2021二级建造师模拟试题6篇 第1篇
水池施工中，橡胶止水带的接头方法是（ ）。
A.热接
B.搭接
C.粘接
D.叠接
答案：A
解析：
本题考点涉及水池施工中止水带安装要求。塑料或橡胶止水带接头应采用热接，不得采用叠接；接缝应平整牢固，不得裂口、脱胶现象。金属止水接头应按其厚度分别采用折叠咬接或搭接；搭接长度不得小于20mm，咬接或搭接必须采用双面焊接。
预制钢筋混凝土箱涵节段宜采用（ ）。
A.木模板
B.钢模板
C.全部土胎
D.滑模板
答案：B
解析：
2020版教材P151
预制钢筋混凝土箱涵节段宜采用钢模板。受条件限制时，可采用木模板，但应保证足够的刚度。
某双代号网络计划如下图，其关键线路为（ ）。
A、①—②—⑤—⑥
B、①—②—③—⑤—⑥
C、①—②—③—④—⑤—⑥
D、①—②—④—⑤—⑥
答案：B
解析：
本题考查的是关键工作、关键线路和时差。关键线路是总的工作持续时间最长的线路。线路①→②→③→⑤→⑥的持续时间最长是3+5+6+6=20。
从事建筑活动的经济组织应当具备的条件，下列符合国家规定的是（）。
A.流动资金、专业技术人员和突出业绩
B.有符合规定的净资产，有符合规定的主要人员，有符合规定的已完工程业绩，有符合规定的技术准备
C.流动资金、专业管理人员和资格证书
D.注册资本、专业管理人员并依法设立
答案：B
解析：
2020版教材P51页
有符合规定的净资产，有符合规定的主要人员，有符合规定的已完工程业绩，有符合规定的技术准备
根据我国《劳动法》的有关规定，对女职工的特殊保护规定主要包括（）。
A.禁止安排女职工从事矿山井下、国家规定的第三级体力劳动强度的劳动和其他禁忌从事的劳动
B.不得安排女职工在经期从事高处、低温、冷水作业和国家规定的第三级体力劳动强度的劳动
C.不得安排女职工在怀孕期间从事国家规定的第三级体力劳动强度的劳动和孕期禁忌从事的劳动
D.女职工生育享受不少于105天的产假
E.不得安排女职工在哺乳未满一周岁的婴儿期间从事国家规定的第三级体力劳动强度的劳动和哺乳期禁忌从事的其他劳动，不得安排其延长工作时间和夜班劳动
答案：B,C,E
解析：
2019新版教材P144页
根据我国《劳动法》的有关规定，对女职工的特殊保护规定主要包括：1．禁止安排女职工从事矿山井下、国家规定的第四级体力劳动强度的劳动和其他禁忌从事的劳动。2．不得安排女职工在经期从事高处、低温、冷水作业和国家规定的第三级体力劳动强度的劳动。3．不得安排女职工在怀孕期间从事国家规定的第三级体力劳动强度的劳动和孕期禁忌从事的劳动。对怀孕7个月以上的女职工，不得安排其延长工作时间和夜班劳动。4．女职工生育享受不少于90天的产假。5．不得安排女职工在哺乳未满一周岁的婴儿期间从事国家规定的第三级体力劳动强度的劳动和哺乳期禁忌从事的其他劳动，不得安排其延长工作时间和夜班劳动。
审批单位工程施工组织设计的是()。
A.施工单位技术负责人
B.总监理工程师
C.建设单位主管部门
D.施工单位主管部门
答案：A
解析：
2019版教材P157页
单位工程施工组织设计编制与审批：单位工程施工组织设计由项目负责人主持编制，项目经理部全体管理人员参加，施工单位主管部门审核，施工单位技术负责人或其授权的技术人员审批。
软塑状黏性土及潮湿、饱和粉细砂层、软土属于（ ）级公路隧道围岩。
A.I
B.Ⅲ
C.V
D.Ⅵ
答案：D
解析：
2020版教材P159
表2B314012中的内容， 其中软塑状黏土及潮湿、饱和粉细砂层、软土等属于Ⅵ级公路隧道围岩。
某双代号网络计划如下图所示，图中存在的绘图错误有（ ）。
A.多个终点节点
B.节点编号重复
C.两项工作有相同的节点编号
D.循环回路
E.多个起点节点
融资租赁合同涉及的主体是()
A、出租人
B、公证人
C、出卖人
D、所有人
E、承租人
答案：A,C,E
解析：
融资租赁是将融资与融物结合在一起的特殊交易方式。融资租赁合同涉及出租人、出卖人和承租人三方主体。
