2021招标师考试真题精选及答案6篇
发布时间：2021-07-30
来源：题多多
2021招标师考试真题精选及答案6篇 第1篇
在政府采购过程中，招标数额在()万元以上、技术复杂的项目，评标委员会中技术、经济方面的专家人数应当为5人以上单数。
A、300
B、500
C、1000
D、1500
B、500
C、1000
D、1500
答案：A
解析：
《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第四十五条规定，评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数应当为5人以上单数。其中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的2/30招标数额在300万元以上、技术复杂的项目，评标委员会中技术、经济方面的专家人数应当为5人以上单数。
某企业拟建造一大型健身娱乐中心，总用地面积为18023m2，建筑面积为14325m2，该企业拟采用公开招标方式确定该项目工程施工监理人。招标人委托某代理机构实施招标活动，于2012年5月16日在《中国建设报》、《中国采购与招标网》发布了招标公告。资格预审申请截止时间前，共有6家单位购买了招标文件，并提交了资格申请文件，经过审查，确定曱、乙、丙、丁四家单位符合要求，招标人向四家单位发出了资格预审合格通知书，邀请四家监理单位投标。四家投标人在规定的期限内递交了投标文件，并按照规定缴纳了投标保证金。
6月25日，招标人进行开标，并邀请了监管部门人员现场监督，发现甲监理单位的投标文件没有按照规定密封。6月26日，招标人从评标专家库中随机抽取了5名经济、技术专家，与2名投标人代表共同组成评标委员会进行评标。评标采取综合评估法，最终确定丙监理单位为第一中标候选人。三日后，招标人根据专家委员会的意见确定丙单位为中标人，丙履行了公告手续，公告期满，招标人向丙单位发出了中标通知书，并通知了其他投标人，同时将投标保证金退回给了投标人。
7月16日，招标人与丙监理单位按照招标文件和其投标文件签订了工程监理委托合同协议书，丙监理单位按照规定缴纳了履约保证金。该监理人按照其投标文件中配备的人财物组建了项目监理部，并在7月25日进驻施工现场。
1.在开标阶段，招标人发现甲监理单位的投标文件的密封不符合规定时，应当如何处理？
2.评标委员会向招标人推荐中标候选人后，招标人可否自行确定中标人？
3.如果评标委员会认为乙、丙、丁三个单位均不符合招标要求，应当如何处理？
4.丙监理单位如果在履行合同过程中出现了违约行为的，建设单位可以采取什么措施救济?
6月25日，招标人进行开标，并邀请了监管部门人员现场监督，发现甲监理单位的投标文件没有按照规定密封。6月26日，招标人从评标专家库中随机抽取了5名经济、技术专家，与2名投标人代表共同组成评标委员会进行评标。评标采取综合评估法，最终确定丙监理单位为第一中标候选人。三日后，招标人根据专家委员会的意见确定丙单位为中标人，丙履行了公告手续，公告期满，招标人向丙单位发出了中标通知书，并通知了其他投标人，同时将投标保证金退回给了投标人。
7月16日，招标人与丙监理单位按照招标文件和其投标文件签订了工程监理委托合同协议书，丙监理单位按照规定缴纳了履约保证金。该监理人按照其投标文件中配备的人财物组建了项目监理部，并在7月25日进驻施工现场。
1.在开标阶段，招标人发现甲监理单位的投标文件的密封不符合规定时，应当如何处理？
2.评标委员会向招标人推荐中标候选人后，招标人可否自行确定中标人？
3.如果评标委员会认为乙、丙、丁三个单位均不符合招标要求，应当如何处理？
4.丙监理单位如果在履行合同过程中出现了违约行为的，建设单位可以采取什么措施救济?
答案：
解析：
1.根据《招标投标法实施条例》第36条规定，不按照招标文件要求密封的投标文件，招标人应当拒收。
2.（1）评标委员会向招标人推荐中标候选人后，招标人不可以自行确定中标人。
（2）理由：《招标投标法》第40条规定，招标人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人确定中标人。招标人应当接受评标委员会推荐的中标候选人，不得在评标委员会推荐的中标候选人之外确定中标人。
3. （1）如果评标委员会认为乙、丙、丁三个单位均不符合招标要求，招标人可以重新招标。
（2）理由：《招标投标法》第42条规定，评标委员会经评审，认为新有投标都不符合招标文件要求的，可以否决新有投标。依法必须进行招标的项目的新有投标被否决的，招标人应当依法重新招标。
4.《招标投标法实施条例》第74条规定，中标人不按照招标文件要求提交履约保证金的，取消其中标资格，投际保证金不予退还。对依法必须进行招标的项目的中标人，由有关行政监督部门责令改正，可以处中标金额千分之+以下的罚款。
据此，如果丙监理单位违约的，建设单位可以采取以下措施进行救济：
（1）没收其履约保证金；
（2）请求对方赔偿损害。
2.（1）评标委员会向招标人推荐中标候选人后，招标人不可以自行确定中标人。
（2）理由：《招标投标法》第40条规定，招标人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人确定中标人。招标人应当接受评标委员会推荐的中标候选人，不得在评标委员会推荐的中标候选人之外确定中标人。
3. （1）如果评标委员会认为乙、丙、丁三个单位均不符合招标要求，招标人可以重新招标。
（2）理由：《招标投标法》第42条规定，评标委员会经评审，认为新有投标都不符合招标文件要求的，可以否决新有投标。依法必须进行招标的项目的新有投标被否决的，招标人应当依法重新招标。
4.《招标投标法实施条例》第74条规定，中标人不按照招标文件要求提交履约保证金的，取消其中标资格，投际保证金不予退还。对依法必须进行招标的项目的中标人，由有关行政监督部门责令改正，可以处中标金额千分之+以下的罚款。
据此，如果丙监理单位违约的，建设单位可以采取以下措施进行救济：
（1）没收其履约保证金；
（2）请求对方赔偿损害。
货物与工程的最显著区别在于货物具有（ ）。
A.产品的多样性 B.技术性
C.来源的广泛性 D.可移动性
C.来源的广泛性 D.可移动性
答案：D
解析：
