21年一级建造师答疑精华7卷 第1卷
根据《水运工程混凝土和砂浆材料用量定额》（交水发【2004】247号），细骨料以中（粗）砂为准，若采用细砂时，水泥用量增加（ ）。
A.2% B.4% C.6% D.8%
铺筑道面混凝土板的作业，是一项多工种的流水作业，它的主要施工工序是：施工前的准备、（ ）、做面、接缝施工。
A.摊铺混合料
B.振实
C.养护
D.灌缝
E.铺设反射层
答案：A,B
解析：
2020版教材页码P28-30
铺筑道面混凝土板的作业，是一项多工种的流水作业，它有机械铺筑和人工铺筑之分。对人工铺筑，它的主要施工工序是:施工前的准备;钢筋网的安装;摊铺拌合料;振实;做面;接缝施工。机械（轨道式摊铺机）铺筑的施工工序是:轨道模板安装→摊铺→振捣→修整表面→人工拉槽或刻槽。
在混凝土理论配合比确定中，混凝土的施工配制强度按照（ ）确定。
A．cu,o≥cu,k+1．645×σ
B．cu,o>cu,k+1．645×σ
C．cu,o=cu,k+11645×σ
D．cu,o≥cu,k+2×σ
固结灌浆工程的质量检查方法有（ ）。
A. 检测岩体弹性波波速
B. 钻孔压水试验
C. 挖坑灌水法
D. 岩芯取样法
E. 无损检测法
答案：A,B
解析：
1.固结灌浆工程的质量检查宜采用检测岩体弹性波波速的方法，检测可在灌浆结束14d 后进行。
2.固结灌浆工程的质量检查也可采用钻孔压水试验的方法，检测时间可在灌浆结束7d或3d 后进行。检查孔的数量不宜少于灌浆孔总数的5%，压水试验应采用单点法。
基坑回填应由场地最低部分开始，自下而上分层铺填，分层夯实，采用人工填土时，每层虚铺的厚度可以为（）cm。
A．20
B．40
C．60
D．80
答案：A
解析：
人工填土每层虚铺厚度约20∽30cm，机械填土可为30∽50cm。故选A。
关于混凝土井壁施工模板的说法，正确的是( )。
A.长段井壁施工可采用滑升模板
B.喷混凝土施工要采用木模板
C.掘砌混合作业采用金属整体移动模板
D.掘进段高确定整体金属模板高度
E.炮眼深度1m时整体金属模板高度应有1．5m以上
答案：A,C,D
解析：
立井井筒混凝土井壁施工目前常用的模板主要是滑升模板、装配式金属模板、整体金属移动模板等多种。长段掘砌，多采用液压滑升模板或装配式金属模板。金属整体移动式模板主要在短段掘砌混合作业时采用。目前整体金属移动模板通常为3～4m左右，这与目前立井井筒施工方法所确定的段高相配合。模板高度大于炮眼深度是不合适的，因为模板高度超过掘进段高，要么混凝土浇筑工作无法实施，要么需要再等待一个或几个掘进段高方能进行砌壁，工作面空帮时间长，不利于安全。整体式金属移动模板高度至少应在2m以上，这样才能适应混凝土浇筑时还可以进行出矸工作这一掘砌混合作业的要求。对于段高1m的短段混凝土砌筑施工，通常可以采用木模板或者装配式钢模板。因此答案应选A、C、D
【背景资料】某安装公司承包某制药厂生产设备工程的施工，该制药厂生产设备的主机及控制设备由建设单位从国外订货。制药厂生产设备的主机设备土建工程及机电配套工程由某建筑公司承建，已基本完工。安装公司进场后，按合同工期要求，与建设单位和制药厂生产设备主机及控制设备供应商洽谈，明确了设备主机及控制设备到达施工现场需60 天。安装公司依据工程的实际情况编制了该制药厂生产设备工程的施工进度计划（双代号网络图），其中该制药厂生产设备工程的安装工作内容、逻辑关系及工作持续时间见表。在主机设备基础检验时，安装公司发现主机设备的基础与安装施工图不符，主机设备基础检查时，发现混凝土强度不符合设计要求，验收不合格，要求建筑公司整改，重新浇捣混凝土基础，经检验合格，使基础检验的工作时间用了40 天。制药厂生产设备工程在施工时，因主机设备及控制设备在运输过程中，受到台风的影响，使该主机设备及控制设备到达安装现场比施工进度计划晚了10 天。安装公司按照建设单位的要求，增加劳动力，改变施工方法，调整进度计划，使制药生产设备仍按合同规定的工期完成。制药厂生产设备安装工作内容、逻辑关系及持续时间表
【问题】1．绘出安装公司编制的制药厂生产设备工程施工进度计划（双代号网络图）。2．分析影响工期的关键工作是哪几个？总工期需多少天？3．设备基础强度应如何复测？基础检验工作增加到40 天会不会影响总工期？4．主机设备及控制设备晚到10 天是否影响总工期？说明理由。
答案：
解析：
1．安装公司编制的制药厂生产设备施工进度计划（双代号网络）。
2.影响工期的关键工作是：设备订货，主机安装，调试，试运行。总工期为180 天。
3.设备基础强度检測，可请有检测资质的工程检测单位，采用回弹法或钻芯法等对基础的强度进行复测。基础验收工作增加到40 天，比计划时间多了10 天，不会影响总工期，因为基础验收在非关键线路上，10天的偏差小于总时差20 天。
4.主机设备晚到10 天，要影响总工期。因为该工作在关键线路上。控制设备晚到10 天，不会影响总工期，因为该工作在非关键线路上，有时差55 天。