2021二级建造师模拟试题6篇 第2篇
根据《招标投标法》的规定，以下属于必须招标的工程建设项目范围的是（）。
A.施工主要技术采用不可替代的特定的专利或者专有技术的项目
B.使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目
C.属于利用扶贫资金实行以工代赈需要使用农民工的项目
D.涉及国家安全、国家秘密或者抢险救灾而不适宜招标的项目
答案：B
解析：
2020版教材P72页
《招标投标法》规定，在中华人民共和国境内进行下列工程建设项目包括项目的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购，必须进行招标：（1）大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目；(2)全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目；(3）使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目。
混凝土坝体内强度为C20的混凝土宜用（ ）类粗骨料。
A:Ⅰ
B:Ⅱ
C:Ⅲ
D:Ⅳ
答案：C
解析：
本题考查的混凝土骨料的分类和质量要求。Ⅲ类粗骨料宜用于强度等级小于C30的混凝土。
按照我国《产品质量法》规定，建设工程不适用该法关于产品的规定，以下不属于产品质量法所指的产品是（ ）。
A.购买的电气材料
B.购买的塔吊设备
C.现场制作的预制板
D.商品混凝土
答案：C
解析：
【考点】考查建设工程使用的建筑材料、建筑构配件和设备的产品属性【解析】该题是找出不符合《产品质量法》规定的错误选项。《产品质量法》第2条规定：“本法所称产品是指经过加工、制作，用于销售的产品。建设工程不适用本法规定；但是，建设工程使用的建筑材料、建筑构配件和设备，属于前款规定的产品范围的，适用本法规定”。本题的关键是对“产品”的理解，即是指“经过加工、制作，用于销售的产品”。选项中，电气材料、塔吊设备、商品混凝土都是购买的经过加工、制作，用于销售的产品，因此A、B、D选项都是产品，不符合题干要求；C选项现场制作的预制板，是属于施工过程中制作的建筑材料，不用于对外销售，因此C选项符合题干要求，为正确答案。
关于女职工特殊劳动保护的说法，正确的是（ ）。
A.不得安排女职工从事国家规定的第三级体力劳动强度的劳动
B.禁止安排未育女职工从事有毒有害的劳动
C.用人单位应当对女职工定期进行健康检查
D.女职工生育享受不少于90 天的产假
交通安全设施中，交通标志的作用主要有()。
A.指示
B.诱导
C.提示
D.保证夜间行车安全
E.管制
答案：A,B,C
解析：
2019版教材P184页
交通标志是用图形符号、颜色和文字向交通参与者传递特定信息，用于管理交通的设施，主要起到提示、诱导、指示等作用。
中国古代著名的赵州桥（石拱桥）属于()桥型。
A、无铰拱
B、一铰拱
C、两铰拱
D、三铰拱
答案：D
解析：
2020版教材P104页
解析：正确答案为A；
拱式体系的主要承重结构是拱肋（或拱箱），以承压为主，可采用抗压能力强的圬工材料（石、混凝土与钢筋混凝土）来修建。拱分单铰拱、双铰拱、三铰拱和无铰拱。
(1)三铰拱三铰拱属外部静定结构。由于温度变化、支座沉陷等原因引起的变形不会在拱内产生附加内力。当地质条件不良，又需要采用拱式结构时，可以考虑采用三铰拱。但是，铰的构造复杂，施工困难，维护费用高；而且为了使铰能够自由转动，桥面在铰处需设置伸缩缝，桥面纵坡在伸缩缝处会出现折角，不利行车与养护。历史上曾修建过一些三铰钢拱桥，现已基本不建。
(2)二铰拱二铰拱属外部一次超静定结构。由于取消了拱顶铰，使结构整体刚度较三铰拱大。在墩台基础可能发生位移的情况下或坦拱中采用。较之无铰拱可以减小基础位移、温度变化、混凝土收缩和徐变等引起的附加内力。由于钢拱桥中设铰较方便，钢拱桥采用二铰拱的较多，如前面介绍的澳大利亚悉尼港拱桥和美国新河谷拱桥。
