二级建造师考试真题8章 第1章
地铁基坑内支撑围护结构的挡土应力传递路径是（）。
A.围檩→支撑→围护墙
B.围护墙→支撑→围檩
C.围护墙→围檩→支撑
D.支撑→围护墙→围檩
答案：C
解析：
P93-99
支撑结构挡土的应力传递路径是围护(桩)墙→围檩(冠梁)→支撑。
混凝土耐久性不包括混凝土的( )。
A.碳化
B.抗冻性
C.抗渗性
D.强度
答案：D
解析：
2020版教材P31
混凝土的耐久性是一个综合性概念，包括抗渗、抗冻、抗浸蚀、碳化、碱骨科反应及混凝土中的钢筋锈蚀等性能。
关于总承包模式下各单位质量责任的说法，正确的有（ ）。
A.施工总承包单位对其采购的材料质量负责
B.施工总承包单位对施工质量负责
C.分包单位就分包工程质量仅向施工总承包单位负责
D.分包单位与施工总承包单位就分包工程质量向建设单位承担连带责任
E.施工总承包单位应当对施工图设计文件质量负责
根据《水工混凝土工程施工规范》（SDJ 207—82），为确保混凝土的质量，工程所用混凝土的配合比（ ）确定。
A．必须由设计
B．必须通过试验
C．可由设计
D．可通过试验
改性沥青混合料拌合时，间歇式拌合机每盘的干拌时间不少于（ ）。
A.5～15s
B.5～10s
C.15～30s
D.10～30s
答案：B
解析：
本题考查的是改性沥青混合料的生产和运输。改性沥青混合料拌合时间根据具体情况经试拌确定，以沥青均匀包裹集料为度。间歇式拌合机每盘的生产周期不宜少于45s（其中干拌时间不少于5～10s）。
脚手架进行分段验收依据的技术文件有()。
A.验收报告中的技术参数
B.班组技术交底
C.技术规范
D.技术交底
E.施工方案
答案：C,D,E
解析：
2019版教材P218页
脚手架的检查与验收应由项目经理组织，项目施工、技术、安全、作业班组负责人等有关人员参加，按照技术规范、施工方案、技术交底等有关技术文件，对脚手架进行分段验收，在确认符合后，方可投入使用。
背景资料
某80万吨矿井采用一对立井井筒开拓方式，一施工企业承揽了一个直径为5m,深度为410m的主井井筒，承包价格为每米2万元，另外临时设施费为100万元，总承包价格为1000
万元。
在施工过程中，建设单位提出设计更改，使井筒深度增加了 100m。业主提出按原价每米2 万元的造价，增加费用170万元，与承包商商议。
问题：
(1）建设单位提出的计价方法是否合理？
(2）提出承包商的合理处理意见。
(3）说明各种合同变更的程序。
答案：
解析：
合同内容变更经常有工程量变更、工程质量或特性变更、工程位置尺寸变更、删减合同工 作内容、附加一些工程、施工时间或工期的变更等内容。
(1）根据合同变更范围的规定，增加工程量的变更指令应是增加与合同工作范围性质一致 的新增工作内容，而且不应以变更指令的形式要求承包商使用超过他目前正在使用或计划使用 的施工设备范围去完成新增工程。显然，井筒加深100m，不仅是简单的工程量增加。因为由于井筒深度增加100m，至少是现有的提升钢丝绳需要更换。因为案例没有交待其他设备设施及地质水文条件等内容，可能的更换还包括绞车、排水等。如果地质条件复杂，还会影响施工方案。 因此，这种变更的要求应该“按一个单独的合同来对待”，因为它超过施工单位目前正在使用或 计划使用的施工设备所能够完成的工程范围。因此建设单位提出的计价方法是不合理的。
(2）针对建设单位提出的计价方法，施工单位可以提出在费用增加170万元的基础上增加 设备和设施更换维修等额外费用（这里主要是各提升、悬吊钢丝绳的费用和工期），以及相应的辅助费；当然，按照规定，承包商也可以同意将此项工作按变更对待。
(3) 一般的合同变更，可以由业主（监理工程师）发布变更指示或以要求承包商递交变更 建议书的任何一种方式提出变更。
业主的变更指示是业主根据施工现场的实际情况，在确属需要时有权发布变更指示，并在指示中包括详细的变更内容、原则，并提供有关文件图纸等资料。
要求承包商递交建议书后再确定的变更。其程序为：业主将计划变更事项通知承包商，并 要求他递交实施变更的建议书，承包商对此应尽快予以答复，提出变更建议书。但承包商的建 议书只是作为业主决定是否实施变更的参考；承包商应待业主作出是否变更的决定，业主应尽 快通知承包商说明批准与否或提出意见。承包商在等待答复期间，不应延误任何工作。
下列移动模架结构形式属于按底模的安拆方式分类的是（ ）
A. 自行式
B. 非自行式
C. 平开合式
D. 翻转式
E. 上承式
答案：C,D
解析：
移动模架结构按行走方式分为自行式和非自行式；按导梁的形式分为前一跨式导梁、前半跨式导梁、前后结合导梁等；按底模的安拆方式分为平开合式、翻转式等；按与箱梁的位置和过孔方式分为上行式（上承式）、下行式（下承式）和复合式三种形式。
关于无机结合料稳定基层施工备料要求的说法正确的有( )。
A.材料一般不宜分层采集
B.无机结合料使用的碎石应采用同一粒径
C.石灰应选择临近水源、地势较高且宽敞的场地集中覆盖封存堆放。
