二级建造师模拟冲刺试题集9节 第1节
有关意外伤害保险理解错误的是（）。
A.由总承包单位支付意外伤害保险费
B.被保险人因工作需要喝酒而导致的意外保险人应当赔付
C.意外伤害保险期限自建设工程开工之日起至竣工验收合格止
D.保险人按保险合同的最高限额给付死亡保险金
答案：B
解析：
2019新版教材P236页
2003年5月建设部发布的《关于加强建筑意外伤害保险工作的指导意见》中指出，建筑施工企业应当为施工现场从事施工作业和管理的人员，在施工过程中发生的人身意外伤亡事故提供保障，办理建筑意外伤害保险、支付保险费。重点是在“施工过程中”发生的事故提供保障，这显然与B项描述情况不符。
选用卷扬机的主要参数有（ ）。
A.额定荷载
B.功率
C.容绳量
D.速比
E.钢丝绳直径
答案：A,C
解析：
2020版教材P30
选用卷扬机的主要参数有额定荷载，容绳量和额定速度
下列选项中，属于明渠断面形式的是（ ）。
A:城门洞形
B:箱形
C:矩形
D:圆形
答案：C
解析：
本题考查的是渠系建筑物的构造及作用。选项ABD属于无压暗渠断面形式。
劳动合同的试用期为（ ）
A．最长不得超过6个月
B．最长不得超过3个月
C．6个月
D．3个月
下列关于必须重新进行焊接工艺评定的说法中，错误的是（）。
A.变更焊接方法的任何一个工艺评定的重要因素时，须重新进行焊接工艺评定
B.当增加或变更次要因素时,不需要重新评定,但需重新编制预焊接工艺规程
C.当改变任何一个次要因素时，都需重新进行焊接工艺评定
D.当增加或变更任何一个补加因素时，则可按照增加或变更的补加因素,增焊冲击韧性试件进行试验
答案：C
解析：
2019版教材P36页
2.各种焊接方法的专用评定规则
(1)按接头、填充金属、焊接位置、预热(后热)、气体、电特性、技术措施分别对各种焊接方法的影响程度可分为重要因素、补加因索和次要因素。
(2)当改变任何一个重要因素时，都需重新进行焊接工艺评定。
(3)当增加或变更任何一个补加因素时，则可按照增加或变更的补加因素,增焊冲击韧性试件进行试验。
(4)当增加或变更次要因素时,不需要重新评定,但需重新编制预焊接工艺规程。@##
施工现场照明条件属于影响施工质量环境因素中的()
A . 自然环境因素
B . 施工质量管理环境因素
C . 技术环境因素
D . 作业环境因素
答案：D
解析：
施工作业环境因素主要指施工现场的平面和空间环境条件，各种能源介质供应，施工照明、通风、安全防护设施，施工场地给排水，以及交通运输和道路条件等因素。这些条件是否良好，直接影响到施工能否顺利进行，以及施工质量能否得到保证。
南方某公路路堤边坡上修筑有菱形浆砌片石框格，在框格中间铺有台湾草草坪并配以少量红铁、龙船花、丝兰等植物，该设施的作用有（ ）。
A.防治路基病害
B.保证路基稳定
C.改变环境景观
D.保护生态平衡
E.治理大型滑坡
答案：A,B,C,D
解析：
2020版教材P30
路基防护工程是防治路基病害、保证路基稳定、改善环境景观、保护生态平衡的重要 设施
甲建设单位与乙施工单位经平等协商，就甲发包给乙承建的工程签订了保修合同。该合同约定的保修期限具有法律效力的是()。
A.屋面防水工程的防渗漏为3年
B.电气管线工程为2年
C.有防水要求的卫生间的防渗漏为2年
D.设备安装工程为1年
答案：B
解析：
2019新版教材P296页
《建设工程质量管理条例》规定，在正常使用条件下，建设工程的最低保修期限为:(1)基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限；（2)屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年；（3)供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期；（4)电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为2年。其他项目的保修期限由发包方与承包方约定。
下列关于施工合同中对应付款时间约定不明时，付款起算时间的说法，正确的有（ ）。
A.工程已实际交付的，为交付之日
B.工程未交付的，为编制竣工结算文件之日
C.工程已交付，施工企业主张工程款的，为提出主张之日
D.工程未交付的，为提交竣工验收报告之日
答案：A
解析：
当事人对付款时间没有约定或者约定不明的，下列时间视为应付款时间：(1)建设工程已实际交付的，为交付之日；(2)建设工程没有交付的，为提交竣工结算文件之日；(3)建设工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人起诉之日。
二级建造师模拟冲刺试题集9节 第2节
当施工项目的实际进度比计划进度提前、但业主方不要求提前工期时，适宜采用的进度计划调整方法是（ ）。
A.适当延长后续关键工作的持续时间以降低资源强度
B.在时差范围内调整后续非关键工作的起止时间以降低资源强度
C.进一步分解后续关键工作以增加工作项目，调整逻辑关系
