21年一级建造师预测试题7章 第1章
根据《水利水电工程等级划分及洪水标准》SL 252—2017规定，某水库设计灌溉面积为85万亩，则此水库的工程等别至少应为（）等。
A.Ⅱ
B.Ⅲ
C.Ⅳ
D.Ⅴ
答案：A
解析：
本题考核的是水利水电工程等级划分及洪水标准。
关于编制招标控制价时，采用的材料价格信息的说法，正确的是（ ）。
A、价格信息应优先从市场调查确定
B、价格信息应优先从工程造价管理机构通过工程造价信息发布的材料单价
C、价格信息应从大的施工企业调查可靠来源的材料价格
D、价格信息应从淘宝网上直接询价
答案：B
解析：
2020版教材P249 / 2019版教材P243
“—般情况下，编制招标控制价，采用的材料价格应是工程造价管理机构通过工程造价信息发布的材料单价，工程造价信息未发布材料单价的材料，其材料价格应通过市场调查确定。”
人民法院审理上诉案件，认为原判决认定事实清楚，但适用法律法规错误的，应()。
A.判决驳回上诉，维持原判
B.裁定撤销原判，发回重审
C.依法改判
D.判决变更
答案：C
解析：
2020版教材P350 / 2019版教材P349
第二审人民法院对上诉案件，经过审理，按照下列情形，分别处理：(1)原判决认定事实清楚，适用法律正确的，判决驳回上诉，维持原判决、裁定；(2)原判决、裁定认定事实错误或者适用法律错误的，依法改判、撤销或者变更；(3)原判决认定基本事实不清的，裁定撤销原判决，发回原审人民法院重审，或者查清事实后改判；（4）原判决遗漏当事人或者违法缺席判决等严重违反法定程序的，裁定撤销原判，发回原审人民法院重审。
【背景资料】
某穿堤建筑物施工招标，甲、乙、丙、丁共4个投标人参加投标。招标投标及合同执行过程中发生了如下事件：事件一：经资格预审委员会审核，本工程监理单位下属的具有独立法人资格的丁投标人没能通过资格审查。甲、乙、丙3个投标人购买了招标文件，并在规定的投标截止时间前递交了投标文件。件二：评标委员会评标报告对投标人的投标报价有如下评估。投标人的工程量清单“土方开挖(土质级别Ⅱ级，运距50m)”项目中，工程量3万立方米与单价400元/m3的乘积与合价12万元不符。工程量无错误，故应进行修正。事件三：招标人确定乙投标人为中标人，按照《堤防和疏浚工程施工合同范本》签订了施工承包合同。合同约定合同价500万元，预付款为合同价的10%，保留金按当月工程进度款5%的比例扣留。施工期第1个月，经监理单位确认的月进度款为100万元。事件四：根据地方政府美化城市的要求，设计单位修改了建筑设计。修改后的施工图纸未能按时提交，承包人据此提出了有关索赔要求。
【问题】
1.事件一中，指出招标人拒绝投标人丁参加该项目施工投标是否合理，并简述理由。
2.事件二中，根据《工程建设项目施工招标投标办法》的规定，简要说明投标人报价修正的方法并计算出修正报价。
3.事件三中，计算预付款、第1个月的保留金扣留和应得付款（单位：万元）。
4.事件四中，指出承包人提出索赔的要求是否合理并简述理由。
答案：
解析：
【答案要点】
1.该行为合理。理由：监理单位与施工单位不能存在隶属关系。
2.投标人报价修正的方法：单价与工程量的乘积与总价之间不一致时，以单价为准。若单价有明显的小数点错位，应以总价为准，并修改单价。本工程量清单报价就属于有明显的小数点错位。其修正报价单价为4.00元/m3，合价为12万元。
3.预付款=500*10%=50（万元）；第1个月的保留金扣留=100*5%=5（万元）；第1个月应得付款=100-5=95（万元）。
4.承包人提出的索赔要求合理。理由：属于设计变更，而且施工图纸也未能按时提交。
下列说法中，符合总平面布置图布置原则的有（）。
A.总体布局合理，施工现场占用面积少，符合节能、环境、安全、消防和文明施工等相关规定
B.合理组织运输，减少二次搬运