D.消石灰宜过9.5mm筛
E.粉煤灰凝结成块时，使用前应打碎。
答案：A,C,D,E
解析：
2019版教材P55页
③应在预定的深度范围内采集材料，不宜分层采集，不应将不合格的材料与合格的材料一起采集。③石灰应选择临近水源、地势较高且宽敞的场地集中覆盖封存堆放。⑤石灰宜过9.5mm筛，并尽快使用。①粉煤灰在场地集中堆放时，应覆盖，避免雨淋。在堆放过程中粉煤灰凝结成块时，使用前应打碎。
二级建造师考试真题8章 第2章
(2017年)某施工现场存放水泥，白灰，珍珠岩等容易飞扬的细颗粒散体材料，应采取的合理措施是 （ ）。
A.入库密闭存放或覆盖存放
B.洒水覆膜封闭或表面临时固化或植草
C.周围采用密目式安全网或草帘搭设屏障
D.安装除尘器
答案：A
解析：
A 项正确，易飞扬材料入库密闭存放或覆盖存放。B 项错误，现场存放堆土才需洒水覆膜封闭或 表面临时固化或植草。C 项错误，拆除旧有建筑物时才使用密目式安全网或草帘搭设屏障。D 项错误，现 场搅拌站在进料仓上方安装除尘器
未经批准或者未采取安全措施在电力设施周围或者在依法划定的电力设施保护区内进行作业，危及电力设施安全的，应由（ ）责令停止作业、恢复原状并赔偿损失。
A．电力管理部门
B．安全生产管理部门
C．司法部门
D．当地公安部门
【2016年真题】投标人对开标有异议的，依法应当先向（ ）提出异议。
A．招标人
B．评标委员会
C．纪律检查委员会
D．有关行政监督部门
答案：A
解析：
投标人对资格预审文件、招标文件、开标以及对依法必须进行招标项目的评标结果有异议的，应当依法先向招标人提出异议，其异议答复期间不计算在以上规定的期限内。
施工安全的技术保证体系由()等类别构成。
A、专项工程
B、专项制度
C、专项技术
D、专项管理
E、专项治理
答案：A,C,D,E
解析：
【考点】施工安全技术保证。
施工安全是为了达到工程施工的作业环境和条件安全、施工技术安全、施工状态安全、施工行为安全以及安全生产管理到位的安全目的。施工安全的技术保证，就是为上述五个方面的安全要求提供安全技术的保证，确保在施工中准确判断其安全的可靠性，对避免出现危险状况、事态作出限制和控制规定，对施工安全保险与排险措施给予规定以及对一切施工生产给予安全保证。施工安全技术保证由专项工程、专项技术、专项管理、专项治理四种类别构成，每种类别又有若干项目，每个项目都包括安全可靠性技术、安全限控技术、安全保险与排险技术和安全保护技术等四种技术。题目中B专项制度可以列为制度保证，是与技术保证并列的内容，需要说明的是，专项管理属于管理技术。可见，正确选项是ACDE。
桅杆起重机，桅杆的的直线度偏差不应大于长度的1/1000，总长偏差不应大于（）
A.10mm
B.20mm
C.30mm
D.40mm
答案：B
解析：
桅杆的使用长度应根据吊装设备、构件的高度确定。桅杆的直线度偏差不应大于长度的1/1000 ，总长偏差不应大于20mm 。
钢结构支撑体系通常为装配式的，由( )及其他附属装配式构件组成。
A.拉锚
B.土锚
C.围檩
D.角撑
E.支撑
答案：C,D,E
解析：
2020版教材P98
钢结构支撑（钢管、型钢支撑）体系通常为装配式的，由围檩、角撑、支撑、预应力设备（包括千斤顶自动调压或人工调压装置）、轴力传感器、支撑体系监测监控装置、立柱桩及其他附属装配式构件组成。
额定起重量大于或者等于（ ），且提升高度大于或者等于（ ）的起重机属于特种设备。
A.2t 2m
B.2t 1m
C.3t 2m
D.3t 1m
答案：C
解析：
2020版教材P347
本题考查的是特种设备的法定范围。起重机械：是指用于垂直升降或者垂直升降并水平移动重物的机电设备。其范围规定为额定起重量大于或者等于0.5t的升降机；额定起重量大于或者等于3t，且提升高度大于或者等于2m的起重机；层数大于或者等于2层的机械式停车设备。
公路工程常用的流水参数中,属于时间参数的是（ ）。
A.流水强度
B.工作面
C.技术间歇
D.施工段
答案：C
解析：
2020版教材P202
（三） 公路工程常用的流水参数 1.工艺参数：施工过程数n（工序个数）、流水强度V; 2.空间参数：工作面、施工段m、施工层; 3.时间参数：流水节拍、流水步距、技术间歇、组织间歇、搭接时间。
某施工企业承担了某项施工任务，为保证项目目标的实现，项目经理做了以下各项工作，其中属于项目目标事前控制的内容是（）。
A.收集项目目标的实际值
B.定期进行项目目标的计划值与实际值比较
C.针对影响项目目标的各种因素采取预防措施
D.当发现目标偏离时，采取纠偏措施进行纠偏
答案：C
解析：
2020新版教材P28页
三、项目目标的事前控制项目目标动态控制的核心是，在项目实施的过程中定期地进行项目目标的计划值和实际值的比较，当发现项目目标偏离时采取纠偏措施。为避免项目目标偏离的发生，还应重视事前的主动控制，即事前分析可能导致项目目标偏离的各种影响因素，并针对这些影响因素采取有效的预防措施.