工程建设项目具有唯一性、一次性、产品固定性、要素流动性、系统性、风险性等特征。货物与工程的最大区别在于它的可移动性。货物具有的特征包括：①货物产品的多样性；②货物的技术性；③货物来源的广泛性。
在识别和定义项目工作范围的各类文档中，对项目工作范围描述最详细和具体的是( )。
A、工作任务书
B、项目许可证
C、工作说明书
D、工作分解结构
B、项目许可证
C、工作说明书
D、工作分解结构
答案：D
解析：
《政府采购法实施条例》在《政府采购法》规定的基础上，完善了有关制度，增强了法律规定的可操作性。具体表现在()。
A、从制度角度解决政府采购质次价高的问题
B、提高政府采购透明度
C、推进政府购买服务工作
D、施行政府强制采购
E、保证评审专家公平、公正评审
B、提高政府采购透明度
C、推进政府购买服务工作
D、施行政府强制采购
E、保证评审专家公平、公正评审
答案：A,B,C,E
解析：
《政府采购法实施条例》是《政府采购法》的配套行政法规，总结了《政府采购法》施行多年来的实践经验，在《政府采购法》规定的基础上，完善了有关制度，增强了法律规定的可操作性。具体表现包括：①从制度角度解决政府采购质次价高的问题；②提高政府采购透明度；③推进政府购买服务工作；④强化政府采购政策功能；⑤保证评审专家公平、公正评审；⑥加强法律责任追究。
招标采购项目评价的作用包括()。
A、促进招标投标行业可持续发展
B、工程质量得以保证的经济基础
C、工程项目各方利益和项目目标得到实现的基本保证
D、完善我国招标采购程序与制度
E、提高招标代理机构的管理水平
B、工程质量得以保证的经济基础
C、工程项目各方利益和项目目标得到实现的基本保证
D、完善我国招标采购程序与制度
E、提高招标代理机构的管理水平
答案：A,D,E
解析：
本题的考点为招标采购项目评价的作用。招标采购项目评价的作用：(1)完善我国招标采购程序与制度；(2)提高招标代理机构的管理水平；(3)促进招标投标行业可持续发展。
下列企业做法中，()不符合《安全生产法》的要求。
A、甲企业从事石油加工，员工328人，配备了专职安全生产管理人员
B、乙企业从事煤矿开采，员工268人，设置了安全生产管理机构
C、丙企业是一个甲醇转运站，员工200人，委托具有国家规定的相关专业技术资格的工程技术人员提供安全生产管理服务
D、丁企业从事服装生产，员工4222人，设置了安全生产管理机构
B、乙企业从事煤矿开采，员工268人，设置了安全生产管理机构
C、丙企业是一个甲醇转运站，员工200人，委托具有国家规定的相关专业技术资格的工程技术人员提供安全生产管理服务
D、丁企业从事服装生产，员工4222人，设置了安全生产管理机构
答案：C
解析：
《安全生产法》第21条规定，矿山、金属冶炼、建筑施工、道路运输单位和危险物品的生产、经营、储存单位，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。前款规定以外的其他生产经营单位，从业人员超过100人的，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员；从业人员在100人以下的，应当配备专职或者兼职的安全生产管理人员。C项，甲醇运转站是危险物品的经营单位，必须配置机构或者专门人员。
某工程公司于2001年8月面临A.B两项工程的投标；通过详细研究招标文件，并对A.B两项工程所在地进行现场踏勘，该公司决定参加其中一项工程的投标。A.B两项工程的决策数据如下：
1．A工程估算直接成本8600万元，需要预制大型钢筋混凝土构件36个（单重2800t/件）该工程的地质条件较为复杂，招标文件规定：A工程投标报价=直接成本+利润+税金+（直接成本+利润+税金）×总包干系数10%；在构件预制场选择上，公司面临如下选择：
（1）使用公司现有的预制场，但该预制场离施工现场较远，构件需要从海上运输，大约增加成本240万元。
（2）在工地新建一个构件预制场，耗资280万元。（考虑竞争对手在工地附近建有类似预制场，故该项费用只能列入施工成本之中）
A工程的效果、概率和损益情况见表1—1.
2．B工程估算直接成本7800万元，招标文件规定：工程投标报价=直接成本+管理费+利润+税金。B地有一该专业领域的施工单位，以前曾经与本公司有过良好的合作，但因施工资质不达标，未能参加本次投标。如果将部分非主体工程（如中小型构件预制、土石方工程等）分包给该公司，将节约大量的机械调遣、模板加工费用，但公司获得的利润有可能降低。经过造价工程师详细测算，8工程的效果、概率和损益情况见表1-2.
3．根据以往类似工程的投标资料，A.B工程的中标概率分别为0.60和0.80.编制标书的费用均为5万元；以上所谓的直接成本已考虑了投标过程中发生的费用。假定该工程项目的税率为3.41%，管理费费率为3%.
问题
1．简述投标策略的类型有哪些？
2．绘制本投标决策的决策树图。
3．对投标方案进行决策。
4．决策后的投标方案报价为多少？
1．A工程估算直接成本8600万元，需要预制大型钢筋混凝土构件36个（单重2800t/件）该工程的地质条件较为复杂，招标文件规定：A工程投标报价=直接成本+利润+税金+（直接成本+利润+税金）×总包干系数10%；在构件预制场选择上，公司面临如下选择：
（1）使用公司现有的预制场，但该预制场离施工现场较远，构件需要从海上运输，大约增加成本240万元。
（2）在工地新建一个构件预制场，耗资280万元。（考虑竞争对手在工地附近建有类似预制场，故该项费用只能列入施工成本之中）
A工程的效果、概率和损益情况见表1—1.
2．B工程估算直接成本7800万元，招标文件规定：工程投标报价=直接成本+管理费+利润+税金。B地有一该专业领域的施工单位，以前曾经与本公司有过良好的合作，但因施工资质不达标，未能参加本次投标。如果将部分非主体工程（如中小型构件预制、土石方工程等）分包给该公司，将节约大量的机械调遣、模板加工费用，但公司获得的利润有可能降低。经过造价工程师详细测算，8工程的效果、概率和损益情况见表1-2.
3．根据以往类似工程的投标资料，A.B工程的中标概率分别为0.60和0.80.编制标书的费用均为5万元；以上所谓的直接成本已考虑了投标过程中发生的费用。假定该工程项目的税率为3.41%，管理费费率为3%.
