2021一级建造师历年真题解析9章 第1章
当混凝土生产不连续，且一个验收批试件不足10组时，应采用（ ）进行评定。
A.加权平均法
B.标准差已知的统计方法
C.非统计方法
D.专家评估方法
在建设工程项目管理的基本概念中，“进度目标”对业主而言是项目（ ）的时间目标。
A、竣工
B、调试
C、试生产
D、动用
答案：D
解析：
【知识点】业主的进度目标。进度目标指的是项目动用的时间目标，也即项目交付使用的时间目标，如工厂建成可以投入生产、道路建成可以通车、办公楼可以启用、旅馆可以开业的时间目标等。
建筑业企业的主营业务收入是指（ ）。
A. 建造（施工）合同收入
B. 让渡资产使用权收入
C. 因合同变更产生的收入
D. 销售产品收入
答案：A
解析：
本题主要考查了收入分类。
按企业营业的主次分类，企业的收入分为主营业务收入和其他业务收入。
建筑业的主营业务收入主要是建造（施工）合同收入。
其他业务收入也称附营业务收入，是指企业非经营性的、兼营的业务所产生的收入。建筑业企业的其他业务收入主要包括产品销售收入、材料销售收入、机械作业收入 、无形资产出租收入、固定资产出租收入。
综上所述，本题正确答案为A项。
深孔爆破是指（）的爆破作业。
A.炮孔深度大于2．5m
B.炮孔深度大于5m
C.炮孔直径大于50mm，并且深度大于5m
D.炮孔直径大于75mm，并且深度大于5m
答案：C
解析：
2020版教材页码P83-85
深孔爆破是指炮孔直径大于50mm，并且深度大于5m的爆破作业。
关于赢得值法评价指标的表述，错误的是()。
A.当进度绩效指数(SPI)>1时，表示进度延误
B.当费用绩效指数(CPI)<1时，表示超支
C.当进度偏差(SV)为负值时，表示进度延误
D.当费用偏差(CV)为正值时，表示项目运行节支
答案：A
解析：
本题考核的是赢得值法评价指标的相关概述。当进度偏差SV为负值时，即表示进度延误；当费用偏差CV为正值时，表示项目运行节支，实际费用没有超出预算费用。当费用绩效指数(CPI)<1时，表示超支，即实际费用高于预算费用。当进度绩效指数(SPI)>1时，表示进度提前，即实际进度比计划进度快，所以A项错误。 @##
某工程绞吸挖泥船施工统计的挖泥时间为1800h，吹水时间为100h，生产性停歇时间为200h，非生产性停歇时间为300h，则该船的时间利用率为( )。
A.70．0％
B.75．0％
C.79．2％
D.87．5％
答案：C
解析：
本题考核的是绞吸挖泥船的时间利用率。时间利用率公式为：时间利用率=[挖泥船运转时间／(挖泥船运转时间+生产性停歇时间+非生产性停歇时间)]×100％。
不能独立发挥生产能力或效益，但是具有独立施工条件并能形成独立使用功能的单元为（ ）。
A.单项工程
B.单位工程
C.分部工程
D.分项工程
答案：B
解析：
煤矿井巷工程划分为单项工程、单位工程(子单位工程)、分部(子分部工程)和分项工程。其中单项工程由若干单位工程组成，单位工程由若干分部工程组成，分部工程由若干分项工程组成。煤矿井巷工程质量验收规范规定了单位工程划分的原则是“具备独立施工条件并能形成独立使用功能的单元为一个单位工程”。
根据《建设工程质量管理条例》对质量监督机构的要求，监督机构的人员应（ ）。
A.符合规定条件的监督人员应当占监督机构总人数的60%
B.监督人员应具有一年以上工程质量管理或设计、施工、监理等工作经历
C.监督人员应接受省、自治区、直辖市人民政府建设行政主管部门每两年1次的岗位考核
D.监督人员应每半年进行一次法律法规、业务知识培训
答案：C
解析：
2020/2019教材P202
省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门每两年对监督人员进行一次岗位考核。
（1）具有符合规定条件的监督人员，人员数量由县级以上地方人民政府建设主管部门根据实际需要确定，监督人员应当占监督机构总人数的75%以上，A错误；监理人员具备的条件之一：具有三年以上工程质量管理或设计、施工、监理等工作经历。B错误；每年进行一次法律法规、业务知识培训，并适时组织开展继续教育培训,D错误。
2021一级建造师历年真题解析9章 第2章
根据《建设工程监理规范》(GB/T50319—2013)，工程建设监理规划应在（ ）后开始编制。 2016
A、第一次工地会议
B、建设单位指定日期
C、签订委托监理合同
D、施工单位进场
E、收到设计文件
答案：C,E
解析：
本题考查的是监理的工作方法。工程建设监理规划应在签订委托监理合同及收到设计文件后开始编制，完成后必须经监理单位技术负责人审核批准，并应在召开第一次工地会议前报送业主。
（2019年真题）某项目建设单位与 A 公司签订了氢气压缩机厂房建筑及机电工程施工总承包合同。工程包括：设备及 钢结构厂房基础，配电室建筑施工，厂房钢结构制造安装。一台 20t 通用桥式起重机安装，一台活塞式氢 气压缩机及配套设备。氢气管道和自动化仪表控制装置安装等。经建设单位同意，A 公司将设备及钢结构 厂房基础、配电室建筑施工分包给 B 公司。钢结构厂房、桥式起重机、压缩机及进出口配管如图 5 所示。
B 公司首先完成压缩机基础施工，与 A 公司办理中间交接时，共同复核了标注在中心标板上的安装基 准先和埋设在基础边缘的标高基准点 A 公司编制的起重机安装专项施工方案中，采取两根钢丝绳分别单股 捆扎起重机大梁。用单台 50t 汽车起重机吊装就位，对吊装作业进行危险源辨识，分析其危险因素，制定 了预防控制措施。