二级建造师考试真题8章 第3章
在同种材料和同一生产工艺条件下，锚具、夹片应以不超过（ ）套为一个验收批。
A.500
B.600
C.800
D.1000
答案：D
解析：
P41-47
验收应分批进行，批次划分时，同一种材料和同一生产工艺条件下生产的产品可列为同一批量。锚具、夹片应以不超过 1000套为一个验收批。连接器的每个验收批不宜超过500套。
于螺旋钻机施工特点的是（ ）。
A．在卵石地质条件下具有明显的优点
B．在漂石地质条件下具有明显的优点
C．适用于除岩层外的各种土质地质条件
D．适用土质的地质条件
按主蒸汽压力的大小，发电站汽轮机可以划分为()。
A、高压汽轮机
B、超高压汽轮机
C、亚临界压力汽轮机
D、特高压汽轮机
E、超超临界压力汽轮机
答案：A,B,C,E
解析：
按照工作原理可以划分为：冲动式汽轮机和反动式汽轮机两种；按照热力特性可以划分为：凝汽式汽轮机、背压式汽轮机、抽气式汽轮机、抽气背压式汽轮机和多压式汽轮机；按照主蒸汽压力可以划分为：低压汽轮机、中压汽轮机、高压汽轮机、超高压汽轮机、亚临界压力汽轮机、超临界压力汽轮机和超超临界压力汽轮机。所以本题正确选项应为ABCE。
投标人不得以低于（ ）竞标。
A . 设备价 B . 成本价 C. 工程造价 D. 工程总价
横道图计划表中的进度线（横道）与时间坐标相对应，这种表达方式较直观，易看懂计划编制的意图。但是，横道图进度计划法也存在一些问题，包括()。
A.工序（工作）之间的逻辑关系可以设法表达，但不易表达清楚
B.不适用于手工编制计划
C.没有通过严谨的进度计划时间参数计算，不能确定计划的关键工作、关键线路与时差
D.计划调整只能用手工方式进行，其工作量较大
E.难以适应大的进度计划系统
答案：A,C,D,E
解析：
2020新版教材P134页
但是，横道图进度计划法也存在一些问题，如：（1）工序(工作)之间的逻辑关系可以设法表达，但不易表达清楚；（2）适用于手工编制计划；（3）没有通过严谨的进度计划时间参数计算，不能确定计划的关键工作、关键路线与时差；（4）计划调整只能用手工方式进行，其工作量较大；（5）难以适应大的进度计划系统。
地基验槽中采用钎探法时，同一单位工程中各钎探点打钎应（）。（2017年）
A.钎径一致
B.钎探耗时一致
C.钎锤一致
D.用力（落距）一致
E.锤击数一致
答案：A,C,D
解析：
打钎时，同一工程应钎径一致、锤重一致、用力（落距）一致。每贯入30cm（通常称为一步），记录一次锤击数，每打完一个孔，填入钎探记录表内，最后进行统一整理。
甲、乙双方于2010年5月22日签订了一份买卖合同，在合同中约定甲方货到后乙方付款。在此期间甲公司听说乙公司的经营状况不好就中止了发货，但后经证实是谣传。则甲公司的行为属于()。
A.违约行为
B.行使先履行抗辩权
C.行使不安抗辩权
D.行使同时履行抗辩权
答案：A
解析：
2020版教材P122
合同变更需经当事人双方协商一致，如果变更一致则变更后内容取代原内容，当事人应按照变更后内容履行合同。如果乙方当事人未经对方同意就改变合同内容，不仅变更内容对另一方没有约束力，其做法还是一种违约行为，应承担违约责任。
下列石油化工设备中，属于换热设备的是（ ）。
A.过滤器
B.冷凝器
C.反应器
D.缓冲器
答案：B
解析：
2020版教材P19
（2）换热设备（代号E）。主要用于完成介质间热量交换的压力容器称为换热设备。如管壳式余热锅炉、热交换器、冷却器、冷凝器、蒸发器等。
民用爆炸物品使用单位申请购买民用爆炸物品的，应当向所在地（ ）人民政府 公安机关提出购买申请。
A.乡（镇）
B.县级
C.县级以上
D.市级
二级建造师考试真题8章 第4章
（2016年） 下列招标人的行为中合法的是（ ）。
A.招标人可以根据需要组织部分潜在投标人踏勘项目现场
B.招标人可以限定或者指定特定的专利、品牌、原产地或供应商
C.依法必须进行招标的项目以非特定行业的奖励作为加分条件
D.依法必须进行招标的项目招标人限定投标人必须为国有企业
答案：C
解析：
A 错误，招标人不得组织单个或者部分潜在投标人踏勘项目现场。B 错误，招标人不得限定或指 定特定的专利、品牌、原产地或供应商。D 错误，招标人不得非法限定潜在投标人的所有制形式。 【考点】禁止限制、排斥投标人的规定
（2018年）关于建设工程施工和标前会议的说法，正确的有（??）
A.标前会议是招标人按投标须知在规定的时间、地点召开的会议
B.标前会议纪要与招标文件不一致时，应以招标文件为准
C.标前会议结束后，招标人应将会议纪要用书面形式发给每个投标人
D.招标人可以根据实际情况在标前会议上确定延长投标截止时间
E.招标人的答复函件对问题的答复须注明问来源
答案：A,C,D
解析：