问题
1．简述投标策略的类型有哪些？
2．绘制本投标决策的决策树图。
3．对投标方案进行决策。
4．决策后的投标方案报价为多少？
答案：
解析：
投标策略的类型：根据项目特点报价、不平衡报价、计日工单价报价、暂定工程量报价、多方案报价、增加建议方案、分包商报价的采用、无利润算标等。
2．绘制的决策树如图1.1所示。
3．各机会点的期望值：
点③：1200万元×0.40+780万元×0.60=948万元
点④：1160万元×0.70+740万元×0.30=1034万元
点①：1034万元×0.60+（-5）万元×0.40=618.40万元
点⑤：860万元×0.80+420万元×0.20=772万元
点⑥：980万元×0.60+380万元×0.40=740万元
点②：772万元×0.80+（-5）万元×0.20=616.60万元
因为点①的期望值最大，故应参加A工程的投标，且选用本地预制方案。
4．决策后投标方案的报价：（8600+280+1160）万元×（1+3.41%）×（1+10%）=11420.60万元
2．绘制的决策树如图1.1所示。
3．各机会点的期望值：
点③：1200万元×0.40+780万元×0.60=948万元
点④：1160万元×0.70+740万元×0.30=1034万元
点①：1034万元×0.60+（-5）万元×0.40=618.40万元
点⑤：860万元×0.80+420万元×0.20=772万元
点⑥：980万元×0.60+380万元×0.40=740万元
点②：772万元×0.80+（-5）万元×0.20=616.60万元
因为点①的期望值最大，故应参加A工程的投标，且选用本地预制方案。
4．决策后投标方案的报价：（8600+280+1160）万元×（1+3.41%）×（1+10%）=11420.60万元
按照项目生命周期的四阶段划分方式，某工业项目的厂房初步设计在项目 的_阶段完成。 （ ）
A.启动 B.计划
C.执行与控制 D.收尾
C.执行与控制 D.收尾
答案：B
解析：
在计划阶段要由新成立的项目组织根据前一阶段提出的项目概念作出具体研究和策划，制定项目的各项基本目标，再由项目发起人或投资人对此审核论证、完成认定。
2021招标师考试真题精选及答案6篇 第2篇
某建筑工程进行方案设计招标，因费用紧张，未设投标人补偿费。下列招标文件中对知识产权作出的约定内容不妥的是 （）
A.投标人应当承诺投标文件中的设计方案没有侵犯任何第三方的知识产权，否则引起的索赔应由投标人完全负责
B.投标人如在其设计方案中使用他人的知识产权，应在投标文件中附有权利人授权许可使用的证明文件
C.投标人应在投标文件中提交知识产权转让承诺函，承诺其设计方案由招标人在本招标项目及后续项目中无偿使用
D.对于中标人的设计方案,招标人拥有在本招标项目中的使用权和收益权
B.投标人如在其设计方案中使用他人的知识产权，应在投标文件中附有权利人授权许可使用的证明文件
C.投标人应在投标文件中提交知识产权转让承诺函，承诺其设计方案由招标人在本招标项目及后续项目中无偿使用
D.对于中标人的设计方案,招标人拥有在本招标项目中的使用权和收益权
答案：C
解析：
知识产权的规定是工程建设项目设计招标中的特有条款。在设置该条款时，要在注意避免侵犯他人的知识产权的同时，注意保护自己的知识产权，并注意知识产权的归属问题。如在招标文件中规定，投标人在其工作范围内应确保其各自独立准备的全部设计文件在中国境内外都没有且也不会侵犯任何第三方的知识产权（包括但不限于著作权、商标权、专利权）或专有技术或商业秘密；投标人如果在其设计文件中使用或包含任何其他人的知识产权或专有技术或商业秘密，应保证已经获得权利人的合法、有效、充分的授权；招标人拥有中标人所提交的全部设计文件（包括设计方案、设计成果）的使用权和受益权，并使用于招标项目。如果设计文件中包含有投标人的专利技术，则招标文件中还应包括专利技术转让条款的规定。
特种设备管理的安全要求中，有关特种设备的使用，说法错误的是( )。
A、特种设备使用前，应向有关部门登记
B、使用单位应建立相应安全技术文档和日常使用状况记录，并且至少每周进行一次自行检查
C、电梯产品较为成熟，在设计时已最大限度考虑了安全性，安全部件比较多，因此在特种设备中属于相对安全的产品
D、电梯的日常维护保养必须由取得许可的安装、改造、维修单位或者制造单位进行，并每隔15日进行1次
B、使用单位应建立相应安全技术文档和日常使用状况记录，并且至少每周进行一次自行检查
C、电梯产品较为成熟，在设计时已最大限度考虑了安全性，安全部件比较多，因此在特种设备中属于相对安全的产品
D、电梯的日常维护保养必须由取得许可的安装、改造、维修单位或者制造单位进行，并每隔15日进行1次
答案：B
解析：
仲裁审理的方式有()。
A、仲裁调解
B、庭外和解
C、开庭审理
D、书面审理
E、仲裁裁决
B、庭外和解
C、开庭审理
D、书面审理
E、仲裁裁决
答案：C,D
解析：
仲裁审理的方式分为开庭审理和书面审理两种。仲裁应当开庭进行，这是仲裁审理的主要方式。但是，当事人协议不开庭的，仲裁庭可以根据仲裁申请书、答辩书以及其他材料作出裁决，即书面审理方式。
关于要签约的效力与撤销，下列说法正确的有()。
A、我国合同法对要约的效力采用了“发出主义”的方式
B、要约到达受要约人时生效
C、要约可以撤回
D、被撤回的要约实际上是尚未生效的要约
E、要约人确定了承诺期限或者以其他形式明示要约不可撤销
B、要约到达受要约人时生效
C、要约可以撤回
D、被撤回的要约实际上是尚未生效的要约
E、要约人确定了承诺期限或者以其他形式明示要约不可撤销
答案：B,C,D,E
解析：