【问题】 4.公司编制的起重机吊装专项方案中，吊装钢丝绳断脱和汽车起重机翻车，应采取哪些控制措施？
答案：
解析：
4.（1）吊装钢丝绳断脱预防措施：对于细长、大面积设备或构件采用多吊点吊装 汽车起重机翻车预防措施：严禁超载、严格机械检查、打好支腿并用道木和钢板垫实和加固，支腿稳 定。
建设工程项目实施阶段策划的说法，下列错误的是（）。
A.实施阶段的策划是为了把项目决策付诸实施而形成指导性的项目实施方案
B.实施阶段策划的内容涉及的范围和深度应视项目的特点而定，没有统一的规定
C.实施阶段策划的主要任务是定义项目开发或建设的任务和意义
D.实施阶段策划的内容包括项目实施的风险策划
答案：C
解析：
2020/2019教材P32
本题考察的是项目实施阶段策划的工作内容。建设工程项目实施阶段策划的主要任务是确定如何组织该项目的开发或建设。
根据企业生产经营的需要，同时考虑到企业资产的盈利性，某施工企业初步确定了某一时期持有现金的相关成本如下表（单位：元）。按照成本分析模式确定的该施工企业在该时期的最佳现金持有量为（ ）元。
A. 30000
B. 50000
C. 70000
D. 100000
答案：A
解析：
本题考查最佳现金持有量的计算方法。
现金的管理除了做好日常收支，加速现金流转速度外，还需控制好现金持有规模，即确定适当的现金持有量，企业持有的现金将会有三种成本：机会成本、管理成本、短缺成本，这三项成本之和最小的现金持有量，为最佳现金持有量。
本题中，现金持有量30000元对应的持有成本=1000+800+2000=3800（元）
现金持有量50000元对应的持有成本=2400+800+1000=4200（元）
现金持有量70000元对应的持有成本=3500+800+600=4900（元）
现金持有量100000元对应的持有成本=4000+800+200=5000（元）
由计算可知，当现金持有量为30000元时，持有成本最小，为企业该时期的最佳现金持有量。
综上所述，本题正确答案为A项。
下列建设工程施工合同当事人的行为造成工程质量缺陷，应当由发包人承担过错责任的有（ ）。
A．指定购买的建筑材料、建筑构配件和设备不符合强制性标准
B．使用不合格的建筑材料、建筑构配件和设备
C．提供的设计有缺陷
D．直接指定分包人分包专业工程
E．不按工程设计图纸或施工技术标准施工
根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，下列安全事故中，属于重大事故的是（ ）。
A.3 人死亡，10 人重伤，10 人急性工业中毒，直接经济损失 2000 万元
B.8 人死亡，直接经济损失 1 亿元
C.8 人死亡，40 人重伤,10 人急性工业中毒，直接经济损失 1000 万元
D.2 人死亡，90 人重伤,30 人急性工业中毒，直接经济损失 6000 万元
根据《历史文化名城名镇名村保护条例》，属于由报历史文化名城、名镇、名村条件的有()。（2015）
A.保存文物特别丰富
B.历史建筑集中成片
C.保留着传统自然格局和地理风貌
D.集中反映本地区建筑的文化特色、民族特色
E.历史上曾经作为政泊、经济、文化、交通中心或者军事要地
答案：A,B,D,E
解析：
2008年4月额布的历史文化名城名镇名村保护条例》进_步规定，具备下列条件的城市、镇、村庄，可以申报历史文化名城、名镇、名村：(1)保存文物特别丰富;(2)历史建筑集中成片;(3)保留着传统格局和历史风貌;(4)历史上曾经作为政治、经济、文化、交通中心或者军事要地，或者发生过重要历史事件，或者其传统产业、历史上建设的重大工程对本地区的发展产生过重要影响，或者能够集中反映本地区建筑的文化特色、民族特色。
15
某工程项目于2016年3月1日开始试运行，建设单位申请该工程项目配套建设的环境保护设施竣工验收的最后时限为()。
A.2016年4月1日
B.2016年6月1日
C.2016年9月1日
D.2016年12月1日
答案：B
解析：
本题考核的是建设工程竣工环保验收。环境保护设施竣工验收，应当与主体工程竣工验收同时进行。需要进行试生产的建设项目，建设单位应当自建设项目投入试生产之日起3个月内，向审批该建设项目环境影响报告书、环境影响报告表或者环境影响登记表的环境保护行政主管部门，申请该建设项目需要配套建设的环境保护设施竣工验收。
2021一级建造师历年真题解析9章 第3章
在未碾压成型并冷却的沥青路面上，压路机不得进行（ ）。
A.倒驶
B.转向
C.调头
D.刹车
新建、扩建民用机场，应当由民用机场所在地（ ）发布公告。公告应当在当地主要报纸上刊登，并在拟新建、扩建机场的周围地区张贴。
A.交通管理部门
B.民航地区管理局
C.县级以上地方人民政府
D.市级人民政府
答案：C
解析：
见《中华人民共和国民用航空法》第57条规定。
某施工单位承接了一项PTN网工程，施工内容包括五个局站的设备安装及测试，所有PTN设备有100G移动接口，项目部制定的网络计划图，如图1所示。
上图中工作代号与工作内容的对应关系，见表1。
根据合同约定，建设单位按照各局站工作的最早开始时间，将设备运到机房，施工中发生如下事件：?