A选项正确，标前会议是招标人按投标须知规定的时间和地点召开的会议。B选项错误，当补充文件与招标文件内容不一致时，应以补充文件为准。C选项正确，会议结束后，招标人应将会议纪要用书面通知的形式发给每一个投标人。D选项正确，为了使投标单位在编写投标文件时有充分的时间考虑招标人对招标文件的补充或修改内容，招标人可以根据实际情况在标前会议上确定延长投标截止时间。E选项错误，无论是会议纪要还是对个别投标人的问题的解答，都应以书面形式发给每一个获得投标文件的投标人，以保证招标的公平和公正。但对问题的答复不需要说明问题来源。
关于工程监理单位的相关质量责任和义务，下列说法中正确的是（ ）。
A.监理单位仅对施工质量承担责任
B.监理单位在接受监理委托后，因利害关系需要回避的，可转让监理业务
C.工程监理实行总监理工程师负责制
D.监理单位将不合格的建筑材料按照合格签字，造成损失的，承担全部责任
项目成本核算时， 应坚持同步原则的三同步是（ ） 的同步。
A． 成本计划、 形象进度、 成本归集
B.形象进度、 产值统计、 成本归集
C． 成本计划、 形象进度、 产值统计
D.形象进度、 实物盘点、 成本统计
监理机构采用平行监测的方法复核承包人的检验结果，混凝土试样的检测数量不应少于承包人监测数量的（ ）。
A:3%
B:5%
C:7%
D:10%
答案：A
解析：
本题考查的是水利工程项目施工监理。监理机构采用平行监测的方法复核承包人的检验结果，混凝土试样的检测数量不应少于承包人监测数量的3%。
工程设施建设影响行洪但尚可采取补救措施的，责令限期采取补救措施，可以处（ ）的罚款。
A．以上5万元以下
B．5万元以上10万元以下
C．10万元以上20万元以下
D．1万元以上10万元以下
关于施工项目经理的任职资格，下列说法正确的是（ ）。
A．大、中型工程项目施工的项目经理必须由相应资质的注册建造师担任
B．施工项目经理的权限不因所在企业不同而不同
C．注册建造师是否担任施工项目经理由地方政府决定
D．实行建造师执业资格制度后，施工项目经理仍是一种专业执业资格
答案：A
解析：
施工项目经理是施工企业中的项目负责人，是一个工作岗位，在这个岗位的权限应由企业法定代表人授权。因此，企业不同，授权也不可能完全相同。由于项目经理只是一种工作岗位的名称，因此注册建造师是否担任施工项目经理应由企业决定。项目经理已不再是一种专业执业资格。本题A 选项正确。
下列选项中,当事人不能据以向人民法院申请执行的是()。
A.人民法院制作的生效民事判决、裁定、调解书
B.仲裁机构制作的生效仲裁裁决书、仲裁调解书
C.公证机关依法赋予强制执行效力的债权文书
D.当事人在诉讼、仲裁外达成的调解书
答案：D
解析：
2020版教材P339页
人民法院受理调解申请后，经审查，符合法律规定的，裁定调解协议有效，一方当事人拒绝履行或者未全部履行的对方当事人可以向人民法院申请强制执行；行政调解达成的协议不具有强制约束力；仲裁调解书与裁决书具有同等法律效力，调解书经双方当事人签收后，即发生法律效力；法院调解书经双方当事人签收后，即具有法律效力，效力与判决书相同。
某机电安装工程由业主邀请同行业有业绩的A、B、C、D、E、F六家施工单位进行机电安装工程总承包的投标，工程采用总价包干，变更在分部工程价±5%范围内不做调整。工期18个月。
投标前1个小时，A公司突然提交总价降低10%的补充标书。
开标后，B公司总价最接近标底，但未按照招标文件规定格式报价。评标委员会经核查，发现E、F两公司串标。经公平、公正评审，C公司中标。
开工后，某车间的主机设备基础画线时，C公司直接以土建提供的纵横中心线为依据进行设备安装，结果与工艺布置图纸位置出现偏差。
在完成全厂工艺管道压力试验后，C公司对输送有毒有害介质的管道进行了泄露性试验。
问题：
1.我国常采用的招标形式有哪几种？说明本次邀请招标是否合理？
2.A公司投标的做法是否违规？简述理由。
3.本次招投标活动中是否存在废标？说明具体理由。
4.说明安装实际位置与工艺布置图纸位置出现偏差的原因？
5.泄露性试验的试验介质是什么？试验压力有何规定？
答案：
解析：
1.我国常采用的招标形式有两种：公开招标、邀请招标。
本次邀请招标合理，理由是：邀请招标本身就是招标人提前经过考虑摸底，从众多施工单位中选择能够胜任本工程的施工单位，并邀请其参与投标，这也是公开招标的最大区别。也是《招投标法》明确规定的一种招标形式。
2.从废标内容、投标策略及《招投标法》规定分析，A公司投标做法不违规，而是一种投标策略。理由是：他是在投标截止时间前递交的补充文件，符合投标规定。
3.从废标原则分析，E和F公司串标，是作弊行为，《招投标法》明确规定有作弊行为者属废标。B公司也属废标。理由是未按照招标文件规定的格式报价属于未实质相应招标文件，按《招投标法》规定也属废标。
4.安装实际位置与工艺布置图纸位置出现偏差的原因是安装基准线不应以土建提供的纵横中心线为依据，而应以工艺布置图依据测量控制网或相关建筑物轴线、边缘线、标高线，划定安装的基准线和基准点。
5.泄露性试验的试验介质一般采用空气。试验压力为设计压力。
二级建造师考试真题8章 第5章
打桩机械的安全控制的要点体现在()。
A.打桩机应定期进行检测，安装验收合格后方可投入使用
B.高压线下两侧15m以内不得安装打桩机械
