一级建造师考试题免费下载9卷 第1卷
（2016 年真题）大体积混凝土出现的裂缝按深度不同分为表面裂缝、深层裂缝和（ ）三种。
A.收缩裂缝
B.贯穿裂缝
C.应力裂缝
D.结构裂缝
答案：B
解析：
大体积混凝土出现的裂缝按深度不同，分为表面裂缝、深层裂缝和贯穿裂缝三种。其中，表面裂缝一般危害性较小，但影响外观质量；深层裂缝对结构耐久性产生一定危害；贯穿裂缝可能破坏结构的整体性和稳定性，危害性较严重。
主要用于高档场所的室内隔断或屏风的是（ ）玻璃。
A．喷花
B．冰花
C．压花
D．刻花
（2013年真题）A 公司总承包某地一扩建项目的机电安装工程，材料和设备由建设单位提供。A 公司除自己承担主工艺 线设备安装外，非标准件制作安装工程、防腐工程等均分包给具有相应施工资质的分包商施工。考虑到该 地区风多雨少的气候，建设单位将紧靠河边及施工现场的一所弃用学校提供给 A 公司项目部，项目部安排 两层教学楼的一层做材料工具库，二楼作现场办公室，楼旁临河边修建简易厕所和浴室，污水直接排入河 中，并对其他空地做了施工平面布置。（见图 5）
开工前，项目部遵循“开源与节流相结合的原则及项目成本全员控制原则”签订了分包合同，制定了成 本控制目标和措施。施工中由于计划多变、设计变更多，管理不到位，因而造成工程成本严重超过预期
【问题】 2.项目部在施工阶段应如何控制成本？
答案：
解析：
施工阶段项目成本的控制：①对分解的计划成本进行落实；②记录，整理，核算实际发生的费用，计 算实际成本；③进行成本差异分析，采取有效的纠偏措施，充分注意不利差异产生的原因，以防对后续作 业成本产生不利影响或因质量低劣而造成返工现象；④注意工程变更，关注不可预计的外部条件对成本控 制的影响。
按照《航道整治工程技术规范》的规定，水下炸礁工程完工后，必须进行 ( )，检验施工质量。
A.多波速测量 B.水下探摸
C.软式扫床 D.硬式扫床
建设工程项目管理的时间范畴是建设工程项目的（ ）。
A.设计阶段
B.保修阶段
C.使用阶段
D.实施阶段
答案：D
解析：
建设工程项目管理的时间范畴是建设工程项目的实施阶段。
关于工程进度曲线（“S”曲线）特点的说法，错误的是（）。
A.一般情况下，项目施工初期的曲线斜率是逐渐增大的
B.一般情况下，项目施工后期的曲线为凹型
C.通过对“S”曲线的形状分析，可以定性分析施工组织设计中工作内容安排的合理性
D.在项目实施过程中，“S”曲线可结合工程进度管理曲线（“香蕉”曲线）进行施工进度、费用控制
答案：B
解析：
项目施工后期，每天完成的工程量逐渐减少，施工投入也减少，此时施工速度也逐步放慢即工程进度曲线的斜率逐步减小，此阶段的曲线则为凸形。
1．背景材料：某施工单位承接了一条长21km 的二级公路的路基、路面工程，路基宽12m，水泥混凝土路面。为保证测量工作质量和提高测量工作效率，项目部制订了详细的测量管理制度，要求如下：
（1）测量队对有关设计文件和监理签认的控制网点测量资料，由两人共同进行核对，核对结果应作记录并进行签认，成果经项目技术主管复核签认，总工程师审核签认后方可使用。
（2）测量外业工作必须有多余观测，并构成闭合检测条件。
（3）对各工点、工序范围内的测量工作，测量组应自检、复核并签认，分工衔接的测量工作，由测量队或测量组进行互检、复核和签认。
（4）项目经理部总工程师和技术部门负责人要对测量队（组）执行测量复核签认制的情况进行检查，测量队对测量组执行测量复核签认制的情况进行检查，所有检查均应做好
检查记录。
（5）测量记录与资料必须分类整理、妥善保管，并作为竣工文件的组成部分归档保存，具体归档资料包括以下内容：
① 交接桩资料、监理工程师提供的有关测量控制网点、放样数据变更文件。
② 各工点、各工序测量原始记录、观测方案布置图、放样数据计算书。
2．问题：
（1）逐条判断测量管理制度中第（1）、（2）、（3）、（4）条是否正确？并改正错误之处。
（2）补充测量管理制度第（5）条中作为竣工文件的其他测量归档资料。
答案：
解析：
（1）测量管理制度第（1）条不正确。前半句改正为：测量队应核对有关设计文件和监理签认的控制网点测量资料，应由两人独立进行，核对结果应作记录并进行签认……测量管理制度中第（2）、（3）、（4）条正确。
（2）测量管理制度第（5）条中作为竣工文件的其他测量归档资料如下：
① 测量内业计算书，测量成果数据图表。
② 测量器具周期检定文件。
路面无机结合料稳定基层（底基层）施工中，碾压贫混凝土等强度较高的基层材料成型后可采用预切缝措施，并应符合的规定不包括（ ）。
A.预切缝的间距宜为8～15m
B.宜在养护的3～5d内切缝
C.用拖拉机初压1～2遍
D.切缝深度宜为基层厚度的1/2～1/3，切缝宽度约5㎜
答案：C
解析：
2020版教材P72/2019版教材P68
路面无机结合料稳定基层（底基层）施工中，碾压贫混凝土等强度较高的基层材料成型后可采用预切缝措施，并应符合下列规定：（1）预切缝的间距宜为8～15m；（2）宜在养护的3～5d内切缝；（3）切缝深度宜为基层厚度的1/2～1/3，切缝宽度约5㎜；（4）切缝后应及时清理缝隙，并用热沥青填满。
用于边坡锚固的钢绞线存在（ ）等问题时不得用于制作锚索
A.机械损伤 B.包装破损
C.严重锈蚀 D.强度降低
E.电弧烧伤
一级建造师考试题免费下载9卷 第2卷
仅限于主井、风井中采用的井壁结构形式是( )。
A.整体浇筑式井壁
B.锚喷井壁
C.砌筑井壁
D.复合井壁
答案：B
解析：