基床夯实时，为避免发生“倒锤”或偏夯而影响夯实效果，每层夯实前应对抛石面层作适当整平，其局部高差不宜大于（ ）。
A.100mm
B.200mm
C.300mm
D.500mm
答案：C
解析：
2020版教材页码P114-P118
为避免发生"倒锤"或偏夯而影响夯实效果，每层夯实前应对抛石面层作适当整平，其局部高差不宜大于300mm。
航道建设工程实行（ ）的质量管理制度。
A.政府监督 B.法人负责
C.社会监理 D.分级报审
E.企业自检
21年一级建造师答疑精华7卷 第2卷
关于金属表面预处理质量等级的说法中，符合规范的有（ ）。
A．手工除锈分为两级 B．动力工具除锈分为三级 C．喷射除锈分为四级 D．火焰除锈质量等级为Pi E．化学除锈质量等级为Fl
在港口工程检验批质量检验中，将检验项目划分为（ ）。
A.主要检验项目
B.指定检验项目
C.一般项目
D.允许偏差项目
E.特殊项目
答案：A,C,D
解析：
在港口工程检验批质量检验中，将检验项目划分为主要检验项目、一般项目、允许偏差项目。
施工企业于2000年承建某单位办公楼，2001年4月竣工验收合格并交付使用。2006年5月，甲致函该单位，说明屋面防水保修期满及以后使用维护的注意事项。此事体现了合同法的（ ）原则。
A. 公平
B. 自愿
C. 诚实信用
D. 维护公共利益
答案：C
解析：
2006年建设工程法规真题第54题
C项：当事人行使权利、履行义务应当遵循诚实信用原则。所以C项当选。
A项：当事人应当遵循公平原则确定各方的权利和义务。所以A项不选。
B项：当事人依法享有自愿订立合同的权利，任何单位和个人不得非法干预。所以B项不选。
D项：当事人订立、履行合同，应当遵守法律、行政法规，尊重社会公德，不得扰乱社会经济秩序，损害社会公共利益。所以D项不选。
综上所述，本题正确答案为C。
建设工程项目总概算是确定整个建设工程从开始到竣工验收、交付使用所需的全部费用文件，总概算的构成包括（ ）。
A、单项工程综合概算
B、工程建设其他费用概算
C、预备费、建设期利息概算
D、经营性项目铺底流动资金概算
E、建设单位工程概算
答案：A,B,C,D
解析：
2020版教材P210 / 2019版教材P204
建设工程项目总概算是确定整个建设工程项目从筹建开始到竣工验收、交付使用所需的全部费用的文件，它由各单项工程综合概算、工程建设其他费用概算、预备费、建设期利息概算和经营性项目铺底流动资金概算等汇总编制而成。
下列检测方法中，属于动态检测弯沉值的是 （ ）
A.核子密度湿度仪法 B.贝克曼法
C.自动弯沉仪法 D.落锤弯沉仪法
答案：D
解析：
比较常用的几种弯沉值测试方法的特点，贝克曼梁法：传统检测方法，速度慢，静态测试，试验方法成熟，目前为规范规定的标准方法。自动弯沉仪法：利用贝克曼法原理快速连续测定，属于静态试验范畴，但测定的是总弯沉，因此使用时应采用贝克曼法进行标定换算。落锤弯沉仪法：利用重锤自由落下的瞬间产生的冲击荷载测定弯沉，属于动态弯沉，并能反算路面的回弹模量，快速连续测定，使用时应采用贝克曼法进行标定换算。
绞吸挖泥船分层施工时，分层的上层宜较厚、最后一层应较薄，其目的是（ ）。
A. 保证挖宽
B. 提高时间利用率
C. 保证质量
D. 保证安全
E. 提高挖泥船效能
煤矿防治水规定指出；防治水工作应当坚持（ ）的原则。
A.预测预报
B.有疑必探
C.先探后掘
D.先治后采
E.水大不采
答案：A,B,C,D
解析：
我国的煤炭资源水文地质条件复杂的矿区很多，“水大不采”是不现实的，因此“水大不采”绝不是煤矿防治水规定的原则，预测预报、有疑必探、先探后掘、先治后采才是煤矿防治水规定的原则，并采取防、堵、疏、排、截的综合治理措施，科学地进行防治水工作。
根据《水利工程设计概估算编制规定（工程部分）》（水总【2014】429号），下列属于夜间施工增加费的有（ ）。
A.施工场地的照明费用
B.照明线路工程费用
C.加工厂的照明费用
D.车间的照明费用
E.公用施工道路的照明费用
答案：A,E
解析：
P325
建筑材料采购合同中，合同的主要条款有（ ）。
A.采购材料的名称、型号
B.订购的数量和计算方法
C.材料的交付方式
D.违约责任
E.要求买方提供履约保函
答案：A,B,C,D
解析：
2020教材P276 / 2019教材P273
建筑材料采购合同的主要内容有：包括购销物资的名称（注明牌号、商标）、品种、型号、规格、等级、花色、技术标准或质量要求等；合同中应该明确所采用的计量方法，并明确计量单位；交付方式可以是采购方到约定地点提货或供货方负责将货物送达指定地点两大类；当事人任何一方不能正确履行合同义务时，都可以以违约金的形式承担违约赔偿责任。双方应通过协商确定违约金的比例，并在合同条款内明确。
21年一级建造师答疑精华7卷 第3卷
光电测距仪的照准误差（相位不均匀误差）、偏调误差（三轴平行性）及加常数、乘常数，一般()进行一次检验。