C.桩机周围应有明显的安全警示标志或围栏，严禁闲人进入
D.当风速超过五级时，应将桩机顺风向停置，并增加缆风绳
E.打桩施工场地应按坡度不大于1%、地耐力不小于83kPa的要求进行平整压实，或按桩机的说明书要求进行
答案：A,C,E
解析：
2019版教材P227页
（1）打桩机应定期进行检测，安装验收合格后方可投入使用。
（2）打桩机的各种安全装置应齐全有效。
（3）施工前应针对作业条件和桩机类型编写专项施工方案。
（4）打桩施工场地应按坡度不大于1%、地基承载力不小于83kPa的要求进行平整压实，或按桩机的说明书要求进行。
（5）桩机周围应有明显安全警示标牌或围栏，严禁闲人进入。
（6）高压线下两侧10m以内不得安装打桩机。
（7）雷电天气无避雷装置的桩机应停止作业，遇有大雨、雪、雾和六级及六级以上强风等恶劣气候，应停止作业。当风速超过七级应将桩机顺风向停置，并增加缆风绳。
节约用地应符合下列规定（）。
A.施工总平面布置应紧凑，并尽量减少占地
B.应根据现场条件，合理设计场内交通道路
C.施工现场临时道路布置应与原有及永久道路兼顾考虑，不能利用拟建道路
D.应采用现浇混凝土
E.应在经批准的临时用地范围内组织施工
答案：A,B,E
解析：
本题考查的是绿色施工中节地的规定。节约用地应符合下列规定：①施工总平面布置应紧凑，并尽量减少占地。②应在经批准的临时用地范围内组织施工。③应根据现场条件，合理设计场内交通道路。④施工现场临时道路布置应与原有及永久道路兼顾考虑，并应充分利用拟建道路为施工服务，C错误。⑤应采用预拌混凝土，D错误。
需要进行专家论证的施工方案是( )。
A.搭设高度60m的落地式钢管脚手架工程
B.搭设高度48m的双排落地式钢管脚手架工程
C.提升高度120m的附着式整体和分片提升脚手架工程
D.架体高度24m的悬挑式脚手架工程
E.跨度大于36m的钢结构安装工程
答案：A,D,E
解析：
2019版教材P264页
4、脚手架工程：（1）搭设高度50m及以上落地式钢管脚手架工程，选项A正确，选项B错误；（2）提升高度150m及以上附着式整体和分片提升脚手架工程，选项C错误；（3）架体高度20m及以上悬挑式脚手架工程，选在那个D正确；6、其他：（2）跨度大于36m及以上的钢结构安装工程，选项E正确。
违约责任具有的特征体现在()。
A.违约责任是刑事责任的一种形式
B.违约责任具有绝对性
C.违约责任主要具有补偿性
D.违约责任的产生是以合同当事人不履行合同义务为条件的
E.违约责任可以由当事人约定，但约定不符合法律要求的，将会宣告无效或被撤销
答案：C,D,E
解析：
2019新版教材P125页
违约责任具有如下特征：(1)违约责任的产生是以合同当事人不履行合同义务为条件的。(2)违约责任具有相对性。(3)违约责任主要具有补偿性，即旨在弥补或补偿因违约行为造成的损害后果。(4)违约责任可以由合同当事人约定，但约定不符合法律要求的，将会被宣告无效或被撤销。(5)违约责任是民事责任的一种形式。
在保修期内，座谈会式回访是由（ ）组织座谈会或意见听取会。
A.施工单位
B.设计单位
C.建设单位
D.供货单位
答案：C
解析：
2020版教材P327
座谈会方式回访是指由建设单位组织座谈会或者意见听取会。
背景：某办公楼内外装饰工程，外装有玻璃、石材、金属幕墙，内装墙、顶、地和细部工程。
(1)同一幕墙工程硅酮结构密封胶和硅酮耐候密封胶采用不同品牌，其中硅酮建筑密封胶已经超过保质期；施工中玻璃幕墙安装与主体结构施工交叉作业。
(2)施工中业主要求拆除部分承重墙体，扩大房间面积；油漆施工现场存放10桶油漆；部分房间装修完成后，还没有验收，业主已经搬入使用。
问题：
1．指出幕墙使用胶中存在的问题？写出正确做法。
2．施工中玻璃幕墙安装与主体结构施工交叉作业应采取什么安全措施？
3．业主要求拆除部分承重墙体是否可以？说明理由。还没有验收业主已经搬入使用是否妥当？说明理由。
4.油漆施工现场存放10桶油漆是否妥当？说出理由。
答案：
解析：
1．幕墙使用胶中存在的问题,没有使用同一品牌的胶；
正确做法：同一幕墙工程应配套使用同一品牌的硅酮结构密封胶和硅酮耐候密封胶；不得使用过期的胶,硅酮结构密封胶和硅酮建筑密封胶必须在有效期内使用。
2．当高层建筑的玻璃幕墙安装与主体结构施工交叉作业时,在主体结构的施工层下方应设置防护网,在距离地面约3m高度处,应设置挑出宽度不小于6m的水平防护网。
3．拆除部分承重墙体是不可以的；
理由：施工中,严禁擅自改动建筑主体、承重结构或改变房间主要使用功能。
还没有验收业主已经搬入使用是不妥当的。
理由：未经竣工验收合格的建筑装饰装修工程不得投入使用。
4．油漆施工现场存放10桶油漆是不妥当的。
理由：施工现场不得大量积存可燃材料。
挖土特点是“后退向下，自重切土”的是（ ）。
A．正铲挖土机
B．反铲挖土机
C．拉铲挖土机
D．抓铲挖土机
给水管道水压试验在进行实际渗水量测定时，宜采用（ ）进行。
A. 渗水法
B. 注浆法
C. 搅拌法
D. 注水法
答案：D