常用的井壁结构形式有砌筑井壁、整体浇筑式井壁、锚喷井壁、装配式井壁和复合井壁。是一种快速方便的井筒支护形式，其特点是井壁薄(一般50～200mm)、强度高、粘结力强、抗弯性能好、施工效率高、施工速度快。但由于喷混凝土井壁的特殊性能，特别是不能用在淋水大、岩层不稳定的工程条件。因此，为确保安全，我国的矿井设计规范明确指出，锚喷井壁不能用于提升人员的井筒中，所以，锚喷井壁的应用仅限于主井和风井井筒，答案为B。
某安装工程公司承接某地一处大型吊装运输总承包项目，有80～200t大型设备26台。工程内容包括大型设备卸船后的陆路运输及现场的吊装作业。施工作业地点在南方沿海地区，工程施工特点为：工程量大、工期紧、高空作业多、运输和吊装吨位重。
项目部按照合同要求，根据工程的施工特点，分析了该工程项目受外部环境因素的影响，项目部成立了事故应急领导小组进行应急管理，根据施工现场可能发生的施工生产突发事件，编制了专项应急预案，并对应急预案进行了培训。应急预案培训包括的内容有：
(1)培训应急救援人员熟悉应急救援预案的实际内容和应急方式，明确各自在应急行动中的任务和行动措施；(2)培训员工懂得在紧急情况发生后有效的逃生方法；(3)培训使有关人员及时知道应急救援预案和实施程序修正和变动的情况。
安装工程公司将大型工艺设备的卸船后的陆路及厂内运输的运输任务分包给B大件运输公司。
针对80～200t大型设备吊装，项目部研究、确定所有设备的吊装采用履带起重机吊装，为此决定租赁一台750t履带起重机和一台200t履带起重机。项目部组织专业技术人员编制大型设备吊装方案，优化吊装工艺。并对影响大型吊装的质量影响因素进行了预控。
在运输一台重115t、长36m的设备时，安装公司项目部的代表曾提出过要用150t拖车运输。但B运输公司由于车辆调配不能满足要求，采用了一台闲置数月的停放在露天车库的100t半挂运输车进行运输，设备装上车后没有采取固定措施，运输前和运输中没有安全员或其他管理人员检查、监督。运至厂区一个弯道时，半挂车拐弯过急，设备自车上摔下损坏，除了保险公司赔偿外业主还直接损失15万元。经查，B公司没有制订设备运输方案，也没有安全技术交底记录。
【问题】
1．根据背景，本工程施工现场可能发生哪些施工生产和自然灾害突发事件?
2．上述应急预案培训的内容是否全面?若不全面补充缺失的内容。
3．简述为完成重量和尺寸已经确定的既定设备的吊装，确定主吊吊车臂长的步骤和要求。
4．大型设备的吊装施工中，应采取哪些对质量影响因素的预控措施?
5．B公司运输设备发生设备掉出运输车损坏事故应负什么责任?事故产生的原因有哪些??
答案：
解析：
答1：可能发生施工生产突发事件：主要包括起重吊装事件、物体打击事件、高处坠落事件、坍塌事件、触电事件、放射性事件、环境事件等。自然灾害突发事件主要有气象灾害，例如台风、热带风暴、暴雨等。 答2：应急预案培训的内容不全面。应补充的内容有：(1)对应急救援人员，应使之熟悉安全防护用品的正确使用和维护；(2)对员工，应培训使之熟知紧急事故的报警方法和报警程序，一旦发现紧急情况能及时报警。
答3：对于某台设备重量和尺寸已经确定的设备吊装，确定主吊吊车臂长的步骤和要求是：
(1)根据被吊设备的就位位置和已确定的吊车使用工况以及现场情况，初定吊车的站位位置(确定吊车工作半径)。
(2)根据吊车站位位置(吊车工作半径)、设备的吊装计算重量，查吊车的起重能力表，在吊车额定起重量大于设备的吊装计算重量的前提下，选择一个吊车的较大臂长作为初定吊车臂长。
(3)计算设备的计算吊装高度(包括设备的就位高度或最高就位高度、吊索高度等)；根据吊车工作半径、初定吊车臂长查吊车作业范围曲线图，得到吊车在此时的标定吊装高度。若曲线标定的吊装高度大于设备的计算吊装高度，臂长选择合格，否则重复前2个步骤重选。
(4)计算吊臂与设备之间、吊钩与设备及吊臂之间的安全距离，若符合规范要求，选择合格，否则重复前面步骤重选。
答4：对大型设备的吊装质量影响因素的预控，通常包括人、机、料、法、环(4M1E)等方面。施工人员的控制主要侧重于人员资格、技术水平等，包括对司索人员、起重作业的指挥人员、吊车司机的作业资格的认定和控制；对吊装作业的机具设备控制主要是吊车的能力和性能控制，包括吊车是否在特种设备年检有效期内，完好情况等；对材料的控制主要是吊索等的规格、完好进行控制；对吊装方法的控制主要是吊装施工方案的审批程序、现场吊装时的作业与吊装方案的符合性等；对施工环境条件的控制，包括吊装施工现场环境和布置，天气(包括风、雨雪、温度等)的影响、周围的障碍物及地下设施等。
答5：B公司对这次运输事故应负主要责任。
这次事故产生的原因有：没有制订相应的设备运输方案；运输前没有进行安全技术交底；安全管理混乱，运输前和运输中没有安全员或其他管理人员检查、监督；运输车辆性能和车况未经检查，可能存在机械缺陷或隐患；车辆严重超载；操作失误或不符合安全要求，包括设备装上车后没有采取固定措施、弯道拐弯过急等。总之，违反了大件设备运输基本作业要求。
监理工程师应当按照工程监理规范的要求，采取（ ）的形式，对建设工程实施监理。
A.班组互检
B.班组自检
C.巡视
D.旁站
E.平行检验
答案：C,D,E
解析：
本题考核的是建设工程监理的形式。监理工程师应当按照工程监理规范的要求，采取旁站、巡视和平行检验等形式，对建设工程实施监理。
网络指标从移动终端感知来讲主要有( )。
A.掉话率
B.呼叫建立成功率
C.语音质量
D.上下行速率
E.容量
答案：A,B,C,D
解析：
从移动终端感知来讲，网络指标主要包括掉话率、呼叫建立成功率、语音质量、上下行速率等。
HRB400E钢筋应满足最大力下总伸长率不小于（ ）。
A.6%
B.7%
C.8%
D.9%
在雨期进行道路路堑开挖，正确的开挖措施有（ ）。
A：土质路堑开挖前，在路堑边坡坡顶2m以外开挖截水沟并接通出水口
B：开挖土质路堑宜分层开挖，每挖一层均应设置排水纵横坡