(3)无铰拱无铰拱也叫固端拱或固定拱(fixedarch)，属外部三次超静定结构。在自重及外荷载作用下，拱内的弯矩分布比两铰拱均匀，材料用量省。由于不设铰，结构的整体刚度大，构造简单，施工方便，维护费用少。但拱脚变位、温度变化、混凝土收缩等产生的附加内力较三铰拱和二铰拱大。不过随着跨径的增大，附加内力在结构总内力中的比重会相对减小。因此，无铰拱广泛用于石拱桥和钢筋混凝土拱桥之中，尤其是基础较好、跨径较大时。众所周知，中国古代著名的赵州桥属于石拱桥，属于固定端，没有设置铰，
所以，本题的正确选项是“A.无铰拱”。
采用普通程序开庭审理民事纠纷过程中，准备开庭后正确的审理顺序是（ ）。
A．法庭调查、法庭辩论、宣判、法庭笔录
B．法庭调查、法庭辩论、合议庭评议、宣判
C．法庭辩论、法庭调查、法庭笔录、宣判
D．法庭辩论、法庭笔录、法庭调查、宣判
关于混凝土指标F50，下列说法正确的是( )。
A.是抗渗指标
B.是抗冻指标
C.表示试件抵抗静水压力的能力为50MPa
D.表示材料抵抗50次冻融循环，而强度未超过规定值
E.是吸湿性指标
答案：B,D
解析：
2019版教材P45页
混凝土的抗冻性以抗冻等级（F）来表示，F50表示混凝土抗冻性试验能经受50次冻融循环。
关于选择注浆法的说法，正确的是( )。
A.在砂卵石地层中宜采用高压喷射注浆法
B.在黏土层中宜采用劈裂或电动硅化注浆法
C.在砂层中宜采用渗入注浆
D.在淤泥质软土层中宜采用劈裂注浆法
答案：B
解析：
2020版教材P115页
在砂卵石地层中宜采用渗入法注浆，在砂层中宜采用劈裂注浆法，在黏土层中宜采用劈裂或电动硅化注浆法。
2021二级建造师模拟试题6篇 第3篇
下列耐火浇注料施工的技术要点中，错误的是（ ）。
A．不得任意改变耐火浇注料的配合比
B．搅拌好的耐火浇注料若稀稠欠妥，可适量加入水或其他物料
C．模板接缝应严密不漏浆，对模板应采取防粘措施
D．耐火浇注料的浇注应连续进行
答案：B
解析：
在施工中，不得任意改变耐火浇注料的配合比，不应在搅拌好的耐火浇注料内任意加水或其他物料。B 选项错误。
【2016年真题】关于工伤保险，下列说法正确的是（ ）。
A．事业单位、社会团体可以参加工伤保险
B．工伤保险是面向用人单位全体员工的强制性保险
C．工伤保险费用由用人单位和职工共同缴纳
D．工伤保险基金由用人单位缴纳的工伤保险费及其利息构成
答案：B
解析：
本题考查工伤保险的规定。A事业单位、社会团体应当参加工伤保险，不是可以。C工伤保险有用人单位缴纳。D工伤保险基金由用人单位缴纳的工伤保险费、工伤保险基金的利息和依法纳人工伤保险基金的其他资金构成。
对设备基础的位置、几何尺寸检查的主要项目有（ ）。
A.基础的坐标位置
B.混凝土强度
C.不同平面的标高
D.基础的铅垂度
E.地脚螺栓预留孔内有无漏筋，凹凸等缺陷
答案：A,C,D
解析：
2020版教材P50
本题考查的是机械设备安装的一般程序和一般要求。基础的位置、几何尺寸测量检查主要包括基础的坐标位置，不同平面的标高，平面外形尺寸，凸台上平面外形尺寸和凹穴尺寸，平面的水平度，基础的铅垂度，地脚螺栓预留孔的中心位置、深度和孔壁铅垂度等。
在进行高处作业前，应认真检查的设置有()。
A.脚手架
B.防护栏杆
C.挡脚板
D.安全网
E.操作工具
答案：A,B,C,D
解析：
2019版教材P221页
在进行高处作业前，应认真检查所使用的安全设施是否安全可靠，脚手架、平台、梯子、防护栏杆、挡脚板、安全网等设置应符合安全技术标准要求。
编制控制性施工进度计划的主要目的是（ ）。
A．确定承包合同目标工期
B．安排施工图出图计划
C．确定施工的总体部署
D．对进度目标进行分解
E．确定里程碑事件的进度目标
工程建设监理规划编制完成后，必须经（ ）审核批准。
