二级建造师考试答案9节 第1节
综合爆破中的洞室炮主要包括（）。
A、 钢钎炮
B、 深孔爆破
C、 药壶炮
D、 猫洞炮
E、 小炮
出售质量不合格的商品而未声明的，诉讼时效为（ ）。
A．1年
B．2年
C．4年
D．20年
关于投标保证金的说法，正确的有（ ）。
A、 两阶段招标中要求提交投标保证金的，应在第一阶段提出
B、 投标保证金不得超过招标项目估算价的2%
C、 投标保证金有效期应当与投标有效期一致
D、 招标人应当在中标通知书发出后5日内退还中标人的投标保证金
E、 未中标的投标人的投标保证金及利息，招标人应当在签约后5日内退还
答案：B,C,E
解析：
本题考查的是投标保证金。选项A，实行两阶段招标的，招标人要求投标人提交投标保证金的，应当在第二阶段提出。选项D、E，招标人最迟应当在书面合同签订后5日内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金及银行同期存款利息。
@##
关于暗挖隧道小导管注浆加固技术的说法，错误的是（ ）。
A.根据工程条件试验确定浆液及其配合比
B.应严格控制小导管的长度、开孔率、安设角度和方向
C.小导管的尾部必须设置封堵孔，防止漏浆
D.注浆时间应由实验确定，注浆压力可不控制
答案：D
解析：
本题考查是小导管注浆加固技术。注浆时间和注浆压力应由试验确定，应严格控制注浆压力。
压力容器设备按工艺过程中的作用不同分（ ）。
A.反应容器
B.分离容器
C.板式塔
D.贮运容器
E.填料塔
答案：A,B,D
解析：
2020版教材P100
本题考查的是静置设备的分类。按工艺过程中的作用不同分为：反应容器、换热容器、分离容器、贮运容器。
下列说法中错误的是 （ ）
A.企业职工伤亡事故统计实行以地区考核为主的制度
B.安全生产行政主管部门对各部门的企业职工伤亡事故情况实行分级考核
C.事故调查组提出的事故处理意见和防范措施建议，由当地安全主管部门负责处理
D.在伤亡事故发生后隐瞒不报、谎报、故意迟延不报构成犯罪，可由司法机关依法追究刑事责任
建设工程项目施工进度计划若从计划的功能区分，可分为（ ）。
A.控制性施工进度计划
B.指导性施工进度计划
C.实施性施工进度计划
D.政策性施工进度计划
E.年度性施工进度计划
答案：A,B,C
解析：
2020新版教材P130页
建设工程项目施工进度计划若从计划的功能区分，可分为控制性施工进度计划、指导性施工进度计划、实施性施工进度计划，故选A、B、C；D和E是从其他角度对建设工程项目施工进度计划的分类，而不是从计划的功能区分角度。
在已有建筑物附近且为淤泥质土的基坑支护结构中，其支撑宜选用（ ）
A.自立式（悬臂式）
B.锚拉式
C.土层锚杆
D.型钢水平支撑
项目经理甲因劳资纠纷被工人乙起诉，人民法院作出裁决后，甲口头表示不服，准备上诉。对此下列说法错误的是( )。
A.甲为上诉人
B.甲已口头表示上诉，可在上诉期后补交上诉状
C.甲应在判决之日起15日内上诉
D.上级人民法院接到甲的上诉后，认定符合法定条件，应当立案审理
答案：B
解析：
当事人不服地方人民法院第一审判决的，有权在判决书送达之日起15日内向上一级人民法院提起上诉；当事人提起上诉，应当递交上诉状。故选项B正确，参见考试用书2Z208024。@##
二级建造师考试答案9节 第2节
在计算材料单价时，依据的公式是()。
A.材料单价=（材料原价+运杂费）×(1+运输损耗费)
B.材料单价=（材料原价+运杂费）×(1+采购保管费)
C.材料单价=（材料原价+运杂费）×(1+运输损耗费率)×(1+采购保管费率)
D.材料单价=材料原价+运杂费+运输损耗费
答案：C
解析：
2020新版教材P54页
材料单价=（材料原价+运杂费）×(1+运输损耗率（%）)×(1+采购保管费率（%）)
关于建筑市场诚信行为公布的说法，正确的是（ ）。
A．不良行为记录应当在当地发布，社会影响恶劣的，还应当在全国发布
B．诚信行为信息包括良好行为记录和不良行为记录，两种信息记录都应当公布
C．省、自治区和直辖市建设行政主管部门负责审査整改结果，对整改确有实效的，可取消不良行为记录信息的公布
D．不良行为记录在地方的公布期限应当长于全国公布期限
由淤泥、淤泥质土、水下沉积的饱和软黏土为主组成的软土在我国南方有广泛分布，这些土都具有（ ）等特点。
A．透水性差B．孔隙比大
C．强度高D．压缩性低
E．天然含水量较高
人工定额的制定方法中，简单易行，适用于施工条件正常、产品稳定、工序重复量大和统计工作制度健全施工过程的方法，是()。
A.统计分析法
B.比较类推法
C.经验估计法
D.技术测定法
答案：A
解析：
2020新版教材P60页
统计分析法是把过去施工生产中的同类工程或同类产品的工时消耗的统计资料，与当前生产技术和施工组织条件的变化因素结合起来，进行统计分析的方法。这种方法简单易行，适用于施工条件正常、产品稳定、工序重复量大和统计工作制度健全的施工过程。
下列围护结构中，属于柔性墙体的有（）。
A.钢板桩
B.地下连续墙
C.水泥土搅拌桩墙