C：挖方边坡一次挖到设计标高，防止沉降
D：土的强度低于规定值时应按设计要求进行处理
E：雨期开挖岩石路堑，炮眼应倾斜45°设置
答案：A,B,D
解析：
本题考查的是路基雨期施工技术。开挖土质路堑宜分层开挖，每挖一层均应设置排水纵横坡。挖方边坡不宜一次挖到设计标高，应沿坡面留30cm 厚，待雨期过后整修到设计坡度。以挖作填的挖方应随挖随运随填。雨期开挖岩石路堑，炮眼应尽量水平设置。
依照水利部违法分包管理暂行办法，下列属于违法分包的是（ ）。
A.承包人将全部工程转给其他单位施工
B.未在施工合同中约定将部分工程分包
C.将主要建筑物主体结构进行分包
D.工程分包单位将劳务作业部分再次分包
答案：C
解析：
本题考查的是承包单位分包的管理职责。水利建设工程的主要建筑物的主体结构不得进行工程分包。具有下列情形之一的，认定为转包：（1）承包人将其承包的全部工程转给其他单位或个人施工的；（2）承包人将其承包的全部工程肢解以后以分包的名义转给其他单位或个人施工的；（3）承包人将其承包的全部工程以内部承包合同等形式交由分公司施工，但分公司成立未履行合法手续的；（4）采取联营合作等形式的承包人，其中一方将应由其实施的全部工程交由联营合作方施工的；（5）全部工程由劳务作业分包单位实施，劳务作业分包单位计取报酬是除上缴给承包人管理费之外全部工程价款的；（6）承包人未设立现场管理机构的；（7）承包人未派驻项目负责人、技术负责人、财务负责人、质量管理负责人、安全管理负责人等主要管理人员或者派驻的上述人员中全部不是本单位人员的；（8）承包人不履行管理义务，只向实际施工单位收取管理费的；（9）法律、法规规定的其他转包行为。
土工织物倒滤层，应选择（ ）。
A.无纺土工布
B.机织土工布
C.编织土工布
D.土工网
E.复合土工布
答案：A,B
解析：
2020版教材页码P123-P124
采用土工织物倒滤材料时，其土工织物材料应符合设计要求，必要时应对材质进行抽检。土工织物滤层材料宜选用无纺土工织物和机织土工织物，不得采用编织土工织物。
建设行政主管部门对建设单位的（ ）行为，可以处以罚款。
A．建设单位拖延支付工程价款的
B．建设单位提供的设计有缺陷的
C．建设单位任意压缩工期的
D．建设单位未组织竣工验收，擅自交付使用的
E．未按照国家规定办理工程质量监督手续的
一级建造师考试题免费下载9卷 第3卷
某业主甲起诉某房地产开发公司乙位于T市N区的商品房质量不合格的纠纷，T市中级人民法院于2006年10月15日作出生效判决，要求乙在判决生效之日起10日内赔偿甲人民币30000元，当事人当庭领取了判决书。那么，如果乙拒绝履行判决，甲应当最迟在()之前申请人民法院强制执行。
A.2007年4月15日
B.2007年10月15日
C.2008年4月25日
D.2008年10月25日
答案：D
解析：
2020版教材P353 / 2019版教材P351
（一）当事人申请执行申请强制执行，还须遵守执行期限。申请执行期间为2年。申请执行时效的中止，中断适用法律有关诉讼时效的规定。这里的期间，从法律文书规定履行期间的最后1日起计算；法律文书规定分期履行的，从规定的每次履行期间的最后1日起计算；法律文书未规定履行期间的，从法律文书生效之日起计算。
巷道施工一次成巷的主要特点是( )。
A.可一次完成，不留收尾工程
B.施工作业安全，质量好
C.施工干扰多，速度慢
D.掘进和支护能最大限度同时施工
E.工作面不需要临时支护
答案：A,B,D
解析：
一次成巷是把巷道施工中的掘进、永久支护、水沟掘砌三个分部工程视为一个整体，在一定距离内，按设计及质量标准要求互相配合，前后连贯、最大限度地同时施工，一次做成巷道，不留收尾工程。一次成巷具有施工作业安全、施工速度快、施工质量好、节约材料、降低工程成本和施工计划管理可靠等优点。
下列电器设备中不属于控制电器的是（ ）。
A．接触器
B．断路器
C．熔断器
D．电抗器
E．继电器
答案：B,C,D
解析：
2020版教材P33
控制电器，如主令电器、接触器、继电器、启动器、控制器等。
建筑安装工程费用项目组成中，暂列金额主要用于（ ）。
A：施工合同签订时尚未确定的材料设备采购费用
B：施工图纸以外的零星项目所需的费用
C：隐藏工程二次检验的费用
D：施工中可能发生的工程变更价款调整的费用
E：项目施工现场签证确认的费用
答案：A,D,E
解析：
暂列金额是指发包人在工程量清单中暂定并包括在工程合同价款中的一笔款项，用于施工合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、工程设备、服务的采购，施工中可能发生的工程变更、合同约定调整因素出现时的工程价款调整以及发生的索赔、现场签证确认等的费用。
关于建筑意外伤害保险的说法，正确的有（）。
A、意外伤害保险费由施工企业支付
B、施工企业办理建筑意外伤害保险时，投保的保险金额不得低于当地建设行政主管部门确定的最低保险金额
C、保险期限应涵盖工程项目开工之日到工程竣工验收合格日，工程提前竣工的，保险责任自行终止
D、已在企业所在地参加工伤保险的人员，从事现场施工时不得参加建筑意外伤害保险
E、工程项目中有分包项目的，由分包单位办理意外伤害保险并承担投保费用
答案：A,B,C
解析：
教材P261
本题考查的是建筑意外伤害保险的规定。选项D，已在企业所在地参加工伤保险的人员，从事现场施工时仍可参加建筑意外伤害保险；选项E，工程项目中有分包单位的由总承包施工企业统一办理，分包单位合理承担投保费用。
以下关于石灰稳定土基层运输与摊铺施工技术要点正确的是()。
A、雨期施工应防止混合料淋雨
B、应在第一次重冰冻到来之前一到一个半月内完成施工
C、降雨时应停止施工，已摊铺的应尽快碾压密实