解析：
给水管道的水压试验分为预试验和主试验两个阶段，主试验阶段有允许压力降值和允许渗水量值两种判据。采用允许渗水量值判据时，宜采用注水法进行。
建筑物的维护体系包括()。
A.屋面
B.外墙
C.内墙
D.外门
E.外窗
二级建造师考试真题8章 第6章
某工程项目招投标过程中，由三家建筑企业组成一个联合体共同投标，其中成员甲建筑企业具有房建一级资质，成员乙企业拥有房建二级资质，成员丙企业拥有房建三级资质，则该联合体的房建专业资质等级应认定为 ( )
A.一级
B.二级
C.三级
D.无效
答案：C
解析：
《招标投标法》第三十一条规定，两个以上法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同投标。联合体各方均应当具备承担招标项目的相应能力；国家有关规定或者招标文件对投标人资格条件有规定的，联合体各方均应当具备规定的相应资格条件。由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级。
绘制时间-成本累积曲线的环节有： ①计算单位时间成本； ②确实工程项目进度计划； 3.计算计划累计支出的成本； ④绘制 S 形曲线。 正确的绘制步骤是（ ）
A． ①-②-③-④
B.②-①-③-④
C． ①-③-②-④
D.②-③-④-①
建设工程施工质量事故调查报告的主要内容应当包括（ ）
A. 工程概况、事故概况
B. 质量事故的处理依据
C. 事故调查中的有关数据、资料
D. 事故处理的建议方案
E 事故原因分析和论证
建筑工程一切险承保的危险与损害涉及面很广，但按国际惯例，下列情形属于除外的情形（ ）。
A.因设计错误（结构缺陷）而造成的损失
B.灭火或其他救助所造成的损失
C.由于工人、技术人员缺乏经验造成的损失
D.建筑材料在工地范围内的运输过程中遭受的损失
下列用房通常可以设置在地下室的是()
A、游艺厅
B、医院
C、幼儿园
D、老年人生活用房
答案：A
解析：
2020版教材P 4
严禁将幼儿、老年人生活用房设在地下室或半地下室；居住建筑中的居室不应布置在地下室内；建筑物内的歌舞、娱乐、放映、游艺场所不应设置在地下二层及以下；当设置在地下一层时，地下一层地面与室外出入口地坪的高差不应大于10m。
不属于级配型材料的是（）。
A.级配碎石
B.级配砾石
C.符合级配的天然砂砾
D.直接轧制而未掺配的砾石
答案：D
解析：
2020版教材P46
级配型包括级配石、级配砾石、符合级配的天然砂砾、部分砾石经轧制掺配而成的级配砾、碎石等。
实行总承包的建设工程，专业分包发生事故后应由( )单位负责上报事故。
A.建设
B.监理
C.专业分包
D.总承包
答案：D
解析：
事故发生后，事故现场有关人员应当立即向施工单位负责人报告；施工单位负责人接到报告后，应当于1h内向事故发生地县级以上人民政府建设主管部门和有关部门报告。情况紧急时，事故现场有关人员可以直接向事故发生地县级以上人民政府建设主管部门和有关部门报告。实行施工总承包的建设工程，由总承包单位负责上报事故。
用新奥法原理施工隧道的常用方法大致分为（ ）三大类及若干变化方案。
A．矿山法、盾构法、暗挖法
B．明开法、钻爆法、定向钻进法
C．全断面法、台阶法、分部开挖法
D．盖挖法、导洞法、蘑菇法
施工阶段，应适时对施工现场( )进行调整。
A.管理目标
B.用电平面布置
C.总平面布置
D.管理体系
答案：C
解析：
2020版教材P237
市政公用工程的施工平面布置图有明显的动态特性。
二级建造师考试真题8章 第7章
沥青混凝土路面不平整的防治措施不包括（ ）。
A.合理选择碾压速度
B.保证摊铺机均匀连续作业
C.合理确定初压温度
D.采用两台摊铺机梯队作业
答案：D
解析：
2020版教材P99
沥青混凝上路面不平整的防治 沥青混凝土路面不平整病害及防治措施。 2、预防措施（1）控制基层标高和平整度，控制混合料局部集中离析。（2）在摊铺机及找平装置使用前，应仔细设置和调整，使其处于良好的工作状态，并根据实铺效果进行随时调整。（3）用拉力器校准基准线拉力，保证基准线水平，防止造成波动。（4）现场应设置专人指挥运输车辆，每次摊铺之前，应由不少于5部载料车在摊铺机前等候，以保证摊铺机的均匀连续作业，摊铺机部不得中途停顿，不得随意调整摊铺机的行驶速度。（5）应严格控制载料车卸时撞击摊铺机，使摊铺机的均匀连续作业，不形成跳点。（6）针对混合料中沥青性能特点，确定压路机的机型及重量，并确定出施工的初压温度，合理选择碾压速度，严禁在未成型的油面表层急刹车及快速起步，并选择合理的振频、振幅。（7）在摊铺机前设专人清除掉在“滑靴”前的混合料及摊铺机履带下的混合料。（8）为改进构造物伸缩缝与沥青路面衔接部位的牢固及平顺，先摊铺沥青混凝土面层，再做构造物伸缩缝。
某招标人于2010年4月1日向中标人发出了通知书，双方于2010年4月15日签订了施工合同。根据相关法律规定，招标人应当在()前退还其他投标人的投标保证金。
A.2010年4月5日
