二级建造师考试真题精选及答案8篇 第1篇
（2018年）与施工平行发包模式相比，施工总承包模式对业主不利的方面是（??）
A.合同管理工作量增大
B.组织协调工作量增大
C.建设周期比较长，对项目总进度控制不利
D.开工前合同价不明确，不利于对总造价的早期控制
答案：C
解析：
与平行发承包模式相比，采用施工总承包模式，业主的合同管理工作量大大减小了，组织和协调工作量也大大减小，协调比较容易。但建设周期可能比较长，对项目总进度控制不利。
某开发公司开发的商住楼工程，建筑面积6万平方米，为赶在雨季前完成土方工程，在尚未完全具备法定开工条件的情况下破土动工。对此，建设行政主管部门可作出的处罚包括（）。
A.责令停止施工，限期改正
B.对建设单位处以工程合同价款1%以上2%以下罚款
C.没收非法所得
D.责令施工单位停业整顿
E.吊销监理单位营业执照
答案：A,B
解析：
2019版教材P49页
《建设工程质量管理条例》规定，建设单位未取得施工许可证或者开工报告未经批准，擅自施工的，责令停止施工，限期改正，处工程合同价款1%以上2%以下的罚款。
在用塑料排水板进行软土处理施工工艺程序中，“摊铺下层砂垫层”之后应进行（ ）。
A.机具就位
B.机具移位
C.摊铺上层砂垫层
D.插入套管
答案：A
解析：
2020版教材P21
按整平原地面—摊铺下层砂垫层—机具就位—塑料排水板穿靴- 插入套管—拔出套管- 割断塑料排水板—机具移位—摊铺上层砂垫层的施工工艺程序进行。
（2017年）下列施工组织设计的内容中，属于施工部署与施工方案内容的有（??）
A.安排施工顺序
B.比选施工方案
C.计算主要技术经济指标
D.编制施工准备计划
E.编制资源需求计划
答案：A,B
解析：
(1)根据工程情况，结合人力、材料、机械设备、资金、施工方法等条件，全面部署施工任务，合理安排施工顺序，确定主要工程的施工方案。 (2)对拟建工程可能采用的几个施工方案进行定性、定量的分析，通过技术经济评价，选择最佳方案。正确答案：A、B
诉讼时效期间发生中断事由之后，诉讼时效期间（ ）。
A．继续计算
B．维持不变
C．重新计算
D．适当减少
能够同时测出角度和距离的仪器是( )。
A.经纬仪
B.全站仪
C.水准仪
D.铅直仪
答案：B
解析：
2019版教材P47页
全站仪又称全站型电子速测仪，是一种可以同时进行角度测量和距离测量的仪器，由电子测距仪、电子经纬仪和电子记录装置三部分组成。
规避办理施工许可证应承担的法律责任是（）。
A.责令停止施工，对建设单位处以罚款
B.责令停止施工，对建设单位和施工单位分别处以罚款
C.对不符合开工条件的，责令停止施工，处合同价1%以上2%以下的罚款
D.对责任者追究刑事责任
答案：B
解析：
2019版教材P50页
《建筑工程施工许可管理办法》规定，对于未取得施工许可证或者为规避办理施工许将工程项目分解后擅自施工的，由有管辖权的发证机关责令改正，对于不符合开工条件的，责令停止施工，并对建设单位和施工单位分别处以罚款。
关于塔吊安装、 拆除的说法正确的有（ ） 。
A． 塔吊安装、 拆除之前， 应制定专项施工方案
B． 安装和拆除塔吊的专业队伍可不具备相应资质， 但需有类似施工经验
C． 塔吊安装完毕经验收合格， 取得政府相关部门颁发的《准用证》 后方可使用
D． 施工现场多塔作业， 塔机间应保持安全距离
E． 塔吊在六级大风中作业时， 应减缓起吊速度
答案：A,C,D
解析：
参见教材 P188。
（1） 塔吊在安装和拆卸之前必须针对其类型特点， 说明书的技术要求， 结合作业条件制定详细的施工方案。
（2） 塔吊的安装和拆卸作业必须由取得相应资质的专业队伍进行， 安装完毕经验收合格， 取得政府相关主管部门核发的《准用证》 后方可投入使用。
（3） 施工现场多塔作业时， 塔机间应保持安全距离， 以免作业过程中发生碰撞。
（4） 遇六级及六级以上大风等恶劣天气， 应停止作业， 将吊钩升起。 行走式塔吊要夹好轨钳。 风力达十级以上时， 应在塔身结构上设置缆风绳或采取其他措施加以固定。
二级建造师考试真题精选及答案8篇 第2篇
(2018年)建设工程施工质量事故的处理程序中，确定处理结果是否达到预期目的、是否依然存在隐 患，属于（ ）环节的工作。
A.事故处理鉴定验收
B.事故调查
C.事故原因分析
D.制订事故处理技术方案
答案：A
解析：
质量事故的处理是否达到预期的目的，是否依然存在隐患，应当通过检查鉴定和验收做出确认。 故答案为 A。
石方填筑路堤的工艺流程中包括：①分层填筑；②检测签认；③振动碾压；④路基整修；⑤路基成型；⑥摊铺平整。其中正确的顺序是()。
A、②①③⑥④⑤
B、①⑥③②⑤④
C、①⑥③④⑤②
D、④①⑥③②⑤
答案：B
解析：
2020版教材P10页
，该题主要考察的是石方填筑路堤工艺流程，教材P7原文是石方填筑路堤八道工艺流程是：施工准备、填料装运、分层填筑、摊铺平整、振动碾压、检测签认、路基成型、路基整修。
风管系统上经常拆卸的（ ）可采用可单独拆卸的绝热结构。