D、运输中应采取防止水分蒸发措施
E、拌成的稳定土应及时运送到铺筑现场
答案：A,C,D,E
解析：
2020/2019教材P25
（二）（1）拌成的稳定土类混合料应及时运送到铺筑现场。水泥稳定土材料自搅拌至摊铺完成，不应超过3h。（2）运输中应采取防止水分蒸发和防扬尘措施。（3）宜在春末和气温较高季节施工，施工最低气温为5°C。（5）雨期施工应防止石灰、水泥和混合料淋雨；降雨时应停止施工，已摊铺的应尽快碾压密实。选ACDE。“应在第一次冰冻到来之前1~1.5月以上完成施工”，B“一个半月内完成施工”,错。
（2010 年真题）关于给排水柔性管道沟槽回填质量控制的说法，正确的有（ ）。
A.管基有效支承角范围内用黏性土填充并夯实
B.管基有效支承角范围内用中粗砂填充密实
C.管道两侧采用人工回填
D.管顶以上0.5m 范围内采用机械回填
E.大口径柔性管道，回填施工中在管内设竖向支撑
答案：B,C,E
解析：
管基有效支承角范围内采用中粗砂填充密实，与管壁紧密接触，不得用其他材料填充，A 选项错误，B 选项正确。沟槽回填从管低基础部位开到管顶以上50mm 范围内，必须采用人工回填，管顶50mm 以上部位，可用机械从管道轴线两侧同时夯实，每层回填高度应不大于200mm。故C 正确，D 错误。管径大于800mm 的柔性管道，回填施工中应在管内设竖向支撑。中小管道应采取防止管道位移措施，故E 正确。
某施工企业当期实际营业利润2000万元，投资收益200万元，营业外收入50万元，营业外支出60万元，则该企业的利润总额为()万元。
A.2150
B.2900
C.2190
D.3200
答案：C
解析：
本题考核的是利润总额的计算。根据公式计算而得：利润总额=营业利润+营业外收入-营业外支出=2000+200+50-60=2190万元。@##
根据《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》（建设部 107 号令），施工图预算应由（ ）构成。
A．成本、预备费和利润
B．成本、利润和税金
C．直接成本、管理费、利润和税金
D．直接成本、利润、风险费和税金
一级建造师考试题免费下载9卷 第4卷
某工程项目的施工合同中约定，如该工程获得鲁班奖，则甲方给乙方一辆汽车作为奖励。则下列表述中，正确的是（ ）。
A．该合同属附期限的合同
B．该合同属附条件的合同
C．所附期限是否到来具有可能性
D．所附条件是否成就具有必然性
用大功率路面铣刨拌和机将路面混合料在原路面上就地铣刨、翻挖、破碎，再加入稳定剂、水泥、水（或加入乳化沥青）和骨料同时就地拌和，用路拌机原地拌和，最后碾压成型。该沥青路面的施工工艺是（ ）。
A.厂拌热再生法
B.现场热再生法
C.厂拌热冷生法
D.现场冷再生法
答案：D
解析：
2020版教材P92/2019版教材P88
现场冷再生法是用大功率路面铣刨拌和机将路面混合料在原路面上就地铣刨、翻挖、破碎，再加人稳定剂、水泥、水（或加入乳化沥青）和骨料同时就地拌和，用路拌机原地拌和，最后碾压成型。
水利工程施工企业总公司管理人员差旅交通费属于（ ）。
A.直接费
B.其他直接费
C.现场经费
D.间接费
答案：D
解析：
水利工程施工企业总公司管理人员差旅交通费属于企业管理费，而企业管理费是间接费的一种。
八流程即（ ）、摊铺整平、洒水晾晒、碾压密实、检测签证和路基修整。
A.施工测量、地下水处理、分层填土
B.施工测量、地基处理、分层填土
C.施工测量、地基处理、冲击填土
D.施工测量、整理、分层填土
综合管廊建设期间的档案资料应由（ ）负责收集、整理、归档。
A.施工单位
B.建设单位
C.管廊日常管理单位
D.监理单位
答案：B
解析：
综合管廊建设期间的档案资料应由建设单位负责收集、整理、归档。维护期间，应由综合管廊日常管理单位负责收集、整理、归档。
工程进度款的计算主要涉及（ ）。
A.工程质量的检验和施工进度计划
B.施工方案的确定和分部分项工程的确定 .
C.工程量的计量和单价的计算方法
D.直接费的计算和间接费的计算
答案：C
解析：
工程进度款的计算，主要渉及两个方面:一是工程量的计量;二是单价的计算方法
多台起重机抬吊设备时，常以计算载荷作为吊装计算的依据，计算载荷除考虑吊装物的重量外，还应考虑（）。
A．索吊具重量
B．静载荷系数
C．动载荷系数
D．不均衡载荷系数
E．滑轮组的摩擦力
答案：A,C,D
解析：
本题考查的是起重机械的使用要求。计算载荷的一般公式为：Qj=K1K2Q，式中Qj－计算荷载；Q－设备及索吊具重量。
1．背景
为提高机场运行安全，某4E级国际机场拟对飞行区围界进行改造。工程内容如下：在原有围界外侧2～5m区域增设一层围界，新增围界高3．5m(含蒺藜滚网)，底部设置混凝土基础和地梁；将专机楼东部区域旧围界拆除，在原位置新建钢筋网围界，在改造的飞行区围界内新建水泥混凝土巡场路。要求投标人须具备建设行政主管部门颁发的机场工程专业承包一级资质，在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。资格预审文件中规定资格审查采用合格制。资格评审过程中招标人发现合格的投标申请人较多，因此要求对申请人进行综合评价和比较。考虑到该机场为大型国际机场，有投标申请人建议仅选用国有大中型企业，民营企业一律不考虑，机场建设方采纳了此意见，并依此选出6家国有大中型企业作为最终的资格预审合格投标人。为便于投标人了解施工要求与环境，机场安排了现场踏勘，有单位因故未能参加，机场按该单位自动放弃投标处理。
2．问题
(1)简述招标人对投标人进行资格预审的程序。
(2)资格审查采用合格制可以吗?
(3)上述招标程序中有哪几处不妥?