D.自立式水泥土搅拌墙
E.旋喷桩墙
答案：A,B
解析：
2019版教材P102页
不论对刚性墙体（如水泥土搅拌桩墙、旋喷桩墙等）还是柔性墙体（如钢板桩、地下连续墙等），
关于在文物保护单位保护范围和建设控制地带内从事建设活动的说法，正确的是（）。
A．文物保护单位的保护范围内及其周边的一定区域不得进行爆破作业
B．在全国重点文物保护单位的保护范围内进行爆破作业，必须经国务院批准
C．因特殊情况需要在文件保护单位的保护范围内进行爆破作业的，应经核定公布该文物保护单位的人民政府批准
D．在省、自治区、直辖市重点文物保护单位的保护范围内进行爆破作业的，必须经国务院文物行政部门批准
机械如在220kV高压线下进行工作或通过时，其最高点与高压线之间的最小垂直距离不得小于( )m。
A.4
B.5
C.6
D.7
答案：C
解析：
2019版教材P121页
线路电压220KV，最小垂直距离为6m。
（2016年案例一）
【背景资料】
某高校新建新校区，包括办公楼、教学楼、科研中心，后勤服务楼、学生宿舍等多个单体建筑，由某建筑工程公司进行该群体工程的施工建设。其中，科研中心工程为现浇钢筋混凝土框架结构，地上十层，地下二层，建筑檐口高度45米，由于有超大尺寸的特殊设备，设置在地下二层的试验室为两层通高；结构设计图纸说明中规定地下室的后浇带需待主楼结构封顶后才能封闭。
在施工过程中，发生了下列事件：
事件四；主体结构验收后，施工单位对后续工作进度以时标网络图形式做出安排，如下图所示（时间单位：周）。
在第6周末时，建设单位要求提前一周完工，经测算工作Ｄ、Ｅ、Ｆ、Ｇ、Ｈ均可压缩一周（工作I不可压缩），所需增加的成本分别为8万元、10万元、4万元、12万元、13万元。施工单位压缩工序时间，实现提前一周完工。
【问题】事件四中，施工单位压缩网络计划时，只能以周为单位进行压缩，其最合理的方式应压缩哪项工作？需增加成本多少万元？
答案：
解析：
压缩E工作；需增加成本10万元。
（理由：因为要实现提前一周完工，只能压缩关键线路上的关键工作。关键工作是ABEHI，在第六周末的时候AB工作已经完成且I工作不可压缩，只能压缩E或H，又因为压缩E工作成本低，所以压缩E工作，成本增加10万元。注：理由可不写）
公路工程质量事故的类别性质由（ ）初步确定。
A．质量监督站
B．监理单位
C．设计单位
D．建设单位
二级建造师考试答案9节 第3节
关于建设工程项目进度计划系统的说法，正确的有（ ）。
A.项目进度计划系统是项目进度控制的依据，在项目实施前应建立并完善
B.不同深度的计划系统包括控制性计划、指导性计划和实施性计划
C.不能功能的计划系统包括总进度计划、子系统进度计划、子系统中的单项工程进度计划等
D.项目进度计划系统中各计划应注意联系与协调
E.项目进度计划系统可以由多个不同周期的进度计划组成
《注册建造师执业工程规模标准》（试行）将公路工程划分为高速公路各工程类别、桥梁工程、隧道工程、( )四个类别。
A.单项合同额
B.路基工程
C.交通工程
D.路面工程
答案：A
解析：
2019版教材P355页
根据《注册建造师执业工程规模标准》（试行），将公路工程划分为高速公路各工程类别、桥梁工程、隧道工程、单项合同额四个类别。
高压喷射注浆施工工艺有( )。
A.单管法
B.双管法
C.三管法
D.四管法
E.五管法
答案：A,B,C
解析：
2020版教材P92
高压喷射有旋喷（固结体为圆柱状）、定喷（固结体为壁状）和摆喷（固结体为扇状）等三种基本形状，它们均可用下列方法实现：(1)单管法：喷射高压水泥浆液一种介质；(2)双管法：喷射高压水泥浆液和压缩空气两种介质；(3)三管法：喷射高压水流、压缩空气及水泥浆液三种介质。由于上述三种喷射流的结构和喷射的介质不同，有效处理长度也不同，以三管法最长，双管法次之，单管法最短。实践表明，旋喷形式可采用单管法、双管法和三管法中的任何一种方法。定喷和摆喷注浆常用双管法和三管法。
丙监理单位在改建过程中，其监理内容包括( )。
A．进度控制
D．质量控制
C．成本控制
D．合同管理
离心泵启动前泵壳和进水管必须充满水，充水方式有( )。
A.真空泵
B.电力
C.高位水箱
D.人工
E.水力
答案：A,C,D
解析：
2019版教材P15页
离心泵启动前泵壳和进水管必须充满水，充水方式有：用真空泵、高位水箱或人工等。
以下属于竣工技术资料中施工记录资料的有（ ）。
A.进场验收记录
B.隐蔽工程验收记录
C.定位放线记录
D.分项工程使用功能检测记录
E.单位工程质量验收记录
答案：B,C,D
解析：
本题考查竣工工程技术资料。施工纪录资料包括：图纸会审记录、设计变更单、隐蔽工程验收记录；定位放线记录；质量事故处理报告及记录；特种设备安装检验及验收检验报告；分项工程使用功能检测记录等。选项 A、E 虽然也是竣工技术资料，但不属于施工记录资料。
政府质量监督机构在工程开工前进行第一次监督检查，其内容不包括（ ）。
A.检查项目参与各方的质量保证体系建立情况
B.审查施工组织设计、监理规划等文件以及审批手续