A.法兰
B.阀门
C.过滤器
D.消声器
E.静压箱
答案：A,B,C
解析：
2020版教材P149
本题考查的是通风空调风管系统的技术要求。风管系统上经常拆卸的法兰、阀门、过滤器及检查点等采用可单独拆卸的绝热结构。
采用工程量清单方式招标确定的单价合同，施工中工程量计量时，若发现招标工程量清单中出现缺项、工程量偏差，或因工程量变更引起工程量的增减，应（ ）计算。
A.按实际施工图纸
B.按承包人提交的计量报告
C.按承包人在履行合同义务中完成的工程量
D.不予计量
甲建筑公司和乙设备供应商因供销合同纠纷，拟向具有管辖权的人民法院提起诉讼。若合同中未明确约定履行地点，则可以选择的法院所在地包括()。
A.合同中约定的交货地点
B.合同中约定的货物到达地
C.合同中约定的货物验收地
D.合同中约定的安装调试地
E.被告住所地
答案：A,E
解析：
2020版教材P307
根据《民事诉讼法》的规定：“因合同纠纷提起的诉讼，由被告住所地或者合同履行地人民法院管辖。”合同对履行地点没有约定或者约定不明确，争议标的为给付货币的，接收货币一方所在地为合同履行地；交付不动产的，不动产所在地为合同履行地；其他标的，履行义务一方所在地为合同履行地。即时结清的合同，交易行为地为合同履行地。合同没有实际履行，当事人双方住所地都不在合同约定的履行地的，由被告住所地人民法院管辖”。
某新建排涝泵站装机容量为8×250kW，采用堤后式布置于某干河堤防背水侧，主要工程内容有：①泵室（电机层以下）；②穿堤出水涵洞（含出口防洪闸），③进水前池；④泵房（电机层以上）；⑤压力水箱（布置在堤脚外）；⑥引水渠；⑦机组设备安装等。施工期为当年9月～次年 12月共16个月，汛斯为6月～8月，主体工程安排在一个非汛期内完成。
施工过程中发生如下事件：
事件1:泵室段地面高程19. 6m，建基面高程15. 6m。勘探揭示19. 6～16. Om为中粉质壤土；16. 0～13. 5m为轻粉质壤土； 13. 5～7. 0m为粉细砂，富含地下水；7. 0m以下为重粉质壤土(未钻穿）。粉细砂层地下水具承压性，施工期水位为20. 5m，渗透系数为3. 5m/d。施工时采取了人工降水措施。
事件2：泵室基坑开挖完成后，泵室天然地基由项目法人组织有关单位进行了联合验收，并共同核定了质量等级。
事件3：在某批（1个验收批)钢筋进场后，施工、监理单位共同检查了其出厂质量证明书和外观质量，并测量了钢筋的直径，合格后随机抽取了一根钢筋在其端部先截去了 300mm后再截取了一个抗拉试件和一个冷弯试件进行检验。
事件4：该排涝泵站为一个单位工程，共分10个分部工程，所有分部工程质量均合格，其中6个分部工程质量优良（含2个主要分部工程），施工中未发生过较大质量事故，外观质量得分率为81.6%，单位工程施工质量与检验资料齐全,施工期及试运行期的单位工程观测资料分析结果符合相关规定和要求。
1.按照施工顺序安排的一般原则，请分别指出第③、⑤项工程宜安排在哪几项工程内容完成后施工。
2.请指出事件1中适宜的降水方式并简要说明理由。
3.事件2中，项目法人组织的“有关单位”有哪些？
4.请指出事件3中的不妥之处并改正。
5.请按事件4评定该泵站单位工程质量等级,并简要说明理由。
答案：
解析：
1.进水前池应在引水渠完成后施工；压力水箱应在穿堤出水涵洞完成后施工。
2.事件2宜采用管井降水。理由：含水层厚度较 大，将近5m,渗透系数达到3. 5m/d，远超过1m/d。
3.泵室天然地基验收属于分部工程验收，有关单 位包括：勘测、设计、监理、施工、主要设备制造（供应） 商等单位。
4.钢筋一个验收批检验应随机选取2根经外部质量检查和直径测量合格的钢筋，各截取一个抗拉试件和一个冷弯试件进行检验，不得在同一根钢筋上取两个或两个以上同用途的试件。钢筋取样时，钢筋端部要先截去500mm再取试样。
5.该泵站单位工程质量评定等级为合格。理由： 单位工程质量评定等级为优良标准：①所含分部工程 质量均合格，其中7 0 %以上达到优良等级，本例只有60%优良；②外观质量得分率为85%以上，本例外观 质量得分率为81. 6 %。以上两方面达不到优良标准，应为合格。
屋面涂膜防水施工中，采用二层以上胎体增强材料时，上下层不得互相垂直铺设，搭接缝应错开，其间距不应小于幅宽的( )。
A.1/5
B.1/4
C.1/3
D.1/2
答案：C
解析：
2020版教材P296页
涂膜防水层的胎体增强材料宜采用聚酯无纺布或化纤元纺布；胎体增强材料长边搭接宽度不应小于50mm，短边搭接宽度不应小于70mm;上下层胎体增强材料的长边搭接缝应错开，且不得小于幅宽的1/3;上下层胎体增强材料不得相互垂直铺设。
燃气管道根据用途分类可分为( )。
A.工业企业燃气管道
B.地下燃气管道
C.城市燃气管道
D.架牢燃气管道
E.长距离输气管道
答案：A,C,E
解析：
2019版教材P165页
燃气管道分类根据用途分类：（1）长距离输气管道（2）城镇燃气管道（3）工业企业燃气管道.