答案：
解析：
(1)招标人对投标人进行资格预审的程序如下：
1)招标人组建资格审查委员会；
2)编制资格预审文件；
3)发布资格预审通告，发售资格预审文件；
4)对资格预审文件进行初步、详细审查，确定通过资格预审的申请人名单；
5)完成资格书面审查报告，发出资格预审合格通知书。
(2)可以。
(3)有3处不妥。
1)投标人须具备机场工程专业承包一级资质的说法不准确；
2)不考虑民营企业，并依此选出最终的资格预审合格投标人的做法不妥；
3)机场将未参加现场踏勘的单位按放弃投标处理的做法不妥。
民航机场工程专业承包资质分为机场场道工程专业、民航机场目视助航工程专业、民航空管工程及航站楼弱电工程专业三类。该工程属于机场场道工程，应要求投标人须具备机场场道工程专业承包一级资质。资格审查可以采用合格制。合格制的优点是设置一个门槛，达到要求就通过，投标竞争力强，比较客观公平，有利于获得更多、更好的投标人和投标方案；缺点是，条件设置不当容易造成投标人过多或投标人不足3人，增加评标成本。资格预审时不考虑民营企业的做法属于采用了歧视性条件；《招标投标法》规定，招标人根据招标项目的具体情况，可以组织潜在投标人踏勘项目现场。并未要求投标人必须现场踏勘，所以投标人未参加现场踏勘并不能认同为放弃投标。
建设工程项目资金供应条件包括的内容有（）。
A.资金总供应量
B.资金来源
C.资金供应的时间
D.资金供应的渠道
E.资金供应的成本
答案：A,B,C
解析：
2020/2019教材P147
资金供应条件包括可能的资金总供应量、资金来源（自有资金和外来资金）以及资金供应的时间。
一级建造师考试题免费下载9卷 第5卷
在大体积混凝土施工过程中，为了减少水化热，防止混凝土开裂，一般加入（）作为外加剂。
A.缓凝剂
B.塑化剂
C.减水剂
D.早强剂
E.疏水剂
答案：A,D
解析：
加入缓凝剂，减缓混凝土的凝结时间，防止水泥水化速度过快，水化热放热集中，加入早强剂提高混凝土早期强度，防止受到内力破坏。
通常用于调节混凝土凝结时间、硬化性能的混凝土外加剂有( )。
A.绶凝剂
B.早强剂
C.膨胀剂
D.速凝剂
E.引气剂
答案：A,B,D
解析：
改善混凝土拌合物流变性能的外加剂，包括各种减水剂、引气剂和
泵送剂等;调节混凝土凝结时间、硬化性能的外加剂，包括缓凝剂、早
强剂和速凝剂等;改善混凝土耐久性的外加剂，包括引气剂、防水剂和
阻锈剂等;改善混凝土其他性能的外加剂，包括膨胀剂、防冻剂、着色
剂等。因此答案为ABD
石灰稳定土基层裂缝的防治方法有（ ）。
A.采用塑性指数较高的土
B.在石灰土中适量掺加砂.碎石
C.施工用土中适量掺加粉煤灰
D.在石灰土层中设置伸缩缝
E.含水量提高3个百分点
答案：B,C,D
解析：
本题考查的是无机结合料基层裂缝的防治。石灰稳定土基层裂缝的主要防治方法：（1）改善施工用土的土质，采用塑性指数较低的土或适量掺加粉煤灰；（2）掺加粗粒料，在石灰土中适量掺加砂、碎石、碎砖、煤渣及矿渣等；（3）保证拌和遍数。控制压实含水量，需要根据土的性质采用最佳含水量，避免含水量过高或过低；（4）铺筑碎石过渡层，在石灰土基层与路面间铺筑一层碎石过渡层，可有效避免裂缝；（5）分层铺筑时. 在石灰土强度形成期，任其产生收缩裂缝后，再铺筑上一层，可有效减少新铺筑层的裂缝；（6）设置伸缩缝，在石灰土层中,每隔5～10mm设一道缩缝。参见教材P105。
合理选择机械设备是保证施工进度和提高经济效益的前提。一般情况下，当（ ）时应采用先进的、高效率的大型机械设备。
A.中标价高
B.中标价低
C.工程量大
D.工程量小
关于变压器就位的说法错误的是（）。
A.在变压器就位后，应将滚轮用能拆卸的制动装置加以固定
B.变压器就位不宜吊车直接吊装就位
C.变应器就位时，应注意其方位和距墙尺寸应与设计要求相符
D.变压器与封闭母线直接时，其套管中心线应与封闭母线中心线相符
答案：B
解析：
2020版教材P80 / 2019版教材P69
1.变压器就位可用吊车直接吊装就位。
下列关于施工成本核算的说法中，正确的是（ ）。
A.施工成本核算的对象一般为分部分项工程
B.成本核算的方法中表格核算法优点是科学严密
C.成本核算的方法会计核算法优点是实用性较好
D.施工成本核算要求的归集“三同步”是指形象进度表达的工程量、统计施工产值的工程量和实际成本归集所依据的工程量均应是相同的数值
答案：D
解析：
A 选项错误，施工成本核算的对象一般为单位工程；B 选项错误，成本核算的方法表格核算法，优点：简便易懂，方便操作，实用性较好。缺点：难以实现较为科学严密的审核制度，精度不高，覆盖面较小；C 选项错误，成本核算的方法会计核算法。优点：科学严密，人为控制的因素较小而且核算的覆盖面较大。缺点：对核算工作人员的专业水平和工作经验都要求较高。
钢筋保护层必须保证（），钢筋使用前应作除锈、清污处理。
A.不小于1cm
B.不小于2cm
C.不小于3cm
D.不小于4cm
答案：C
解析：
2020版教材P265/2019版教材P259
3.钢筋保护层必须保证不小于3cm，钢筋使用前应作除锈、清污处理。
建设工程项目的信息管理是通过对()的管理，使项目的信息能方便和有效地获取、存储、存档、处理和交流。
A.各个系统
B.各种材料
C.各种工程
D.各项工作
E.各种数据
答案：A,D,E
解析：
2020教材P343 / 2019教材P338
建设工程项目的信息管理是通过对各个系统、各项工作和各种数据的管理，使项目的信息能方便和有效地获取存储、存档、处理和交流。
某主体结构钢筋绑扎完毕后、 混凝土梁浇筑前， 施工单位直接向监理单位报请钢筋工程验收， 因监理工程师未能在约定的时间内进行检查验收也未提出其他要求， 施工单位自行覆盖。 拆模后发现某主梁有贯通裂缝， 监理工程师要求钻孔重新检查。 施工单位以监理工程师存在过错为由拒绝。