A.业主
B.总监理工程师
C.专业监理工程师
D.监理单位技术负责人
答案：D
解析：
2020版教材P44页
工程建设监理规划应在签订委托监理合同及收到设计文件后开始编制，完成后必须经监理单位技术负责人审核批准，并应在召开第一次工地会议前报送业主。因此，正确选项是D。
建筑智能化系统的通信网络系统是建筑物内的（ ）传输基础。
A．语音
B．指令
C．数据
D．信件
E．图像
下列气温条件下应编制冬期施工作业计划的是（）。
A.昼夜平均气温低于5℃
B.昼夜平均气温低于8℃
C.最低温度低于-3℃
D.最低温度低于0℃
E.昼夜平均气温低于6℃，且最低温度低于0℃
答案：A,C
解析：
2020版教材P123
昼夜平均气温低于5℃或最低气温低于-3℃时，应编制冬期施工作业计划，并应制定防寒、防毒、防滑、防冻、防火、防爆等安全措施。
某业主投资一建设工程项目，通过招标选择了一家施工单位，并与之签订了合同。合同约定，在施工过程中，若由于业主原因造成窝工，则机械的停工费用和人工窝工费按台班费和工日费的40％结算支付。该工程按如下计划进行：
在计划执行过程中，出现了如下事件：
事件1：因业主不能及时提供材料使E工作延误2天，G工作延误1天，H工作延误2天。
事件2：因机械故障检修使E工作延误1天，G工作延误1天。
事件3：因业主变更设计，使F工作延误2天。
事件4：因电网停电，使F工作延误0．5天，I工作延误0．5天。
以上事件对同一工作延误时间不在同一时间段内。
为此施工单位及时向监理工程师提交了一份索赔报告，并附有关资料和证据。主要索赔要求如下：
(1)工期：E停工3天，F停工2．5天，G停工2天，H停工2天，I停工0．5天，要求总计顺延工期10天。
(2)费用：
①机械设备台班费
E工作吊车：(2+1)台班 ×1200元／台班=3600元
F工作搅拌机：(2+0．5)台班 ×300元／台班=750元
G工作小机械：(1+1)台班 ×300元／台班=600元
H工作搅拌机：2台班 ×300元／台班=600元
合计要求补偿机械台班费损失5550元(经监理工程师审核，上述机械台班费单价合理)
②人工费
E工作：3天 ×15人×40元／工日=1800元
F工作：2．5天 ×18人×40元／工日=1800元
G工作：2天 ×8人×40元／工日=640元
H工作：2天 ×18人×40元／工日=1440元
1工作：0．5天 ×10人×40元／工日=200元
合计要求补偿人工费损失5880元(经监理工程师审核，上述人工单价和人工数量合理)。
问题：
1．工期索赔是否合理 为什么
2．机械台班费索赔是否合理 为什么
3．人工费索赔是否合理 为什么
答案：
解析：
1．非承包商原因引起停工，业主应给予工期顺延。但因承包商自身原因引起的停工不应顺延工期，如因施工机械故障原因引起E工作延误1天、G工作1天。同时，不在关键线路上的工序，虽然非承包商原因引起延误，但若有足够时差，对工期不产生影响，不应计入索赔额，如G、F工作。
故合理的工期索赔时间是：
E工作2天+H工作2天+I工作0．5天=4．5天
2 ·业主直接原因或按合同约定应当由业主承担风险的因素而造成的机械窝工，可以索赔，但因承包商自身原因造成的机械窝工，不应索赔。另外，本合同约定机械停工费按台班的40％结算支付应计人索赔计算而非全部。
因此，该项机械台班索赔合理的计算应是：
E工序吊车：2台班 ×1200元／台班：2400元
F工序搅拌机：2．5台班 ×300元／台班一750元
G工序小机械：1台班 ×300元／台班=300元
H工序搅拌机：2台班 ×300元／台班=600元
机械窝工补偿额合计：(2400元+750元+300元+600元) ×40％=1620元
3．人工费索赔分析计算同上。
该项索赔合理的计算应是：
E工序：2天 ×15人×40元／工日=1200元
F工序：2．5天 ×18人×40元／工日=1800元