二级建造师考试真题精选及答案8篇 第3篇
项目组织分工反映了一个组织系统中（）。
A.各子系统的工作任务分工和管理职能分工
B.各项工作之间的逻辑关系
C.各子系统的工作任务
D.各组成部门之间的指令关系
答案：A
解析：
2020新版教材P8页
2.组织分工反映了一个组织系统中各子系统或各元素的工作任务分工和管理职能分工。 @##
施工项目合同订立主体是发包方和承包方，具体履行合同各项约定的是受承包方委托的（）。
A.法人
B.法定代表人
C.代理人
D.项目负责人
答案：D
解析：
P213-214
合同订立主体是发包方和承包方，由其法定代表人行使法律行为；项目负责人受承包方委托，具体履行合同的各项约定。
（2015年） 某工程项目未经竣工验收，发包人擅自使用后，楼板出现裂痕，经鉴定是由于承包人偷工减料造成的， 关于此项目质量责任的说法，正确的有（ ）。
A.未经竣工验收使用此工程，由发包人承担责任
B.承包人在建设工程设计文件规定的合理使用年限内对主体结构承担民事责任
C.承包人应当负责返修，费用由发包人承担
D.造成发包人损失的，承包人不承担责任
E.承包人应当负责返修，费用由承包人承担
答案：B,E
解析：
本题考查的竣工工程质量争议的处理。建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后，又以使用部 分质量不符合约定为由主张权利的，不予支持；但是承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础 工程和主体结构质量承担民事责任。施工单位未按照国家有关标准规范和设计要求施工所造成的质量缺 陷，由施工单位负责返修并承担经济责任。
施工进度控制总结内容：合同工期目标及计划工期目标完成情况，( )。
A.施工进度控制经验与体会
B.施工进度控制中存在的问题及分析
C.施工进度计划科学方法的应用情况
D.施工进度计划
E.施工进度控制的改进意见
答案：A,B,C,E
解析：
2020版教材P251
施工进度控制总结应包括的内容有：1.合同工期目标及计划工期目标完成情况；2.施工进度控制经验与体会；3.施工进度控制中存在的问题及分析；4.施工进度计划科学方法的应用情况；5.施工进度控制的改进意见。
某市体育馆配套安装工程项目经过业主施工招标，选定A安装公司为中标单位。在施工合同中双方约定，A安装公司将设备安装、空调洁净工程和智能化工程的安装分包给了B、C和D三家专业工程公司，设备由业主负责采购。该工程在施工招标和合同履行过程中发生了下述事件： 事件l：施工招标过程中共有6家安装公司竞标。其中F安装公司的投标文件在招标文件要求提交投标文件的截止时间后30min送达；G安装公司的投标文件未密封。 事件2：设备保温工程施工完毕，并已按国家有关规定和合同约定作了检测验收。尽管这样，监理工程师对某处的保温施工有怀疑，建议B专业公司作进一步的检验，B专业公司不配合，监理工程师要求A安装公司给予配合，A公司以保温工程是B公司施工为由拒绝配合。 事件3：如果监理工程师怀疑处的保温施工在进一步检验后合格的话，A公司要求监理公司承担由此发生的全部费用，赔偿其窝工损失，并顺延影响的工期。 事件4：业主采购的配套工程设备提前进场，A公司派人参加开箱清点，因此增加了设备保管费支出。
问题：
（1）F、G安装公司的投标文件是否会得到评标委员会的评审？为什么？
（2）针对事件2，A公司的做法是否妥当？请说明。
（3）针对事件3，A公司的要求是否合理？请说明。
（4）针对事件4，A公司可否向业主申请增加的设备保管费？请说明。
正确答案：
(1)对F公司的投标文件不评审，按照《招标投标法》，对逾期送达的投标文件视为废标。对G公司的投标文件不评审，按照《招标投标法》，对未密封的投标文件视为废标。
(2)A公司的做法不妥。因为A公司与B公司是总分包关系，A公司对B公司的施工质量问题承担连带责任，故A公司有责任配合作进一步检验。
(3)A公司的要求不合理。不合理之处在于由此发生的全部费用应由业主承担，而非由监理公司承担；顺延工期的要求合理。
(4)A公司可以向业主申请增加的设备保管费。因为业主供应的设备提前进场，导致保管费用增加，属于业主责任，由业主承担发生的保管费用。
投标人如果认为分部分项工程量清单有遗漏，须通过（ ）的方式由清单编制人作统一的修改更正。
A．通知
B．质疑
C．询问
D．请求
关于隧道浅埋暗挖法施工的说法，正确的是( )。
A.施工时不允许带水作业
B.要求开挖面具有一定的自立性和稳定性
C.浅埋暗挖法可以独立使用，也可以与其他方法综合使用
D.浅埋暗挖技术从减少城市地表沉陷考虑，还必须辅之以其他配套技术，比如地层加固、降水等
答案：A,B,C,D
解析：
2020版教材P74
浅埋暗挖法可以独立使用，也可以与其他方法综合使用。C正确采用浅埋暗挖法时要注意其适用条件。首先，浅埋暗挖法不允许带水作业。A正确；
其次，采用浅埋暗挖法要求开挖面具有一定的自立性和稳定性；B正确；
浅埋暗挖技术从减少城市地表沉陷考虑，还必须辅之以其他配套技术，比如地层加固、降水等，D正确@##
高温施工混凝土配合比设计的原则是( )用量。
A.低粗骨料
B.高拌合水
C.高细骨料
D.低水泥
答案：D
解析：
2019版教材P130页
3）宜采用低水泥用量的原则，并可采用粉煤灰取代部分水泥。宜选用水化热较低的水泥，
