石方工程，施工承包采用固定总价合同形式，根据地质资料、设计文件估算的工程量为17000m3，在机械施工过程中，由于局部超挖、边坡垮塌等原因，实际工程量为18000 m3；基础施工前，业主对基础设计方案进行了变更，需要扩大开挖范围，增加土石方工程量2000 m3。则结算时应对合同总价进行调整的工程量为( )m3。
A、0
B、1000
C、2000
D、3000
答案：C
解析：
采用这种合同，合同总价只有在设计和工程范围发生变更的情况下才能随之作相应的变更，除此之外，合同总价一般不得变动。@##
监理工程师试题8节 第3节
施工企业准备以汇票向债权人提供担保。下列关于该担保的说法中，正确的有（ ）。
A.该担保方式是质押
B.该担保方式是抵押
C.施工企业应当将汇票交付债权人
D.双方应当办理登记
E.汇票仍由施工企业保管
答案：A,C
解析：
知识点:担保方式。质押转移占有，且无须办理登记。2020版教材P15。
工程总承包合同，为了保证工程项目完满实现发包人预期的建设目标，通用条款中对工程分包做的规定有（ ）。
A.发包人同意分包的工作，承包人应向发包人和监理人提交分包合同副本
B.分包工作需要征得监理人同意
C.承包人不得将设计和施工的主体、关键性工作的施工分包给第三人
D.承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人，也不得将其承包的全部工程肢解后以分包的名义分别转包给第三人
E.分包人的资格能力应与其分包工作的标准和规模相适应。其资质能力的材料应经监理人审查
答案：A,C,D,E
解析：
2020版教材P120-121
本题考核的是对分包工程的规定。为了保证工程项目完满实现发包人预期的建设目标，通用条款中对工程分包做了如下规定：(1)承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人，也不得将其承包的全部工程肢解后以分包的名义分别转包给第三人；(2)分包工作需要征得发包人同意；(3)承包人不得将设计和施工的主体、关键性工作的施工分包给第三人；(4)分包人的资格能力应与其分包工作的标准和规模相适应，其资质能力的材料应经监理人审查；(5)发包人同意分包的工作，承包人应向发包人和监理人提交分包合同副本。
在工程网络计划中，工作的最迟开始时间等于本工作的()。
A.最迟完成时间与其时间间隔之差
B.最迟完成时间与其持续时间之差
C.最早开始时间与其持续时间之和
D.最早开始时间与其时间间隔之和
答案：B
解析：
考点:网络计划时间参数的概念。工作的最迟开始时间等于工作的最迟完成时间和其持续时间之差。LSi—j=LFi—j-Di—j。
某实施监理的工程，建设单位与施工单位按照《建设工程施工合同（示范文本）》签订了施工合 同，合同约定以下内容：合同工期为1 30天；因施工单位原因造成工期延误的，违约赔偿金为5000 元/天。
按《建筑安装工程费用项目组成》（建标[ 2003]206号）规定，以直接费为计算基础的工料单价 法进行计价，间接费率为15%，利润率为5%，综合计税系数为3.41%。
部分工料机单价如下：人工费60元/工日，窝工补偿30元/工日；挖掘机租赁费900元/天；自 有塔吊设备使用费1 200元/台班，闲置补偿800元/台班。
工程实施过程中发生以下事件。
事件1：开工前，施工单位编制的时标网络计划如图6-1所示（时间单位：天。箭线下方数字为 工作的计划消耗工日），各项工作均匀速进展。
项目监理机构审核施工单位提交的时标网络计划时发现：工作C、F和I需使用一台挖掘机， 工作E和H需单独使用塔吊设备，而施工单位仅有一台塔吊设备，于是向施工单位提出调整工作 进度安排的建议。
事件2：项目监理机构对施工单位调整后的计划安排进行风险分析，认为因施工单位原因使工 作C持续时间延长5天的概率是1 5%，使工作D持续时间延长1 2天的概率是20%，使工作G持 续时间延长1 0天的概率是5%。工作持续时间的延长会导致机械闲置和人员窝工。