C.检查工程建设各方的合同文件的签署情况
D.审查项目建设行政审批手续是否齐全完备
施工单位对建设行政管理部门的下列行为提起行政诉讼，人民法院应当受理的是（）。
A.对施工合同纠纷进行的调解
B.吊销施工单位施工许可证的决定
C.对内部工作人员给予的行政处分
D.颁发的施工现场管理规定违反法律规定
答案：B
解析：
2020版教材P348页
行政诉讼受案范围。
2020版二建法规教材中删除了：第十三条人民法院不受理公民、法人或者其他组织对下列事项提起的诉讼：
(一)国防、外交等国家行为;
(二)行政法规、规章或者行政机关制定、发布的具有普遍约束力的决定、命令;
(三)行政机关对行政机关工作人员的奖惩、任免等决定;
(四)法律规定由行政机关最终裁决的行政行为。
施工企业行使建设工程优先受偿权的期限为（ ）个月，自建设工程竣工之日或者施工合同约定的竣工之日起算。
A、 1
B、 3
C、 6
D、 12
答案：C
解析：
（4）建设工程承包人行使优先权的期限为6个月，自建设工程竣工之日或者建设工程合同约定的竣工之日起计算。
二级建造师考试答案9节 第4节
保证合同的当事人是指（ ）。
A．保证人和债权人
B．保证人和债务人
C．债权人和债务人
D．合同当事人
围堰按导流期间基坑淹没条件分过水围堰和（ ）。
A．草土围堰
B．纵向围堰
C．不过水围堰
D．土石围堰
（2011年真题）关于埋设塑料管的沟槽回填技术要求的说法，正确的有（ ）。
A．管内径大于800mm，应在管内设竖向支撑
B．管道半径以下回填时，应采取防止管道上浮、位移的措施
C．回填宜在一昼夜中气温最高时进行
D．管基支撑角2a范围内应用中粗砂回填，不得用沟槽土
E．管顶以上0.5m范围内，必须用人工回填，严禁用机械推土回填
答案：A,B,D,E
解析：
本题考查的知识点是沟槽回填技术要求。沟槽回填从管底基础部位开始到管顶以上0.5m范围内，必须用人工回填，严禁用机械推土回填。管顶0.5m以上部位的回填，可采用机械从管道轴线两侧同时回填、夯实或碾压。管道回填宜在一昼夜中气温最低时进行。
下列关于储罐充水试验规定的说法，错误的是（ ）。
A.充水试验采用洁净水
B.试验水温不低于5℃
C.充水试验的同时进行基础沉降观测
D.放水过程中应关闭透光孔
答案：D
解析：
本题考查的是静置设备的检验试验要求。选项D错误：充水和放水过程中，应打开透光孔，且不得使基础浸水。
生活垃圾填埋场工程中，泥质防水层施工技术的核心是掺加()的拌合土层施工技术。
A、 石灰土
B、 砂砾土
C、 水泥土
D、 膨润土
答案：D
解析：
泥质防水层施工技术的核心是掺加膨润土的拌合土层施工技术。故答案选D
消防工程资料移交包括消防工程在设计、施工和验收过程中所形成的（ ）。
A.安装文件
B.招标文件
C.技术文件
D.经济文件
E.合同文件
答案：C,D
解析：
2020版教材P170
5）工程移交工程资料移交包括消防工程在设计、施工和验收过程中所形成的技术、经济文件。
利用自身的可伸缩性吸收管道热伸长的补偿器有（）。
A.自然补偿器
B.方形补偿器
C.波纹管补偿器
D.球形补偿器
E.套筒补偿器
答案：C,E
解析：
2020版教材P154
表2K315023-2
根据《水工建筑物地下开挖工程施工技术规范》(DL/T5099-1999)，竖井单向自下而上开挖，距贯通面()m时，应自上而下贯通。
A、3
B、5
C、8
D、10
答案：B
解析：
2020版教材P357页
竖井或斜井单向自下而上开挖，距贯通面5m时，应自上而下贯通。
供热管道功能性试验中，吹洗压力不应大于管道工作压力的（ ）。
A.80%
B.75%
C.60%
D.50%
答案：B
解析：
本题考查的是供热管道清洗的规定。吹洗压力不应大于管道工作压力的75%。吹洗次数应为2~3次，每次的间隔时间宜为20~30min。
二级建造师考试答案9节 第5节
(2018年)根据《建设工程施工劳务分包合同(示范文本)》，关于保险办理的说法，正确的是（ ）。
A.劳务分包人施工开始前，应由工程承包人为施工场地内自有人员及第三人人
B.工程承包人提供给劳务分包人使用的施工机械设备由劳务分包人办理保险并
C.工程承包人需为从事危险作业的劳务人员办理意外伤害险并支付费用
D.运至施工场地用于劳务施工的材料，由工程承包人办理保险并支付费用
答案：D
解析：
A 错误。劳务分包人施工开始前，工程承包人应获得发包人为施工场地内的自有人员及第三人人 员生命财产办理的保险，且不需劳务分包人支付保险费用。 B 错误。工程承包人必须为租赁或提供给劳务分包人使用的施工机械设备办理保险，并支付保险费用。 C 错误。劳务分包人必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，并为施工场地内自有人员生命财 产和施工机械设备办理保险，支付保险费用。
下列施工场所中， 施工照明电源电压不得大于 12V 的是（ ） 。
A． 隧道
B． 人防工程
C． 锅炉内
D． 高温场所
答案：C
解析：
参见教材 P187。
