监理工程师真题下载9卷

本题考查合同价格分类。固定总价合同通常用于工程范围清楚，工程图纸完整，报价依据准确；工程量小，工期较短；技术简单，报价估算方便；投标期限宽裕；合同条件完备等情况。公共建筑工程应当具有众多的潜在承包商，而且施工图设计已经完成，可以采用总价合同；由于工期长于1年，故采用可调整总价合同。当然，计价规范鼓励单价合同（综合单价），允许总价合同，也不反对特殊情况下的成本加酬金合同。

第五级为清单项目名称顺序码。第四级为分项工程项目名称顺序码。第三级为分部工程顺序码。

考点:流水施工参数。流水步距的数目取决于参加流水的施工过程数。如果施工过程数为n个，则流水步距的总数为n-1个。

考核S曲线比较法。选项A第1月实际工程量比计划工程量超前4万m3；选项C第3月实际工程量比计划工程量拖后5万m3；选项D第4月底实际工程量比计划工程量拖后5万m3。

1.关键线路：①-③-⑥→⑦-③（或关键工作为B、F、J）。计算工期：98天。

2020版教材P88-91
在工程总承包模式下，建设单位宜委托一家工程监理单位实施监理。选项A错误，选项C正确。
在施工总承包模式下，建设单位宜委托一家工程监理单位实施监理，这样有利于工程监理单位统筹考虑、工程质量、造价、进度控制，合理进行总体规划协调，有利于实施建设工程监理工作。选项B错误。
在平行承包模式下，工程监理委托方式有以下两种主要形式:1、建设单位委托一家工程监理单位实施监理；2、建设单位委托多家工程监理单位实施监理。选项D错误，选项E正确。

本题考查的是目标控制。为了有效地控制建设工程三大目标，需要逐级分解建设工程总目标，按工程参建单位、工程项目组成和时间进展等制定分目标、子目标及可执行目标，形成建设工程目标体系。

本题考查的是质量缺陷与质量事故的处理。发生质量缺陷，监理工程师可以指示承包人，修补、加固或返工处理；对于复杂的工程缺陷，在做出决定前，可采取的的方法试验验证、定期观测或专家论证。

当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。因此，本题的正确答案为B。

关于单价合同的计量程序，《建设工程施工合同（示范文本）》GF－2013－0201中约定：（1）承包人应于每月25日向监理人报送上月20日至当月19日已完成的工程量报告，并附具进度付款申请单、已完成工程量报表和有关资料。（2）监理人应在收到承包人提交的工程量报告后7天内完成对承包人提交的工程量报表的审核并报送发包人，以确定当月实际完成的工程量。监理人对工程量有异议的，有权要求承包人进行共同复核或抽样复测。承包人应协助监理人进行复核或抽样复测，并按监理人要求提供补充计量资料。承包人未按监理人要求参加复核或抽样复测的，监理人复核或修正的工程量视为承包人实际完成的工程量。（3）监理人未在收到承包人提交的工程量报表后的7天内完成审核的，承包人报送的工程量报告中的工程量视为承包人实际完成的工程量，据此计算工程价款。

知识点:保证在建设工程中的应用。投标保函或者保证书在评标结束之后应退还给承包商，一般有两种情况：一是未中标的投标人可向招标人索回投标保函或者保证书，以便向银行或者担保公司办理注销或使押金解冻；二是中标的投标人在签订合同时，向业主提交履约担保，招标人即可退回投标保函或者保证书。2020版教材P17。