B.2010年4月20日
C.2010年4月25日
D.2010年5月1日
答案：B
解析：
2019新版教材P83页
退还投标保证金。
招标人最迟应当在书面合同签订后5 日内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金及银行同期存款利息。
在计算双代号网络计划的时间参数时，工作最早开始时间应为其所有紧前工作的()。
A.最早完成时间的最小值
B.最早完成时间的最大值
C.最迟完成时间的最小值
D.最迟完成时间的最大值
答案：B
解析：
在双代号网络计划中的最早开始时间是指在各紧前工作全部完成后，工作有可能开始的最早时间，即为其所有紧前工作最早完成时间的最大值。
甲乙双方签订买卖合同的情形是：2010年11月10日，甲在合同书上签字后寄送乙方；2010年11月20日，乙在合同书上签字，并将双方签字的合同书寄还甲；2010年11月30日，甲收到该合同书；合同书约定合同于2010年12月10日生效。则该合同成立时间是（ ）。
A.2010年11月10日
B.2010年11月20日
C.2010年11月30日
D.2010年12月10日
答案：B
解析：
2020版教材P155页
买卖合同是诺成合同。自当事人双方意思表示一致时即成立。
一般情况下，书面合同自当事人签字或者盖章时生效，除非当事人另行约定了生效条件。
场景(十二）
电力局在A、B两地同时建设两个变电站，分别签订了设计合同、施工合同和设备供应合同。 设计合同采用标准化范本，规定合同担保方式为定金担保。供货合同履行过程中发现，由于两 个变电站的规模不同，所订购的两套设备不是同一型号，供货合同中未明确约定各套设备的交 货地点。
如果施工合同违反法律、行政法规的强制性规定，致使合同无效，则 （ )
A.合同自订时起就不具有法律效力
B.当事人不能通过同意或追认使其生效
C.在诉讼中，法院可以主动审査决定该合同无效
D.合同全部条款无效
E.合同中独立存在的解决争议条款有效
答案：A,B,C,E
解析：
无效的合同或者被撤销的合同自始没有法律约束力。合同部分无效，不影响其他部分效力，其他部分仍然有效。合同无效、被撤销或者终止的，不影响合同中独立存在的有关解决争议方法的条款的效力。
轻质隔墙在建筑装饰装修工程中的应用很广泛，按施工工艺不同轻质隔墙工程包括（ ）。
A.板材隔墙
B.骨架隔墙
C.玻璃隔墙
D.活动隔墙
E.砌体类隔墙
答案：A,B,C,D
解析：
2020版教材P102
轻质隔墙特点是自重轻、墙身薄、拆装方便、节能环保、有利于建筑工业化施工。按构造方式和所用材料不同分为板材隔墙、骨架隔墙、活动隔墙、玻璃隔墙。
在吊顶工程施工中,暗龙骨吊顶饰面板的安装方法有( )。
A.钉固法
B.粘贴法
C.搁置法
D.卡固法
E.嵌入法
答案：A,B,D,E
解析：
2019版教材P101页
暗龙骨吊顶饰面板的安装方法有：钉固法、粘贴法、嵌入法、卡固法等。
（二）
背景资料
某投资公司建造一幢办公楼，采用公开招标方式选择施工单位。招档文件要求：提交投标文件和投标保证金的截止时间为2003年5月30日。该投资公司于2003年3月6日发出招标公告，共有5家建筑施工单位参加了投标。第5家施工单位于2003年6月2日提交投标保证金。开标会于2003年6月3日由该省建委主持。第4家施工单位在开标前向投资公司要求撤回投标文件和退还投标保证金。经过综合评选，最终确定第二家施工单位中标。投资公司（甲方）与中标施工单位（乙方）双方按规定签订了施工承包合同，合同约定开工日期为2003年8月16日。工程开工后发生了如下几项事件：
事件一：因拆迁工作拖延，甲方于2003年8月18日才向乙方提供施工场地，导致乙方A、B两项工作延误了2天，并分别造成人工窝工6个和8个工日；但乙方C项工作未受影响。
事件二：乙方与机械设备租赁商约定，D项工作施工用的某机械应于2003年8月28日进场，但因出租方原因推迟到当月29日才进场，造成D项工作延误1天和人工窝工7个工日。
事件三：因甲方设计变更，乙方在E项工作施工时，导致人工增加14个工日，其他费用增加了 1.5万元，并使施工时间增加了2天。
事件四：在F项工作施工时，因甲方供格出现质量缺陷，乙方施工增加用工6个工日，其他费用1000元，并使H项工作时间延长1天，人工窝工24
个工日。
上述事件中，A、D、H三项工作均为关键工作，没有机动时间，其余工作均有足够的机动时间。
正确答案：
（二）
1.投标文件应作废标处理。理由：第5家施工单位没有在规定的时间内提交投标保证金。
2.第4家施工单位在投标截止时间前撤回投标文件，招标方退回投标保证金。理由：投标单位可以在投标截止时间前撤回投标文件，招标单位无权没收其投标保证金。
第4家施工单位在投标截止时间后撤回投标文件，招标方应没收投标保证金。理由：投标单位在投标有效期内不得撤回投标文件，如撤回，招标单位有权没收其投标保证金。
3.不妥有：
①开标会由该省建委主持不妥。理由：开标会一般由业主或其季托的招标代理机构（公司）主持，而省建委是建设主管部门。