事件3：建设单位要求对工作E进行设计变更，使工作E的持续时间延长5天，增加用工1 50 工日、塔吊设备5台班、材料费1 8000元、相应的措施费7000元。施工单位向项目监理机构提出变 更工程价款和延长工期的要求。
事件4：由于工作E的设计变更，使工作G、H进场的施工人员不能按期施工，施工单位向项目 监理机构提出相应的窝工补偿要求。
【问题】
1．事件1中，应如何调整工作进度安排？调整后的总工期是多少？
2．事件2中，直接导致总工期延误5天的风险事件有哪些？说明理由。仅考虑直接导致总工 期延误的风险事件，施工单位的风险量（以费用形式表示）是多少？
3．事件3中，项目监理机构应批准的变更价款和工期补偿分别是多少？说明理由。
4．事件4中，项目监理机构应批准的窝工补偿是多少？说明理由。
答案：
解析：
1．对施工单位编制的时标网络计划进行调整，调整结果如下图所示：
调整后的总工期是1 30天。
2．(1)直接导致总工期延误5天的风险事件有：工作C的持续时间延长。
理由：工作C为关键工作，其持续时间延长5天会直接导致总工期延长5天；工作D的总时差 为20天，其持续时间延长1 2天，不会影响总工期；工作G的总时差为20天，其持续时间延长1 0 天，不会影响总工期。
(2)以费用形式表示的施工单位的风险量：(5*5000 +5*900+5*800/40*30)*15%= 4875（元）。
3．(1)项目监理机构应批准的应补偿的变更价款为：(150*60 +5*1200 +18000 +7000)*(1+15%)*(1+5%)*(1+3. 41%)=49947. 03（元）。
(2)项目监理机构应给予5天的工期补偿。
理由：调整网络计划后，工作E为关键工作，延长时间会影响总工期，即应给予补偿。
4．项目监理机构应批准的窝工补偿费为7900元。
理由：(1)工作G的窝工补偿费：30*5*120/20=900（元）。
(2)工作H的窝工补偿费：30*5*800/40 +800*5 =7000（元）。
项目监理机构应批准的窝工补偿费合计：900 +7000=7900（元）。
【所考查知识点】
本案例第1题主要考查的是工程进度调整。
本案例第2题主要考查的是风险事件及风险量的计算。
本案例第3题主要考查的是变更价款和工期补偿的计算。
本案例第4题主要考查的是窝工补偿的计算。
某住宅工程项目设计深度不够，其结构特征与概算指标的结构特征局部有差别，编制设计概算时，宜采用的方法是()。
A.扩大单价法
B.修正概算指标
C.概算指标法
D.预算单价法
答案：B
解析：
当设计对象结构特征与概算指标的结构特征局部有差别时，可用修正概算指标，再根据已计算的建筑面积或建筑体积乘以修正后的概算指标及单位价值，算出工程概算价值。
监理工程师试题8节 第4节
(2018年)根据《合同法》，关于要约的说法，正确的有（ ）。
A.拒绝要约的通知到达要约人，该要约失效
B.撤销要约的通知在受要约人发出承诺通知前到达受要约人，要约可撤销
C.受要约人对要约的内容只要作出变更，该要约即失效
D.承诺期限届满，受要约人未做出承诺，该要约继续有效
E.要约人依法撤销要约，该要约失效
答案：A,B,E
解析：
本题考查的是《合同法》主要内容。选项C错误，受要约人对要约内容作出实质性变更的，为新要约；选项D错误，承诺期限届满，受要约人未作出承诺，要约失效。
某工程，参照定额工期确定的合理工期为1年，建设单位与施工单位按此签订施工合同，工程实施过程中发生如下事件：
事件1：建设单位提出如下要求：①总监理工程师代表负责增加和调配监理人员；②施工单位将本月工程款支付申请直接报送建设单位，建设单位审核后拨付工程款；③项目监理机构增加平行检验项目。