事件1：乙站、丙站设备均推迟2d运到机房。
事件2：施工单位仪表比计划最早进场时间推迟5d时间。
事件3：在丁站本机测试中，仪表故障造成测试工作延迟6d。
【问题】
1．参照A标注B、E、F、I工作时间参数。
2．在保证工期前提下，测试工作于第几天开始能保证仪表的最高利用率?
3．各事件顺序发生时，分别影响工期多少天?哪些可以向建设单位索赔工期?本工期的实际工期是多少天?
4．在本机测试网元级测试中，本工程需要测试接口的平均发送光功率、接收光灵敏度和最小过载光功率外，还需要测试哪些项目?
答案：
解析：
1．采用简化时标分析法，分析如下，四个时间参数，如图2所示。 2．测试工作有E、C、I、K、G、L，要保证仪器最高利用率就要求仪器连续、不间断工作，才能避免仪器窝工，即需求最早开始的测试工作E的最晚开始时间；从图2可知E
最晚开始时间是第21天，最晚结束时间是第22天，所有测试工作于第21天开始能保证仪表的最高利用率。
3．事件1中D、F工作各推迟2d，且均为建设单位责任。D工作是关键工作，将使工期延误2d，可向建设单位索赔工期2d。F是非关键工作，推迟2d大于其总时差1d将延误1d，但前面D工作已经延误了2d，所以此1d将不会影响工期，也不可向建设单位索赔工期。
事件2中E工作推迟5d，属施工单位自己的责任，不能进行索赔。E工作是非关键工作，其推迟时间5d小于其总时差8d，所以不会影响工期。
事件3中I工作推迟6d，属施工单位自己的责任，不能进行索赔。I工作是非关键工作，其推迟时间6d小于其总时差7d，但前面E事件已经延误5d，所以将影响工期5+6-7=4d。
本工期的实际工期是计划工期加上延误工期。
延误工期=2(D延误)+E5(E延误)+6(I延误)-7(1总时差)]=6d。
实际工期=56(计划工期)+6(延误工期)=62d。
4．还需要测试：(1)吞吐量；(2)时延；(3)过载丢包率；(4)背靠背。
在重力式码头工程中，代替传统的粒状反滤材料，可以采用（ ）作为反 滤层。
A. 土工膜 B.非机织土工布
C. 土工网 D. 土工带
项目目标动态控制的准备工作是（ ）
A.收集项目目标的实际值
B.对项目目标的计划值和实际值进行比较
C.对项目目标进行调整
D.将项目的目标进行分解
答案：D
解析：
项目目标动态控制的准备工作是：将项目的目标进行分解，以确定用于目标控制的计划值。
实行施工总承包的工程,其生产安全事故应急救援预案应由()统一组织编制。
A.监理单位
B.总承包单位
C.建设单位
D.总承包单位和分包单位
答案：B
解析：
2020版教材P233 / 2019版教材P232
实行施工总承包的，由总承包单位统一组织编制建设工程生产安全事故应急救援预案，
企业向银行借款时，短期借款的方式有多种，其中有效利率高于名义利率的是（ ）。
A.贴现法
B.优惠利率
C.收款法
D.浮动优惠利率
E.加息法
答案：A,E
解析：
加息法和贴现法的实际利率均大于名义利率，其中加息法的实际利率高于名义利率大约一倍。
就一条高速公路收费系统来说，下列不属于实现基本功能的系统的是()。
A.车牌自动识别系统
B.紧急电话系统
C.计算机系统
D.计重系统
答案：B
解析：
2020版教材P274/2019版教材P268
一条髙速公路收费系统，按其基本功能可分为计算机系统、收费视频监视系统、内部对讲系统、安全报警系统、电源系统、计重系统、车牌自动识别系统、ETC车道系统等。计算机系统根据级别可分为车道计算机系统、收费站计算机系统、路段收费分中心计算机系统、省级收费管理中心计算机系统。
2021一级建造师历年真题解析9章 第4章
2014年2月1日，某建设单位与某施工企业签订了施工合同，约定开工日期为5月1日。2018真题2月10日该施工企业与保险公司签订了建筑工程一切险保险合同。2018真题为保证工期，施工企业于4月20日将建筑材料运至工地。2018真题后因设备原因，工程实际开工日期为5月10日。2018真题该建筑工程一切险的保险生效日为（）。2018真题
A、2014年2月10日
B、2014年4月20日
C、2014年5月1日
D、2014年5月10日
答案：B
解析：
本题考查的是建筑工程一切险的基本规定。建筑工程一切险的保险责任自保险工程在工地动工或用于保险工程的材料、设备运抵工地之时起始，至工程所有人对部分或全部工程签发完工验收证书或验收合格，或工程所有人实际占用或使用或接收该部分或全部工程之时终止，以先发生者为准。
以下关于台阶法开挖法优点说法错误的是（ ）。
A、灵活多变，适用性强，是各种开挖方法中的基本方法
B、有足够的作业空间和较快的施工速度
C、当地层无水、洞跨小于12m时，均可采用该方法
D、适用于软弱围岩，如第四纪沉积地层
答案：C
解析：
2020教材P163 / 2019教材P164