D.在时差范围内延长后续非关键工作中直接费率大的工作以降低费用
答案：A
解析：
2020版教材P149
题干中业主不要求提前完工，并且实际进度比计划进度提前，所以承包人可以通过延长关键工作的持续时间来延长工期。如果仅对于非关键工作，在时差允许的范围内改变起止时间，对于工期是没有任何影响的。
工序施工条件控制的依据主要是( )。
A.设计质量标准
B.材料质量标准
C.施工规模标准
D.机械设备技术性能标准
E.施工工艺标准及操作规程
答案：A,B,D,E
解析：
本题涉及的考点是工序施工质量控制。工序施工质量控制主要包括工序施工条件质量控制和工序施工效果质量控制。工序施工条件控制的依据主要是：设计质量标准、材料质量标准、机械设备技术性能标准、施工工艺标准及操作规程等。
建设项目决策阶段管理工作的主要任务是（）。
A.项目策划
B.项目控制
C.通过管理使项目目标实现
D.项目定义
答案：D
解析：
2020新版教材P2页
项目决策期管理工作的主要任务是确定项目的定义，而项目实施管理的主要任务是通过管理使项目的目标得以实现。
水对岩体边坡稳定主要存在有（ ）的影响。
A.水对结构面有腐蚀作用
B.水的浮力改变结构面受力情况
C.水的渗流影响
D.受水的浸泡会软化岩石
E.雨水冲刷造成的岩体滑动
答案：B,C,D,E
解析：
P24-27
水会软化岩石;静止的自由水改变岩石的重度（饱和重度），在结构面上形成浮力;渗流水对渗透岩石有动水压力作用。有时这几种情况会同时影响坡体稳定，例如雨天时，边坡受雨水冲刷，既弱化了岩石结构面的力学性质，又受到结构面里流水的静、动力作用，经常成为边坡发生严重塌方事故的直接原因。
下列选项中，属于风险响应工作内容的是()。
A.分析风险发生的概率
B.分析风险的损失
C.确定各种风险的等级
D.确定风险应对措施
答案：D
解析：
2020新版教材P40页
风险响应指的是针对风险制定或采取对策，即选项D正确。而选项A、B、C都是风险评估的内容，不合题意。 @##
根据《建筑施工场界噪声限值》(GB12523-2011),推土机在夜间施工的噪声限值是()dB。
A.65
B.55
C.75
D.85
答案：B
解析：
2020新版教材P220页
推土机在夜间施工的噪声限值是55dB。
《建设工程质量管理条例》规定，建设单位未组织竣工验收，擅自交付使用的，（ ）。
A．处10~30万元罚款
B．处50~100万元罚款
C．处工程合同价2%~4%的罚款
D．处工程合同价3%~5%的罚款
公民、法人或者其他组织提起行政诉讼，应当在法定期间内进行，以下表述有误的是（）。
A.除法律另有规定以外，行政复议申请人不服行政复议决定，可以在收到行政复议决定书之日起15日内向法院提起诉讼
B.原告认为其合法权益受到行政机关或其工作人员作出的具体行政行为侵犯造成损害，有权在提起诉讼后7个工作日内提出
C.行政复议机关逾期不做决定的，申请人可以在复议期满之日起15日内向法院提起诉讼
D.不申请行政复议，直接向法院提起行政诉讼的，应当在知道作出具体行政行为之日起6个月内提出
答案：B
解析：
2020版教材P304页
行政复议是指行政管理的相对人认为行政主体的具体行政行为侵犯其合法权益，依法向法定的机关提出申请，由受理机关根据法定程序对具体行政行为的合法性和适当性进行审查并作出相应决定的活动。@##
利用4个90°弯头的弹性来达到补偿目的的补偿器是( )。
A.方形补偿器
B.球形补偿器
C.波纹管补偿器
D.套筒补偿器
答案：A
解析：
2019版教材P158页
供热管网中常用补偿形式。表2K315023-2 方形补偿器的补偿原理是利用4个90°弯头的弹性来达到补偿的目的.
二级建造师模拟冲刺试题集9节 第3节
建筑钢材拉伸试验测得的各项指标中，不包括( )。
A.屈服强度
B.疲劳强度
C.抗拉强度
D.伸长率
答案：B
解析：
2019版教材P27页
建筑钢材拉伸性能的指标包括屈服强度、抗拉强度和伸长率。屈服强度是结构设计中钢材强度的取值依据。抗拉强度与屈服强度之比（强屈比）是评价钢材使用可靠性的--个参数。强屈比愈大，钢材受力超过屈服点工作时的可靠性越大，安全性越髙；但强屈比太大，钢材强度利用率偏低，浪费材料。
工程质量控制资料主要包括原材料、构配件、设备等的质量证明、合格证明以及()等。
A.施工试验记录
B.隐蔽工程检查记录
C.工程质量事故记录
D.工程质量保修书
E.进场材料试验报告
答案：A,B,E
解析：
2020新版教材P287页
“工程质量控制资料是建设工程施工全过程全面反映工程质量控制和保证的依据性证明资料，应包括原材料、构配件、器具及设备等的质量证明、合格证明、进场材料试验报告，施工试验记录，隐蔽工程检查记录等。”工程质量事故记录和工程质量保修书都属于工程施工技术管理资料，所以C、D为错误选项。
不能作为民事诉讼证人的有()。
A、本案书记员
B、本案鉴定人员
C、本案诉讼代理人
D、当事人亲属
E、无民事行为能力人
答案：A,B,C
解析：
【考点】考查证人的条件