G工序：1天 ×8人×40元／工日=320元
H工序：2天 ×18人×40元／工日=1440元
I工序：0．5天 ×10人×40元／工日=200元
人工费补偿额合计：(1200元+1800元+320元+1440元4+200元) ×40％=1984元。
2021二级建造师模拟试题6篇 第4篇
施工方应视施工项目的特点和施工进度控制的需要，编制()等进度计划。
A、 施工总进度纲要
B、 不同深度的施工进度计划
C、 不同功能的施工进度计划
D、 不同计划周期的施工进度计划
E、 不同项目参与方的施工进度计划
答案：B,C,D
解析：
施工方应视项目的特点和施工进度控制的需要，编制深度不同的控制性和直接指导项目施工的进度计划，以及按不同计划周期的计划
根据最高人民法院关于适用《中华人民共和国仲裁法》若干问题的解释，当事人申请执行仲裁裁决的案件，由（ ）管辖。
A、 仲裁机构所在地中级人民法院
B、 仲裁机构所在地高级人民法院
C、 被执行人住所地或者被执行财产所在地中级人民法院
D、 被执行人住所地或者被执行财产所在地高级人民法院
答案：A
解析：
当事人向人民法院申请确认仲裁协议效力的案件，由仲裁协议约定的仲裁机构所在地的中级人民法院管辖；仲裁协议约定的仲裁机构不明确的，由仲裁协议签订地或者被申请人住所地的中级人民法院管辖。@##
勘察设计单位接受建设单位委托，承担勘察设计任务，双方对作品的著作权没有约定，则勘察设计成果的著作权归属（）。
A.委托方
B.受托方
C.双方共有
D.协议补充
答案：B
解析：
2019版教材P24页
受委托创作的作品，著作权的归属由委托人和受托人通过合同约定。合同未作明确约定或者没有订立合同的，著作权属于受托人。 @##
关于施工现场环境保护做法，正确的是（）。（2018年）
A.夜间施工需办理夜间方施工许可证
B.现场土方应采取覆盖、绿化等措施
C.现场生活垃圾可作为回填土再利用
D.食堂应设置隔油池
E.厕所的化粪池应做抗渗处理
答案：A,B,D,E
解析：
考查内容：施工现场环境保护实施要点。建筑垃圾和生活垃圾应与所在地垃圾消纳中心签署环保协议，及时清运处置。
下列计量器具中，属于B类范围的是()。
A.兆欧表
B.接地电阻测量仪
C.欧姆表
D.X射线探伤机
答案：C
解析：
2019版教材P321页
B类计量器具范围：用于工艺控制，质量检测及物资管理的计量器具。如：卡尺、千分尺、百分尺、千分表、水平仪、直角尺、塞尺、水准仪、经纬仪、焊接检验尺、超声波测厚仪、5m以上(不含5m)卷尺；温度计、温度指示仪；压力表、测力计、转速表、衡器、硬度计、材料试验机、天平；电压表、电流表、欧姆表、电功率表、功率因数表；电桥、电阻箱、检流计、万用表、标准电阻箱、校验信号发生器；示波器、图示仪、直流电位差计、超声波探伤仪、分光光度计等。
关于建设工程合同承包人工程价款优先受偿权的说法，正确的是（ ）。
A、承包人的优先受偿权优于抵押权
B、承包人的优先受偿权可以对抗已经交付购买商品房大部分款项的消费者
C、优先受偿的范围包括承包人因发包人违约所造成的损失
D、承包人行使优先受偿权的期限为1年
答案：A
解析：
考点:建设工程工期和支付价款的规定。《最高人民法院关于建设工程价款优先受偿权问题的批复》中规定：（1）人民法院在审理房地产纠纷案件和办理执行案件中，应当依照《合同法》第286条的规定，认定建筑工程的承包人的优先受偿权优于抵押权和其他债权。参见教材P116。
对于达到一定规模的危险性较大的分部分项工程的专项施工方案，应由（）组织专家论证。
A．安全监督管理机构
B．建设单位
C．施工单位
D．监理早位
关于变更估价的原则，下列说法不正确的是（ ）。
A.已标价工程量清单中有适用于变更工作的子目的，采用该子目的单价
B.已标价工程量清单中无适用于变更工作的子目，但有类似子目的，可在合理范围内参照类似子目的单价
C.已标价工程量清单中无适用或类似子目的单价，可按照成本加利润的原则确定