（1）台阶开挖法适用于土质较好的隧道施工，以及软弱围岩、第四纪沉积地层隧道。（2）台阶开挖法将结构断面分成两个以上部分，即分成上下两个工作面或几个工作面，分步开挖。根据地层条件和机械配套情况，台阶法又可分为正台阶法和中隔壁台阶法等。正台阶法能较早使支护闭合，有利于控制其结构变形及由此引起的地面沉降。（3）台阶开挖法优点是具有足够的作业空间和较快的施工速度，灵活多变，适用性强。
建设工程项目决策阶段策划的主要任务是（ ）。
A. 定义如何组织项目建设
B. 定义项目开发或建设的任务和意义
C. 定义如何组织项目开发
D. 定义项目开发的程序和内容
答案：B
解析：
本题考核的是建设工程项目决策阶段策划的主要任务。
建设工程项目决策阶段策划的主要任务是定义（指的是严格的确定）项目开发或建设的任务和意义。建设工程项目实施阶段策划是在建设项目立项之后，为了把项目决策付诸实施而形成的指导性的项目实施方案。建设工程项目实施阶段策划的主要任务是确定如何组织该项目的开发或建设。
综上所述，正确选项为B。
《环境管理体系规范及使用指南》（GB/T 24001）中的二级要素“环境管理体系审核”是指（ ）。
A．国家环境主管部门审核
B．环境管理第三方认证审核
C．业主方环境管理审核
D．企业环境管理内部审核
某单位生产过程中，有如下具体安排，其中符合《劳动法》劳动保护规定的有（ ）。
A．安排女工赵某在经期从事高温焊接作业
B．安排怀孕6个月的女工钱某从事夜班劳动
C．批准女工孙某只能休产假120天
D．安排17岁的李某担任矿井安检员
E．安排15岁的周某担任仓库管理员
正确答案：ABC
85. ABC【解析】D项错，未成年工不得从事矿山井下作业。A项对，禁止女职工在经期从事高处、低温作业，但可以安排其从事低处、高温作业。
某本地网直埋光缆线路工程，光缆线路与原有光缆有一处交越。施工单位和建设单位签订了承包合同，对工程材料、交越手续等进行了详细约定，项目部根据合同约定，编制了施工进度网络计划(如图3所示)，并报送了监理单位。
由于前面工作进度拖延，工程进行了60d，布放光缆工作才开始。项目部采取了赶工措施，工程如期完成。项目部对工程进行交工前检查时，发现部分段落的光缆对地绝缘不合格，经检查，该问题系部分接头盒进水所致，整改后工程顺利交付。
【问题】
1．计算本工程工期，并列出关键工作。
2．工程进行了60d，为了赶工应进行工作压缩，列出压缩步骤，并计算因为赶工增加的费用。
3．在与原有光缆交越处施工时，为保障原有光缆的安全，应采取哪些措施?
4．说明可能造成光缆对地绝缘不合格的原因。
5．应如何保证光缆接头盒的封装质量?
答案：
解析：
1．本工程工期为105d。 关键工作为路由复测、挖光缆沟、布放光缆、坡坎加固、竣工资料整理。
2．布放光缆开始前工期延误了60-14-35=11d，因此需要对后续的关键工作布放光缆、坡坎加固、竣工资料整理进行压缩。
竣工资料整理可以压缩2d。坡坎加固压缩只能压缩7d，如果压缩8d的话，该关键工作将变为非关键工作。布放光缆压缩2d。
赶工费用计算：9×700+2×900=8100元。
3．为保障原有光缆安全应采取的措施：(1)新建光缆应按照有关通信工程建设标准的规定与原有光缆相距一定的距离，避免同沟敷设；(2)与原有光缆建设单位协调，在方便维护、确保原有光缆安全的前提下进行施工；(3)开挖前先了解原有光缆的位置和走向；(4)人工(小心)开挖，严禁使用机械开挖；(5)开挖后对原有光缆加装保护管。
4．对地绝缘不合格的原因：(1)接头盒进水；(2)在光缆敷设和回填土时操作不当造成光缆外皮损伤；(3)接头盒未按工艺要求封装严密。
5．为了保证光缆接头盒的封装质量应采取的措施：(1)对从事接头盒安装的技术人员应进行培训和示范，使其熟练掌握接续及安装要领；(2)按接头盒说明书的要求盘纤，并保证光纤的曲率半径满足规范要求；(3)施工现场环境的温度、洁净度应满足接续要求。
最基本的光纤通信系统组成不包括（）。
A.光发射机
B.光纤线路
C.光接收机
D.接入设备
答案：D
解析：
2020版教材页码P17-20
最基本的光纤通信系统由光发射机、光纤线路（包括光缆和光中继器）和光接收机组成。
沥青混合料压实机械有：静力式钢轮压路机、（ ）、振动压路机。
A.羊足轮碾压机
B.夯实机
C.冲击式压路机
D.轮胎压路机
答案：D
解析：
对沥青混合料而言，只能使用静载光轮和胶轮压路机。
2021一级建造师历年真题解析9章 第5章
某机电设备安装公司中标某海上油气处理模块（约2800t钢结构和管道、电气等组成的生产模块）的施工总承包合同，合同的通用条款规定，材料由业主供给，项目生产用电由业主提供，本项目需由机电安装公司完成。在合同的专用条款中约定了工程范围、工期、质量标准、安全环境要求，并规定项目可以将管道、防腐工程分包给有资质的单位。机电安装公司将管道工程分包给了GAI资质的A单位，将防腐工程分包给了具有资质的B单位。
项目执行期间发生了下列情况：
业主单位新上任的合同部经理认为机电安装公司违反了合同通用条款的规定，给机电安装公司开出了50万元的罚款通知书。