事件2：在基础工程施工中，项目监理机构发现有部分构件出现较大裂缝，为此总监理工程师签发《工程暂停令》，经检测及设计验算，需进行加固补强；施工单位向项目监理机构报送了质量事故调查报告和加固补强方案。项目监理机构按工作程序进行处置后，签发《工程复工令》。
事件3：为使工程提前完工投入使用，建设单位要求施工单位提前3个月竣工。于是，施工单位在主体结构施工中未执行原施工方案，提前拆除混凝土结构模板。专业监理工程师为此发出《监理通知单》，要求施工单位整改。施工单位以工期紧、气温高和混凝土能达到拆模强度为由回复。专业监理工程师不再坚持整改要求，因气温骤降，导致施工单位在拆除第五层结构模板时混凝土强度不足，发生了结构坍塌安全事故，造成2人死亡、9人重伤和1100万元的直接经济损失。
问题：
1.指出事件1中建设单位所提出要求的不妥之处，写出正确做法。
2.针对事件2，写出项目监理机构在签发《工程复工令》之前需要进行的工作程序。
3.针对事件3，分别从死亡人数、重伤人数和直接经济损失三方面分析事故等级，并综合判断该事故的最终等级。
4.针对事件3的安全事故，分别指出建设单位、监理单位、施工单位是否有责任，并说明理由。
答案：
解析：
1.（1）不妥之处：总监理工程师代表负责增加和调配监理人员；
正确做法：总监理工程师负责增加和调配监理人员。
（2）不妥之处：施工单位将本月工程款支付申请直接报送建设单位；
正确做法：施工单位将本月工程款支付申请提交监理人审查。
（3）不妥之处：要求项目监理机构增加平行检验项目。
正确做法：商签监理合同补充协议，约定平行检验内容及费用。
2.（1）报送建设单位，经设计单位认可加固补强方案；
（2）跟踪检查加固补强处理过程；
（3）验收加固补强处理结果；
（4）验收合格报建设单位同意后签发《工程复工令》。
3.2人死亡属于一般事故；9人重伤属于一般事故；1100万元的直接经济损失属于较大事故。该事故的最终等级为较大事故。
4.（1）建设单位有责任。理由：任意压缩合理工期。
（2）施工单位有责任。理由：未执行原施工方案（或未执行整改指令）。
（3）监理单位有责任。理由：未坚持要求整改（未签发《工程暂停令》要求整改或未履行监理职责）
（2017年）关于建筑安装工程费用中建筑业增值税的计算，下列说法中正确的是（)。
A.当事人可以自主选择一般计税法或简易计税法计税
B.一般计税法，简易计税法中的建筑业增值税税率均相同
C.采用简易计税法时，税前造价不包含增值税的进项税额
D.采用一般计税法时，税前造价不包含增值税的进项税额
下列对投标人资格的要求中不包括( )。
A.投标人应具备的资质
B.业绩要求
C.是否允许联合体投标
D.资金来源
答案：D
解析：
2020版教材P51-52
招标人对申请人的资格要求应当限于招标人审查申请人是否具有独立订立合同的能力，是否具有相应的履约能力等。主要包括四个方面:申请人的资质、业绩、投标联合体要求和标段
根据FIDIC施工合同条件的约定，在施工过程中发生了一个有经验的承包商也无法预见的地质条件变化，导致工程延误和费用增加，则承包商可索赔()。
A.工期、成本和利润
B.工期、成本，不能索赔利润
C.成本、利润，不能索赔工期
D.工期，不能索赔成本和利润
监理工程师试题8节 第5节
工具、器具及生产家具购置费按（ ）计算。
A.工器具购置费×定额费率
B.设备原价×定额费率
C.设备购置费×定额费率
D.设备及工器具购置费×定额费率
答案：C
解析：
考点:工具、器具及生产家具购置费的组成与计算。工具、器具及生产家具购置费计算：设备购置费×定额费率。
当工程网络计划的工期优化过程中出现多条关键线路时，必须( )。
A.将持续时间最长的关键工作压缩为非关键工作
B.压缩各条关键线路上直接费最小的工作的持续时间
C.压缩各条关键线路上持续时间最长的工作的持续时间
D.将各条关键线路的总持续时间压缩相同数值
答案：D
解析：
2020教材P66-69