A.每月
B.每半年
C.每年
D.每次使用前
答案：C
解析：
2020/2019教材P8
仪器、工具的检验：1）经纬仪的三轴误差、指标差、光学对中误差，以及水准仪的/角，应经常检验和校正。2）光电测距仪的照准误差（相位不均匀误差）、偏调误差（三轴平行性）及加常数、乘常数，一般每年进行一次检验。
吊装方法的基本选择步骤是对吊装方法进行多方面的论证和分析，但一般可不进行（）。
A.技术可行性论证
B.进度分析
C.质量分析
D.成本分析
答案：C
解析：
2020版教材P49 / 2019版教材P40
吊装方法的基本选择步骤:1.技术可行性论证；2.安全性分析；3.进度分析；4.成本分析；5.综合选择。
关于盈亏平衡点的说法，不正确的是()．
A、盈亏平衡分析虽然能够从市场适应性方面说明技术方案风险的大小，但并不能揭示产生技术方案风险的根源
B、盈亏平衡产量越大，项目抗风险能力越强
C、盈亏平衡点越低，达到此点的盈亏平衡产销量就越少，技术方案投产后盈利的可能性越大，适应市场变化的能力越强，抗风险能力也越强。
D、可变成本率越低，项目抗风险能力越强
答案：B
解析：
2020/2019版教材P38
盈亏平衡点反映了技术方案对市场变化的适应能力和抗风险能力。从图1Z101032中可以看到，盈亏平衡点越低，达到此点的盈亏平衡产销量就越少，技术方案投产后盈利的可能性越大，适应市场变化的能力越强，抗风险能力也越强。
如下图所示，下列分析正确的是（ ）
A、基准收益率定得越高，该方案被接受的可能性越大
B、i2称为财务内部收益率
C、当基准收益率等于i2，方案可行
D、FNPV（i1）>0时，方案或项目可行
答案：D
解析：
2020/2019版教材P25
从图1Z101026可以看出，按照财务净现值的评价准则，只要FNPV（i）≥0，技术方案就可接受。
(2016)
A、48.00
B、49.44
C、51.00
D、48.96
根据建设工程项目管理规范，项目管理机构负责人的职责包括（ ）。
A、参与组建项目管理机构
B、对各类资源进行质量监控和动态管理
C、主持编制项目管理目标责任书
D、确定项目管理实施目标
答案：B
解析：
P55-56
本题考查的是施工企业项目经理的责任。（1）项目经理目标责任书中规定的职责。（2）工程质量安全责任承诺书中应履行的职责。（3）组织或参与编制项目管理规划大纲、项目管理实施规划，对项目目标进行系统管理。（4）主持制定并落实质量、安全技术措施和专项方案，负责相关的组织协调工作。（5）对各类资源进行质量监控和动态管理。（6）对进场的机械、设备、工器具的安全、质量和使用进行监控。（7）建立各类专业管理制度并组织实施。（8）制定有效的安全、文明和环境保护措施并组织实施。（9）组织或参与评价项目管理绩效。（10）进行授权范围内的任务分解和利益分配。（11）按规定完善工程资料，规范工程档案文件，准备工程结算和竣工资料，参与工程竣工验收。（12）接受审计，处理项目管理机构解体的善后工作。（13）协助和配合组织进行项目检查、鉴定和评奖申报。（14）配合组织完善缺陷责任期的相关工作。
（2018年真题）建设工程项目管理规划属于（）项目管理的范畴。
A、工程总承包方
B、业主方
C、工程总承包管理方
D、工程咨询方
答案：B
解析：
本题考查的是建设工程项目管理规划的内容和编制方法。建设工程项目管理规划涉及项目整个实施阶段，它属于业主方项目管理的范畴。
根据现行规定，在审查概算的投资规模、生产能力等是否符合原批准的可行性研究报告或者立项批文时，若发现概算总投资超过原批准投资估算的（ ）以上，需要进一步审查超估算的原因。( 2015真题 )
A.5%
B.10%
C.3%
D.8%
答案：B
解析：
本题考查的是设计概算审查的内容。审查概算的投资规模、生产能力、设计标准、建设用地、建筑面积、主要设备、配套工程、设计定员等是否符合原批准可行性研究报告或立项批文的标准。如概算总投资超过原批准投资估算10%以上，应进一步审查超估算的原因。
(四)
某商业用房工程，建筑面积15000m2，地下1层，地上4层，施工单位与建设单位釆用 《建设工程施工合同（示范文本)》（GF—99—0201 )签订了工程施工合同。合同约定：工程 工期自2009年2月1日至2009年12月31日；工程承包范围为图纸所示的全部土建、安装工 程。合同造价中含安全防护费、文明施工费120万元。
合同履行过程中、发生了如下事件：
事件一：2009年5月12日，工程所在地区发生了7.5级强烈地震，造成施工现场部分围墙 倒塌，损失6万元；地下1层填充墙部分损毁，损失10万元；停工及修复共30d。施工单位就 上述损失及工期延误向建设单位提出了索赔。
事件二：用于基础底板的钢筋进场时，钢材供应商提供了出厂检验报告和合格证，施 工单位只进行了钢筋规格、外观检查等现场质量验证工作后，即准备用于工程.监理工程 师下达了停工令。