B单位在预制站进行管道防腐时，没有预留焊口，造成A单位焊接处理时间大幅增加，A单位向B单位进行索赔，遭到B单位的拒绝。
A单位在管道安装时由于甲供管件到货滞后15天造成窝工损失30万元，因为机电安装公司的钢结构安装滞后，造成窝工损失6万元，工期拖后6天。A单位向业主提出30万元的费用索赔和15天的工期索赔，向机电安装公司提出6万元的费用索赔和6天的工期索赔。
A单位在进行管道水压试验时，发现在升压到2.6MPa时，阀门的法兰处有水珠渗出，为了节约时间，项目技术元要求管工带压紧固螺栓，被监理工程师制止。
【问题】：
1.业主单位合同部经理开具的50万元罚款单是否成立？为什么？
2.A单位作为本项目的管道分包商是否合适？为什么？
3.由于焊口遭到油漆污染，A单位向B单位的索赔应该怎么做？
4.A单位向业主及机电安装公司的索赔是否合适？应该怎么做？
5.监理为何制止管工带压紧固螺栓的行为？
答案：
解析：
1.合同的专用条款优先于合同的通用条款。合同的专用条款中明确管道工程可以分包给有资质的单位,故机电安装公司的分包行为没有违反合同的约定。业主单位的合同部经理撤销50万元的罚款通知单。
2.持有GAI资质的单位是具备油气处理管道安装资格的。所以A单位作为本项目的管道分包商是合乎要求的。
3.由于A单位和B单位并无合同关系,A单位应将索赔事项报给机电安装公司,由机电安装公司审核其索赔是否合理并合乎合同的规定,若合乎合同规定,则由机电安装公司支付A单位的相应索赔。其后,机电安装公司根据与B单位的合同,向B单位追索A单位的索赔。
4.A单位无权向业主索赔费用和工期,A单位应将索赔事项报机电安装公司,由机电安装公司向业主索赔30万元费用和15天工期。A单位向机电安装公司索赔的6万元费用和6天工期,其索赔对象正确,机电安装公司应该根据合同予以补偿。
5.在试压过程中,若发生泄漏,必须泄压后才能处理。同时注意,严禁试压温度过低、接近材料的脆性转变温度。带压紧固螺栓往往会造成法兰面受理不均衡,出现垫片爆碎的情况,很容易使操作人员受到伤害。进行压力试验时,划定禁区,无关人员不得进入。
关于技术方案资本金的出资方式，以工业产权和非专利技术作价出资的比例一般不超过资本金总额的( )。
A、10%
B、20%
C、30%
D、35%
答案：B
解析：
2020/2019版教材P49
2.关于资本金出资，以工业产权和非专利技术作价出资的比例一般不超过项目资本金总额的20%（经特别批准，部分高新技术企业可以达到35%以上）。
下列电气工程验收资料中， 属于安全和功能检测资料的是（） 。
A． 照明全负荷试验记录
B． 配电柜安装记录
C． 管线敷设记录
D． 接地干线焊接记录
答案：A
解析：
本题考查的是建筑安装工程质量验收评定的程序。电气工程的安全和功能检测资料有照明全负荷试验记录，大型灯具牢固性试验记录，避雷接地电阻测试记录，线路、开关、插座接地检验记录，在建筑工程验收时，这些检测资料应齐全。
（ ）应及时将工程竣工验收总结报告、验收鉴定书及相关资料报送省级人民政府能源主管部门。
A.竣工验收主持单位
B.竣工验收委员会
C.竣工验收委员会主任委员
D.项目法人
答案：A
解析：
2020版教材P294 / 2019版教材P293
验收委员会完成竣工验收工作后，应出具竣工验收鉴定书；验收主持单位应及时将工程竣工验收总结报告、验收鉴定书及相关资料报送省级人民政府能源主管部门。
施工企业向建设单位提供预付款担保产生的费用，属于（ ）。
A、财务费
B、财产保险费
C、风险费
D、办公费
答案：A
解析：
教材P111
本题考查的是财务费用。财务费用是指企业为施工生产筹集资金或提供预付款担保、履约担保、职工工资支付担保等所发生的费用。
采用施工总承包模式，建设工程项目质量的好坏在很大程度上取决于()。
A.业主的管理水平
B.施工总承包单位的管理水平
C.监理单位的管理水平
D.政府质量监督部门的管理水平
答案：B
解析：
2020/2019教材P37
3.质量控制方面建设工程项目质量的好坏在很大程度上取决于施工总承包单位的管理水平和技术水平。故B正确。
根据《水利水电工程标准施工招标文件》（2009年版），河道疏浚工程质量保修期为 ( )年。
A.零 B.半
C. 一 D. 二
答案：A
解析：
本题考查的是水利工程施工招标投标管理。河道疏浚工程无质量保修期。
高温施工混凝土配合比设计的原则是()用量。
A.低粗骨料
B.高拌合水
C.高细骨料
D.低水泥
答案：D
解析：
2020教材P202 / 2019教材P204
3.混凝土工程（2)高温施工混凝土配合比设计除应符合规范规定外，尚应符合下列规定：3)宜采用低水泥用量的原则，并可采用粉煤灰取代部分水泥。宜选用水化热较低的水泥。
2021一级建造师历年真题解析9章 第6章
地下连续墙槽段接头时应待混凝土( )后即拔出接头管。
A.浇筑完毕
B.初凝
C.终凝
D.养护结束
答案：B
解析：