②投标截止日和开标不是同一时间不妥。理由：根据招标投标法规定，投标截止日和开标应是同一时间。
4.事件一：可向甲方提出费和索赔和工期索赔。理由：造成A、B两项工作延误是甲方原因造成的。可索赔A、B两项工作窝工费用及关键工作A的工期延误，B工作为非关键工作，C工作未受影响不给予工期索赔。
事件二：不可以对甲方提出费用索赔和工期索赔。理由：D项工作的工期延误及人工窝工费用是由于施工单位原因造成，属施工单位责任。
事件三：可向甲方提出费用索赔。理由：乙方费用的增加是由甲方设计变更这一原因造成的。不可向甲方提出工期索赔。理由：E工作是非关键工作。
事件四：可向甲方同时提出费用索赔及工期索赔。理由：乙方F、H两项工作费用的增加及关键工作H工期的延长都是甲方原因造成的。
5.可索赔：A、B工作的窝工费，E工作的人工费及其他费用增加额，F工作的人工费及其他费用，H工作的窝工费。
费用索赔额=（6+8+24）×18+（14+6）×30+15000+1000=17284元。
低压地下燃气管道与电力电缆的水平净距不得小于（ ）。
A．0.5m
B．0.7m
C．1.Om
D．1.2m
二级建造师考试真题8章 第8章
预应力混凝土中严禁使用含( )的外加剂。
A.氯化物
B.磷酸盐
C.氮化物
D.硫酸钠
答案：A
解析：
2020版教材P44页
预应力混凝土中严禁使用含氯化物的外加剂及引气剂或引气剂减水剂。
关于正常使用条件下建没工程的最低保修期限的说法，正确的是()。
A、房屋建筑的主体结构工程为30年
B、屋面防水工程为3年
C、电气管线、给排水管道为2年
D、装饰装修工程为1年
答案：C
解析：
房屋建筑工程的保修期从工程竣工验收合格之日起计算，在正常使用条件下，建设工程的最低保修期限为：(1)地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程合理使用年限；(2)屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为5年；(3)供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期；(4)电气管线、给排水管道、设备安装为2年；（5）装修工程为2年。其他项目的保修期限由建设单位和施工单位约定。所以选C。
根据我国《合同法》的规定，下列属于可变更或可撤销合同的是（ ）。
A.以欺诈、胁迫的手段订立，损害国家利益的
B.以合法形式掩盖非法目的
C.因重大误解订立或订立时显失公平
D.恶意串通，损害国家、集体或第三人利益
根据《建筑法》及相关法规，建设单位应当办理施工许可证的工程是( )。
A.按照国务院规定的程序办理开工报告的工程
B.城镇市政基础设施工程
C.投资额在100 万元以上的农民自建低层住宅
D.建筑面积在20 万元以上的工程
在常用水泥中，水化热较大的是( )硅酸盐水泥。
A.普通
B.复合
C.火山灰质
D.粉煤灰
答案：A
解析：
2020版教材P29页
表2A311032-2硅酸盐水泥水化热大；普通水泥水化热较大。
（2019年） 根据《招标投标法》，关于投标人提交投标文件的说法，正确的是（ ）。
A.在招标文件要求提交投标文件的截止时间后送达的投标文件，招标人可以拒收
B.投标截止后，投标人撤销投标文件的，招标人可以不退还投标保证金
C.投标人少于 5 个的，招标人应当重新招标
D.招标人收到投标文件后，应当开启检查并签收保存
答案：B
解析：
A 错误，在招标文件要求提交投标文件的截止时间后送达的投标文件，招标人应当拒收；C 错误， 投标人少于 3 个的，招标人应当重新招标；招标人收到投标文件后，应当签收保存，不得拆开。
关于施工总承包模式和施工总承包管理模式比较的说法，正确的是（ ）。
A．采用费率招标的施工总承包模式，对投资控制有利
B．施工总承包管理模式下，发包方招标和合同管理的工作量较小
C．施工总承包管理模式可以提前开工，缩短建设周期
D．施工总承包模式下发包方管理和组织协调的工作量增大
临时用电施工组织设计的主要内容应包括：现场勘察；确定电源进线；变电所、配电室、总配电箱、分配电箱等地点位置及线路走向；进行负荷计算；选择变压器容量、导线截面积和电器的类型、规格；（ ）和电气防火措施。
A.绘制电气平面图
B.绘制电气立面图
C.绘制电气接线系统图
D.制定安全用电技术措施
E.编制用电经费预算
答案：A,B,C,D
解析：
2020版教材P341
临时用电施工组织设计的主要内容应包括：现场勘察;确定电源进线；变电所、配电室、总配电箱、分配电箱等位置及线路走向；进行负荷计算；选择变压器容量、导线截面积和电器的类型、规格；绘制电气平面图、立面图和接线系统图；制定安全用电技术措施和电气防火措施。
关于劳务派遣的说法，正确的是（）。
A.所有被派遣的劳动者应当实行相同的劳动报酬
B.劳务派遣单位应当取得相应的行政许可
C.劳务派遣用工是建筑行业的主要用工模式
D.用工单位的主要工作都可以由被派遣的劳动者承担