C.施工区域的划分和场地的临时占用应符合总体施工部署和施工流程的要求，减少相互干扰
D.充分利用既有建（构）筑物和既有设施为项目施工服务，降低临时设施的建设费用
E.临时设施不宜使办公区和生产区分离设置，以便于施工管理和施工调度，但二者应与生活区分离
答案：A,B,C,D
解析：
教材P276～277
一、施工总平面布置的原则
1.总体布局合理，施工场地占用面积少，符合节能、环保、安全、消防和文明施工等相关规定。
2.合理组织运输，减少二次搬运。
3.施工区域的划分和场地的临时占用应符合总体施工部署和施工流程的要求，减少相互干扰。
4.充分利用既有建（构）筑物和既有设施为项目施工服务，降低临时设施的建造费用。
5.临时设施应方便生产和生活，办公区、生活区和生产区宜分离设置。"
燃烧性能等级为B1 级的装修材料其燃烧性能为（ ）
A.不燃
B.难燃
C.可燃
D.易燃
答案：B
解析：
本题考查的是装修材料燃烧性能等级。A 不燃性，B1 难燃性，B2 可燃性，B3 易燃性。
参见教材P396。
21年一级建造师预测试题7章 第2章
建设项目工程总承包方的工作程序中，进行项目策划、编制项目计划属于项目（ ）阶段的工作。
A. 启动
B. 初始
C. 设计
D. 施工
答案：B
解析：
本题主要考查建设项目工程总承包方的工作程序。建设项目工程总承包方的工作程序如下：
综上所述，本题正确选项为B项。
对于内照射的放射性防护方法，正确的是（）。
A.缩短受辐照时间
B.加大与辐射源间的距离
C.对辐射源进行屏蔽
D.稀释气态或液态放射性污染物
答案：D
解析：
2020版教材页码P302-303
人体受到辐射照射的途径有两种，一种是人体处于空间辐射场的外照射，如封闭源的γ、β射线和医疗透视的X光照射等；另一种是摄入放射性物质，对人体或对某些器官或组织造成的内照射。试题的A、B、C选项均属于对外照射的防护，缩短照射时间、加长照射距离、屏蔽照射源，D选项属于防护内照射影响的措施，故答案应为D。
根据《劳动合同法》,用人单位与劳动者已建立劳动关系,未同时订立书面劳动合同的,应当自用工之日起()内订立书面劳动合同。
A.1个月
B.2个月
C.3个月
D.半年
答案：A
解析：
2020版教材P149 / 2019版教材P148
《劳动合同法》规定，建立劳动关系，应当订立书面劳动合同。已建立劳动关系，未同时订立书面劳动合同的，应当自用工之日起1个月内订立书面劳动合同。
某施工单位中标一土石坝工程。主要工作包括地基处理、坝体填筑、接头处理等。中标后，施工单位与发包人签订了合同，后根据要求进场施工。
施工过程中发生如下事件：
事件一：施工单位进场后，发现仍有部分村民未搬迁。施工单位遂要求发包人处理，发包人以村民房屋位置不影响具体施工为由拒绝。施工单位遂自行与村民协商搬迁事宜；
事件二：施工单位根据施工图纸进行地基处理，首先进行帷幕灌浆，共三排孔。施工单位设计的灌浆压力为1.5MPa；
事件三：坝体填筑土料为粉质黏土。坝体填筑前，施工单位进行了碾压试验，机械选择的是振动碾碾压，土料塑限为18%，施工单位选择的压实含水量分别为17%、18%、19%。碾压试验完成后，效果很差。施工单位准备重新进行碾压试验；
事件四：施工单位根据要求，在土石坝底部进行了混凝土涵管结构的安装。安装过程中，特别注意了接头的处理；
事件五：工程建设完成后，进行了竣工验收。验收过程中发现竣工图图面变更达到了1/2，但施工单位仍使用原竣工图纸进行竣工验收。
问题：
1、指出事件一发包人做法是否正确？并说明理由，并说明施工单位处理搬迁事宜造成的工期延误和费用损失的承担方。
2、指出事件二中帷幕灌浆三排孔的灌浆顺序，说明帷幕灌浆的原则，并计算灌浆前进行裂隙清洗时的清洗压力。
3、指出事件三中碾压试验选择的碾压机械是否正确？并说明理由。指出施工单位选择的压实含水量是否正确？若正确，说明理由。若不正确，写出正确的压实含水量。