D.变更工作的单价应由承包人确定
答案：D
解析：
本题考核的是变更估价原则。根据《标准施工招标文件》，除专用合同条款另有约定外，因变更引起的价格调整按照本款约定处理：
（1）已标价工程量清单中有适用于变更工作的子目的，采用该子目的单价；
（2）已标价工程量清单中无适用于变更工作的子目，但有类似子目的，可在合理范围内参照类似子目的单价，由监理人按总监理工程师与合同当事人进行商定或确定变更工作的单价；
（3）已标价工程量清单中无适用或类似子目的单价，可按照成本加利润的原则，由监理人按总监理工程师与合同当事人进行商定或确定变更工作的单价。
下列预应力混凝土管桩压桩施工顺序中， 正确的是（ ） 。
A．先深后浅
B． 先小后大
C． 先短后长
D． 自四周向中间进行
答案：A
解析：
参见教材 P52。 考查内容： 混凝土预制桩的施工技术。
打桩顺序宜为先深后浅、 先大后小、 先长后短。 由一侧向单一方向进行、 由中间向两个方向进行、 由中间向四周进行。 如果从四周向中间打桩， 会导致中间的土体越来越密， 最后中间的桩就很难打下去了。
2021二级建造师模拟试题6篇 第5篇
甲施工企业因项目专业施工急需，聘用了一名未与乙施工企业解除劳动合同的高级专业工人丙，由此给乙施工企业造成了重大经济损失。根据《劳动合同法》的规定，对于乙企业的经济损失（）。
A.应由丙承担赔偿责任
B.应由甲承担赔偿责任
C.甲不承担任何责任
D.应由甲和丙承担连带赔偿责任
答案：D
解析：
2019新版教材P150页
《劳动合同法》规定，用人单位招用与其他用人单位尚未解除或者终止劳动合同的劳动者，给其他用人单位造成损失的，应当承担连带责任。
下列施工合同文件的排序符合优先解释顺序的是（ ）。
A.施工合同协议书、施工合同专用条款、中标通知书、投标书及其附件
B.施工合同协议书、中标通知书、投标书及其附件、施工合同专用条款
C.施工合同专用条款、施工合同协议书、中标通知书、投标书及其附件
D.施工合同专用条款、中标通知书、投标书及其附件、施工合同协议书
答案：B
解析：
根据《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)“第二部分通用条款”的规定，施工合同文件的组成及解释顺序如下：
1)施工合同协议书(双方有关的工程洽商、变更等书面协议或文件视为协议书的组成部分)；
2)中标通知书；
3)投标书及其附件；
4)施工合同专用条款；
5)施工合同通用条款；
6)标准、规范及有关技术文件；
7)图纸；
8)工程量清单；
9)工程报价单或预算书。
施工合同文件各组成部分应能够互相解释、互相说明。当合同文件中出现不一致时，上述顺序就是合同的优先解释顺序。当合同文件出现含糊不清或者当事人有不同理解时，按照合同争议的解决方式处理。根据《合同法》的规定，发包方、承包方通过协商达成补充协议应成为建筑工程施工合同的重要组成部分。归入上述“施工合同协议书”的一部分。
土工膜袋与坡面间应按设计要求铺设好（ ）。
A.防水层
B.垫层
C.透层
D.土工织物滤层
答案：D
解析：
2020版教材P32
土工膜袋与坡面之间按设计要求铺设好土工织物滤层。
土石坝下游排水导渗的常用方法有（ ）。
A．砂石导渗沟法
B．排渗沟法
C．贴坡排水法
D．土工织物导渗沟法
E．抛土和放淤法
答案：A,B,C,D
解析：
二、下游排水导渗法
1．导渗沟法（坝坡与坝脚）
背水坡及其坡脚处开挖导渗沟。有土工织物导渗沟、砂石导渗沟。
2．贴坡排水法（坝坡与坝脚）
适用：背水坡面渗流出逸点以下土体软化，开挖反滤导渗沟难以成形。
分为：土工织物反滤层、砂石反滤层。
3．排渗沟法（坝基处）
坝后长期积水，使坝基湿软，承载力下降，坝体浸润线抬高；或由于坝基面有不太厚的弱透水层，坝后产生渗透破坏，而水库又不能降低水位或放空，上游无法进行防渗处理。分为明沟和暗沟两种