1、招标文件和公告中有下列不妥之处：
（1）要求投标人为国有企业不妥（0.5分）；
理由：规定限制所有制形式（0.5分），属于以不合理条件限制和排斥了潜在投标人或投标人（0.5分）；
（2）要求一级资质不妥（0.5分）；
理由：所设定的资格、技术、商务条件与招标项目的具体特点和实际需要不相适应或者与合同履行无关（0.5分）;属于以不合理条件限制和排斥了潜在投标人或投标人（0.5分）；
（3）要求投标人获得过项目所在省优质工程奖不妥（0.5分）；
理由：以行业和行政区域奖项作为加分条件（0.5分），属于以不合理条件限制
和排斥了潜在投标人或投标人（0.5分）；
（4）控制价只公布总价不妥（0.5分）；
理由：应公布分部分项组成等明细内容（1分）。
2、B、E、F施工单位的投标不是有效标（1.5分）。
理由：B单位的情况可以认定为低于成本（0.5分）；
F单位的情况可以认定为是明显不符合技术规格和技术标准的要求，属重大偏差
（1分）；
E单位的投标报价超过了招标控制价（0.5分）；
D、H两家单位的投标是有效标（0.5分）；
D、H两家单位的情况不属于重大偏差（0.5分）（或：属于轻微偏差）。
(注意：少写一个单位，扣除0.5分，对应理由也扣除0.5分)
3、对于J单位提出的要求，业主代表不妥当（0.5分）。
理由：评标委员会不接受投标单位的主动澄清（0.5分）、说明（0.5分）。
4、K单位的投标文件有效（0.5分），但是在详细评审时可以对细微偏差作不利于该投标人的量化（0.5分）。该量化标准应在招标文件中说明（0.5分）。
5、可以要求增加的合同价：
（1）脚手架分项工程费为：（300+200+500）（1+20%）（1+10%）（1分）=1320元（0.5分）
（2）总承包商报价浮动率为：（1-900/1000）100%（0.5分）=10%（0.5分）
（3）可要求增加分项工程费为：1320（1-10%）（0.5分）=1188元。（0.5分）
（4）规费：200*5%（0.5分）=10元（0.5分）
（5）可以要求增加的合同价为：（1188+10）（1+10%）（0.5分）=1318元（0.5分）

工程质量事故处理的基本要求是：安全可靠，不留隐患；满足建筑物的功能和使用要求；技术可行，经济合理。

分部工程应由总监理工程师组织施工单位项目负责人和项目技术负责人等进行验收。设计单位项目负责人和施工 单位技术、质量部门负责人应参加主体结构、节能分部工程的验收。由于主体结构直接影响使用安全，建筑节能又直接 关系到国家资源战略、可持续发展等，因此规定对这两个分部工程，设计单位项目负责人应参加验收，并要求施工单位 技术、质量部门负责人也应参加验收。

流水强度是指流水施工的某施工过程(专业工作队)在单位时间内所完成的工程量，也称为流水能力或生产能力。

本题考查的是抽样检验原理。OC曲线的特点是总是单调下降。

价值工程方案评价可分为概率评价和详细评价，均应包括技术评价、经济评价和社会评价等方面的内容。

标准试验是对各项工程的内在品质进行施工前的数据采集,它是控制和指导施工的科学依据，包括各种标准击实试验、集料的级配试验、混合料的配合比试验、结构的强度试验等

本题考查的是工程勘察质量管理。监理工程师对勘察成果的审核与评定是勘察阶段质量控制最重要的工作。审核与评定包括程序性和技术性审查。选项A是施工方案审查。

本题考查的是监理规划主要内容。项目监理机构内部工作制度包括：（1）项目监理机构工作会议制度，包括监理交底会议，监理例会、监理专题会，监理工作会议等；（2）项目监理机构人员岗位职责制度；（3）对外行文审批制度；（4）监理工作日志制度；（5）监理周报、月报制度；（6）技术、经济资料及档案管理制度；（7）监理人员教育培训制度；（8）监理人员考勤、业绩考核及奖惩制度。

1、工程勘察、设计招标的开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行。
2、开标由招标人主持并邀请所有投标人参加。
3、开标时应首先检查投标文件的密封情况，再按照规定的开标顺序当众开标，公布招标项目名称、投标人名称、投标保证金的递交情况、投标报价、项目负责人、勘察设计服务期限及其他内容。
4、如采用电子招投标，则投标人通过电子招标投标交易平台对已递交的电子投标文件进行解密，公布上述内容，并记录在案。
5、投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人应当场作出答复，并制作记录。