4、说明事件四中接头处理中需要注意的事项。
5、指出事件五中施工单位做法是否正确？若不正确，说明正确做法。
答案：
解析：
1、发包人做法不正确。
理由：移民搬迁工作属于发包人责任，发包人应负责处理。
施工单位处理搬迁事宜造成的工期延误和费用损失的承担方为发包人。
2、帷幕灌浆三排孔的灌浆顺序：先下排孔，再上排孔，最后中间排孔。
帷幕灌浆的原则：分序加密。
灌浆前进行裂隙清洗时的清洗压力=min（1.5MPa*80%，1MPa）=1MPa。
答案：
3、碾压试验选择的碾压机械不正确。
理由：粉质黏土为黏性土料，不能选择振动碾进行碾压。
施工单位选择的压实含水量不正确。
正确的压实含水量：16%、18%、20%。
答案：
4、需要注意的事项：（1）靠近混凝土涵管部位不能采用大型机械压实时，可采用小型机械夯或人工夯实；（2）注意混凝土涵管两侧均匀填料压实，以免产生过大的侧向压力，影响安全。
5、施工单位做法不正确。
正确做法：重新绘制竣工图，并在说明栏内标明变更依据。监理单位应在图标上方加盖并签署“竣工图确认章”。
关于取源部件安装的要求，正确的有（）。
A.设备上的取源部件应在设备制造时同时安装
B.在焊缝及其边缘上开孔及焊接取源部件
C.取源阀门与设备的连接采用卡套式接头
D.管道上安装的取源部件应露出绝热层外
E.把管道上的取源部件取下进行压力试验
答案：A,D
解析：
2020版教材P136 / 2019版教材P125
1.取源部件安装的一般规定。
（1）取源部件的结构尺寸、材质和安装位置应符合设计文件的规定。
（2）设备上的取源部件应在设备制造时同时安装。管道上的取源部件应在管道预制、安装时同时安装。
（3）在设备或管道上安装取源部件的开孔和焊接，必须在设备或管道的防腐、衬里和压力试验前进行。在高压、合金钢、有色金属设备和管道上开孔时，应采用机械加工的方法。
（4）在砌体和混凝土浇筑体上安装的取源部件，应在砌筑或浇筑的同时埋入，埋设深度、露出长度应符合设计和工艺要求，当无法同时安装时，应预留安装孔。安装孔周围应按设计文件规定的材料填充密实，封堵严密。
（5）安装取源部件时，不应在焊缝及其边缘上开孔及焊接。取源阀门与设备或管道的连接不宜采用卡套式接头。当设备及管道有绝热层时，安装的取源部件应露出绝热层外。
（6）取源部件安装完毕后，应与设备和管道同时进行压力试验。
承包人未通知监理人到场检查，私自将工程隐蔽部位覆盖的，监理人有权指示承包人钻孔探测或揭开检查，无论工程隐蔽部位质量是否合格，由此增加的费用和（或）延误的工期均由（ ）承担。
A.发包人
B.承包人
C.监理人
D.承包人与发包人
答案：B
解析：
2020教材P272 / 2019教材P269
承包人未通知监理人到场检查，私自将工程隐蔽部位覆盖的，监理人有权指示承包人钻孔探测或揭开检查，无论工程隐蔽部位质量是否合格，由此增加的费用和（或）延误的工期均由承包人承担。
21年一级建造师预测试题7章 第3章
桩基础按施工方法可分为（ ）。
A.管柱
B.沉桩
C.钻孔灌注桩
D.挖孔桩
E.摩擦桩
答案：B,C,D
解析：
2020版教材P118/2019版教材P114
该题主要考察的是：桩基础的分类按施工方法分类：可分为沉桩、钻孔灌注桩、挖孔桩，其中沉桩又分为锤击沉桩法、振动沉桩法、射水沉桩法、静力压桩法。
在港口与航道工程中，大型船舶的防台是指船舶防御风力在()限度以上的热带气旋。
A.6级
B.7级
C.8级
D.9级
自电网引入的线路施工和通电尚需一段时日，而工程又急需开工，总承包单位用自备电源（如柴油发电机组）时，总承包单位要（ ），同时要妥善采取安全技术措施，防止自备电源误入市政电网。
A.上报供电部门备案
B.通过有关专家评定
C.确保自备电源工作安全可靠
D.告知供电部门并征得同意
答案：D
解析：