根据相关法律规定，下列几类人不能作为证人：1.不能正确表达意志的人；2.诉讼代理人；3.审判员、陪审员、书记员；4.鉴定人员；5.参与民事诉讼的检察人员。结合本题，A、B、C项正确。
巷道稳定状况较好时，巷道表面位移监测数据表现为( )。
A.收敛曲线变形速率迅速减小
B.收敛曲线后期变形曲线收敛
C.收敛曲线最终变形有限
D.收敛曲线平直
E.最终收敛量大于10mm／d
答案：A,B,C
解析：
收敛测量是指对井巷表面两点间的相对变形和变形规律的量测，如监测巷道顸底板或两帮移近量等。这一监测结果可以确定围岩收敛情况或最终收敛量，以此判断围岩的稳定状况或确定二次支护的时间。巷道稳定状况较好时，收敛曲线表现为变形速率迅速减小，后期变形曲线收敛，最终变形有限；二次支护通常在变形曲线趋于平缓时进行。如果变形(速率)不收敛或在规定时间里不收敛。则可能就需要加强支护能力或采取其他措施。因此正确选项应为ABC。
底板混凝土裂缝控制措施正确的有()。
A、在保证混凝土设计强度等级的前提下适当降低水灰比，减少水泥用量
B、及时对混凝土覆盖保温、保湿材料
C、控制混凝土内外温差
D、提高混凝土坍落度
E、进行二次抹面工作，减少表面收缩裂缝
答案：A,B,C,E
解析：
大体积混凝土裂缝的控制（1）优先选用低水化热的矿渣水泥拌制混凝土，并适当使用缓凝减水剂。(2)在保证混凝土设计强度等级前提下，适当降低水灰比，减少水泥用量。（3）降低混凝土的入模温度，控制混凝土内外的温差（当设计无要求时，控制在25℃以内）。如降低拌合水温度(拌合水中加冰屑或用地下水)；骨料用水冲洗降温，避免暴晒。(4)及时对混凝土覆盖保温、保湿材料。(5)可在基础内预埋冷却水管，通入循环水，强制降低混凝土水化热产生的温度。(6)在拌合混凝土时，还可掺入适量的微膨胀剂或膨胀水泥，使混凝土得到补偿收缩，减少混凝土的温度应力。（7）设置后浇缝。当大体积混凝土平面尺寸过大时，可以适当设置后浇缝，以减小外应力和温度应力；同时，也有利于散热，降低混凝土的内部温度。(8)大体积混凝土可采用二次抹面工艺，减少表面收缩裂缝。故答案为ABCE
土方开挖的一般技术要求有( )。
A.合理布置开挖工作面和出土路线
B.合理选择和布置出土地点和弃土地点
C.应采用高效率施工设备
D.开挖边坡，要防止塌滑，保证开挖安全
E.地下水位以下土方的开挖，应切实做好排水工作
答案：A,B,D,E
解析：
2020版教材P76页
四、土方开挖的一般技术要求(1)合理布置开挖工作面和出土路线。确定开挖分层、分段，以便充分发挥人力、设备的生产能力，使开挖效率达到最优。(2)合理选择和布置出土地点和弃土地点。做好挖填方平衡，充分利用开挖土方作为填方土料。(3)开挖边坡，要防止塌滑，保证开挖安全。(4)地下水位以下土方的开挖，应根据施工方法的要求，切实做好排水工作。
关于网络计划的说法，正确的是（）。
A.网络计划中允许存在循环回路
B.由关键工作组成的线路称为非关键线路
C.一个网络计划可能有多条关键线路
D.关键线路上也可能存在非关键工作
答案：C
解析：
2020新版教材P136页
在各条线路中，有一条或几条线路的总时间最长，称为关键路线。也就说可能有多条或者一条
施工机具应建立详细的施工装备档案，其内容不包括（ ）。
A.采购清单
B.使用记录
C.事故及维修记录
D.操作培训记录
E.设备现状鉴定记录
答案：A,D
解析：
本题考查的是施工机具管理的要求，施工机具管理需要建立每台施工装备的档案，主要内容包括：购置时间、使用记录、事故及维修记录、装备现状鉴定记录等。
对由于( )等原因引起的索赔，承包商可索赔人工费部分应按窝工费计算。
A.工作效率降低的损失费
B.增加工作内容的人工费
C.工程延期致使人员窝工
D.法定人工费增长
E.停工损失费
答案：A,E
解析：
索赔费用中的人工费包括增加工作内容的人工费、停工损失费和工作效率降低的损失费等累计，其中增加工作内容的人工费应按照计日工费计算，而停工损失费和工作效率降低的损失费按窝工费计算，窝工费的标准双方应在合同中约定。
二级建造师模拟冲刺试题集9节 第4节
岩石的软化系数是指( )。
A.水饱和状态下的试件与干燥状态下的试件(或自然含水状态下)单向抗压强度之比
B.干燥状态下的试件(或自然含水状态下)与水饱和状态下的试件单向抗压强度之比
C.水饱和状态下的试件与干燥状态下的试件(或自然含水状态下)单向抗拉强度之比
D.干燥状态下的试件(或自然含水状态下)与水饱和状态下的试件单向抗拉强度之比
仲裁裁决被人民法院裁定不予执行的，当事人可以（ ）。
A.根据双方达成的书面仲裁协议重新申请仲裁
B.向人民法院上诉
C.向人民法院申请再审
D.向人民法院执行庭申请复议
答案：A
解析：
2020版教材P337页
考查仲裁裁决被人民法院不予执行的救济
《民事诉讼法》（2013）第275条规定：仲裁裁决被人民法院裁定不予执行的，当事人可以根据双方达成的书面仲裁协议重新申请仲裁，也可以向人民法院起诉。仲裁裁决被法院依法裁定不予执行的，当事人不能申请人民法院再审，也不得就不予执行裁定申请上诉或复议。就该纠纷可以重新达成仲裁协议，并依据该仲裁协议申请仲裁，也可以向法院提起诉讼。A项正确。