本题考查的是工程质量统计分析方法。出现折齿型直方图的原因：分组组数不当、组距确定不当。参见教材P71。

本题考查的是单位工程施工进度计划的编制。一般说来，施工顺序受施工工艺和施工组织两方面的制约。当施工方案确定之后，工作项目之间的工艺关系也就随之确定。如果违背这种关系，将不可能施工，或者导致工程质量事故和安全事故的出现，或者造成返工浪费。

本题考查的是网络计划时间参数的概念。从总时差和自由时差的定义可知，对于同一项工作而言，自由时差不会超过总时差。当工作的总时差为零时，其自由时差必然为零。

2020版教材P89-90
本题考核的是专用条款。通用条款的内容涵盖各类工程项目施工共性的合同责任和履行管理程序，故选项A错误。通用条款中适用于招标项目的条或款不必在专用条款内重复，需要补充细化的内容应与通用条款的条或款的序号一致，使得通用条款与专用条款中相同序号的条款内容共同构成对履行合同某一方面的完备约定，故选项BD错误。

2020版教材P20-37
本题考查的是《建筑法》主要内容。建筑工程总承包单位可以将承包工程中的部分工程分包给具有相应资质条件的分包单位；但是，除总承包合同中约定的分包外，必须经建设单位认可。施工总承包的，建筑工程主体结构的施工必须由总承包单位自行完成。

本题考核的是项目监理机构职能制组织形式特点。职能组织形式的主要优点是加强了项目监理目标控制的职能化分工，可以发挥职能机构的专业管理作用，提高管理效率，减轻总监理工程师负担。但由于下级人员受多头指挥，如果这些指令相互矛盾，会使下级在监理工作中无所适从。

本题考查的是抽样检验原理。抽样检验方案中，p1的选取应与p0拉开一定的距离，一般情况下，p1/p0取值为4~10。

项目监理机构收到施工单位报送的工程复工报审表及有关材料后，应对施工单位的整改过程、结果进行检查、验收，符合要求的，总监理工程师应及时签署审批意见，并报建设单位批准后签发工程复工令，施工单位接到工程复工令后应及时组织复工。

咨询工程师应具备以下素质才能胜任这一职业：知识面宽；精通业务；协调、管理能力强；责任心强。其中题干内容属于“协调、管理能力强”素质。

2020教材P141-146
选项A错误，在招标投标过程中，当出现招标工程量清单特征描述与设计图纸不符时，投标人应以招标工程量清单的项目特征描述为准，确定投标报价的综合单价。
选项B、C错误，招标文件中要求投标人承担的风险内容和范围，投标人应将其考虑到综合单价中。
选项D正确，招标工程量清单中提供了暂估单价的材料、工程设备，按暂估的单价进入综合单价。

(1)审核承包人光、电缆线路穿越障碍物地段具体位置和处理措施。

(2)光、电缆的接线人员必须经过指定的培训，并取得合格证后方能上岗。

(3)光、电缆敷设应确保埋深和防护措施符合规范要求,穿管时应注意管口擦伤护层。

(4)用人工敷设时，可采取光缆8字形盘绕法,从中间向两端逐段敷设，敷设时不得将线缆在地上拖拉，不得出现急弯、扭转、浪涌等现象。施工段两端要设交通标志，施工人员穿标志服，必要时设警示员。