事件三：截止2009年8月15日，建设单位累计预付安全防护费、文明施工费共计50万元。
事件四：工程竣工结算造价为5670万元，其中工程款5510万元，利息70万元，建设单 位违约金90万元。工程竣工5个月后，建设单位仍没有按合同约定支付剩余款项，欠款总额 1670万元（含上述利息和建设单位违约金),随后施工单位依法行使了工程款优先受偿权。
事件五：工程竣工后，项目经理按“制造成本法”核算了项目施工总成本，其构成如 下：直接工程费4309.20万元，措施费440.80万元，规费11.02万元,企业管理费332.17万元 (其中施工单位总部企业管理费为220.40万元)。
事件三中，建设单位预付的安全防护费、文明施工费的金额是否合理？说明理由。
答案：
解析：
《建筑工程安全防护、文明施工揞施费用及使用管理规定》第七条规定：建设单位与施工单位应当在施工合同中明确安全防护、文明施工措施项目总费用，以及费用预付、支付计划，使用要求、调整方式等条款。建设单位与施工单位在施工合同中对安全防护、文明施工措施费用预付、支付计划未作约定或约定不明的，合同工期在一年以内的，建设单位预付安全防护、文明施工措施项目费用不得低于该费用总额的50%;合同工期在一年以上的（含一年），预付安全防护、文明施工措施费用不得低于该费用总额的30%,其余费用应当按照施工进度支付。
21年一级建造师答疑精华7卷 第4卷
施工企业乙经建设单位甲同意，将部分非主体工程分包给施工企业丙，丙又将其中部分工程违法分包给施工企业丁。后丁因工作失误致使工程不合格，甲欲索赔。关于责任承担的说法，正确的有（ ）。
A. 甲有权要求乙承担民事责任
B. 甲有权要求丙承担民事责任
C. 甲无权要求丁承担民事责任
D. 乙向甲承担民事责任后，有权向丙追偿
E. 丙向乙承担民事责任后，有权向丁追偿
答案：A,B,D,E
解析：
2011年建设工程法规真题第91题
本题考查的是总承包单位的责任。
ABC项：根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》的规定，因建设工程质量发生争议的，发包人可以以总承包人、分包人和实际施工人为共同被告提起诉讼。根据《建筑法》的规定，建筑工程实行总承包的，工程质量由工程总承包单位负责，总承包单位将建筑工程分包给其他单位的，应当对分包工程的质量与分包单位承担连带责任。分包单位应当接受总承包单位的质量管理。
本案中，甲有权向乙丙丁要求承担民事责任，因此AB项正确，C项错误。
DE项：根据《民法通则》的规定，负有连带责任的每个债务人，都负有清偿全部债务的义务，履行了义务的人，有权要求其他负有连带责任的人偿付他应当承担的份额。因此DE项正确。
综上所述，本题的正确答案为ABDE。
无法验槽的情况包括（ ）。
A．基槽底面与设计标高相差太大
B．基槽底面坡度较大，高差悬殊
C．场地内有软弱下卧层
D．基槽之中有旧建筑物基础
E．槽底有明显的机械车辙痕迹，槽底土扰动明显
巷道掘进施工中的钻眼工作时间与（ ）因素有关。
A．炮眼数目
B．同时工作的钻机数量
C．钻机平均钻速
D．炮眼平均深度
E．炮眼利用率
答案：A,B,C,D
解析：
与炮眼利用率无关，其他均有关，故选ABCD。
以下工程属于非民航专业工程的是（）。
A、航站楼土建工程
B、航站楼工艺流程
C、飞行区围界工程
D、航空气象工程
深孔爆破是指炮孔直径大于（），并且深度大于（）的爆破作业。
A.30mm；3m
B.30mm；5m
C.50mm；3m
D.50mm；5m
答案：D
解析：
2020版教材页码P83-85
深孔爆破是指炮孔直径大于50mm，并且深度大于5m的爆破作业。
工序施工质量评定合格等级标准中，一般项目逐项应有（ ）及以上的检验点合格，且不合格点不应集中。
A.60%
B.70%
C.80%
D.90%
答案：B
解析：
2020版教材P258 / 2019版教材P261
合格等级标准中，一般项目逐项应有70%及以上的检验点合格，且不合格店不应集中。
按照铁路隧道围岩分级判定标准，下列属于Ⅱ级围岩判定特征的是（ ）。
A.呈巨块状整体结构
B.呈大块状整体结构
C.呈块碎状镶嵌结构
D.呈碎石状压碎结构
下列矿山工程费用中，不属于措施项目费的是()。
A.夜间施工增加费
B.脚手架工程费
C.二次搬运费
D.总承包服务费
答案：D
解析：
本题考核的是工程费用构成。建筑安装工程费按照工程造价形成由分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费、税金组成。措施项目费是指为完成建设工程施工，发生于该工程施工前和施工过程中的技术、生活、安全、环境保护等方面的费用。内容包括：安全文明施工费、夜间施工增加费、二次搬运费、冬雨期施工增加费、已完工程及设备保护费、工程定位复测费、特殊地区施工增加费、大型机械设备进出场及安拆费、脚手架工程费等。总承包服务费不属于措施项目费；故选项D错误。