接头管应能承受混凝土压力，并避免混凝土在两槽段问串浆。待混凝土初凝(强度达约0．05～0．2MPa)后拔出接头管，形成相邻单元槽段的接头；要避免拔管过早导致混凝土坍落，或过迟出现拔管施工困难的情况。
关于石灰稳定土基层施工备料的说法，正确的是（ ）。
A.当生石灰堆放时间较长时，应露天堆放，不得覆盖
B.消石灰应保持一定的湿度，但不可过湿成团
C.生石灰应在加水消解后马上使用，不得隔夜使用
D.消石灰无需过筛即可使用
答案：B
解析：
2020版教材P68/2019版教材P64
石灰稳定材料除应满足第11条-第18条的规定外，尚应符合下列规定：
⑴分层采集材料时，应将不同层位材料混合装车运送到现场。
⑵对塑性指数小于15的黏性土，可视土质和机械性能确定是否需要过筛。
⑶石灰应选择临近水源、地势较高且宽敞的场地集中覆盖封存堆放。
⑷生石灰块应在使用前7-10d充分消解，消解后的石灰应保持一定的湿度，不得产生扬尘，也不可过湿成团。
(5）消石灰宜过9.5mm筛，并尽快使用
企业短期筹资常用的方式是通过（ ）取得所需资金。
A、融资租赁方式
B、流动负债方式
C、私募方式
D、同行拆借方式
答案：B
解析：
2020版教材P150 / 2019版教材P144
短期筹资的概念短期筹资是指为满足企业临时性流动资金需要而进行的筹资活动，一般是在一年以内或超过一年的一个营业周期内到期，常用的方式是通过流动负债方式取得，因此，也称为流动负债筹资或短期负债筹资。
钢筋混凝土灌注桩按其成孔方法不同，可分为（ ）和挖孔扩底灌注桩等。
A．水冲灌注桩
B．振动灌注桩
C．钻孔灌注桩
D．沉管灌注桩
E．人工挖孔灌注桩
正确答案：CDE
沉管灌注桩是指利用锤击打桩法或振动打桩法，将带有活瓣式桩尖或预制钢筋混凝土桩靴的钢套管沉入土中，然后边浇筑混凝土(或先在管内放入钢筋笼)边锤击或振动边拔管而成的桩。前者称为锤击沉管灌注桩及套管夯扩灌注桩，后者称为振动沉管灌注桩。显然，水冲、振动无法独立成孔，也不存在所谓的“水冲灌注桩”和“振动灌注桩”。故选项A、B不正确。
下列费用中，属于建筑安装工程人工费的有（ ）。
A.生产工人的技能培训费用
B.生产工人的流动施工津贴
C.生产工人的增收节支奖金
D.生产工人在法定节假日的加班工资
E.项目部管理人员的计时工资
答案：B,C,D
解析：
人工费是指按工资总额构成规定，支付给从事建筑安装工程施工的生产工人和附属生产单位工人的各项费用。内容包括：（奖加贴殊计）
A 属于企业管理费中的职工教育经费；E 属于企业管理费中的管理人员的工资
按照《铁路法》规定，我国铁路分为国家铁路、地方铁路、()和铁路专用线。
A.合资铁路
B.合营铁路
C.专有铁路
D.专营铁路
风速为（ ）或风力6级的风称为强风。
A.8．0～10．7m／s
B.10．8～13．8m／s
C.13．9～17．1m／s
D.17．2～20．7m／s
关于影响保温材料导热系数因素的说法， 正确的有（）。
A.表观密度小的材料，导热系数大
B.孔隙率相同，孔隙尺寸越大，导热系数越大
C.材料吸湿受潮后，导热系数会增大
D.当热流平行于纤维方向，保温性增大
E.材料导热系数随温度的升高而增大
2021一级建造师历年真题解析9章 第7章
无人值守的移动通信基站，通常采用()为负载供电。
A.一体化供电方式
B.混合供电方式
C.集中供电方式
D.分散供电方式
答案：B
解析：
本题考核的是供电方式。混合供电方式是在无人值守的光缆中继站、微波中继站、移动通信基站，通常采用交、直流与太阳能电源、风力电源组成的混合供电方式。采用混合供电的电源系统由市电、柴油发电机组、整流设备、蓄电池组、太阳电池、风力发电机等部分组成。故选项B正确。
关于建设工程安全生产管理预警级别的说法，正确的是( )。
A.I 级预警表示生产活动处于正常状态
B.Ⅱ级预警表示处于事故的上升阶段
C.Ⅲ级预警一般用黄色表示
D.Ⅳ级预警一般用橙色表示
建设项目工程总承包即使采用总价包干的方式，稍大一些的项目也难以用固定总价包干，而多是采用（）。
A.变动总价合同
B.单价合同
C.成本价酬金合同
D.视情况而定
答案：A
解析：
2020/2019教材P35
建设项目工程总承包的主要意义并不在于总价包干和“交钥匙”，其核心是通过设计与施工过程的组织集成，促进设计与施工的紧密结合，已达到为项目建设增值的目的。应该指出，即使采用总价包干的方式，稍大一些的项目也难以用固定总价包干，而多数采用变动总价合同。
在第11个月进行工程完工结算时，计算承包人应得的工程款总额以及发包人应支付的工程款总额。
正确答案：
承包人应得的工程款总额为：23×300+1×300×0.9=7170万元（3分） 发包人应支付的工程款总额为：7170-7170×5％=6811.50万元（2分）
木材的变形在各个方向不同，下列表述中正确的是（）。2018真题
A、顺纹方向最小，径向较大，弦向最大
B、顺纹方向最小，弦向较大，径向最大
C、径向最小，顺纹方向较大，弦向最大
D、径向最小，弦向较大，顺纹方向最大
答案：A
解析：