(5)以“气吹法”敷设光缆时,要检查空压机的合格证和检测有效期，敷设前要进行“气密”试验，敷设应匀速进行，辅助人员应站位合理，听从现场指挥统一口令。

(6)在高空及桥上敷设电缆,及在电缆井、隧道及高空有落物地段敷设电缆时，施工人员

应戴安全帽。

(7)对电缆进行耐压试验时另一端必须设专人进行防护，实验后必须进行充分放电,确认缆芯无电后才可继续施工。

本题考查的是《建设工程监理规范》。《建设工程监理规范》3.1.4规定，监理单位应于委托监理合同签订后10天内将项目监理机构的组织形式、人员构成及对总监理工程师的任命书面通知建设单位；当总监理工程师需要调整时，监理单位应征得建设单位同意并书面通知建设单位；当专业监理工程师需要调整时，总监理工程师应书面通知建设单位和承包单位。（本知识点新教材已经删除）

2020版教材P131-135
本题考查的是目标控制。三大目标控制的组织措施包括：建立健全实施动态控制的组织机构、规章制度和人员，明确各级目标控制人员的任务和职责分工，改善建设工程目标控制的工作流程；建立建设工程目标控制工作考评机制，加强各单位(部门)之间的沟通协作；加强动态控制过程中的激励措施，调动和发挥员工实现建设工程目标的积极性和创造性等。

本题考查的是网络图的组成。在双代号网络图中，有时存在虚箭线，虚箭线不代表实际工作，称为虚工作。虚工作既不消耗时间，也不消耗资源。虚工作主要用来表示相邻两项工作之间的逻辑关系。但有时为了避免两项同时开始、同时进行的工作具有相同的开始节点和完成节点，也需要用虚工作加以区分。在单代号网络图中，虚拟工作只能出现在网络图的起点节点或终点节点处。参见教材P36。

本题考查的是平安工地建设监理内容。建设单位是施工、监理合同段平安工地建设考核评价的主体。

2020版教材P6-9
合同法律关系的客体主要包括物、行为、智力成果。智力成果是通过人的智力活动所创造出的精神成果，包括知识产权、技术秘密及在特定情况下的公知技术。

考点:进度调整的系统过程。进度调整的系统过程是：(1)分析进度偏差产生的原因；(2)分析进度偏差对后续工作和总工期的影响；(3)确定后续工作和总工期的限制条件；(4)采取措施调整进度计划；(5)实施调整后的进度计划。采取进度调整措施，应以后续工作和总工期的限制条件为依据，确保要求的进度目标得到实现。

工期优化是在不改变网络计划中各项工作之间逻辑关系的前提下，通过压缩关键工作的持续时间来达到优化目标

本题考查的是流水施工参数。流水施工参数有工艺参数、空间参数、时间参数。

2020版教材P158-161
本题考查的是建设工程监理主要文件资料分类及编制要求。对于监理例会上意见不一致的重大问题，应将各方的主要观点，特别是相互对立的意见记入“其他事项”中。

考点:进度计划的调整方法。如果项目总工期允许拖延，则此时只需以实际数据取代原计划数据，并重新绘制实际进度检查日期之后的简化网络计划即可，不需要对网络计划进行调整。

考点:工程设计质量管理。设计质量目标主要通过项目描述和设计合同反映出来。@##

(1)对到场材料进行严格检查，要检查热浸镀锌外观及防腐层厚度，防腐层厚度可采用涂层测厚仪，按批量进行抽检。

(2)对立柱的放线进行检查，以桥梁、通道、涵洞、中央分隔带开口、立交、平交等作为控制点,特别要对桥梁、构造物处的放线进行重点检查。

(3)护栏各构件表面应无漏镀、露铁、擦痕

考点:“英国NEC合同文本”。工程施工合同第二版中的核心条款设有9条：总则；承包商的主要责任；工期；测试和缺陷；付款；补偿事件；所有权；风险和保险；争端和合同终止。共有l55款。因此，本题的正确答案为B。

合同法人应当具备以下条件：①依法成立；②有必要的财产或者经费；③有自己的名称、组织机构和场所；④能够独立承担民事责任。本题中投标书即为合同，投标人即为合同法律关系的主体——法人，该题四个选项中，只有选项A具备法人的资格。