问题：
1.施工单位自行覆盖、 浇筑混凝土是否合理？ 请说明理由。
2.施工单位拒绝是否合理？ 请说明理由。
3.本案， 若对该主梁进行钻孔重新检查， 由此增加的费用、 延误的工期谁承担？
答案：
解析：
1.施工单位自行覆盖合理。
因为根据规定， 监理单位未在约定的时间内对隐蔽工程进行检查和验收又没有提出延期要求， 视为隐蔽工程检查合格， 施工单位可自行隐蔽覆盖并作相应记录， 监理单位应予以签收。
2.施工单位的拒绝不合理。
因为根据规定， 隐蔽工程隐蔽后， 监理单位对隐蔽部位质量有怀疑， 有权要求施工单位钻孔探测或剥开重新检查， 施工单位应遵照执行， 并在检查后重新覆盖恢复原状。
3.①重新检查合格的， 由此增加的费用、 工期由建设单位承担， 并支付承包人合理利润。
②重新检查不合格的， 由此增加的费用、 工期由施工单位承担。
一级建造师考试题免费下载9卷 第6卷
用于边坡锚固的钢绞线存在（ ）等问题时不得用于制作锚索。
A．机械损伤
B．包装破损
C．严重锈蚀
D．强度降低
E．电弧烧伤
公路工程中，配备最普遍的技术工人是测量工和 （ ）
A.钢筋工 B.木工C.实验工 D.混凝土工
答案：C
解析：
技术工人主要有测量工、试验工、机修工、钢筋工、木工、混凝土工及张拉工等，除测量工和试验工在所有的工程中必须配置及随机械配置机械工外，所有工程的劳动力组合由工程的性质、工期决定。
应编制单项工程施工组织设计的工程有（ ）。
A.地面预注浆工程
B.矿井工程
C.与干线连接的矿区标准铁路
D.井筒工程
E.选矿厂工程
答案：B,C,E
解析：
本题实际上是考核单项工程性质及划分。井筒工程的施工组织设计属于单位工程施工组织设计，地面预注浆工程属于特殊工程施工组织设计。
施工单位负责人在接到现场安全事故报告后，应（ ）。
A.立即组织抢救
B.启动事故应急预案
C.组织调查
D.保护现场
E.完成事故调查报告
答案：A,B,D
解析：
发生事故后，事故现场有关人员应当立即报告本单位负责人；负责人接到报告后，应当于1H内报告事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。应立即启动事故相应应急预案，或者采取有效措施，组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失。应当妥善保护事故现场以及相关证据，任何单位和个人不得破坏事故现场、毁灭证据。因事故抢险救援必须改变事故现场状况的，应当绘制现场简图并做出书面记录，妥善保存现场重要痕迹、物证。
项目决策阶段的基本特征是()。
A．知识密集性
B．智力和技术双重性
C．资金和劳动双重性
D．资金和技术密集型
机房设备拆除时，应先拆除（ ）。
A.电源线
B.信号线
C.机架
D.保护地线
答案：A
解析：
拆除旧设备：
（1）拆除旧设备时不臀影响在用设备的正常运行。
（2）应先拆除电源线，特别是与运行设备同电源的线缆，拆除时应使用缠有绝缘胶布的扳手，并将拆下的缆线端头作绝缘处理，防止短路。
（3）各种线缆拆除后应分类盘好存放，最后拆除机架。
庭审中，北方建筑公司出示了施工承包合同以证明索要工程款的正当性，此合同（ ）。
A．书证
B．证人证言
C．物证
D．鉴定结论
通信行政处罚应依据（）进行。
A.管辖权
B.行政权
C.领导权
D.地方政府规定
答案：A
解析：
2020版教材页码P339-341
各级通信主管部门实施行政处罚时，应当遵循公正、公开的原则。通信行政处罚应依据管辖权进行。
防排烟系统测定，不包括对（ ）测定。
A.风量
B.风压
C.疏散楼梯问的静压差
D.疏散楼梯间的风温
正确答案：D
防排烟系统测定和调整需测定防排烟系统风量、风压及疏散楼梯间等处的静压差，并调整至符合设计与消防的规定。疏散楼梯间的风温测定不做要求。
一级建造师考试题免费下载9卷 第7卷
工程施工质量事故的处理包括：①事故调查；②事故原因分析；③事故处理；④事故处理的鉴定验收；⑤制定事故处理方案；正确的程序是（ ）。
A.①→②→⑤→③→④
B.①→②→③→④→⑤
C.②→①→③→④→⑤
D.①→②→⑤→④→③
答案：A
解析：
施工质量事故报告和调查处理的一般程序：事故调查、事故的原因分析、制定事故处理的技术方案、事故处理、事故处理的鉴定验收、提交事故处理报告。
多个施工方案进行经济合理性比较时，其内容包括（ ）。
A、资金时间价值
B、技术效率
C、实施的安全性
D、对环境影响的损失
E、综合性价比
答案：A,D,E
解析：
本题考查的是施工方案的编制要求。经济合理性比较：1）比较各方案的一次性投资总额；2）比较各方案的资金时间价值；3）比较各方案对环境影响的损失；4）比较各方案总产值中剔除劳动力与资金对产值增长的贡献；5）比较各方案对工程进度时间及其费用影响的大小；6）比较各方案综合性价比。参见教材P276。
必须进行保冷的管道部位是（ ）。2017真题
A.工艺上无特殊要求的放空管
B.要求及时发现泄污的管道法兰处
C.与保冷设备相连的仪表引压管
D.要求经常监测防止发生损坏的管道部位
答案：C
解析：
本题考查的是设备及管道绝热一般规定。具有下列情况之一的设备、管道及其附件必须保冷：（1）外表面温度低于环境温度且需减少冷介质在生产和输送过程中冷损失量的设备或管道。（2）需减少冷介质在生产和输送过程中温度升髙或气化的设备或管道。（3）为防止0℃以上、常温以下外表面凝露的设备或管道。（4）与保冷设备或管道相连的仪表及其附件。
施工企业处置不需用施工机械的净收益为6000元，此净收益属于企业的（ ）
A．利润
B．收益
C．利得
D．损失
下列观测方法中，适用于翼墙沉降观测的是（）。
A、交会法
B、视准线法
C、小角度法
D、水准观测法
答案：D
解析：