工程网络计划工期优化过程中，在选择缩短持续时间的关键工作时应考虑的因素有()。
A、 持续时间最长的工作
B、 缩短持续时间对质量和安全影响不大的工作
C、 缩短持续时间所需增加的费用最少的工作
D、 缩短持续时间对综合效益影响不大的工作
E、 有充足备用资源的工作
答案：B,C,E
解析：
网络计划的工期优化，当计算工期不能满足要求工期时，可通过压缩关键工作的持续时间以满足工期要求。在选择缩短持续时间的关键工作时，宜考虑下述因素：(1)缩短持续时间对质量安全影响不大的工作；(2)有充足备用资源的工作；(3)缩短持续时间所需增加的费用最少的工作等。可见，正确选项是BCE。
信息传递方式回访包括（ ）。
A.邮件
B.座谈会
C.电话
D.传真
E.巡回式
答案：A,C,D
解析：
2020版教材P327
本题考查的是回访的实施。信息传递方式回访：采用邮件、电话、传真或电子信箱等。
施工现场室外消火栓间距不应大于()。
A.120m
B.140m
C.160m
D.180m
答案：A
解析：
主要考核施工现场临时消防的知识点。 根据《建设工程施工现场消防安全技术规范》GB 50720--2011第5．3．7条，施工现场临时室外消防给水系统的设置应符合下列规定：
(1)给水管网宜布置成环状；
(2)临时室外消防给水干管的管径应依据施工现场临时消防用水量和干管内水流计算速度计算确定，且不应小于DN100；
(3)室外消火栓应沿在建工程、临时用房及可燃材料堆场及其加工场均匀布置，与在建工程、临时用房及可燃材料堆场及其加工场的外边线的距离不应小于5m；
(4)消火栓的间距不应大于120m；
(5)消火栓的最大保护半径不应大于150m。
故本题正确选项应为“A．120m”。
建筑装饰装修工程施工管理过程中，注册建造师签章文件代码为CN，下列说法正确的是()。
A、工程延期申请表是施工进度管理文件
B、工程分包合同是施工组织管理文件
C、隐蔽工程验收记录是质量管理文件
D、施工现场文明施工措施是安全管理文件
答案：C
解析：
装饰装修工程施工管理签章文件代码为CN，分为七个部分，共47个文件，包括施工组织管理、施工进度管理、合同管理、质量管理、安全管理、现场环保文明施工管理、成本费用管理。本题中，工程延期申请表是施工组织管理文件；工程分包合同是合同管理文件；施工现场文明施工措施是现场环保文明施工管理文件。隐蔽验收记录为质量管理文件。故选C。
设计单位推荐材料、设备时应遵循的原则是()。
A.定型不定厂
B.定型定厂
C.不定型不定厂
D.定厂不定型
答案：A
解析：
根据《水电建设工程质量管理暂行办法》。设计单位推荐材料、设备时应遵循“定型不定厂”的原则，不得指定供货厂家或产品。故本题应选A。
2021二级建造师模拟试题6篇 第6篇
我国现行建筑安装工程定额规定，企业支付给离退休职工的退休金应计入( )。
A.生产工人工资
B.劳动保险费
C.职工待业保险费
D.企业其他费用
答案：B
解析：
2020新版教材P50页
劳动保险费和职工福利是指由企业支付的职工退职金、按规定支付给离休干部的经费，集体福利费、夏季防暑降温、冬季取暖补贴、上下班交通补贴等。 @##
( )在开挖区未爆之前先行爆破，保护保留岩体或邻近建筑物免受爆破破坏。
A.浅孔爆破法
B.深孔爆破法
C.洞室爆破法
D.预裂爆破法
答案：D
解析：
2020版教材P79页
预裂爆破是沿设计开挖轮廓钻一排预裂炮孔，在开挖区未爆之前先行爆破，从而获得一条预裂缝，利用这条预裂缝，在开挖区爆破时切断爆区裂缝向保留岩体发展，防止或减弱爆破震动向开挖轮廓以外岩体的传播，达到保护保留岩体或邻近建筑物免受爆破破坏目的。
.根据《安全生产法》的规定，从业人员的知情权是指 （ )
A.掌握本职工作所需的安全生产知识，增强事故预防和应急处理能力
B.获得符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品的权利 .