本题的考点为要签约的效力与撤销。我国合同法对要约的效力采用了“到达主义”的方式。《合同法》规定，要约到达受要约人时生效。要约可以撤回。撤回要约的通知应当在要约到达受要约人之前或者与要约同时到达受要约人。要约可以撤销，撤销要约的通知应当在受要约人发出承诺通知之前到达受要约人。如有下列情形之一，要约则不得撤销：第一，要约人确定了承诺期限或者以其他形式明示要约不可撤销。第二，受要约人有理由认为要约是不可撤销的，并已经为履行合同作了准备工作。
国务院发展计划部门确定的国家重点项目，经国务院发展计划部门批准，可以进行 （ ）
A.公开招标 B.邀请招标
C.委托招标 D.自行招标
C.委托招标 D.自行招标
答案：B
解析：
按照《招标投标法》第11条规定，国务院发展计划部门确定的国家重点项目和省、自治区、直辖市人民政府确定的地方重点项目不适宜公开招标的，经国务院发展计划部门或者省、自治区、直辖市人民政府批准.可以进行邀请招标。
招标代理机构收集各种类型项目的采购案例，从中总结经验和教训，以避免失误。该项工作属于招标采购（ ）的工作内容。
A.范围管理 B.风险管理 C.综合管理 D.信息管理
答案：D
解析：
招标采购的信息管理主要包括招标采购项目信息的收集、发布和管理。信息收集的主要内容包括：①与招标采购活动相关的法律、法规资料的收集；②工程项目和产品信息收集；③供应商信息收集；④采购案例信息的收集。其中，采购案例信息的收集通过对各种类型项目采购案例建立档案，可以不断从案例中吸取成功经验，避免不必要的失误。
招标采购实施阶段费用控制的主要工具包括()。
A、项目管理软件
B、自上而下估计法
C、类比估计法
D、自下而上估计法
E、费用计划曲线
B、自上而下估计法
C、类比估计法
D、自下而上估计法
E、费用计划曲线
答案：B,C,D,E
解析：
本题的考点为招标采购实施阶段费用控制的工具。招标采购实施阶段费用控制的工具：(1)类比估计法；(2)自上而下估计法；(3)自下而上估计法；(4)费用计划曲线。项目管理软件属于招标采购实施阶段进度控制的工具。
招标采购的 是制定人力资源计划的基础，每项招标工作何时需要多少人通过它可以明显看出。
A.工作分解 B.工作进度计划
C.历史信息 D.费用估计
C.历史信息 D.费用估计
答案：B
解析：
招标采购工作进度计划是制定人力资源计划的基础，每项招标工作何时需要多少人通过招标工作的进度可以明显看出。
招标是否编制标底由()自主决定。
A、招标人
B、招标代理机构
C、承包商
D、政府有关行政部门
B、招标代理机构
C、承包商
D、政府有关行政部门
答案：A
解析：
招标是否编制标底由招标人自主决定。根据我国目前情况，工程招标编制参考标底或设置招标控制价仍不失为一种控制工程造价、分析评价投标报价的合理性、可靠性、平衡性、差异性，并防止投标人联合起来报高价或恶意压价抢标的有效方法，但标底只能作为评标的参考，不得以投标报价是否接近标底作为中标条件，也不得以投标报价超过标底上下浮动范围作为否决投标的条件，这将产生背离招标投标竞争原则的许多弊端。
2021招标师考试真题精选及答案6篇 第3篇
成本控制过程主要是()。
A、设定成本限额（目标成本）
B、按实际发生进行开支的成本和费用
C、比较限额和实际发生的成本
D、比较评价经营活动的绩效
E、配以例外管理适用原则校正不利差异
B、按实际发生进行开支的成本和费用
C、比较限额和实际发生的成本
D、比较评价经营活动的绩效
E、配以例外管理适用原则校正不利差异
答案：A,C,D,E
解析：
成本控制过程主要是：设定成本限额（目标成本），按标准限额进行开支的成本和费用，比较限额和实际发生的成本，比较评价经营活动的绩效，同时配以例外管理适用原则校正不利差异，以提高业务效率，实现并超过预先设定的成本目标。
根据《建设工程施工劳务分包合同（示范文本）》（GF-2003-0214），从事危险作业职工的意外务害保险应由()办理。
A、发包人
B、施工承包人
C、专业分包人
D、劳务分包人
B、施工承包人
C、专业分包人
D、劳务分包人
答案：D
解析：
本题的考点为施工劳务分包合同中关于保险办理的规定。劳务分包人必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用。
《安全生产法》规定，生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员()。
A、熟悉生产作业环境条件
B、具备必要的安全生产知识
C、熟悉设备防护知识
D、清楚岗位的危险有害因素，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程
E、掌握本岗位的安全操作技能
B、具备必要的安全生产知识
C、熟悉设备防护知识
D、清楚岗位的危险有害因素，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程
E、掌握本岗位的安全操作技能
答案：B,D,E
解析：
《安全生产法》第25条规定，生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员：①具备必要的安全生产知识；②熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程；③掌握本岗位的安全操作技能；④了解事故应急处理措施；⑤知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。
关于国际贸易术语与合同性质的关系，下列说法不正确的是()。
A、国际贸易术语是确定买卖合同性质的一个重要因素
B、国际贸易术语是确定买卖合同性质的唯一因素
C、一般采用何种贸易术语成交，则买卖合同的性质也相应可以确定
D、支付条件可作为确定合同性质的决定因素
B、国际贸易术语是确定买卖合同性质的唯一因素
C、一般采用何种贸易术语成交，则买卖合同的性质也相应可以确定
D、支付条件可作为确定合同性质的决定因素
答案：B
解析：