二级建造师考试真题精选及答案8篇 第4篇
土压平衡式盾构机在（ ）土质中应用前，必须进行辅助工法、辅助设备等充分论证。
A．黏土岩
B．泥岩
C．松散砂砾
D．卵石
E．巨砾
建筑结构的主要变形形式是（ ）。
A．拉伸变形
B．压缩变形
C．弯曲变形
D．剪切变形
水准仪的种类包括( )。
A.S0.5
B.S1
C.S2
D.S3
E.S4
答案：A,B,D
解析：
2019版教材P46页
我国的水准仪系列分为DS05、DS1、DS3等几个等级。
锚具、夹具和连接器进场时，确认其锚固性能类别、型号、规格、数量后进行( )。
A.外观检查
B.强度检验
C.硬度检验
D.静载锚固性能试验
E.动载锚固性能试验
答案：A,C,D
解析：
2020版教材P43页
锚具、夹具及连接器进场验收时，应按出厂合格证和质量证明书核查其锚固性能类别、型号、规格、数量，确认无误后进行外观检查、硬度检验和静载锚固性能试验。
下列不属于索赔费用的计算方法的是（）。
A.实际费用法
B.修正实际费用法
C.总费用法
D.修正总费用法
答案：B
解析：
费用索赔的计算方法主要有：实际费用法、总费用法和修正总费用法。
某工程施工合同中约定竣工日期为2014 年10 月31 日，工程施工过程中出现了以下情况: (1)开工时乙方设备延迟了7 天进入施工场地; (2)施工中发生了洪灾，拖延施工7 天; (3)施工中非承包商原因停水、停电两周累计达到8 小时; (4) 设计变更导致工程量增加的工作量达到7 天。则该工程的实际竣工日期应为( )。
A.2014 年11 月7 日
B.2014 年11 月14 日
C.2014 年11 月21 日
D.2014 年11 月28 日
答案：B
解析：
本题中(1)属于承包商责任，工期不能顺延； (2)属于发生了不可抗力事件，工期应该顺延； (3)虽然是非承包商原因停电停水超过了8 小时，但是并不是在一周内发生的，因此工期不能顺延; (4) 是可以顺延的。因此( 2 )和(4 )可以顺延的天数总共是14 天，工程的实际竣工日期为2014 年11 月14 日。
下列选项中，属于施工质量因素控制的有( )。
A.施工人员控制
B.材料质量控制
C.质量通病控制
D.机械设备质量控制
E.不合格产品控制
答案：A,B,D
解析：
2020版教材P255
（1）施工人员控制；（2）材料质量控制；（3）机械设备的质量控制；
悬浇梁体一般分为( )浇筑。
A.墩顶梁段(0号块)
B.0号块两侧对称悬浇梁段
C.边孔支架现浇梁段
D.主梁跨中合龙段
E.预应力筋管道接缝处
答案：A,B,C,D
解析：
2019版教材P66页
悬浇梁体一般分为四大部分浇筑：（1）墩顶梁段（0号块）（2）墩顶梁段（0号块）两侧对称悬浇梁段（3）边孔支架现浇梁段（4）主梁跨中合龙段
二级建造师考试真题精选及答案8篇 第5篇
预应力混凝土应优先采用（）水泥。
A.火山灰质硅酸盐
B.硅酸盐
C.矿渣硅酸盐
D.粉煤灰硅酸盐
答案：B
解析：
2019版教材P44页
预应力混凝土应优先采用硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥，不宜使用矿渣硅酸盐水泥，不得使用火山灰质硅酸盐水泥及粉煤灰硅酸盐水泥。@##
公路工程进度计划的审查要点包括( )。
A.工期和时间安排的合理性
B.计划目标的可实现性
C.施工准备的可靠性
D.工期安排的科学性
E.计划目标与施工能力的适应性
答案：A,C,E
解析：
2019版教材P204页
进度计划的审查要点1、工期和时间安排的合理性2、施工准备的可靠性3、计划目标与施工能力的适应性
为了充分利用和发挥信息资源的价值、提高信息管理效率以及实现有序的和科学的信息管理，各方都应该编制各自的（）。
A.项目管理规划
B.信息管理手册
C.系统开发计划
D.信息编码表
答案：B
解析：
2020新版教材P278页
三、信息管理手册的主要内容施工方、业主方和项目参与其他各方都有各自的信息管理任务，为充分利用和发挥信息资源的价值、提高信息管理效率以及实现有序的和科学的信息管理，各方都应该编制各自的信息管理手册。
关于抽出式通风，以下说法正确的是（）。
A. 抽出式通风是局部扇风机把工作面的污浊空气用风筒抽出，新鲜风流沿巷道流入。风筒的排风口必须设在主要巷道风流方向的下方，距掘进巷道口也不得小于1 0 m，并将污浊空气排至回风巷道内。
B. 在通风过程中，炮烟逐渐经风筒排出，当炮烟抛掷区内的炮烟浓度下降到允许浓时，即认为排烟过程结束
C. 抽出式通风回风流经过扇风机，如果因叶轮与外壳碰撞或其他原因产生火花，有引起煤尘、瓦斯爆炸的危险，因此在有瓦斯涌出的工作面不宜采用
D. 抽出式通风的有效吸程很短，只有当风筒口离工作面很近时才能获得满意的效果
E. 抽出式通风的优点是：在有效吸程内排尘的效果好，排除炮烟所需的风量较小，回风流不污染巷道等。抽出式通风只能用刚性风筒或有刚性骨架的柔性风筒
答案：B,C,D,E
解析：
抽出式通风是局部扇风机把工作面的污浊空气用风筒抽出，新鲜风流沿巷道流入。风筒的排风口必须设在主要巷道风流方向的下方，距掘进巷道口也不得小于1 0 m，并将污浊空气排至回风巷道内。
用于一般工程测量的水准仪型号是( )。
A.DS0.5
B.DS1
C.DS2
D.DS3
答案：D
解析：
2019版教材P46页