根据《建设工程施工劳务分包合同（示范文本）》（GF-2003-0214），承包人的义务有（ ）。
A.为劳务分包人提供生产、生活临时设施
B.为劳务分包人从事危险作业的职工办理意外伤害保险
C.编制物资需用量计划表
D.为租赁或提供给劳务分包人使用的施工机械设备办理保险
E.负责工程测量定位、技术交底、组织图纸会审
答案：A,C,D,E
解析：
2020版教材P246页
施工劳务分包工程承包人的主要义务（1）组建与工程相适应的项目管理班子，全面履行总（分）包合同，组织实施施工管理的各项工作，对工程的工期和质量向发包人负责。（2）完成劳务分包人施工前期的下列工作：1）向劳务分包人交付具备本合同项下劳务作业开工条件的施工场地；2）满足劳务作业所需的能源供应、通信及施工道路畅通；3）向劳务分包人提供相应的工程资料；4）向劳务分包人提供生产、生活临时设施。（3）负责编制施工组织设计，统一制定各项管理目标，组织编制年、季、月施工计划、物资需用量计划表，实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工、计量检测、实验化验的控制、监督、检查和验收。（4）负责工程测量定位、沉降观测、技术交底，组织图纸会审，统一安排技术档案资料的收集整理及交工验收。（5）按时提供图纸，及时交付材料、设备，所提供的施工机械设备、周转材料、安全设施保证施工需要。（6）按合同约定，向劳务分包人支付劳动报酬。（7）负责与发包人、监理、设计及有关部门联系，协调现场工作关系。《建设工程施工劳务分包合同（示范文本）》（GF-2003--0214）对保险的相关规定如下：（1）劳务分包人施工开始前，工程承包人应获得发包人为施工场地内的自有人员及第三人人员生命财产办理的保险，且不需劳务分包人支付保险费用。（2）运至施工场地用于劳务施工的材料和待安装设备，由工程承包人办理或获得保险，且不需劳务分包人支付保险费用。（3）工程承包人必须为租赁或提供给劳务分包人使用的施工机械设备办理保险，并支付保险费用。（4）劳务分包人必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用。（5）保险事故发生时，劳务分包人和工程承包人有责任采取必要的措施，防止或减少损失。因此，正确选项是ACDE。
施工平面控制网测量时，用于水平角度测量的仪器为（ ）。
A. 水准仪
B. 全站仪
C. 激光准直仪
D. 激光测距仪
答案：B
解析：
本题考查施工测量的基本概念。教材原文“全站仪主要应用于施工平面控制网的测量以及施工过程中点间水平距离、水平角度的测量”。
工程施工过程中，乙公司拟采用的新材料不符合现行标准，则应当由（ ）组织专题技术论证。 A.乙公司 B.业主提请标准批准部门 C.乙公司提前业主 D.乙公司提请标准批准部门
采用直接加铺法进行水泥路面改造加铺沥青面层前，针对混凝土路面不同种类的病害进行有效的处理的说法错误的是（ ）。
A. 对边角破碎损坏较深和较宽的路面，先用切割机切除损坏部分，然后浇筑同强度等级混凝土
B. 对边角破损较浅、较窄的，可凿除 5cm 以上，然后用细石拌制的混凝土混合料填平
C. 对发生错台或板块网状开裂的混凝土路面，采用水泥浆高压灌注处理
D. 混凝土路面水泥浆高压灌注处理工艺流程：定位→钻孔→制浆→灌浆→灌浆孔封堵→交通控制→弯沉检测
答案：C
解析：
对发生错台或板块网状开裂，必须将整个板全部凿除，重新夯实路基及基层，对换板部位基层顶面进行清理维护，换板部分基层调平均由新浇筑的水泥混凝土面板一次进行，不再单独选择材料调平。
下列设备中，属于气体灭火系统的是()。
A、贮存装置
B、发生装置
C、比例混合器
D、过滤器
答案：A
解析：
气体灭火系统的组成气体灭火系统是指七氟丙烷灭火系统，二氧化碳灭火系统，气溶胶灭火系统和混合气体灭火系统。包括管道安装、系统组件安装(喷头、选择阀、贮存装置)、二氧化碳称重检验装置安装等工程。可见A为正确选项
一方当事人自行委托有关部门作出的鉴定结论，另一方当事人申请重新鉴定的（ ）。
A．人民法院应当准许
B．人民法院不应当准许
C．是否准许由法院自由裁量
D．如果另一方当事人有证据足以反驳的，人民法院应当准许
为防止混凝土在浇筑过程中产生离析现象，当浇筑高度超过3m时，可采用()配合浇筑。
A.串筒
B.溜管
C.振动溜管
D.喷射器
E.卸料斗
答案：A,B,C
解析：
本题考查混凝土浇筑施工的要求。混凝土的浇筑工作包括布料摊平、捣实、抹平修整等工序。浇筑工作的好坏对于混凝土的密实性与耐久性，结构的整体性及构件外形的正确性，都有着决定性的影响，是混凝土工程施工中保证工程质量的关键性工作。浇筑中不得发生离析现象；当浇筑高度超过3m时，应采用串筒、溜管或振动溜管使混凝土下落。故本题应选择ABC。
二级建造师模拟冲刺试题集9节 第5节
特种设备的范围包括（ ）。
A.锅炉
B.汽轮机
C.压力容器
D.压力管道
E.变压器
答案：A,C,D
解析：