总监理工程师代表是指经工程监理单位法定代表人同意，由总监理工程师书面授权，代表总监理工程师行使其部分职责和权力，具有工程类注册执业资格或具有中级及以上专业技术职称、3年及以上工程实践经验并经监理业务培训的人员。

考核按费用构成要素划分的建筑安装工程费用项目组成。检验试验费是指对建筑以及材料、构件和建筑安装物进行一般鉴定、检查所发生费用，包括自设实验室进行试验所耗用的材料等费用，属于企业管理费。参见教材P15。

考点:“实施建设工程监理和编制监理规划共同的依据”。实施建设工程监理的依据包括：①工程建设文件。包括：批准的可行性研究报告、建设项目选址意见书、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、批准的施工图设计文件、施工许可证等；②有关的法律、法规、规章和标准、规范。含有：《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国招标投标法》、《建设工程质量管理条例》等法律法规，《工程建设监理规定》等部门规章，以及地方性法规等，也包括《工程建设标准强制性条文》、《建设工程监理规范》以及有关的工程技术标准、规范、规程等；③建设工程委托监理合同和有关的建设工程合同。建设工程监理规划编写的依据有：①工程建设方面的法律、法规。具体包括三个方面：一是国家颁布的有关工程建设的法律、法规；二是工程所在地或所属部门颁布的工程建设相关的法规、规定和政策；三是工程建设的各种标准、规范；②政府批准的工程建设文件。包括两个方面：一是政府工程建设主管部门批准的可行性研究报告、立项批文；二是政府规划部门确定的规划条件、土地使用条件、环境保护要求、市政管理规定；③建设工程监理合同；④其他建设工程合同；⑤监理大纲。所以，实施建设工程监理和编制监理规划共同的依据有工程建设法律法规、工程建设文件、建设工程合同、监理合同。因此，本题的正确答案为BCDE。

本题考查的是《招标投标法》主要内容。

【正确答案】 （1）不妥之处：要求承包单位在工程开工报审表中注明各单位工程开工时间。
正确做法：要求承包单位在每个单位工程开工前都应填报一次工程开工报审表。
不妥之处：由总监理工程师或由经授权的总监理工程师代表签署意见。
正确做法：由总监理工程师签署意见，不得由总监理工程师代表签署。
（2）同时具备下列条件时，由总监理工程师签署审査意见，并报建设单位批准后，总监理工程师方可签发《工程开工令》：1）设计交底和图纸会审已完成；2）施工组织设计已由总监理工程师签认；3）施工单位现场质量、安全生产管理体系已建立，管理及施工人员已到位，施工机械具备使用条件，主要工程材料已落实；4）进场道路及水、电、通信等已满足开工要求。
【正确答案】 建设单位的这种做法不正确。
原因：建设单位在组织工程竣工验收前，应提请城建档案管理部门对工程档案进行预验收。
【正确答案】 （1）正确，监理规划，建设单位和监理单位都必须保存；
（2）正确，监理实施细则，建设单位和监理单位都必须保存；
（3）不正确，监理月报，建设单位选择性保存，监理单位必须保存；
（4）不正确，监理工作日志，监理单位必须保存，建设单位不要求保存。
【正确答案】 （1）施工现场质量管理检查；
（2）分包单位资质的审核确认；
（3）查验施工控制测量成果；
（4）施工试验室的检查；
（5）工程材料、构配件、设备的质量控制；
（6）工程开工条件审查与开工令的签发。
【正确答案】 事件4中：
（1）甲施工单位组织工程竣工预验收不妥。工程竣工预验收应由项目监理机构组织。
（2）项目监理机构组织工程竣工验收不妥。工程竣工验收应由建设单位（或验收委员会）组织。
（3）项目监理机构在工程竣工验收后向建设单位提交工程质量评估报告不妥。项目监理机构应在工程竣工验收前向建设单位提交工程质量评估报告。