DS3用于一般工程水准测量。
某建设单位投资兴建住宅楼，建筑面积12000m2，钢筋混凝土框架结构，地下一层，地上七层，土方开挖范围内有局部滞水层。经公开招投标，某施工总承包单位中标。双方根据《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）签订施工承包合同。合同工期为10个月，质量目标为合格。
在合同履约过程中，发生了下列事件：
事件三：由于工程地质条件复杂，距基坑边5米处为居民住宅区，因此施工单位在土方开挖过程中，安排专人随时观测周围的环境变化。
【问题】事件三中，施工单位在土方开挖过程中还应注意哪些情况？
答案：
解析：
开挖时应对平面控制桩、水准点、基坑平面位置、水平标高、边坡坡度、压实度、排水和降低地下水位情况等经常进行检查。
一项油库工程，该工程主要龟括4 台5000m3 拱顶油罐及其配套系
统和设施。工程公司施工项目部对5000m3 拱项油罐施工方法进行了策划，确定采用液压提升系统倒装的主体施工方案。确定主体施工方案后项目部编制了施工组织施工方案后项目部编制了施工组织设计，并按规定程序进行了审批，并进行了液压提升系统设备订货。施工过程中发生了如下事件：
事件一，由于订货的油罐液压提升系统设备不能按计划日期达到施工现场，为不影响工程进度，项目部决定将液压提升系统倒装的主体施工方案修改为采用电动葫芦倒装的施工方案，为此，项目部按电动葫芦倒装的主体施工方案修改了施工组织设计，由项目总工程师批准后实施，并重新订购了提升设备。在施工准备中被专业监理工程师发现。监理工程师认为项目部施工组织设计的主要施工方案发生改变，施工组织设计变更的审批手续不符合要求，因此报请总监理工程师下达了工程暂停令。
事件二，在对第一台5000m3 罐进行的罐壁焊接完成后，在射线检测及缺陷分析中，认为气孔和密集气孔是出现频次最多的超标缺陷，是影响焊接质量的主要因素。项目部采用因果分析图方法，找出了焊缝产生气孔的主要原因，制定了对策表。在后续的焊接施工中，项目部落实了对策，提高了焊接质量。
事件三，储罐主体施工完成后，进行了罐体几何尺寸检查和充水试验，均达到了规定的质量标准。
【问题】
1．机电工程项目部应编制什么类型的施工组织设计？编制完成后应由谁审批？施工组织设计的主要内容是什么？
2．事件一为什么监理工程师认为项目部对施工组织设计变更的审批手续不符合要求？
3．针对罐壁焊缝产生气孔和密集气孔的主要原因，提出相应的预控措施。
4．拱顶罐罐体几何尺寸检查和充水试验各有哪些检查内容？
答案：
解析：
1.应编制单位工程施工组织设计，由施工单位技术负责人审批，向监理报批。施工组织设计的主要内容有：编制依据；工程概况和施工特点分析；组织方案和施工部署；主要施工方案；施工进度计划；施工准备与资源配置计划；施工现场平面图及主要施工管理计划（包括：进度、质量、安全环境、成本管理计划以及绿色施工、合同、组织协调管理计划等）。
2.拱顶罐的施工方案由液压提升系统倒装改为电动葫芦倒装，属于主要施工方法有重大调整，同时也引起主要施工资源配置（主体施工机具）有重大调整，施工组织设计为之进行的修改补充变更，应重新审批（按原审批手续）后实施。变更后的正确审批程序：施工承包单位完成内部审批程序，由工程项目经理签章后向监理报批。
3.避免焊缝产生气孔的预控措施：按规定对焊材进行烘干，配备焊条保温桶，采取防风措施，焊前进行预热，雨雾天停止施焊等。
4.拱顶罐罐体几何尺寸检查内容：罐壁高度偏差，罐壁垂直度偏差，罐壁焊缝棱角度和罐壁的局部凹凸变形，底圈壁板内表面半径偏差。拱顶罐充水试验检查内容：罐底严密性；罐壁强度及严密性；固定顶的强度、稳定性及严密性；并进行基础的沉降观测。
井下所有作业地点的空气中含尘量不得超过（）。
A. 1. 0mg/m3
B. 1. 5mg/m3
C. 2. 0mg/m3
D. 2. 5mg/m3
二级建造师考试真题精选及答案8篇 第6篇
【背景资料】某工程地下2层，地上15层，现浇钢筋混凝土框架结构，由于局部技术难度大，
业主采用了邀请招标方式，择优选择了其中一家作为中标单位，
并与其签订了工程施工承包合同，承包工作范围包括土建、机电安装和装修工程。
该工程开工日期为2011年4月1日，合同工期为18个月。
在合同履行过程中发生以下事件：
事件一：2011年5月施工单位为保证施工质量，扩大了开挖面积，导致开挖量、
费用及相应工序持续时间增加。于是向业主提出了索赔费用3．0万元，工期索赔3d
。
事件二：2011年8月份，恰逢连降7d罕见大雨，造成停工损失2．5万元，工期增加了
4d。于是施工单位据此向业主提出了索赔。
事件三：2012年2月份，在主体砌筑工程中，因施工图设计有误，实际工程量增加，
导致费用增加3．8万元，相应工序持续时间增加了2d。
于是施工单位据此向业主提出了索赔。
事件四：在工程保修期间发生了由于施工质量原因引起的屋顶漏水、
墙面剥落等问题，业主在多次催促施工单位修理，而施工单位一再拖延的情况下，
于是业主另请其他施工单位进行了维修。
上述事件中，除事件二外，其他工序时间的延误均未超过工作的总时差。
问题：
1．事件一中施工单位的索赔是否成立?说明理由。
2．事件二中施工单位的索赔是否成立?说明理由。
3．事件三中施工单位的索赔是否成立?说明理由。
4．事件四中施工单位的做法是否妥当?说明理由。所发生的维修费用该如何处理?