本题考查的是木材和木制品的特性与应用。由于木材构造的不均匀性，木材的变形在各个方向上也不同；顺纹方向最小，径向较大，弦向最大。
关于有效的仲裁协议的效力，以下表述错误的是()。
A.对双方当事人均有约束力
B.可以排除法院的司法管辖权
C.对法院不具有约束力
D.对仲裁机构具有约束力
答案：C
解析：
2020版教材P359 / 2019版教材P357
仲裁协议一经有效成立，即对当事人产生法律约束力。发生纠纷后，当事人只能向仲裁协议中所约定的仲裁机构申请仲裁，而不能就该纠纷向法院提起诉讼。有效的仲裁协议排除法院的司法管辖权。仲裁协议是仲裁委员会受理仲裁案件的基础，是仲裁庭审理和裁决案件的依据。没有有效的仲裁协议，仲裁委员会就不能获得仲裁案件的管辖权。
球形罐整体热处理时应进行柱脚移动监测，监测柱脚（ ），及时调整支柱使其处于垂直状态。
A.支柱间的平行度
B.拉杆挠度
C.支柱弯曲度
D.实际位移值
答案：D
解析：
教材P105
整体热处理时应松开拉杆及地脚螺栓，检查支柱底部与预先在基础上设置的滑板之间的润滑及位移测量装置。热处理过程中应监测柱脚实际位移值，及时调整支柱使其处于垂直状态。热处理后应测量并调整支柱的垂直度和拉杆挠度。热处理后应监测柱脚实际位移值及支柱垂直度，及时调整支柱使其处于垂直状态。
出入口控制系统主要实现（ ）。
A.出入物品出入总量控制
B.出入人员出入权限控制
C.出入人员出入信息控制
D.出入人员出入信息记录
E.出入物品信息出入记录
答案：B,C,D
解析：
B、C、D
目前出入口控制系统主要是实现对出入人员的自动化管理。
2021一级建造师历年真题解析9章 第8章
大体积混凝土保湿养护的持续时间不得少于()d，应经常检查塑料薄膜或养护剂涂层的完整情况，保持混凝土表面湿润。
A.7
B.14
C.3
D.5
答案：B
解析：
本题考核的是大体积混凝土的养护。大体积混凝土保湿养护的持续时间不得少于14d，应经常检查塑料薄膜或养护剂涂层的完整情况，保持混凝土表面湿润。
除流砂及呈流塑状态的黏性土外，适用于各类土的开挖防护类型是（ ）。
A.横、竖挡板支撑
B.钢(木)框架支撑
C.喷射混凝土护壁
D.现浇混凝土护壁
模板分项工程应由（ ）组织验收。
A.项目总工程师
B.项目经理
C,监理工程师
D.总监理工程师
企业编制人工定额时要拟定施工作业的定额时间，应当包括在定额时间内的工人工作时间消耗有（ ）。
A. 基本工作时间
B. 施工组织不善造成的停工时间
C. 辅助工作时间
D. 不可避免的中断时间
E. 准备与结束的工作时间
答案：A,C,D,E
解析：
2012年建设工程经济真题第71题
本题主要考查了人工定额的编制。
工人工作时间的分类如图：
ACDE项：如图所示，本题ACDE均属于人工定额工作时间，当选。
B项：施工组织不善造成的停工时间属于机械工作时间损耗。故B项错误。
综上所述，本题正确答案为ACDE项。
胜利施工企业与兴达设备安装公司于2012年2月1日签订了一份设备租赁合同，合同约定，胜利施工企业应于设备进场后两周内支付兴达设备安装公司租金。2012年3月1日，工程开工，设备如期进场。但直到2012年4月1日，胜利施工企业仍未支付兴达设备安装公司租金。则兴达设备安装公司的诉讼时效截止时间是()。
A.2013年3月1日
B.2013年3月15日
C.2013年4月1日
D.2014年3月15日
答案：B
解析：
本题考核的是诉讼时效。《民法通则》规定，诉讼时效期间从知道或者应当知道权利被侵害时起计算。延付或拒付租金的，诉讼时效期间为1年。
以下属于大型工程的是（ ）。
A.飞行区指标4E、单项工程合同额为3500万元的机场场道土方工程
B.飞行区指标4D、单项工程合同额为5100万元的机场场道基础工程
C.飞行区指标4E、单项工程合同额为1500万元的机场目视助航工程
D.飞行区指标4D、单项工程合同额为2050万元的机场目视助航工程
E.飞行区指标4E、单项工程合同额为540万元的空管工程 下列工程中可
在工程量清单计价的方法中，建设工程发承包及实施阶段的工程造价不由()组成。
A.分部分项工程费
B.措施项目费
C.项目流水费
D.其他项目费
答案：C
解析：
本题考核的是建设工程发承包及实施阶段的工程造价的组成。在工程量清单计价的方法中，建设工程发承包及实施阶段的工程造价由分部分项工程费、措施项目费、其他项目费组成；故选项C错误。
扩频通信系统具有（ ）特点。
A.实现码分多址
B.保密性弱
C.可抗多址干扰
D.系统容量大
E.抗次声波能力强
答案：A,C
解析：
本题考核的是扩频通信系统的特点。扩频通信系统具有抗干扰能力强、保密性好、可以实现码分多址、抗多址干扰、能精确地定时和测距等特点。
2021一级建造师历年真题解析9章 第9章
水闸闸室止水缝部位混凝土浇筑，正确的做法是（ ）。
A.嵌固止水片的模板应适当提前拆模时间
B.浇筑混凝土时，不得冲撞止水片
C.水平止水片应在浇筑层的中间
D.振捣混凝土时，振捣器不得触及止水片