背景资料：某开发商拟建一城市综合体项目，预计总投资十五亿元。发包方式采用施工总承包，施工单位承担部分垫资，按月度实际完成工作量的75%支付工程款，工程质量为合格，保修金为3%，合同总工期为32 个月。
最终确定有关费用如下：分部分项工程费82000.00 万元，措施费20500.00 万元，其他项目费12800.00 万元，暂列金额8200.00 万元，规费2470.00 万元，税金3750.00 万元。双方依据《建设工程施工合同（示范文本》GF-2017-0201 签订了工程施工总承包合同。但中标后建设单位要求施工单位降低部分分项的综合单价。
事件二：1. 工程主体完工3 个月后，总包单位为配合开发商自行发包的燃气等专业工程施工，脚手架留置比计划延长2 个月拆除。为此要求开发商支付2 个月脚手架租赁费68.00万元。2. 总包单位要求开发商按照银行同期同类贷款利率，支付垫资利息1142.00 万元。
事件三：施工合同中允许总承包单位自行合法分包，A 单位将物业配套楼整体分包给B单位，公共区域园林绿化分包给C 单位（该单位未在施工现场设立项目管理机构，委托劳务队伍进行施工）、自行施工的8 栋住宅楼的主体结构工程劳务（含钢筋、混凝士主材与模架等周转材料）分包给D 单位，上述单位均具备相应施工资质。地方建设行政主管部门在例行检查时提出不符合《建筑工程施工转包违法分包等违法行为认定查处管理办法》（建市（2014）118 号）相关规定要求整改。
事件四：建设单位提供的材料运抵现场后，项目监理机构要求施工单位及时送检，但施工单位称：施工合同专用条款并未对此作出约定，因此，建设单位提供的材料，施工单位没有送检的义务，若一定要施工单位送检，则由建设单位支付材料检测费用。
【问题1】 计算本工程签约合同价（单位万元，保留2 位小数）。施工单位的综合单价能否降低，这体现了工程量清单计价的哪个特点？
【问题2】总包单位提出的索赔是否成立？并说明理由。
【问题3】根据《建筑工程施工转包违法分包等违法行为认定查处管理办法》（建市（2014）118 号）上述分包行为中哪些属于违法行为？并说明相应理由？
【问题4】指出事件四中施工单位说法正确和错误之处，分别说明理由。
答案：
解析：
【答案1】中标造价=（8200+360+120+225.68）×（1+3.41％）=9209.36 万元不能降低、体现了法定性。
【答案2】（3）68.00 万元费用索赔成立。
理由：脚手架留置时间延长是因为配合开发商施工的，因此属于建设单位责任，费用索赔成立。
（4）垫资利息1142.00 万元索赔不成立。
理由：当事人对垫资没有约定的，承包人请求的支付利息的，不予支持。
【答案3】（1）“A 单位将物业配套楼整体分包给B 单位”属于违法行为。
理由：主体结构部分不得分包。
（2）“C 单位未在施工现场设立项目管理机构，委托劳务队伍进行施工”属于违法行为。
理由：根据规定，未在施工现场设立项目管理机构的视为转包。
（3）“8 栋住宅楼的主体结构工程劳务（含钢筋、混凝士主材与模架等周转材料）分包给D 单位”属于违法行为。
理由：劳务单位除计取劳务作业费用外，不得计取主要材料和设备费用。
【答案4】正确之处：要求建设单位支付材料检测费用。
理由：发包人供应的材料，其检测费用应由发包人负责。
错误之处：施工单位没有送检的义务。
理由：不论是发包人供应的材料，还是承包人负责采购的材料，承包人均有送检的义务。
21年一级建造师答疑精华7卷 第5卷
施工过程中政府质量监督检查的内容主要包括（ ）。
A.工程实体质量
B.质量控制资料的完成情况
C.施工组织设计文件
D.质量管理组织机构
E.参与工程建设各方的质量行为及质量责任制的履行情况
答案：A,B,E
解析：
本题考查的是施工过程的质量监督。监督机构按照监督方案对工程项目全过程施工的情况进行不定期的检查。检查的内容主要是：参与工程建设各方的质量行为及质量责任制的履行情况，工程实体质量和质量控制资料的完成情况，其中对基础和主体结构阶段的施工应每月安排监督检查。选项C、D属于开工前质量监督内容。
民用机场新建、扩建的公告发布后，任何单位和个人在按规定划定的机场净空保护区内修建、种植或者设置影响飞行安全的建筑物、构筑物、树木、灯光和其他障碍物的，由（）责令清除。
A.机场所在地的县以上地方人民政府
B.机场当局
C.当地民航安全监督管理办公室
D.民航地区管理局
答案：A
解析：
见《中华人民共和国民用航空法》第60条规定。
按照国家工程建筑消防技术标准需要进行消防设计的建筑工程，建设单位应当将建筑工程的消防设计图纸及有关资料报送（ ）审核。
A 建设行政主管部门
B 公安消防机构
C 消防检测机构
D 质量监督机构
正确答案：B
58.B【解析】建设单位应当将建筑工程的消防设计 图纸及有关资料报送公安消防机构审核。
根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，建设工程意外伤害保险的期限()。