本题考查的是特种设备的法定范围。特种设备是指对人身和财产安全有较大危险性的锅炉、压力容器（含气瓶）、压力管道、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施、场（厂）内专用机动车辆，以及法律、行政法规规定的其他特种设备。
对于采用单价合同的招标工程，如投标书中有明显的数字计算错误，业主有权先做修改再评标。当总价和单价的计算结果不一致时，正确做法是()。
A.分别调整单价和总价
B.按市场价调整单价
C.以总价为准调整单价
D.以单价为准调整总价
答案：D
解析：
2020新版教材P252页
虽然在投标报价、评标以及签订合同中，人们常常注重总价格，但在工程款结算中单价优先，对于投标书中明显的数字计算错误，业主有权力先作修改再评标，当总价和单价的计算结果不一致时，以单价为准调整总价。
合同规定应由总包提供的材料、工具及生活设施，总包必须在（ ）做好落实工作。
A．分包队伍进场时
B．分包队伍进场后
C．分包队伍进场前
D．分包队伍进场后，逐步
工程开工前，项目部编制“计量检测设备配备计划书”的依据是（ ）。
A.施工组织设计
B.计量检测设备使用说明书
C.作业指导书
D.质量计划
E.施工方案
答案：A,D,E
解析：
2020版教材P336
本题考查的是施工现场计量器具的管理程序。工程开工前，项目部应根据项目质量计划、施工组织设计、施工方案对检测设备的精度要求和生产需要，编制《计量检测设备配备计划书》。建立项目部计量器具的目录和检定周期台账档案。
水泥混凝土面层应具有足够的( )。
A.耐酸性
B.强度
C.耐碱性
D.耐久性
E.抗冻性
答案：B,D,E
解析：
2019版教材P7页
水泥混凝土面层应具有足够的强度、耐久性(抗冻性)表面抗滑、耐磨、平整。
1．背景
某矿井井底车场主要巷道的施工网络计划如案例图2G320030-3所示，图中箭线下方数据为工作时间，单位为月。施工中，工作E由于业主修改设计，使其耽误工期2个月，为维持原工期不变，经业主同意，施工单位增开了一辅助巷道，安排在D工作后面，G、H工作前面，工作名称L，时间1个月，可使工作G的施工时间缩短到3个月。
2．问题
(1)该井底车场主要巷道的计划工期是多少?施工中重点应控制哪些工作?
(2)该工程需要安排多少个施工队伍?通过网络优化后的施工队伍数目是多少?
(3)工作E出现拖延后，根据施工单位的安排，该工程实际工期是多少?
(4)绘制施工单位进行调整后的网络计划。
答案：
解析：
P127-128
(1)该井底车场主要巷道的计划工期是18个月，施工中重点应控制关键线路上的工作，具体是：A、C、E、G、K。
(2)该工程需要安排4个施工队伍。通过网络优化后(优化结果见案例图2G320030-3．1)，施工队伍数为3个。
(3)工作E出现拖延后，根据施工单位的安排，该工程实际工期还是18个月。
(4)施工单位进行调整后的网络计划如案例图2G320030—3．2。
适用于支路、停车场罩面的稀浆封层规格是（ ）。
A.ES-1
B.ES-2
C.ES-3
D.ES-4
答案：A
解析：
2020版教材P28
表2K311044
稀浆混合料类型的混合料规格有：ES-1，ES-2，ES-3，其中ES-1适用于支路，停车场的罩面。
焊接工艺评定过程中，拟定预焊接工艺规程之后，下一步要做的工作是（ ）。
A.评定预焊接工艺规程
B.签发焊接工艺评定报告
C.制定焊接作业指导书
D.进行焊接作业
答案：A
解析：
本题考查的是焊接工艺评定。
事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告；单位负责人接到报告后，应当于( )向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。
A.1h内
B.2h内
C.4h内
D.8h内
答案：A
解析：
2020版教材P266页
事故发生后，事故现场有关人员应当立即向施工单位负责人报告；施工单位负责人接到报告后，应当于lh内向事故发生地县级以上人民政府建设主管部门和有关部门报告。
二级建造师模拟冲刺试题集9节 第6节
按照《劳动合同法》的规定，在下列选项中，用人单位提前30日以书面形式通知劳动者本人或额外支付1个月工资后可以解除劳动合同的情形是（）。
A.劳动者患病或非因工负伤在规定的医疗期满后不能胜任原工作的
B.劳动者试用期间被证明不符合录用条件的
C.劳动者被依法追究刑事责任的
D.劳动者不能胜任工作，经培训或调整岗位仍不能胜任工作的
答案：D
解析：
《劳动合同法》规定，用人单位需要提前30日以书面形式通知劳动者本人或额外支付1个月工资后，可以解除劳动合同的情形包括：1）劳动者患病或者非因工负伤，在规定的医疗期满后不能从事原工作，也不能从事由用人单位另行安排的工作的；2）劳动者不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作的；3）劳动合同订立时所依据的客观情况发生重大变化，致使劳动合同无法履行，经用人单位与劳动者协商，未能就变更合同达成协议的。而ABC都是用人单位可以直接解除合同的情况。因此选D。
下列供热管网补偿器中，补偿量较小的是( )。