答案：
解析：
1．事件一中，费用索赔不成立，工期索赔不成立。
理由：因为该工作属于承包商自己采取的质量保证措施。
2．事件二中，费用索赔不成立，工期可以延长。
理由：因为异常气候条件的变化，属于不可抗力因素，承包商不应得到费用补偿，
但工期应予以顺延。
3．费用索赔成立，工期不予延长。
理由：因为图纸设计方案有误，所以费用索赔成立；
又因为该工作的时间延误未超过工作的总时差，不会影响工期，所以工期不予延长。
4．施工单位的做法不妥当。
理由：在保修期内，施工单位应承担保修责任，及时修复质量问题。
所发生的维修费可以从施工单位保修金中扣除。
下列荷载中，属于水平荷载的是( )。
A.结构自重
B.雪荷载
C.风荷载
D.积灰荷载
答案：C
解析：
2019版教材P11页
水平荷载：如风荷裁、水平地震作用等。@##
发生矿山事故，矿山企业必须立即组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失，对伤亡事故必须立即如实报告( )和管理矿山企业的主管部门。
A.建设行政主管部门
B.建设项目规划部门
C.劳动行政主管部门或当地政府
D.工程质量监督部门
智能化系统检测前应提交的资料包括（ ）。
A.工程技术文件
B.设备材料进场检验记录
C.设计变更记录
D.自检记录
E.分部工程质量验收记录
答案：A,B,D
解析：
本题考查的是建筑智能化工程的施工程序。系统检测前应提交资料：（1）工程技术文件；（2）设备材料进场检验记录和设备开箱检验记录；（3）自检记录；（4）分项工程质量验收记录；（5）试运行记录。
目前常用立井施工机械化配套作业线包括有（）。
A.人工设备机械化作业线
B.综合设备机械化作业线
C.普通设备机械化作业线
D.高强设备机械化作业线
E. 一般设备机械化作业线
关于建设工程总承包，下列表述正确的是()。
A.总承包分为工程总承包和施工总承包
B.建筑工程的发包单位可以将建筑工程的勘察、设计、施工、设备采购一并发包给一个工程总承包单位
C.发包单位不能将建筑工程的施工、设备采购一并发包给一个工程总承包单位
D.发包单位可以将建筑工程勘察、设计、施工、设备采购的一项或者多项发包给一个工程总承包单位
E.施工总承包企业按照合同的约定向建设单位负责，承包完成施工任务
答案：A,B,D,E
解析：
2019新版教材P95页
总承包通常分为工程总承包和施工总承包两大类。
建筑工程的发包单位可以将建筑工程的勘察、设计、施工、设备采购一并发包给一个工程总承包单位，也可以将建筑工程勘察、设计、施工、设备采购的一项或者多项发包给一个工程总承包单位；但是，不得将应当由一个承包单位完成的建筑工程肢解成若干部分发包给几个承包单位。@##
工程网络计划按工作持续时间的特点可划分为（）。
A.以节点表示工作的网络计划
B.肯定型问题的网络计划
C.非肯定型问题的网络计划
D.单平面网络计划
E.随机网络计划
答案：B,C,E
解析：
2020新版教材P134页
1.工程网络计划按工作持续时间的特点划分为：（1）肯定型问题、（2）非肯定问题、（3）随机网络计划等.