工程建设项目地处偏僻，虽用电申请已受理，但自电网引入的线路施工和通电尚需一段时间，而工程又急需开工，则总承包单位通常是用自备电源(如柴油发电机组)先行解决用电问题。此时，总承包单位要告知供电部门并征得同意。同时要妥善采取安全技术措施，防止自备电源误入市政电网。
下列情形中，评标委员会应当否决投标人投标的有（ ）。
A.投标报价高于招标文件设定的最高限价
B.投标报价低于成本
C.投标文件没有响应招标文件的实质性要求
D.投标人有串通投标行为
E.投标人主动提出了对投标文件的澄清、修改
答案：A,B,C,D
解析：
投标人主动提出对投标文件的澄清修改，评标委员会不应接受，但不是否决投标 的情形。
关于工程变更的说法，正确的是（ ）。2017
A、合同实施中，承包人应就合同范围内的业主变更先提出补偿要求
B、工程变更的索赔有效期一般为7天，不超过14天
C、工程变更的补偿范围越大，承包人的风险越大
D、工程变更索赔期越短，对承包人越有利
答案：C
解析：
本题考查的是施工合同分析的任务。选项A，正确的说法应为“在合同实施中，如果工程师指令的工程变更属于合同规定的工程范围，则承包人必须无条件执行；如果工程变更超过承包人应承担的风险范围，则可向业主提出工程变更的补偿要求”；选项B和选项D，正确的说法应为“工程变更的索赔有效期，由合同具体规定，一般为28天，也有14天的。一般这个时间越短，对承包人管理水平的要求越高，对承包人越不利”。
根据《工程网络计划技术规程》JQJ/T121-2015，网络图存在的绘图错误是（ ）。2017
A、编号相同的工作
B、多个起点节点
C、相同的节点编号
D、无箭尾节点的箭线
答案：A
解析：
本题考查的是工程网络计划的编制方法。①→②有两个工作，所以有编号相同的两个工作。
21年一级建造师预测试题7章 第4章
人民法院采取证据保全对证据进行鉴定或者勘验的,获取的证据材料,由()存卷保管。
A.人民法院
B.公证机关
C.当事人自己
D.受委托的鉴定或者勘验机关
答案：A
解析：
2020版教材P342 / 2019版教材P341
所谓证据保全，是指在证据可能灭失或以后难以取得的情况下，法院根据申请人的申请或依职权，对证据加以固定和保护的制度。《民事诉讼法》规定，在证据可能灭失或者以后难以取得的情况下，当事人可以在诉讼过程中向人民法院申请保全证据，人民法院也可以主动采取保全措施。
在建设工程投标中，中标人的投标应符合下列的条件，除了（ ）。
A．能够最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准
B．能够满足招标文件的实质性要求
C．经评审的投标价格最低
D．投标价格低于成本
广播电视中心工艺用房系统设备安装之前，应检查( )。
A.相关管、槽、沟、井
B.接地系统
C.临时供电情况
D.照明情况
E.不间断电源情况
债务人或者第三人将其质押物移交债权人占有，将该物作为债权的担保。债务人不履行债务时，债权人有权依法从将该物折价或者拍卖、变卖的价款中优先受偿的方式属于（ ）。
A.保证
B.抵押
C.质押
D.留置
答案：C
解析：
质押是指债务人或者第三人将其质押物移交债权人占有，将该物作为债权的担保。债务人不履行债务时，债权人有权依法从将该物折价或者拍卖、变卖的价款中优先受偿。
在分部分项工程成本分析的过程中“三算”对比是指（ ）之间的比较。
A.预算成本
B.动态成本
C.目标成本
D.实际成本
E.偏差成本
答案：A,C,D
解析：
2020/2019教材P107
本题考查对分部分项工程成本分析的理解，分部分项工程成本分析的方法是：进行预算成本、目标成本和实际成本的“三算”对比。
预算定额是以特定范围的工程为对象编制的定额。这一特定范围的工程是指（ ）。
A、独立的单项工程
B、各个分部分项工程
C、扩大的分部分项工程
D、整个建筑物
答案：B