（1） 隧道、 人防工程、 高温、 有导电灰尘、 比较潮湿或灯具离地面高度低于 2.5m 等场所的照明， 电源电压不得大于 36V。
（2） 潮湿和易触及带电体场所的照明， 电源电压不得大于 24V。
（3） 特别潮湿场所、 导电良好的地面、 锅炉或金属容器内的照明， 电源电压不得大于 12V。
该工程的实际竣工日期为（ ）。
A．4月1日
B．5月20日
C．5月25日
D．6月1日
制定工程质量事故处理方案之前应完成的工作有()。
A、写出质量事故报告
B、写出质量事故处理报告
C、下达质量通知单
D、判断事故原因
E、对质量缺陷进行处理
答案：A,C,D
解析：
本题考核的是质量事故的处理程序。质量事故的处理程序：(1)当发现工程出现质量缺陷或事故后，监理工程师或质量管理部门首先应下达质量通知单；(2)施工单位接到质量通知单后在监理工程师的组织与参与下，尽快进行质量事故的调查，写出质量事故的报告；(3)在事故调查的基础上进行事故原因分析，正确判断事故原因；(4)在事故原因分析的基础上，研究制定事故处理方案；(5)确定处理方案后，由监理工程师指令施工单位按既定的处理方案实施对质量缺陷的处理；(6)在质量缺陷处理完毕后，监理工程师应组织有关人员对处理的结果进行严格的检查、鉴定和验收，写出质量事故处理报告，提交业主或建设单位，并上报有关主管部门。
纠纷发生后，当事人申请仲裁的，应符合的条件不包括（ ）。
A．当事人双方在纠纷发生前订有仲裁协议或仲裁条款
B．当事人双方有仲裁协议
C．当事人双方有具体的仲裁请求、事实和理由
D．属于仲裁委员会的受理范围
正确答案：A
根据“仲裁的申请和受理的三个重要环节”中所规定的内容，BCD正确。A不一定在“纠纷发生前”发生后也可。
建设工程项目进度控制的任务中，业主方进度控制的任务是()。
A.依据设计任务委托合同对设计工作进度的要求控制设计工作进度
B.控制整个项目实施阶段的进度
C.依据施工任务委托合同对施工进度的要求控制施工工作进度
D.编制深度不同的控制性和直接指导项目施工的进度计划
答案：B
解析：
2020新版教材P131页
业主方进度控制的任务是控制整个项目实施阶段的进度。
当物权人的物权受到侵害时，权利人的解决途径可以是（）。
A.和解
B.调解
C.仲裁
D.诉讼
E.公证
答案：A,B,C,D
解析：
2019新版教材P17页
物权人的物权受到侵害的，权利人解决问题的途径就是和解、调解、仲裁和诉讼。而公证只是一种司法行政行为，并不处理当事人之间的权利义务关系。
关于常用水泥技术指标说法错误的是( )。
A.水泥的凝结时间分初凝时间和终凝时间
B.初凝时间不宜过长，终凝时间不宜过短
C.常用水泥的初凝时间均不得短于45min
D.体积安定性不良，就会使混凝土构件产生膨胀性裂缝
答案：B
解析：
2020版教材P29
为了保证初凝前可以完成振捣、搅拌等工序，初凝时间不宜过短，为了保证尽早的达到强度继续施工下一个工序，终凝时间不应过长。
隐患内容中，未按审批的专项施工方案施工是属于（ ）类别重大隐患。
A.工程管理
B.方案管理
C.组织管理
D.危险源管理
答案：A
解析：
2020版教材P238
重大事故隐患见公路工程重大事故隐患清单（表2B320052）工程管理 未按审批的专项施工方案施工
二级建造师考试答案9节 第6节
施工过程中发现问题及时处理,是施工安全隐患处理原则中()原则的体现。
A.动态处理
B.重点处理
C.预防与减灾并重
D.冗余安全度处理
答案：A
解析：
2020新版教材P205页
动态治理就是对生产过程进行动态随机安全化治理,生产过程中发现问题及时治理,既可以及时消除隐患,又可以避免小的隐患发展成大的隐患。
按工作原理分类的泵有（ ）。
A.清水泵
B.离心泵
C.回转泵
D.往复式泵
E.多级泵
答案：B,C,D
解析：
2020版教材P17
按照泵的工作原理和结构形式分为容积式泵和叶轮式泵
其中容积式泵又分为往复式泵和回转泵，叶轮式泵分为离心泵，轴流泵和漩涡泵等
工程量清单的其他项目清单中，应包括()。
A.暂列金额
B.脚手架费
C.环境保护费
D.临时设施费
答案：A
解析：
2020新版教材P53页
其他项目费由暂列金额、计日工、总承包服务费等内容构成
砌筑沟槽施工的规定有( )。
A.砌体应上下错缝、内外搭砌
B.砌筑施工需间断时，应预留直槎
C.当砌体垂直灰缝宽度大于30㎜时，应采用细石混凝土灌实
D.砌筑前砌块（砖、石）应充分干透
E.转角处和交接处应与墙体同时砌筑
答案：A,C,E
解析：
2020版教材P138
砌筑沟槽施工一般规定有：砌筑前砌块（砖、石）应充分湿润；砌体应上下错缝、内外搭砌、工顺规则有序。砌筑结构管渠宜按变形缝分段施工，砌筑施工需间断时，应预留阶梯形斜槎；墙转角和交接处应与墙体同时砌筑。当砌体垂直灰缝宽度大于30㎜时，应采用细石混凝土灌实，混凝土强度等级不应小于C20等。
下列移动模架结构形式属于按底模的安拆方式分类的是（ ）
A. 自行式
B. 非自行式
C. 平开合式
D. 翻转式
E. 上承式
答案：C,D
解析：