本题的考点为国际贸易术语与合同性质的关系。国际贸易术语是确定买卖合同性质的一个重要因素，一般采用何种贸易术语成交，则买卖合同的性质也相应可以确定。虽然贸易术语是确定买卖合同性质的重要因素，但它并不是决定合同性质唯一的因素，确定买卖合同的性质，还应看买卖合同中的其他条件是如何规定的。例如，交易双方约定使用CIF术语，但同时也约定：“以货物到达目的港作为支付货款的前提条件。"按此条件签订的合同，就不是装运合同，而应当是到达合同，因为在这里支付条件是确定合同性质的决定因素。
投资项目机会研究是投融资服务项目中的一项重要工作内容，按照项目生命周期四阶段划分方式，该项工作应属于项目_的工作范围。 （ )
A.开始阶段融资服务 B.开始阶段投资服务 C.计划阶段融资服务 D.计划阶段投资服务
答案：B
解析：
投资决策服务需要解决的问题主要集中在项目的开始阶段，其工作内容主要包括投资机会研究、项目建议书、项目可行性研究和项目 评估及决策等。
招标人向他人透露招标文件的重要内容或可能影响公平竞争的有关招标投标的其他情况包括()。
A、泄露评标专家委员会成员
B、强制要求投标人组成联合体
C、泄露标底并造成重大损失
D、对应予招标而未招标
E、以不合理的条件限制或者排斥潜在投标人
B、强制要求投标人组成联合体
C、泄露标底并造成重大损失
D、对应予招标而未招标
E、以不合理的条件限制或者排斥潜在投标人
答案：A,C
解析：
招标人向他人透露已获取招标文件的潜在投标人名称、数量以及可能影响公平竞争的有关招标投标的其他情况，如泄露评标专家委员会成员的或是泄露标底并造成重大损失的，招标人构成侵犯商业秘密，处3年以下有期徒刑或者拘役。
根据《政府采购法》，下列可以采用竞争性谈判方式进行货物采购的是（ ）。
A.采用招标所需时间不能满足用户紧急需要的
B.采购的货物规格和标准统一、现货货源充足且价格变化幅度小的
C.具有特殊性，只能从有限范围的供应商处采购的
D.采用公开招标方式的费用占政府采购项目总价值的比例过大的
B.采购的货物规格和标准统一、现货货源充足且价格变化幅度小的
C.具有特殊性，只能从有限范围的供应商处采购的
D.采用公开招标方式的费用占政府采购项目总价值的比例过大的
答案：A
解析：
竞争性谈判，是指从符合相应资格条件的供应商名单中确定不少于3家的供应商参加谈判，最后从中确定成交供应商的采购方式。《政府采购法》第30条规定，符合下列情形之一的货物或者服务，可以依照本法采用竞争性谈判方式采购：①招标后没有供应商投标或者没有合格标的或者重新招标未能成立的；②技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的；③采用招标所需时间不能满足用户紧急需要的；④不能事先计算出价格总额的。
机电产品国际招标的投标报价一般可采用()等国际贸易价格术语。
A、CPT
B、FOB
C、EXW
D、CIF
E、GIP
B、FOB
C、EXW
D、CIF
E、GIP
答案：B,C,D
解析：
机电产品国际招标的投标报价应采用《国际贸易术语解释通则》(INCOTERMS)规定的国际贸易价格术语。招标经常采用的价格术语包括EXW、FOB、CIF、CIP、DDP等。招标文件应明确投标人报价可以采用的价格术语。
根据《政府采购协议》规定，下列有关投诉、磋商和争端解决的说法错误的是()。
A、供应商应在知悉或应知悉投诉事项起的25天内提起投诉，并通知采购机构
B、投诉案件应由法院或与采购结果无关的独立公正的审议机构进行审理
C、争端可以通过争端解决机构的专家组审查，建议和裁决，监督建议和裁决的执行
D、投诉应优先采用磋商的方式解决
B、投诉案件应由法院或与采购结果无关的独立公正的审议机构进行审理
C、争端可以通过争端解决机构的专家组审查，建议和裁决，监督建议和裁决的执行
D、投诉应优先采用磋商的方式解决
答案：A
解析：
2021招标师考试真题精选及答案6篇 第4篇
实际采购成本控制的具体方法有()。
A、对同类或类似项目合并分包招标
B、减少否决投标发生的概率
C、代理成本控制
D、控制资金利息成本
E、价格成本控制
B、减少否决投标发生的概率
C、代理成本控制
D、控制资金利息成本
E、价格成本控制
答案：C,D,E
解析：
中期成本控制一实际采购成本控制的具体方法有：①代理成本控制；②价格成本控制；③服务成本控制。A项属于缔约一招标操作成本控制；B项属于履约一验收及使用成本控制。
编制投标文件时，投标人应当对招标文件中提出的所有()作出响应。
A、质量要求
B、投标报价
C、实质性要求和条件
D、服务技术指标
B、投标报价
C、实质性要求和条件
D、服务技术指标
答案：C
解析：
编制投标文件时，投标人应当对招标文件中提出的所有实质性要求和条件作出响应。实质性要求和条件是指招标文件中提出的投标资格、投标报价、施工工期（或货物供货期）、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、服务技术指标、相关业绩等方面的要求。
仲裁委员会收到仲裁申请书之日起()日内，认为符合受理条件的，应当受理，并通知当事人。
A、3
B、5
C、7
D、10
B、5
C、7
D、10
答案：B
解析：
《仲裁法》第24条规定，仲裁委员会收到仲裁申请书之日起5日内，认为符合受理条件的，应当受理，并通知当事人；认为不符合受理条件的，应当书面通知当事人不予受理，并说明理由。
招标采购项目控制的措施中，下列各项属于采购费用控制措施的有()。
A、减少额外费用支出
B、掌握项目总体进度对招标采购项目计划时间的要求
C、建立费用管理（申报、报销等）制度、标准及审核、审批程序
D、合理安排人力资源，避免间歇式工作，采用招标项目群管理方式，充分利用信息和共享资源
E、准确、完整的理解委托人的意图，提供完整的备案资料，与行政监督管理部门充分沟通，及时反馈过程问题
B、掌握项目总体进度对招标采购项目计划时间的要求
C、建立费用管理（申报、报销等）制度、标准及审核、审批程序