E.嵌固止水片的模板应适当推迟拆模时间
答案：B,C,D,E
解析：
2020版教材P126 / 2019版教材P128
浇筑止水缝部位混凝土的注意事项包括：（1）水平止水片应在浇筑层的中间，在止水片高程处，不得设置施工缝。（2）浇筑混凝土时，不得冲撞止水片，当混凝土将淹没止水片时,应再次清除其表面污垢并注意防止止水片向下弯折。（3）振捣器不得触及止水片。（4）嵌固止水片的模板应适当推迟拆模时间。
如按工程进度编制施工成本计划，在编制网络计划时应充分考虑进度控制对项目划分的要求，同时还应考虑施工成本支出计划对（ ）的要求。
A.成本目标
B.项目目标
C.成本分解
D.项目划分
答案：D
解析：
2020/2019教材P81
因此在编制网络计划时，应在充分考虑进度控制对项目划分要求的同时，还要考虑确定施工成本支出计划对项目划分的要求，做到二者兼顾。
机械设备典型零部件的安装包( )
A.齿轮系统装配 B.轴承安装C.螺纹连接件热装配D.活动地脚螺栓连接E.设备管路安装
答案：A,B,C,E
解析：
机械设备典型零部件的安装是重要组成部分，主要包括：齿轮系统的装配及变速器的安装；滑动轴承和滚动轴承的安装；联轴节的安装；螺纹连接件的热装配；液压元件的安装；气压元件的安装；设备管路的安装。
施工成本管理的任务中，()是以货币形式编制施工项目在计划期内的生产费用、成本水平、成本降低率以及为降低成本所采取的主要措施和规划的书面方案。
A.施工成本预测
B.施工成本计划
C.施工成本分析
D.施工成本控制
答案：B
解析：
2020/2019教材P71
施工成本计划是以货币形式编制施工项目在计划期内的生产费用、成本水平、成本降低率以及为降低成本所采取的主要措施和规划的书面方案，它是建立施工项目成本管理责任制、开展成本控制和核算的基础，它是该项目降低成本的指导文件，是设立目标成本的依据。
关于抵押实现的说法，正确的是（ ）。
A、抵押物折价后，其价款超过债权数额的部分归债务人所有，不足部分由债务人清偿
B、债务履行期届满抵押权人未受清偿的，可以与抵押人协议以拍卖该抵押物所得价款受偿
C、同一财产向两个以上债权人抵押，抵押合同自签订之日起生效的，拍卖、变卖抵押物所得价款按照合同生效的先后顺序清偿
D、同一财产向两个以上债权人抵押，抵押合同以登记生效的，拍卖、变卖抵押物所得价款按债权比例清偿
答案：B
解析：
教材P37
【知识点】抵押权的实现。债务履行期届满抵押权人未受清偿的，可以与抵押人协议以抵押物折价或者以拍卖、变卖该抵押物所得的价款受偿。选项A错在，抵押物折价或者拍卖、变卖后，其价款超过债权数额的部分归抵押人所有，不足部分由债务人清偿。同一财产向两个以上债权人抵押的，拍卖、变卖抵押物所得的价款按照以下规定清偿：（1）抵押合同以登记生效的，按抵押物登记的先后顺序清偿；顺序相同的，按照债权比例清偿。（2）抵押合同自签订之日起生效的，如果抵押物未登记的，按照合同生效的先后顺序清偿，顺序相同的，按照债权比例清偿。抵押物已登记的先于未登记的受偿。所以，选项C和D说反了。
采用横、竖挡板支撑、钢(木)框架支撑护壁进行扩大基础施工时，当施工完毕拆除支撑时，应（ ）分段进行。
A.从下向上
B.从上向下
C.从左向右
D.从右向左
答案：A
解析：
此题主要要求考生熟悉基坑护壁支撑施工方法的相关知识。护壁基坑横、竖挡板支撑、钢(木)框架支撑施工方法是：根据坑壁的土质情况，确定采用一次开挖或分段开挖的方法，每次开挖的深度不宜超过1．5m，边开挖边支撑，直到设计标高。施工完毕拆除支撑时，应自下而上分段进行，拆除一段回填夯实一段，再拆上一段，直到地面。 此题的解题思路是从保证护壁安全的角度采用排除法分析，首先分析选项C．从左向右和D．从右向左，施工后的结果都会造成护壁支撑体系不闭合，破坏了支撑效果。容易造成坍塌；再分析选项B．从上向下，施工后的结果是拆除一段护壁面暴露一段，容易造成坍塌；最后分析选项A．从下向上，可以做到拆除一段回填夯实一段，再拆上一段，直到地面，从而实现基坑安全。
经过逐一排除后可知，只有选项A．从下至上符合题干要求。所以本题的正确项是“A”。
钢结构防腐措施主要有( )。
A.外壁涂覆防腐蚀涂层或施加防腐蚀包覆层
B.采用电化学的阴极保护
C.选用耐腐蚀的钢材品种
D.对钢结构施加电压
E.及时清理钢结构腐蚀层
答案：A,B,C
解析：
本题考核的是钢结构防腐措施。钢结构防腐措施主要有以下几类：(1)外壁涂覆防腐蚀涂层或施加防腐蚀包覆层；(2)采用电化学的阴极保护；(3)预留钢结构的腐蚀富裕厚度，可以根据要求的使用年限预留富裕腐蚀厚度；(4)选用耐腐蚀的钢材品种。故本题选择A、B、C选项。
施工现场临时用电工程必须经过验收方可使用，需由()等部门共同验收。
A.编制部门
B.审核部门
C.合约部门
D.批准部门
E.分包单位
答案：A,B,D
解析：
2020教材P174 / 2019教材P176
临时用电工程必须经编制、审核、批准部门和使用单位共同验收，合格后方可投入使用。