A.套筒补偿器
B.球形补偿器
C.自然补偿器
D.波纹管补偿器
答案：C
解析：
2020版教材P154
供热管网中常用的补偿器形式。参见考试用书表2K315023-2，可知：自然补偿器的特点为：利用管道自身的弯头来进行补偿，是最简单经济的补偿，在设计中首先采用。但一般补偿量较小
设计单位推荐材料、设备时应遵循的原则是( )。
A、定型不定厂B、定型定厂C、不定型不定厂D、定厂不定型
答案：A
解析：
根据《水电建设工程质量管理暂行办法》。设计单位推荐材料、设备时应遵循“定型不定厂”的原则，不得指定供货厂家或产品故本题应选 A。
根据《建设工程施工专业分包合同（示范文本）》（GF-2003-0213），关于分包人，承包人和分包人关系的说法，正确的是()
A.发包人向分包人提供具备施工条件的施工场地
B.就分包范围内的有关工作，承包人随时可以向分包人发出指令
C.分包人可直接致电发包人或工程师
D.分包合同价款与总承包合同相应部分价款存在连带关系
答案：B
解析：
2020新版教材P245页
就分包工程范围内的有关工作，承包人随时可以向分包人发出指令，分包人应执行承包人根据分包合同所发出的所有指令。
职业健康 安全 管理体系包括为（ ）所需的组织结构、策划活动、职责、惯例、程序、过程和资源。
A.选择和借鉴职业健康安全方针
B.制定职业健康安全方针
C.实施和实现职业健康安全方针
D.修改职业健康安全方针
E.评审和保持职业健康安全方针
专业承包资质有（ ）个类别。
A．20
B．30
C．40
D．60
钻孔灌注桩的质量控制关键点有（ ）。
A.护筒埋深
B.孔径控制
C.基底表面松散层清理
D.桩顶、桩底标高控制
E.钢筋笼接头质量
答案：A,B,D,E
解析：
钻孔桩的质量控制关键点有：（1）桩位坐标与垂直度控制；（2）护筒埋深；（3）泥浆指标控制；（4）护筒内水头高度；（5）孔径的控制，防止缩径；（6）桩顶、桩底标高的控制；（7）清孔质量（嵌岩桩与摩擦桩要求不同）；（8）钢筋笼接头质量；（9）导管接头质量检查与水下混凝土的灌注质量。
质量控制关键点应包括清孔质量，而不是基底表面松散层清理，选项C错误。
燃气管道阀门在安装前应做( )试验，不合格者不得安装。
A.可靠性
B.严密性
C.材质
D.耐腐蚀
答案：B
解析：
2020版教材P171
阀门安装前应按产品标准要求进行强度和严密性试验，经试验合格的应做好标记(安全阀应铅封)，不合格者不得安装。
从2005年1月13日起，施工单位从事建设工程的施工，必须同时拥有（ ）。
A．资质证书
B．质量体系认证证书
C．资信等级证书
D．安全生产许可证
E．安全体系认证证书
二级建造师模拟冲刺试题集9节 第7节
一般建筑工程，通常先布设( )，然后以此为基础，测设建筑物的主轴线。
A、 高程控制网
B、 城市控制网
C、 轴线控制网
D、 施工控制网
答案：D
解析：
这是一道有关施工测量的题，
主要考核一般建筑工程施工测量的步骤和方法的知识点。本题比较专业，有一定难度。
一般建筑工程，通常先布设施工控制网，以施工控制网为基础，测设建筑物的主轴线，
根据主轴线进行建筑物细部放样。这是施工现场测量的基本流程与步骤。
针对本题，选项A“高程控制网”肯定无法测设主轴线；选项B“城市控制网”过于粗放，
通常用于建筑工程选址及初步规划设计定位；选项C“轴线控制网”
为建筑物各轴线形成的网格，显然是先有主轴线后才能形成轴线控制网。
综上所述，本题的正确选项只能为“D．施工控制网”。
机械设备的控制包括施工机械、各类施工工器具和()的质量控制
A.辅助设备
B.工程设备
C.拟投入使用的设备
D.运输设备
答案：B
解析：
2020新版教材P154页
机械设备包括工程设备、施工机械和各类施工工器具。
建筑安装工程的分项工程可按()划分。
A、专业性质
B、施工工艺
C、施工程序
D、建筑部位
答案：B
解析：
2020版教材P 363
分项工程的划分应按主要工种、材科、施工工艺、用途、种类及设备组别等进行划分。分项工程可由一个或若干检验批组成。
如果当事人在施工合同中约定有仲裁条款，当合同其他条款无效时，应当认为（）。
A.仲裁条款有效，由仲裁委员会解决争议
B.仲裁条款有效，由人民法院解决争议
C.仲裁条款无效，由人民法院解决争议
D.仲裁条款无效，由双方另行选择争议解决方式
答案：A
解析：
2019新版教材P333页
《仲裁法》第19条规定：“仲裁协议独立存在，合同的变更、解除、终止或者无效，不影响仲裁协议的效力。”因此，虽然双方已终止合同履行，但并不影响合同中仲裁条款的效力。
合法有效的仲裁协议应当具有下列法定内容：(3)选定的仲裁委员会。
根据《合同法》，债务人转让合同债务应当（）
A.通知债权人
B.与债权人协商
C.经过债权人的同意
D.重新签订合同
答案：C
解析：
2019新版教材P122页
《合同法》规定，债务人将合同的义务全部或者部分转移给第三人的，应当经债权人同意。
岩石挖方路段不宜选用的挡土墙是（ ）。
A、重力式挡土墙
B、加筋土挡土墙
C、锚杆挡土墙
D、锚定板式挡土墙