D、合理安排人力资源，避免间歇式工作，采用招标项目群管理方式，充分利用信息和共享资源
E、准确、完整的理解委托人的意图，提供完整的备案资料，与行政监督管理部门充分沟通，及时反馈过程问题
答案：A,C,D
解析：
招标采购费用控制的措施主要包括：①采购团队应合理安排人力资源、避免间歇式工作、采用招标项目群管理方式；②充分利用信息和共享资源；③建立费用管理（申报、报销等）制度、标准及审核、审批程序以及厉行节约；④减少额外费用支出等。BE两项属于招标采购项目进度控制的措施。
针对在线投标和开标解密可能发生的失败情形，国家招标投标公共服务平台将()，为投标文件递交和解密失败提供有效补救。
A、递交纸质的投标文件
B、递交电子光盘
C、同时递交纸质的投标文件和电子光盘
D、提供“公共服务平台存放投标文件密码摘要”的电子服务模式
B、递交电子光盘
C、同时递交纸质的投标文件和电子光盘
D、提供“公共服务平台存放投标文件密码摘要”的电子服务模式
答案：D
解析：
针对在线投标和开标解密可能发生的失败情形，国家招标投标公共服务平台将提供“公共服务平台存放投标文件密码摘要”的电子服务模式，为投标文件递交和解密失败提供有效补救。招标人可自愿选择运用此电子服务模式并在招标文件中约定投标人响应。这将有效建立和完善电子招标投标的保障机制，大大提高电子招标投标的成效。
申请人依法提出行政复议申请，行政复议机关无正当理由不予受理的，上级行政机关应当责令其受理;必要时，上级行政机关也可以直接受理。行政复议期间具体行政行为不停止执行;但是，有下列( )情形，可以停止执行。
A、法律规定停止执行的
B、被申请人认为需要停止执行的
C、行政复议机关认为需要停止执行的
D、申请人认为需要停止执行的
E、申请人申请停止执行，行政复议机关认为其要求合理，决定停止执行的
B、被申请人认为需要停止执行的
C、行政复议机关认为需要停止执行的
D、申请人认为需要停止执行的
E、申请人申请停止执行，行政复议机关认为其要求合理，决定停止执行的
答案：A,B,C,E
解析：
下列关于项目管理咨询合同管理费条款的表述中，不正确的是()。
A、在工程项目管理服务实践中，项目管理企业收费的标准有管理实施型与咨询服务型
B、管理实施型项目管理企业通常需对项目相关事宜负责，取费相对较高
C、咨询服务型项目管理不仅需出具顾问意见，还需保证顾问意见引起的实施后果
D、咨询服务型项目管理的取费相对较低
B、管理实施型项目管理企业通常需对项目相关事宜负责，取费相对较高
C、咨询服务型项目管理不仅需出具顾问意见，还需保证顾问意见引起的实施后果
D、咨询服务型项目管理的取费相对较低
答案：C
解析：
在工程项目管理服务实践中，项目管理企业收费可以参照两个标准，即管理实施型与咨询服务型。管理实施型项目管理企业通常需对项目相关事宜负责，取费相对较高，而咨询服务型项目管理只需出具顾问意见即可，不必保证顾问意见引起的实施后果，所以取费相对较低。
()项目中，团队中的大部分人都是非全职性地从事项目工作。
A、项目式
B、职能式
C、弱矩阵式
D、强矩阵式
B、职能式
C、弱矩阵式
D、强矩阵式
答案：C
解析：
弱矩阵式组织具有较多职能式组织的特征，虽然有自己的项目团队，但这种项目团队多数是松散性的，团队中的大部分人都是非全职性地从事项目工作。所以在这种组织环境中，项目经理和项目管理人员的权力十分有限，并且他们多数是兼职的。
挣值分析的评价指标包括()。
A、费用偏差
B、价值指数
C、进度偏差
D、进度绩效指数
E、费用绩效指数
B、价值指数
C、进度偏差
D、进度绩效指数
E、费用绩效指数
答案：A,C,D,E
解析：
挣值分析的评价指标包括：①费用偏差，是指检查日期EV与AC之间的差异；②进度偏差，是指检查日期EV与PV之间的差异；③费用绩效指数，是指EV与AC之比；④进度绩效指数，是指EV与PV之比。
2021招标师考试真题精选及答案6篇 第5篇
下列关于勘察设计收费的说法中，正确的有()。
A、在合同生效后3天内，发包人应向勘察人支付勘察费的10%作为定金
B、在合同履行后，定金可抵作勘察费
C、在提交勘察成果资料后20天内，发包人应一次付清剩余的全部勘察费
D、对于后续勘察费的支付，可按实际工程进度，分多次支付工程进度款
E、勘察规模大、工期长的大型勘察工程，可按约定比例支付工程进度款
B、在合同履行后，定金可抵作勘察费
C、在提交勘察成果资料后20天内，发包人应一次付清剩余的全部勘察费
D、对于后续勘察费的支付，可按实际工程进度，分多次支付工程进度款
E、勘察规模大、工期长的大型勘察工程，可按约定比例支付工程进度款
答案：B,D,E
解析：
在合同生效后3天内，发包人应向勘察人支付勘察费的20%作为定金。在合同履行后，定金可抵作勘察费。对于后续勘察费的支付，《建设工程勘察合同示范文本（一）》则约定，在勘察工作外业结束后，按双方在合同中约定的比例（以预算勘察费用为基数）支付勘察费，而在提交勘察成果资料后10天内，发包人应一次付清剩余的全部勘察费。而对于勘察规模大、工期长的大型勘察工程，双方还可约定，在勘察工作过程中，当实际勘察进度达到合同所约定的工程进度百分比时，发包人向勘察人支付一笔约定比例（以预算勘察费为基数）的工程进度款。对于后续勘察费的支付，《建设工程勘察合同示范文本（二）》则约定可按具体的时间或实际工程进度，以合同规定的比例（以合同总额为基数）分多次支付工程进度款。
开标后，招标人为了有效控制定标决策风险，可采用的措施是 （)
A.科学设定评标标准 B.实行投标保证金制度
C.严格审查评标报告 D.合理设置合同条款
C.严格审查评标报告 D.合理设置合同条款
答案：D
解析：
评标定标后，招标人要与中标人签订合同，招标人面临的风险主要是合同风险和投标人的履约风险，招标人可以将这些无法规避的风险部分转移给投标人或其他方。定标后，签订合同时招标方合同风险管理的主要措施包括：（1)合同履约担保；（2)合同履约保证保险；（3)合同主要条款的设置策略。