教材P11
本题考查的是施工期间的外部变形监测。一般情况下，滑坡、高边坡稳定检测采用交会法；水平位移监测采用视准线法（活动觇牌法和小角度法）；垂直位移观测，宜采用水准观测法，也可采用满足精度要求的光电测距三角高程法；地基回弹宜采用水准仪与悬挂钢尺相配合的观测方法。
中央分隔带纵向盲沟的反滤层材料可选择（ ）。
A.土工布
B.片石
C.筛选过的中砂、粗砂、砾石
D.胶泥
E.重粘土
答案：A,C
解析：
2020版教材P107/2019版教材P102
纵向碎石盲沟的铺设：2、反滤层可用筛选过的中砂、粗砂、砾石等渗水性材料分层填筑，目前高等级公路多采用土工布作为反滤层
为控制悬臂浇筑钢筋混凝土箱梁桥的施工挠度，应在（ ）建立相对坐标系。
A.0号桥台顶面
B.0号块箱梁顶面
C.1号块箱梁顶面
D.合龙段箱梁顶面
答案：B
解析：
本题考查的是悬臂浇筑钢筋混凝土箱梁的施工（挠度）控制。在0号块箱梁顶面建立相对坐标系，以此相对坐标控制立模标高值。参见教材P219。
有抗冻要求的港口与航道工程C40级以上混凝土粗骨料中总含泥量的限制值为粗骨料质量的（ ）。
A.≤0．5％
B.≤0．7％
C.≤1．0％
D.≤2．0％
设备吊装时，与起重机最大起升高度相关的参数有（ ）。
A.待吊设备高度
B.待吊设备直径或宽度
C.索具高度
D.基础和地脚螺栓高度
E.起重机回转中心距设备的距离
正确答案：ACD
考试用书中起重机最大起升高度的计算公式H>h1+h2+h3+h4，其中：H—起重机吊臂顶端滑轮高度；h1—设备高度；h2—索具高度；h3—设备吊到位后设备底部高出地脚螺栓项部的高度；h4—基础和地脚螺栓高。根据这一公式判断，A、C、D是计算起重机最大起升高度公式中的计算项(相关参数)，是应选答案。待吊设备直径或宽度对起重机的站位位置有关，直径或宽度大，起重机就要站远一些，以避免吊装时设备刮碰起重机吊臂，在一定的起升高度条件下，吊臂需要长一些，但与起重机最大起升高度不直接相关。同样，E项实际上就是起重机的幅度，是决定吊臂长度的参数，与起重机最大起升高度无关。
一级建造师考试题免费下载9卷 第8卷
单价分析应首先计算出工程中拟使用的人工、材料、施工机具使用费的基础单价,还要选择好适用的工程定额,然后对工程量清单中每一个分项进行分析与计算。单价分析通常采用的方法是（ ）。
A、对比方法
B、图例方法
C、分类方法
D、列表方法
答案：D
解析：
2020版教材P318 / 2019版教材P311
单价分析就是对工程量清单中所列分项单价进行分析和计算,确定出每一分项的单价和合价。单价分析之前,应首先计算出工程中拟使用的人工、材料、施工机具使用费的基础单价,还要选择好适用的工程定额,然后对工程量清单中每一个分项进行分析与计算。单价分析通常列表进行。
根据《建设工程价款结算暂行办法》(财建[2004]369号），包工包料的工程原则上预付款比例上限为 （ ）
A.合同金额(扣除暂列金额）的20% B.合同金额(扣除暂列金额）的30％
C.合同金额(不扣除暂列金额）的20% D.合同金额(不扣除暂列金额）的30%
答案：B
解析：
工程预付款的额度为：包工包料的工程原则上预付比例不低于合同金额（扣除暂列金额）的10%，不高于合同金额（扣除暂列金额）的30%;对重大工程项目，按年度工程计划逐年预付。
固体废物的处理方法有（）。
A.回收利用
B.减量化处理
C.焚烧技术和填埋
D.稳定和固化技术
E.自然风化
答案：A,B,C,D
解析：
2020教材P251 / 2019教材P248
固体废弃物的处理的基本思想是采取资源化、减量化和无害化的处理，对固体废物产生的全过程进行控制。主要处理方法：回收利用、减量化处理、焚烧、稳定和固化以及填埋。
某建筑公司与某安装公司组成联合体承包工程，并约定质量缺陷引起的赔偿责任由双方各自承担50%。施工中由于安装公司技术问题导致质量缺陷，造成工程20万元，则以下说法正确的是（）
A 建设单位可以向建筑公司索赔20万元
B 建设单位只能向安装公司索赔20万元
C 建设单位只能向建筑公司和安装公司分别索赔10万元
D 建设单位不可以向安装公司索赔20万元
正确答案：A
34.A【解析】建设单位可以要求建筑公司承担赔偿 责任，也可以要求安装公司承担赔偿责任。已经 承担责任的一方，可以就超出自己应该承担的部 分向另一方追偿。
职业伤害事故分类中，物体打击伤害是指落物、滚石、（ ）等造成的人身伤害。
A. 锤击、碎裂
B. 井壁坍塌
C. 高处坠落
D. 爆炸引起的物体打击
答案：A
解析：
本题主要考查企业伤亡事故的分类。
按照我国《企业伤亡事故分类标准》规定，职业伤害事故分为20类，其中与建筑业有关的有以下12类：物体打击；车辆伤害；机械伤害；起重伤害；触电；灼烫；火灾；高处坠落；坍塌；火药爆炸；中毒和窒息；其他伤害（如扭伤、跌伤、 冻伤、野兽咬伤等）。
其中，物体打击是指落物、滚石、锤击、碎裂、砸伤等造成的人身伤害，不包括因爆炸而引起的物体打击。
综上所述，本题正确选项为A项。
建设项目工程总承包方的项目管理工作主要在项目的（ ）。
A. 决策阶段、实施阶段、使用阶段
B. 实施阶段
C. 设计阶段、施工阶段、保修阶段
D. 施工阶段
答案：B
解析：
建设项目工程总承包方作为项目建设的一个重要参与方，其项目管理主要服务于项目的整体利益和建设项目工程总承包方本身的利益，建设项目工程总承包方项目管理工作涉及项目实施阶段的全过程。@##
吹填工程吹填土质为黏性土和砂性土时，其本身固结引起的下沉量约为吹填厚度的（ ）。
A. 1% ~5% B. 5% ~10%
C. 10% ~15% D. 15% ~20%
绘制现金流量图需要把握的现金流量的要素有（）
A.现金流量的大小
B.绘制比例
C.时间单位
D.现金流入或流出
E.发生的时点