答案：B
解析：
2020版教材P33页
加筋土挡土墙一般应用于地形较为平坦且宽敞的填方路段上，在挖方路段或地形陡峭的山坡，由于不利于布置拉筋，一般不宜使用。
室内浓度检测时，其点位选择应( )。
A.紧贴内墙面
B.贴近顶面
C.避开通风口
D.点位随机分布
答案：C
解析：
2019版教材P253页
(6)-1民用建筑工程验收时，环境污染物浓度现场检测点应距内墙面不小于0.5m、距楼地面高度0.8-1.5m。检测点应均匀分布，避开通风道和通风口。
焊接工艺主要考虑的因素有（ ）。
A.母材的化学特性
B.焊接位置
C.母材的物理特性
D.待焊部件的几何形状
E.焊接的温度
答案：A,B,C,D
解析：
本题考核的是焊接工艺主要考虑的因素。焊接工艺主要考虑的因素有：母材的物理特性、母材的化学特性、焊缝的受力状况、待焊部件的几何形状、焊接位置。
下列有关工程预付款的说法，正确的是（ ）。
A．工程预付款是建设工程施工合同订立后由发包人按照合同约定，在正式开工前预支给承包人的工程款
B．工程预付款是施工准备和所需材料、结构件等流动资金的主要来源
C．工程预付款又被称作预付备料款
D．工程预付款预付时问不得迟于约定开工前7天
E．工程预付款扣款方式由发包人决定
二级建造师模拟冲刺试题集9节 第8节
关于中标人违法行为应承担的法律责任，下列表述正确的是( )。
A、中标人将中标项目转让给他人的，处转让项目金额5‰以上l0‰以下的罚款
B、中标人不履行与招标人订立的合同的，履约保证金不予退还，给招标人造成的损失超过履约保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿
C、中标人不按照与招标人订立的合同履行义务，情节严重的，取消其5 年至8 年内参加投标的资格并予以公告
D、中标人无正当理由不与招标人订立合同，取消其中标资格，投标保证金不予退还
E、中标人将中标项目的部分主体、关键性工作分包给他人的，分包无效，并处罚款
答案：A,B,D,E
解析：
《招标投标法》规定，中标人将中标项目转让给他人的，将中标项目肢解后分别转让给他人的，违反招标投标法和本条例规定将中标项目的部分主体、关键性工作分包给他人的，分包无效，处转让、分包项目金额 5‰以上 l0‰以下的罚款；中标人不履行与招标人订立的合同的，履约保证金不予退还，给招标人造成的损失超过履约保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿；中标人不按照与招标人订立的合同履行义务，情节严重的，取消其 2 年至 5 年内参加依法必须进行招标的项目的投标资格并予以公告；中标人无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金的，取消其中标资格，投标保证金不予退还。故选项 A、B、D、E 正确。
高空作业的下列几项安全措施中，操作人员首先需要的是（ ）。
A．安全带
B．安全网
C．安全帽
D．合格的工作台
建设工程安全事故调查报告的主要内容包括（ ）。
A.事故发生单位概况
B.事故造成的直接经济损失
C.事故发生的原因和事故性质
D.事故报告单位或报告人员
E.事故防范和整改措施
答案：A,B,C,E
解析：
事故调查报告的内容应包括：
（1）事故发生单位概况；
（2）事故发生经过和事故救援情况；
（3）事故造成的人员伤亡和直接经济损失；
（4）事故发生的原因和事故性质；
（5）事故责任的认定和对事故责任者的处理建议；
（6）事故防范和整改措施。
单位工程竣工验收工作应包括检查审核（ ）的工程档案资料及质量验收资料。
A.建设单位 B.设计单位
C.勘察单位 D.施工单位
E.监理单位
答案：A,B,C,D,E
解析：
本题主要考査对"2Z104034工程施工质量验收的规定与方法”的掌握。
进行施工成本的材料费控制，主要控制的内容有()。
A、 材料用量
B、 材料定额
C、 材料数量标准
D、 材料价格
E、 材料价格指数
在梁的变形中，影响位移的最主要的因素是（ ）。
A．梁的弹性模量
B．梁的截面
C．梁的跨度
D．梁的延展性
（2018年） 关于物权的说法，正确的是（ ）。
A.同一物的担保物权人与所有权人应当为同一人
B.用益物权人可以是该物的所有权人
C.未经农村土地承包经营者同意，土地所有人不得在该地块设立地役权
D.物权的变动只能基于合同关系
答案：C
解析：
A 错误，同一物的担保物权人与所有权人不应当为同一人。B 错误，用益物权是权利人对他人所 有的不动产或者动产，依法享有占有、使用和收益的权利，故用益物权人不可能是该物所有权人。C 正确， 土地上已设立土地承包经营权、建设用地使用权、宅基地使用权等权利的，未经用益物权人同意，土地所 有权人不得设立地役权。D 错误，物权变动的基础往往是合同关系，而不是完全基于合同关系发生物权的 变动，比如遗赠、拾得遗失物等；
下列用于建筑幕墙的材料或构配件中，通常无需考虑承载能力要求的是（ ）。
A.连接角码
B.硅酮结构胶
C.不锈钢螺栓
D.防火密封胶
答案：D
解析：