某技术复杂，采购金额为1000万元的政府采购货物招标项目，其评标委员会的组成正确的是( )。
A. 采购人代表1人，专家4人 B. 采购人代表2人，专家3人
C. 采购人代表2人，专家5人 D. 采购人代表1人，专家6人
C. 采购人代表2人，专家5人 D. 采购人代表1人，专家6人
答案：C
解析：
行政监督部门对相关人员进行询问时，应当由()名以上行政执法人员进行。
A、2
B、3
C、4
D、5
B、3
C、4
D、5
答案：A
解析：
行政监督部门可以对相关人员进行询问，但应当由两名以上行政执法人员进行，并做笔录，交被调查人签字确认。
库存管理信息化的两个重要基础数据是( )。
A、库存占用资金与资金周转次数
B、物料的分类与编码
C、物料价格与保管费用
D、仓库与货位
B、物料的分类与编码
C、物料价格与保管费用
D、仓库与货位
答案：D
解析：
当事人应当自收到行政处罚决定书之日起()日内，到指定的银行缴纳罚款。
A、5
B、10
C、15
D、20
B、10
C、15
D、20
答案：C
解析：
根据《行政处罚法》第46条规定，做出罚款决定的行政机关应当与收缴罚款的机构分离。除依照规定当场收缴的罚款外，作出行政处罚决定的行政机关及其执法人员不得自行收缴罚款。当事人应当自收到行政处罚决定书之日起15日内，到指定的银行缴纳罚款。银行应当收受罚款，并将罚款直接上缴国库。
根据《政府采购法》的规定，对货物规格和标准统一、现货货源充足且价格变化幅度小的政府采购项目，经设区的市、自治州以上人民政府财政部门同意后，可以采用（）的方式采购。
A.竞争性谈判
B.询价
C.邀请招标
D.公开招标
B.询价
C.邀请招标
D.公开招标
答案：B
解析：
关于竣工验收，下列说法错误的是()。
A、监理人审查后认为尚不具备竣工验收条件的，应在收到竣工验收申请报告后的28天内通知承包人，指出在颁发接收证书前承包人还需进行的工作内容
B、监理人同意承包人提交的竣工验收申请报告的，应在收到该竣工验收申请报告后的28天内提请发包人进行工程验收
C、发包人经过验收后同意接受工程的，应在监理人收到竣工验收申请报告后的28天内，由监理人向承包人出具经发包人签认的工程接收证书
D、发包人验收后不同意接收工程的，监理人应按照发包人的验收意见发出指示，要求承包人对不合格工程认真返工重作或进行补救处理，并承担由此产生的费用
B、监理人同意承包人提交的竣工验收申请报告的，应在收到该竣工验收申请报告后的28天内提请发包人进行工程验收
C、发包人经过验收后同意接受工程的，应在监理人收到竣工验收申请报告后的28天内，由监理人向承包人出具经发包人签认的工程接收证书
D、发包人验收后不同意接收工程的，监理人应按照发包人的验收意见发出指示，要求承包人对不合格工程认真返工重作或进行补救处理，并承担由此产生的费用
答案：C
解析：
监理人收到承包人按照合同约定提交的竣工验收申请报告后，应审查申请报告的各项内容，并按以下不同情况进行处理：①监理人审查后认为尚不具备竣工验收条件的，应在收到竣工验收申请报告后的28天内通知承包人，指出在颁发接收证书前承包人还需进行的工作内容；②监理人同意承包人提交的竣工验收申请报告的，应在收到该竣工验收申请报告后的28天内提请发包人进行工程验收；③发包人经过验收后同意接受工程的，应在监理人收到竣工验收申请报告后的56天内，由监理人向承包人出具经发包人签认的工程接收证书；④发包人验收后不同意接收工程的，监理人应按照发包人的验收意见发出指示，要求承包人对不合格工程认真返工重作或进行补救处理，并承担由此产生的费用。
在招标采购项目管理中，常用的质量控制方法有 （）
A.网络图法 B.横道图法
C.排列图法 D.因果分析图法
E.费用计划曲线法
C.排列图法 D.因果分析图法
E.费用计划曲线法
答案：C,D
解析：
质量控制的主要方法有：（1)责任分配矩阵；（2)排列图；（3)流程图。
2021招标师考试真题精选及答案6篇 第6篇
下列关于诉讼时效中止的说法，正确的有()。
A、致诉讼时效中止的事由必须发生在诉讼时效期间的最后6个月内
B、诉讼时效中止后，已经经过的诉讼时效期间归于无效
C、中止时效的原因消除之日起，诉讼时效期间重新计算
D、因人起诉至法院将导致诉讼时效中止
E、诉讼时效中止的事由包括不可抗力和其他障碍
B、诉讼时效中止后，已经经过的诉讼时效期间归于无效
C、中止时效的原因消除之日起，诉讼时效期间重新计算
D、因人起诉至法院将导致诉讼时效中止
E、诉讼时效中止的事由包括不可抗力和其他障碍
答案：A,E
解析：
《民法通则》第139条规定，在诉讼时效期间的最后6个月内，因不可抗力或者其他障碍不能行使请求权的，诉讼时效中止。从中止时效的原因消除之日起，诉讼时效期间继续计算。因人起诉到法院属于当事人提出要求，将会导致诉讼时效的中断，诉讼时效重新计算。
固定总价合同适用于（ ）。
A.规模较小，技术比较简单，工期较短的工程
B.规模较大，技术比较复杂，工期较长的工程
C.人工、材料、机械市场价格可能发生较大变化的工程
D.工程范围难以界定的工程
B.规模较大，技术比较复杂，工期较长的工程
C.人工、材料、机械市场价格可能发生较大变化的工程
D.工程范围难以界定的工程
答案：A
解析：
固定总价合同是指合同的工程数量、单价及合同总价固定不变，由承包人包干， 除非发生合同内容范围和工程设计变更及约定外的风险。这种合同计价方式一般适用 于工程规模较小、技术比较简单、工期较短，且核定合同价格时已经具备完整、详细 的工程设计文件和必需的施工技术管理条件的工程建设项目。
()不属于威廉姆森认为的交易成本的存在所取决的因素。
A、机会主义
B、资产专用性
C、受到限制的理性思考
D、人的本性
B、资产专用性
C、受到限制的理性思考
D、人的本性
答案：D
解析：