移动模架结构按行走方式分为自行式和非自行式；按导梁的形式分为前一跨式导梁、前半跨式导梁、前后结合导梁等；按底模的安拆方式分为平开合式、翻转式等；按与箱梁的位置和过孔方式分为上行式（上承式）、下行式（下承式）和复合式三种形式。
支挡构筑物的常用类型有（ ）。
A.护面墙
B.抗滑桩
C.边坡锚固
D.土钉支护
E.挡土墙
答案：B,C,D,E
解析：
2020版教材P30
用以防止路基变形或支挡路基本体或山体的位移，以保证其稳定性，常用的类型有挡 土墙、边坡锚固、土钉支护、抗滑粧等。 挡土墙有重力式挡土墙、半重力式挡土墙、石笼式挡土墙、悬臂式挡土墙、护 壁 挡 土墙、锚杆挡土墙、锚定板挡土墙、加筋土挡土墙、粧板式挡土墙等。
对于水闸下游翼墙的扩散角，下列说法正确的是()。
A.越小越好
B.越大越好
C.一般在14°～24°之间
D.一般是45°
答案：C
解析：
2019版教材P13页
下游八字形翼墙的总括散角在14°-24°之间。
利用水准仪可以完成下列哪些工作（ ）。
A．测量两点间的高差
B．测量竖直角
C．测量两点间的水平距离
D．测设已知高程
E．测量坐标
坍塌事故中包括（ ）
A.基坑边缘落入坑内
B.基坑边坡滑坡
C.基坑支护结构位移
D.基坑被水淹没
二级建造师考试答案9节 第7节
厚涂型防火涂料涂层的厚度，80%及以上面积应符合有关耐火极限的设计要求，且最薄处厚度不应低于设计要求的( )%。
A.70
B.75
C.80
D.85
答案：D
解析：
2020版教材P294页
熟悉《钢结构工程施工质量验收规范》的有关规定。 厚涂型防火涂料涂层的厚度，80%以上面积应符合有关耐火极限的设计要求，且最薄处厚度不应低于设计要求的85%。
堆石体填筑可采用( )。
A.自卸汽车后退法卸料
B.自卸汽车进占法卸料
C.铲运机卸料
D.推土机卸料
E.推土机摊平
答案：A,B,E
解析：
2019版教材P90页
堆石体填筑可采用自卸汽车后退法或进占法卸料，推土机推平。
现阶段矿井火灾的灭火技术主要有灌浆灭火、均压灭火、阻化灭火、惰气压注灭火以及新型的凝胶灭火、泡沫灭火等技术手段。而传统的（ ）还是矿井经常采用的技术。
A.洒水灭火
B.C02灭火
C.反风灭火
D.火区密封技术
关于城镇供热管网试验说法正确的是（ ）。
A.强度试验的试验压力为1.25倍设计压力，且不得低于0.6MPa
B.严密性试验的试验压力为1.15倍设计压力，且不得低于0.6MPa
C.强度试验其目的是试验管道本身与安装时焊口的强度
D.严密性试验是在各管段强度试验合格且应该是管道安装内容全部完成后进行
E.严密性试验是在零件、法兰等以及施焊工序全部完成后进行
答案：C,D,E
解析：
强度试验的试验压力为1.5倍设计压力，且不得低于0.6MPa，其目的是试验管道本身与安装时焊口的强度；严密性试验的试验压力为1.25倍设计压力，且不得低于0.6MPa，它是在各管段强度试验合格的基础上进行的，且应该是管道安装内容全部完成，如零件、法兰等以及施焊工序全部完成。这种试验是对管道的一次全面检验。
下列机械设备，属于施工机械设备的有（ ）。
A.辅助配套的电梯、泵机
B.测量仪器
C.计量器具
D.空调设备
E.操作工具
答案：B,C,E
解析：
2020版教材P154页
施工机械设备是指施工过程中使用的各类机具设备，包括运输设备、吊装设备、操作工具、测量仪器、计量器具以及施工安全设施等。
下列关于施工成本分析依据的说法中正确的是（
A. 会计核算主要是成本核算
B.业务核算是对个别的经济业务进行单项核算
C.统计核算必须对企业的全部经济活动做出完整、全面、时序的反映
D. 业务核算具有连续性、系统性、综合性的特点
单位工程是由各专业安装工程构成的具有（ ）的工程。
A.独立使用功能
B.生产能力
C.生产独立产品
D.连续生产
答案：A
解析：
2020版教材P356
四、单位工程的划分：（一）划分原则1.单位工程应按工业厂房、车间（工号〉或区域进行划分。2.单位工程应由各专业安装工程构成。3.较大的单位工程可划分为若干个子单位工程。4.当一个专业安装工程规模较大，具有独立施工条件或独立使用功能时，也可单独构成单位工程。5.当一个单位工程中仅有某一专业分部工程时，该分部工程应为单位工程。
钢筋机械连接的优点有（）。
A.接头质量稳定可靠
B.人为因素影响较大
C.无火灾隐患
D.施工受气候条件影响
E.操作简便，施工速度快
从事工程建设项目招标代理业务的招标代理机构，其 资格 由（ ）认定。
A．国务院建设行政主管部门
B．省、自治区、直辖市人民政府的建设行政主管部门
C．国务院或省、自治区、直辖市人民政府的建设行政主管部门
D．县级以人民政府的建设行政主管部门
二级建造师考试答案9节 第8节
（2015年）
【背景资料】
某办公楼工程，钢筋混凝土框架结构，地下一层，地上八层，层高 4.5m。工程桩采用泥浆护壁钻孔灌注桩，墙体采用普通混凝土小砌块，工程外脚手架采用双排落地扣件式钢管脚手架。位于办公楼顶层的会议室，其框架柱间距为 8m×8m，项目部按照绿色施工要求，收集现场施工废水循环利用。