A.自保险合同生效之日起至保险合同解除止
B.自施工合同订立之日起至施工合同履行完毕止
C.自实际施工之日起至竣工结算完毕止
D.自工程开工之日起至竣工验收合格止
答案：D
解析：
2020版教材P262 / 2019版教材P261
《建筑工程安全生产管理条例》规定施工单位应当为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险。意外伤害保险费由施工单位支付。实行施工总承包的，由总承包单位支付意外伤害保险费。意外伤害保险期限自建设工程开工之日起至竣工验收合格止。
关于项目部驻地选址的说法，正确的有（）
A.可设在靠近项目现场的中间位置
B.可设在独立大桥下
C.应设在离集中爆破区300m以外
D.可设在互通匝道区
E.应设在周围无高频、高压电源的位置
答案：A,E
解析：
离集中爆破区500m以外，不得占用独立大桥下部空间、河道、互通臣道区及规划的取、弃土场。
关于施工总承包管理模式特点的说法，不正确的是()。
A.一般以施工图设计为投标报价的基础，投标人的投标报价较有依据
B.多数情况下，由业主方与分包人直接签约，这样有可能增加业主方的风险
C.一部分施工图完成后，业主就可单独或与施工总承包管理单位共同进行该部分工程的招标，分包合同的投标报价和合同价以施工图为依据
D.在进行对施工总承包管理单位的招标时，只确定施工总承包管理费，而不确定工程总造价，这可能成为业主控制总投资的风险
答案：A
解析：
2020/2019教材P37
(一）施工总承包管理模式的特点：1.投资控制方面(1)一部分施工图完成后，业主就可单独或与施工总承包管理单位共同进行该部分工程的招标，分包合同的投标报价和合同价以施工图为依据；(2)在进行对施工总承包管理单位的招标时，只确定施工总承包管理费，而不确定工程总造价，这可能成为业主控制总投资的风险；(3)多数情况下，由业主方与分包人直接签约，这样有可能增加业主方的风险。
设备垫铁的作用是（ ）。
A.调整设备使其达到设计要求的水平度和标高
B.增加设备的稳定性
C.防止设备的水平位移
D.提高二次灌浆的质量
E.把设备重量均匀传递到基础
答案：A,E
解析：
教材P60
4.垫铁设置。设置垫铁的作用，一是找正调平机械设备，通过调整垫铁的厚度，可使设备安装达到设计或规范要求的标高和水平度；二是能把设备重量、工作载荷和拧紧地脚螺栓产生的预紧力通过垫铁均匀地传递到基础。
施工企业采购、租赁的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件，应当具有（），并在进入施工现场前进行检查。
A.生产(制造)许可证 B.施工资质证书
C.产品销售许可证 D.施工许可证
E.产品合格证
答案：A,E
解析：
根据《建设工程安全生产管理条例》第34条的规定，施工单位采购、租赁的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件，应当具有生产（制造）许可证、产品合格证，并在进入施工现场前进行查验。施工现场的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件必须由专人管理，定期进行检查、维修和保养，建立相应的资料档案，并按照国家有关规定及时报废。故应选AE项。
根据《世行采购指南》的规定，投标保证金的有效期应当超出投标有效期( )天。
A. 14 B. 15 C. 28 D. 30
答案：C
解析：
《世行釆购指南》关于投标保证金的规定：投标保证金应当在投标有效潮满后28天内一直有效。
21年一级建造师答疑精华7卷 第6卷
如图所示土围堰的防渗形式属于（ ）。
A、斜墙式
B、斜墙带水平铺盖式
C、垂直防渗墙式
D、灌浆帷幕式
答案：C
解析：
【知识点】围堰的分类和基本形式及构造。土石围堰的防渗结构形式有斜墙式、斜墙带水平铺盖式、垂直防渗墙式及灌浆帷幕式等。本题为垂直防渗墙式。
企业在资产负债表日，不能可靠地估计所提供劳务的交易成本，已经发生的劳务成本预计只能部分得到补偿，此时（ ）。
A. 应按已经发生的劳务成本金额确认收入，并按相同金额结转成本，不确认利润或损失
B. 应按预计确认收入，结转已发生的成本，暂不确认利润或损失
C. 应按能够得到补偿的劳务成本金额确认收入，并按已经发生的劳务成本结转成本，将差额确认为损失
D. 不应确认收入，结转已发生的成本，暂不确认当期利润或损失
答案：C
解析：
2006年建设工程经济真题第34题
本题主要考查了收入的确认原则。
根据劳务交易结果是否能够可靠的估计，劳务收人应分别采用不同的方式予以确认。
企业在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，应当分别下列情况处理：