解析：
2020版教材P191 / 2019版教材P185
预算定额是以建筑物或构筑物各个分部分项工程为对象编制的定额。
21年一级建造师预测试题7章 第5章
工程设备是指构成永久工程一部分的（ ）。
A、机电设备
B、金属结构设备
C、构筑物
D、仪器设备
E、其他类似设备及装置
答案：A,B,D,E
解析：
2020版教材P168 / 2019版教材P162
工程设备是指构成或计划构成永久工程一部分的机电设备、金属结构设备、仪器装置及其他类似的设备和装置。
建设工程项目总质量计划由（）负责主持编制。
A.企业管理者
B.项目管理总组织者
C.专业工程技术人员
D.专业质量管理人员
答案：B
解析：
2020/2019教材P162
项目管理总组织者，负责主持编制建设工程项目总质量计划，并根据质量控制体系的要求，布置各质量责任主体分别编制与其承担任务范围相符合的质量计划，并按规定程序完成质量计划的审批，作为其实施自身工程质量控制的依据。
高性能混凝土宜选用标准稠度用水量()的硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥。
A.高
B.低
C.适中
D.较高
在矿井工业场地内，宜布置在广场主导风向下风侧的设施有()。
A.压风机房
B.锅炉房
C.破碎筛分厂
D.矸石场
E.变电所
答案：B,C,D
解析：
本题考核的是主要生产设施布置的基本要求。变电所一般设在主要用户附近的地方，这些主要用户通常是矿井井下、绞车房、压风机房；故选项A、E错误。锅炉房、破碎筛分厂等设施均应布置在广场的下风侧，且和人风井口保持一定距离；故选项B、C正确。矸石场应布置在广场主导风向的下风侧，且要避免在地质条件不稳定的山坡或河边；故选项D正确。
甲公司与乙公司组成联合体投标并中标，在施工过程中因工程质量原因遭遇业主索赔，索赔金额为10000元。在甲公司与乙公司投标前的协议中约定了对于债务各承担50%的比例，则（ ）。
A．业主可以要求甲公司支付10000元，甲公司不得以与乙公司有协议为由拒绝支付
B．甲公司支付了10000元后，乙公司就不再对业主承担债务
C．甲公司支付了10000元后，可以根据协议要求乙公司向其支付5000元作为补偿
D．业主如果要求甲公司支付10000元，甲公司可以与乙公司有协议为由拒绝支付
E．甲公司支付了10000元后，乙公司也需要向业主支付10000元
冲击式水轮机按射流冲击转轮的方向不同分为（ ）。
A.混流式
B.水斗式
C.轴流式
D.斜击式
E.双击式
答案：B,D,E
解析：
本题考核的是冲击式水轮机分类。
水轮机可分为反击式（混流式、轴流式、斜流式、贯流式）和冲击式（水斗式、斜击式、双击式）两大类。
21年一级建造师预测试题7章 第6章
下面属于施工准备工作中的工程准备的是（）。
A.图纸会审
B.四通一平
C.制定施工设备计划
D.选择分包商
答案：B
解析：
2020版教材页码P165-169
图纸会审属于技术准备，制定施工设备计划属于物资准备，选择分包商属于协作协调，工程准备包括现场施测、广场平整、地质补堪、临时设施以及施工用混凝土配合比、新工艺新技术等。
下列质量问题常见成因中，属于管理事故成因的是（ ）。（2012 年真题）
A．预埋件偏位
B．不均匀沉降
C．防水材料质量不合格
D．分部分项工程施工顺序不当
答案：D
解析：
管理事故：
（1）分部分项工程施工顺序不当，造成质量问题和严重经济损失。
（2）施工人员不熟悉图纸，盲目施工，致使建筑物或预埋件定位错误。
（3）施工过程中未严格按施工组织设计、方案和工序、工艺标准要求进行施工、造成经济损失。（4）对进场的材料、成品、半成品不按规定检查验收、存放、复试等，造成经济损失。（5）未尽到总包责任，导致现场出现管理混乱，进而形成一定的经济损失。
下列财务指标中，数值越大则表示企业销售能力越强的指标是（ ）。2017真题