在施工过程中，发生了下列事件：
事件一：项目部完成灌注桩的泥浆循环清孔工作后，随即放置钢筋笼、下导管及桩身混凝土灌筑，混凝土浇筑至桩顶设计标高。
【问题】分别指出事件一中的不妥之处，并写出正确做法。
答案：
解析：
P57、P191。
注：泥浆护壁法钻孔灌注桩施工工艺流程★：场地平整→桩位放线→开挖浆池、浆沟→护筒埋设→钻机就位、孔位校正→成孔、泥浆循环、清除废浆、泥渣→第一次清孔→质量验收→下钢筋笼和钢导管→第二次清孔→浇筑水下混凝土→成桩。
不妥之处 1：项目部完成灌注桩的泥浆循环清孔工作后，随即放置钢筋笼、下导管及桩身混凝土灌筑。
正确做法：灌注桩的泥浆循环清孔工作后，应进行质量验收。
不妥之处 2：项目部放置钢筋笼、下导管后就进行桩身混凝土灌筑。
正确做法：钻孔灌注桩施工，放置钢筋笼、下导管后，需要进行第二次循环清孔，再进行桩身混凝土灌筑。
不妥之处 3：混凝土浇筑至桩顶设计标高。
正确做法：混凝土浇筑至桩顶设计标高高出至少 0.8～1.0m，确保桩头浮浆层凿除后桩基面达到设计强度。
建筑业企业资质证书有效期届满，企业继续从事建筑施工活动的，应当于资质证书有效期届满前规定时间内，向原资质许可机关提出延续申请，该时间是()。
A.3个月
B.4个月
C.5个月
D.6个月
答案：A
解析：
2019版教材P54页
资质证书有效期为5年。建筑业企业资质证书有效期届满，企业继续从事建筑施工活动的，应当于资质证书有效期届满3个月前，向原资质许可机关提出延续申请。资质许可机关应当在建筑业企业资质证书有效期届满前做出是否准予延续的决定；逾期未做出决定的，视为准予延续。
下列起重机中，属于臂架型流动式起重机的是（ ）。
A.梁式起重机
B.履带式起重机
C.桅杆起重机
D.悬臂起重机
答案：B
解析：
2020版教材P28
流动式起重机主要履带式起重机、汽车起重机、轮胎起重机、全地面起重机、随车起重机。
（2014年案例一）
【背景资料】
根据下列材料，请回答：
某房屋建筑工程，建筑面积6800m2，钢筋混凝土框架结构，外墙外保温节能体系。根据《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201）和《建设工程监理合同（示范文本）》（GF-2012-0202），建设单位分别与中标的施工单位和监理单位签订了施工合同和监理合同。
在合同履行过程中，发生了下列事件：
事件三：施工单位提交了室内装饰装修工程进度计划网络图（如下图所示），经监理工程师确认后按此组织施工。
事件四：在室内装饰装修工程施工过程中，因涉及变更导致工作C的持续时间变为36天，施工单位以设计变更影响施工进度为由提出22天的工期索赔。
【问题】
（1）针对事件三的进度计划网络图，列式计算工作C和工作F时间参数中的缺项，并确定该网络图的计算工期（单位：周）和关键线路（用工作表示）
（2）事件四中，施工单位提出的工期索赔是否成立？说明理由。
答案：
解析：
（1）
1）工作C：FF=8-6=2周
2）工作F：TF=9-8=1周
3）该网络计划的关键线路：A→D→E→H→I该网络图的计算工期为：2+3+3+4+2=14周。
（2）
施工单位提出22天工期索赔不成立。
理由：因建设单位设计变更导致的，工作C持续时间变为36天，延误36-14=22天，属于非承包方原因。但C工作为非关键工作，总时差为3周（即21天），故施工单位只能提出22-21=1天的索赔。
关于施工成本计划编制的说法，正确的有( )。
A.施工成本计划总额应控制在实际成本的范围内
B.在编制施工成本支出计划时，无需考虑不可预见费
C.按进度编制施工成本计划可似用"时间一成本累积曲线"表示
D.施工成本可分解为人工费、材料费、机械费、措施费和税金
答案：C
解析：
本题涉及的考点是施工成本计划的编制方法。一般情况下，施工成本计划总额应控制在目标成本的范围内，并使成本计划建立在切实可行的基础上。施工成本可以按成本组成分解为人工费、材料费、施工机械使用费、企业管理费等。在编制成本支出计划时，要在项目总的方面考虑总的预备费，也要在主要的分项工程中安排适当的不可预见费。编制按工程进度的施工成本计划，通常可利用控制项目进度的网络图进一步扩充而得。另一种是利用时间一成本累积曲线(S形曲线)表示。
建设工程债产生的根据有()。
A.合同
B.侵权
C.公证
D.不当得利
E.无因管理
答案：A,B,D,E
解析：
2020版教材P19页
建设工程债产生的根据有合同、侵权、无因管理和不当得利。
焊条电弧焊时，焊工应对称分布、同步焊接，在同等时间内超前或滞后的长度不宜大于（）mm。
A.200
B.300
C.400
D.500
答案：D
解析：
焊条电弧焊时，焊工应对称分布、同步焊接，在同等时间内超前或滞后的长度不宜大于500mm 。焊条电弧焊的第一层焊道应采用分段退焊法; 多层多道焊时，每层焊道引弧点宜依次错开25 - 50mm 。
根据《水利工程质量事故处理暂行规定》（水利部令第9号），发生( )，经处理不影响正常使用。
A.一般质量事故
B.较大质量事故