（1）已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；
（2）已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，应当将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。
本题中，已经发生的劳务成本预计只能部分得到补偿，则应将能够得到补偿的劳动成本金额确认为收入，并将已经发生的劳动成本中不能得到补偿的差额计入当期损益。
综上所述，本题正确答案为C项。
关于投标报价的说法，合理的是（）。
A.报价要考虑一定的风险费用
B.最低报价是能中标的最有效办法
C.报价应考虑企业的利益
D.报价不当将可能引入风险
E.投标策略就是要报低价
答案：A,C,D
解析：
2020版教材页码P330-334
本题主要考察对投标报价的基本要求。拟定投标报价应该与投标策略紧密结合，灵活运用。投标报价的一般技巧主要有：
（1）愿意承揽的矿业工程或当前自身任务不足时，报价宜低，采用“下限标价”；当前任务饱满或不急于承揽的工程，可采取“暂缓”的计策，投标报价可高。
（2）对一般矿业工程投标报价宜低；特殊工程投标报价宜高。
（3）对工程量大但技术不复杂的工程投标报价宜低；技术复杂、地区偏僻、施工条件艰难或小型工程投标报价宜高。
（4）竞争对手多的项目报价宜低；自身有特长又较少有竞争对手的项目报价可高。
（5）工期短、风险小的工程投标报价宜低；工期长又是以固定总价全部承包的工程，可能有一定风险，则投标报价宜高。
（6）在同一工程中可采用不平衡报价法，并合理选择高低内容；但以不提高总价为前提，并避免畸高畸低，以免导致投标作废。
（7）对外资、合资的项目可适当提高。当前我国的工资、材料、机械、管理费及利润等取费标准低于国外。
同时，投标报价还要考虑可能存在的风险形式和具体内容。
《文物保护法》规定，在进行建设工程施工过程中，发现文物，应当（ ）
A.立即报告单位所在地文物行政部门
B.施工单位进行保护性挖掘
C.工人可以把一些不重要的文物碎片带走
D.停止施工，保护现场
答案：D
解析：
A 立即报告工程所在地文物行政部门，B 施工单位不能进行文物的挖掘，挖掘应该具有相应的文物资质，C 任何人不能哄抢、私分、藏匿。
关于联合体投标,下列说法中正确的有哪些()。
A.两个以上法人或者其他组织可以组成一个联合体,以多个投标人的身份共同投标
B.联合体各方均应当具备承担招标项目的相应能力
C.联合体中标的,联合体各方应当共同与招标人签订合同,就中标项目实施过程中的责任份额承担按份责任
D.招标人不得强制投标人组成联合体共同投标,不得限制投标人之间的竞争
E.联合体各方只要有其中一方具备承担招标项目的相应能力即可
答案：B,D
解析：
2020版教材P103 / 2019版教材P101
联合体投标是一种特殊的投标人组织形式，一般适用于大型的或结构复杂的建设项目。《招标投标法》规定，两个以上法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同投标。联合体各方均应当具备承担招标项目的相应能力；国家有关规定或者招标文件对投标人资格条件有规定的，联合体各方均应当具备规定的相应资格条件。由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级。联合体各方应当签订共同投标协议，明确约定各方拟承担的工作和责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交招标人。联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。招标人不得强制投标人组成联合体共同投标，不得限制投标人之间的竞争。
（2014 年真题）关于隧道全断面暗挖法施工的说法，错误的是（ ）。
A.可减少开挖对围岩的扰动次数
B.围岩必须有足够的自稳能力
C.自上而下一次开挖成形并及时进行初期支护
D.适用于地表沉降难于控制的隧道施工
答案：D
解析：
全断面开挖法的优点是可以减少开挖对围岩的扰动次数，有利于围岩天然承载拱的形成，工序简便，缺点是对地质条件要求严格，围岩必须有足够的自稳能力。故D 说法错误。
板桩码头建筑物的施工程序包括：（ ）；现场浇筑帽梁；墙后回填土和墙前港池挖泥等。
A.预制和施工板桩
B.加工和安装拉杆
C.基槽开挖
D.预制和安设锚碇结构
E.制作和安装导梁
工业广场地面施工总平面布置的设计依据，包括（ ）。
A.工程项目的总平面设计图纸
B.井筒地质检查钻孔位置设计方案
C.工业广场工程地质与水文地质图
D.地质构造图
E.临时工程建筑项目表
答案：A,C,E
解析：
因为是工业广场的地面布置，地质构造一般不涉及，而工程地质与水文地质资料是必须的。井筒检查钻孔此时已经完成，一般不影响工业广场布置。施工总平面图中，临时工程布置是重要的内容，因此必须有临时建筑的项目表。