因工程师指令失误和其他非承包人原因发生的追加合同价款，由发包人承担。停工责任在发包人，由发包人承担所发生的追加合同价款，赔偿承包人由此造成的损失，相应顺延工期。本题中两个承包人均按工程师认可的施工进度计划施工，但在过程中受到了干扰，是工程师指令失误造成的，停工责任在发包人，因此甲承包人的停工损失应由发包人给予补偿，合同工期相应顺延。

2020版教材P157-158
A选项为业主的主要责任和义务，B、C、D、E为承包商的主要责任和义务。

监理工程师在设计阶段进行质量控制的工作：建设工程总体质量目标论证；提出设计要求文件，确定设计质量标准；利用竞争机制选择并确定优化设计方案；协助业主选择符合目标控制要求的设计单位；进行设计过程跟踪，及时发现质量问题，并及时与设计单位协调解决；审查阶段性设计成果，并根据需要提出修改意见；对设计提出的主要材料和设备进行比较，在价格合理基础上确认其质量符合要求；做好设计文件验收工作等。

本题考查的是工程施工质量验收时不符合要求的处理。一般情况下，不合格现象在检验批验收时就应发现并及时处理。

本题考查的是项目监理机构的设立。工程监理单位在组建项目监理机构时，一般按以下步骤进行：（1）确定项目监理机构目标；（2）确定监理工作内容；（3）设计项目监理机构组织结构设计；（4）制定工作流程和信息流程。

“不可预见”指一个有经验的承包商在提交投标书日期前不能合理预见的风险。承包商在投标时将风险限制在“可预见的”范围内；业主获得的应是承包商未考虑不可预见风险的正常标价和施工方案

考点:“美国AIA合同文本”。风险型CM承包商应非常熟悉施工工艺和方法；了解施工成本的组成；有很高的施工管理和组织协调能力，工作内容包括施工前阶段的咨询服务和施工阶段的组织、管理工作。因此，本题的正确答案为ABC。

本题考查的是建设工程监理相关制度。在工程项目合同体系中，建设单位和施工单位是两个最主要的节点。

2020版教材P108-109
本题考查的是图纸会审与设计交底。总监理工程师组织监理人员熟悉工程设计文件是项目监理机构实施事前质量控制的一项重要工作。

本题考查重点是“直方图法的用途”。直方图法即频数分布直方图法，它是将收集到的质量数据进行分组整理，绘制成频数分布直方图，用以描述质量分布状态的一种分析方法，所以又称质量分布图法。因此，本题的正确答案为A。

2020教材P113
本题考查的是设计进度控制分专业目标。为了有效地控制建设工程设计进度，还可以将各阶段设计进度目标具体化，进行进一步分解。例如：可以将初步设计工作时间目标分解为方案设计时间目标和初步设计时间目标；将施工图设计时间目标分解为基础设计时间目标、结构设计时间目标、装饰设计时间目标及安装图设计时间目标等。

按累计频率划分为（0%-80%）（80%-90%）（90%-100%）三部分，与其对应的影响因素
分别为A、B、C三类。A类为主要因素，B类为次要因素，C类为一般因素。

考点:设计合同履行管理。施工图设计阶段的任务包括：(1)建筑设计；(2)结构设计；(3)设备设计；(4)专业设计的协调；(5)编制施工图设计文件。选项A是技术设计阶段的任务。

本题考查的是工程质量统计分析方法。因果分析法：分析质量问题（结果）与其产生原因之间关系的有效工具。

考核索赔管理。选项A，可以索赔利润；选项D，可以索赔利润。

本题考查的是路面病害类型。板角断裂：混凝土板的设计状态与实际工作状态不符；重载作用； 接缝渗水。

2020版教材P19-22
本题考查的是工程建设涉及的主要险种。选项CDE属于除外责任，保险人对造成的损失不负责赔偿。保险人对下列各项原因造成的损失不负责赔偿：(2) 自然磨损、内在或潜在缺陷、物质本身变化、自燃、自热、氧化、锈蚀、渗漏、鼠咬、虫蛀、大气(气候或气温)变化，正常水位变化或其他渐变原因造成的保险财产自身的损失和费用；(4) 非外力引起的机械或电气装置的本身损失，或施工用机具、设备、机械装置失灵造成的本身损失。