C.重大质量事故
D.特大质量事故
E.超大质量事故
答案：A,B,C
解析：
2020版教材P221
(1)一般质量事故指对工程造成一定经济损失，经处理后不影响正常使用并不影响使用寿命的事故。(2)较大质量事故指对工程造成较大经济损失或延误较短工期，经处理后不影响正常使用但对工程使用寿命有一定影响的事故。(3)重大质量事故指对工程造成重大经济损失或较长时间延误工期，经处理后不影响正常使用但对工程使用寿命有较大影响的事故。
某住宅楼工程，砖混结构，地上九层，地下一层，层髙3m。由于现状地貌北高南低，在北侧有部分地下室墙体位于地面以下0.5m 处。承重墙采用普通混凝土小砌块砌筑，设钢筋混凝土构造柱，厕浴间隔墙采用轻骨料混凝土小型空心砌块，水平结构为现浇钢筋混凝土楼板。由于工期紧，装修从顶层向下施工，给排水立管从首层向上安装。
施工过程中，发生如下事件：
事件一：总监理工程师对脚手架工程组织检查与验收时发现脚手架采用双排搭设方式，一次性搭设高度为25m，采用拉筋和顶撑配合使用的附墙连接方式，并在外侧立面两端整个高度设置连续剪刀撑，总监对此提出异议，不予验收。
事件二：砌筑施工时，普通混凝土小砌块先浇水湿透，再采用逐块坐浆的方法底面朝下正砌于墙上，监理工程师巡视认为施工单位做法不妥，下发监理通知单。
监理工程师检查小砌块进场复验资料，发现部分小砌块的龄期不足21d，责令停工整改。
事件三：给排水管安装至第四层通过厕浴间时，技术人员发现设计图上穿过混凝土梁的预埋套管并未设置，遂采取二次埋置套管的措施，并按照原混凝土对套管周围的部位进行填筑。
事件四：结构封顶后，施工单位报请监理工程师组织砌体结构分部验收。土建主管监理工程师组织施工单位项目管理、质量、技术等相关人员进行验收。建设单位认为验收程序不满足相关规定，拒绝承认此次验收结果。
【问题】
（1）指出事件一中施工单位做法的不妥之处，并分别给出正确做法。
（2）指出事件二中施工做法的不妥之处，并分别给出正确做法。并写出小砌块使用时正确的龄期。
（3）指出事件三中二次埋置套管时的不妥之处，并给出正确做法。
（4）事件四中，建设单位的说法是否正确 并详细说明验收不满足规定的具体理由。
答案：
解析：
1．施工单位不妥之处如下：
不妥之一：总监理工程师对脚手架工程进行检查与验收。
正确做法：脚手架工程的检查与验收应该由项目负责人（项目经理）组织。
不妥之二：脚手架采用拉筋和顶撑配合使用的方式附墙连接。
正确做法：24m及以上的双排脚手架，必须采用刚性连墙件与建筑可靠连接。
不妥之三：脚手架外侧立面两端整个高度设置连续剪刀撑。
正确做法：超过24m的双排脚手架，应在外侧立面整个长度和高度设置连续剪刀撑
2．施工单位不妥之处如下：
不妥之一：小砌块施工时先浇水湿透。
正确做法：不需对小砌块浇水湿润（或小砌块表面有浮水时，不得施工）。
不妥之二：混凝土小砌块底面朝下正砌于墙上。
正确做法：应底面朝上反砌于墙上。
小砌块使用时正确的龄期应为：至少28d。
3．不妥之处：套管周围采用原混凝土进行浇筑
正确做法：应选用微膨胀混凝土（或在混凝土中掺膨胀剂）且抗渗等级应比原混凝土提高一级。
4．建设单位说法正确。
理由：①不应由专业监理工程师组织，应由总监理工程师组织；
②参加验收不能仅有监理单位、施工单位，还应有设计（或设计、勘察）单位参加。
二级建造师考试答案9节 第9节
某建筑公司流动资金周转不畅。准备延期缴纳税款，需满足的条件是（ ）。
A．有特殊困难等正当理由
B．在纳税申报之前提出书面申请
C．经税务机关批准
D．报送税务登记证件
E．报送税款报告表
根据矿业工程项目的特点，投标报价技巧可以采用（ ）。
A.一般工程投标报价宜低，特殊工程投标报价宜高
B.自身有特长又较少有竞争对手的项目报价宜高
C.技术复杂或施工条件艰难的小型工程报价宜低
D.愿意承揽的工程或当前任务不足时报价宜低
E.工期短、风险高的工程项目报价宜低
答案：A,B,D
解析：
P200-207
投标报价的一般技巧主要有:（1）愿意承揽的矿业工程或当前自身任务不足时，报价宜低，采用“下限标价”当前任务饱满或不急于承揽的工程，可采取"暂缓"的计策，投标报价可高。（2）对一般矿业工程投标报价宜低;特殊工程投标报价宜高。（3）对工程量大但技术不复杂的程投标报价宜低;技术复杂、地区偏僻、施工条件艰难或小型工程投标报价宜高。（4）竞争对手多的项目报价宜低;自身有特长又较少有竞争对手的项目报价可高。（5）工期短、风险小的工程投标报价宜低;工期长又是以固定总价全部承包的工程，可能冒一定风险，则标报价宜高。（6）在同一工程中可采用不平衡报价法，并合理选择高低内容;但以不提高总价为前提，并避免畸高畸低，以免导致投标作废。（7）对外资、合资的项目可适当提高。当前我国的工资、材料、机械、管理费及利润等取费标准低于国外。
下列行为中，属于投标人与招标人串通投标的有（ ）。
A.开标前招标人对投标文件比较后通知某投标人修改报价
B.投标人决定向招标人行贿
C.招标人与某投标人商定，投标时压低报价，中标后再给补偿
D.投标时以企业定额成本作为报价基础