路基边坡渗沟的沟内应填充（ ），底部应填块径不小于30cm的石块。
A.粗砂
B.混凝土
C.黏土
D.硬块石
答案：D
解析：
边坡渗沟作用特点是用于疏干潮湿的边坡和引排边坡上层的滞水或泉水，适用于坡度不陡于1：1土质路堑边坡。修筑边坡渗沟，可以疏干和支撑边坡，同时也可以起截阻坡面径流和减轻坡面冲刷的作用。边坡渗沟沟内应填充硬块石，保证有更好的渗水性和稳定性。说明选项“D”符合题意。
21年一级建造师答疑精华7卷 第7卷
关于成本计划编制的说法，正确的有（ ）。
A.在编制施工成本支出计划时，无需考虑不可预见费
B.施工成本可分解为人工费、材料费、机械费、间接费和税金
C.按实施进度编制成本计划，通常可以控制项目进度的网络图的基础上进一步扩充得到
D.首先要把项目总成本分解到单项工程和单位工程中，再一步分解到分部工程和分项工程中
E.按进度编制的施工成本计划可以用“时间-成本累积曲线”来表示
答案：C,D,E
解析：
2020/2019教材P81页
在编制成本支出计划时，要在项目总体层面上考虑总的预备费，也要在主要的分项工程中安排适当的不可预见费。A错误施工成本可以按成本构成分解为人工费、材料费、施工机具使用费和企业管理费，B错误
按实施进度编制成本计划，通常可以控制项目进度的网络图的基础上进一步扩充得到,C正确
首先要把项目总成本分解到单项工程和单位工程中，再一步分解到分部工程和分项工程中,D正确
表示方法有二种，一种是在时标网络图上按月编制的成本计划直方图，另一种是用时间成本累积曲线表示，E正确
关于人民调解的说法，正确的是()。（2014）
A.人民调解委员会是依法设立的调解民间纠纷的群众性自治组织
B.人民委员会经调解达成的调解书与仲裁调解书具有相同的法律效力
C.人民委员会经调解达成的调解协议具有法律约束力
D.当事人对人民调解委员会经调解达成的调解协议有争议的，不得起诉
答案：A,C
解析：
经人民调解委员会调解达成的调解协议具有法律约束力。
经人民调解委员会调解达成调解协议后，双方当事人认为有必要的，可以按照《民事诉讼法》的规定，自调解协议生效之曰起3 0 日 内共同向调解组织所在地基层人民法院申请 司法确认调解协议。人民法院受理申请后，经审查，符合法律规定的，裁定调解协议有效 ，一方当事人拒绝履行或者未全部履行的，对方当事人可以向人民法院申请强制执行;（需要经法院司法确认才具有强制力，而仲裁调解书有强制力，所以B错误）
当事人就调解协议的屜行或者调解协议的内容发生争议的，一方当事人可以向法院提起诉讼。
5
非承重模板拆除时，混凝土强度应达到（ ）MPa 以上。
A. 2.5
B. 2
C. 1.5
D. 3
答案：A
解析：
对非承重模板，混凝土强度应达到2.5MPa 以上，其表面和棱角不因拆模而损坏方可拆除。
燃气管网与供热管网相比，燃气管网独有的附属设备的是（ ）。
A.凝水缸
B.安全阀
C.阀门
D.补偿器
E.放散管
答案：A,E
解析：
凝水缸的作用是排除燃气管道中的冷凝水和石油伴生气管道中的轻质油。放散管是一种专门用来排放管道内部的空气或燃气的装置。
当事人对仲裁协议效力有异议的，应当在（ ）提出。
A．答辩时
B．首次开庭前
C．裁决前
D．执行前
下列关于地役权的说法，正确的有（ ）。
A.地役权属于用益物权
B.土地上已设立土地承包经营权，土地所有权人仍可自行决定是否设立地役权
C.地役权自地役权合同生效时设立
D.地役权未经登记，不能设立生效
E.供役地以及供役地上的建设用地使用权部分转让时，转让部分涉及地役权的， 地役权对受让人具有约束力
答案：A,C,E
解析：
地役权是用益物权的一种，土地上已设立土地承包经营权、建设用地使用权、宅基地使用权等权利的，未经用益物权人同意，土地所有权人不得设立地役权。地役权自地役权合同生效时设立。当事人要求登记的，可以向登记机构申请地役权登记；未经登记，不得对抗善意第三人。
某设备在不使用年限（1至7年）时的平均年度资产消耗成本和平均年度运行成本如下表所示。则该设备在静态模式下的经济寿命为（）年。 (2013)
A、3 B、4 C、5 D、6
答案：B
解析：
把上下两行加到一块，那年的总成本最低就选哪个；
年使用成本=平均年资财消耗成本+平均年运行成本。年使用成本最低极为最经济
碾压机械的圈转套压法的特点是（ ）。
A.开行的工作面较小
B.适合于多碾滚组合碾压
C.生产效率较高
D.转弯套压交接处重压过多，易于超压
E.当转弯半径小时，质量难以保证
答案：B,C,D,E
解析：
2020版教材P85 / 2019版教材P88
圈转套压法要求开行的工作面较大，适合于多碾滚组合碾压。其优点是生产效率较高，但碾压中转弯套压交接处重压过多，易超压。当转弯半径小时，容易引起土层扭曲，产生剪力破坏，在转弯的四角容易漏压，质量难以保证，
机械设备操作前要进行检查，首先进行（ ）运转。
A.实验
B.空车
C.实际
D.计算