考点:“监理规划主要内容——工程进度控制”。工程进度控制的具体措施：①组织措施：落实进度控制的责任，建立进度控制协调制度；②技术措施：建立多级网络计划体系，监控施工单位的实施作业计划；③经济措施：对工期提前者实行奖励；对应急工程实行较高的计件单价；确堡资金的及时供应等；④合同措施：按合同要求及时协调有关各方的进度，以确保建设工程的形象进度。因此，本题的正确答案为D。

2020版教材P120-124
在旁站监督中，对施工中出现的偏差及时纠正，保证施工质量。发现施工单位有违反工程建设强制性标准行为的，应责令施工单位立即整改；发现其施工活动已经或者可能危及工程质量的，应当及时向专业监理工程师或总监理工程师报告，由总监理工程师下达暂停令，指令施工单位整改。

2020教材P124-125
工程量的计算可按初步设计(或扩大初步设计)图纸和有关额定手册或资料进行。

1. 事件1中，项目监理机构不应批准工程推迟开工。理由：施工单位原因造成开工日期推迟。
2.施工总进度计划中：关键线路：①→②→③→⑥→⑦→⑨→⑩（或A→B→F→I→K→M）；总工期：115天。
3.事件2中：
（1）计划调整过程：
①工作F拖后32－15－10＝7天，影响工期7天，故总工期需压缩7天；
②工作F、I、K、M作为可压缩对象，由于工作K的赶工费率1.0万元/天为最小，故选择工作K压缩。
③经分析，工作K应压缩5天，赶工费为1.0×5＝5（万元）。
④工作K压缩5天后，工作J变为关键工作。此时，可压缩的方案为：工作F、工作I＋J、工作J＋K、工作M。由于工作F的赶工费率1.2万元/天为最小，故选择工作F压缩2天。赶工费为1.2×2＝2.4（万元）。
（2）赶工费总计：5＋2.4＝7.4（万元）。
（3）工作L总时差10天，自由时差10天。
4.事件3中，项目监理机构：
（1）批准费用补偿。理由：吊装机械台班费损失是由建设单位造成的；
（2）不批准工程延期。理由：工作L拖延9天未超过其总时差，不影响工期。

考点:质量管理体系的实施。认证由第三方进行，认可由授权机构进行。认证是书面保证，认可是正式承认。

考点:工程质量形成过程与影响因素。若在施工中不及时进行质量检查，事后只能从表面上检查，就很难发现内在的质量问题，这是指的工程质量的隐蔽性。

2020版教材P110-112
标准施工合同中涉及应给承包人补偿的条款标准施工合同通用条款中，可以给承包人补偿的条款如表6-2 所示。异常恶劣的气候条件只有工期索赔

2020版教材P20-37
建设单位申请领取施工许可证，应当具备下列条件：
①已经办理建筑工程用地批准手续;
②依法应当办理建设工程规划许可证的，已经取得建设工程规划许可证;
③需要拆迁的，其拆迁进度符合施工要求;
④已经确定建筑施工企业;
⑤有满足施工需要的资金安排、施工图纸及技术资料;
⑥有保证工程质量和安全的具体措施。

2020版教材P37
建设单位应当依法对工程建设项目的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购进行招标。不得迫使承包方以低于成本的价格竞标，不得任意压缩合理工期；不得明示或者暗示设计单位或者施工单位违反工程建设强制性标准，降低建设工程质量。

本题考查的是公路工程施工组织方法和特点。同一施工过程的流水节拍，主要由所采用的施工方法、施工机械以及在工作面允许的前提下投入施工的工人数、机械台班和采用的工作班次等因素确定。