网络计划工期优化的基本方法是在不改变网络计划中各项工作之间逻辑关系的前提下，通过压缩关键工作的持续时间来达到优化目标。在工期优化过程中，按照经济合理的原则，不能将关键工作压缩成非关键工作。此外，当工期优化过程中出现多条关键线路时，必须将各条关键线路的总持续时间压缩相同数值，否则，不能有效地缩短工期。
下列选项中，属于风险识别方法的有()。
A.专家调查法
B.财务报表法
C.德尔菲法
D.流程图法
E.初始清单法
答案：A,B,D,E
解析：
考点:建设工程风险管理。专家调查法包括头脑风暴法、德尔菲法和访谈法，选项C已经包含在选项A中。
工程监理企业从事建设工程监理活动，应当遵循“守法、诚信、公平、科学”的准则，其中“守法”的具体要求为()。
A.在核定的业务范围内开展经营活动
B.不伪造、涂改、出租、出借、转让、出卖《资质等级证书》
C.按照工程监理合同约定严格履行义务
D.工程监理企业在异地承接监理业务，要自觉遵守工程所在地的有关规定，主动向工程所在地建设行政主管部门备案登记，接受其指导和监督管理
E.建立健全内部管理规章制度
答案：A,B,C,D
解析：
考点:工程监理企业经营活动准则。选项E不属于“守法”的要求内容。
FIDIC《施工合同条件》中的指定分包商是业主选择的施工单位，关于指定分包商施工中协调管理的说法，正确的是（ ）。
A.应由承包商负责指定分包商施工的协调管理
B.应由工程师负责指定分包商施工的协调管理
C.指定分包商的施工由发包人协调管理
D.应由业主负责指定分包商施工的协调管理
答案：A
解析：
由于指定分包商是与承包商签订分包合同，因而在合同关系和管理关系方面与一般分包商处于同等地位，对其施工过程中的监督、协调工作纳入承包商的管理之中。
监理工程师试题8节 第6节
(2017年真题)下列文件中，属于工程材料质量证明文件的有（ ）。
A.材料供货合同
B.出厂合格证
C.质量检验报告
D.质量验收标准
E.性能检测报告
答案：B,C,E
解析：
本题考查的是现场施工准备的质量控制。用于工程的材料、构配件、设备的质量证明文件包括出厂合格证、质量检验报告、性能检测报告以及施工单位的质量抽检报告等。
某分部工程双代号网络计划如下图所示，则工作D的总时差和自由时差分别为（ ）天。
A.1和1
B.1和2
C.2和1
D.2和2
答案：D
解析：
工作的总时差等于该工作最迟完成时间与最早完成时间之差，或该工作最迟开始时间与最早开始时间之差。故工作D的总时差为2天。对于有紧后工作的工作，其自由时差等于本工作之紧后工作最早开始时间减本工作最早完成时间所得之差的最小值。故工作D的自由时差为2天。
根据《施工合同标准文本》的规定，监理人在施工合同履行中( )。
A.是独立的第三方
B.属于发包人一方的人员，相当于发包人的雇员
C.属于发包人一方的人员，但不同于发包人的雇员
D.属于建设行政主管部门的代理方
答案：C
解析：
2020版教材P91-92
既属于发包人一方的人员，但又不同于发包人的雇员，即不是一切行为均遵照发包人的指示，而是在授权范围内独立工作，以保障工程按期、按质、按量 完成发包人的最大利益为管理目标，依据合同条款的约定，公平合理地处理合同履行过程中的有关管理事项。
当事人以土地使用权抵押的,抵押合同自( )之日起生效。A签订B登记 C履行D主合同生效
当事人以土地使用权抵押的，抵押合同自（ ）之日起生效。
Ａ签订Ｂ登记
Ｃ履行Ｄ主合同生效
某工地发生钢筋混凝土预制梁吊装脱落事故，造成6人死亡，直接经济损失900万元，该事故属于( )。
A.特别重大生产安全事故
B.重大生产安全事故
C.较大生产安全事故
D.一般生产安全事故
答案：C
解析：
2020版教材P37-51
较大生产安全事故。是指造成3人及以上10人以下死亡，或者10人及以上50 人以下重伤，或者1000万元及以上5000万元以下直接经济损失的事故。
监理工程师试题8节 第7节
下列选项中，对于联合体承包描述正确的是()。