E.招标人预先内定了中标人
答案：A,C,E
解析：
2020版教材P85页
本题考查投标人与招标人的串通投标行为。--------有下列情形之一的，属于招标人与投标人串通投标：（1）招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人；（2）招标人直接或者间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息；（3）招标人明示或者暗示投标人压低或者抬高投标报价；（4）招标人授意投标人撤换、修改投标文件；（5）招标人明示或者暗示投标人为特定投标人中标提供方便；（6）招标人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为。故A、C、E选项为正确选项。B选项仅体现单方意愿，未体现出串通行为。D选项为合法行为。
水泥强度等级的确定方法为，通过胶砂法来测定水泥的3d和( )d的抗压强度和抗折强度，根据测定结果来确定该水泥的强度等级。
A.25
B.26
C.27
D.28
答案：D
解析：
2019版教材P28页
3.强度及强度等级，国家标准规定，采用胶砂法来测定水泥的3d和28d的抗压强度和抗折强度，根据测定结果来确定该水泥的强度等级。
以下关于工程建设标准的表述中，正确的是（）。
A.国家标准、行业标准分为强制性标准和推荐性标准
B.对需要在全国范围内统一的工程建设施工通用的质量要求，应当制定国家标准
C.企业可以根据需要自行制定企业标准
D.我国的标准分为国家标准、行业标准、地方标准和企业标准和团体标准
E.对没有国家标准而又需要在全国某个行业范围内统一的技术要求，可以制定企业标准
答案：B,C,D
解析：
2019新版教材P260页(新变化)
根据《标准化法》的规定，我国的标准分为国家标准、行业标准、地方标准和企业标准以及团体标准。D正确；
国家标准分为强制性标准和推荐性标准。行业标准和地方标准是推荐性的标准，所以A错误；
对需要在全国范围内统一的下列技术要求，应当制定国家标准：（1）工程建设勘察，规划，设计，施工（包括安装）及验收等通用的质量要求。B正确；
企业可以根据需要自行制定企业标准，C正确。2019年教材新变化
对没有国家标准而又需要在全国某个行业范围内统一的技术要求，可以制定行业标准，E错误。
双排扣件式钢管脚手架的主节点是指()。
A.连墙件与架体连接处
B.剪刀撑与水平杆连接处
C.剪刀撑与立杆连接处
D.纵横向水平杆与立杆连接处
答案：D
解析：
2020版教材P217页
(4)脚手架主节点处必须设置一根横向水平杆，用直角扣件扣接在纵向水平杆上且严禁拆除。主节点处两个直角扣件的中心距不应大于150mm，在双排脚手架中，横向水平杆靠墙一端的外伸长度不应大于杆长的0.4倍，且不应大于500mm。因此可知，主节点为纵横向水平杆与立杆连接处。
关于无机结合料稳定材料层之间的处理，说法正确的是（）。
A.下承层清理后，应封闭交通
B.采用连续摊铺方式施工的结构层，可用一套设备在上下层之间来回施工
C.稳定细粒材料结构层，最后一道碾压工艺不可用凸块式压路机
D.在上层施工前一天，撒布水泥或水泥净浆
答案：A
解析：
选项B，正确的说法应为“可采用上下结构层连续摊铺施工的方式，每层施工应配备独立的摊铺和碾压设备，不得采用一套设备在上下结构层来回施工”；选项C，正确的说法应为“稳定细粒材料结构层施工时，根据土质情况，最后一道碾压工艺可采用凸块式压路机碾压”；选项D，正确的说法应为“在上层施工前1～2h，宜撒布水泥或洒铺水泥净浆”。
下列属于注册建造师不得有的行为是()
A、不按设计图纸施工
B、同时在两个工作岗位上受聘并执业
C、超出执业范围和企业业务范围从事执业活动
D、未变更注册单位，而在另一家企业从事执业活动
E、所负责工程未办理竣工验收或移交手续前，变更注册到另一企业
答案：A,C,D,E
解析：
根据《注册建造师执业管理办法(试行)》第22条的规定，注册建造师不、得有下列行为：(1)不按设计图纸施工；(2)使用不合格建筑材料；(3)使用不合格设备、建筑构配件；(4)违反工程质量、安全、环保和用工方面的规定；(5)在执业过程中，索贿、行贿、受贿或者谋取合同约定费用外的其他不法利益；(6)签署弄虚作假或在不合格文件上签章的；(7)以他人名义或允许他人以自己的名义从事执业活动；(8)同时在两个或者两个以上企业受聘并执业；(9)超出执业范围和聘用企业业务范围从事执业活动；(10)未变更注册单位，而在另一家企业从事执业活动；(11)所负责工程未办理竣工验收或移交手续前，变更注册到另一企业；(12)伪造、涂改、倒卖、出租、出借或以其他形式非法转让资格证书、注册证书和执业印章；(13)不履行注册建造师义务和法律、法规、规章禁止的其他行为。
施工质量保证体系的主要内容有（ ）。
A.现场施工质量控制的目标体系
B.现场施工质量计划或施工组织设计文件
C.现场施工质量控制点及其控制措施
D.施工单位质量控制总目标
E.现场施工质量控制的内外沟通协调关系网络及其运行措施