施工总部署的主要内容有（ ）。
A.建立施工管理机构
B.编制施工工艺技术
C.施工任务划分
D.确定施工顺序
E.编制施工进度计划
答案：A,C,D
解析：
2020版教材P194
施工总体部署的主要内容有：1.建立施工管理机构；2.施工任务划分；3.施工顺序。
二级建造师考试真题精选及答案8篇 第7篇
关于租凭合同特征的说法，正确的是（ ）。
A、 租凭合同是单务合同
B、 租凭合同成立以租凭物的交付为要件
C、 出租方转移租凭物的所有权
D、 承租人获得租凭物的使用收益权
答案：D
解析：
租凭合同属于双务合同。租凭合同的成立不以租凭物的交付为要件。承租人的目的是取得租凭物使用权，出租人只转让租凭物的使用收益权，不转让其所有权。
下列容器中，属于Ⅱ类压力容器的是（ ）。
A、容积等于50m3的球形容器
B、容积等于5m3的低温液体储存容器
C、低压管壳式余热锅炉
D、中压搪玻璃容器
答案：C
解析：
考点:锅炉、压力容器、压力管道的分类。属于Ⅱ类压力容器的有：中压容器；低压容器：极度和高度毒性介质的低压容器；易燃或中度毒性介质的低压反应容器和低压储存容器；低压管壳式余热锅炉；低压搪玻璃容器。【教材内容已删除】
巷道贯通测量几何要素包括( )。
A.贯通巷道中心线的坐标方位角
B.贯通巷道腰线的倾角(坡度)
C.贯通巷道的走向
D.贯通巷道的贯通距离
E.贯通巷道的高度
答案：A,B,D
解析：
本题主要考察巷道贯通测量的几何要素。采用两个或多个相向或同向掘进的工作面掘进同一井巷时，为了使其按照设计要求在预定地点正确接通而进行的测量工作，称为贯通测量。
不论何种贯通，均需事先确定贯通井巷中心线的坐标方位角和贯通距离，巷道贯通还要求标定其腰线及其倾角(坡度)等，这些统称为贯通测量的几何要素。因而，本题的选项是ABD。
某办公楼工程，地下二层，地上十层，总建筑面积27000m2，现浇钢筋混凝土框架结构，抗震等级一级，建设单位与施工总承包单位签订了施工总承包合同，双方约定工期为20个月，建设单位供应部分主要材料。
在合同履行过程中，发生了下列事件：
事件一：施工总承包单位按规定向项目监理工程师提交了施工总进度计划网络图（如下图所示），该计划通过了监理工程师的审查和确认。
事件二：工作B（特种混凝土工程）进行1个月后，因建设单位原因修改设计，导致停工2个月，设计变更后，施工总承包单位及时向监理工程师提出了费用索赔申请表（如下表所示），索赔内容和数量经监理工程师审查符合实际情况。
事件三：在施工过程中，由于建设单位供应的主材未能按时交付给施工单位，致使工作K的实际进度在第11月底实施拖后三个月；部分施工机械由于施工总承包单位原因未能按时进场，致使工作H的实际进度在第11月底时拖后一个月；在工作F进行过程中，由于施工工艺不符合施工规范要求导致发生质量问题，被监理工程师责令整改，致使工作F的实际进度在第11月底时拖后一个月，施工总承包单位就工作K、H、F工期拖后分别提出了工期索赔。
事件四：项目部按规定向监理工程师提交调直后HRB400E Ф12钢筋复试报告。主要检测数据为：抗拉强度实测值561N/mm2，屈服强度实测值460N/mm2，（HRB400EФ12钢筋：屈服强度标准值400 N/mm2，极限强度标准值540 N/mm2）。
【问题】
1.事件一中，施工总承包单位应重点控制哪条线路（以网络图节点表示）
2.事件二中，费用索赔申请一览表中有哪些不妥之处分别说明理由。
3.事件三中，分别分析工作K、H、F的总时差，并判断其进度偏差对施工进度的影响，分别判断施工总承包单位就工作K、H、F工期拖后提出的索赔是否成立
4.事件四中，计算钢筋的强屈比、屈强比（超屈比）。并根据计算结果分别判断该指标是否符合要求。
答案：
解析：
1.应该重点控制关键线路：①→②→③→⑤→⑧→⑩→
2. 索赔申请表中有下列不妥：
1）施工机械闲置补偿索赔不成立，施工机械闲置补偿不能按台班费计算，应该按闲置费计算；
2）窝工费索赔不成立，窝工费不能按人工工日单价计算，应该按窝工补贴单价计算。
3.1）K总时差2个月，进度偏差导致总工期拖延1个月；
2）H总时差0个月，为关键工作，进度偏差导致总工期拖延1个月；
3）F总时差2个月，进度偏差导致总工期拖延0个月；
4）K索赔成立，因为是非承包商原因，但K只能索赔1个月工期（延误3个月，有2个月的总时差）；
H索赔不成立，因为是承包商自身原因；
F索赔不成立，因为是承包商自身原因；
工期最终可以索赔1个月。
4.1）强屈比=抗拉强度实测值/屈服强度实测值= 561/460 = 1.22；
屈强比（超屈比）= 屈服强度实测值/屈服强度标准值= 460/400 = 1.15；
2）强屈比不符合要求，因为根据规定抗震等级一级的结构强屈比应不小于1.25（1.22＜1.25）；
屈强比（超屈比）符合要求，因为根据规定抗震等级一级的结构屈强比（超屈比）应不大于1.30（1.15＜1.30）。
大坝出现管涌险情时，宜采用（ ）抢护。
A. 塞堵法
B. 盖堵法
C. 砂石反滤围井法
D. 戗堤法
立井井筒施工作业方式在选择时，应综合分析和考虑如下（ ）因素。
A.井筒穿过岩层性质，涌水量的大小
B.井筒直径和深度（基岩部分）
C.可能采用的施工工艺及技术装备条件
D.施工队伍的操作技术水平和施工管理水平
E.施工地点和环境
答案：A,B,C,D
解析：
立井井筒施工作业方式在选择时，应综合分析和考虑以下因素：①井筒穿过岩层性质、涌水量的大小和井壁支护结构；②井筒直径和深度（基岩部分）；③可能采用的施工工艺及技术装备条件；④施工队伍的操作技术水平和施工管理水平。