A.大型建筑工程可以由两个以上承包单位联合共同承包
B.联合体承包单位，应按照资质等级高的单位承揽工程
C.结构复杂的建筑工程不可以由两个以上承包单位联合共同承包
D.共同承包的各方对承包合同的履行各自承担责任
答案：A
解析：
考点:《建筑法》主要内容。大型建筑工程或者结构复杂的建筑工程，可以由两个以上的承包单位联合共同承包。两个以上不同资质等级的单位实行联合共同承包的，应当按照资质等级低的单位的业务许可范围承揽工程。共同承包的各方对承包合同的履行承担连带责任。
工程勘察工作的阶段划分不包括（ ）。
A.选址勘察
B.初步勘察
C.详细勘察
D.决策性勘察
答案：D
解析：
考点:工程勘察质量管理。工程勘察工作一般分三个阶段，即可行性研究勘察、初步勘察、详细勘察。可行性研究勘察，又称选址勘察。
大型、复杂、关键设备和成套设备，一般采用（ ）订货方式。
A.市场采购
B.指定厂家
C.招标采购
D.委托采购
答案：C
解析：
考点:招标采购设备的质量控制。设备招标采购一般用于大型、复杂、关键设备和成套设备及生产线设备的采购。
隧道施工时，每个洞口应设立（ ）。需进行联测，核对其是否达到精度的要求。
A.中线桩点
B.两个以上的后视点桩
C.设立两个水准点
D.设立一个水准点
E.一个以上的后视点桩
答案：A,B,C
解析：
本题考查的是隧道工程施工准备。隧道每个洞口应设立中线桩点及两个以上的后视点桩，并设立两个水准点，作为进洞的依据。
实际生产中，质量数据波动的偶然性原因的特点有()。
A.不可避免、难以测量和控制
B.大量存在但对质量的影响很小
C.原材料质量规格有显著差异
D.机械设备过度磨损
E.经济上不值得消除
答案：A,B,E
解析：
⒈质量数据的特性
质量数据具有个体数值的波动性和总体(样本)分布的规律性。
⒉质量数据波动的原因
监理工程师试题8节 第8节
双代号网络图中，工作是用（ ）表示的。
A.箭线及其两端节点编号
B.节点及其编号
C.箭线及其起始节点编号
D.箭线及其终点节点编号
答案：A
解析：
本题考核的是网络图的组成。双代号网络图又称箭线式网络图，它是以箭线及其两端节点的编号表示工作，同时，节点表示工作的开始或结束以及工作之间的连接状态。
关于工程款支付管理说法错误的有（ ）。
A.合同价格包括签约合同价以及按照合同约定进行的调整
B.设计施工总承包合同对预付款的规定与标准施工合同不同
C.除专用条款另有约定外，工程进度付款按季支付
D.合同价格包括承包人依据法律规定或合同约定应支付的规费和税金
E.价格清单列出的任何数量仅为估算的工程量
答案：B,C
解析：
考点:工程款支付管理。选项B错误，设计施工总承包合同对预付款的规定与标准施工合同相同；选项C错误，除专用条款另有约定外，工程进度付款按月支付。
工程监理评标办法中，通常会将（ ）作为评标内容。
A.工程监理单位的基本素质
B.工程监理人员配备
C.工程监理规划
D.试验检测仪器设备及其应用能力
E.工程监理费用报价
答案：A,B,D,E
解析：
考点:“建设工程监理评标内容”。建设工程监理评标办法中，通常会将下列要素作为评标内容：①工程监理单位的基本素质；②工程监理人员配备；③建设工程监理大纲；④试验检测仪器设备及其应用能力；⑤建设工程监理费用报价。因此，本题的正确答案为ABDE。
引水工程通常包含多种工程形式，下列不属于其工程形式的是（ ）。
A.疏浚
B.渠道
C.隧洞
D.倒虹吸
答案：A
解析：
本题考查的是发包人控制性进度计划的编制。引水工程通常包含多种工程形式，如渠道、隧洞、倒虹吸、渡槽等
下列选项中，进行风险分析与评价的重要基础是()。
A.风险分析与评价
B.风险对策的决策
C.风险对策的实施
D.风险识别成果
答案：D
解析：
2020版教材P171-180
本题考查的是建设工程风险管理。风险识别成果是进行风险分析与评价的重要基础。风险识别的最主要成果是风险清单。