本题考查的是框支承玻璃幕墙制作安装。防火密封胶应有法定检测机构的防火检验报告。防火密封胶（选项D）通常无需考虑承载能力要求。【彩蛋】压轴卷，考前会在瑞牛题库考试软件更新哦~ 软件下载链接www.niutk.com隐框、半隐框玻璃幕墙所采用的结构粘结材料必须是中性硅酮结构密封胶，所以硅酮结构胶需要考虑承载能力要求。
下列无侧限抗压强度试验检测的试验步骤的叙述有误的是（）
A.配制混合料的上一步应为试料准备
B.提供试验报告应在最后一步进行
C.最佳含水量和最大干密度的确定在配制混合料之前进行
D.无侧限抗压强度试验的下一步为整理数字和强度评定并提供试验报告
答案：A
解析：
2020版教材P95
无侧限抗压强度试验检测的试验步骤：（1）试料准备。（2）最佳含水量和最大干密度。按《公路工程无机结合料稳定材料试验规程》（JTJ057—94）中T0804—94确定无机结合料的最佳含水量和最大干密度。（3）配制混合料。（4）按预定的干密度制作试件。（5）成型后试件应立即放入恒温室养生。（6）无侧限抗压强度试验。（7）整理数字、强度评定并提供试验报告。
二级建造师模拟冲刺试题集9节 第9节
根据《生产安全事故报告和调查处理条例》的规定，致使150名操作工人急性工业中毒的生产安全事故属于()。
A.特别重大事故
B.较大事故
C.重大事故
D.一般事故
答案：A
解析：
2020新版教材P175页
特别重大事故，是指造成30人以上死亡，或者100人以上重伤（包括急性工业中毒，下同），或者1亿元以上直接经济损火的事故；重大事故，是指造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重伤，或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失的事故；较大事故，是指造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤，或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失的事故；一般事故，是指造成3人以下死亡，或者10人以下重伤，或者100万元以上1000万元以下直接经济损失的事故。
预算定额是()的依据。
A.编制施工图预算
B.编制概算指标
C.编制单位估价表
D.确定工程造价
E.控制建设工程投资
答案：A,C,D,E
解析：
2020新版教材P58页
预算定额是编制施工图预算的主要依据，是编制单位估价表、确定工程造价、控制建设工程投资的基础和依据。
参加施工项目目标成本计划编制的主要人员：项目经理、（ ）。
A．项目总工
B．预决算员
C．材料员
D．计量员
E．设备员
测温元件安装在易受被测物料强烈冲击的位置，以及当水平安装时，其插入深度大于1m应采取()措施。
A.防高温
B.防磨损
C.防振动
D.防弯曲
答案：D
解析：
2019版教材P100页
测温元件安装在易受被测物料强烈冲击的位置，应按设计文件规定采取防弯曲措施。
施工项目一旦发生安全事故,必须实施“四不放过”的原则,其内容不包括()。
A.事故原因没有査清不放过
B.事故损失未挽回不放过
C.责任人员没有受到处理不放过
D.职工群众没有受到教育不放过
答案：B
解析：
2020新版教材P210页
“四不放过”的原则包括:事故原因没有査清不放过、责任人员没有受到处理不放过、职工群众没有受到教育不放过、防范措施没有落实不放过。
横断面形式采用双、四幅路的城市道路是( )。
A.快速路
B.主干路
C.次干路
D.支路
答案：A
解析：
2019版教材P1页
表2K311011-1中内容。我国城镇道路分类及主要技术指标横道图形式采用双、四幅路的城市道路是快速路。
当取源部件设置在管道的下半部与管道水平中心线成0o～45o夹角范围内时，其测量的参数是（）。2013
A.气体压力
B.气体流量
C.蒸汽压力
D.蒸汽流量
答案：C
解析：
压力取源部件在水平和倾斜的管道上安装可安装的部位分别为：
节流件（测流量的）在水平和倾斜的管道上安装可安装的部位分别为：
下列各项中属于施工中的技术风险的是（）
A.工程物资
B.气象条件
C.地质水文
D.事故防范措施和计划
答案：A
解析：
2020新版教材P39页
技术风险，如：工程设计文件；工程施工方案；工程物资；工程机械等。
下列选项中，属于企业工商注册所在地的省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门企业资质许可权限的是( )。
A.城市轨道交通专业承包不分等级资质
B.专业承包序列二级资质
C.专业承包序列不分等级资质
D.不含铁路、交通、水利、信息产业、民航方面的专业承包序列一级资质的专业承包
答案：D
解析：
城市轨道交通专业承包不分等级，但统归国务院建设行政主管部门审批；专业承包二级资质中民航、铁路方面的二级资质不归省、市、自治区审批；专业承包序列不分等级资质中公路交通、城市轨道交通等序列的不分等级资质也不归省、市、自治区批准。故选项D正确。参见考试用书2Z202021。