C. 了解其作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施和事故应急措施
D.熟悉有关安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位安全操作技能
关于建设工程索赔成立条件的说法，正确的是()。
A、 导致索赔的事件必须是对方的过错，索赔才能成立
B、 只要对方存在过错，不管是否造成损失，索赔都能成立
C、 只要索赔事件的事实存在，在合同有效期内任何时候提出索赔都能成立
D、 不按照合同规定的程序提交索赔报告，索赔不能成立
答案：D
解析：
索赔的成立，应该同时具备以下三个前提条件：(1)与合同对照，事件已造成了承包人工程项目成本的额外支出，或直接工期损失；(2)造成费用增加或工期损失的原因，按合同约定不属于承包人的行为责任或风险责任；(3)承包人按合同规定的程序和时间提交索赔意向通知和索赔报告。以上三个条件必须同时具备，缺一不可。可见，正确选项是D。
下列变压器中，不属于按用途分类的是（ ）。2019
A.电力变压器
B.油浸变压器
C.整流变压器
D.量测变压器
答案：B
解析：
按变压器的用途不同分为电力变压器、电炉变压器、整流变压器、电焊变压器、船用变压器、量
测变压器等。
依照我国《仲裁法》规定，当事人签订书面仲裁协议，但甲方当事人对仲裁协议的效力有异方式的，甲方请求仲裁委员会作出裁定，乙方请求人民法院作出裁定的，该纠纷应由（）裁定。
A.仲裁机构
B.仲裁机构或人民法院
C.人民法院
D.先受理的部门
答案：C
解析：
2019新版教材P333页
当事人对仲裁协议效力有异议的，应当在仲裁庭首次开庭前提出。当事人既可以请求仲裁委员会作出决定，也可以请求人民法院裁定。一方请求仲裁委员会作出决定，另一方请求人民法院作出裁定的，由人民法院裁定。
泵站中常用的水泵类型是叶片泵，叶片泵按照工作原理不同可分为（ ）。
A.离心泵
B.射流泵
C.混流泵
D.容积泵
E.轴流泵
答案：A,C,E
解析：
泵的种类很多，按其作用原理可分为叶片泵、容积泵和其他类型泵三大类。叶片泵按工作原理的不同，可分为离心泵、轴流泵和混流泵三种。
下列有关工程预付款的说法中，正确的有（）。
A.工程预付款是承包人预先垫支的工程款
B.预付款不能采用银行保函
C.除专用合同条款另有约定外，预付款在进度付款中同比例扣回
D.预付款应当用于材料、工程设备、施工设备的采购及修建临时工程、组织施工队伍进场等
E.工程预付款扣款方式由发包人决定
答案：C,D
解析：
2020新版教材P88页
工程预付款是发包人预先垫支的工程款，不是承包人，A错；
预付款能采用银行保函,B错；
除专用合同条款另有约定外，预付款在进度付款中同比例扣回，C正确；
预付款应当用于材料、工程设备、施工设备的采购及修建临时工程、组织施工队伍进场等。D正确。
E是双方协商的事情，合同约定。@##
结构可靠性包括的内容是( )。
A.安全性、适用性、可靠度
B.安全性、可靠性、耐久性
C.安全性、适用性、耐久性
D.适用性、耐久性、可靠度
答案：C
解析：
2020版教材P14页
2A311022房屋结构的安全性、适用性及耐久性要求一、结构的功能要求与极限状态(1)安全性。(2)适用性。(3)耐久性。安全性、适用性和耐久性概括称为结构的可靠性。