A、流动比率
B、净资产收益率
C、总资产周转率
D、资产负债率
答案：C
解析：
本题考查的是营运能力比率。总资产周转率表明一年中总资产周转的次数，或者说明每1元总资产支持的主营业务收入。周转率越高，反映企业销售能力越强。
在双代号网络图中，虚箭线的作用有（ ）。( 2015真题 )
A.指向
B.联系
C.区分
D.过桥
E.断路
答案：B,C,E
解析：
本题考查的是双代号网络计划。虚箭线是实际工作中并不存在的一项虚工作，故他们既不占用时间，也不消耗资源，一般起着工作之间的练习、区分和断路三个作用。选项BCE是正确的。参见教材29。
下列资料中，电梯安装单位提供的资料有（）。
A.安装许可证
B.安装告知书
C.施工方案
D.调试报告
E.施工记录
答案：A,B,C
解析：
2020版教材P219 / 2019版教材P207
安装单位提供的安装资料：（1）安装许可证和安装告知书，许可证范围能够覆盖所施工电梯的相应参数；（2）审批手续齐全的施工方案；（3）施工现场作业人员持有的特种设备作业证。
按事故后果的严重性程度，一次事故中死亡10人以上的职业健康事故是（ ）。
A.轻伤事故
B.重伤事故
C.重大伤亡事故
D.特大伤亡事故
答案：D
解析：
2020教材P241 / 2019教材P239
（3）死亡事故，其中，重大伤亡事故指一次事故中死亡1~2人的事故；特大伤亡事故指一次事故死亡3人以上（含3人）的事故。
21年一级建造师预测试题7章 第7章
对项目施工成本进行过程控制的主要内容是：管理行为的控制程序和（）。
A.项目施工成本管理体系的评审组织和评审程序
B.项目施工成本管理体系运行的评审组织和评审程序
C.管理程序文件
D.成本指标的控制程序
答案：D
解析：
2020/2019教材P88
管理行为的控制程序和成本指标的控制程序是对项目施工成本进行过程控制的主要内容。 1Z202032施工成本控制的步骤
根据《尾矿库安全监督管理规定》，施工单位具有总承包一级或特级资质的，其可承担尾矿库建设项目的（ ）。
A.一等
B.二等
C.三等
D.四等
E.五等
答案：A,B,C
解析：
本题考核的是施工尾矿库工程的企业等级要求。尾矿库建设项目等别与参与主体级别要求见下表。
在通信管道基础中，水泥管道混凝土基础的宽度应比管道孔群宽度宽（ ）mm。
A.50
B.100
C.150
D.200
答案：B
解析：
本题考核的是管道基础的基本要求。水泥管道混凝土基础的宽度应比管道孔群宽度宽100MM(两侧各宽50MM)。
按照《民用机场飞行区技术标准》MH 5001—2013的规定，所有运输机场的跑道均设置（??）。
A.升降带
B.停止道
C.跑道端安全区
D.防吹坪
E.道肩
答案：A,C,D,E
解析：
飞机起飞着陆区是供飞机起飞或着陆用的活动区，由跑道、道肩、防吹坪、升降带、跑道端安全区以及可能设置的停止道与净空道等组成。
根据FIDIC《土木工程施工合同条件》，对于履约担保下列说法正确的是（ ）。
A．承包人提供履约担保的费用应由发包人承担
B．承包人可自行确定提供履约担保的机构
C．在任何情况下，发包人在按照履约担保提出索赔之前，皆应通知承包人，说明 导致索赔的违约性质
D．在承包人根据合同完成施工和竣工验收后，发包人应在14天内将履约保函退还给承包人
小张今年17周岁，到城里打工1年挣得工资2万元，现小张回到家乡承包一小型砖厂。则 关于该承包协议效力的说法，正确的是（ ）。
A.因小张是限制民事行为能力人，该协议效力待定
B.因小张不具备相应的民事行为能力，该协议无效
C.因小张具备相应的民事行为能力，.该协议有效
D.因小张不具备相应的民事行为能力，该协议可撤销
答案：C
解析：
已满16周岁未满18周岁的公民，以自己的劳动收入为主要生活来源的，视为完全民事行为能力人。