某工程单目标双代号网络计划如下图所示，图中的错误是( )。
A. 有多个起点节点
B. 有多个终点节点
C. 有双向箭头联线
D. 有循环回路
答案：B
解析：
本题主要考查双代号网络计划的绘图要求。
双代号网络计划的绘图规则：
（1）双代号网络图必须正确表达已定的逻辑关系。
（2）双代号网络图中，严禁出现循环回路。所谓循环回路是指从网络图中的某一个节点出发，顺着箭线方向又回到了原来出发点的线路。
（3）双代号网络图中，在节点之间严禁出现带双向箭头或无箭头的连线。
（4）双代号网络图中，严禁出现没有箭头节点或没有箭尾节点的箭线。
（5）当双代号网络图的某些节点有多条外向箭线或多条内向箭线时，为使图形简洁，可使用母线法绘制。
（6）绘制网络图时，箭线不宜交叉。当交叉不可避免时，可用过桥法或指向法。
（7）C项：连环置换法可用来分析各种因素对成本的影响程度。故C项正确。网络计划除外），而其他所有节点均应是中间节点。
（8）双代号网络图应条理清楚，布局合理。
根据上述（7），本题中节点⑨和节点⑩均为终点节点，出现了多个终点节点不符合要求。
综上所述，本题正确答案为B。@##
一级建造师考试题免费下载9卷 第9卷
PDCA循环中的C阶段包含两个环节，其中第一个环节是（ ）。
A.制定实施的管理措施
B.检查是否严格执行了计划的行动方案
C.自检
D.检查质量体系运行的信息
答案：B
解析：
2020/2019教材P160
（三）检查C（Check）指对计划实施过程进行各种检查，包括作业者的自检、互检和专职管理者专检。各类检查也都包含两大方面：一是检查是否严格执行了计划的行动方案，实际条件是否发生了变化，不执行计划的原因；二是检查计划执行的结果，即产出的质量是否达到标准的要求，对此进行确认和评价。
下列情形中应当进行重新招标的是()。
A.仅有3个投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件送达投标地点
B.潜在投标人或者其他利害关系人对资格预审文件有异议
C.通过资格预审的申请人少于3个
D.潜在投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的
答案：C
解析：
2020版教材P92 / 2019版教材P91
潜在投标人或者其他利害关系人对投标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前提出。通过资格预审的申请人少于3个的，应当重新招标。潜在投标人或者其他利害关系人对资格预审文件有异议的，应当在提交资格预审申请文件截止时间2日前提出。
根据《大气污染防治法》，我国颁发主要大气污染物排放许可证的机构是( )。（2014）
A.国务院环保部门
B.各级地方政府环保部门
C.酸雨控制区内的任人民政府环保部门
D.大气污染排放总量控制区内的人民政府
答案：D
解析：
超纲
考查知识点“大气污染的防治”。《大气污染防治法》第十五条规定，大气污染总量控制区内有关地方人民政府依照国务院规定的条件和程序，按照公开、公平、公正的原则，核定企事业单位的主要大气污染物排放总量，核发主要大气污染物排放许可证。教材中无相关内容。
依据《安全生产法》及其它安全法规，项目部在这次着火事故前后有哪些违规的地方？
正确答案：
与该工人签订免责合同（1分）。
未告知工人调换工作岗位后存在的危险因素和防范措施（或回答未对该工人进行培训）（1分）；
未**该工人意外伤害险（或回答工伤保险）（1分）。
未支付该工人工伤医疗费用（1分）。
未对该事故报告、调查和处理（2分）。
甲是乙的债务人，乙是丙的债务人，由于乙怠于行使自己到期的债权导致无法偿还对丙的债务，则下列说法正确的是（ ）。
A.丙可以行使代位权，代替乙向甲行使债权
B.丙必须以乙名义行使乙的债权
C.丙可以行使不安抗辩权
D.甲可以行使代位权，直接向丙偿还债务
答案：A
解析：
《合同法》第七十三条规定，因债务人怠于行使到期债权，对债权人造成损害的，债权人可以向人民法院请求以自己的名义代位行使债务人的债权，但该债权专属于债务人自身的除外。代位权的行使范围以债权人的债权为限。债权人行使代位权的必要费用，由债务人负担
仲裁协议中必不可少的内容有（ ）。
A.仲裁事项
B.仲裁委员会名称
C.服从仲裁的意思表示
D.请求仲裁的意思表示
E.自觉履行仲裁裁决的意思表示
答案：A,B,D
解析：
本题考核的是仲裁协议的内容仲裁协议的内容有：请求仲裁的意思表示：仲裁事项；选定的仲裁委员会
正确答案：
编制吊装方案主要依据是： （1）有关规程（规范）（1分）； （2）施工组织设计（1分）； （3）被吊装设备的设计图纸（有关参数、技术要求）（1分）； （4）施工现场情况（1分）。
根据《质量管理体系基础和术语》（GB/T19000-2016/ISO9000：2015），质量控制是质量管理的一部分，是致力于满足质量要求的一系列相关活动，这些活动主要包括（ ）。
A.设定目标
B.质量策划
C.测量检查
D.评价分析
E.纠正偏差
答案：A,C,D,E
解析：
本题考查项目质量控制的目标、任务与责任。根据国家标准《质量管理体系基础和术语》（GB/T19000-2008/IS09000：2005）的定义，质量控制是质量管理的一部分，是致力于满足质量要求的一系列相关活动。这些活动主要包括：
（1）设定目标；
（2）测量检查；
（3）评价分析；
（4）纠正偏差。
下列常见建筑结构体系中，适用房屋建筑高度最高的结构体系是（）。
A.框架 B.剪力墙
C.框架-剪力墙 D.筒体
答案：D
解析：
在高层建筑中，特别是超高层建筑中，水平荷栽愈来愈大，起着控制作用。筒体结构便是抵抗水平荷栽最有效的结构体系。它的受力特点是. 整个建筑犹如一个固定于基础上的封闭空心的筒式悬臂梁来抵抗水平力。.