根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，在合同履行过程中，没有()的变更指示，承包人不得擅自变更。
A、 业主
B、 设计人
C、 监理人
D、 规划主管部门
答案：C
解析：
根据标准施工招标文件》中通用合同条款的规定，在履行合同过程中，经发包人同意，监理人可按合同约定的变更程序向承包人作出变更指示，承包人应遵照执行。没有监理人的变更指示，承包人不得擅自变更。可见，正确选项是C。
下列叙述违反《民用爆炸物品安全管理条例》规定的有（ ）。
A.民用爆炸物品生产企业凭《民用爆炸物品生产许可证》，可以销售民用爆炸 物品
B.民用爆炸物品运达目的地，收货单位应当进行验收后在《民用爆炸物品运输许 可证》上签注，并在一周内将《民用爆炸物品运输许可证》交回发证机关核销
C.邮寄民用爆炸物品时，应注明爆炸物品的特性、出现险情的应急处置方法
D.民用爆炸物品的装载符合国家有关标准和规范，车厢内不得载人
E.储存的民用爆炸物品数量不得超过储存设计容量
二级建造师考试真题精选及答案8篇 第8篇
项目质量保证体系，必须有明确的质量目标，并符合质量总目标的要求。以( )为基本依据，逐级分解目标以形成在合同环境下的项目质量保证体系的各级质量目标。
A.工程承包合同
B.工程设计文件
C.工程分包合同
D.工程成本计划
答案：A
解析：
2020新版教材P157页
施工质量体系的内容 项目施工质量目标项目施工质量体系，必须有明确的质量目标，并符合项目质量总目标的要求；要以工程承包合同为基本依据，逐级分解目标以形成在合同环境下的项目施工质量保证体系的各级质量目标。
根据《建设工程项目管理规范》，施工方项目经理的职责包括()
A.按规定完善工程资料，规范工程档案文件，准备工程结算和竣工资料，参与工程竣工验收
B.组织工程竣工验收
C.组织或参与评价项目管理绩效
D.进行授权范围内的利益分配
E.在授权范围内协调项目有关的内外部关系
答案：A,C,D
解析：
2020新版教材P34页
4.6.1项目管理机构负责人应履行下列职责:
1.项目管理目标责任书中规定的职责;
2.工程质量安全责任承诺书中应履行的职责;
3.组织或参与编制项目管理规划大纲、项目管理实施规划，对项目目标进行系统管理;
4.主持制定并落实质量、安全技术措施和专项方案，负责相关的组织协调工作;
5.对各类资源进行质量监控和动态管理;
6.对进场的机械、设备、工器具的安全、质量和使用进行监控;
7.建立各类专业管理制度，并组织实施;
8.制定有效的安全、文明和环境保护措施并组织实施;
9.组织或参与评价项目管理绩效;
10.进行授权范围内的任务分解和利益分配;
11.按规定完善工程资料，规范工程档案文件，准备工程结算和竣工资料，参与工程竣工验收;
12.接受审计，处理项目管理机构解体的善后工作;
13.协助和配合组织进行项目检查、鉴定和评奖申报;
14.配合组织完善缺陷责任期的相关工作。
隧洞导流较适用于( )。
A.河谷狭窄的河流
B.两岸地形陡峭的河流
C.山岩坚实的山区河流
D.岸坡平缓的河流
E.有一岸具有较宽台地的河流
答案：A,B,C
解析：
2019版教材P62页
2.隧洞导流隧洞导流是在河岸边开挖隧洞，在基坑的上下游修筑围堰，施工期间河道的水流由隧洞下泄。这种导流方法适用于河谷狭窄、两岸地形陡峻、山岩坚实的山区河流。
垂直埋设的金属接地体一般采用（ ）等。
A.镀锌角钢
B.镀锌钢管
C.镀锌圆钢
D.镀锌扁钢
E.镀锌槽钢
答案：A,B,C
解析：
2020版教材P142
金属接地体（级）的施工技术要求1）垂直埋设的金属接地体一般采用镀锌角钢、镀锌钢管、镀锌圆钢等。
民事诉讼与调解、仲裁这些非诉讼解决纠纷的方式相比，具有的特征包括()。
A.公权性
B.强制性
C.自愿性
D.独立性
E.程序性
答案：A,B,E
解析：
2019新版教材P303页
民事诉讼的基本特点。民事诉讼有如下特征：（一）公权性（二）程序性（三）强制性。
地铁车站结构施工质量控制中，不属于接缝防水控制重点的是( )。
A.预留孔洞
B.后浇带
C.施工缝
D.变形缝
答案：A
解析：
本题涉及的考点为地铁车站工程施工质量控制要点。
地铁车站结构接缝防水处理质量是直接影响运行安全的重要因素，施工中应作为重点加以控制。接缝防水控制的重点是施工缝、变形缝、后浇带。预留孔洞不属于地铁车站结构接缝。
《安全生产许可证条例》规定，除中央管理的建筑施工企业外，建筑施工企业安全生产许可证由()颁发和管理。
A.县级以上人民政府
B.县级以上人民政府建设主管部门
C.省、自治区、直辖市人民政府
D.省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门
答案：D
解析：
2019新版教材P202页
建筑施工企业从事建筑施工活动前，应当依照《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》向企业注册所在地省、自治区、直辖市人民政府住房城乡建设主管部门申请领取安全生产许可证。
在城镇交通要道区域采用盖挖法施工的地铁车站多采用( )结构。
A.拱形
B.双拱形
C.三拱形
D.矩形框架
答案：D
解析：
2019版教材P77页
在城镇交通要道区域采用盖挖法施工的地铁车站多采用矩形框架结构