交易成本在本质上是专业化与劳动分工的费用。威廉姆森认为，交易成本的存在取决于三个因素：受到限制的理性思考、机会主义以及资产专用性。机会主义描述了“狡诈地追求理论的利己主义”。资产专用性是指耐用人力资产或事物资产在何种程度上被锁定而投入的特定贸易关系，因而也就是在何种程度上他们在可供选择的经济活动中所具有的价值。资产专用性的高水平意味着双边垄断的存在。受到限制的理性思考是指人的有限理性，人的智力资源是稀缺的，人的认识是有局限的。
关于工程采购、货物采购和服务采购的属性，下列表述正确的是()。
A、都是有形采购
B、都是无形采购
C、既是无形采购，又是有形采购
D、工程采购、货物采购属于有形采购，服务采购通常是无形的
B、都是无形采购
C、既是无形采购，又是有形采购
D、工程采购、货物采购属于有形采购，服务采购通常是无形的
答案：D
解析：
工程采购属于有形采购，工程采购项目是指通过招标或其他商定的方式选择合格的承包商承担工程项目的建设任务的过程；货物采购属于有形采购，货物采购项目是指购买项目所需要的投入物的过程；货物、工程相化，服务通常具有无形性。服务采购的对象包括工程和货物以外的各类社会服务、金融服务、科技服务、商业服务、咨询服务等。
关于合同要素拟定法应予考虑的合同要素，下列说法正确的是()。
A、特殊的合同要素是指内容完整、形式合法的合同一般都具备的要素
B、一般的合同要素是指具体需拟定的合同根据其交易活动的具体特点、市场现状、交易条件情况等，需要在合同条款中反映的要素
C、争议解决方法属于一般的合同要素
D、施工合同中的变更属于一般的合同要素
B、一般的合同要素是指具体需拟定的合同根据其交易活动的具体特点、市场现状、交易条件情况等，需要在合同条款中反映的要素
C、争议解决方法属于一般的合同要素
D、施工合同中的变更属于一般的合同要素
答案：C
解析：
合同要素拟定法应予考虑的合同要素包括一般的合同要素和特殊的合同要素。一般的合同要素，是指内容完整、形式合法的合同一般都具备的要素，如当事人的名称或姓名及住所、标的、违约责任、争议解决方法等。特殊的合同要素，是指并非每个合同都应当具备，而是具体需拟定的合同根据其交易活动的具体特点、市场现状、交易条件情况等，需要在合同条款中特别反映的要素。如施工合同中的变更、索赔等要素。
下列关于工程建设项目招标投标活动投诉处理的说法中，错误的是( ）。
A.行政监督部门应当拒绝受理投诉事项已经进入行政复议或者行政诉讼程序的投诉
B.行政监督部门询问相关人员时，只能由两名执法人员进行，并做笔录，交被调查人签字确认
C.投诉处理过程中，行政监督部门应当在必要时通知投诉人和被投诉人进行质证
D.行政监督部门准予投标人撤回的投诉，投诉人可以不同的事实和理由再次提出投诉
B.行政监督部门询问相关人员时，只能由两名执法人员进行，并做笔录，交被调查人签字确认
C.投诉处理过程中，行政监督部门应当在必要时通知投诉人和被投诉人进行质证
D.行政监督部门准予投标人撤回的投诉，投诉人可以不同的事实和理由再次提出投诉
答案：B
解析：
B项，行政监督部门可以对相关人员进行询问，但应当由两名以上行政执法人员进行，并做笔录，交被调査人签字确认。
国际货物贸易项目过程的阶段及工作内容包括()。
A、寻单
B、接单
C、验单
D、结单
E、跟单与交单
B、接单
C、验单
D、结单
E、跟单与交单
答案：A,B,D,E
解析：
国际货物贸易项目过程的阶段及工作内容包括：①寻单。贸易项目概念与识别的确定。买卖双方各自寻找并发现潜在供应商/生产厂或最终用户/中间商、建立并培养客户关系、培育实际订货需求。②接单。贸易项目的规划。出现实质性需求、买方或用户发出询价单或招标文件、卖方或工厂判明需要条件、卖方做出报价/进行投标、双方商签合同。③跟单与交单。贸易项目的实施。出口商向工厂下单、生产厂排产、制造、包装，出口商办理通关、装船、保险。④结单。贸易项目的收尾。出口商办理结汇、进口商办理议付、通关、接货、验收、商检及必要时的索赔。
工程总承包模式相对于工程设计、施工、设备采购分别承包模式具有优势特点，因此，工程总承包模式更适合于 项目。 （）
A.发包人的专业管理能力较强的
B.工期短、规模小、通用性强、简单的
C.招标人不提供施工图纸，只提供基本工艺设计方案的
D.发包人对施工工期和成本控制整体要求高、难度大的
E.发包人对工程施工图设计控制较少的
B.工期短、规模小、通用性强、简单的
C.招标人不提供施工图纸，只提供基本工艺设计方案的
D.发包人对施工工期和成本控制整体要求高、难度大的
E.发包人对工程施工图设计控制较少的
答案：C,E
解析：
设计—施工一体化承包方式与施工承包方式的最大区别是招标人不再提供工程设计图纸，只提供基本的工程方案设计、工艺设计方案作为招标条件，而将此后的工程设计与施工责任及相应风险转移给一个总承包人。这种工程承包方式有利于工程设计与施工之间的衔接配合，可以避免相互脱节而引起的差错、遗漏、变更、返工及糾纷；可以合理组织分段设计与施工，缩短建设工期。但招标人对工程设计细节和施工的调控影响力较小，所以通过招标选择设计施工专业素质以及综合协调管理水平较高的总承包人，并合理清晰界定相关责任、风险显得至关重要。
下列建设工程项目进度控制工作中，属于施工方进度控制任务的是()。
A、部署项目动用准备工作进度
B、协调设计、招标的工作进度
C、编制项目施工的工作计划
D、编制供货进度计划
B、协调设计、招标的工作进度
C、编制项目施工的工作计划
D、编制供货进度计划
答案：C
解析：
本题的考点为施工方进度控制的任务。施工方进度控制的任务是依据施工任务委托合同对施工进度的要求控制施工工作进度，这是施工方履行合同的义务。在进度计划编制方面，施工方应视项目的特点和施工进度控制的需要，编制深度不同的控制性和直接指导项目施工的进度计划，以及按不同计划周期编制的计划，如年度、季度、月度和旬计划等。
上一篇：招标师预测试题5章
下一篇：2021招标师考试真题及详解7节
热门文章
